18PROC002678906 2018-02-15 INFORMATICS ...ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ...

1

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΡΓΟ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ (BIO2CARE)»

ΚΕ 81978

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

«Δύο συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τη διαχείριση έργου ενίσχυσης της ικανότητας

διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών μέσω μιας καινοτόμου μεθοδολογίας για τη

βιωσιμότητα (BIO2CARE) »

Αριθμός Προκήρυξης: 1/2018

Ταχ. Δ/νση : Πόρτο Λάγος-Ξάνθης

Ταχ. Κωδ. : 67063

Τηλ. : 25410 96646

Fax. : 25410 96924

Πληροφορίες : Ευτέρπη Πατετσίνη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πόρτο Λάγος 15/02/2018

Αρ. Πρωτ. 13963

ΑΔΑ: 65ΜΛ46Ψ84Χ-ΣΟΑINFORMATICSDEVELOPMENT AGENCY

Digitally signed byINFORMATICSDEVELOPMENT AGENCYDate: 2018.02.15 15:22:10EETReason:Location: Athens

18PROC002678906 2018-02-15

2

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δύο συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τη διαχείριση έργου

ενίσχυσης της ικανότητας διαχείρισης προστατευόμενων

περιοχών μέσω μιας καινοτόμου μεθοδολογίας για τη

βιωσιμότητα (BIO2CARE)

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

01/03/2018

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έδρα Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας -

Ισμαρίδας, Πόρτο Λάγος, Τ.Κ. 67063

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

15/02/2018

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

27/02/2018 και ώρα 14:00.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Έδρα Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας -

Ισμαρίδας, Πόρτο Λάγος, Τ.Κ. 67063 και από το διαδικτυακό

τόπο www.epamath.gr

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τμήμα 1: 20.000,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,

Τμήμα 2: 14.800, 00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κωδικός CPV

79421000-1 (Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός από εργασίες

κατασκευής)

Εγκεκριμένο Αίτημα

(ΚΗΜΔΗΣ) 18REQ002678580

Περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση

Στη Διαύγεια (www.diavgeia.gov.gr)

Στο ΚΗΜΔΗΣ

Στην Ιστοσελίδα του Φ.Δ. www.epamath.gr

ΑΔΑ: 65ΜΛ46Ψ84Χ-ΣΟΑ18PROC002678906 2018-02-15

3

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«Δύο θέσεις παροχής υπηρεσιών για τη διαχείριση έργου ενίσχυσης της ικανότητας διαχείρισης

προστατευόμενων περιοχών μέσω μιας καινοτόμου μεθοδολογίας για τη βιωσιμότητα

(BIO2CARE)»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τμήμα 1 20.000,00 & Τμήμα 2 14.800,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ......................................................................................................................... 4

1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ............................................................................................................ 4

1.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ................................................................................................. 4

ΑΡΘΡΟ 2 - ΟΡΙΣΜΟΙ ............................................................................................................................. 4

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ..................................................................................................................................... 5

3.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ......................................................................................................... 5

3.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ............................................................... 6

ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ............................................................................. 8

ΑΡΘΡΟ 5 - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .... 12

ΑΡΘΡΟ 6 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ................................................................................. 14

ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .............................................................. 17

7.1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................. 17

7.2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ................................................................................. 17

7.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................ 17

7.4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ........................................ 19

7.5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ .................................................................................................................................. 19

7.6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .......................................................................................................... 19

7.7. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ....................................................................................................................... 19

7.8. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ......................................................................................................... 19

ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ...................................................... 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ...................................................................................................................................... 20

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι ..................................................................................................................................... 20

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ................................................................................................................................... 21

ΑΔΑ: 65ΜΛ46Ψ84Χ-ΣΟΑ18PROC002678906 2018-02-15

4

ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας, ως οργανισμός εποπτείας της

προστατευόμενης περιοχής εκτελεί προγράμματα παρακολούθησης και εποπτείας, σε μια προσπάθεια

συνεχούς καταγραφής των θεμάτων του Εθνικού Πάρκου έτσι ώστε να υπάρχει όσο το δυνατό πιο

άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που πιθανά προκύπτουν.

1.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

(BIO2CARE)» στοχεύει στην ανάπτυξη συλλογικών και αποτελεσματικότερων διαδικασιών

διαχείρισης και προστασίας της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και

Θράκης στην Ελλάδα και του Εθνικού Πάρκου της Ρίλα στη Βουλγαρία. Ειδικότερα, κατά την

διάρκεια του έργου θα υλοποιηθούν: α) η ανάπτυξη πρωτότυπων εργαλείων λήψεως αποφάσεων και

αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από τις ανθρωπογενείς

δραστηριότητες στις προστατευόμενες περιοχές, β) η εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού ελέγχου

παράνομων δραστηριοτήτων εντός των ορίων τους, γ) η βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών

μέσω της δημιουργίας οίκο-διαδρομών φιλικών σε άτομα με ειδικές ανάγκες και της ανάπτυξης

εξειδικευμένης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, δ) η παροχή ειδικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε

επιλεγμένες ομάδες στόχους της περιοχής, ε) περαιτέρω δράσεις δικτύωσης και επικοινωνίας.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Αυτός που έχει υποβάλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας, που προκηρύσσει αυτόν το διαγωνισμό

με βάση της 7ης /24-11-2017 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΡΓΟ

Δύο συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τη διαχείριση έργου ενίσχυσης της ικανότητας διαχείρισης

προστατευόμενων περιοχών μέσω μιας καινοτόμου μεθοδολογίας για τη βιωσιμότητα (BIO2CARE)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών, την εισήγηση κατακύρωσης

καθώς και κάθε άλλη συναφή με την καλή εκτέλεση του διαγωνισμού ενέργεια, συλλογικό όργανο της

Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου της.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Το αρμόδιο για την πιστοποίηση, έλεγχο και παραλαβή των παραδοτέων, συλλογικό όργανο της



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση ενστάσεων του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007, συλλογικό όργανο της



ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Για κάθε τμήμα, ανάδοχος είναι ο Προσφέρων στον οποίο αυτή θα ανατεθεί και θα υπογράψει την

απαιτούμενη σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΔΑ: 65ΜΛ46Ψ84Χ-ΣΟΑ18PROC002678906 2018-02-15

5

ΑΡΘΡΟ 3 - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο παρών διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει την Αναθέτουσα Αρχή

και με τις παρακάτω διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2742/1999, (ΦΕΚ/Α/207/7-10-1999) «Χωροταξικός Σχεδιασμός και

αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»

2. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή

μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και

προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης

Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας - Ισμαρίδας (ΦΕΚ 694/Β/24.05.2005).

3. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

4. Την Απόφαση 294/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 4 (αριθμ. Πρ. 4365 20/10/2014) με θέμα την ”Τήρηση

διατυπώσεων δημοσιότητας κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”.

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (άρθρα 66 &117)

6. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 2/5482/0026 των Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και

Υφυπουργού Οικονομικών περί τη «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του

Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.Σ.Υ.Π.)»

7. Τις διατάξεις του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α' 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -

Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και

άλλες διατάξεις»

8. Την υπ. αριθμ. 302000/ΜΑ 3955 20/10/2017 υπογεγραμμένη σύμβαση για το πρόγραμμα με

ακρωνύμιο «BIO2CARE».

9. Την απόφαση της 7ης/24-11-2017 Συνεδρίασης, του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα

Νέστου – Βιστωνίδας - Ισμαρίδας που αφορά την έγκριση της διαδικασίας συνοπτικού

διαγωνισμού του παρόντος έργου.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν:

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού

Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

2. Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το

ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου.

• Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη

Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το

νόμο 2513/1997.

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή

της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το διακηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο

κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο

για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη

νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.

Επίσης:

Για το Τμήμα 1: Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ομάδα ατόμων εξειδικευμένη στο

αντικείμενο του προγράμματος, ενώ ο συντονιστής της ομάδας πρέπει να έχει

ΑΔΑ: 65ΜΛ46Ψ84Χ-ΣΟΑ18PROC002678906 2018-02-15

6

1. Πτυχίο-Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα ή Πολεοδόμου ή Χωροτάκτη της

ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

2. Μεταπτυχιακό Τίτλο στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό ή σε συναφές αντικείμενο της

ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην εκτέλεση

εργασιών αναλόγων του φυσικού αντικειμένου του ανατιθέμενου έργου.

4. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην αξιολόγηση έργων Εδαφικής Συνεργασίας.

5. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατάρτιση σχεδίων επικοινωνίας και δημοσιότητας έργων

Εδαφικής Συνεργασίας.

6. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας έργων Εδαφικής

Συνεργασίας.

7. Αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων εδαφικής συνεργασίας

8. Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της ημεδαπής ή ισότιμου

ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

9. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γλώσσα επικοινωνίας με τους εταίρους).

Για το Τμήμα 2: Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ομάδα ατόμων εξειδικευμένη στο

αντικείμενο του προγράμματος, ενώ ο συντονιστής της ομάδας πρέπει να έχει:

1. Δίπλωμα Π.Ε. Βιολόγου ή Περιβαλλοντολόγου ή Δασολόγου ή Μηχανικού

Περιβάλλοντος, της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της

αλλοδαπής.

2. Μεταπτυχιακό Τίτλο σχετικό με το αντικείμενο του έργου της ημεδαπής ή ισότιμου ή

αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην εκτέλεση

εργασιών αναλόγων του φυσικού αντικειμένου του ανατιθέμενου έργου.

4. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση έργων εδαφικής συνεργασίας.

5. Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (γλώσσα επικοινωνίας με τους εταίρους).

6. Γνώση Η/Υ.

7. Δίπλωμα οδήγησης.

Αποκλείονται του δικαιώματος να υποβάλουν προσφορά οι υποψήφιοι ανάδοχοι:

α) σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή,

για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

β) που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή

αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,

εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.

γ) που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή ή για κάποιο από τα

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας

χρεωκοπίας βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα,

που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή.

3.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.2.1. Οι Προσφέροντες οφείλουν να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής

δικαιολογητικά, η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των οποίων συνιστά λόγο αποκλεισμού τους

από τον διαγωνισμό:

Ι. Εφ’ όσον οι Προσφέροντες συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί

με την προσφορά τους και το οικείο παραστατικό εκπροσώπησης.

ΙI. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν:

ΑΔΑ: 65ΜΛ46Ψ84Χ-ΣΟΑ18PROC002678906 2018-02-15

7

1. Τα στοιχεία του διαγωνισμού.

2. Ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

i. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα

αδικήματα του αρθρ. 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή της συμμετοχής σε εγκληματική

οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από

παράνομες δραστηριότητες, για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της

υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας

χρεωκοπίας,

ii. δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,

iii. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) ενήμεροι ως

προς τις υποχρεώσεις τους,

iv. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, με αναφορά στο αντικείμενο

ενασχόλησης κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού εφόσον απαιτείται ή ότι

δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής σε Επιμελητήριο.

v. δεν τελούν υπό εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις

και δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή

άλλων αναλόγων καταστάσεων ή διαδικασιών,

vi. ότι δεν τελούν σε κατάσταση παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης,

πτωχευτικού συμβιβασμού, και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη

κατάσταση ή διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής

του.

3. Λοιπά δικαιολογητικά:

i. Τίτλοι σπουδών σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 3.1.

ii. Εμπειρία που θα αποδεικνύεται από κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των

κυριότερων έργων παρόμοιων και συναφούς αντικειμένου με το προκηρυσσόμενο, τα

οποία ολοκλήρωσαν κατά την προηγούμενη πενταετία, με ένδειξη α) της οικονομικής

τους αξίας, β) του χρόνου υλοποίησης και γ) της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και δ)

του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζόμενου σε αυτό. Η ολοκλήρωση των ανωτέρω

έργων θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει

εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα δημόσια αρχή. Σε περίπτωση

υπεργολαβίας απαιτείται αντίγραφο της σχετικής σύμβασης υπεργολαβίας και

υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί του εκτελεστέου αντικειμένου της

υπεργολαβίας. Στην περίπτωση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων η εκπόνηση των

σχετικών έργων ή μελετών μπορεί να τεκμηριώνεται με την βεβαίωση της

προϊσταμένης αρχής (Επιτροπή Ερευνών).

Οι ενώσεις / κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά (II & III) για κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας.

