Προς: κ. Κωνσταντίνο Ρούσσα › ContentFiles › 51 › files › Ds › 2017...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΔ/νση Υπηρεσιών Δόμησης & Πολεοδομικών ΕφαρμογώνΤμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα136 73 ΑχαρνέςΣυντάκτης: Άλκηστις ΗλιάδηΤηλ.(+30) 213 2072 500Ηλ. Δ/νση: [email protected]

Προς:

Βαθμός Προτεραιότητας: «ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ»Χρόνος διατήρησης στο αρχείο: «ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ»

Αχαρνές, 30/05/2017

Αρ. Καταχώρησης:

Τoν Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

κ. Κωνσταντίνο Ρούσσα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ ΗΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη οικιστικών πυκνώσεων στον Δήμο Αχαρνών σύμφωνα με το

άρθρο 23 του Ν. 3889/10 και αποτύπωσή τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του κτηματολογίου»

Στα πλαίσια της ανάρτησης των δασικών χαρτών, που έχουν συνταχθεί για περιοχές του Δήμου Αχαρνών, η Υπηρεσία, έχει προβεί σε διαδικασία αποτύπωσης, επιβεβαίωσης και διόρθωσής των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 4 του Ν. 3889/10 όπως ισχύει και τις προδιαγραφές της 34844/11-7-2016 Υπουργικής Απόφασης στην διαδικτυακή εφαρμογή του κτηματολογίου.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε ή μη, τα περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων που δεν υπάγονται στις κατηγορίες α΄ και β΄ της παραγράφου 2 αποτυπώνονται με ιώδες χρώμα, για να εξαιρεθούν από την ανάρτηση στο δασικό χάρτη κατά το άρθρο 14 του Ν. 3889/10. Βάσει του ΦΕΚ Α.Α.Π. 145/20-07-2016 «Κριτήρια προσδιορισμού οικιστικής πύκνωσης άρθρου 23 παρ. 4 Ν.3889/2010, όπως ισχύει» καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός συγκέντρωσης κτιρίων και β) η μέση αναλογία αριθμού κτιρίων ανηγμένη στην επιφάνεια που περιλαμβάνεται στο ιώδες περίγραμμα.

α) Ελάχιστος αριθμός κτιρίων: πενήντα (50).β) Για τον προσδιορισμό της επιφάνειας της έκτασης που περιλαμβάνεται εντός

του ιώδους περιγράμματος ισχύουν τα ακόλουθα:αα. Όταν ο συνολικός αριθμός των κτιρίων είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 50,

αναλογεί τουλάχιστον ένα (1) κτίριο ανά 500 τ.μ.ββ. Όταν ο συνολικός αριθμός των κτιρίων είναι μεγαλύτερος των 100, αναλογεί

τουλάχιστον ένα (1) κτίριο ανά 1.000 τ.μ.γγ. Όταν ο συνολικός αριθμός των κτιρίων είναι μεγαλύτερος των 400, αναλογεί

τουλάχιστον ένα (1) κτίριο ανά 2.000 τ.μ.

Συγκεκριμένα, για τον Δήμο Αχαρνών αναφερόμαστε σε 2 περιπτώσεις. 1) Γκατζανά2) Αγία Κυριακή Βαρυμπόπης

Όσον αφορά την περιοχή Γκατζανά, είναι μια έκταση περίπου 316 στρεμμάτων με γύρω στα 320 κτίρια, άρα εμπίπτει στην περίπτωση ββ. (Όταν ο συνολικός αριθμός των κτιρίων είναι μεγαλύτερος των 100, αναλογεί τουλάχιστον ένα (1) κτίριο ανά 1.000 τ.μ.), όπως εμφανίζεται στο αποσπάσμα ορθοφωτοχάρτη από την διαδικτυακή εφαρμογή του κτηματολογίου.

Να επισημαίνουμε ότι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αχαρνών ΦΕΚ13Δ/2004 εμφανίζει την εν λόγω περιοχή εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Περιαστικό Πράσινο).

Όσον αφορά την ένταξη της περιοχής της Αγίας Κυριακής – Βαρυμπόμπης σε περίγραμμα οικιστικής πύκνωσης, βάσει της με αρ. πρωτ. 6208/359/2017 αίτησης του κ. Παπαναστασίου Παύλου και της με αρ. πρωτ. 9678/554/2017 αίτησης του κ. Σακελλαρόπουλου Αλέξανδρου. Με την τελευταία αίτηση, επισυνάφτηκε ο από τον Οκτώβριο του 2016 ορθοφωτοχάρτης με θέμα «Απεικόνιση τοπογραφικού διαγράμματος της οικιστικής πύκνωσης του Οικισμού “Αγία Κυριακή” σε ορθοφωτοχάρτη της περιοχής έτους 2010 σε κλίμακα 1:2.000» του μελετητή «SILVA NATURA ΕΛΕΥΘ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Στην προκειμένη περίπτωση αναφέρονται 2 γειτονιές με εμβαδόν 19.104,52 τμ και 7.522,34 τμ αντίστοιχα. Επίσης αναφέρεται Σύνολο Οικιστικής Πύκνωσης 26.626,86 τμ με αριθμό κτισμάτων 104.

Άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι Οικιστική Πύκνωση αναφέρεται σε περιοχές με «πυκνό» οικιστικό ιστό, γεγονός που δεν ισχύει στην εν προκειμένη περίπτωση. Όσον αφορά το επιδειχθέν ιώδες περίγραμμα, δεν εμφανίζει περιοχή, αλλά διαδρόμους πλάτους περί το 1μ που ενώνουν κτίσματα σε μια πολύ ευρεία περιοχή. Επιπλέον σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν κτίρια που δεν έχουν συμπεριληφθεί. Επιπρόσθετα, οι 2 γειτονιές δεν ενώνονται προκειμένου να αποτελούν ενιαία περιοχή και ως εκ τούτου δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.

Να επισημαίνουμε ότι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αχαρνών ΦΕΚ13Δ/2004 εμφανίζει την εν λόγω περιοχή εντός Ορίων Προστασίας Πάρνηθας και εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι ο καθορισμός μιας περιοχής ως «οικιστική πύκνωση» δεν συνεπάγεται τη νομιμοποίηση, αλλά σε πρώτη φάση μόνον την εξαίρεση από την ανάρτηση του δασικού χάρτη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται: Θετικά για την ένταξη της περιοχής «Γκατζανά» βάσει του αποσπάσματος ορθοφωτοχάρτη από την διαδικτυακή εφαρμογή του κτηματολογίου.Αρνητικά για την ένταξη της «Αγίας Κυριακής – Βαρυμπόμπης» βάσει του επισυναπτόμενου από τον Οκτώβριο του 2016 ορθοφωτοχάρτη με θέμα «Απεικόνιση

τοπογραφικού διαγράμματος της οικιστικής πύκνωσης του Οικισμού “Αγία Κυριακή” σε ορθοφωτοχάρτη της περιοχής έτους 2010 σε κλίμακα 1:2.000» του μελετητή «SILVA NATURA ΕΛΕΥΘ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να μπορούμε να οριστικοποιήσουμε τα ανωτέρω όρια ως προς τον Δήμο Αχαρνών στην εφαρμογή του κτηματολογίου.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΗΣΑΪΑ



Προς:


Αχαρνές, 30/05/2017

Αρ. Καταχώρησης:



Ε Ι Σ Η Γ Η Σ ΗΘΕΜΑ: «Έγκριση ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 23 του Ν. 3889/10 στην

διαδικτυακή εφαρμογή του κτηματολογίου»

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΙΑΔΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ

Στα πλαίσια της ανάρτησης των δασικών χαρτών, που έχουν συνταχθεί για περιοχές του Δήμου Αχαρνών, η Υπηρεσία, έχει προβεί σε διαδικασία αποτύπωσης, επιβεβαίωσης και διόρθωσής των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 23 του Ν. 3889/10 και τις προδιαγραφές της 34844/11-7-2016 Υπουργικής Απόφασης στην διαδικτυακή εφαρμογή του κτηματολογίου. Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τα όρια όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί και απεικονίζονται στα επισυναπτόμενα αποσπάσματα ορθοφωτοχάρτη από την διαδικτυακή εφαρμογή του κτηματολογίου:

α) Με πορτοκαλί χρώμα τα όρια των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρμοστεί στο έδαφος

β) Με κίτρινο χρώμα τα όρια των οικισμών που έχουν οριοθετηθεί με άλλες διατάξεις πέραν των αναφερομένων στην περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, τα όρια εκείνων για τους οποίους έχει ορισθεί μόνο ακτίνα με βάση το άρθρο 4 παράγραφος β΄ του προεδρικού διατάγματος της 24.4.-3.5.1985 (Δ΄181), τα περιγράμματα των νομίμως υφιστάμενων οικισμών, προ του έτους 1923, για τους οποίους δεν έχει καθοριστεί όριο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, πλην όμως είναι συγκροτημένοι οικισμοί, τα όρια των πολεοδομικών μελετών και σχεδίων πόλεως που εκπονούνται για τις περιοχές αρμοδιότητάς τους, καθώς και τα υπό καθορισμό όρια οικισμών με βάση το προεδρικό διάταγμα 24.4-3.5.1985 (Δ΄181) που δεν έχουν ακόμα εγκριθεί.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να μπορούμε να οριστικοποιήσουμε τα ανωτέρω όρια ως προς τον Δήμο Αχαρνών στην εφαρμογή του κτηματολογίου.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 10 / 07 /2017ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΔ/νση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΣυντάκτης: Λαμπρινιδου Ειρήνη

Τηλ.: 213 2072 443

Email : [email protected]

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΠΡΟΣΤον κ. Πρόεδροτου Δημοτικού

Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της

Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αχαρνών, για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», συνολικού

προϋπολογισμού 3.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Κύριε Πρόεδρε,

Με την με αριθμ. 392/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

σχετικά με την έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Οικονομικού έτους

2017, το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων με ιδία

χρηματοδότηση για το τρέχον έτος με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», και προϋπολογισμό 3.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Το έργο που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Αττικής, με ΚΑΕ 9781.05.040, θα υλοποιηθεί βάσει της με Α.Μ. 53/2016 τεχνική μελέτη του

Δήμου Αχαρνών που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

του Δήμου Αχαρνών και εγκρίθηκε με την με αριθμό 53/13-03-2017 Απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών

Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών

Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.

