ΤΕΥΧΟΣ ΔΔΗΗΜΟΟΟΠΡΑΤΗΣΗΗΗΣ ΣΗ ΤΤΤΟΥΥΥ ...¨Γ5ΝΟΡ10-ΦΧ0.pdf ·...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΤΤΤΕΕΕΥΥΥΧΧΧΟΟΟΣΣΣ ΔΔΔΗΗΗΜΜΜΟΟΟΠΠΠΡΡΡΑΑΑΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ ΕΕΕΡΡΡΓΓΓΟΟΟΥΥΥ

ΠΡΟΫ ΠΟΛΟ Γ Ι ΣΜΟ Σ : # 1 7 . 0 0 0 , 0 0 €# ( μ ε Φ . Π . Α . )

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

7. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αλιβέρι 07-05- 2020

Ο Δασάρχης

Αθανάσιος Μαρίνος Δασολόγος με βαθμό Α΄

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ CATERPILLAR Η

ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ

120ΗΡ ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»

ΑΔΑ: ΨΓ5ΝΟΡ10-ΦΧ0

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλιβέρι 07-05-2020

AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



Αριθμ. Πρωτ.: 779/56697

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ


Ταχ. Δ/νση: 34 500 Αλιβέρι Πληροφορίες: A. Γκοτζαμάνη

Τηλέφωνο: 2223 0 23715 Τelefax: 2223 0 25811

e-mail: [email protected]

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Το Δασαρχείο Αλιβερίου προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο

117 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για τη μίσθωση ενός (1)

Λαστιχοφόρου Φορτωτή CATERPILLAR ή αναλόγου τύπου και εργοστασίου με ιπποδύναμη

120 ΗΡ και άνω για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση Δασικών Δρόμων

αρμοδιότητας Δασονομείου Καρύστου , Δασαρχείου Αλιβερίου για το έτος 2020».

Η σχετική δαπάνη των ανωτέρω μηχανημάτων θα ανέλθει στο ποσό των

#17.000,00€# με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ

147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

σήμερα και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 26-5-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα

λήξης επίδοσης των δικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία του Δασαρχείου Αλιβερίου.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα

ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα

ημερομηνία που θα καθορίσει η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax

πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη

του διαγωνισμού και την ίδια ώρα. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη

φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τον «Συνοπτικό Διαγωνισμό» του

άρθρου 117 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και υπό τις

προϋποθέσεις του νόμου αυτού.


2

Για την ανάδειξη αναδόχου (μισθωτή) κριτήριο αποτελεί: α) Η μικρότερη προσφορά σε ευρώ ανά ίππο και ώρα.

β) Εκτός αυτού η επιτροπή θα συνεκτιμήσει και το χρόνο κατασκευής του μηχανήματος,

την ικανότητα και αξιοπιστία του αναδόχου(μισθωτού) με βάση στοιχεία που έχει η

Υπηρεσία μας από προηγούμενες συνεργασίες, καθώς και οι υποχρεώσεις του

αναδόχου για έργα υπό κατασκευή, ώστε να γίνει έγκαιρα και καλά η κατασκευή του

έργου.

γ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας ο ανάδοχος(μισθωτής) θ΄ αναδειχθεί με κλήρωση.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου

Ταμείου έτους 2020.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α. Φυσικά πρόσωπα

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα

γ. Εταιρείες

κάτοχοι χωματουργικών μηχανημάτων-διαμορφωτήρων CATERPILLAR ή

αναλόγου τύπου και εργοστασίου ιπποδύναμης 120 ΗΡ και άνω.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς απαιτείται η κατάθεση

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72

του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, εγγυητικής επιστολής

συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα πέντε 275,00 ευρώ

.Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που

συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6)

μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ

τουλάχιστον μέχρι τις 26-12-2020, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται.

Τα σφραγισμένα έντυπα στα οποία θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι την

προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 2 της αναλυτικής

διακήρυξης, διατίθενται στο Δασαρχείο Αλιβερίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,

μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της

δημοπρασίας χωρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού (ημέρα Πέμπτη ,21-05-

2020).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και των

υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ. στα γραφεία του Δασαρχείου Αλιβερίου, κατά τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.: 2223023715 (Γκοτζαμάνη Α.). Επίσης, αντίγραφα

αυτών μπορούν να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους.

Ο Δασάρχης

Αθανάσιος Μαρίνος

Δασολόγος με βαθμό Α΄


3

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών

Υποθέσεων Α.Δ.Θ.Στ.Ε.

Σωκράτους 111. Τ.Κ 41 336 Λάρισα

2. Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της

Α.Δ.Θ.Στ.Ελλάδας

Τσιμισκή 5. Τ.Κ. 41 222 Λάρισα

3. Δ/νση Δασών Ν. Ευβοίας.

341 00 Χαλκίδα

4. Δήμο Καρύστου .

Κάρυστος

5. Δήμο Κύμης –Αλιβερίου

Αλιβέρι.

6. Δασαρχείο Χαλκίδας

341 00 Χαλκίδα

7. Δασαρχείο Ιστιαίας

352 00 Ιστιαία

8. Δασαρχείο Λίμνης

Λίμνη

9. Δασονομείο Καρύστου

Κάρυστος

10. Γραμματεία (για την ανάρτηση στον Πίνακα

ανακοινώσεων της Υπηρεσίας)


[1]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ

"ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ CATERPILLAR Η

ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ 120ΗΡ ΚΑΙ

ΑΝΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

2020''

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ


[2]

Αλιβέρι 07-05-2020

Αριθμ. Πρωτ.: 779/56697

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ

ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Αλιβέρι

Ταχ. Κώδικας: 34500

Πληροφορίες: A. Γκοτζαμάνη

Τηλέφωνο: 22230-23715

Telefax : 2223 0-25811

e-mail:

[email protected]

ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

«Μίσθωση ενός (1)

Λαστιχοφόρου Φορτωτή

CATERPILLAR ή αναλόγου τύπου και

εργοστασίου με ιπποδύναμη 120ΗΡ

και άνω για την κατασκευή του

έργου ‘’Συντήρηση Δασικών Δρόμων

αρμοδιότητας Δασονομείου Καρύστου

Δασαρχείου Αλιβερίου για το έτος

2020''

17.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

2020

Τ Ο Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε Ι Ο Α Λ Ι Β Ε Ρ Ι Ο Υ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,

ΦΕΚ147/A΄/08-08-2016)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του κεφ. ΙΙΙ (άρθρο 80-110) του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ

116/Α΄/2008) περί "Κύρωσης της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων

έργων" (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) περί "Σύστασης

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων..", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) περί "Ενίσχυση της

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και

άλλες διατάξεις ", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

5. Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α΄/2013) περί "Κύρωσης του

Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


[3]

6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική

της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης’’.

7. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄/27-12-

2010) ‘’Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας’’.

8. Την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/32924/1004/2-4-2020

(ΑΔΑ:6ΡΟΕ4653Π8-ΛΘ5) Απόφαση της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού

Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ "Έγκριση δέσμευσης & διάθεση πίστωσης των Δασικών

Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών

'αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας' που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα

«Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό φορέα δασών

του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2020» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του

Πράσινου Ταμείου έτους 2020".

9. Την υπ΄αριθμ. 888/37936/16-03-2020 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν.

Ευβοίας περί "Έγκριση Μελέτης «Συντήρηση Δασικών Δρόμων περιοχής αρμοδιότητας

Δασονομείου Καρύστου , Δασαρχείου Αλιβερίου για το έτος 2020».


Ευβοίας (ΑΔΑ:643ΩΟΡ10-ΚΧΤ ) περί ‘’Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση

Δασικών Δρόμων αρμοδιότητας Δασονομείου Καρύστου , Δασαρχείου Αλιβερίου για το

έτος 2020» με αυτεπιστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν

4412/2016’’ όπως ισχύει.


Ευβοίας(ΑΔΑ:6Η8ΞΟΡ10-Σ9Ε) περί ‘’Έγκρισης διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας –

δημοσίου συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού (άρθρο 117 Ν 4412/2016 ) εκτέλεσης του

έργου για τη μίσθωση ενός (1) Λαστιχοφόρου Φορτωτή CATERPILLAR ή αναλόγου

τύπου και εργοστασίου με ιπποδύναμη 120ΗΡ και άνω για την εκτέλεση με

αυτεπιστασία του έργου «Συντήρηση Δασικών Δρόμων αρμοδιότητας Δασονομείου

Καρύστου , Δασαρχείου Αλιβερίου για το έτος 2020».