Οι ενώσεις /κοινοπραξίες Φυσικών ή Νομικών Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αυτή,

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους, που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους,

εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν:

1. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου:

i. να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους

της Ένωσης/Κοινοπραξίας στην Ένωση/Κοινοπραξία και το ειδικό μέρος του Έργου, το

οποίο αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο σύνολο της Προσφοράς

ΑΔΑ: 65ΜΛ46Ψ84Χ-ΣΟΑ18PROC002678906 2018-02-15

8

ii. να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συμβατικού Τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε

μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας

iii. να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών

της Ένωσης/Κοινοπραξίας.

iv. να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη

συμμετοχή της στον διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και

των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

v. να δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της κοινοπραξίας θα είναι

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της αναθέτουσας αρχής για την

εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης

2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να

προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους:

i. στην Ένωση / Κοινοπραξία

ii. στον Διαγωνισμό

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή

τους στην ελληνική γλώσσα.

Αν κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν εκδίδεται ή δεν καλύπτει στο σύνολό του όλες τις

παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση του

υποψηφίου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου στην οποία θα

βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην

αντίστοιχη κατάσταση.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση ελλείψεων των δικαιολογητικών και οι

Προσφέροντες υποχρεούνται να προσκομίσουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά μέσα σε τρεις (3)

εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

3.2.2. Ο Προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να προβεί στην

έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της Παραγράφου ΙΙ του παρόντος Άρθρου

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε

αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

4.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η

κατακύρωση, εντός προθεσμίας 7 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998, οφείλει να

υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, όλα τα επί μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα σύμφωνα με

το άρθρο 4.4 της παρούσας, διαφορετικά θα αποκλεισθεί από τον Διαγωνισμό. Στην περίπτωση

αυτή η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα να καλέσει τον επόμενο κατά σειρά βαθμολόγησης

Διαγωνιζόμενο με τις ίδιες προϋποθέσεις, προκειμένου να συνάψει την Σύμβαση μαζί του.

4.2 Κατόπιν της προσήκουσας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή Διενέργειας

του Διαγωνισμού εισηγείται στο ΔΣ της αναθέτουσας αρχής την ανάθεση του έργου στον

επικρατέστερο προσφέροντα σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Το ΔΣ της αναθέτουσας

αρχής εκδίδει απόφαση ανάθεσης και καλεί τον ανάδοχο να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

4.3 Ο τρόπος αμοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί και θα

συνδέεται με τα παραδοτέα.

4.4 Δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον οποία πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση:

α) Οι Έλληνες Πολίτες

ΑΔΑ: 65ΜΛ46Ψ84Χ-ΣΟΑ18PROC002678906 2018-02-15

9

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος

ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της

επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο

Άρθρο 43 §1 του Π.Δ. 60/2007. Επίσης, δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα του

αγορανομικού κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους

δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας

χρεωκοπίας.

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την

ημερομηνία της κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει

ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης σε

πτώχευση.

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την

ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

3.

Πιστοποιητικά όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, από τα οποία να

προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της ως

άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος

ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την

ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω ειδοποίησης σε αυτόν.

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει

ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση ή διαδικασία

κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την


6.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή

του υποψήφιου ανάδοχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, με την οποία να

πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Από το πιστοποιητικό αυτό θα

πρέπει να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος στο

Επιμελητήριο τόσο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, όσο και κατά

την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.

Διευκρίνιση:

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο

σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη

Βεβαίωση του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται

ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι

ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα

υπόλοιπα δικαιολογητικά του άρθρου 2.3.6.

β) Αλλοδαποί Πολίτες


1.

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, μεταφρασμένο από προξενική αρχή ή δικηγόρο

που έχει το δικαίωμα μετάφρασης, ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής

ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι

ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση

της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται

στο Άρθρο 43 §1 του Π.Δ. 60/2007, δηλ. συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση,

της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες

δραστηριότητες. Επίσης δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα του Αγορανομικού

Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για

ΑΔΑ: 65ΜΛ46Ψ84Χ-ΣΟΑ18PROC002678906 2018-02-15

10

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την

ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης .

2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να

προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή διαδικασία

κήρυξης σε πτώχευση, ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της

χώρας του. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης

ειδοποίησης.

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να

προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση ή

διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση, ή ανάλογη κατάσταση που

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως

άνω έγγραφης ειδοποίησης.

4.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του υποψήφιου

αναδόχου, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του στα μητρώα του οικείου

Επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Από το

πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι

εγγεγραμμένος τόσο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού όσο και

κατά την ημερομηνία επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

5.


προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της

ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν

στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

6.





Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν

προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή

διοικητική Αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του

Προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Οι

Βεβαιώσεις ή οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά

του άρθρου 2.3.6.

γ) Τα Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά


1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και

«Αλλοδαπούς πολίτες».

2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου

εξαμήνου πριν από τον κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως

εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως εκάστοτε

ισχύει, ή ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι

δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των

ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά

νομικά πρόσωπα).

Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιριών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της

ΑΔΑ: 65ΜΛ46Ψ84Χ-ΣΟΑ18PROC002678906 2018-02-15

11

εκκαθάρισης, εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια

Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, στη Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου-

Τουρσιμού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η

συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια’

και 7β.12 του κ.ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική

εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της

έδρας της ανωνύμου εταιρίας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών

εταιριών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το

πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου

της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης.

3.

Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις

περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών

εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις

ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να

προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική

απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του

δραστηριότητας για τα αδικήματα που προβλέπονται στο Άρθρο 43, §1 του Π.Δ.

60/2007, δηλ. συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης

και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης δεν έχουν

καταδικαστεί για αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.



σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με

Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα

δηλώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο

πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί

με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του άρθρου 2.3.6.

δ) Οι Συνεταιρισμοί


1.

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του

υποψήφιου αναδόχου και η τήρηση των προβλεπομένων στο νόμο διατυπώσεων

δημοσιότητας για τη σύσταση του υποψήφιου αναδόχου, την τροποποίηση του

καταστατικού του και το διορισμό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα

υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα.