Οι οδοί που περιλαμβάνονται στη μελέτη, διακρίνονται σε δυο κατηγορίες

και

συγκεκριμένα:

Α. Η μελέτη αφορά στην διαπλάτυνση και ανακατασκευή οδών με σκοπό την βελτίωση και συμπλήρωση του οδικού δικτύου του Δήμου μας. Τα έργα θα γίνουν σε εφαρμογή εγκεκριμένων υψομετρικών μελετών εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και θα έχουν σκοπό την αναβάθμιση περιοχών. Πολλοί δρόμοι είναι χωματόδρομοι, άλλοι είναι διανοιγμένοι και με κράσπεδα και άλλοι χωρίς κράσπεδα.

Η κατασκευή των δρόμων θα περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής ή ανακατασκευής ανάλογα με την περίπτωση βάσης, υπόβασης, κρασπεδορείθρων όπου απαιτούνται καθώς και εργασίες ασφαλτόστρωσης. Στη δε διαπλάτυνση εκτός των προηγουμένων γίνονται και καθαιρέσεις και ανακατασκευές μαντρών .

Β. Οδοί που επιβαρύνονται με βαριά και υπερτοπική κυκλοφορία στους

οποίους παρατηρείται μερική αποσύνθεση του ασφαλτοτάπητα λόγω της

μακροχρόνιας έλλειψης συντήρησής τους.

Προτείνεται η αποξήλωση της ασφαλτικής επιστρώσεως με φρέζα και

κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας και εργασίες διαγράμμισης.

Σε ορισμένα τμήματα της υπό συντήρηση οδού δύναται να εμφανίζονται

τοπικές φθορές μεγαλύτερης έκτασης ή καθιζήσεις (λόγω τομών αποχέτευσης ,

ΟΚΩ). Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις πέρα από το φρεζάρισμα θα πραγματοποιείται και

τοπική εξυγίανση του οδοστρώματος δηλαδή εκσκαφή (Α-2) του οδοστρώματος ,

ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή συμπυκνωμένης στρώσης υλικού βάσης (Γ-2.2).

Το συνολικό μήκος των δρόμων προς κατασκευή και συντήρηση είναι

6.695,00 m, εκ των οποίων το μήκος των 4.975,00 m αφορά σε πλήρη κατασκευή και το μήκος των 1.720,00 m. στο συντήρηση με φρεζάρισμα – ασφαλτόστρωση οδών.

Με την 219/29-06-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

εγκρίθηκε η σύναψη και οι όροι της προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της


προϋπολογισμού 3.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και ορίστηκαν δύο

μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, προκειμένου να

συμμετάσχουν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής

Σύμβασης.

Η Προγραμματική Σύμβαση έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Στην Αθήνα σήμερα …………………, ημέρα ………………. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Περιφερειάρχη Αττικής Ειρήνη Δούρου.

2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Αχαρνών» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στις Αχαρνές Λ. Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Ιωάννη Κασσαβό.

Με βάση τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως οι παρ. 1α και 5 αυτού αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85).

2. Του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α’/2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 109290/39629/23-12-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β’/29-12-2016) και ισχύει.

4. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

5. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

6. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

7. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

8. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

και έχοντας υπόψη:

1. Τα με αριθμό 58268/27-9-2016, 63419/17-10-2016, 32752/25-5-2017 έγγραφα του Δήμου με τα οποία υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής η μελέτη και λοιπά συμπληρωματικά στοιχεία για το ανωτέρω έργο.2. Το με αριθμό Τ.Ε. 66994/1424/7-4-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.3. Την με αριθμό 53/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 53/2016 μελέτη του ανωτέρω έργου.4. Την με αριθμό 392/2016 (ΑΔΑ: 7Τ1Β7Λ7-Η07) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2017 και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής το ανωτέρω έργο.5. Την με αριθμό 393/2016 (Ο.Ε.) (ΑΔΑ: ΩΖ4Δ7Λ7-69Υ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής έτους 2017 και προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης του έργου (ΚΑΕ 9781.05.040). 6.Τηνμεαριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΝΑΤ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΜ/100162/61474/1970/ 904/28-3-2017/Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολ. Αττικής/Τμήμα Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχ. Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων έγκριση εκσκαφών στο πλαίσιο του έργου.7. Το με αριθμό 105436/17/24-5-2017/Περιφέρεια Αττικής/Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής/Δ/νση Περιβάλλοντος Κλιματικής Αλλαγής έγγραφο υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου ¨Κατασκευή-συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αχαρνών¨, της Περιφέρειας Αττικής.8. Την με αριθμό 32077/24-5-2017 Βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών με την οποία βεβαιώνεται ότι για τους δρόμους της Πολεοδομικής Ενότητας ΑΓΡΙΛΕΖΑ (Π.Ε. 13) που προτείνονται για την κατασκευή-διαπλάτυνση του έργου δεν εκκρεμούν υποχρεώσεις αποζημιώσεων προς τους παρόδιους.9. Την με αριθμό 10425/1852/25-7-2001/Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής/Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας/Τμήμα Χωροταξίας απόφαση κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας ΑΓΡΙΛΕΖΑ του Δήμου Αχαρνών συνοδευόμενη με το πιστοποιητικό μεταγραφής της στο Υποθηκοφυλακείο Αχαρνών.10. Την με αριθμό 219/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας 11. Την με αριθμό. /201…. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ……….. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας 12. Την με αριθμό ….απόφαση του Ε΄Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου13. Την με αρ. πρωτ. (ΑΔΑΜ………………………….) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Περιφέρειας Αττικής.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή-συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αχαρνών» από το Δήμο Αχαρνών με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.

2. Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση και συμπλήρωση του οδικού δικτύου ή η συντήρηση οδών, που επιβαρύνονται με βαριά και υπερτοπική κυκλοφορία σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών. Το συνολικό μήκος των δρόμων προς κατασκευή και συντήρηση είναι 6.695μ, εκ των οποίων 4.975μ αφορά σε πλήρη κατασκευή και 1.720μ σε συντήρηση με φρεζάρισμα – ασφαλτόστρωση οδών.

3. Το έργο περιγράφεται στην με αριθμό 53/2016 τεχνική μελέτη του Δήμου Αχαρνών που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και εγκρίθηκε με την με αριθμό 53/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι οδοί επί των οποίων θα γίνουν παρεμβάσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Α) Οδοί προς πλήρη κατασκευή:

Περιλαμβάνονται εργασίες κατασκευής ή ανακατασκευής ανάλογα με την περίπτωση βάσης, υπόβασης, κρασπεδορείθρων όπου απαιτούνται καθώς και εργασίες ασφαλτόστρωσης. Στη δε διαπλάτυνση γίνονται και καθαιρέσεις και ανακατασκευές μαντρών.Οι παρακάτω δρόμοι βρίσκονται στην Πολεοδομική Ενότητα ΑΓΡΙΛΕΖΑ (Π.Ε.13)

Α/Α ΟΔΟΣ ΟΡΙΑ-ΚΑΘΕΤΟΙ ΟΔΟΙ1 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ-ΜΟΛΑΣ2 Δ.ΜΑΤΖΑΡΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ3 ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΛ.ΠΑΛΛΗ-ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗ4 ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ ΜΟΛΑΣ-ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ5 ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΑΣ-ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ6 ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ-ΜΟΛΑΣ7 ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ-ΜΟΛΑΣ8 ΕΡΕΣΣΟΥ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ-ΑΡΓΟΥΣ9 ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗ Ι.ΘΕΟΛΟΓΟΥ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ10 ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗ ΜΟΛΑΣ- ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Κ.11 ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΜΟΛΑΣ- ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Κ.12 ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΟΛΑΣ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΥ13 ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΜΟΛΑΣ-ΚΑΜΠΟΥ14 ΚΑΜΠΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΑΣ15 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΣΟΥΔΑΣ- ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ16 ΠΥΡΓΟΥ ΜΟΛΑΣ- ΘΕΟΛΟΓΟΥ17 ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ-ΕΡΙΒΑΣ18 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΛ.ΠΑΛΛΗ-ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗ19 ΠΑΡΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ-ΜΟΛΑΣ20 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ

Β) Οδοί προς φρεζάρισμα:

Περιλαμβάνονται η αποξήλωση της ασφαλτικής επίστρωσης με φρέζα και η κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας και εργασίες διαγράμμισης.