12. Την ανάγκη της Υπηρεσίας για να μισθώσει ένα (1) Λαστιχοφόρο Φορτωτή

CATERPILLAR ή αναλόγου τύπου και εργοστασίου με ιπποδύναμη 120ΗΡ και άνω

προκειμένου να εκτελέσει με αυτεπιστασία τις χωματουργικές εργασίες του έργου

«Συντήρηση Δασικών Δρόμων αρμοδιότητας Δασονομείου Καρύστου Δασαρχείου

Αλιβερίου για το έτος 2020»για λόγους κύρια αντιπυρικής προστασίας

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι

Συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

γγ ιι αα ττ ηη μμ ίί σσ θθ ωω σσ ηη ενός (1) Λαστιχοφόρου Φορτωτή CATERPILLAR ή

αναλόγου τύπου και εργοστασίου με ιπποδύναμη 120ΗΡ και άνω

για την κατασκευή του έργου:

«« Συντήρηση Δασικών Δρόμων αρμοδιότητας Δασονομείου Καρύστου , Δασαρχείου


[4]

Αλιβερίου για το έτος 2020»»

ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147)

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και β) τους όρους της παρούσας και

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την

ανάδειξη αναδόχων κατασκευής του ως άνω έργου

ΑΡΘΡΟ 1: Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών

1.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-05-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των δικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία του

Δασαρχείου Αλιβερίου.

1.2. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιων της Επιτροπής Διαγωνισμού στον

προαναφερόμενο τόπο κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

1.3. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε

άλλο τρόπο με πρωτόκολλο παραλαβής μέχρι και 26-05-2020 και ώρα 10:00 π.μ.

(ημερομηνία και ώρα γραφείου πρωτοκόλλου Δασαρχείου Αλιβερίου).

1.4. Προσφορές που περιέρχονται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας πριν από τη

διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή

Διαγωνισμού πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη,

προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την

προαναφερόμενη διαδικασία.

1.5. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού οι

συμμετέχουσες στο διαγωνισμό επιχειρήσεις θα πρέπει να εκπροσωπούνται με

φυσική παρουσία νόμιμου εκπροσώπου για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είτε

κατέθεσαν το φάκελο προσφοράς στα γραφεία του Δασαρχείου πρ ιν τη

διενέργεια του διαγωνισμού είτε όχι. Σε περίπτωση μη φυσικής εκπροσώπησης

δεν θα ανοίγεται ο φάκελος συμμετοχής και θα αποκλείεται από τη συνέχεια

του διαγωνισμού η επιχείρηση, ανεξάρτητα αν κατέθεσε εμπρόθεσμα φάκελο

συμμετοχής.


[5]

ΑΡΘΡΟ 2: Τεύχη δημοπράτησης

Τα τεύχη δημοπράτηση είναι τα αναφερόμενα παρακάτω:

1. Η περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού.

2. Η παρούσα διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού.

3. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

4. Η τεχνική περιγραφή.

5. Τιμολόγιο μελέτης

6. Η Οικονομική Προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 3: Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση- Αντικείμενο εργασίας

3.1. Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 17.000,00 ευρώ με

το Φ.Π.Α. 24% .

3.2 Η σχετική δαπάνη προέρχεται από πιστώσεις από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα

Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2020.

3.3. Η εργασία αφορά το μηχάνημα με το χειριστή τους (στην τιμή μονάδος

περιλαμβάνεται και ο χειριστής).

ΑΡΘΡΟ 4: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων- Δημοσιότητα-Δαπάνες δημοσίευσης

4.1. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη

αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε πέντε (5,00 €) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο

ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα

γραφεία του Δασαρχείου Αλιβερίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.:

2223023715 αρμόδια Υπάλληλος Αγγελική Γκοτζαμάνη). Μπορούν επίσης να λάβουν

αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Τα σφραγισμένα έντυπα στα οποία θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι την

προσφορά τους, καθώς και το τεύχος δημοπράτησης, διατίθενται στο Δασαρχείο

Αλιβερίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν

από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας χωρίς να προσμετρείται η ημέρα του

διαγωνισμού (ημέρα Πέμπτη 21-5-2020 ).

4.2. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει

κωδικό ΑΔΑΜ.

4.3. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εκπρόθεσμα, εγγράφως, συμπληρωματικές

πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη, αυτές παρέχονται τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες

πριν από την ημερομηνία, που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.


[6]

ΑΡΘΡΟ 5: Δεκτοί στο διαγωνισμό

5.1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α. Φυσικά πρόσωπα

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα

γ. Εταιρείες

κάτοχοι χωματουργικών μηχανημάτων-διαμορφωτήρων CATERPILLAR ή

αναλόγου τύπου και εργοστασίου ιπποδύναμης 120 ΗΡ και άνω.

5.2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο, ότι ο

διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη γνώση αυτής της διακηρύξεως και όλων των άλλων

στοιχείων της δημοπρασίας, καθώς και ότι επισκέφθηκε τον τόπο του έργου και έλαβε

γνώση των τοπικών συνθηκών του.

ΑΡΘΡΟ 6: Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό

6.1. Αυτά ακολουθώντας – για διευκόλυνση της υπηρεσίας – τη σειρά με την οποία

αναγράφονται παρακάτω, επί ποινή αποκλεισμού, κατατίθενται μαζί με τον υπόλοιπο

φάκελο προσφοράς και είναι τα εξής:

1. Η κατά το Άρθρο 15 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Η Εγγύηση συμμετοχής θα εκδοθεί από μια αναγνωρισμένη Τράπεζα ή θα

είναι γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Το ποσό αναλογεί σε ποσοστό

2 % της προϋπολογισθείσης δαπάνης μίσθωσης χωρίς Φ.Π.Α Η εγγύηση θα

απευθύνεται προς το Δασαρχείο Αλιβερίου , επιστρέφεται δε στον ενδιαφερόμενο ,

εφ΄όσον δεν αναδειχθεί μειοδότης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία

ανακοίνωσης κατακύρωσης. Εάν είναι μειοδότης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την

υπογραφή της σύμβασης.

2. Η νόμιμη άδεια του μηχανήματος.

3. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄75) σύμφωνα

με την παρ. 2 του άρθρου 79 και του άρθρου 79 Α του ν. 4412/2016, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, , ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, η υπεύθυνη

δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 του ν. 4412/2016 , υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος

της ένωσης.

3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ενυπόγραφη, από την οποία να συνάγονται τα

παρακάτω:

(α) ότι έλαβε γνώση της διακήρυξης και των συνθηκών εργασίας του έργου τους

οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

(β) εάν ο μειοδότης είναι ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του μηχανήματος που

προσφέρεται για μίσθωση.

(γ) ο αντίκλητος αυτού στην έδρα της Υπηρεσίας και ότι κάθε κοινοποίηση σ’ αυτόν

με σχετικό έγγραφο είναι ισχυρή για το μειοδότη.


[7]

(δ) το εργοστάσιο κατασκευής, ο τύπος, η σειρά, ο αριθμός πλαισίου κινητήρα,

κυκλοφορίας, το έτος κατασκευής και η ιπποδύναμη.

6.2. Σε ότι αφορά στην εκπροσώπηση των συμμετεχόντων επιχειρήσεων κατά την

ημερομηνία διενέργειας απαιτούνται τα παρακάτω:

Για τις ανώνυμες εταιρίες, ο εκπρόσωπος που θα καταθέσει την προσφορά για

λογαριασμό τους, εκτός της ταυτότητάς του θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρίας, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής στο συγκεκριμένο

διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι, εκπρόσωπος της εταιρίας για να παραδώσει την

προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή με ταυτόχρονη προσκόμιση της ταυτότητάς του. Επίσης

πρέπει να κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του Διευθύνοντα Συμβούλου στην οποία να

αναγράφονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ότι αυτό είναι σε ισχύ.

Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες ή

οποιαδήποτε άλλης μορφής προσωπική εταιρία, εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους

ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Για την νομιμότητα της εκπροσώπησης ή

της νόμιμης εξουσιοδότησης πρέπει να προσκομίζονται τα νόμιμα δικαιολογητικά

εκπροσώπησης της επιχείρησης (Φ.Ε.Κ. για τις Ε.Π.Ε. και καταστατικό θεωρημένο από το

αρμόδιο πρωτοδικείο για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.). Επιπλέον πρέπει να κατατίθεται υπεύθυνη

δήλωση του διαχειριστή ότι τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης είναι σε ισχύ. Σε

περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο μαζί με τα προαναφερόμενα προσκομίζεται και

έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου

από οποιαδήποτε αρχή και επιδεικνύουν την ταυτότητα τους.