2.

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,

για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για τα

αδικήματα που προβλέπονται στο Άρθρο 43 §1 του Π.Δ. 60/2007, δηλ. συμμετοχής

σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης δεν έχουν καταδικαστεί για

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής

τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης,

της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας

χρεοκοπίας. Το Απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες

πριν την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης.

3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο υποψήφιος ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.

ΑΔΑ: 65ΜΛ46Ψ84Χ-ΣΟΑ18PROC002678906 2018-02-15

12


4.


ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης σε

πτώχευση, ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το

Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την


5.


ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση ή διαδικασία

κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση, ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο

δίκαιο της χώρας του. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης

ειδοποίησης.

6.


προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της ως

άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

7.






σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με

Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα

δηλώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο

πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί

με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του άρθρου 2.3.6.

ε) Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες


1.

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα

Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο,

ημεδαπό / αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, Συνεταιρισμός).

2.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών των

μελών τους) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το

συγκεκριμένο έργο, θα λάβουν ορισμένη νομική μορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο

από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα πάντοτε με την Ελληνική νομοθεσία και ότι έχουν

πλήρη γνώση τω συνθηκών εκτέλεσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι προσφορές

κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα

καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος, περιέχει, δύο επί μέρους, ανεξάρτητους σφραγισμένους

φακέλους ως εξής:

Α. Υποφάκελος «Δικαιολογητικών». Στο φάκελο Δικαιολογητικών τοποθετούνται όλα τα

απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία όπως αναφέρονται στην

ΑΔΑ: 65ΜΛ46Ψ84Χ-ΣΟΑ18PROC002678906 2018-02-15

13

παράγραφο 3.2 της παρούσης.

Επίσης, ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο

τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους

απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, αλλά και τα αντίστοιχα κριτήρια

αξιολόγησης.

Β. Υποφάκελος «Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος θα περιέχει την Οικονομική Προσφορά,

η οποία θα είναι συντεταγμένη με βάση το υπόδειγμα Ι της παρούσας, και θα υπογράφεται από

τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπο επί νομικών προσώπων, με θεωρημένο το γνήσιο της

υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται το ποσό της οικονομικής προσφοράς σε ευρώ και

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η οικονομική προσφορά επί ποινή αποκλεισμού θα υποβληθεί σε σφραγισμένο από τον

υποψήφιο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται η εξής ένδειξη: ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ – ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ – ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ - Οικονομική Προσφορά.

Η οικονομική προσφορά είναι ανέκκλητη και έχει την έννοια ότι ο υποψήφιος προσφέρει το

ελάχιστο εγγυημένο ποσό, που αναφέρεται στην προσφορά του. Οι οικονομικές προσφορές

πρέπει να είναι σαφείς και καθαρές. Προσφορές που υποβάλλονται με οποιαδήποτε επιφύλαξη,

όρο ή αίρεση καθώς, και οι προσφορές που φέρουν διορθώσεις ξέσματα, απαλείψεις ή

οποιοδήποτε στοιχείο που καθιστά το περιεχόμενό τους αμφίβολο απορρίπτονται ως

απαράδεκτες.

Όπου στην παρούσα απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, αυτή πρέπει να έχει γίνει

από δημόσια αρχή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:

Υποφάκελος Δικαιολογητικών

- Ένα (1) πρωτότυπο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς:

- Ένα (1) πρωτότυπο

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

«Δύο συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τη διαχείριση έργου ενίσχυσης της

ικανότητας διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών μέσω μιας καινοτόμου

μεθοδολογίας για τη βιωσιμότητα (BIO2CARE) »

Τμήμα 1 ή Τμήμα 2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1/2018

Αναθέτουσα Αρχή: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ – ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ – ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 01/03/2018

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»

ΑΔΑ: 65ΜΛ46Ψ84Χ-ΣΟΑ18PROC002678906 2018-02-15

14

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Σε

περιπτώσεις διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Με εξαίρεση τα

συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι

στην Αγγλική γλώσσα.

Όλες οι σελίδες θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και

να έχουν συνεχή αρίθμηση, δηλαδή η αρίθμηση να είναι συνεχής. Οι προσφορές πρέπει να είναι

δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν

υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη

από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

Οι κυρίως φάκελοι πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου,

αριθμό τηλεμοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του διαγωνιζομένου, τον τίτλο του

Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου.

- Στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή ενώσεων θα αναγράφονται οι πλήρεις επωνυμίες των μελών τους

και τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεμοιοτυπίας (fax) και

ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) όλων των μελών της.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν

και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται

η εταιρεία ή ένωση ή Κοινοπραξία Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά.

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως

ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας και ότι έχει

μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη.

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας

Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή

απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη

μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Oι προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλλον εγγράφως προς την αρμόδια Επιτροπή

Διενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών

από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί, τις σχετικές διευκρινίσεις. Σε αντίθετη περίπτωση η

Προσφορά τους θα απορρίπτεται. Σημειώνεται ότι οι διευκρινίσεις αποστέλλονται με ευθύνη του

Προσφέροντα για την έγκαιρη άφιξή τους.

Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν

θεωρείται αντιπροσφορά.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1:

Προφίλ Υποψήφιου Αναδόχου: Σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό και διαχείριση έργων εδαφικής

συνεργασίας και στην κατάρτιση σχεδίων επικοινωνίας και δημοσιότητας έργων εδαφικής

συνεργασίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ EΡΓΟΥ

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος προς τον Φορέα Διαχείρισης, για την υλοποίηση του

παρόντος έργου θα αφορούν στις ακόλουθες δράσεις:

ΑΔΑ: 65ΜΛ46Ψ84Χ-ΣΟΑ18PROC002678906 2018-02-15

15

1. Παροχή τεχνικής βοήθειας κατά τη διάρκεια των επίσημων συναντήσεων του προγράμματος

και προετοιμασία του σχετικού υλικού (στην Αγγλική γλώσσα) (Παραδοτέο 1.2.2).