Α/Α ΟΔΟΣ ΟΡΙΑ-ΚΑΘΕΤΟΙ ΟΔΟΙ1 ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ ΠΑΡΝΗΘΟΣ-ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ2 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΒΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΑΥΓΕΤΟΥ3 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ- ΒΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ4 ΚΥΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΣΠ.ΚΙΟΥΡΚΑΚΙΩΤΟΥ

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε οδούς του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Αχαρνών, όπως αναφέρονται στη μελέτη.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ1. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα με τη μελέτη στο ποσό των 3.000.000,00 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες, απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.

2.Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ 9781.05.040.

3. Τυχόν υπόλοιπο μετά τη δημοπράτηση δεν επαναδιατίθεται για την επέκταση του έργου ή για την εκτέλεση άλλου έργου.

4. Η αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του Δήμου Αχαρνών.

5. Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης, εκτός της δαπάνης αναθεώρησης βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου Αχαρνών.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΦΟΡΈΑΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΈΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 1. Το έργο θα δημοπρατηθεί από το Δήμο Αχαρνών και θα εκτελεστεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια έργα.

2. Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από το Δήμο Αχαρνών των εφαρμοζόμενων διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής για τη χρηματοδότηση του έργου.

3. Η Περιφέρεια Αττικής δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων τα οποία διεκδικούν δικαιώματα από αυτόν ή άλλων προσώπων που μετείχαν στη σχετική διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.

4. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήμος Αχαρνών αναλαμβάνει την ευθύνη για την άρτια και προσήκουσα συντήρησή του έργου, με δικές του δαπάνες και ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα τρείς (43) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή.

2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Α. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει :

1. Τη χρηματοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη μελέτη και μέχρι του ποσού των 3.000.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) .2. Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Β. Ο Δήμος Αχαρνών αναλαμβάνει:

3. Τη μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν από τη δημοπράτηση του έργου.4. Τη δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου και την παραλαβή του.5. Τη χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης μελετών και εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στη θεωρημένη μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις. 6. Τη μέριμνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών.7. Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 8. Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από υπάλληλό του.9. Τη μέριμνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης μέσω της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής ενός (1) αντιγράφου κάθε πιστοποίησης προς ενημέρωση της.

10. Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του έργου.11. Τις αιτήσεις προς τις ΔΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών και την κατασκευή όλων των απαιτούμενων συνδέσεων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.12. Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και μέχρι την οριστική παραλαβή του.13. Τη καθολική μέριμνα, μετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών. 14. Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής, μέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο. 15. Τη μέριμνα για την κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας για το έργο από τον ανάδοχο σύμφωνα με πρότυπο σχέδιο της Περιφέρειας μετά από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση πριν την αποπληρωμή του 1ου λογαριασμού.16. Την αποστολή στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής κάθε πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου συνοδευόμενη από το τιμολόγιο και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο, σε τρία επικυρωμένα (3) αντίγραφα, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.

ΆΡΘΡΟ 7: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

1. Ο Δήμος Αχαρνών είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του αναδόχου, σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέμβασης είτε με τη μη λήψη όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και τη μη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του έργου.

2. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας οποιωνδήποτε νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε με το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς, είτε για άλλους λόγους που ανάγονται στις κατά την παρούσα σύμβαση και τον νόμο υποχρεώσεις του Δήμου, ο Δήμος Αχαρνών ευθύνεται κατά νόμο έναντι της Περιφέρειας Αττικής. Στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί αξιώσεις αποζημίωσης έναντι του Δήμου Αχαρνών.

3. Ο Δήμος Αχαρνών είναι ο μόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων και για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων στην εργολαβική σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεων έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων που διεκδικούν δικαιώματα από την αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου.

4. Ο Δήμος Αχαρνών οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας του και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων και την απορρόφηση των πιστώσεων.

5. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση ρήτρες για την Περιφέρεια Αττικής, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα

εγείρουν αξιώσεις κατά της Περιφέρειας Αττικής και για οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια Αττικής υποχρεωθεί, παρά την αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Αχαρνών, να καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να αναζητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από τον Δήμο Αχαρνών δυνάμει της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

1. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι: α) δύο (2) Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αττικής με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο, β) δύο (2) υπάλληλοι της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της αυτής Γενικής Διεύθυνσης γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Αχαρνών με τον αναπληρωτή του, ο οποίοι προτείνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε λογαριασμού – πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης

γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου

δ) εισηγείται αιτιολογημένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ανάγκη τροποποίησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης.

4. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του Προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά μέλη της τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης.

5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό μέλος της.

6. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Δήμου ή στα γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της. Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία πέμπτα του συνόλου των μελών της. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών της.

7. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής υποβάλλει σε αυτή ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία του έργου και τα τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει

8. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του Δήμου ο οποίος ορίζεται με απόφαση του δημάρχου.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ1. Η Προγραμματική Σύμβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα αντισυμβαλλόμενα μέρη ειδικώς αιτιολογημένη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση. Για την τροποποίησή της λαμβάνεται απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών και υπογράφεται τροποποιητική σύμβαση.

2. Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης δεν επιτρέπονται.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, παρέχει στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης προγραμματικής συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝΚάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΤα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 06 / 06 /2017ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΔ/νση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΣυντάκτης: Κολοκούρη Αλεξάνδρα

Τηλ.: 213 2072 436

Email : [email protected]




ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ

Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Αχαρνών, για το έργο: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», προϋπολογισμού 632.000,00€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)


Με την υπ΄αρ. 392/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής το

έργο: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» εντάχθηκε

στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής έτους 2017. Με

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ

την υπ΄ αρ. 393/2016 ο.ε Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής περί

έγκρισης του Προϋπολογισµού και του Ολοκληρωµένου Πλαισίου Δράσης της

Περιφέρειας Αττικής, οικονοµικού έτους 2017 το παραπάνω έργο είναι ενταγµένο

στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2016.

Το έργο περιγράφεται στην µε αρ. 24/2016 μελέτη που εκπονήθηκε από τη

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου Αχαρνών και εγκρίθηκε µε την µε αρ.

102/2016 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου.

Σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση της ανωτέρω µελέτης, οι κυριότερες εργασίες

που θα εκτελεσθούν είναι:

• Εκσκαφές

• Τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων από σκυρόδεµα

• Δημιουργία διαδρόµων κυκλοφορίας από σταµπωτό σκυρόδεµα όπου

απαιτείται

• Δηµιουργία υποδοµών για εγκατάσταση δαπέδων ασφαλείας και οργάνων

παιδικών χαρών • Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου

• Εγκατάσταση υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισµού

• Τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων

• Φύτευση καλλωπιστικών δένδρων και θάµνων

Με τη διαµόρφωση των παραπάνω χώρων, επιτυγχάνεται η ουσιαστική

αναβάθµιση των χώρων αυτών του Δήµου, ώστε αυτοί να αποτελέσουν πόλο έλξης

για τους κατοίκους.

Το έργο χρηµατοδοτείται από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής

(ΚΑΕ 9729.05.005) και αφορά την εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στη

µελέτη. Το Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης Γραφείο Νοµοθετικού

Συντονισµού & Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής θεώρησε το σχέδιο

της Προγραµµατικής Σύµβασης, ως προς τους νοµικούς όρους.

Με την 182/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής εγκρίθηκε

η σύναψη και οι όροι της προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής

και του Δήμου Αχαρνών, για το έργο: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 632.000,00€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και ορίστηκαν δύο μέλη του Περιφερειακού

Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Κοινή

Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης η οποία έχει ως εξής:

Στην Αθήνα σήμερα ……………, ημέρα ……..…οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού), που

εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόµιµα από την

Περιφερειάρχη Αττικής, Ειρήνη ∆ούρου.

2. Το Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «∆ήµος Αχαρνών» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού), που εδρεύει

στις Αχαρνές Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, και εκπροσωπείται νόµιµα από τον

∆ήµαρχο Αχαρνών, Ιωάννη Κασσαβό.

Με βάση τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης)» όπως οι παρ. 1α και 5

αυτού αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα µε τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 8 του Ν.

4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85/11-4-2012).

2. Του ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την

Αποκεντρωµένη Διοίκηση».

3. Του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α’/2010),

όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 109290/39629/23-122016 απόφαση του

Γ.Γ. Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β’/29-12-2016).

4. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

5. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραµµα Διαύγεια” και άλλες

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

6. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό

Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

7. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας

(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

8. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής

οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 9. Της µε αρ. 28492/11-5-2009 Υπουργικής

Απόφασης και της τροποποιητικής της µε αρ. 27934/2014, καθώς και της

εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών (Α.Π. 30681/7-08-2014 -Τροποποίηση και

συµπλήρωση της 28492/2009 (Β΄931) απόφασης περί οργάνωσης και

λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ)

και έχοντας υπόψη:

1. Το µε αριθµό 19415/28-3-2017 έγγραφο του ∆ήµου µε το οποίο υποβλήθηκαν στην

Περιφέρεια Αττικής συµπληρωµατικά στοιχεία για το ανωτέρω έργο.

2. Το µε αριθµό. Τ.Τ 11790/2946/27-9-2016 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της

Περιφέρειας Αττικής.