Εάν οι πάροχοι είναι ατομικές επιχειρήσεις, συμμετέχουν στο διαγωνισμό με την

επίδειξη της ταυτότητας τους. Σε περίπτωση εκπροσώπησης υποβάλλεται μαζί με την

προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το

γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου, από οποιαδήποτε αρχή και επιδεικνύουν

την ταυτότητα τους.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης ένωσης παρόχων κατατίθεται συμβολαιογραφική

πράξη περί εξουσιοδότησης κατάθεσης της προσφοράς την ημέρα του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 7: Υποβολή φακέλου προσφοράς

7.1 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος),

στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού

Προσφορά

του ….................................................

για τη μίσθωση ενός (1) Λαστιχοφόρου Φορτωτή CATERPILLAR ή

αναλόγου τύπου και εργοστασίου με ιπποδύναμη 120ΗΡ και άνω για την

κατασκευή του έργου «Συντήρηση Δασικών δρόμων αρμοδιότητας

Δασονομείου Καρύστου Δασαρχείου Αλιβερίου για το έτος 2020 »

με αναθέτουσα αρχή το Δασαρχείο Αλιβερίου

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών …………….


[8]

Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές.

7.2. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά

Συμμετοχής», όπου κατά τοποθετούνται όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά του

άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης και

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να

ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη

«Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του

κυρίως φακέλου της παρ. 1.

7.3 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο

πριν από την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται,

αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1.4 της

παρούσας.

7.4 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού

σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που

περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την

αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις

απορρίπτει ως μη κανονικές.

7.5 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό

φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

7.6 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε

από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

ΑΡΘΡΟ 8: Ισχύς Προσφορών - Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών

Οι προσφορές θα δίνονται σε ευρώ € και μέχρι (2) δύο δεκαδικά ψηφία μετά τον

ακέραιο αριθμό και αφορούν το μίσθωμα για κάθε ώρα απασχόλησης του μηχανήματος.

Προσφορά αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση ή μη σύμφωνη προς τους όρους

της διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο διαγωνισμός διενεργείται για τη μίσθωση

ενός (1) Λαστιχοφόρου Φορτωτή CATERPILLAR ή αναλόγου τύπου και εργοστασίου με

ιπποδύναμη 120ΗΡ και άνω με ωριαία αντιμισθία, προκειμένου να εκτελέσει με

αυτεπιστασία τις χωματουργικές εργασίες του έργου «Συντήρηση Δασικών δρόμων

περιοχής αρμοδιότητας Δασονομείου Καρύστου Δασαρχείου Αλιβερίου για το έτος


[9]

2020». Για την ανάδειξη αναδόχου (μισθωτού) κριτήριο αποτελεί:

α) Η μικρότερη προσφορά σε ευρώ ανά ίππο και ώρα.

β) Εκτός αυτού η επιτροπή θα συνεκτιμήσει και το χρόνο κατασκευής του

μηχανήματος, την ικανότητα και αξιοπιστία του αναδόχου(μισθωτού) με βάση στοιχεία που

έχει η Υπηρεσία μας από προηγούμενες συνεργασίες, καθώς και οι υποχρεώσεις του

αναδόχου για έργα υπό κατασκευή, ώστε να γίνει έγκαιρα και καλά η κατασκευή του έργου.

γ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι ανάδοχοι (μισθωτές) θα αναδειχθεί με κλήρωση.

Η ιπποδύναμη αναφέρεται στον σφόνδυλο κατά τον χρόνο κατασκευής του

μηχανήματος και προσδιορίζεται βάσει των στοιχείων των εργοστασίων κατασκευής

προωθητήρων και ισοπεδωτήρων και των 2073116/520/04-07-1977 & 34697/820/09-

03-1976 διαταγών του Υπουργείου Γεωργίας.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη

διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα τριών (3) μηνών, από την

ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην

Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε

ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι

μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα, εκτός από τα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια

της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών -

Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης- Ενστάσεις

9.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών - Έγκριση πρακτικού

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική

ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον

Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1 της

παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που

έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των

προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται

επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών

της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές

κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο

και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική

καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική

περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις

προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους

σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η

σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος.


[10]

Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως

καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της

Επιτροπής Διαγωνισμού.

γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών

και καταγραφής των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 6, ακολουθεί η

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα

μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα

οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό.

δ)Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες

διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη

προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί

μέρος του πρακτικού της.

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του

άρθρου 6 της παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον

πρώτο μειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα,

λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών,

ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην

περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν

υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που κοινοποιείται

εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα

ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,

εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της

ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους.

στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του

πρακτικού της, επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες

εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί

πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό,

υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία

πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν.

3669/2008.

ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής

Διαγωνισμού ή σε παράρτημά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού

πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της

σύμβασης στους μειοδότες (ή τη ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η

οποία το εγκρίνει. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους

προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί

ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 9.3 της παρούσης.

η) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή

(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τους (προσωρινούς) ανάδοχους με κλήρωση

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται

ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που

υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.


[11]

9.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για

υπογραφή σύμβασης

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως

τους προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινοί

ανάδοχοι»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών, σύμφωνα με τις δ/ξεις

της παρ.1 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τα

δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 22 της παρούσας. Αν δεν προσκομισθούν τα

παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο

προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών αίτημα

προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το

οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει

αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία

υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των

δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 2 του άρθρου

103 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις των παρ. 3,4,5 & 6 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα:

i) αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία

που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), είναι ψευδή

ή ανακριβή, ή

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και

23 της παρούσας, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ

της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για

μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσωρινοί ανάδοχοι είχαν δηλώσει με το

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) ότι πληρούν, οι οποίες επήλθαν ή

για τις οποίες έλαβαν γνώση οι προσωρινοί ανάδοχοι μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα

της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης

(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση

συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα

κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη


[12]

πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού (στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση

δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ) και τη διαβίβαση του φακέλου στη Δ/νση Δασών Ν.

Ευβοίας (αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την

κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου,

είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με

τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

σήμερα.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλεισθεί οριστικά εκτός από τους

προσωρινούς ανάδοχους με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των

δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων στα γραφεία του Δασαρχείου Αλιβερίου

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί

αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης.

Οι προσωρινοί ανάδοχοι υποβάλουν επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου

22 της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία

ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν έχουν

εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι

αποκλεισμού, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στους προσωρινούς αναδόχους και

καλούνται να προσέλθουν σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του

συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής

πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

Εάν οι ανάδοχοι δεν προσέλθουν να υπογράψουν το συμφωνητικό, μέσα στην

προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσονται έκπτωτοι, καταπίπτει υπέρ

της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου

103 του Ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται,

σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

9.3 Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η

προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση

της παράλειψης. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η

ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού


[13]

διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της

πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των

προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει,

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με

ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παρ. 11 του ν. 4412/2016. Στην

περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή

αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των

προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η

απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την

κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το

ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με το

άρθρο 127 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Το παράβολο

αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας

αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζων διοικητικό

όργανο. Για την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης γνωμοδοτεί το

αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή

συντελούνται μετά την 31.03.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν.

4412/2016 (άρθρα 345 έως 374). (πάνω από 60.000,00)

ΑΡΘΡΟ 10: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

10.1 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του

Πράσινου Ταμείου έτους 2020.

Το έργο υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα

αυτά και σε κάθε δικαιολογητικό που προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία περί

πληρωμής λογιστικών, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % , η οποία

υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ των λειτουργικών αναγκών της

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3

του Ν.4013/2011 όπως ισχύει σήμερα, καθώς και της κράτησης 0,06% υπέρ της

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με την αριθμ.

1191/22-03-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 969/Β΄/2017), κατ’ εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου

350 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ( χαρτόσημο 3% και

ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου).