2. Διαχειριστική και διοικητική υποστήριξη του έργου και κατάρτιση των εκθέσεων προόδου

που αφορούν την συνεισφορά του Φορέα Διαχείρισης στο έργο (στην Αγγλική γλώσσα)

(Παραδοτέο 1.2.3).

3. Αξιολόγηση του έργου και ανάπτυξη της τελικής έκθεσης αξιολόγησης εξασφαλίζοντας την

παροχή των απαραίτητων πληροφοριών που αφορούν την συνεισφορά του Φορέα Διαχείρισης

στο έργο (στην Αγγλική γλώσσα) (Παραδοτέο 1.2.4).

4. Ανάπτυξη του σχεδίου επικοινωνίας και έλεγχος της σωστής υλοποίησης του σχεδίου εκ

μέρους του Φορέα Διαχείρισης (προβολή προστατευόμενης περιοχής) κατά την διάρκεια του

έργου (στην Αγγλική γλώσσα) (Παραδοτέο 2.2.1).

5. Ανάπτυξη τεσσάρων εξαμηνιαίων ενημερωτικών δελτίων μέσω της συλλογής των δράσεων

που αφορούν τον Φορέα Διαχείρισης και σύνθεσης των δράσεων/συνεισφοράς των επιμέρους

εταίρων του έργου (στην Αγγλική και Ελληνική Γλώσσα) (Παραδοτέο 2.2.2).

6. Ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου αποτίμησης της περιβαλλοντικής κατάστασης της

περιοχής εξέτασης μέσω της εύρεσης και παροχής σχετικών πληροφοριών που αφορούν την

συνεισφορά του Φορέα Διαχείρισης στο έργο (ενδεικτικά χρήσεις γης, χαρακτηρισμός

περιοχών) (Στην Αγγλική Γλώσσα) (Παραδοτέο 3.2.2).

7. Τελική έκθεση αποτελεσμάτων της εφαρμογής του μεθοδολογικού πλαισίου στην περιοχή

εξέτασης μέσω της εύρεσης και επεξεργασίας σχετικών δεδομένων που αφορούν την

συνεισφορά του Φορέα Διαχείρισης στο έργο (στην Αγγλική γλώσσα) (Παραδοτέο 3.2.3).

8. Παροχή τεχνικής βοήθειας, οργάνωση, ανάπτυξη σχετικού υλικού και παροχή εκπαίδευσης σε

εκπαιδευτικές συνεδρίες με στόχο την εκμάθηση της χρήσης του λογισμικού BIO2CARE

(μεθοδολογικό πλαίσιο) και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του έργου σε ομάδες στόχους

(στην Αγγλική γλώσσα) (Παραδοτέο 5.2.1).

9. Τελική μελέτη αποτελεσμάτων του έργου και ανάπτυξη προτάσεων για νέες πολιτικές

διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών (στην Αγγλική γλώσσα) (Παραδοτέο 5.2.5).

10. Συμμετοχή στις συναντήσεις του έργου.

11. Άμεση συνεργασία και επικοινωνία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου (στην Αγγλική

γλώσσα).

12. Παροχή τυχόν πρόσθετων πληροφοριών/διευκρινήσεων που θα απαιτηθούν από τον

επικεφαλή εταίρο του έργου και αφορούν τα παραπάνω πακέτα εργασίας/παραδοτέα.

Όλες οι παραπάνω δράσεις γίνονται σε συνεργασία και συνεχή επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί, να συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια που

πραγματοποιούνται από τον ΦΔ και να ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ για την εξέλιξη του έργου. Ο

ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμετέχει στις συναντήσεις εργασίας του έργου.

Όλες οι παραδόσεις των αντικειμένων της σύμβασης, διενεργούνται αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο, σε διεύθυνση που θα δηλωθεί από τον Φορέα Διαχείρισης. Τα κείμενα θα παραδίδονται

αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στους μορφότυπους «docx» και «pdf».

Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συνταχθεί θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι την

19/10/2019. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στα 20.000,00 €

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί τμηματικά ανά παραδοτέο,

σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του

αντισυμβαλλόμενου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω προγράμματος. Τα

απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας –

Ισμαρίδας.

Πακέτο εργασίας Παραδοτέο Αμοιβή Καταλυτική Ημερομηνία

WP1 D1.2.2 1.500,00 € 19/10/2019

WP1 D1.2.3 1.500,00 € 19/10/2019

ΑΔΑ: 65ΜΛ46Ψ84Χ-ΣΟΑ18PROC002678906 2018-02-15

16

WP1 D1.2.4 1.500,00 € 19/10/2019

WP2 D2.2.1 2.500,00 € 19/10/2019

WP2 D2.2.2 2.000,00 € 19/10/2019

WP3 D3.2.3 1.500,00 € 31/8/2018

WP3 D3.2.2 2.000,00 € 30/05/2018

WP5 D5.2.1 5.000,00 € 1/2/2019

WP5 D5.2.5 2.500,00 € 19/10/2019

ΤΜΗΜΑ 2:

Προφίλ Υποψηφίου Αναδόχου: Επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση έργων εδαφικής

συνεργασίας με έμφαση στην τεχνική και επιστημονική υποστήριξη φορέων, τη συλλογή και

επεξεργασία δεδομένων και την εκπόνηση μελετών. Επιθυμητή η υψηλή επιστημονική κατάρτιση του

υποψηφίου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ EΡΓΟΥ

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος προς τον Φορέα Διαχείρισης, για την υλοποίηση του

παρόντος έργου θα αφορούν στις ακόλουθες δράσεις:

1. Συμμετοχή στην ανάπτυξη υλικού προώθησης του έργου – έμφαση σε ομάδες στόχους του

Φορέα Διαχείρισης (στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα) (Παραδοτέο 2.2.3)

2. Συμμετοχή στην τελική μελέτη ποσοτικοποίησης της ανθρωπογενούς δραστηριότητας και

περιβαλλοντικής κατάστασης της περιοχής εξέτασης εξασφαλίζοντας την συλλογή/παροχή

των απαραίτητων πληροφοριών που αφορούν την συνεισφορά του Φορέα Διαχείρισης στο

έργο (ενδεικτικά: έμφαση σε τουριστική, γεωργική, κτηνοτροφική, βιομηχανική

δραστηριότητα) (στην Αγγλική γλώσσα) (Παραδοτέο 3.2.1).