3. Την µε αριθµό 102/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αχαρνών µε

την οποία εγκρίθηκε η µε αριθµό 24/2016 µελέτη του ανωτέρω έργου.

4. Την µε αριθµό 392/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την

οποία εγκρίθηκε το Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους

2017 και εντάχθηκε στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής το

ανωτέρω έργο.

5. Την µε αριθµό 393/2016 ο.ε. απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την

οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός της Περιφέρειας Αττικής έτους 2017 και

προβλέφθηκε το ποσό χρηµατοδότησης του έργου (ΚΑΕ 9729.05.005).

6. Την µε αριθµό ……../2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την

οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.

7. Την µε αριθµό ……./2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών µε την

οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.

8. Τα ΦΕΚ 253Α/31-8-33, 432∆/15-5-86, 418Α/2-12-41, 108∆/1975, 197∆/5-3-2004.

9. Την µε αριθµό …. Πράξη του …. Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

10. Την µε αρ. πρωτ. ….. …………. (Α∆Α………………………….) Απόφαση Ανάληψης

Υποχρέωσης Περιφέρειας Αττικής,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Αντικείμενο της παρούσας σύµβασης είναι η συνεργασία των συµβαλλοµένων µερών

για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «Έργα αναβάθµισης παιδικών χαρών Δήµου

Αχαρνών» από το Δήµο Αχαρνών µε χρηµατοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.

2. Σκοπός του έργου είναι η διαµόρφωση και αναβάθµιση επτά παιδικών χαρών του

Δήµου Αχαρνών

3. Το έργο περιγράφεται στην µε αριθµό 24/2016 τεχνική µελέτη του Δήµου Αχαρνών,

που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου και

εγκρίθηκε µε την µε αριθµό 102/2016 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου. Σύµφωνα µε

την τεχνική έκθεση της µελέτης, οι κυριότερες εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι:

• Εκσκαφές

• Τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων από σκυρόδεµα

• Δηµιουργία διαδρόµων κυκλοφορίας από σταµπωτό σκυρόδεµα όπου απαιτείται

• Δηµιουργία υποδοµών για εγκατάσταση δαπέδων ασφαλείας και οργάνων παιδικών

χαρών

• Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου

• Εγκατάσταση υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισµού

• Τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων • Φύτευση καλλωπιστικών δένδρων και θάµνων.

Με τη διαµόρφωση των παραπάνω χώρων, επιτυγχάνεται η ουσιαστική αναβάθµιση των

περιοχών αυτών του Δήµου, ώστε οι χώροι αυτοί να αποτελέσουν πόλο έλξης για τους

κατοίκους.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο θα εκτελεστεί σε επτά παιδικές χαρές του Δήµου Αχαρνών και ειδικότερα στις:

1. Παιδική χαρά Λεωφόρου Δηµοκρατίας, Λεωφόρος Δηµοκρατίας & Ι. Κονδυλάκη

2. Παιδική χαρά Καλλιά, Αγαµέµνονος και Σπετσών (Πλατεία Καλλιά)

3. Παιδική Χαρά Αγίου Πέτρου, Αγίου Πέτρου & Ιωλκού

4. Παιδική Χαρά Βαρυµπόµπης, Πλατεία Βαρυµπόµπης

5. Παιδική Χαρά Θρακοµακεδόνων, Πλατεία Θρακοµακεδόνων

6. Παιδική Χαρά Ποσειδώνος, Λυκότρυπα

7. Παιδική Χαρά Δηµητρίου Δαµάσκου και Βίκτωρος Ουγκώ

ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σύµφωνα µε τη µελέτη στο ποσό των

632.000,00 €, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται η εκτιµώµενη δαπάνη αναθεώρησης, οι

απρόβλεπτες δαπάνες, απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.

2.Το έργο χρηµατοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9729.05.005).

3. Τυχόν υπόλοιπο µετά τη δηµοπράτηση δεν επαναδιατίθεται για την επέκταση του

έργου ή για την εκτέλεση άλλου έργου.

4. Η αποπληρωµή των εργασιών θα πραγµατοποιείται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση

Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε την έκδοση

χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στο όνοµα του ∆ήµου Αχαρνών.

5. Κάθε αύξηση της συµβατικής δαπάνης, εκτός της δαπάνης αναθεώρησης θα βαρύνει

αποκλειστικά τους πόρους του ∆ήµου.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο θα δηµοπρατηθεί από το ∆ήµο Αχαρνών και θα εκτελεστεί από τη Δ/νση

Τεχνικών Υπηρεσιών του σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τα δηµόσια έργα.

2. Σε περίπτωση µη τήρησης ή πληµµελούς τήρησης από το Δήµο Αχαρνών των

εφαρµοζόµενων διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν δηµιουργείται οποιαδήποτε

υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής για τη

χρηµατοδότηση του έργου.

3. Η Περιφέρεια Αττικής δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων τρίτων

προσώπων τα οποία είτε αντλούν δικαιώµατα από αυτόν είτε µετείχαν στη σχετική

διαδικασία δηµοπράτησης του έργου.

4. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ∆ήµος Αχαρνών αναλαµβάνει την ευθύνη για

την άρτια και προσήκουσα συντήρησή του έργου, µε δικές του δαπάνες και ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Η ισχύς της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της

ορίζεται σε 39 µήνες. Στο χρονικό αυτό διάστηµα περιλαµβάνεται η εκτέλεση των

εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο µέχρι την Οριστική του

Παραλαβή.

2. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της προγραµµατικής σύµβασης παρατίθεται στο

Παράρτηµα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης.

3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραµµατικής σύµβασης επιτρέπεται µε

έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογηµένης εισήγησης της

Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση δεν µπορεί συνεπάγεται επέκταση του

φυσικού ή οικονοµικού αντικειµένου αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Α. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει : • Τη χρηµατοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη µελέτη και µέχρι του

ποσού των 632.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) .

• Τον ορισµό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Β. Ο Δήµος Αχαρνών αναλαµβάνει: • Τη µέριµνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων

και εγκρίσεων πριν από τη δηµοπράτηση του έργου.

• Τη δηµοπράτηση, την υπογραφή σύµβασης µε τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής

του έργου και την παραλαβή του

• Την υποχρέωση συµµόρφωσης και τήρησης όλων των προδιαγραφών που

προκύπτουν από τους σχετικούς νόµους, υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους , υποδείξεις

αρµοδίων και τεχνικές εκθέσεις ελέγχων διαπιστευµένων φορέων για την εκτέλεση των

εργασιών και την προµήθεια και τοποθέτηση ειδών (οργάνων παιδικής χαράς κλπ),

σχετικά µε την ασφαλή οργάνωση και λειτουργία των παιδικών χαρών.

• Τη χρηµατοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης µελετών και εργασιών που δεν

συµπεριλαµβάνονται στη θεωρηµένη µελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις

και αδειοδοτήσεις.

• Τη µέριµνα για την αποµάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου, ώστε να

είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών.

• Τον ορισµό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

• Τη γραµµατειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης µε υπάλληλό

του.

• Τη µέριµνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης µέσω της

Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής ενός (1)

αντιγράφου κάθε πιστοποίησης προς ενηµέρωσή της.

• Την εν γένει ενηµέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης

του έργου.

• Τις αιτήσεις προς τις ΔΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών και την κατασκευή

όλων των απαιτούµενων συνδέσεων µε τα δίκτυα κοινής ωφελείας.

• Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου µετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και µέχρι

την οριστική παραλαβή του.

• Την καθολική µέριµνα, µετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και

των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον µέτρου για την

αποτροπή βλαβών ή καταστροφών.

• Την υποχρέωση να προσδώσει δηµοσιότητα στη χρηµατοδότηση του έργου από την

Περιφέρεια Αττικής, µέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το

τοπικό ραδιόφωνο.

• Τη µέριµνα για την κατασκευή ενηµερωτικής πινακίδας για το έργο από τον ανάδοχο

σύµφωνα µε πρότυπο σχέδιο της Περιφέρειας µετά από την υπογραφή της σύµβασης και

σε κάθε περίπτωση πριν την αποπληρωµή του 1ου λογαριασµού.

• Την αποστολή στην αρµόδια Δ/νση Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής κάθε

πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασµό έργου που φέρει την έγκριση της ∆/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου συνοδευόµενη από το τιµολόγιο και τα λοιπά

δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόµο, σε τρία επικυρωµένα (3) αντίγραφα,

προκειµένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωµής.

• Την υποχρέωση να πιστοποιήσει τις παιδικές χαρές µετά την ολοκλήρωση του έργου

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 7: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

1.Ο Δήµος Αχαρνών είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων,

συµπεριλαµβανοµένου του αναδόχου, σχετιζοµένων είτε µε το καθεστώς ιδιοκτησίας και

τη χρήση των χώρων παρέµβασης είτε µε τη µη λήψη όλων των κατά νόµο

απαιτούµενων αδειών και εγκρίσεων και τη µη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του

έργου.

2. Σε περίπτωση αδυναµίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας

οποιωνδήποτε νοµικών ή πραγµατικών ελαττωµάτων σχετιζοµένων είτε µε το καθεστώς

ιδιοκτησίας, είτε µε το περιβαλλοντικό και πολεοδοµικό καθεστώς, είτε για άλλους λόγους

που ανάγονται στις κατά την παρούσα σύµβαση και τον νόµο υποχρεώσεις του Δήµου, ο

Δήµος Αχαρνών ευθύνεται κατά νόµο έναντι της Περιφέρειας Αττικής. Στην περίπτωση

αυτή η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί αξιώσεις αποζηµίωσης έναντι του Δήµου.