10.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από

φόρους, δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

10.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016


[14]

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η

πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

ΑΡΘΡΟ 11: Τίτλος, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Τίτλος του έργου

Ο τίτλος του έργου είναι:

«Μίσθωση ενός (1) Λαστιχοφόρου Φορτωτή CATERPILLAR ή αναλόγου

τύπου και εργοστασίου με ιπποδύναμη 120ΗΡ και άνω για την κατασκευή του έργου

«Συντήρηση Δασικών Δρόμων αρμοδιότητας Δασονομείου Καρύστου ,περιοχής

ευθύνης Δασαρχείου Αλιβερίου για το έτος 2020»

11.1 Τόπος εκτέλεσης του έργου

Το έργο θα εκτελεστεί στην περιοχής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αλιβερίου

11.2 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες χωματισμών του έργου

«Συντήρηση Δασικών Δρόμων αρμοδιότητας Δασονομείου Καρύστου ,περιοχής

ευθύνης Δασαρχείου Αλιβερίου για το έτος 2020 » και ειδικότερα οι εργασίες

ισοπέδωσης και μόρφωσης της επιφάνειας του καταστρώματος δρόμου χωρίς οδόστρωμα

ανά τ.μ. ισοπεδοθείσης επιφάνειας, άρση καταπτώσεων, και εργασία καθαρισμού τάφρων

αποχέτευσης.

ΑΡΘΡΟ 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε σαράντα (40) ημέρες

από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται

στην Ε.Σ.Υ.

ΑΡΘΡΟ 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με «συνοπτικό διαγωνισμό», σύμφωνα με

το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και υπό τις

προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

13.2 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

13.3 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.


[15]

ΑΡΘΡΟ 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι: :

α) Η μικρότερη προσφορά σε ευρώ ανά ίππο και ώρα.

β) Εκτός αυτού η επιτροπή θα συνεκτιμήσει και το χρόνο κατασκευής του

μηχανήματος, την ικανότητα και αξιοπιστία του αναδόχου(μισθωτού) με βάση

στοιχεία που έχει η Υπηρεσία μας από προηγούμενες συνεργασίες, καθώς και οι

υποχρεώσεις του αναδόχου για έργα υπό κατασκευή, ώστε να γίνει έγκαιρα και

καλά η κατασκευή του έργου.

γ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας ο ανάδοχος(μισθωτής) θ΄ αναδειχθεί με κλήρωση

ΑΡΘΡΟ 15: Εγγύηση συμμετοχής

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του

ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, εγγυητικής επιστολής

συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα πέντε 227,00 ευρώ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής

περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα

ακόλουθα στοιχεία:

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου - Δασαρχείο

Αλιβερίου- προς τον οποίο απευθύνονται,

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα

παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε

περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε

ισχύον τέλος χαρτοσήμου,

η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου) και την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό

της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.


[16]

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)

ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας,

δηλαδή να έχουν χρόνο ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημέρες από

την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα

να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης

συμμετοχής.

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από

γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη

διάρκεια ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας. Η ένσταση

του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της

εγγυήσεως.

15.5 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους αναδόχους με την προσκόμιση

της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με

τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 16: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής

εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί

της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.(εξακόσια ογδόντα έξι -686- ευρώ) και

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης

καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή

ειδικότερα ορίζει.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής

αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού

της αύξησης χωρίς ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς

διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της

αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με

αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά

την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της

αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα

αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον

τίτλο της σχετικής σύμβασης.


[17]

ΑΡΘΡΟ 17: Έκδοση εγγυητικών

17.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από

πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με

τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση

οικονομικό φορέα.

17.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.

ΑΡΘΡΟ 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26η -

5ου-2020 ημέρα Τρίτη Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα

ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η

καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση

της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον

εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα

έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας

αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η

αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα

ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων

εδαφίων.

ΑΡΘΡΟ 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη

διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία

λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.


[18]

ΑΡΘΡΟ 21 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

21.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί

ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»

σύμφωνα με τα κατωτέρω:

21.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού,

να περιέχει τα ακόλουθα:

- α) Εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας

-β) Την άδεια του μηχανήματος

- β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

- γ) Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 6.3 της παρούσας

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν

το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

21.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν

από την αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

Επισημαίνεται ότι:

Η ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού της έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης

αριθμητικής.

21.4 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό

φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση

οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε

από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους

νομίμως εξουσιοδοτημένο.

ΑΡΘΡΟ 22: Δικαιολογητικά προσωρινών αναδόχων

Οι προσωρινοί ανάδοχοι υποβάλλουν τα εξής:

α. Οι Έλληνες πολίτες:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για ατομικές επιχειρήσεις, έκδοσης τουλάχιστον

του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει αν έχουν ή όχι καταδικασθεί για

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

2. Τη νόμιμη του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Μεταφορών άδεια μηχανήματος ή

φωτοαντίγραφο αυτής.

3. Φορολογική ενημερότητα.

4. Βεβαίωση εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΒΕ κλπ.).

5. Βεβαίωση καταβολής των προβλεπόμενων από άρθρο 20 Ν.2052/92 (ΦΕΚ 94 Α)

τελών για τα ΜΕ.


[19]

β. Οι Αλλοδαποί:

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή

δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου

τριμήνου από το οποίο προκύπτει αν έχουν ή όχι καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της

χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει αν συντρέχουν ή όχι οι

περιπτώσεις (2) και (3) του εδαφίου α., της παραγράφου αυτής.

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής

τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς

καταλόγους.

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α και β και επιπλέον πιστοποιητικό

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου από

οποίο να προκύπτει αν τελούν ή όχι υπό εκκαθάριση ή υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης

αναγκαστικής εκκαθάρισης, και εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του

ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.

ΑΡΘΡΟ 23: Διάφορες ρυθμίσεις

23.1 Η έγκριση της μελέτης κατασκευής του έργου έγινε με την αριθμ.

888/37936/16-03-2020 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Ευβοίας περί "Έγκριση

Μελέτης του έργου «Συντήρηση Δασικών Δρόμων περιοχής αρμοδιότητας

Δασονομείου Καρύστου Δασαρχείου Αλιβερίου για το έτος 2020».

23.2 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του

Πράσινου Ταμείου έτους 2019, σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/32924/1004/2-

4-2020 (ΑΔΑ:6ΡΟΕ4653Π8-ΛΘ5)Απόφαση της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού

Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ "Έγκριση δέσμευσης & διάθεση πίστωσης των Δασικών

Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών

'αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας' που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα

«Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό φορέα δασών

του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2020»


[20]

Αλιβέρι 07-05-2020

Η Συντάκτρια ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αγγελική Γκοτζαμάνη


Ο Δασάρχης



ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ΄ αριθμ. 1200/55437/5-5-2020 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν.

Ευβοίας(ΑΔΑ:6Η8ΞΟΡ10-Σ9Ε)


1


ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ


ΕΡΓΟ :

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ,

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΛΙΒΕΡΙ 2020


2

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αλιβέρι 07-05-2020

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &


Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ


ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους όρους, βάσει των οποίων σε

συνδυασμό με τις τεχνικές προδιαγραφές συναφών έργων και σύμφωνα με την εγκεκριμένη

μελέτη και τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας, θα εκτελεστούν από τον εργολάβο

(μισθωτή) εργασίες χωματισμών του έργου «Συντήρηση Δασικών Δρόμων περιοχής

αρμοδιότητας Δασονομείου Καρύστου , Δασαρχείου Αλιβερίου για το έτος 2020» και

ειδικότερα οι εργασίες ισοπέδωσης και μόρφωσης της επιφάνειας του καταστρώματος

δρόμου χωρίς οδόστρωμα ανά τ.μ. ισοπεδοθείσης επιφάνειας, άρση καταπτώσεων, και

εργασία καθαρισμού τάφρων αποχέτευσης.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σε (5) πέντε μέρες από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος

να μεταφέρει το μηχάνημα που μισθώθηκε στο έργο που έχει καθορισθεί από την

Υπηρεσία για να αρχίσει τις εργασίες. Εάν περάσει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία ο

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η δαπάνη μεταφοράς του μηχανήματος στον τόπο των εργασιών ως προς την πρώτη

μεταφορά βαρύνει τον ανάδοχο.

Επίσης μετά το τέλος των εργασιών η δαπάνη μεταφοράς του μηχανήματος βαρύνει

τον ανάδοχο.

Ως μεταφορά για κάθε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις θεωρείται και η μετακίνηση

του μηχανήματος με την δική του δύναμη.