3. Συμμετοχή στην τελική έκθεση αποτελεσμάτων της εφαρμογής του μεθοδολογικού πλαισίου

στην περιοχή εξέτασης μέσω της ανάπτυξης-πρότασης βελτιωτικών δράσεων και εκπόνησης

ανάλυσης ευαισθησίας και αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης (στην Αγγλική

γλώσσα) (Παραδοτέο 3.2.3).

4. Συμμετοχή στις συναντήσεις του έργου.

5. Άμεση συνεργασία και επικοινωνία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου (στην Αγγλική

γλώσσα).

6. Παροχή τυχόν πρόσθετων πληροφοριών/διευκρινήσεων που θα απαιτηθούν από τον

επικεφαλή εταίρο του έργου και αφορούν τα παραπάνω πακέτα εργασίας/παραδοτέα.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια που πραγματοποιούνται

από τον ΦΔ και να ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ για την εξέλιξη του έργου. Ο ανάδοχος του έργου

οφείλει να έχει περιοδική παρουσία στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου, τουλάχιστον δύο

φορές την εβδομάδα, με σκοπό την ενημέρωση και την εξέλιξη του έργου.

Όλες οι παραδόσεις των αντικειμένων της σύμβασης, διενεργούνται αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο, σε διεύθυνση που θα δηλωθεί από τον Φορέα Διαχείρισης. Τα κείμενα θα παραδίδονται

αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στους μορφότυπους «docx» και «pdf».

Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συνταχθεί θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι την

19/10/2019. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στα 14.800,00 €

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί τμηματικά ανά παραδοτέο,

σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του

αντισυμβαλλόμενου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω προγράμματος. Τα

απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας –

Ισμαρίδας.

ΑΔΑ: 65ΜΛ46Ψ84Χ-ΣΟΑ18PROC002678906 2018-02-15

17

Πακέτο εργασίας Παραδοτέο Αμοιβή Καταλυτική Ημερομηνία

WP2 D2.2.3 2.800,00 € 19/10/2019

WP3 D3.2.1 7.000,00 € 30/05/2018

WP3 D3.2.3 5.000,00 € 31/08/2018

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 27 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ.

Μετά την κατάθεση της πρότασης δε γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή

διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δεκτές γίνονται οι προτάσεις που υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου και ταχυμεταφορών, ή απευθείας

στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στην έδρα της αναθέτουσας αρχής και συγκεκριμένα στο Κέντρο

Πληροφόρησης Λιμνών Βιστωνίδας- Ισμαρίδας στο Πόρτο Λάγος Ξάνθης, Τ.Κ. 67063 και οι οποίες

θα πρωτοκολληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο έως τις 27/02/2018 και ώρα 14:00μ.μ.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

7.1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, την Πέμπτη 01/03/2018 και ώρα

10:00.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους ή να τις αποστείλουν

με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση:

Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας, Πόρτο Λάγος, Τ.Κ. 67063.

Η κατάθεση των προσφορών, με ευθύνη των συμμετεχόντων, θα πρέπει να γίνει έως τις 27/02/2018

και ώρα 14:00. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο με την απαραίτητη

όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή το αργότερο μέχρι την ως

άνω αναφερόμενη ημερομηνία. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και

ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν θα γίνονται δεκτές ούτε θα αξιολογούνται αλλά θα επιστρέφονται.

Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγησή τους θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή

Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

7.2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας

προκήρυξης, μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την κατάθεση των προσφορών για τον

διαγωνισμό, από την Αναθέτουσα Αρχή.

Μετά την κατάθεση, αποσφράγιση και παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή

Διαγωνισμού, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Προκήρυξης δεν θα γίνονται

δεκτές.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους Προσφέροντες την παροχή

διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς τους, όπου το κρίνει αναγκαίο. Στην

περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων θα είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα.

7.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή

βαρύτητας 80% επί της συνολικής βαθμολογίας του προσφέροντα.

Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς.

ΑΔΑ: 65ΜΛ46Ψ84Χ-ΣΟΑ18PROC002678906 2018-02-15

18

Η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας των

ομάδων κριτηρίων και κριτηρίων που παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα :

Α/Α Κριτήριο Βαθμολόγησης Υποψήφιων Αναδόχων Συντελεστής

Βαρύτητας

1. Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και κατάλληλη περιγραφή και

ανάλυση του έργου σε επιμέρους δραστηριότητες

60%

2. Τεκμηρίωση εμπειρίας καταλληλότητας και επάρκειας του υποψηφίου

αναδόχου σε σχέση με το εν λόγω αντικείμενο

30%

3. Επάρκεια και αποτελεσματικότητα προτεινόμενης οργάνωσης και διοικητικής

δομής 10%

Οι υποψήφιοι δύνανται να κληθούν να αναλύσουν προφορικά την προσφορά τους στην Επιτροπή

Διενέργειας του Διαγωνισμού και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της.

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η σταθμισμένη

βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του

κριτηρίου επί την βαθμολογία του. Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα

των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Στις περιπτώσεις ενώσεων ή κοινοπραξιών τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται για τους συμμετέχοντες

σε αυτές αθροιστικά.

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που

καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές (υποχρεωτικές και μη υποχρεωτικές). Η βαθμολογία

αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές

προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται οι

Τεχνικές Προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών δεν αφορούν σε

απαράβατους όρους και η προσφορά έχει χαρακτηρισθεί ως τεχνικά αποδεκτή.

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς η αρμόδια

Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί στα ακόλουθα:

• Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής

• Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν

απορριφθεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών

• Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε

προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης

• Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με βάση τον

ακόλουθο τύπο:

Λi = 0,80 x ( Βi / Βmax ) + 0,20 x (Kmin/Ki)

όπου:

Βmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά

Βi η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i

Kmin το συνολικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Κi το συνολικό κόστος της προσφοράς i

Λi τελική βαθμολογία της προσφοράς i, το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία.

ΑΔΑ: 65ΜΛ46Ψ84Χ-ΣΟΑ18PROC002678906 2018-02-15

19

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

7.4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όσοι από τους Προσφέροντες επιθυμούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων τεχνικών

προσφορών, θα μπορούν να το πράξουν εντός δύο (2) το πολύ εργάσιμων ημερών από την ημέρα

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, υπό την παρουσία της

Επιτροπής Διαγωνισμού και ώρες 10:00-13:00.