3. Ο Δήµος Αχαρνών είναι ο µόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζηµιώσεων και για την

εκπλήρωση των προβλεπόµενων στην εργολαβική σύµβαση και την κείµενη νοµοθεσία

υποχρεώσεων έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων που διεκδικούν

δικαιώµατα από την αναφερόµενη στην προηγούµενη παράγραφο αδυναµία ή

καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου.

4. Ο Δήµος Αχαρνών οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρµοδιότητας του και

γενικότερα να µεριµνά για την οµαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των

έργων και την απορρόφηση των πιστώσεων.

5. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύµβαση ρήτρες για την

Περιφέρεια Αττικής, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά της

Περιφέρειας Αττικής και για οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια Αττικής υποχρεωθεί, παρά

την αποκλειστική ευθύνη του Δήµου, να καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η

Περιφέρεια Αττικής µπορεί να αναζητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από τον

∆ήµο δυνάµει της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

1. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή

Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούµενη από πέντε (5) µέλη, ως εξής:

α) δύο (2) Περιφερειακούς Συµβούλους Αττικής µε τους αναπληρωτές τους -οµοίως

περιφερειακούς συµβούλους-, οι οποίοι ορίζονται από το Περιφερειακό Συµβούλιο, β)

δύο (2) υπαλλήλους της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού & Υποδοµών

της Περιφέρειας Αττικής µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της αυτής Γενικής

Διεύθυνσης γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Δήµου Αχαρνών µε τον αναπληρωτή του, οι

οποίοι ορίζονται από το Δηµοτικό του Συµβούλιο.

2. Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται µε την απόφαση

του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής από τους ως άνω περιφερειακούς συµβούλους

που θα ορισθούν µέλη της Επιτροπής.

3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α)

παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τους

όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος και ενηµερώνεται για την πληρωµή

κάθε λογαριασµού – πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρµοδίως από τη ∆ιευθύνουσα

Υπηρεσία. β) εισηγείται στους συµβαλλόµενους για κάθε µέτρο που κρίνει αναγκαίο για

την βέλτιστη υλοποίηση της προγραµµατικής σύµβασης γ) ενηµερώνεται για την

υλοποίηση της κατασκευής του έργου δ) αποφαίνεται για την επίλυση κάθε διαφοράς

που προκύπτει από την ερµηνεία και εκτέλεση των όρων της παρούσας ε) εισηγείται

αιτιολογηµένα στο Περιφερειακό Συµβούλιο για την ανάγκη τροποποίησης των όρων της

προγραµµατικής σύµβασης.

4. Η Επιτροπή συγκαλείται µετά από την υπογραφή της παρούσας µε ευθύνη του

Προέδρου της και µε γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα

τακτικά όσο και στα αναπληρωµατικά µέλη της τρεις τουλάχιστον µέρες πριν από την

ηµεροµηνία συνεδρίασης.

5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις µήνες από την υπογραφή της σύµβασης και

έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό µέλος της.

6. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Δήµου ή στα γραφεία της Δ/νσης

Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής όπως ορίζεται ειδικότερα στην

πρόκληση του Προέδρου της. Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία αν µετέχουν στη

σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη που εκπροσωπούν

τουλάχιστον τα τρία πέµπτα του συνόλου των µελών της. Η Επιτροπή αποφασίζει

νοµίµως για κάθε θέµα µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων µελών της.

7. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής

υποβάλλει σε αυτή ενηµερωτικό σηµείωµα για την πορεία του έργου και τα τυχόν

προβλήµατα που έχουν ανακύψει

8. Τη γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής, καθώς και την τήρηση των σχετικών

πρακτικών αναλαµβάνει υπάλληλος του Δήµου, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του

Δηµάρχου.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η Προγραµµατική Σύµβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής

Παρακολούθησης προς τα αντισυµβαλλόµενα µέρη ειδικώς αιτιολογηµένη αναφορικά µε

τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση. Για την τροποποίησή της λαµβάνεται

απόφαση των αρµοδίων οργάνων των συµβαλλοµένων µερών και υπογράφεται

τροποποιητική σύµβαση.

2. Τροποποιήσεις αναφορικά µε το αντικείµενο και τον τρόπο εκτέλεσης της σύµβασης

δεν επιτρέπονται.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από οποιονδήποτε από τους

συµβαλλόµενους, παρέχει στον έτερο το δικαίωµα να αξιώσει αποκατάσταση των

συνεπειών των αντισυµβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη

περίπτωση το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση µονοµερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή

αποθετική ζηµία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται

στον νόµο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης προγραµµατικής συµβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και

ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή

Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, αρµόδια είναι τα Δικαστήρια των

Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα παραπάνω συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συµβαλλόµενα µέρη και προς

απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε τέσσερα (4)

πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε συµβαλλόµενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ

Παρακαλούμε για την συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης που

αφορά την:

1) Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της

Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αχαρνών, για το έργο: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», συνολικού

προϋπολογισμού 632.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

2) Ορισμό μίας/ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου Αχαρνών με την/τον

αναπληρώτρια/ τη της/του προκειμένου να συμμετάσχει στην Κοινή Επιτροπή

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

Νικόλαος Γεωργακόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Msc

Παρακαλούμε για την συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης που

αφορά την:

3) Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της


προϋπολογισμού 3.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

4) Ορισμό μίας/ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου Αχαρνών με την/τον

αναπληρώτρια/ τη της/του προκειμένου να συμμετάσχει στην Κοινή Επιτροπή

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

Νικόλαος Γεωργακόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Msc

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΔ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Συντάκτης: Λαμπρινίδου ΕιρήνηΤηλ.: 213 2072 443Ηλ. Ταχ.: elamprinidou @ acharnes . gr Επιβλέποντες του έργου: Λαμπρινίδου Ειρήνη Ραμαντάνη Πολυτίμη

Αχαρνές, 26/06/2017

ΠΡΟΣ

1.Την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου2. Τον κ. Δήμαρχο

Κυρία Πρόεδρε,

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής

προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ», όπως ορίζουν τα

άρθρα 73 & 75 του Ν.3669/2008.

Αποστέλλουμε, συνημμένα, την Τελική Επιμέτρηση του έργου του θέματος, του οποίου τα

στοιχεία είναι:

1. Ανάδοχος: η εταιρεία «ΑΛΥΣΟΣ Α.Τ.Ε.»

2. Επιβλέποντες Μηχανικοί: 1) Ειρήνη Λαμπρινίδου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ 2)

Ραμαντάνη Πολυτίμη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου:

«ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ»

mailto:[email protected]

3. Χρηματοδότηση: Πόροι Δήμου.

4. Ανάθεση: 798/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών.

5. Σύμβαση: 91918/29-12-2015 συνολικού ποσού 100.000,00 ευρώ

6. Ο χρόνος περαίωσης του έργου ήταν εξήντα (60) ήμερες από την υπογραφή της

σύμβασης δηλαδή εως τις 29-02-2016.

7. Η βεβαίωση περαίωσης υπεγράφη στις 29-02-2016.

8. Η Τελική Επιμέτρηση κατατέθηκε από τον εργολάβο με αρ. πρωτ. Δήμου:

19145/22-03-2016 και εγκρίθηκε από την Υπηρεσία στις 28-03-2016.

9. Ο χρόνος εγγύησης του έργου έληξε στις 29-05-2017, ήτοι δεκαπέντε (15) μήνες

από την Βεβαίωση Περαίωσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014 για την «Σύσταση

επιτροπής παραλαβής» διενεργήθηκε κλήρωση στις 22-06-2017 για τον ορισμό των μελών

της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 26 του Ν. 4024/11. Από την κλήρωση εξήχθη ο απαιτούμενος αριθμός τακτικών

και αναπληρωματικών μελών και τα κληρωθέντα μέλη αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα ,

κατά σειρά κλήρωσής τους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κολοκούρη Αλεξάνδρα - Πολ. Μηχανικός ΠΕ

2. Τουντα Κωνσταντίνα - Πολ. Μηχανικός ΤΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Καραδήμα Μαρία - Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης ΠΕ

2. Πουταχίδης Γρηγόριος - Πολ. Μηχανικός ΤΕ

Ένα μέλος της επιτροπής πρέπει να είναι Δημοτικός Σύμβουλος ο οποίος πρέπει να

οριστεί από το Δ.Σ. μαζί με τον αναπληρωτή του.

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να ορίσετε δύο Δημοτικούς Συμβούλους, έναν ως

τακτικό και έναν ως αναπληρωματικό μέλος και να συγκροτήσετε την Επιτροπή,

προκειμένου να γίνει η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ.

Νικόλαος Γεωργακόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 22/ 06 /2017ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΔ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Σύνταξης Μελετών και Τευχών ΔημοπράτησηςΣυντάκτης: Λαμπρινίδου Ειρήνη

Τηλ.: 213 2072 443

Ηλ. Ταχ.: [email protected]

Επιβλέπουσα του έργου: Λαμπρινίδου Ειρήνη Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η



ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΙΛΕΖΑΣ»


Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για την Οριστική Παραλαβή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΙΛΕΖΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 952.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.