Σε περίπτωση μετακινήσεως του μηχανήματος από έργο σε έργο η μεταφορά βαρύνει

την υπηρεσία ως ακολούθως:

α. Εάν η μεταφορά πραγματοποιείται με την βοήθεια άλλου μεταφορικού μέσου η

Υπηρεσία, χωρίς να καταβάλλει μίσθωμα για το μηχάνημα που έχει μισθωθεί, βαρύνεται

με την αμοιβή του μεταφορικού αυτού μέσου.

β. Εάν η μεταφορά του μηχανήματος πραγματοποιείται με την δική του δύναμη η

Υπηρεσία καταβάλλει στον ανάδοχο ως μίσθωμα ποσό ίσο με το γινόμενο της διάρκειας

της πορείας σε ώρες επί το ήμισυ (1/2) του ωριαίου μισθώματος που συμφωνήθηκε κατά

την ανάθεση.


3

ΑΡΘΡΟ 4ο

Κάθε δαπάνη λειτουργίας του μηχανήματος (καύσιμα, λιπαντικά, επισκευές,

ανταλλακτικά, αποδοχές προσωπικού, ασφαλίσεις κλπ) βαρύνει τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Ο χειριστής του μηχανήματος πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας.

Η Υπηρεσία δικαιούται την αντικατάστασή του σε περίπτωση που δεν έχει δίπλωμα ή

σε περίπτωση που κρίνεται ότι με υπαιτιότητά του η απόδοση του μηχανήματος είναι

μειωμένη οπότε ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί σε προθεσμία 3 ημερών από

της εγγράφου ειδοποιήσεώς του.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για την διαμονή του αναδόχου και του

προσωπικού του μηχανήματος για την προμήθεια των καυσίμων του μηχανήματος ή για

την ασφάλεια τούτου και του προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Το μηχάνημα πρέπει να συνοδεύεται από εφεδρικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα, που

είναι δυνατόν να φθαρούν, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις από πιθανή έλλειψη

αυτών. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία διαπιστώσει φθορά ή βλάβη κάποιου εξαρτήματος

που επιφέρει μείωση στην απόδοση αυτού δύναται αν απαιτήσει την άμεση αντικατάστασή

του και ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις. Όλα τα μηχανήματα

πρέπει να έχουν φώτα με τα αντίστοιχα ανταλλακτικά.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η εργασία που θα εκτελεί το μηχάνημα θα καθορίζεται από τον επιβλέποντα

δασολόγο ή εντεταλμένο όργανο της Υπηρεσίας και σε περίπτωση άρνησης εκτέλεσης της

εργασίας που του υποδεικνύεται, ο επιβλέπων Δασολόγος με σημείωμα του δύναται να

διατάξει την παύση της εργασίας, οπότε η Υπηρεσία δεν υποχρεούται σε καμία

αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η Υπηρεσία υποχρεούται να παρέχει στο μηχάνημα 8ωρο εργασία για όλες τις

εργάσιμες μέρες. Η εργασία που παρέχεται είναι υποχρεωτική στον ανάδοχο.

Με έγκριση της Υπηρεσίας ή με απόφασή της η εργασία δύναται να παρατείνεται μέχρι

10ώρες ημερησίως ως και τις Κυριακές πλην δύο κατά μήνα που ο ανάδοχος δύναται να

αρνηθεί την εκτέλεση της εργασίας. Η Υπηρεσία δύναται με απόφασή της να απασχολήσει

το μηχάνημα και πέρα των (10) δέκα ωρών ημερησίως ανάλογα με τις ανάγκες της και εφ’

όσον ο ανάδοχος συμφωνεί γι’ αυτό. Η έναρξη και η λήξη της εργασίας θα καθορίζεται από

την Υπηρεσία.


4

ΑΡΘΡΟ 10ο

Δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο αποζημίωση για καθυστέρηση με υπαιτιότητα της

Υπηρεσίας μέχρι (3) τρεις ημέρες κατά μήνα. Πέρα από την καθυστέρηση αυτή με

υπαιτιότητα της Υπηρεσίας θα καταβάλλεται στον ανάδοχο αποζημίωση ίση προς το 1/3

του ωριαίου μισθώματος που συμφωνήθηκε και για (8) οκτώ ώρες ημερησίως.

Για καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών ή έπειτα τούτων λόγω κατάστασης του

εδάφους καμία αποζημίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο.

Ο χρόνος για την μεταφορά του μηχανήματος από έργο σε έργο δεν θεωρείται

καθυστέρηση με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, η δε δαπάνη για την μεταφορά καταβάλλεται

σύμφωνα με αυτά που διαλαμβάνονται στο άρθρο 3 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Κάθε διακοπή της εργασίας του μηχανήματος που θα γίνεται χωρίς την έγκριση της

Υπηρεσίας και χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (βλάβη, φθορά του

μηχανήματος) η Υπηρεσία δύναται να κηρύσσει τον ανάδοχο έκπτωτο μετά (3) τρεις μέρες

από την έγγραφο ειδοποίηση για την συνέχιση των εργασιών.

Σε περίπτωση που το μηχάνημα πάθει βλάβη ή φθορά τέτοια ώστε να παρακωλύεται η

συνέχιση των εργασιών πέρα από (10) δέκα ημέρες ο ανάδοχος υποχρεούται να

αντικαταστήσει τούτο με άλλο του αυτού τύπου και ιπποδύναμης σε διάστημα (5) πέντε

ημερών από το τέλος του δεκαημέρου καθυστέρησης διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κάθε μηχάνημα πρέπει να έχει εφοδιαστεί με χρονομετρητή για την μέτρηση των

ωρών εργασίας. Σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο της Υπηρεσίας αποδειχθεί ότι ο

χρονομετρητής δεν λειτουργεί καλά ο ανάδοχος υποχρεούται να επιφέρει αμέσως τις

βελτιώσεις που απαιτούνται ή να αντικαταστήσει αυτόν.

Για κάθε ώρα εργασίας του μηχανήματος χωρίς χρονομετρητή ή με βλάβη αυτού θα

παρακρατείται από το μίσθωμα τούτου, για την αντιμετώπιση των δαπανών του σημειωτή,

ποσό 0,88 €, για κάθε ώρα εργασίας. Κάθε ημέρα μετά το τέλος της εργασίας το δελτίο

του χρονομετρητή (καρτέλα) θα παραδίδεται στον επιβλέποντα το έργο, ελέγχεται και

υπογράφεται από αυτόν και τον οδηγό του μηχανήματος, αναγράφεται δε στην καρτέλα

εμφανώς, το σύνολο των ωρών εργασίας και η ημερομηνία.

Σε περίπτωση που το δελτίο του χρονομετρητή (καρτέλα) είναι εβδομαδιαίας

(εργασίας) διάρκειας, ο έλεγχος πραγματοποιείται κάθε ημέρα θα παραδίδεται όμως στον

επιστάτη μετά το πέρας της εβδομαδιαίας χρήσης του. Με βάση την καρτέλα αυτή

καταρτίζεται ημερήσιο δελτίο του μηχανήματος και θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα

Δασολόγο. Με βάση τα ημερήσια δελτία στο τέλος κάθε 15νθημέρου, συντάσσεται

πρακτικό στο οποίο αναγράφεται σαφώς και αναλυτικά κάθε ημέρα οι ώρες εργασίας του

μηχανήματος. Τούτο υπογράφεται από τον επιβλέποντα Δασολόγο και θεωρείται από τον

Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου ή του οδηγού να υπογράψει τα ημερήσια δελτία

στη θέση της υπογραφής αναγράφεται η φράση «αρνήθηκε να υπογράψει» και αυτά θα

θεωρούνται κανονικά για την περαιτέρω διαδικασία καταβολής των μισθωμάτων.


5

ΑΡΘΡΟ 13ο

Σε περίπτωση διαφωνιών μεταξύ της δασικής αρχής και του αναδόχου για την

ποιότητα της εργασίας αποφαίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου μέσα σε (5) ημέρες από

την πρωτοκόλληση αυτής, οικείος Δ/ντής Δασών Αυτός εκδίδει απόφαση που

κοινοποιείται στον ανάδοχο όπως καθορίζεται στο άρθρο 17 της συγγραφής αυτής.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Κάθε μηχάνημα πρέπει να έχει απόδοση ίση τουλάχιστον με αυτή που προβλέπεται

από την πρότυπη ανάλυση τιμών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων για έργα Οδοποιίας.

Σε περίπτωση που μετά την κλήση του αναδόχου δεν επαναφέρει τούτο στην κανονική του

απόδοση η Υπηρεσία δύναται να λύσει τη σύμβαση μονομερώς χωρίς καμιά αποζημίωση

του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εκτός από τις περιπτώσεις που ο ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος όπως

αυτές καθορίζονται στα άρθρα 2, 5 και 11 της παρούσας σύμβασης είναι δυνατόν αυτός να

κηρυχθεί έκπτωτος και εάν προβαίνει σε παραβάσεις των όρων της σύμβασης αυτής και

δεικνύει κακοπιστία, ανεπάρκεια και βραδύτητα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του

που έχει αναλάβει.

Η κήρυξη του αναδόχου εκπτώτου γίνεται με πρόταση του Προϊσταμένου της Δασικής

Αρχής με έγκριση της Διεύθυνση Δασών Εύβοιας.

Ένσταση στην πρόταση αυτή δύναται να υποβάλλει ο ανάδοχος εντός της

ανατρεπτικής προθεσμίας (5) ημερών από την ημερομηνία που θα του επιδοθεί η πρόταση

έκπτωσής του.

Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου η εγγύηση αυτού περιέχεται στο Δημόσιο

δύναται δε η Υπηρεσία να μισθώσει άλλο μηχάνημα για την συνέχιση των εργασιών και η

τυχόν επί πλέον διαφορά μισθώσεως καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου και

εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Λύση της σύμβασης χωρίς καμία αποζημίωση δύναται να πραγματοποιηθεί και στις

εξής περιπτώσεις:

α. Εάν περικοπούν οι πιστώσεις που έχουν διατεθεί για το έργο.

β. Εάν διακοπούν οι εργασίες κατασκευής του έργου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο

από ένα μήνα.

γ. Σε περίπτωση θανάτου του αναδόχου.

Στις περιπτώσεις αυτές η εγγύηση επιστρέφεται.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Κάθε έγγραφη πρόσκληση ή διαταγή της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο θεωρείται ότι

νόμιμα του επιδόθηκε εάν επιδόθηκε με απόδειξη σ’ αυτόν, τον αντίκλητο ή σε απουσία


6

τους στον χειριστή. Σε άρνηση δε ή απουσία του ανωτέρω στον Αστυνομικό Σταθμό που

υπάγεται το έργο.

Κάθε αναφορά ή αίτηση του αναδόχου πρέπει να κατατίθεται στα γραφεία του

Δασαρχείου Λίμνης στη δικαιοδοσία της οποίας υπάγεται το έργο, θεωρείται δε ότι

νομίμως επιδόθηκε αφού πρωτοκολληθεί.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Το μίσθωμα που έχει συμφωνηθεί κατά την ανάθεση είναι οριστικό και δεν υπόκειται

σε καμία αναπροσαρμογή ή προσαύξηση για οποιονδήποτε λόγο.

Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί στη διαδικασία ανάθεσης παραιτείται από κάθε αξίωση

που θα προέλθει από απρόβλεπτη τυχόν μεταβλητών οικονομικών συνθηκών κατά τις

διατάξεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα.

Εάν περάσουν οι προθεσμίες που έχουν ταχθεί αυτόματα επανέρχονται τα

αποτελέσματα που εξαρτώνται απ’ αυτές και δεν απαιτείται καμία διατύπωση ή έκκληση

όπως από το άρθρο 340 του ΑΚ προβλέπεται.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Η καταβολή των μισθωμάτων θα γίνει στο τέλος του έργου και αφού γίνει η παραλαβή

των εργασιών και των ωρών εργασίας από τριμελή επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις

των άρθρων 170 και 172. του νόμου 4412/2016. Λόγω της φύσης των εργασιών το

πρωτόκολλο προσωρινής- παραλαβής επέχει και θέση πρωτοκόλλου Οριστικής

Παραλαβής.

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά,

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % , 0,02% υπέρ Δημοσίου ,0,06%

Α.Ε.Π.Π.(σε όλα τα ανωτέρω 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επι του χαρτοσήμου

),προκαταβολή φόρου 3%.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εάν με την πάροδο των εργασιών ο ανάδοχος αποβιώσει εκτός της επιστροφής της

εγγύησης στους νόμιμους κληρονόμους αυτού καταβάλλονται τα ανεξόφλητα (τιμολόγια)

μισθώματα. Για το σκοπό αυτό από τους κληρονόμους των δικαιούχων πρέπει να

υποβληθούν τα δικαιολογητικά κληρονομητηρίου χωριστά κατά περίπτωση για

κληρονόμους εξ αδιαιρέτου.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Το μίσθωμα που θα καταβληθεί υπόκειται σε νόμιμες κρατήσεις, ήτοι: έξοδα

δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης, κηρύκεια δικαιώματα κ.λ.π.


7

ΑΡΘΡΟ 22ο Οι πληρωμές των εργασιών θα γίνουν στα πλαίσια των πιστώσεων που θα

χορηγηθούν και οποτεδήποτε αυτές χορηγηθούν για το ανωτέρω έργο.

Η υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για την πληρωμή μερικώς ή ολικώς εφ΄ όσον δεν

έχουν χορηγηθεί εγκαίρως οι σχετικές πιστώσεις του έργου.

Αλιβέρι 07-05-2020

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Συντάκτρια



Ο Δασάρχης



ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ΄ αριθμ. 1200/55437/5-5-2020 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν.

Ευβοίας(ΑΔΑ:6Η8ΞΟΡ10-Σ9Ε)


Σελίδα 1 από 2

Αλιβέρι 07-05-2020

Αριθμ. Πρωτ.: 779/56697

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Συντήρηση Δασικών Δρόμων περιοχής

Αρμοδιότητας Δασονομείου Καρύστου Δασαρχείου Αλιβερίου

Για Το Έτος 2020''

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΘΕΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα εκτελεστεί στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αλιβερίου. Για την

αποκατάσταση της βατότητας των δρόμων, για σκοπούς εξυπηρέτησης συνθηκών αντιπυ-

ρικής προστασίας, εκμετάλλευσης δασών, εξυπηρέτησης , κτηνοτρόφων, γεωργών, εκτέ-

λεση δασοτεχνικών έργων, κρίνεται απαραίτητη ύστερα από εκτίμηση της κατάστασης η

εκτέλεση των παρακάτω εργασιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Αλιβέρι



Τηλέφωνο: 22230-23715

Telefax : 2223 0-25811

e-mail:

[email protected]

ΕΡΓΟ:





CATERPILLAR ή αναλόγου τύπου

και εργοστασίου με ιπποδύναμη

120ΗΡ και άνω για την

κατασκευή του έργου

'Συντήρηση Δασικών Δρόμων

περιοχής αρμοδιότητας

Δασονομείου Καρύστου

Δασαρχείου Αλιβερίου για το έτος

2020''


ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΕΤΟΥΣ 2020


Σελίδα 2 από 2

1. Άρση καταπτώσεων Οι καταπτώσεις θα αίρονται κατά τρόπο ώστε η απομένουσα διατομή του δρόμου να

είναι σύμφωνη με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Στις θέσεις κατάπτωσης τα πρανή

του εκχώματος θα διαμορφώνονται κατά το δυνατόν λιγότερο επικλινή από τα γειτονικά

τμήματα για να αποφεύγεται η επανάληψη των καταπτώσεων.

2. Μόρφωση καταστρώματος Η ισοπέδωση θα είναι τέτοια ώστε το κατάστρωμα του δρόμου να αποκτήσει ενιαία

επίπεδη επιφάνεια με τις αναγκαίες ελαφρές κλίσεις.

3. Καθαρισμός τάφρων αποχέτευσης Ο καθαρισμός των τάφρων θα γίνει σε ορισμένα τμήματα των δρόμων. Κατά την ε-

κτέλεση θα δοθεί προσοχή, ώστε η κατά μήκος κλίση της τάφρου να είναι τέτοια που να

επιτρέπει ανεμπόδιστα τη ροή των νερών. Εάν η ταχύτητα είναι μεγάλη θα κατασκευα-

σθούν αναβαθμοί ώστε αυτή να ανακόπτεται.

Β. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α/Α ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ

1 «Συντήρηση Δασικών Δρόμων πε-

ριοχής αρμοδιότητας Δασονομείου

Καρύστου , Δασαρχείου Αλιβερίου

για το έτος 2020».

Εγκρίθηκε με την α-

ριθμ.

888/37936/16-03-

2020 Απόφαση της

Δ/νσης Δασών Ν.

Ευβοίας

Αλιβέρι 07-05-2020

Η Συντάκτρια ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ



Ο Δασάρχης



ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ΄ αριθμ. 1200/55437/5-5-2020 Απόφαση της Δ/νσης Δασών

Ν. Ευβοίας(ΑΔΑ:6Η8ΞΟΡ10-Σ9Ε)


1

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 και τη διαδικασία

ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα

φορέα (αφ)

- Ονομασία: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας

Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

Διεύθυνση Δασών Ν. Ευβοίας

Δασαρχείο Αλιβερίου

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : ................................................

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αλιβέρι Ευβοίας - Τ.Κ. 34500

- Αρμόδιος για πληροφορίες: A. Γκοτζαμάνη

- Τηλέφωνο: 2223023715 ,

- Ηλ. ταχυδρομείο: [email protected] - Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [.......]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): «Μίσθωση ενός (1) Λαστιχοφόρου Φορτωτή CATERPILLAR ή αναλόγου τύπου και εργοστασίου με ιπποδύναμη 120ΗΡ και άνω για την κατασκευή του έργου 'Συντήρηση Δασικών Δρόμων περιοχής αρμοδιότητας Δασονομείου Καρύστου Δασαρχείου Αλιβερίου για το έτος 2020'' [CPV ……………….]

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [............................................................]

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Έργα]

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ


2

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [ ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον

απαιτείται και υπάρχει

[ ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή

ή μεσαία επιχείρηση3;

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης

απασχόλησης;

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων

εργαζομένων;

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων

ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]

[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού

συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.


3

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο

κατάλογο5:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται

δωρεάν;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας


εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από

κοινού με άλλους6;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

οικονομικούς φορείς.

Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα

στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]


4

Τμήματα Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[ ]


5

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδρομείο: [……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,

την έκταση, τον σκοπό …):

[……]


6

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7

Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους

αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για

την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.


7

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο

οικονομικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους

υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό

της σύμβασης που θα αναλάβουν:

[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία

υπεργολάβων).


8

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·

2. δωροδοκία10,11·

3. απάτη12·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας14·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου

σε αυτό για έναν από τους λόγους που

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι


ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]17

Εάν ναι, αναφέρετε18:

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της

καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην

καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],

σημείο-(-α): [ ],

λόγος(-οι):[ ]

β) [……]

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]


ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή


9

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]19

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού

(«αυτοκάθαρση»)20;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που

λήφθηκαν21:

[……]


10

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι

Εάν όχι αναφέρετε:

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο

πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των

υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και

δεσμευτική;

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή

έκδοσης απόφασης

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό

διακανονισμό για την καταβολή τους ;23

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·


Εάν ναι, να

αναφερθούν

λεπτομερείς

πληροφορίες

[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·


Εάν ναι, να

αναφερθούν

λεπτομερείς

πληροφορίες

[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:



εγγράφων): 24

[……][……][……]


11

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό

παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή

επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και

εργατικού δικαίου25;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που

λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26

:

α) πτώχευση, ή

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή

από το δικαστήριο, ή

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού

συμβιβασμού, ή

στ) αναστολή επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων, ή

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Εάν ναι:

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές

αυτές τις περιστάσεις27



[] Ναι [] Όχι

-[.......................]

-[.......................]



εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό

επαγγελματικό παράπτωμα28;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

[] Ναι [] Όχι

[.......................]


12

πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας

μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι


λήφθηκαν:

[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;



[] Ναι [] Όχι

[…...........]



[] Ναι [] Όχι


λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της

σύμβασης;



[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της

σύμβασης30;



[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες

κυρώσεις;



[] Ναι [] Όχι

[….................]



[] Ναι [] Όχι


13


λήφθηκαν:

[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να

επιβεβαιώσει ότι:

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που

απαιτούνται από την αναθέτουσα

αρχή/αναθέτοντα φορέα

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την

επιλογή ή την ανάθεση;

[] Ναι [] Όχι


14

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.

4 ν. 3310/200532:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι



εγγράφων): [……][……][……]



[] Ναι [] Όχι


λήφθηκαν:

[……]


15

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων

κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια

επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος

εγκατάστασής33; του:



[…]



εγγράφων):

[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:

[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]


16

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα

έγγραφα της σύμβασης :

και/ή,

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης

είναι ο εξής 34:



έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα



(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

[……],[……][…]νόμισμα



εγγράφων):

[……][……][……]

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται

είναι ο εξής:

και/ή,

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα

της σύμβασης είναι ο εξής35:



έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα



(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

[……],[……][…] νόμισμα



εγγράφων):

[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-


17

αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων

αναλογιών έχουν ως εξής:



αναλογία μεταξύ x και y37 -και η αντίστοιχη

αξία)



εγγράφων):

[……][……][……]

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του

οικονομικού φορέα είναι το εξής:

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται


[……][…]νόμισμα



εγγράφων):

[……][……][……]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας

δηλώνει ότι:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται


[……..........]



εγγράφων):

[……][……][……]


18

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα

ακόλουθα έργα του είδους που έχει

προσδιοριστεί:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την

καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται


Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται

στην διακήρυξη):

[…]

Έργα: [……]



εγγράφων):

[……][……][……]

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις

υπηρεσιών:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται

στην διακήρυξη):

[…...........]

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές

υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για τον

έλεγχο της ποιότητας:

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες

για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:

[……]

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και

[....……]


19

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη

διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές

ικανότητες του οικονομικού φορέα και,

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον

έλεγχο της ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον

εργολάβο,

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη

ή στα έγγραφα της σύμβασης)

β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) [……]

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την

εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό

προσωπικό:

[........], [.........]

[........], [.........]

[........], [.........]

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:

[........], [.........]

[........], [.........]

[........], [.........]

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της

σύμβασης:

[……]

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή

υπεργολαβίας43 το ακόλουθο τμήμα (δηλ.

ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή

φωτογραφίες των προϊόντων που θα

[] Ναι [] Όχι


20

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.



[] Ναι [] Όχι



εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η

καταλληλότητα των προϊόντων,

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που

αναφέρονται στη διακήρυξη;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να

προσκομιστούν:



[] Ναι [] Όχι

[….............................................]



εγγράφων): [……][……][……]


21

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα

έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί

από ανεξάρτητους οργανισμούς που

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα

διασφάλισης ποιότητας,

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας

για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε


προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα

διασφάλισης ποιότητας:



[] Ναι [] Όχι

[……] [……]



εγγράφων): [……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί

από ανεξάρτητους οργανισμούς που

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής

διαχείρισης;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε


προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:



[] Ναι [] Όχι

[……] [……]



εγγράφων): [……][……][……]


22

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες

που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το

είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα

της σύμβασης.

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα

έγγραφα:

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων

διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το

καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχι45



εγγράφων): [……][……][……]46


23

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων

που αναφέρονται47, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος

αυτή διατίθεται δωρεάν48.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω

υποβάλλει στ............................................................................ [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους

σκοπούς της ανάθεσης του έργου "Μίσθωση ενός (1) Λαστιχοφόρου Φορτωτή

CATERPILLAR ή αναλόγου τύπου και εργοστασίου με ιπποδύναμη 120ΗΡ και άνω για

την κατασκευή του έργου «Συντήρηση Δασικών Δρόμων περιοχής αρμοδιότητας

Δασονομείου Καρύστου Δασαρχείου Αλιβερίου για το έτος 2020» [προσδιορισμός της

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Αλιβέρι ………………… 2020

Ο /Η Δηλών/ούσα

(Σφραγίδα, Υπογραφή)


24

1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός)

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια

ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια

ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43

εκατομμύρια ευρώ.

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή

μειονεκτούντων ατόμων.

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

7 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως

“διαφθορά”.

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).


25

12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων

αυτής και άλλες διατάξεις.".

16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ.

1 του άρθρου 73 )

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.



20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που

λήφθηκαν.

22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται


26

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς


25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

27 Άρθρο 73 παρ. 5.

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

30 Πρβλ άρθρο 48.

31 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.

33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

34 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης

που αναφέρονται στην διακήρυξη.

35 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης

που αναφέρονται στην διακήρυξη.

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας

που υπερβαίνει τα πέντε έτη.

39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας

που υπερβαίνει τα τρία έτη.

40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως

καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.


27

42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός

της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος

υπηρεσιών.

43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.



47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται,

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.


[1]



ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020''.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων

εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του

Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των

εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και

με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των

μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα

χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι

περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα

εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα

τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών

υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης,

επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες

φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και

τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά

πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών

μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε

κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών

Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο

Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς

οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας,


[2]

εξαιρέσιμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους

προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως

προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών

γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.)

ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή

οπουδήποτε αλλού.

1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων,

εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού

ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς

και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και

απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των

χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους

Περιβαλλοντικούς Όρους.

1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων

και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της

Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων

στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής

θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον εργοταξιακό

χώρο ή εκτός αυτού.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή

των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου

κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις

και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις

θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων

μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές

από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό

από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν

εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το

Δημόσιο

(β) Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος,

αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του

συγκεκριμένου έργου.

1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά

μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές

καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου.

1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας

και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας

των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων

εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της

αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων

προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του


[3]

έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική

παραλαβή τους.

1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης

φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους

δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση

μηχανημάτων, εργασία κλπ.)

1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού

εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του

έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα

μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η

φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα

λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του

έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν

απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται

σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.12 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση

ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών

προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του

παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που

επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να

ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές,

λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων

1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και

προσωπικού που οφείλονται:

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω.

κλπ.),

(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης

των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης

των εργασιών),

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για

αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,

(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών,

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου

που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα

είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών,

βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.14 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις

θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:


[4]

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο

από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία

πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου

απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης

εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του

εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται

ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς

και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και

σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής

σήμανσης.

1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων,

πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών

αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι

δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της

οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές),

κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού

εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ.

υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας

[ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητας του Έργου (ΠΠΕ), του

Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο

χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους

καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της

Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και

υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν

περιλαμβάνονται στη μελέτη.

1.18 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων

με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.

1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης

ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή

τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση

των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα

κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν

προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου

καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ.,

καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και

ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους

περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που

εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.22 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα

τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε

στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη,


[5]

καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής

αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός

εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που

διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την

αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο

αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για

κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των

εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης

χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των

συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα

σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με

όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες

για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών

κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση,

κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες

εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων

εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών,

κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση

των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους

περιβαλλοντικούς όρους.

1.27 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή

ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών

αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που

παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

1.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων,

τεχνικών έργων κ.λ.π., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών,

εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.29 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν

από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και

ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.

1.30 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές,

την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη

πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του

Αναδόχου στο Έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις

σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή

προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.32 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι

υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους

υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.

1.33 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των

υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και


[6]

αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση

των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει

μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή

άλλες εργασίες.

1.34 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών

Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως

κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης

εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών

επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το

προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις

εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του

Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει

τον Κύριο του Έργου.

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά

χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν

Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που

επιμετρούνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του

παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους.

Οι τιμές έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις α)Δ11γ/ο/9/7/07-02-2013 β)Δ11γ/ο/5/8/12-02-

2013 και Δ11γ/ο/6/7/24-09-2014 αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση

Ενιαίων Τιμολογίων έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και

Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών) προσαρμοζόμενες στο

πραγματικό κόστος των εργασιών στο τόπο κατασκευής τους.

Α Ρ Θ Ρ Α

Άρθρο 1

ΟΔΟ Α-16 Σχετ.: ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 1420)

Εργασία ισοπεδώσεως και μορφώσεως της επιφανείας του καταστρώματος οδού άνευ

οδοστρώματος (ανά τ.μ. ισοπεδοθείσης επιφάνειας).

ΕΥΡΩ: (ολογράφως) τρία λεπτά

(αριθμητικώς) 0,03 €


[7]

Άρθρο 2

ΟΔΟ Α-14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ `Η

ΤΑΦΡΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1310)

Καθαρισμός και μόρφωση πρανών και πυθμένα υφιστάμενης τάφρου τριγωνικής διατομής ή

τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος, με διαστάσεις και κλίσεις που καθορίζονται στη

μελέτη, που θα εκτελεσθεί με μηχανικά μέσα ή/και εργαλεία χειρός, μετά της μεταφοράς των

προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης μηχανικών μέσων,

η δαπάνη της εργασίας καθαρισμού της τάφρου και μόρφωσης των πρανών και του

πυθμένα της ή του ερείσματος,

η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλίας εξοπλισμού και μεταφοράς των παραγομένων

προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στις τάφρους τραπεζοειδούς διατομής με πλάτος πυθμένα

έως 0,30 m.

Τιμή ανά μέτρο μήκους.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: εξήντα πέντε λεπτά

Αριθμητικά: 0,65 €

Άρθρο 3

ΟΔΟ Α-16 ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1420)

Άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από τα πρανή

ορυγμάτων ή επιχωμάτων υφιστάμενων οδών, με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε

απόσταση.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

η δαπάνη των εργασιών άρσης των καταπτώσεων,

η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και απόθεσης σε

θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας των προϊόντων κατάπτωσης προς κατασκευή ή συμπλήρωση

επιχωμάτων ή προς προσωρινή απόθεση ή προς οριστική απομάκρυνση εκτός του έργου,

περιλαμβανομένης και της τυχόν εκθάμνωσης, κοπής ή/και εκρίζωσης δέντρων οποιασδήποτε

περιμέτρου και απομάκρυνσής τους από την περιοχή του έργου.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται επίσης ανηγμένα η δαπάνη μόρφωσης των πρανών και του

πυθμένα της περιοχής κατάπτωσης, περιλαμβανομένου του τυχόν αναγκαίου θρυμματισμού

ογκολίθων για τη διευκόλυνση της άρσης των προϊόντων κατάπτωσης

Η άρση καταπτώσεων επιμετράται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ένα ευρώ και είκοσι λεπτά

Αριθμητικά: 1,20


[8]

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αλιβέρι 07-05-2020 Αλιβέρι 07-05-2020

Ο Δασάρχης Η Συντάκτρια

Αθανάσιος Μαρίνος Αγγελική Γκοτζαμάνη

Δασολόγος με βαθμό Α΄ Δασολόγος με βαθμό Α΄




ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Αλιβέρι



Τηλέφωνο: 2223023715

Telefax : 2223 0-25811

e-mail:

[email protected]

ΕΡΓΟ:





CATERPILLAR ή αναλόγου τύπου και

εργοστασίου με ιπποδύναμη 120ΗΡ και άνω για την κατασκευή του

έργου΄’Συντήρηση Δασικών Δρόμων

περιοχής αρμοδιότητας Δασονομείου

Καρύστου Δασαρχείου Αλιβερίου για

το έτος 2020''


ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

2020

Προς:


34500 Αλιβέρι

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Ο ……………………………………… . . . . . . . . .……………………………………… . . .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............

..................................……………………

π ρ ο σ φ έ ρ ω τον Λαστιχοφόρο Φορτωτή τύπου………………………………………………, ιπποδύναμης

………… . . . . . .…… για την εκτέλεση των εργασιών χωματισμών του έργου «Συντήρηση

Δασικών Δρόμων περιοχής αρμοδιότητας Δασονομείου Καρύστου , Δασαρχείου Αλιβερίου

για το έτος 2020» «αντί ωριαίας αποζημίωσης

……… . . . . . . . . . . . . . . . .……………………………………………………………………………..……………………………………………

………………………. € ευρώ.

Στην προσφερθείσα ωριαία αποζημίωση δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., ο

οποίος βαρύνει το Δασαρχείο Αλιβερίου .

Αλιβέρι . . . . . . . . - .. . . . . . - 2020

Ο Προσφέρων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

2.

3.


ΤΕΥΧΟΣ ΔΔΗΗΜΟΟΟΠΡΑΤΗΣΗΗΗΣ ΣΗ ΤΤΤΟΥΥΥ ...¨Γ5ΝΟΡ10-ΦΧ0.pdf ·...

Documents

Transcript of ΤΕΥΧΟΣ ΔΔΗΗΜΟΟΟΠΡΑΤΗΣΗΗΗΣ ΣΗ ΤΤΤΟΥΥΥ ...¨Γ5ΝΟΡ10-ΦΧ0.pdf ·...