7.5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή κατά της Προκήρυξης του

διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντα σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την

κατακυρωτική απόφαση, για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) σύμφωνα με το

Άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο σύμφωνα με το άρθρο 15

περίπτωση 6 του Π.Δ.118/2007.

Ενστάσεις που θα υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ή θα υποβάλλονται εκτός των

τιθέμενων προθεσμιών δεν θα γίνονται δεκτές.

7.6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό

αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της Προκήρυξης.

Μικρές αποκλίσεις από υποχρεωτικές απαιτήσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, μετά από

αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

7.7. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. Σε

περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7.8. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, μετά την

κατάθεσή της.

Σε περίπτωση που προσφορά, ή μέρος της, αποσυρθεί, ο Προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και

ειδικότερα:

α. Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

β. Στις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

8.1. Η παρούσα Προκήρυξη και η Σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή διέπεται από το

Ελληνικό Δίκαιο.

8.2. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή

την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής

πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

8.3. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα,

αρμόδια θα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια της Ξάνθης.

ΑΔΑ: 65ΜΛ46Ψ84Χ-ΣΟΑ18PROC002678906 2018-02-15

20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Για την Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών του έργου «Ενίσχυση της

ικανότητας διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών μέσω μιας καινοτόμου μεθοδολογίας για τη

βιωσιμότητα (BIO2CARE), Τμήμα 1 ή Τμήμα 2» με ΚΕ 81978 που συγχρηματοδοτείται από́ το

Ευρωπαϊκό́ Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κατά 85%) και Εθνικούς Πόρους (κατά́ 15%)

στο πλαίσιο του διακρατικού́ προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A

Greece - Bulgaria 2014 – 2020»

ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή – Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας - Ισμαρίδας

Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ

Το Συνολικό Τίμημα του Προτεινομένου έργου ανέρχεται σε (ολογράφως και αριθμητικά)

………………Ευρώ πλέον ΦΠΑ και (ολογράφως και αριθμητικά) ………………Ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δηλώνω ως υποψήφιος ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του

Διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

(ΧΩΡΙΣΦ.Π.Α.) Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

(ΜΕ Φ.Π.Α.)

Τόπος – Ημερομηνία:

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα.

Άλλες υπηρεσίες που παρέχει

ο υποψήφιος χωρίς δαπάνη:

ΑΔΑ: 65ΜΛ46Ψ84Χ-ΣΟΑ18PROC002678906 2018-02-15

21

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο Πόρτο Λάγος, σήμερα την ../../2018 μεταξύ αφενός του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου -

Βιστωνίδας - Ισμαρίδας που εδρεύει στην στο Πόρτο Λάγος Τ.Κ. 67063, Ξάνθη και εκπροσωπείται

νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Δρ. Μάνο Κουτράκη και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα

σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου του κ. …….. ., κατοίκου …., οδός ……, T.K…….

που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2742/1999, (ΦΕΚ/Α/207/7-10-1999) «Χωροταξικός Σχεδιασμός και

αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»

2. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή

μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και

προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης

Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας - Ισμαρίδας (ΦΕΚ 694/Β/24.05.2005).

3. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

4. Την Απόφαση 294/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 4 (αριθμ. Πρ. 4365 20/10/2014) με θέμα την ”Τήρηση

διατυπώσεων δημοσιότητας κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”.

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (άρθρα 66 &117)

6. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 2/5482/0026 των Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και

Υφυπουργού Οικονομικών περί τη «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του

Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.Σ.Υ.Π.)»

7. Τις διατάξεις του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α' 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -

Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και

άλλες διατάξεις»

8. Την υπ. αριθμ. 302000/ΜΑ 3955 20/10/2017 υπογεγραμμένη σύμβαση για το πρόγραμμα με

ακρωνύμιο «BIO2CARE».

9. Την απόφαση της 7ης/24-11-2017 Συνεδρίασης, του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα

Νέστου – Βιστωνίδας - Ισμαρίδας που αφορά την έγκριση της διαδικασίας συνοπτικού

διαγωνισμού του παρόντος έργου.

10. Την από ……….. Διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο την «Δύο συμβάσεις

παροχής υπηρεσιών για τη διαχείριση έργου ενίσχυσης της ικανότητας διαχείρισης


(BIO2CARE) »

11. Την από ……….. προσφορά του αναδόχου που υποβλήθηκε με αντικείμενο την «Δύο

συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τη διαχείριση έργου ενίσχυσης της ικανότητας διαχείρισης


(BIO2CARE) » Τμήμα ….

12. Την απόφαση ……. του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία

εγκρίνεται το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, η ανάθεση της

υπηρεσίας «Δύο συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τη διαχείριση έργου ενίσχυσης της

ικανότητας διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών μέσω μιας καινοτόμου μεθοδολογίας για

τη βιωσιμότητα (BIO2CARE) Τμήμα….» στον Ανάδοχο και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για

την υπογραφή της σύμβασης.

13. Την από ………. απόφαση του Δ.Σ. που ελήφθη κατά την υπ’ αρ. …… Συνεδρίασή του

Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας με

την οποία ορίσθηκε οι αρμόδιες επιτροπές, Επιτροπή Αξιολόγησης, Ενστάσεων και

Παραλαβής.

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

ΑΔΑ: 65ΜΛ46Ψ84Χ-ΣΟΑ18PROC002678906 2018-02-15

22

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή της

Υπηρεσίας «Δύο συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τη διαχείριση έργου ενίσχυσης της ικανότητας

διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών μέσω μιας καινοτόμου μεθοδολογίας για τη βιωσιμότητα

(BIO2CARE) Τμήμα….». Η Σύμβαση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την Προκήρυξη του έργου και την

Προσφορά του Αναδόχου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση ως παράρτημα Α’. Η σειρά

ισχύος των συμβατικών τευχών είναι (κατά φθίνουσα ισχύ) Σύμβαση, Προκήρυξη, Προσφορά.