Με τη με αριθ. 15/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, το έργο ανετέθη στην εταιρεία ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΤΕΕ, (η οποία απορροφήθηκε από την ΕΡΓΩ ΑΤΕ) με μέση έκπτωση 38,00% (έλεγχος νομιμότητας Περιφ. Διοίκησης Ανατ. Αττικής αρ. 08/ΔΤΑ/1581/2006).

Υπογράφηκε η με αριθμό 16166/13-03-06 Εργολαβική Σύμβαση ποσού 590.261,47 € Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από πόρους Δήμου.

Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. δηλαδή μέχρι 13.03.2007. Με την υπ΄ αριθμ. 546/24-09-2009 Απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε η 7η παράταση εργασιών δηλαδή έως την 31-10-2009. Ο Ανάδοχος με το με αρ. πρωτ. Δήμου Αχαρνών 6241/29-01-2016 έγγραφό του υπέβαλε όχληση για την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών του έργου, η οποία θεωρείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αυτοδίκαια εκδοθείσα 30 ημέρες μετά την υποβολή της όχλησης, δηλαδή στις 29.02.2016. Η τελική επιμέτρηση του έργου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο την 01.03.2016 εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο στις 22.03.2016. Ο χρόνος εγγύησης του έργου (15 μήνες) έληξε στις 29.05.2017. Στις 14/09/2016 πραγματοποιήθηκε η Προσωρινή Παραλαβή του έργου, το Πρωτόκολλο της οποίας εγκρίθηκε με την με αρ. 167/27-09-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΜε την παρούσα εργολαβία κατασκευάστηκαν οι οδοί ή τμήματα των οδών της

περιοχής Αγριλέζας: ΜΟΛΑΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΑΣ, ΕΡΙΒΑΣ, ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΕΥΡΩΤΑ, ΠΑΛΛΗ, ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ.

Κατασκευάστηκαν 3.977,60 μ.μ κρασπεδορείθρου και πραγματοποιήθηκε ασφαλτόστρωση επιφάνειας 26.806,54 τ.μ.

1. Με την με αριθμό 481/31-08-2009 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος συνετάγη, για να συμπεριλάβει και να τακτοποιήσει αυξομειώσεις εγκεκριμένων ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου.

2. Με την με αριθμό 606/22-10-2009 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος συνετάγη, α) για να τακτοποιήσει αυξομειώσεις εγκεκριμένων ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την εφαρμογή της Μελέτης μετά και την ακριβέστερη επιμέτρησή τους, β) να συμπεριλάβει την νόμιμη αναθεώρηση, γ) να συμπεριλάβει την δαπάνη βλαβών λόγω ανωτέρας βίας (υπ’ αριθμόν 488/10-07-2007 απόφαση του Δ.Σ.) και δ) να συμπεριλάβει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου. 3. Υπογράφηκε η με αριθμό 101839/19-11-09 1η Συμπληρωματική Εργολαβική Σύμβαση ποσού 27.836,83 €.

4. Με την με αριθμό 105/30-06-2016 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 3ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος συνετάγη, α) για να τακτοποιήσει την μείωση ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν β) για να περικόψει το ποσόν των 5.913,03 Ευρώ λόγω 1ης Ειδικής Διαταγής (Αρ.Πρωτ.58826/20-06-2012) και γ) για να συμπεριλαβει την διαφορά της αναθεώρησης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Η Δαπάνη των εργασιών της αρχικής σύμβασης με Φ.Π.Α ανέρχεται στο ποσό των 594.489,21 Ευρώ (με Φ.Π.Α 19%) παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με τον 2ο

ΑΠΕ κατά 41.349,47 Ευρώ Η Δαπάνη των εργασιών 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με Φ.Π.Α ανέρχεται

στο ποσό των 22.268,15 Ευρώ (με Φ.Π.Α 19%) παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την σύμβαση κατά 5.568,68 Ευρώ

Η Περικοπή τιμής λογω της Ειδικής Διαταγής (Αρ. Πρωτ. 58829/20-06-2012) ανέρχεται στο ποσό των 4.968,93 Ευρώ + 944,10 (Φ.Π.Α 19%)= 5.913,03 €

Η Συνολική Δαπάνη του έργου συμπεριλαμβανομένης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 616.757,36 € με ΦΠΑ.

Με τη με αριθμό 124/29-07-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε η Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου

Η επιτροπή παραλαβής , συνήλθε στις 21-06-2017 , κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της, (αρ. πρωτ. Δήμου: 38736/19-06-2017) και αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέσθηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση , και αφού έλαβε υπόψη τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου , καθώς και Φάκελο Ασφαλείας & Υγείας του Έργου (ΦΑΥ) σε εφαρμογή των άρθρων 73-74 & 75 του Ν. 3669/2008 , παρέλαβε τις εργασίες ως ανωτέρω ποιοτικά και ποσοτικά.

Με το παρόν ζητείται η έγκριση του συνημμένου Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Π.Δ. 609/85 και του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Νικόλαος Γεωργακόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΔιεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού Πολιτισμού και Νέας Γενιάς Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα136 73 ΑχαρνέςΣυντάκτρια: Ευαγγελία ΑγγελίδουΤηλ.(+30) 210 2415501 - 431Fax (+30) 210 2415431Email.: [email protected]

Αχαρνές, 12-6-2017

ΠΡΟΣ: κ. Κωνσταντίνο Ρούσσα Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου


ΘΕΜΑ: «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 (01-1-2016 έως 31-12-2016) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΔήμου Αχαρνών».

Κ. Πρόεδρε,

Λαμβάνοντας υπόψη :

α) Την παρ 12β του άρθρου 3 της 8440 /24-2-2011 απόφασης του τότε Υπουργού Εσωτερικών και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

β) Toν Ν. 4129/2013 ΦΕΚ 52 /2013 «Kύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

γ) Τις με αριθ. 66 και 137/2011αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1416/16-6-2011 Τ.Β΄ και

2522/7-11-2011 Τ.Β΄) με τις οποίες συστάθηκε στο Δήμο Αχαρνών, Νομικό Πρόσωπο με την

επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»,

δ) Την με αριθ.114/30-3-2017 απόφαση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής που αφορά στην

έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 (01-1-2016 έως 31-12-2016) με συνημμένα τα

κατά νόμο δικαιολογητικά,

ε) Την Δ4/86 απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 81/13-2-1986 τεύχος Β΄),

στ) Τον ετήσιο συνοπτικό πίνακα απολογισμού με τα συνημμένα κατά νόμο δικαιολογητικά,


ζ) Την παρ. 3 του άρθρου 234 του Ν. 3463/2006,

η) Την 64447/21-2-1991 (ΦΕΚ 136/τεύχος Β΄) κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών

Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας, για την οικονομική διαχείριση των Σχολικών Επιτροπών,

θ) Την συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας στις 16-5-2017 για την εισαγωγή του

θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο,

ι) Την παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-7-2010 τεύχος Α΄)

κ) Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο

αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο,

παρακαλείσθε να φέρετε σε συζήτηση στην επικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου το ως άνω θέμα και συγκεκριμένα σας γνωρίζουμε ότι:

Με την υπ’αριθ.8440/2011 απόφαση του τότε Υπουργού Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης, ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε

έτους στο Διοικητικό Συμβούλιο αντίγραφο του Βιβλίου «Εσόδων- Εξόδων», καθώς και συνοπτικό

ετήσιο πίνακα απολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους μαζί με τα σχετικά

δικαιολογητικά. To Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ-

ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής

διαχειρίσεως και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση, η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος

Μαρτίου.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην

έγκριση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την προμνησθείσα απόφαση και την παρ.

3 του άρθρου 234 του Ν.3463/2006.

Σε ανακεφαλαίωση ο απολογισμός της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής έχει ως

ακολούθως:

Ε Σ Ο Δ Α Π Ο Σ Α

Επιχορηγήσεις λειτουργικών αναγκών ΥΠΕΣ 503.988,78 €

Επιχορηγήσεις ΣΑΤΑ 380.163,31 €Επιχορηγήσεις Δήμου Αχαρνών 18.850,00 €Ενοίκια κυλικείων 45.572,36 €Χρηματοδότηση Ξενόγλωσσα 8.876,37 €Επιχορήγηση ΙΝΕΔΙΒΙΜ 118.656,43 €Λοιπά έσοδα 5.994,99 €Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ. χρήσης 253.631,46 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.335.733,70 €

Ε Ξ Ο Δ Α Π Ο Σ ΑΣύνολο εξόδων 891.098,86 €Καταθέσεις 357.494,82 €Τραπεζικοί λογαριασμοί Σχολείων 86.774,90 €Μετρητά 365,12 €ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.335.733,70 €

Παρακαλείσθε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΚΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ

Συνημμένα δικαιολογητικά:

1.H με αριθ. 114/30-3-2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

2. Ετήσιος Πίνακας απολογισμού οικονομικού έτους 2016

3. Πίνακας ημερολογίου Ταμείου οικονομικού έτους 2016

4. Τα με αριθ. 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060/2016 γραμμάτια είσπραξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΔιεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού Πολιτισμού και Νέας Γενιάς Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα136 73 ΑχαρνέςΣυντάκτρια: Ευαγγελία ΑγγελίδουΤηλ.(+30) 210 2415501 - 431Fax (+30) 210 2415431Email.: [email protected]

Αχαρνές, 12-6-2017

ΠΡΟΣ: κ. Κωνσταντίνο Ρούσσα Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου


ΘΕΜΑ: «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 (01-1-2016 έως 31-12-2016) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΔήμου Αχαρνών».

Κ. Πρόεδρε,

Λαμβάνοντας υπόψη :

α) Την παρ 12β του άρθρου 3 της 8440 /24-2-2011 απόφασης του τότε Υπουργού Εσωτερικών και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

β) Toν Ν. 4129/2013 ΦΕΚ 52 /2013 «Kύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

γ) Τις με αριθ. 67 και 136/2011αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1416/16-6-2011 Τ.Β΄) με

τις οποίες συστάθηκε στο Δήμο Αχαρνών, Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,

δ) Την με αριθ. 58/30-3-2017 απόφαση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής που αφορά στην

έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 (01-1-2016 έως 31-12-2016) με συνημμένα τα

κατά νόμο δικαιολογητικά,

ε) Την Δ4/86 απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 81/13-2-1986 τεύχος Β΄),

στ) Τον ετήσιο συνοπτικό πίνακα απολογισμού με τα συνημμένα κατά νόμο δικαιολογητικά,

ζ) Την παρ. 3 του άρθρου 234 του Ν. 3463/2006,

η) Την 64447/21-2-1991 (ΦΕΚ 136/τεύχος Β΄) κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών

Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας, για την οικονομική διαχείριση των Σχολικών Επιτροπών,

θ) Την συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας στις 16-5-2017 για την εισαγωγή του

θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο,

ι) Την παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-7-2010 τεύχος Α΄)

κ) Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο

αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο,

παρακαλείσθε να φέρετε σε συζήτηση στην επικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου το ως άνω θέμα και συγκεκριμένα σας γνωρίζουμε ότι:


Με την υπ’αριθ.8440/2011 απόφαση του τότε Υπουργού Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης, η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε

έτους στο Διοικητικό Συμβούλιο αντίγραφο του Βιβλίου «Εσόδων- Εξόδων», καθώς και συνοπτικό

ετήσιο πίνακα απολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους μαζί με τα σχετικά

δικαιολογητικά. To Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ-

ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής

διαχειρίσεως και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση, η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος

Μαρτίου.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην

έγκριση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την προμνησθείσα απόφαση και την παρ.

3 του άρθρου 234 του Ν.3463/2006.

Σε ανακεφαλαίωση ο απολογισμός της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής έχει ως

ακολούθως:

Ε Σ Ο Δ Α Π Ο Σ Α

Επιχορηγήσεις λειτουργικών αναγκών ΥΠΕΣ 422.044,97 €

Επιχορηγήσεις ΣΑΤΑ 288.228,50 €Επιχορηγήσεις Δήμου Αχαρνών 20.650,00 €Ενοίκια κυλικείων 50.296,11 €Επιχορήγηση ΙΝΕΔΙΒΙΜ 110.241,50 €Λοιπά έσοδα 1.075,80 €Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ. χρήσης 301.788,99 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.194.325,87 €

Ε Ξ Ο Δ Α Π Ο Σ ΑΣύνολο εξόδων 865.986,46 €Καταθέσεις 264.661,92 €Τραπεζικοί λογαριασμοί Σχολείων 63.446,37 €Μετρητά 231,12 €ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.194.325,87 €

Παρακαλείσθε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΚΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ

Συνημμένα δικαιολογητικά:

1. H με αριθ. 58/30-3-2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

2. Ετήσιος Πίνακας απολογισμού οικονομικού έτους 2016

3. Πίνακας ημερολογίου Ταμείου οικονομικού έτους 2016

της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

4. Τα με αριθ. 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 042/2016 γραμμάτια είσπραξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΔιεύθυνση Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα136 73 ΑχαρνέςΣυντάκτρια: Κ. ΒρεττούΤηλ.: (+30) 210 2415329Fax : (+30) 210 2415369E-mail: [email protected]

Προς:

Αχαρνές, 22/06/2017

Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

κο Κων/νο Ρούσσα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων, συνολικού ποσού 59.071,39 € και της διαδικασίας εκτέλεσής της.».


Σε συνέχεια του με αριθμ. 29359/12-05-2017 εγγράφου της Δ/νσης

Περιβάλλοντος & Πρασίνου, του με αριθμ. πρωτ. 1543/18-05-2017 (και με αριθμ.

πρωτ. του Δήμου 30679/18-05-2017) εγγράφου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική

Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.)», του με αριθμ. πρωτ. 31315/19-05-2017

εγγράφου της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού και της με

αριθμ. 69/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, παρακαλούμε όπως

εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση, για την έγκριση της

διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ατομικής

Δήμος Ν.Π.Δ.Δ. "ΔΗ.Φ.Α."

Περιγραφή Κ.Α. Ποσό Κ.Α. Ποσό Κ.Α. ΠοσόΓενικό Σύνολο

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων.

10-6634 24.081,02 € 35-6654.001 14.999,04 € 15-6634 19.991,33 € 59.071,39


υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων, συνολικού

ποσού 59.071,39 € και της διαδικασίας εκτέλεσής του, σύμφωνα με τον παρακάτω

πίνακα:

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας

μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με συνοπτικό, είτε με ανοικτό διαγωνισμό.

Η Συντάκτρια Ο Προϊστάμενος Προμηθειών Η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών

Κων/να Βρεττού Παναγιώτης Μπάσιος Ειρήνη Λέκκα

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Κασσαβός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΔιεύθυνση Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα136 73 ΑχαρνέςΣυντάκτρια: Κ. ΒρεττούΤηλ.: (+30) 210 2415329Fax : (+30) 210 2415369E-mail: [email protected]

Προς:

Αχαρνές, 30/06/2017




ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια

οικοδομικών υλικών, συνολικού ποσού 74.350,40 € και της

διαδικασίας εκτέλεσής του.»


Σε συνέχεια του με αριθμ. 31020/19-05-2017 εγγράφου και της με αριθμ.

76/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, παρακαλούμε όπως


διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, συνολικού

ποσού 74.350,40 € και της διαδικασίας εκτέλεσής του.



Η Συντάκτρια Προϊστάμενος Προμηθειών Η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών


Ο Δήμαρχος


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΔιεύθυνση Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα136 73 ΑχαρνέςΣυντάκτρια: Κ. ΒρεττούΤηλ.: (+30) 210-2415329Fax : (+30) 210 2415369E-mail: [email protected]

Προς:

Αχαρνές, 12/06/2017



ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια

ηλεκτρολογικού υλικού & φωτιστικών σωμάτων, συνολικού ποσού

74.387,60 € και της διαδικασίας εκτέλεσής της.».


Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 33319/29-05-2017 και της με αριθμ. 60/2017

μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και

ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση, για την έγκριση διαγωνισμού για την

προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού & φωτιστικών σωμάτων, συνολικού ποσού

74.387,60 € και της διαδικασίας εκτέλεσής της, σύμφωνα με τον παρακάτω

πίνακα:




Περιγραφή παροχής Κ.Α. Ποσό προϋπολογισμού

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού & φωτιστικών σωμάτων.

20-6662.001 56.661,80

20-7135.002 9.349,60

30-6662.005 8.376,20

Σύνολο: 74.387,60



Ο Δήμαρχος


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΔιεύθυνση Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα136 73 ΑχαρνέςΣυντάκτρια: Κ. ΒρεττούΤηλ.: (+30) 210-2415329Fax : (+30) 210 2415369E-mail: [email protected]

Προς:

Αχαρνές, 21/06/2017



ΕΙΣΗΓΗΣΗΘΕΜΑ: «Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια

κρασπέδων, πλακών πεζοδρομίου & επίστρωσης, συνολικού ποσού

74.350,40 € και της διαδικασίας εκτέλεσής του.»


Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 29480/19-05-2017 και της με αριθμ.

62/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, παρακαλούμε όπως


διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια κρασπέδων, πλακών πεζοδρομίου &

επίστρωσης, συνολικού ποσού 74.350,40 € και της διαδικασίας εκτέλεσής του,

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία εκτέλεσης μπορεί να είναι είτε με

συνοπτικό, είτε με ανοικτό διαγωνισμό.



Περιγραφή παροχής Κ.Α. Ποσό προϋπολογισμού

Προμήθεια κρασπέδων, πλακών πεζοδρομίου & επίστρωσης.

30-6699.010 25.494,40

30-6699.011 29.760,00

30-6699.016 19.096,00

Σύνολο: 74.350,40


Ο Δήμαρχος


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΔιεύθυνση Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα136 73 ΑχαρνέςΣυντάκτρια: Κ. ΒρεττούΤηλ.: 213-2072329Fax : 213-2072369E-mail: [email protected]

Προς:

Αχαρνές, 26/05/2017



ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της διενέργειας της προμήθειας αναλωσίμων για

εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και συσκευές

τηλεομοιοτυπίας του Δήμου, συνολικού ποσού 164.964,02 €,

και της διαδικασίας εκτέλεσής της.»


Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 32977/26-05-2017 αιτήματος και της με αρ.

39/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,

παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση, για

την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας αναλωσίμων για εκτυπωτές,

φωτοτυπικά μηχανήματα και συσκευές τηλεομοιοτυπίας του Δήμου, συνολικού

ποσού 164.964,02 € και αναλυτικά ως εξής:

• Το ποσό των 60.000 € θα αντληθεί από τον Κ.Α. 10-6673.001,

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2017.



• Το ποσό των 34.964,02 € θα αντληθεί από τον Κ.Α. 10-6673.001,

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.

Η διαδικασία εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό

ηλεκτρονικό διαγωνισμό.




Ο Δήμαρχος


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΔιεύθυνση Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα136 73 ΑχαρνέςΣυντάκτρια: Κ. ΒρεττούΤηλ.: 213-2072329Fax : 213-2072369E-mail: [email protected]

Προς:

Αχαρνές, 26/05/2017



ΕΙΣΗΓΗΣΗΘΕΜΑ: «Έγκριση της διενέργειας της προμήθειας αναλωσίμων για

εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και συσκευές

τηλεομοιοτυπίας του Δήμου, συνολικού ποσού 164.964,02 €,

και της διαδικασίας εκτέλεσής της.»


Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 32977/26-05-2017 αιτήματος και της με αρ.

39/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,

παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση, για

την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας αναλωσίμων για εκτυπωτές,

φωτοτυπικά μηχανήματα και συσκευές τηλεομοιοτυπίας του Δήμου, συνολικού

ποσού 164.964,02 € και αναλυτικά ως εξής:





• Το ποσό των 34.964,02 € θα αντληθεί από τον Κ.Α. 10-6673.001,

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.

Η διαδικασία εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό

ηλεκτρονικό διαγωνισμό.




Ο Δήμαρχος


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΤΗΛ.: 213 2072330FAX: 213 2072337-339Email: [email protected]

Απόσπασμα από το 3ο Πρακτικό Αριθμ. Aπόφασης: 8

Αριθμ. θέμ. : 1ο Συνεδρίαση της :17/05/2017

Αριθμ. πρωτ. και ημερομηνία που δόθηκε η πρόσκληση: 28633/10-05-2017

ΑΔΑ: Ψ1ΣΗΩΨ8-ΥΛΤ

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε ΣΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ-ΤΟΥΜΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙ/ΔΡΟΣ)ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ρ-40 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ

ΝΑΡΚΙΣΟΥ

Στις Αχαρνές σήμερα στις 17 του μηνός Μαΐου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και

ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε 3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατόπιν της από με αριθμό πρωτ.: 28633/10-05-2017 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις

κείμενες διατάξεις και αφού διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα Δημοτικό Σύμβουλο

κο Πολυμενέα Παναγιώτη απόντων του Προέδρου της Επιτροπής κου Κασσαβού Ιωάννη

και του Αντιπροέδρου αυτής κου Λαζάρου Ιωάννη ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία 6

παρισταμένων μελών, κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος κος Πολυμενέας Παναγιώτης, φέρνει

για συζήτηση στο Σώμα το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την

εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία αναφέρει ότι:

Κατόπιν της με αρ. πρωτ. Δήμου : 20661/31-03-2017 αίτησης της

εταιρείας ΜΕΓΑ ΑΕ και της συνημμένης Τεχνικής Έκθεσης που κατέθεσε , η

Υπηρεσία μας πραγματοποίησε αυτοψία και διαπιστώθηκε :

Η οδός Ναρκίσσου, βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου

Αχαρνών , με πλάτος υφιστάμενου οδοστρώματος 7.00 μ. και είναι διπλής

κατεύθυνσης. Διέρχονται κυρίως βαρέα οχήματα που εξυπηρετούν τους παρόδιους

βιομηχανικούς και αποθηκευτικούς χώρους και σταθμεύουν οχήματα και στις δύο

πλευρές της οδού.

Υπέρ της οδικής ασφάλειας για την αποφυγή ατυχημάτων λόγω της

στενότητας της οδού και των υφιστάμενων εισόδων – εξόδων των βιομηχανικών

παρακείμενων χώρων,αλλά και της διευκόλυνσης της κυκλοφορίας επί αυτής

εξαιτίας της συχνής διέλευσης βαρέων οχημάτων, προτείνεται η τοποθέτηση των

απαιτούμενων πινακίδων, τύπου Ρ-40 (απαγορεύεται η στάση και η

στάθμευση)επί της οδού Ναρκίσσου, μόνο στην ανατολική πλευρά της και

στο τμήμα της έναντι της πύλης Νο2 της εταιρείας ΜΕΓΑ ΑΕ έως τη συμβολή της

με την οδό Καραμανλή. (βλ: τοπογραφικό διάγραμμα & φωτό GOOGLE).

Από την οδό Ναρκίσου, δε διέρχονται λεωφορειακές γραμμές ΟΑΣΑ.

Από την παρούσα κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά σε κανονιστική απόφαση δεν

προκύπτει επιβάρυνση σε βάρος του Προϋπολογισμού 2017 του Δήμου Αχαρνών (άρθρου 90

του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-04-2005)

ΣΥΝ:

• τοπογραφικό διάγραμμα με ενδεικτικά τα σημεία τοποθέτηση των πινακίδων Ρ-40

• τεχνική έκθεση εταιρείας ΜΕΓΑ ΑΕ

φωτο GOOGLE

Παρακαλούμε για συζήτηση του θέματος και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

Ο Προεδρεύων της Επιτροπής πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα

με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αφού έλαβε υπ’ όψιν της την πρόταση του Προεδρεύοντα και την τοποθέτησή του, την

εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , τα έγγραφα του φακέλου, τις απόψεις των

εισηγητών και ομιλητών, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Γνωμοδοτεί θετικά για τις τοποθετήσεις πινακίδων Ρ-40 (απαγορεύεται η στάση και η

στάθμευση) , επί της οδού Ναρκίσσου, μόνο στην ανατολική πλευρά της και στο τμήμα της

έναντι της πύλης Νο2 της εταιρείας ΜΕΓΑ ΑΕ έως τη συμβολή της με την οδό Καραμανλή.,

σύμφωνα με την Εισήγηση και τα σχέδια της Υπηρεσίας , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος

της παρούσας

2. Διαβιβάζει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανωτέρω απόφαση.

3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ-ΤΟΥΜΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Αχαρνές, Αυθημερόν

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



Προς:


Αχαρνές, 30/05/2017

Αρ. Καταχώρησης: ..............



Ε Ι Σ Η Γ Η Σ ΗΘΕΜΑ: «Ορισμός Επιτροπής της παρ.5 άρθρου 186 του Ν.3463/06.»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο Δήμος προκειμένου να προχωρήσει σε:

απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης λόγω απαλλοτρίωσης ή προσκύρωση εδαφικού τμήματος ή καθορισμό εξωδικαστικά τιμής μονάδος για την μετατροπή της

Εισφοράς Γης σε Χρήμα, δύναται να ορίσει την επιτροπή της παρ.5 άρθρου 186 του Ν.3463/06.

Η περιγραφόμενη επιτροπή, αποτελείται από έναν μηχανικό της τεχνικής υπηρεσίας και δύο δημοτικούς συμβούλους. Ο ορισμός του μηχανικού γίνεται από τον Δήμαρχο ενώ οι δύο δημοτικοί σύμβουλοι από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόεδρος της επιτροπής, ορίζεται ένας από τους δημοτικούς συμβούλους με απόφαση συγκρότησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται δημοτικός υπάλληλος γραμματέας της επιτροπής. Στους Ο.Τ.Α.

που λειτουργούν τοπικά συμβούλια …, μετέχει αντί του δευτέρου συμβούλου, ο πρόεδρος του οικείου τοπικού συμβουλίου ή οικείος πάρεδρος.

Η Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων εξαιρείται από την συγκεκριμένη επιτροπή διότι έχουν ολοκληρωθεί οι ρυμοτομίες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 17-7/16-8-23, και δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.1337/83.

Ως εκ τούτου θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει:3) Πρόεδρο της επιτροπής ενός δημοτικού συμβούλου και αναπληρωτή αυτού.4) δεύτερο σύμβουλο (ο πρόεδρος του οικείου τοπικού συμβουλίου Αχαρνών) και αναπληρωτή αυτού.

Ο μηχανικός των τεχνικών υπηρεσιών και ο δημοτικός υπάλληλος γραμματέας της επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους, θα ορισθούν με απόφαση Δημάρχου.

Προτείνεται η ισχύς της επιτροπής για το έτος 2017.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, καθώς έως ότου η Υπηρεσία μας διευθετήσει το εν λόγω θέμα, δεν μπορεί: α) να διεκπεραιώσει υποθέσεις απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης λόγω ρυμοτομίας με εξωδικαστικό συμβιβασμό.β) να εκδώσει πράξη επιβολής εισφοράς σε χρήμα για ακίνητα τα οποία έχουν μετατροπή Εισφοράς Γης σε Χρήμα, προκειμένου να εισπράξει χρήματα ο Δήμος και να προχωρήσουν οι ενδιαφερόμενοι σε τυχών διοικητικές πράξεις (αγοροπωλησίες, έκδοση οικοδομικών αδειών κτλ).





Προς: κ. Κωνσταντίνο Ρούσσα › ContentFiles › 51 › files › Ds › 2017...

Documents

Transcript of Προς: κ. Κωνσταντίνο Ρούσσα › ContentFiles › 51 › files › Ds › 2017...