2) Ο χρόνος διαρκείας για την Υπηρεσία είναι έως της 19 Οκτωβρίου 2019 από την υπογραφή της

σύμβασης.

3) Ο έλεγχος για την πορεία εκτέλεσης της σύμβασης, η περιοδική παραλαβή των παραδοτέων, καθώς

και η οριστική παραλαβή της Υπηρεσίας θα διενεργείται από την Επιτροπή Παραλαβής η οποία

συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό με βάση την ……….. Απόφαση. 4) Τα παραδοτέα θα

παραδοθούν από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα βάσει των ειδικότερων προδιαγραφών όπως αυτές

καταγράφονται στην προκήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1) Τα μέρη συμφωνούν ότι η αμοιβή του Αναδόχου για την ανωτέρω Υπηρεσία, που ανέρχεται

συνολικά στο ποσό των ……… ευρώ, όπως καταγράφηκε στην Οικονομική Προσφορά του αναδόχου

και η οποία επισυνάπτεται ως Παράτημα Β’ της παρούσας σύμβασης, θα καταβληθεί μετά την

οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Φ.Δ.,

αφαιρουμένων των προβλεπομένων νομίμων κρατήσεων και επιβαρύνσεων κ.λπ. έναντι υποβολής του

αντίστοιχου τιμολογίου συμπεριλαμβανομένου τυχόν Φ.Π.Α. που θα επιβληθεί.

2) Η ανωτέρω αμοιβή καλύπτει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την άρτια παροχή της

Υπηρεσίας.

3) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει την Υπηρεσία σύμφωνα με τα

καθοριζόμενα στα άρθρα της παρούσας εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες. Ο

Ανάδοχος αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση

και το νόμο.

4) Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της σύμβασης, ευθύνεται για την καταβολή των ασφαλιστικών του

εισφορών, απαλλασσόμενης της Αναθέτουσας Αρχής οιασδήποτε ευθύνης, ασφαλιστικής ή από

εργατικό ατύχημα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της

Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή

ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή έπ’ ευκαιρία της παροχής των υπηρεσιών του από τον

Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών.

2) Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο τις απαραίτητες πληροφορίες και

οδηγίες που τυχόν ζητηθούν από αυτόν και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της Υπηρεσίας.

3) Κανένας από τους συμβαλλομένους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωση των συμβατικών του

υποχρεώσεων εάν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας όπως αυτά

ορίζονται με νόμο, υποχρεούται όμως να ενημερώσει εγγράφως το έτερο συμβαλλόμενο μέρος,

προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η επέλευση γεγονότων ανωτέρας βίας θα

παρατείνει αυτόματα την σύμβαση για όσο χρόνο διαρκεί με ανώτατο όριο παράτασης σε 120 μέρες.

Εφόσον η διάρκεια του γεγονότος ανωτέρας βίας υπερβεί τις 120 μέρες, η σύμβαση λύεται αζήμια και

για τα δύο μέρη. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το μέρος των

παραδοτέων της Υπηρεσίας που έχει εκπονήσει έως την επέλευση του γεγονότος ανωτέρας βίας και η

Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καταβάλλει στον Ανάδοχο την αμοιβή που αντιστοιχεί στο μέρος

της Υπηρεσίας που παραδόθηκε.

ΑΔΑ: 65ΜΛ46Ψ84Χ-ΣΟΑ18PROC002678906 2018-02-15

23

4) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα Σύμβαση ή μέρος της ή

οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει απ' αυτήν, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της

Αναθέτουσας Αρχής.

5) Η παρούσα σύμβαση δύναται να καταγγελθεί από καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη για

σπουδαίο λόγο. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να καταβάλει στον Ανάδοχο για το

διάστημα από την έναρξη ως και τη διακοπή της παρούσας σύμβασης συνολικά αμοιβή που θα

ανέρχεται σε μέρος της αρχικά συμφωνηθείσας αμοιβής αντίστοιχο με το μέρος της Υπηρεσίας που

παρασχέθηκε.

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα με τα αρμόδια όργανά της να καταγγέλλει την παρούσα

Σύμβαση εφόσον διαπιστώνεται ότι η πρόοδος των εργασιών δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με το

περιεχόμενο και χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Αν ο Ανάδοχος

δεν αρχίσει εγκαίρως την παροχή της υπηρεσίας ή αν χωρίς υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής

επιβραδύνει την εκτέλεση στο σύνολό της ή εν μέρει με τρόπο που αντιβαίνει στη Σύμβαση και

καθιστά αδύνατη την έγκαιρη περάτωση αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να υπαναχωρήσει από τη

Σύμβαση χωρίς να περιμένει τον χρόνο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας.

6) Καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο Ανάδοχος

αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί εχεμύθεια και να μη γνωστοποιεί σε τρίτους χωρίς την

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες

θα περιέλθουν σε γνώση του, κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

7) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των αποτελεσμάτων της παρούσας Υπηρεσίας που θα

υποβληθούν με τη μορφή αναφορών, πορισμάτων, συμπερασμάτων κ.λπ. τα οποία αποτελούν

πνευματική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής για έκδοση βιβλίων, δημοσιευμάτων κ.λπ. χωρίς την

έγγραφη συγκατάθεση - άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή

έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα ενδιάμεσα και τα τελικά αποτελέσματα

της Υπηρεσίας τα οποία θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο με τη μορφή αναφορών, πορισμάτων,

συμπερασμάτων κ.λπ. κατά την κρίση της και να προβαίνει σε σχετικές δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις,

εκδόσεις κ.λπ. οι οποίες θα περιλαμβάνουν τμήμα ή το σύνολο αυτών.

8) Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης που όλοι τους είναι ουσιώδεις γίνεται με

συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών αποκλειστικά και μόνο γραπτά.

9) Κάθε διαφορά από την παρούσα σύμβαση επιλύεται από τα δικαστήρια της Ξάνθης.

Σε πίστωση αυτών συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται σε τρία αντίγραφα όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Δρ. ΜΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

………………

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΑΔΑ: 65ΜΛ46Ψ84Χ-ΣΟΑ18PROC002678906 2018-02-15

18PROC002678906 2018-02-15 INFORMATICS ...ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ...

Documents

Transcript of 18PROC002678906 2018-02-15 INFORMATICS ...ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ...