· Web viewΔιευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Ν. 3386/2010 (άρθρο...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Μεσογείων 396

GR 153 41, Αγία Παρασκευή

ΑΤΤΙΚΗ

Αγία Παρασκευή, 22--2-2011

Αριθ. Πρωτ. 1930

Προκήρυξη 1930/22-02-2011Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου

για τη

«Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της Πράξης: Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου

αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών»

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της ενταγμένης Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21ΟΥ ΑΙΏΝΑ) – ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ» ΜΕ MIS: 295450

Η προμήθεια και η παροχή των υπηρεσιών αποτελεί το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου3 (Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της Πράξης) της ενταγμένης Πράξης με τίτλο: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» στο ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.:Ε.Δ.Β.Μ. Για την προαναφερθείσα Πράξη η Δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 20.275.290,00 ευρώ. Συμμετέχουν: η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.).

Σελίδα 1 από 192

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-13

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΏΝΙΚΗΣ ΕΝΣΏΜΑΤΏΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΏΝΙΚΗΣ ΕΝΣΏΜΑΤΏΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΏΝΙΚΗΣ ΕΝΣΏΜΑΤΏΣΗΣ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΙΣΑΓΏΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΏΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΝΑ ΒΕΛΤΙΏΘΕΙ Η ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΏΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ /ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΏΠΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΏΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΏΣΗΣ. (ΚΏΔ. 72)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21ΟΥ ΑΙΏΝΑ) – ΑΝΑΜΟΡΦΏΣΗ ΝΕΏΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΏΝ»

ΠΡΑΞΗ«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21ΟΥ ΑΙΏΝΑ) – ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ» (ΣΤΙΣ 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.ΕΞ., 2 Π.Σ.ΕΙΣ. ΜΕ MIS: 295450 (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ))

Ταχ. Διεύθυνση Μεσογείων 396, GR 153 41 Αγία Παρασκευή, Αττική

Πληροφορίες – Τηλ.: (+30) 210 63 99 990, (+30) 210 60 80 541

Φαξ: (+30) 210-6396583 και (+30) 210-6396391

URL www . pi - schools . gr και www . hellenicpi . eu

email [email protected]

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της Πράξης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΛΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 380.000,00€


mailto:[email protected]

http://www.hellenicpi.eu/

http://www.pi-schools.gr/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 396

Ταχ. Κ.ωδικας : GR 153 41, Αγ. Παρασκευή

Πληροφορίες : Νίκος Αλβέρτης (Υπεύθυνος Υποέργου)

Τηλέφωνα : (+30) 210 63 99 990 και (+30) 210 60 80 541

Φαξ : (+30) 210 6396391 και (+30) 210 6396583

email : psyp3 @ pi - schools . gr

Web site : www . pi - schools . gr – www . hellenicpi . eu επιλογή Προκηρύξεις

Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός σε ΕΥΡΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της Πράξης: Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Κριτήριο αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Ημ./Μην./Έτος εβδομάδας (τοπική) Αιγαίου Πελάγους 1-3

153 42, Αγ. Παρασκευή

ΑΤΤΙΚΗ

18/04/2011 Δευτέρα 10:00 Αίθουσα: «ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ» (ισόγειο)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη :

308.943,09€ (τριακόσιες οκτώ χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τρία ευρώ και εννέα λεπτά) χωρίς τον Φ.Π.Α.

(380.000,00€ - τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Χρονική διάρκεια του Έργου : 3 Μήνες

Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Υπεύθυνος Διαχείρισης Χρηματοδότησης

: Ειδικός Λογαριασμός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση σε Ελληνικές Εφημερίδες

: Πέμπτη, 24/2/2011


http://www.hellenicpi.eu/


mailto:[email protected]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝΑ΄ ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.....................................................................................................................7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....................................................................................................................................8ΑΡΘΡΟ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ....................................................................................................................9ΑΡΘΡΟ 3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ....................................................................................................10ΑΡΘΡΟ 4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ.................................................................................................16ΑΡΘΡΟ 5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.........................................................................................................195.1 Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα (Π.Ι.) για τον οποίο προορίζεται το Έργο..............................195.2 Σκοπός και στόχοι του Έργου........................................................................................................20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ................................................................................................................... 21

ΑΡΘΡΟ 6 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ......................................................................................216.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.................................................................................................................216.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ..............................................................................................................236.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ..............................................................................................................................24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ........................................................................................................... 26

ΑΡΘΡΟ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ..................................................................................................26ΑΡΘΡΟ 8 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ..........................................26ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΥΝΙΣΕΩΝ.........................26ΑΡΘΡΟ 10 ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.........27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.......................................................................................................... 29

ΑΡΘΡΟ 11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ........................................................................................................2911.1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.....................................................................................................2911.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ......................................................................................................3111.3 ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ...................................................................................................3211.4 ΕΔΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ..........................................................................................................................3211.5 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ................................................................................................................32

ΑΡΘΡΟ 12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ........................................................................3312.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ................................................................................................................3312.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ)................................................................3412.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ...................................................................................................................42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ........................................................................................................... 43

ΑΡΘΡΟ 13 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.................................................................................................43ΑΡΘΡΟ 14 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ........................43ΑΡΘΡΟ 15 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ............................................................................................44ΑΡΘΡΟ 16 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...................................................................44ΑΡΘΡΟ 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ..............................................................................................4817.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ...........................................................................................................................4817.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ....................................................................................................................4817.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ............................................................................................................49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ..................................................................................50

ΑΡΘΡΟ 18 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...............................................................................50ΑΡΘΡΟ 19 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...................................................................................................50ΑΡΘΡΟ 20 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ....................................................................................................52ΑΡΘΡΟ 21 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ......................................................................................................5321.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...........................................................................................5621.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...................................................................................57

ΑΡΘΡΟ 22 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ....................................................................................................58ΑΡΘΡΟ 23 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.........................................................................................................58

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ..................................................................................................60


ΑΡΘΡΟ 24 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.............................................................................................6024.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ.................................................................................................................61

ΑΡΘΡΟ 25 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ....................................................................................61ΑΡΘΡΟ 26 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ......................................................................................................62

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ............................................................................64

ΑΡΘΡΟ 27 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ..............................................................................................................64ΑΡΘΡΟ 28 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.................................................................................................................................6428.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ................................................................................................................6428.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.......................................................................................6528.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.......................................................................................................6528.4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ....................................................................................65

ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ.........................................................................................................6629.1 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ............................................................................................67

ΑΡΘΡΟ 30 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ...............................................................................................................6730.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ....................................................................................................................6730.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ......................................................................................................67

ΑΡΘΡΟ 31 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ..................................................................................................................68ΑΡΘΡΟ 32 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ..................................................................................................69ΑΡΘΡΟ 33 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.........................................................69ΑΡΘΡΟ 34 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.......................................................................................................70ΑΡΘΡΟ 35 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ.....................................................................................................................71ΑΡΘΡΟ 36 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ...........................................................................................................................71ΑΡΘΡΟ 37 ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ....................................................72

Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ................................................................................................................. 74

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ – ΤΜΗΜΑΤΩΝ...........................................................................................75

ΑΡΘΡΟ 38 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...........................................................................................................75ΑΡΘΡΟ 39 ΤΜΗΜΑ 1. ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ...............................................7639.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ................................................................................7639.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.........................................................................................................8139.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ...........................................................................................................82

ΑΡΘΡΟ 40 ΤΜΗΜΑ 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ...............................................................................82ΑΡΘΡΟ 41 ΤΜΗΜΑ 3. ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (S/W)...................................................................................83ΑΡΘΡΟ 42 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.....................................................83ΑΡΘΡΟ 43 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ......................................................................8443.1 ΓΕΝΙΚΑ..........................................................................................................................................8443.2 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ...............................................................................................8543.3 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ..............................................................................................................................85

Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.................................................86

ΑΡΘΡΟ 44 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ........................................................................................87ΑΡΘΡΟ 45 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.......................................................................................................90

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:............................................................................................................................................ 96

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ, ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ....................................96

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II:......................................................................................................................................... 105

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ....................................................................105

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ......................................................................................................................... 106

ΤΜΗΜΑ 1:................................................................................................................................................. 106

1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ...........................................108

1.1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ..................................109


1.2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.......................................................................................................................................................117

1.2.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ WEB ΚΑΙ APPLICATION SERVER..............................................118

1.2.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SUN STORAGE)...........................................................................................................................................................123

1.2.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΥ SWITCH...................................................................126

1.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ.................................128

ΤΜΗΜΑ 2:................................................................................................................................................. 129

2.1.1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.............................................................131

2.1.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η/Υ..................................................................132

2.1.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ........................................................................137

2.1.4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER........................................142

2.1.5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ INKJET (Α3).......................................144

2.1.6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ SCANNER Α4...........................................................................145

2.1.7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ SCANNER Α3...........................................................................146

2.1.8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ.................................................................147

2.1.9. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΘΟΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΟ.......................................148

2.1.10ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (INTERACTIVE WHITEBOARD).........149

2.1.11. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΑΞ......................................................................................152

2.1.12. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ..............................153

ΤΜΗΜΑ 3:................................................................................................................................................. 155

3.1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (S/W).....................................156

3.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ – ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ)....................................................................................................................157

3.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΑ........158

3.4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ......................................................158

3.5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ PDF.......159

3.6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ....160

3.7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ..............................................................................................................................................................161

3.8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ......................................162

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.................................................................................................................................................................. 163

4.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ................................................................................................................................................164

4.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ................................165

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ:........................................................................................................................................ 166

ΣΥΜΒΑΣΗ...........................................................................................................................................................166


Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΏΓΗ

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προκηρύσσει, με την παρούσα, Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων προμηθειών και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να υποβάλουν προσφορά για τη «Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της Πράξης: Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών»

CPV: 30.00.00.00-9, 48.90.00.00-7, 48.00.00.00-8 [Π.Δ. 60 Φ.Ε.Κ. 64 Α΄/16-03-2007, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002, Οδηγία 2994/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 213/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2007].

Το κριτήριο για την τελική επιλογή του Αναδόχου και την σύναψη σύμβασης προμηθειών θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί του συνόλου των προς προμήθεια ειδών και υπηρεσιών. Στη συνέχεια της παρούσας όπου αναφέρεται Έργο εννοείται η προμήθεια των ειδών και η παροχή των υπηρεσιών για την «Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της Πράξης: Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών».

Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Υποέργου 3 της Πράξης θα αναλάβει να φέρει εις πέρας τα παρακάτω:

το σχεδιασμό του Δικτύου Επικοινωνίας και Υποστήριξης

τη λειτουργία του Δικτύου Επικοινωνίας και Υποστήριξης

την προμήθεια του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Τα παραδοτέα που θα προκύψουν είναι:

Εγκατεστημένο σύστημα Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης, πακέτα Λογισμικών και απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού π.χ.(Η/Υ, περιφερειακών συστημάτων, κτλ.) για την υποστήριξη της υλοποίησης της Πράξης και τα απαραίτητα παραστατικά της προμήθειας.

Αναλυτικότερα στο πλαίσιο του Έργου θα γίνουν:

Η προμήθεια και εγκατάσταση στον τόπο που θα ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή του εξοπλισμού πληροφορικής (Web and Application Server, συγκρότημα αποθήκευσης δεδομένων, κ.α.) που απαιτείται για την πλήρη λειτουργία του Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης.

Η ανάπτυξη του Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης, όπου θα γίνει η προμήθεια των απαραίτητων εφαρμογών (λογισμικών), η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση και η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία τους, στον προηγούμενο εξοπλισμό


Η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, laptop, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά, fax, κ.α.) που θα διευκολύνει τις εργασίες όσων εμπλέκονται στην υλοποίηση της Πράξης (εμπειρογνώμονες, συντονιστές, υπεύθυνοι υποέργων, κ.α.)

Η προμήθεια πακέτων λογισμικού (λογισμικό εφαρμογών γραφείου, λογισμικό διαδικτυακής προστασίας, κ.α.) και η εγκατάστασή τους στον προηγούμενο εξοπλισμό.

Το συνολικό Έργο χωρίζεται στα παρακάτω τρία (3) διακριτά τμήματα:

Τμήμα 1: Δίκτυο Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης,

Τμήμα 2: Ηλεκτρονικός εξοπλισμός,

Τμήμα 3: Πακέτα λογισμικού (S/W)

Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του Έργου.

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές, που υποβάλλονται για μέρος του Έργου.

Επίσης, δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές για μέρος ή για το σύνολο του Έργου.

Το Έργο αποτελεί το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 3 – Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της Πράξης- της ενταγμένης (οριζόντιας) Πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ. (MIS) 295450 και τίτλο: «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» στο ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π.:Ε.Δ.Β.Μ\Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3. Για την προαναφερθείσα Πράξη η Δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 20.275.290,00 ευρώ. Συμμετέχουν: η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.).

ΑΡΘΡΟ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας έχει συνολικό προϋπολογισμό 308.943,09€ (τριακόσιες οκτώ χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τρία ευρώ και εννέα λεπτά) καθαρή αξία χωρίς τον Φ.Π.Α. και 380.000,00€ (τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται από το Ε.Π.:Ε.Δ.Β.Μ\Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3. Στη χρηματοδότηση συμμετέχουν η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Τα επιμέρους στοιχεία του κόστους της σύμβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, θα περιγράφονται στη σύμβαση που θα υπογραφεί από τον Ανάδοχο.

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό Σ.Α.Ε. 2010ΣΕ04580066

Υπεύθυνος Διαχείρισης Χρηματοδότησης είναι ο Ειδικός Λογαριασμός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Αναλυτικότερα ο προϋπολογισμός του συνολικού Έργου καταγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί και κατανέμεται σε τρία (3) τμήματα.


Τμήμα Προϋπολογισμός

Τμήμα 1: Δίκτυο Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης και προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την εγκατάσταση και λειτουργία του

121.951,22€ (εκατόν είκοσι μία χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ένα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά) χωρίς τον Φ.Π.Α. (150.000,00€ εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

Τμήμα 2: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, φορητοί υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά, faxes, κ.α.).

178.861,79€ (εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ένα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά) χωρίς τον Φ.Π.Α. (220.000,00€ διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

Τμήμα 3: Προμήθεια πακέτων λογισμικού (S/W)

8.130,08€ (οκτώ χιλιάδες εκατό τριάντα ευρώ και οκτώ λεπτά) χωρίς τον Φ.Π.Α. (10.000,00€ δέκα χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

308.943,09€ (τριακόσιες οκτώ χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τρία ευρώ και εννέα λεπτά)

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που απαιτούν κόστος έργου μεγαλύτερου του προβλεπόμενου συνολικού προϋπολογισμού. Επίσης η προσφορά δεν επιτρέπεται, με ποινή αποκλεισμού, να υπερβαίνει τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς των επιμέρους τριών τμημάτων.

Επισημαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείς (προσφέροντες) οφείλουν να καταθέσουν προσφορές για το σύνολο του έργου ήτοι και για τα τρία τμήματα που προαναφέρθηκαν και ως εκ τούτου το Έργο θα κατακυρωθεί σε έναν Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ι. Αναθέτουσα Αρχή

Ι.1 Επωνυμία και Διεύθυνση

Αναθέτουσας Αρχής

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο


GR 153 41 Αγ. Παρασκευή, Αττική

ΕΛΛΑΣ - GREECE

www.pi-schools.gr & www.hellenicpi.eu


Ι.2 Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων


Ι.3 Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες, παροχή εγγράφων και για την αποστολή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών.


(3ος Όροφος, Πρωτόκολλο)


GR 153 41 Αγ. Παρασκευή Αττικής.

Πληροφορίες:

Νίκος Αλβέρτης (Υπεύθυνος Υποέργου)

τηλ. (+30) 210 63 99 990 και (+30) 210 60 80 541

email: [email protected]

Εναλλακτικά, τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση:

http :// www . pi - schools . gr / news / prok . php

και

http://www.hellenicpi.eu/news/prok.php

Ι.4 Υπεύθυνος Διαχείρισης Χρηματοδότησης Ειδικός Λογαριασμός του Π.Ι.

ΙΙ. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΙΙ.1 Είδος Σύμβασης Προμηθειών Δημόσια σύμβαση προμηθειών (άρθρο 2.2 του Π.Δ. 60 Φ.Ε.Κ. 64 Α΄ /16-03-07 και άρθρο 1.2.γ της οδηγίας 2004/18/Ε.Κ.)

ΙΙ.2 Ονομασία της Σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή

Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της Πράξης

ΙΙ.3 Περιγραφή αντικείμενο της Σύμβασης Αντικείμενο της Προκήρυξης, όπως αναφέρεται στο Υποέργο 3 – Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της Πράξης- της ενταγμένης Πράξης με τίτλο: «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) :295450, είναι:

Διεθνής Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με σκοπό την επιλογή αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει να φέρει εις πέρας τα παρακάτω:

το σχεδιασμό του Δικτύου Επικοινωνίας και Υποστήριξης,

τη λειτουργία του Δικτύου Επικοινωνίας και Υποστήριξης και

την προμήθεια του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Αναλυτικότερα ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα αναλάβει:


http://www.hellenicpi.eu/news/prok.php

http://www.pi-schools.gr/news/prok.php

την προμήθεια και εγκατάσταση, στον τόπο που θα ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, του εξοπλισμού πληροφορικής (Web and Application Server, συγκρότημα αποθήκευσης δεδομένων, κ.α.) που απαιτείται για την πλήρη λειτουργία του Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης.

την ανάπτυξη Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης. Δηλαδή να προμηθεύσει, να εγκαταστήσει, να παραμετροποιήσει και να θέσει σε επιχειρησιακή λειτουργία τις απαραίτητες εφαρμογές (λογισμικά) στον προηγούμενο εξοπλισμό.

την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, laptop, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά, fax, κ.α.) που θα διευκολύνει τις εργασίες όσων εμπλέκονται στην υλοποίηση της Πράξης (εμπειρογνώμονες, συντονιστές, υπεύθυνοι υποέργων, κ.α.)

την προμήθεια πακέτων λογισμικού (λογισμικό εφαρμογών γραφείου, λογισμικό διαδικτυακής προστασίας, κ.α.) και την εγκατάστασή τους στον προηγούμενο εξοπλισμό.

Λεπτομέρειες αναφέρονται στο τεύχος της Προκήρυξης.

ΙΙ.4 Τόπος παράδοσης των προμηθειών – Τόπος παροχής υπηρεσιών Οι εγκαταστάσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

II.5 Προϋπολογισμός Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 308.943,09€ (τριακόσιες οκτώ χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τρία ευρώ και εννέα λεπτά) χωρίς τον Φ.Π.Α. (380.000,00€ - τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

II.6 Διαχωρισμός σε τμήματα Υπάρχει διαχωρισμός σε 3 τμήματα, αλλά οι οικονομικοί φορείς (προσφέροντες) δεν επιτρέπεται να καταθέσουν προσφορές μόνο για ένα ή δύο από τα παρακάτω τμήματα:

Τμήμα 1: Δίκτυο Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης και προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την εγκατάσταση και λειτουργία του με προϋπολογισμό: 121.951,22€ (εκατόν είκοσι μία χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ένα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά) χωρίς τον Φ.Π.Α.

Τμήμα 2: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, φορητοί υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά, faxes, κ.α.) με προϋπολογισμό: 178.861,79€ (εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ένα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά) χωρίς τον Φ.Π.Α.

Τμήμα 3: Προμήθεια πακέτων λογισμικού (S/W) με προϋπολογισμό 8.130,08€ (οκτώ χιλιάδες εκατό τριάντα ευρώ και οκτώ λεπτά) χωρίς τον Φ.Π.Α.


Η προσφορά δεν επιτρέπεται, με ποινή αποκλεισμού, να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό, καθώς και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς των επιμέρους τριών τμημάτων.

ΙΙ.7 Εναλλακτικές προσφορές Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

ΙΙ.8 Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 30.00.00.00-9, 48.90.00.00-7, 48.00.00.00-8

ΙΙ.9 Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης Τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

ΙΙΙ Πληροφορίες Νομικής, Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής και Τεχνικής Φύσης

ΙΙΙ.1 Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής : Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.

Κατά τα λοιπά και ως προς τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας ισχύουν τα αναγραφόμενα στο τεύχος Προκήρυξης.

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα Νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Αναλυτική περιγραφή στο τεύχος της Προκήρυξης.

ΙΙΙ.2 Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο τεύχος της Προκήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

(α) φυσικά πρόσωπα

(β) νομικά πρόσωπα

(γ) συνεταιρισμοί

(δ) κοινοπραξίες ή ενώσεις προσώπων,

με αντικείμενο απασχόλησης σχετικό με το παρόν έργο τουλάχιστον κατά τα τελευταία 3 έτη, εγκατεστημένοι στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α’ 139/27.06.97) υπό τον όρο η σύμβαση να καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή σε τρίτες


χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ (GPA) του Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε κράτος – μέλος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του ΠΟΕ ή, τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε, τα οποία πρέπει να ασχολούνται νόμιμα με την παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση εργασιών και να έχουν αποδεδειγμένα ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.

ΙΙΙ.3 Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η Σύμβαση

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που, το προκηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο, κατακυρωθεί σε ένωση Προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί σε κοινοπραξία και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.

ΙΙΙ.4 Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων και αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολόγηση των ελαχίστων οικονομικών, χρηματοπιστωτικών και τεχνικών ικανοτήτων τους


ΙΙΙ.5 Νομικό καθεστώς - Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα - Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά


IV. Διαδικασία

IV.1 Είδος Διαδικασίας Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός.

IV.2 Κριτήριο Ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο τεύχος της Προκήρυξης.

IV.3 Προθεσμία για την παραλαβή των συμβατικών τευχών της Προκήρυξης και συμπληρωματικών εγγράφων

Έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως και την Τρίτη, 12/4/2011

Για την παραλαβή δεν απαιτείται πληρωμή.

IV.4 Προθεσμία για την υποβολή, εγγράφως, αιτήματος για συμπληρωματικές πληροφορίες διευκρινίσεις επί όρων της Προκήρυξης

Δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως και την Παρασκευή, 8/4/2011

Τα αιτήματα αυτά πρέπει να απευθύνονται γραπτώς, στην παρακάτω αναφερόµενη διεύθυνση του


Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.):


(3ος όροφος, Πρωτόκολλο)

Υπόψη: Προέδρου Επιτροπής Προμηθειών

Για τη Προκήρυξη 1930/22-2-2011

Μεσογείων 396,

GR 153 41 Αγ. Παρασκευή, Αττική

Ταχυδρομικά ή με φαξ.

IV.5 Προθεσμία (καταληκτική ημερομηνία) για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών - Τόπος κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής και προσφορών

Έως τις 09:00 (τοπικής) ώρας της ημέρας διενέργειας του Διαγωνισμού, δηλαδή, έως την Δευτέρα, 18/4/2011 και μέχρι της (τοπικής) ώρας 09:00

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,

(3ος Όροφος, Πρωτόκολλο)

Λ. Μεσογείων 396,

GR 153 41 Αγ. Παρασκευή Αττικής.

ΕΛΛΑΣ (GREECE)

IV.6 Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσφορά Η Ελληνική γλώσσα.

IV.7 Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι έως τη Τρίτη, 18/10/2011

IV.8 Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του Διαγωνισμού

Δευτέρα, 18/4/2011 και ώρα (τοπική) 10:00, στην αίθουσα «Ε. Παπανούτσος» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,

Αιγαίου Πελάγους 1-3 (ισόγειο),

Αγία Παρασκευή Αττικής

IV.9 Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων (προσφερόντων - υποψηφίων Αναδόχων).

V. Συμπληρωματικές πληροφορίες

V.1 Συσχέτιση του Διαγωνισμού με Σχέδιο/ Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ε.Ε.

Ο παρόν Διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3: «Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της Πράξης» (προϋπολογισμός του Υποέργου: 380.000,00€) της ενταγμένης Πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών».

Η Πράξη, με προϋπολογισμό 20.275.290,00€ και διάρκεια εφαρμογής από 26-05-2010 έως 31-12-2015, υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.:Ε.Δ.Β.Μ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του


Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.).

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κωδικό MIS: 295450 και Kωδικό ΣΑΕ:2010ΣΕ04580066.

V.2 Δημοσιεύσεις Περίληψη της Προκήρυξης θα δημοσιευθεί μία φορά στις εφημερίδες: «Ημερησία» και «Τα Νέα»,στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Ι. (www.pi-schools.gr - Προκηρύξεις).

V.3 Αποστολή για Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τρίτη, 22/2/2011

V.4 Αποστολή για Δημοσίευση στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης

Τετάρτη, 23/2/2011

V.5 Αποστολή για Δημοσίευση στον Ημερήσιο Τύπο Πέμπτη, 24/2/2011

V.6 Δημοσίευση στην ιστοσελίδα (web site) του Π.Ι. (www . pi - schools . gr - Προκηρύξεις)

Δευτέρα, 28/2/2011

V.7 Κόστος δημοσιεύσεων Το κόστος δημοσίευσης (αρχικής και επαναληπτικών) στον ελληνικό Τύπο θα βαρύνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και συγκεκριμένα το Υποέργο 2 της Πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών».

ΑΡΘΡΟ 4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΔ.Α. : Διαχειριστική Αρχή. Ε.Ε. : Ευρωπαϊκή Ένωση/Ένωση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ε.Ε.Ε.Κ. : Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ε.Κ.Τ. : Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ΤαμείοΕ.Λ.Π.Ι. : Ειδικός Λογαριασμός του Π.Ι.

Ε.Ο.Χ. : Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση»

Ε.Υ.Δ. : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Η/Υ : Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ή Υπολογιστής




Κ.Π.Σ. : Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης / πακέτο εθνικών προγραμμάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα)

Ν.Π.Δ.Δ. :Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο

Ν.Π.Ι.Δ. :Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο

Π.Ι. : Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Π.Ο.Ε. : Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

Σ.Α.Ε. : Συλλογική Απόφαση Έργων

Σ.Δ.Σ. : Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων

Σ.Σ. Το Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ι.

Τ.Δ.Ε. : Τεχνικό Δελτίο Έργου

Τ.Δ.Υ. : Τεχνικό Δελτίο Υποέργου

ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ. : Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Φ.Ε.Κ. ή ΦΕΚ : Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας

Φ.Π.Α. ή ΦΠΑ : Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

H/W : Hardware

S/W : Software

ΟΡΙΣΜΟΙΑνάδοχος : Ο οικονομικός φορέας που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση

με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.

Αναθέτουσα Αρχή : Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής (οδός Μεσογείων 396, 153 41 Αγία Παρασκευή).

Βασικό Λογισμικό : Το Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) των Η/Υ, το λογισμικό προστασίας από ιούς – Internet Security , καθώς και το λογισμικό αυτοματισμού γραφείου (επεξεργασίας κειμένου, επεξεργασίας λογιστικών φύλλων, διαχείρισης βάσεων δεδομένων και παρουσιάσεων).

Διακήρυξη - Προκήρυξη : Η παρούσα Προκήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Τεχνική Περιγραφή, το Μέρος Γ: Ειδικές Απαιτήσεις Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και τα Παραρτήματα Ι: Υποδείγματα Εγγυήσεων, ΙΙ: Πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών και συμμόρφωσης, ΙΙΙ Σύμβαση.

Διαχειριστική Αρχή : Κάθε Εθνική, Περιφερειακή ή Τοπική Αρχή ή φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που ορίζεται από κράτος μέλος ή το κράτος μέλος, εφόσον ασκεί τα σχετικά καθήκοντα, για να διαχειρίζεται μια παρέμβαση για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΚ)


1260/1999. Στην περίπτωση που το κράτος – μέλος ορίζει διαφορετική από το ίδιο Διαχειριστική Αρχή, καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες της σχέσης του με αυτή την αρχή καθώς και όλες τις λεπτομέρειες της σχέσης της Διαχειριστικής Αρχής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εκπρόσωπος : Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον υποψήφιο Ανάδοχο- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Ανάδοχου ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο Ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

: Επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ., που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αυτούς που αφορούν.

Επιτροπή Αξιολόγησης : Η Επιτροπή που είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών καθώς και την υποβολή έκθεσης στην Επιτροπή Προμηθειών η οποία εισηγείται στο Όργανο Λήψης Αποφάσεων. Η επιτροπή συστήνεται με απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων.

Επιτροπή Παραλαβής : Ομάδα προσώπων, η οποία θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και. την παραλαβή και πιστοποίηση των Παραδοτέων του Έργου.

Επιτροπή Προμηθειών : Ως Επιτροπή Προμηθειών νοείται η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης που πραγματοποιούνται από το Π.Ι. στο πλαίσιο υλοποίησης των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων. Η επιτροπή συστήνεται με απόφαση του Σ.Σ. του Π.Ι.

Έργο : Η προμήθεια των ειδών και η παροχή των υπηρεσιών για την «Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της Πράξης: Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών».

Εργολήπτης, προμηθευτής, πάροχος υπηρεσιών

: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέας του δημοσίου, ή κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή/και οργανισμών, που προσφέρει αντιστοίχως την εκτέλεση εργασιών ή/και έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά.

Κατακύρωση : Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου.

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ 2007 – 13 ή ΕΣΠΑ)

: Το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013.

Όργανο Λήψης Αποφάσεων : Το Συντονιστικό Συμβούλιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.Οικονομικός Φορέας : Ο όρος καλύπτει ταυτόχρονα τις έννοιες «προμηθευτής»,

«εργολήπτης» και «πάροχος υπηρεσιών» και χρησιμοποιείται μόνο για λόγους απλούστευσης του κειμένου.

Παρέμβαση : Κάθε δράση ή ενέργεια που γίνεται από δημόσιες αρχές ανεξαρτήτως από τη φύση της και μπορεί να είναι μια πολιτική, ένα πρόγραμμα, ένα μέτρο ή ένα έργο. Στο πλαίσιο της


Ευρωπαϊκής Οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής Κοινωνικής Συνοχής οι παρεμβάσεις γίνονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Πράξη : Κάθε έργο ή δράση που εκτελείται από τους τελικούς δικαιούχους των παρεμβάσεων (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/99 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 για τα Διαρθρωτικά Ταμεία).

Προϋπολογισμός : Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου Έργου.

Σύμβαση : Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.

Συμβατικά τεύχη: : Το Τεύχος της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για τα 3 Τμήματα και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συμπληρώνουν και τα οποία περιλαμβάνουν, κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) τη Προκήρυξη και το τεύχος με τους όρους της Προκήρυξης, γ) την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου δ) την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου και ε) τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Προμηθειών.

Συμβατικό Τίμημα : Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο. Δηλαδή, το σύνολο των τιμών προσφοράς στις οποίες θα κατακυρωθεί καθένα από τα τρία (3) τμήματα του Έργου.

Υπεύθυνη δήλωση : Όπου γίνεται αναφορά σε υπεύθυνη δήλωση εννοείται του νόμου 1599/1986 ή για την περίπτωση αλλοδαπού υποψήφιου οποιασδήποτε μορφής υπεύθυνη δήλωση.

Υποψήφιος Ανάδοχος ή Προσφέρων

: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο Διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

5.1 Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα (Π.Ι.) για τον οποίο προορίζεται το Έργο

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), ως ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία, ιδρύθηκε το 1964 (Ν. 4379/1964) από τον τότε Πρωθυπουργό και Υπουργό Παιδείας Γεώργιο Παπανδρέου. Ως νέος, αλλά και πρωτοποριακός, θεσμός, αποτέλεσε μετεξέλιξη και συγχώνευση προϋπαρχόντων συμβουλευτικών οργάνων του Υπουργείου και οργανώθηκε έχοντας ως υπόδειγμα την εσωτερική οργάνωση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήματα αρμοδιοτήτων στα οποία υπηρετούν Σύμβουλοι και Πάρεδροι). Πρώτος πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ήταν ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ι.Θ. Κακριδής. Στους αρχικούς στόχους του Π.Ι., περιλαμβανόταν ο σχεδιασμός αλλά και η στήριξη της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης που τότε επιχειρήθηκε και στην οποία καθοριστική ήταν η συμβολή των Ε. Παπανούτσου και Λ. Ακρίτα. Την περίοδο της δικτατορίας, το Π.Ι. καταργήθηκε (Α.Ν. 59/1967). Κατά τη Μεταπολίτευση (Ν. 186/1975), ιδρύθηκε το «Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως» (Κ.Ε.Μ.Ε), οι αρμοδιότητες του οποίου ήταν αντίστοιχες με αυτές του Π.Ι.. Το 1985 (Ν. 1566) καταργήθηκε το Κ.Ε.Μ.Ε. και επανιδρύθηκε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Σύμφωνα με τις


διατάξεις του Ν. 1566/85 (άρθρο 24), το Π.Ι. αποτελεί ανεξάρτητη δημόσια Υπηρεσία, εδρεύει στην Αθήνα και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

To Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι ο παλαιότερος ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας σε ζητήματα παιδείας και με το έργο του συμβάλλει ουσιαστικά στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής από το ΥΠΕΠΘ. Κύριος σκοπός του Π.Ι. είναι η πολύπλευρη μελέτη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, η υποβολή προτάσεων, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Παιδείας για όλα τα θέματα της εκπαίδευσης, καθώς και η εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εκπαιδευτικό - παιδαγωγικό επίπεδο.

Σύμφωνα και με μεταγενέστερες νομοθετικές ρυθμίσεις (Ν. 3386/2010, 2640/1998, 2817/2000, 2909/2001, 2986/2002 και 3194/2003) οι αρμοδιότητες του Π.Ι. είναι:

Η επιστημονική έρευνα, η μελέτη θεμάτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής πράξης.

Η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για θέματα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης, Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και η χάραξη κατευθύνσεων για το σχεδιασμό και προγραμματισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Η παρακολούθηση της εξέλιξης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και η προώθηση της εφαρμογής της στην εκπαιδευτική πράξη.

Ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών καθώς και η αξιολόγησή τους.

Η εισήγηση για τη συγγραφή βιβλίων για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, καθώς και η λήψη μέτρων για τη βελτίωση των μεθόδων της διδακτικής πράξης και γενικότερα του εκπαιδευτικού έργου

5.2 Σκοπός και στόχοι του Έργου

Σκοπός του Έργου είναι η αποτελεσματικότερη προώθηση της Πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών».

Στόχοι του Έργου είναι:

η συνεχής, διαμορφωτική αξιολόγηση των παραγόμενων Προγραμμάτων Σπουδών, τόσο κατά την εκπόνηση, όσο και κατά τη πιλοτική εφαρμογή τους από τους εμπλεκόμενους φορείς (εμπειρογνώμονες, εκπαιδευτικοί, κ.α.), παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ανταλλάσουν μεταξύ τους ηλεκτρονικά μηνύματα, να συμμετάσχουν σε ειδικούς χώρους συζητήσεων, να χρησιμοποιούν συνεργατικά εργαλεία κ.α.

η καλύτερη δυνατή διάχυση στην εκπαιδευτική κοινότητα του περιεχομένου του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού (Προγράμματα Σπουδών, εκπαιδευτικά σενάρια, κ.α.).

Η διευκόλυνση του έργου των ατόμων ( εμπειρογνώμονες, συντονιστές, διαχειριστές, ομάδες υποστήριξης κ.α.) που εμπλέκονται στην υλοποίηση της Πράξης παρέχοντας τους ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, laptop, φωτοαντιγραφικά κ.α.) καθώς και λογισμικά που θα υποστηρίξουν το έργο τους.


ΑΡΘΡΟ 6 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

6.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα,

Α) με τις διατάξεις (τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτών):1. Του Ν. 1566/85 (Φ.Ε.Κ. 167/30.09.1985, τ. Α΄) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» άρθρ. 23-27, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

2. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/16.03.2007, τ. Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».

3. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/16.07.2007, τ. Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», που εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007.

4. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

5. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2083/2005 (L/333) της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συμβάσεων.

6. Της οδηγίας 2005/75/ΕΚ (L/323) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 για τη διόρθωση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

7. Της Οδηγίας 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 «για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ».

8. Του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 1564/2005 (L/257) της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/EΚ και 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

9. Της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων»

10. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 19/01.02.1995, τ. Α΄).

11. Του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/27.11.1995, τ. Α΄)

12. Του Ν. 3886/2010, «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του


Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (Φ.Ε.Κ. 173/30.09.2010, τ. Α’).

13. Του Ν. 3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων»

14. Του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43/22.03.1994, τ. Α΄) «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις – Παρακράτηση φόρου εισοδήματος».

15. Του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248/2000, τ. Α΄) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

16. Του Ν. 2690/99 «Κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».17. Τις διατάξεις των Ν. 3448/2006 και 3242/2004 και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών

εκδοθείσες 18. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για

την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» (ΦΕΚ 267/3-12-2007, τ. Α΄).19. Του Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α’/11-4-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών

Ανώνυμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-2005)

Β) με τις αποφάσεις:1. Την με αριθ. 24014/25-11-05 (ΦΕΚ 1637/β/05) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και

Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την εφαρμογή του Ν. 3310/05, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3414/05»

2. Την κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΑ/3345 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας στο ΥΠ.Ε.Π.Θ.» (Φ.Ε.Κ. 1533/14.12.2000, τ. Β΄).

3. Την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Η/3273/17.04.1994 (ΦΕΚ 352/13.05.1994 τ. Β΄) «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826/1996 τ. Β΄) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ. 819, σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή Δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188/1997 τ. Α΄) σχετικά με τη λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού του Π.Ι.

5. Την υπ΄ αριθμ. 12806/17.12.2003 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1940/29.12.2003 τ. Β΄) «Έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 3106/21.4.2005 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 576/28.4.2005 τ.Β΄)

6. Την αιθμ. 11279/28-7-2010 απόφαση ένταξης της Πράξης στο ΕΣΠΑ στους άξονες προτεραιότητας 1,2,3 και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

7. Του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ι. (Πράξη 21/14-07-2010) για την έγκριση της επανυποβολής Πράξης.

8. Του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ι. (Πράξη 39/22-12-2010) για την συγκρότηση επιτροπών: α) Πενταμελούς Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης που πραγματοποιούνται από το Π.Ι., β) Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων πρόχειρων διαγωνισμών


του Π.Ι., γ) Τριμελούς επιτροπής παραλαβής και δ)Πενταμελούς Επιτροπής για την επιλογή προσωπικού.

9. Την με αρ. 1451/28-1-2011 Σύμφωνη Γνώμη ΕΥΔ για την Δημοπράτηση του Υποέργου «Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της πράξης» της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα σπουδών»

10. Τις: α)με αρ. 6/16-2-11 Πράξη του Σ.Σ. του Π.Ι. και β) με αρ. 6/16-2-11 Πράξη της Ε.Ε. του Π.Ι. εγκρίσεις διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για τη «Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της πράξης» της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα σπουδών»

Γ) με τις εγκυκλίους:1. Με αριθ. Πρωτ. Π1/1105/02.03.2006 του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα: «Εφαρμογή

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών»

Για κάθε διαφορά / διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας Προκήρυξης και στην εκτέλεση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών Δικαστηρίων των Αθηνών.

6.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δικαιούνται να υποβάλουν έγγραφη ένσταση μόνον σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συνέχεια της παρούσης παραγράφου.

1. Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.Δ.118/2007 όπως ισχύει. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προβλεπόμενους στην ως άνω διάταξη λόγους, δεν γίνονται αποδεκτές.

2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης πρέπει να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του προκηρυσσόμενου Έργου, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων ευρώ (1.000€) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).

3. Με εξαίρεση τις αμέσως προηγούμενες ενστάσεις, όλες οι άλλες διαφορές που τυχόν θα ανακύψουν τόσο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα επιλύονται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ.118/2007, υποχρεωτικά από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών αποκλειστικά με βάση το ισχύον Ελληνικό Νομικό καθεστώς.

4. Ο συμμετέχων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α΄ του Π.Δ. 118/07 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.

5. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

6. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Ν. 3386/2010 (άρθρο 4), μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε με οποιονδήποτε τρόπο γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, μπορεί ο τελευταίος να ασκήσει προσφυγή κατά αυτής ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής (προδικαστική προσφυγή) με τις προβλεπόμενες


διαδικασίες. Η προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της οποίας τα ασφαλιστικά μέτρα κρίνονται απαράδεκτα. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Ο ενδιαφερόμενος εντός δέκα ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προσφυγής, ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου.

7. Για την επίλυση τυχόν διαφορών αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών, τα οποία θα δικάσουν αποκλειστικά σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και της σχετικής διοικητικής νομοθεσίας.

6.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι κατωτέρω περιεχόμενοι στην Προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί. Η μη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη μια προσφορά και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση.

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο, με την παρούσα Διαγωνισμό, είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του Διαγωνισμού καθώς και της παρούσας.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.

Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ.

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις προσφερόντων, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, όλα τα μέλη τους ευθύνονται έναντι του Π.Ι. αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης στην ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτελέσεως της Σύμβασης.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο επιφυλάσσεται να απορρίψει κατά την κρίση του, με αιτιολογημένη απόφαση, προσφορά υποψηφίου αναδόχου, όταν κατά το στάδιο της αξιολόγησης αποδειχθεί ότι τα αναγραφέντα στην προσφορά του στοιχεία δεν είναι αληθή.


Η απόφαση απόρριψης προσφοράς λαμβάνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός.

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Προμηθειών, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του υποψήφιου Ανάδοχου και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψήφιων Ανάδοχων.

Προσφορές που, κατά την γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν αναληθή στοιχεία ή όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται με απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων (του Σ.Σ. του Π.Ι.).

Αποκλίσεις από όρους της Προκήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί στη Προκήρυξη ως απαιτητοί και απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών.

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στα τεύχη του Διαγωνισμού και θα διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από την Σύμβαση θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών, καθώς και των κανονισμών που διέπουν την λειτουργία της Αναθέτουσας Αρχής.

Τα έγγραφα της Προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία, που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται, υποχρεωτικώς, από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Τα αυτά ισχύουν και για δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος.

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Προκήρυξης.


ΑΡΘΡΟ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκήρυξη αυτή αποτελείται από:

α. το Α’ ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

β. το Β’ ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

γ. το Γ’ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

και,

δ. τα Παραρτήματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ, ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 8 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Περίληψη της Προκήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22/2/2011

2. Περίληψη της Προκήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 23/2/2011

3. Περίληψη της Προκήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο στις 24/2/2011

ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΏΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΥΝΙΣΕΏΝ

1. Η προθεσμία για την παραλαβή, από τους ενδιαφερόμενους, των τευχών της Προκήρυξης λήγει έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως και την Τρίτη, 12/4/2011.

2. Η διάθεση των τευχών του Διαγωνισμού γίνεται δωρεάν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τμήμα Πληροφορικής Αιγαίου Πελάγους 1-3, 1ος όροφος, 15342 Αγ. Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή) και ώρες 09:00 έως 14:30.

3. Οι παραλήπτες της Προκήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρόσωπο επικοινωνίας), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να


έχει στη διάθεσή της τα στοιχεία όσων παρέλαβαν τη Προκήρυξη, για την περίπτωση αποστολής σε αυτούς τυχόν συμπληρωματικών εγγράφων ή διευκρινίσεων επ’ αυτής.

4. Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο Διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται σ’ αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης το αργότερο δέκα (10) ημέρες (έως την Παρασκευή 8/4/2011), πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη λήξη υποβολής των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης θα παρέχονται, εγγράφως, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη λήξη υποβολής των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις συμπληρώνουν και ενσωματώνονται στο τεύχος Προκήρυξης του παρόντος Διαγωνισμού και θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

7. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνεται δεκτή, πλην των διευκρινίσεων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Προμηθειών.

8. Η Προκήρυξη, επίσης, καταχωρίστηκε στις 28/2/2011 και διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα (web site) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi-schools.gr, www.hellenicpi.eu επιλογή Προκηρύξεις). Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ως η Αναθέτουσα Αρχή, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που λαμβάνονται μέσω του Διαδικτύου. Οι παραλήπτες της Προκήρυξης από την ιστοσελίδα του Π.Ι. πρέπει να ενημερώσουν την Αναθέτουσα Αρχή με τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρόσωπο επικοινωνίας), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της τα στοιχεία όσων παρέλαβαν τη Προκήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.


ΑΡΘΡΟ 10 ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ - ΧΡΟΝΟΣ και ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ του ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΥ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396 (Γραφείο Πρωτοκόλλου, 3ος όροφος) 153 41 Αγία Παρασκευή Αττικής.

Οι προσφορές όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό πρέπει μέχρι της ενάτης πρωινής ώρας της ημέρας διενέργειας του Διαγωνισμού να έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή Προμηθειών. Δηλαδή, μέχρι τη Δευτέρα 18/4/2011 και μέχρι της (τοπικής) ώρας 09:00, που αποτελεί και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης, οι προσφορές πρέπει να έχουν κατατεθεί στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή να έχουν παραληφθεί, εφόσον στάλθηκαν με ταχυδρομείο ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Η ημερομηνία και η ώρα κατάθεσης θα προκύπτουν από το βιβλίο πρωτοκόλλου που τηρείται στην Υπηρεσία.

Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικώς θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής. Απόδειξη γι’ αυτό αποτελεί η εγγραφή στο πρωτόκολλο εισερχομένων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η Επιτροπή Προμηθειών δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην παραλαβή των προσφορών, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

Οι προσφορές θα κατατίθενται από τους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων επί αποδείξει στην παραπάνω διεύθυνση, με τη μορφή ενός ενιαίου και σφραγισμένου φακέλου ή ενιαίου περιβλήματος.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί, ενώπιον της Επιτροπής Προμηθειών, στην αίθουσα «ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ» που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου επί της οδού Αιγαίου Πελάγους 1-3 (και Μεσογείων 400), 153 42 Αγία Παρασκευή Αττικής, τη δεκάτη πρωινή ώρα (τοπική) της Δευτέρας 18/4/2011, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ύστερα από παρέλευση τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερών από την ημέρα αποστολής της περίληψης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ημερομηνία Διαγωνισμού Ημέρα Ώρα

Παιδαγωγικό ΙνστιτούτοΑίθουσα «ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ»Αιγαίου Πελάγους 1-3153 42, Αγία Παρασκευή, Αττικής

18/4/2011 Δευτέρα 10:00


ΑΡΘΡΟ 11 ΔΙΚΑΙΏΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

11.1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:

1. -Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή συμπράξεις αυτών, καθώς και Συνεταιρισμοί με αντικείμενο απασχόλησης σχετικό με το παρόν Έργο τα οποία έχουν εγκατασταθεί στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη-μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α' 139/27.06.97) υπό τον όρο η Σύμβαση να καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. - ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών. Τα νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις, που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους-μέλους που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ή σε κράτος-μέλος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του ΠΟΕ ή, τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., πρέπει να ασχολούνται νόμιμα με την παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση εργασιών και να έχουν αποδεδειγμένα ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.

2. -Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρθηκαν στην ανωτέρω παράγραφο 1.

Διευκρινίζεται ότι:

i. Στην περίπτωση των συμπράξεων, Ενώσεων ή Κοινοπραξιών, δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί με ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Το Π.Ι., όμως, διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει αυτές να περιβληθούν με ιδιαίτερη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί το Έργο και εφόσον κρίνει τούτο απαραίτητο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.

ii. Στην περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από συμπράξεις προσφερόντων, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη πρέπει να υποβάλλονται για κάθε μέλος ξεχωριστά.

iii. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που λαμβάνει μέρος στην παρούσα διαδικασία, δεν επιτρέπεται, με ποινή αποκλεισμού του από τη διαδικασία, να συμμετέχει σε περισσότερες της μίας προσφορές (μπορεί δηλαδή να υποβάλει υποψηφιότητα αυτοτελώς ή ως μέλος μίας και μόνο σύμπραξης προσφερόντων).

Σε περίπτωση Κοινοπραξιών/Ενώσεων Οικονομικών Φορέων ο Φορέας που θα δηλωθεί ως Συντονιστής (leader) του Αναδόχου σχήματος οφείλει να πληροί τα εξής:


Να διαθέτει ευρύτατη τεχνογνωσία σε ό,τι αφορά τα επί μέρους γνωστικά και τεχνικά αντικείμενα του Έργου,

Να είναι σε θέση να διαθέσει άμεσα τους κατάλληλους ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου,

Να παρέχει υπό οποιαδήποτε μορφή κατά τα τελευταία τρία χρόνια σχετικές με το Έργο προμήθειες εξοπλισμού και υπηρεσίες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Ενώσεις Προσώπων (Φυσικών και Νομικών) / Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση / Κοινοπραξία είναι απαραίτητη η προσκόμιση των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών.

2. Όλα τα πρόσωπα της Ένωσης / Κοινοπραξίας υποχρεούνται στη υποβολή επιστολής προθέσεως συμμετοχής της Ένωσης στο Έργο. Θα πρέπει επιπλέον να αναφέρεται ο υπεύθυνος (Συντονιστής) της Ένωσης, ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης, το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της Ένωσης σε αυτήν καθώς και η ποσότητα εξοπλισμού ή το ειδικό μέρος του Τμήματος Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί κάθε μέλος στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου.

3. Όλα τα πρόσωπα της Ένωσης / Κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή πρόκειται για νομικά πρόσωπα που έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.

4. Όλα τα πρόσωπα της Ένωσης / Κοινοπραξίας απασχολούνται ή προσφέρουν υπηρεσίες σε αντικείμενο σχετικό με το Έργο τουλάχιστον τα τρία τελευταία έτη.

5. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του συνόλου του Έργου. Σε περίπτωση ειδικής διαδοχής ή οιονεί καθολικής διαδοχής τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας θα έχουν δεσμεύσει τους διαδόχους τους ότι θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στην Ένωση / Κοινοπραξία με τους ίδιους όρους. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή εξ αιτίας ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης / Κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω αδυναμία, συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας, προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση πρέπει να εγκριθεί με απόφαση του Σ.Σ. του Π.Ι. ύστερα από εισήγηση του Υπευθύνου της Πράξης.


11.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δεν γίνονται δεκτοί όσοι εμπίπτουν σε μία, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες περιπτώσεις και οι προσφορές τους αποκλείονται ως απαράδεκτες:

i. Έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου.

ii. Έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή.

iii. Είναι ένοχοι υποβολής ψευδών δηλώσεων ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του Π.Δ. 118/2007 ΦΕΚ 150 τ. Α΄.

iv. Όσα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.

v. Υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ).

Ειδικότερα:

Αποκλείεται από το Διαγωνισμό υποψήφιος, όταν έχει εις βάρος του καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου, που περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα:

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).

β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).

γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).

δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1997, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305).

vi. Τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό η άλλη ανάλογη κατάσταση. Όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης για εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία.

vii. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

viii. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.


ix. Όσα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα του εξωτερικού ή της αλλοδαπής έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.

x. Οι Ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

xi. Όσοι δεν υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής ή όσοι υποβάλουν ψευδή δικαιολογητικά συμμετοχής.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο επιφυλάσσεται να απορρίψει κατά την κρίση του προσφορά υποψηφίου Αναδόχου, όταν κατά το στάδιο της αξιολόγησης αποδειχθεί ότι τα αναγραφέντα στην προσφορά του στοιχεία δεν είναι αληθή.

Εφόσον οι υποψήφιοι Ανάδοχοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης ή εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής ή η υποβολή ψευδών πιστοποιητικών ή δηλώσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου Αναδόχου.

Το Π.Ι. διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει προσφορά αιτιολογημένα, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο Διαγωνισμός, χωρίς δυνατότητα απαίτησης αποζημίωσης από τον απορριπτόμενο.

11.3 ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Απορρίπτονται οι προσφορές υποψηφίων αναδόχων που θα διαπιστωθεί ότι κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών.

11.4 ΕΔΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εάν ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί δεν έχει έδρα στην Ελλάδα, υποχρεούται να δημιουργήσει και να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή στην Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση του Έργου και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης.

11.5 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές σύμφωνα με τους όρους και εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την παρούσα Προκήρυξη. Προσφορές που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής είναι εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Προμηθειών αλλά επιστρέφονται.

2. Οι προσφορές οφείλουν με ποινή αποκλεισμού να:I. Έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που

μπορεί να αναφέρονται και στην αγγλική και αν αυτοί δεν μπορούν ν’ αποδοθούν στην ελληνική θα αναφέρονται σε οποιαδήποτε γλώσσα των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της αγγλικής. Τα εγχειρίδια ή τα prospectus που θα συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε γλώσσα των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτιμάται, όμως, η αγγλική.


II. Συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όταν πρόκειται για έγγραφα που έχουν εκδοθεί και συνταχθεί σε διαφορετική γλώσσα από την ελληνική.

III. Έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη. Τυχόν τυπικές αποκλίσεις στην ομαδοποίηση υποφακέλων, συσκευασία-σημάνσεις κλπ., θα κριθούν από την Επιτροπή Προμηθειών επί της ουσίας.

IV. Αναγράφουν τη συνολική τιμή της προσφοράς αριθμητικά και ολογράφως μόνον εντός του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».

V. Είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν διορθώσεις σβησίματα, διαγραφές ή προσθήκες.

VI. Περιλαμβάνουν τους κατωτέρω χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους:(α) Υποφάκελο Α: Δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (β) Υποφάκελο Β: Τεχνική προσφορά,(γ) Υποφάκελο Γ: Οικονομική προσφορά

3. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει κατά την σύνταξή τους να τηρηθεί απαραίτητα η τάξη και η σειρά όπως προδιαγράφονται στην Προκήρυξη.

4. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που, κατά την κρίση της Επιτροπής Προμηθειών, εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

5. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Τυχόν υποβληθείσα εναλλακτική προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

12.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, της οποίας το ποσό σε ευρώ θα πρέπει να καλύπτει το 5% (πέντε επί τοις εκατό) της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Δηλαδή 19.000€.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι επτά (7) μήνες από την επομένη της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ενώ στους λοιπούς υποψήφιους Ανάδοχους μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης του Έργου.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσον ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησής τους ή παραίτηση απ΄ αυτή.


Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας. Επίσης, στην περίπτωση αυτή, η εγγύηση συμμετοχής μπορεί να είναι μία κοινή ή περισσότερες από μία για όλα τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, αρκεί να καλύπτεται συνολικά το ποσό της εγγύησης και όλες οι εγγυητικές να ισχύουν υπέρ όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας και να περιλαμβάνουν και τον όρο ότι καλύπτουν τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί να υπογράψει εντός 10 ημερών τη Σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Προκήρυξη, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του Σ.Σ. του Π.Ι.

Σημειώνεται ότι με την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης της παροχής υπηρεσιών η εγγυητική συμμετοχής θα επιστραφεί στον Ανάδοχο και θα εκδοθεί νέα εγγυητική καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων όπως αυτά ορίζονται από το αρθ. 25 § 4 εδ. δ΄ του Π.Δ. 118 (ΦΕΚ 150 Α΄ 10-07-2007), μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προσφέροντος.

12.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ)

(Υποφάκελος Δικαιολογητικών)

(Υποφάκελος Α΄: Δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής)

Στα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνονται υποχρεωτικά: συνοδευτική επιστολή – αίτηση συμμετοχής, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και όλα τα αναφερόμενα στη συνέχεια πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα.

Σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων που υποβάλουν προσφορά, τα παρακάτω δικαιολογητικά κλπ., εκτός της εγγυητικής επιστολής, πρέπει να κατατεθούν για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση.

Έτσι ο «Υποφάκελος Δικαιολογητικών» πρέπει υποχρεωτικά να εμπεριέχει εκτός από τη συνοδευτική επιστολή – αίτηση συμμετοχής (σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα Ι) τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια.


Ι. Δικαιολογητικά συμμετοχής:

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με Φ.Π.Α., κατά το άρθρο 12.1 της παρούσας.

2. Οποιαδήποτε μορφή Υπεύθυνης δήλωσης (για τους Έλληνες Πολίτες νοείται αυτή του Ν.1599/1986), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία :

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού.

ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς από τον συμμετέχοντα,

− δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (Α΄64):

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο ε3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες,

ε) κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας,

στ) το αδίκημα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας,

− δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις :

α) Πτώχευση

β) Εκκαθάριση

γ) Αναγκαστική διαχείριση

δ) Πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία:

Κήρυξης σε πτώχευση

Έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης

Αναγκαστικής διαχείρισης

Πτωχευτικού συμβιβασμού


ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία

− είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007:

− είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007,

− δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

iii. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν την προσωπική κατάσταση του συμμετέχοντος, όπως αυτά εξειδικεύονται κατωτέρω, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την αποστολή σε αυτόν της σχετικής ανακοίνωσης κατακύρωσης.

3. Οποιαδήποτε μορφή Υπεύθυνης δήλωσης (για τους Έλληνες Πολίτες νοείται αυτή του Ν.1599/1986), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι:

(i) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση

(ii) γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας προκήρυξης

(iii) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή

(iv) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αναβολής ή ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος

(v) αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για καταβολή τυχόν αποζημιώσεων σε τρίτους στις περιπτώσεις διεκδίκησης πνευματικών δικαιωμάτων εκ μέρους τρίτων επί των προσφερομένων.

4. Παραστατικό εκπροσώπησης εάν η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται μέσω αντιπροσώπων και δη εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

Ειδικά για τα Νομικά Πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά:

- Σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού, επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του Νομικού Προσώπου ή εξουσιοδότηση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή), του νομίμου εκπροσώπου, με τα οποία παρέχεται σε τρίτο άτομο εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά.


- Εφόσον δεν πρόκειται να παρευρίσκεται ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα αυτοπροσώπως, κατά την αποσφράγιση του φακέλου, και δεν περιλαμβάνεται στο ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο η εξουσιοδότηση σε τρίτο άτομο για να παραβρεθεί στη διαδικασία αποσφράγισης, υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου ή εξουσιοδότηση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή) του νόμιμου εκπροσώπου, με τα οποία παρέχεται το δικαίωμα σε τρίτο να παραβρεθεί κατά την αποσφράγιση του φακέλου και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. Το έγγραφο αυτό μπορεί να προσκομίζεται κατά την αποσφράγιση του φακέλου της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου.

5. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του κάθε υποψηφίου Αναδόχου τόσο κατά την υπογραφή της προσφοράς όσο και κατά τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού ότι αποδέχεται το διορισμό του.

Επιπλέον, πέραν όλων των ανωτέρω απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής, τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν:

α) Επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο καταστατικού εταιρίας όπως έχει κατατεθεί στο οικείο πρωτοδικείο ή σε αντίστοιχη δικαστική ή άλλη διοικητική αρχή.

β) Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καταστατικού εταιρίας.

γ) Κατάσταση προσωπικού.

δ) Στην περίπτωση ελληνικών ανώνυμων εταιρειών επιπλέον τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα:

i. Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης όπου δημοσιεύθηκε η άδεια σύστασης και το καταστατικό.

ii. Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης όπου δημοσιεύθηκαν οι μέχρι σήμερα τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού.

iii. Απόσπασμα Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

iv. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση του σε σώμα καθώς και για τις υπογραφές που δεσμεύουν την εταιρεία.

v. Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης όπου ανακοινώνονται τα ονόματα των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Στην περίπτωση των Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης:

i. Αντίγραφο του καταστατικού (συμβολαιογραφικό έγγραφο).

ii. Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού.

iii. Οι τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού (συμβολαιογραφικά έγγραφα).

iv. Τα φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης όπου δημοσιεύθηκαν οι τροποποιήσεις.

στ) Ως προς τη νομιμοποίηση Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών:


i. Αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας που έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.

ii. Αντίγραφα των τυχόν τροποποιήσεων του καταστατικού που έχουν δημοσιευθεί στο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.

ζ) Απόφαση του αρμοδίου, σύμφωνα με το καταστατικό, οργάνου για τη συμμετοχή του νομικού προσώπου στο διαγωνισμό.

Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

(i) Σε περίπτωση που στην ένωση συμμετέχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμός, όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που στην ένωση συμμετέχει άλλη ένωση προσώπων, όλα τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου I (εξυπακούεται ότι σ’ αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα δικαιολογητικά των προηγούμενων κατά περίπτωση παραγράφων). Ειδικά για την εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ότι αυτή μπορεί να είναι μία κοινή ή περισσότερες από μία για όλα τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, αρκεί να καλύπτεται συνολικά το ποσό της εγγύησης και όλες οι εγγυητικές να ισχύουν υπέρ όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας και να περιλαμβάνουν και τον όρο ότι καλύπτουν τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας.

(ii) Σχετική κοινή προσφορά των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας με πλήρη στοιχεία των μελών αυτών, υπογεγραμμένη υποχρεωτικά είτε από όλους είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη και οποιασδήποτε μορφής υπεύθυνη δήλωση (για τους Έλληνες Πολίτες νοείται αυτή του Ν.1599/1986) ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τον προκαθορισμένο προϋπολογισμό και δήλωση καθορισμού της αναλογίας της ορισθείσης τιμής σε κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας.

(iii) Από κάθε οικονομικό φορέα-μέλος που συμμετέχει στην ένωση/κοινοπραξία, απαιτείται πρακτικό απόφασης (Δ.Σ. ή άλλου αντίστοιχου οργάνου), που εγκρίνει τη σύμπραξη με τα άλλα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, το ποσοστό της κάθε μίας στον προϋπολογισμό του Έργου, την αποδοχή της αλληλέγγυας ευθύνης, και παρέχει σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και της προσφοράς εκ μέρους της ένωσης/κοινοπραξίας και την εκπροσώπηση της ένωση/κοινοπραξίας στο διαγωνισμό, την κατάθεση της προσφοράς και την παράσταση στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της.

(iv) Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας όπου ρητά να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής ενός εκάστου των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας στο προϋπολογισμό του Έργου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα του Π.Δ. 60/2007 και του Π.Δ. 118/2007.

Μη υποβολή δικαιολογητικών

Σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν με την Προσφορά όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΙΙ. Δικαιολογητικά κατακύρωσης


Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το άρθρο 21 της παρούσας Προκήρυξης, ο Ανάδοχος προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν.2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται :

α. Φυσικά πρόσωπα (Έλληνες πολίτες, πολίτες των κρατών-μελών της Ε.Ε., αλλοδαποί):

(1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποια από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (Α΄64), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

β. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

(1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων του εδαφίου α΄ της παραγράφου ΙΙ του παρόντος.

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε


ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (προκειμένου περί αλλοδαπών νομικών προσώπων) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (προκειμένου περί αλλοδαπών νομικών προσώπων).

(3) Ειδικότερα τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους δαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδαφίου α΄ της παραγράφου ΙΙ του παρόντος άρθρου της Προκήρυξης.

γ. Για τους Συνεταιρισμούς:

(1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποια από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (Α΄64), για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδαφίου α΄ της παραγράφου ΙΙ του παρόντος άρθρου της Προκήρυξης.

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδαφίου α΄ της παραγράφου ΙΙ του παρόντος. Ειδικά για την προσκομιζόμενη υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος Ε, αυτή θα συντάσσεται και θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του συνεταιρισμού.

(3) Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

δ. Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

Σε περίπτωση που στην ένωση συμμετέχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμός, όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που στην ένωση συμμετέχει άλλη ένωση προσώπων, όλα τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου IΙ (εξυπακούεται ότι σ’ αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα δικαιολογητικά των προηγούμενων κατά περίπτωση παραγράφων).

ΙΙΙ. Άλλα δικαιολογητικά συμμετοχής - Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής

Στοιχεία που αποδεικνύουν την οικονομική και χρηματοπιστωτική και την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει πλήρως, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό:

1. Να έχει εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε έργα ανάλογης φύσης και πολυπλοκότητας με το περιγραφόμενο από την παρούσα Προκήρυξη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής με τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:


Κατάλογο με τα κυριότερα έργα, τα οποία ήταν ανάλογα με το αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου που εκτέλεσε κατά τα τρία (3) τελευταία έτη. Στον κατάλογο αναφέρονται η αξία, η ημερομηνία παροχής και οι αποδέκτες τους, δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς.

Εάν ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή.

Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης. Ο κατάλογος των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Όπου, ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε παραγωγική λειτουργία

Από τα παραπάνω έργα, ένα τουλάχιστον έργο που να δίνει, κατ’ εκτίμηση του υποψηφίου Αναδόχου, την εικόνα της ικανότητας του να υλοποιήσει το υπό ανάθεση Έργο, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά.

2. Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής με τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:

α) Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής (νομική μορφή, οργανόγραμμα, εύρος δραστηριοτήτων, υποδομές, χρησιμοποιούμενα μέσα/εργαλεία).

β) Αναφορά στη συνεργασία του προσφέροντα με τους κατασκευαστικούς οίκους του προσφερόμενου εξοπλισμού.

γ) Περιγραφή των μέτρων που θα λάβει ο προσφέρων σε περίπτωση σοβαρής αδυναμίας κάποιου εταίρου να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του (παρατεταμένη απεργία, πτώχευση, ρήξη του συμβολαίου κλπ.).

3. Να έχει κύκλο εργασιών αθροιστικά για τα τελευταία τρία (3) έτη, ύψους μεγαλύτερο από το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου χωρίς Φ.Π.Α. Ειδικά για τις ενώσεις/ κοινοπραξίες, ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης/ κοινοπραξίας θα πρέπει να έχει κύκλο εργασιών αθροιστικά, για τα τελευταία τρία (3) έτη ύψους μεγαλύτερο από το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου χωρίς Φ.Π.Α. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, με τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει:

i. Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.


ii. Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.

4. Διευκρινήσεις:

i. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης.

ii. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση/ Κοινοπραξία:

i. τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας

ii. επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται όλες.

Ο προσφέρων μαζί με την προσφορά υποβάλλει οποιασδήποτε μορφής υπεύθυνη δήλωση (για τους Έλληνες πολίτες νοείται αυτή της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών που πιστοποιούν την οικονομική, χρηματοοικονομική, τεχνική και επαγγελματική του ικανότητα κατά το στάδιο της κατακύρωσης.

12.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι:

1. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτά πρέπει επί ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου που γίνεται ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

2. Οι ενώσεις δικαιούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό εφόσον κάθε μέλος της ένωσης συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση του Έργου.

3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφερομένων από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή.


ΑΡΘΡΟ 13 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Ανάδοχους για έξι (6) μήνες προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας διενέργειας του Διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την Τρίτη 18/10/2011. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη Προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς των προσφορών, εφόσον ζητηθεί από το Π.Ι., είναι δυνατό να παραταθεί, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο των έξι μηνών.

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Επιτροπή Προμηθειών θα απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους υποψήφιους Ανάδοχους, πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής αναδόχου προκύψει θέμα κατάργησης του εξοπλισμού, ο οποίος περιλαμβάνεται στην Προσφορά και αντικατάστασης αυτού με άλλον τεχνολογικά ανώτερο, ο υποψήφιος Ανάδοχος δεσμεύεται ότι για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής αναδόχου (εντός των ως άνω ορίων χρονικής ισχύος της Προσφοράς) η Προσφορά ισχύει για εξοπλισμό του ιδίου κατασκευαστή, αντίστοιχων ή ανώτερων προδιαγραφών με ανώτατη τιμή αυτή της προσφοράς.

Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του Διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνον εφόσον αυτός την αποδεχτεί, εγγράφως.

Οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υφίσταται κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

ΑΡΘΡΟ 14 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου, με την παρούσα, Έργου.

Αποκλίσεις από όρους της Προκήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί στην Προκήρυξη ως απαιτητοί και απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών.


Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή Προσφορά που, κατά τη κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Προμηθειών, εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, δεν λαμβάνεται υπόψη.Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων, των μέσων συγκοινωνίας κτλ.

Ο συμμετέχων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α’ του π.δ. 118/07 κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Διακήρυξης ή Πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.

Η άσκηση ενστάσεως κατά της Διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της Διακήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κτλ.). Προσφορά που περιλαμβάνει μη αποδοχή όρων της Διακήρυξης ή απόκλιση από αυτούς αποκλείεται και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

ΑΡΘΡΟ 15 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ

Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 16 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ και ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων ή πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώσει την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο ή εντός ενιαίου σφραγισμένου περιβλήματος, σε δύο (2) αντίτυπα, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που, εφ’ όσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν, αξιόπιστα, στην Ελληνική, είναι δυνατό να αναφέρονται σε οποιαδήποτε κοινοτική γλώσσα, κατά προτίμηση στην Αγγλική. Τα εγχειρίδια ή τα prospectus που θα συνοδεύουν την προσφορά, μπορούν να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε κοινοτική γλώσσα κατά προτίμηση στην Αγγλική.

Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" σε όλες τις αριθμημένες σελίδες και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας του με τα υπόλοιπα αντίτυπα.


Το πρωτότυπο υπογράφεται σε όλες τις σελίδες αυτού από τον διαγωνιζόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Η βεβαίωση της ακρίβειας των αντιγράφων γίνεται με σχετική ενυπόγραφη δήλωση στην τελευταία σελίδα αυτών, του ιδίου προσώπου ή προσώπων που έχουν υπογράψει το πρωτότυπο της προσφοράς. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου, υπερισχύει το πρωτότυπο της προσφοράς.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς για το Έργο δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς, τότε αυτά συσκευάζονται καταλλήλως και συνοδεύουν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της προκήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ.

Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής Προμηθειών θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους.

Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της Προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη» (NOTED), συμφωνούμε και αποδεχόμεθα (COMPLIED) κλπ. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις του Κατασκευαστικών Οίκων επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά με, κατά την κρίση της Επιτροπής, γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τους παρακάτω τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους:

Υποφάκελος Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

Υποφάκελος Β. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Υποφάκελος Γ. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»


Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος ή το ενιαίο σφραγισμένο περίβλημα πρέπει να φέρει την ένδειξη:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Επιτροπή Προμηθειών

(Να μην ανοιχθεί από την Γραμματεία του Π.Ι.)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ηη/μμ/2011

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

με αριθ. Προκήρυξης 1930/22-02-2011

για την

«Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της Πράξης»

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της ενταγμένης Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών»

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.).

[ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ,

δηλαδή Επωνυμία,

Ταχυδρομική Διεύθυνση,

Αριθμό Τηλεφώνου, Αριθμό Φαξ, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου]

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι (Α, Β και Γ) αναγράφουν τα ανωτέρω καθώς και τον τίτλο του επιμέρους φακέλου, δηλαδή, κατά περίπτωση: Υποφάκελος Α «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

Υποφάκελος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Υποφάκελος Γ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και η ταχυδρομική διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών.

Διευκρινίζεται ότι όλες οι σελίδες της προσφοράς θα έχουν ενιαία αρίθμηση από την αρχή μέχρι το τέλος. Οι ανωτέρω επιμέρους φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:


Υποφάκελος Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»:- ένα (1) πρωτότυπο

- ένα (1) αντίγραφο

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο Φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».

Υποφάκελος Β. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: - ένα (1) πρωτότυπο


- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο (CD ή DVD, εκτός των τεχνικών φυλλαδίων),

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο Φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Υποφάκελος Γ. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: - ένα (1) πρωτότυπο


- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο (CD ή DVD)

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο Φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και συγκεκριμένα:

1 Η συνοδευτική επιστολή – αίτηση συμμετοχής 2 Η εγγύηση συμμετοχής. 3 Τα ζητούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής του Άρθρου 12 της

παρούσης. Αυτά τοποθετούνται σε ξεχωριστό υποφάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο της Προσφοράς, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

4 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

5 Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.


Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην Προκήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του υποψήφιου Ανάδοχου ή του νόμιμου Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες του Πρωτοτύπου θα πρέπει να μονογράφονται από τον ίδιο.

Οι προσφορές πρέπει να είναι εκτυπωμένες με συνεχή αρίθμηση και δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο ή το νόμιμο Εκπρόσωπό του, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η Επιτροπή Προμηθειών δύναται, κατά την κρίση της, να εισηγηθεί στο Όργανο Λήψης Αποφάσεων την απόρριψη της προσφοράς όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή.

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της Προκήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της Προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις, ενώ παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται, εφόσον προσαρτώνται στην Προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά με γενικές και ασαφείς απαντήσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε ειδικό πίνακα την επεξήγησή τους.

ΑΡΘΡΟ 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΏΝ

17.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο φάκελος Δικαιολογητικών πρέπει να συνταχθεί με τον ίδιο τρόπο, δομή, τάξη και αρίθμηση σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Άρθρο 12 της παρούσης.

17.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχει όσα αναφέρονται στο Β΄ Μέρος Τεχνική Περιγραφή της Προκήρυξης με τον ίδιο τρόπο, δομή, τάξη και αρίθμηση. Η αρμόδια Επιτροπή, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους υποψήφιους Ανάδοχους να παράσχουν διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις σχετικές με την Τεχνική Προσφορά και οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να παράσχουν τις σχετικές διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.Οι συμπληρωμένοι πίνακες της τεχνικής προσφοράς υποβάλλονται και σε ψηφιακό μέσο (CD ή DVD), το οποίο θα εμπεριέχεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς.Τεχνικές Προσφορές που περιέχουν με οποιαδήποτε μορφή οικονομικά στοιχεία (τιμές), αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση.Σε περίπτωση που λόγω όγκου των τεχνικών στοιχείων ο φάκελος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθεί στον κυρίως φάκελο, τότε τα τεχνικά


στοιχεία συσκευάζονται ιδιαιτέρως και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου

17.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση των πινάκων οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνονται στο Γ΄ Μέρος. Οι συμπληρωμένοι πίνακες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να δοθούν και σε ψηφιακό μέσο (CD, DVD ή flash disk), το οποίο θα εμπεριέχεται στον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς.

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς ή του πίνακα της οικονομικής προσφοράς που θα υποβληθεί σε ψηφιακό μέσο με τα αντίτυπα της οικονομικής προσφοράς, κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ".

Στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς θα αναγράφεται η συνολική τιμή για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία που εμφανίζεται σε αυτόν. Η γενική συνολική τιμή της προσφοράς θα γράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Οι τιμές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να δίνονται σε ΕΥΡΩ.

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.

Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη τιμών. Παράλληλα θα δοθούν, σε χωριστό πίνακα, οι τιμές αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών, που θα ισχύουν σε ενδεχόμενη περίπτωση επέκτασης. Στην περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής και δεν υπάρχει η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.

Για προσφορές με τιμές υπηρεσιών οι οποίες είναι κατά πολύ χαμηλότερες των συνήθων τιμών της αγοράς, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει αναλυτική και πλήρη τεκμηρίωση της διαμόρφωσης του κόστους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 55 οδηγίας 2004/18). Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, εφ’ όσον δεν κρίνει επαρκή την τεκμηρίωση, να εισηγηθεί την απόρριψη των προσφορών.

Οι τιμές θα δίνονται, χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%), στο οποίο υπάγεται το υπό προμήθεια είδος ή υπηρεσία. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.

Για την οικονομική προσφορά ισχύουν επιπλέον οι όροι του Άρθρου 2 της Προκήρυξης.


ΑΡΘΡΟ 18 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός διενεργείται από την Επιτροπή Προμηθειών του Π.Ι. η οποία έχει οριστεί με την αριθ. 39/22-12-10 Απόφαση του Σ.Σ. του Π.Ι.

Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης και προκειμένου να υποβοηθηθεί η Επιτροπή Προμηθειών του Π.Ι. στο έργο της, δύναται να οριστεί με απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ι. Επιτροπή Αξιολόγησης.

ΑΡΘΡΟ 19 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται κατά σειρά κατάθεσης, δημόσια, παρουσία των υποψηφίων Αναδόχων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, από την Επιτροπή Προμηθειών.

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Η Επιτροπή Προμηθειών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των εμπρόθεσμα υποβληθέντων προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην Προκήρυξη.

Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :

1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Προμηθειών του Π.Ι. την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 10, στην αίθουσα «Παπανούτσος» η οποία βρίσκεται στο ισόγειο τού επί της οδού Αιγαίου Πελάγους 1-3, Αγία Παρασκευή Αττικής, κτιρίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή αίρεση όρου της Προκήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή.

2. Η Επιτροπή Προμηθειών του Π.Ι. προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη κατά σειρά κατάθεσης σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η αποσφράγιση γίνεται με βάση τα ακόλουθα προσδιορισμένα βήματα:

Α) Ανοίγονται οι κυρίως φάκελοι και αποσφραγίζονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών. Όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων των δικαιολογητικών μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής Προμηθειών κατά σελίδα. Οι φάκελοι των τεχνικών και οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και φυλάσσονται από την Επιτροπή. Ειδικότερα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών τοποθετούνται σε έναν νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης υπογράφεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται.

Β) Η αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών ελέγχει τα δικαιολογητικά και αποφαίνεται σχετικά. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση στους διαγωνιζόμενους και ορίζει τον τόπο, την ώρα και την ημερομηνία της αποσφράγισης των τεχνικών


προσφορών για τους διαγωνιζόμενους των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν πλήρη.

Γ) Η αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών αποσφραγίζει τους φακέλους των Τεχνικών Προσφορών για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά. Οι φάκελοι των Τεχνικών Προσφορών, για όσες προσφορές δεν έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους υποψηφίους Αναδόχους μαζί με τις σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, μετά το πέρας των εργασιών της αρμόδιας Επιτροπής Προμηθειών.

Δ) Κατά την αποσφράγιση του φακέλου των Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται από την αρμόδια Επιτροπή όλες οι σελίδες των πρωτότυπων προσφορών, εκτός των τεχνικών φυλλαδίων ή τευχών επιστημονικής υποστήριξης της προσφοράς. Στη συνέχεια ακολουθεί η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή, σε όσες διακεκριμένες συνεδριάσεις απαιτηθούν.

Ε) Η Επιτροπή συντάσσει Τελικό Πρακτικό Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών. Η Επιτροπή κοινοποιεί στους διαγωνιζόμενους τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής. Επίσης, γνωστοποιείται ο τόπος, η ώρα και η ημερομηνία της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών για τους διαγωνιζόμενους των οποίων η τεχνική προσφορά έχει γίνει αποδεκτή .

Στ)Κατά την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών, μονογράφονται όλα τα πρωτότυπα στοιχεία τους ανά σελίδα. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές από τα προηγούμενα βήματα, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους υποψηφίους Αναδόχους, μαζί με όσους Φακέλους Τεχνικών Προσφορών δεν είχαν αποσφραγισθεί, μετά το πέρας των εργασιών της αρμόδιας Επιτροπής.

Ζ) Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά αύξουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την Επιτροπή Προμηθειών Ανάδοχος του Διαγωνισμού. Η Επιτροπή στη συνέχεια θα διαβιβάσει το Πρακτικό της στο αρμόδιο Όργανο Λήψης Αποφάσεων του Π.Ι. το οποίο θα αποφανθεί σχετικά και με μέριμνά του θα γνωστοποιηθεί στους διαγωνιζομένους το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. Προς τον υποψήφιο ο οποίος θα αναδειχθεί ως Ανάδοχος θα γίνει έγγραφη ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού από την Αναθέτουσα Αρχή.

Οι διαγωνιζόμενοι, στο τέλος μιας περιόδου αξιολόγησης (Δικαιολογητικών, Τεχνικών Προσφορών, Οικονομικών Προσφορών) μπορούν, μετά από έγκριση σχετικής αίτησής τους προς την αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών, να δουν στοιχεία των προσφορών άλλων διαγωνιζομένων, χωρίς όμως την απομάκρυνσή τους από τον συγκεκριμένο χώρο που θα οριστεί και χωρίς να επιτρέπεται φωτογράφηση ή φωτοτύπηση αυτών. Οπωσδήποτε, εάν τα στοιχεία κάποιου διαγωνιζόμενου έχουν την ένδειξη «Πληροφορίες Εμπιστευτικού Χαρακτήρα», τότε η αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών έχει το δικαίωμα άρνησης της δημοσιοποίησης των στοιχείων αυτών σε τρίτους, με την προϋπόθεση ότι, κατά την κρίση της, συμφωνεί με τη συγκεκριμένη προστασία απορρήτου, η οποία καλύπτει τεχνικά, επιστημονικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης.


4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Προμηθειών.

5. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της Επιτροπής Προμηθειών ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε και θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές.

6. Αποκλίσεις από τους όρους της Προκήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί στη Προκήρυξη ως υποχρεωτικές απαιτήσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών.

7. Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 όπως ισχύει και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Άρθρο 6.2 της παρούσας Προκήρυξης.

8. Αντιπροσφορές (διαφοροποίηση οικονομικής προσφοράς, τεχνικής λύσης κλπ.) δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του Διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Προκήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή Προμηθειών όμως έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει εγγράφως από τον υποψήφιο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή η παροχή έγγραφων διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτώς εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποστολής της σχετικής αίτησης της Επιτροπής. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

9. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της.

10. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Προμηθειών του Π.Ι. κρίνει τις Προσφορές ασύμφορες, το Π.Ι. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει το Διαγωνισμό.

11. Για όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή Προμηθειών καταρτίζει πρακτικά που παραδίδει στο Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ι.

ΑΡΘΡΟ 20 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Προμηθειών ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί καθώς και των εγγυήσεων συμμετοχής και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε Πρακτικό της.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη απόρριψης προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες από την Προκήρυξη προϋποθέσεις, η Επιτροπή Προμηθειών συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει τους λόγους της απόρριψης και το οποίο, μαζί με τις απορριφθείσες προσφορές, αποστέλλει στο Όργανο Λήψης Αποφάσεων για την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων απόρριψης.


ΑΡΘΡΟ 21 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθορίζεται από το αποτέλεσμα των προσδιορισμένων βημάτων της διαδικασίας που ακολουθεί:

1. Έλεγχος και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής. Απόρριψη προσφερόντων που δεν πληρούν τους όρους της Προκήρυξης.

2. Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές πληρούν το βήμα [1], ήτοι τους όρους της Προκήρυξης. Απόρριψη προσφερόντων που δεν πληρούν τους όρους της Προκήρυξης.

3. Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης. Απόρριψη προσφορών που δεν πληρούν τους όρους της Προκήρυξης.

4. Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή, με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Πj = Κj/Τj (τύπος Ι)όπου:

Τj Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς j, όπως προσδιορίζεται στη συνέχεια του παρόντος άρθρου.

Κj Το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς j.

5. Επικρατέστερη θεωρείται η προσφορά j με το μικρότερο Πj.

6. Όλοι οι ενδιάμεσοι υπολογισμοί για τον προσδιορισμό των Τj και Κj γίνονται, με στρογγυλοποίηση, στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. Οπωσδήποτε, η κατακύρωση της πιο συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς γίνεται από το αρμόδιο Όργανο Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, με βάση το αποτέλεσμα της Επιτροπής.

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

Τα στοιχεία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών κατατάσσονται σε δύο ομάδες:

- την Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης που στη συνέχεια αναφέρεται ως Ομάδα Α και περιλαμβάνει τα στοιχεία αξιολόγησης που αναφέρονται στη συμφωνία των προσφερόμενων αγαθών με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στους πίνακες συμμόρφωσης του παραρτήματος ΙΙ.

Ο συντελεστής βαρύτητας της ομάδας ορίζεται στο ποσοστό 80 τοις εκατό.

- την Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης που στη συνέχεια αναφέρεται ως Ομάδα Β και περιλαμβάνει τα στοιχεία αξιολόγησης που αναφέρονται στην παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, την παρεχόμενη συντήρηση καθώς και τον


προγραμματισμό υλοποίησης του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στους πίνακες συμμόρφωσης του παραρτήματος ΙΙ.

Ο συντελεστής βαρύτητας της ομάδας ορίζεται στο ποσοστό 20 τοις εκατό.

Η συνολική βαθμολογία Τj της τεχνικής προσφοράς j αποτελεί το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των δύο ομάδων:

Τj = ΤΑj + TBj όπου: ΤΑj η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην

Ομάδα ΑΤΒj η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην

Ομάδα Β

Όλα τα επί μέρους στοιχεία βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

Κάθε στοιχείο βαθμολογείται με 100 όταν καλύπτονται ακριβώς οι αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αυτές αναλύονται στους πίνακες του παρατήματος ΙΙ.

Η βαθμολογία κάθε στοιχείου αυξάνεται έως 110 όταν υπερκαλύπτονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές.

Κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης θα βαθμολογήσει τα επί μέρους στοιχεία σύμφωνα με τους προηγούμενους κανόνες. Η βαθμολογία του επί μέρους στοιχείου προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης στρογγυλοποιημένη στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.

Προσφορές με βαθμολογία κάτω του 100 σε οποιοδήποτε στοιχείο απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.

ΟΜΑΔΑ Α

Η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία για τα στοιχεία της ομάδας υπολογίζονται από τον τύπο:

ΤΑj = 0,40*T1j + 0,30*T2J + 0,10*T3J

όπου:

Τ1j η σταθμισμένη βαθμολογία των στοιχείων του Τμήματος 1 του ΈργουΤ2j η σταθμισμένη βαθμολογία των στοιχείων του Τμήματος 2 του ΈργουΤ3j η σταθμισμένη βαθμολογία των στοιχείων του Τμήματος 3 του Έργου


Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται τα επί μέρους στοιχεία, ανά Τμήμα του Έργου, που περιλαμβάνονται στην ομάδα καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας.

Πίνακας 1. Στοιχεία αξιολόγησης του Τμήματος 1 που περιλαμβάνονται στην Ομάδα Α

Στοιχείο προς Αξιολόγηση Συντελεστής βάρους (%) του στοιχείου

Βαθμός(Κλίμακα 100 -110)

Λογισμικά Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης. 55 a1j

Εξοπλισμός Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης. 43 a2j

Εκπαίδευση 2 a3j

Η σταθμισμένη βαθμολογία για το Τμήμα 1 υπολογίζεται από τον τύπο:

T1j = 0,55*a1j + 0,43*a2j + 0,02*a3j




Σύστημα Η/Υ 12 a1j

Φορητός Υπολογιστής 12 a2j

Ασπρόμαυρος εκτυπωτής Laser 10 a3j

Έγχρωμος εκτυπωτής Inkjet (Α3) 10 a4j

Scanner A4 7 a5j

Scanner A3 7 a6j

Βιντεοπροβολέας 12 a7j

Οθόνη προβολής με τρίποδο 4 a8j

Διαδραστικός Πίνακας (Interactive Whiteboard) 10 a9j

ΦΑΞ 4 a10j

Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα 12 a11j


T2j = 0,12*a1j + 0,12*a2j + 0,10*a3j + 0,10*a4j + 0,07*a5j + 0,07*a6j + 0,12*a7j + 0,04*a8j + 0,10*a9j + 0,04*a10j + 0,12*a11j





Λογισμικό Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Ορθογραφικό – Ερμηνευτικό) 10 a1j

Λογισμικό Μετάφρασης από Ελληνικά σε Αγγλικά. 15 a2j

Λογισμικό Σελιδοποίησης 15 a3j

Λογισμικό Δημιουργίας και Διαχείρισης αρχείων PDF 15 a4j

Λογισμικό Δημιουργίας και Διαχείρισης Ιστοσελίδων 20 a5j

Λογισμικό Δημιουργίας και Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου 10 a6j

Λογισμικό Επεξεργασίας Εικόνας 15 a7j


T3j = 0,10*a1j + 0,15*a2j + 0,15*a3j + 0,15*a4j + 0,20*a5j + 0,10*a6j + 0,15*a7j

ΟΜΑΔΑ Β

Η σταθμισμένη βαθμολογία των στοιχείων της ομάδας υπολογίζεται από τον τύπο:

TΒj = 0,10*a1j + 0,10*a2j

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα επιμέρους στοιχεία της ομάδας καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας

Πίνακας 4. Στοιχεία αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στην Ομάδα B



Εγγύηση καλής λειτουργίας, συντήρηση και υποστήριξη του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού.

10 a1j

Προγραμματισμός υλοποίησης του Έργου. 10 a2j

21.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Προμηθειών ή, εφόσον οριστεί, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:

α. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της Προκήρυξης και θα καταχωρίσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.


Εφόσον, σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες απορριπτέες προσφορές, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στην Επιτροπή Προμηθειών η οποία θα εισηγηθεί, σχετικώς, στο Όργανο Λήψης Αποφάσεων, για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης.

β. Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών προσφορών, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης τού παρόντος άρθρου.

γ. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, θα διαβιβάσει στο Όργανο Λήψης Αποφάσεων τα πρακτικά της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης. Το αποτέλεσμα της τεχνικής αξιολόγησης θα κοινοποιηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες.

21.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Αναθέτουσα Αρχή στους υποψήφιους Αναδόχους, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Διενέργειας, την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Προμηθειών, ενώπιον των παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων Αναδόχων.

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Προμηθειών θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Προκήρυξης και θα καταχωρίσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Εφ’ όσον, σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες, απορριπτέες προσφορές, η Επιτροπή Προμηθειών θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στο Όργανο Λήψης Αποφάσεων, για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης.

Η τιμή που θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό του κόστους Κj θα είναι το τίμημα για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού της προσφοράς, όπως αυτό εμφανίζεται στον Συγκεντρωτικό πίνακα οικονομικής προσφοράς για το σύνολο του Έργου (βλ. Άρθρο 45 Οικονομική Προσφορά). Τονίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές αυτής της τιμής με το άθροισμα των επιμέρους τιμών του πίνακα, η προσφορά αποκλείεται ως απαράδεκτη σύμφωνα και με το Άρθρο 23, παρ. 2, 8 και 9, της παρούσας. Τυχόν προσφερόμενα προαιρετικά είδη και υπηρεσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του κόστους Κj.


Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ουσιώδης απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, (π.χ. ασυμφωνία του προσφερόμενου εξοπλισμού μεταξύ Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.Σε περίπτωση που οι τιμές που περιλαμβάνονται στην Οικονομική Προσφορά φαίνονται παραδόξως χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, τότε η Επιτροπή Προμηθειών, πριν απορρίψει τις Προσφορές αυτές, ζητά, εγγράφως, διευκρινίσεις για την σύνθεση της Προσφοράς που αυτή κρίνει σκόπιμες, και εξακριβώνει αυτή την σύνθεση λαμβάνοντας υπόψη τις δοθείσες διευκρινίσεις. Εάν δεν υπάρξει επαρκής αιτιολόγηση της απόκλισης ή της εξαιρετικά χαμηλής τιμής από τον διαγωνιζόμενο, τότε θα τον αποκλείσει περαιτέρω από τον διαγωνισμό.

Θα ακολουθήσει συγκριτική κατάταξη των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τις οδηγίες αξιολόγησης του παρόντος άρθρου 21.

ΑΡΘΡΟ 22 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ

Η Επιτροπή Προμηθειών έχει το δικαίωμα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από υποψήφιο Ανάδοχο την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Προμηθειών, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των τριών (3) εργασίμων ημερών.

Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από υποψήφιους Ανάδοχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 23 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών..

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη όταν εμπίπτει σε κάποιον από τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 11 της παρούσης, όπως και σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

• Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού του άρθρου 12 ή περίπτωση υποβολής δικαιολογητικών που παρουσιάζουν ανακρίβειες.

• Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής του άρθρου 11

• Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε λιγότερους από 6 μήνες από την επομένη της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.


• Ο χρόνος παράδοσης του Έργου είναι μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο.

• Η προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή / και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

• Η προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως τους όρους της Προκήρυξης που έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού.

• Η προσφορά που παρουσιάζει κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Προκήρυξης. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Προκήρυξης δεν θα απορρίπτονται μόνο στην περίπτωση που οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

• Η προσφορά υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της προμήθειας, καθώς και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς των επιμέρους τριών τμημάτων.

• Η προσφορά που δεν απαντάει με ΝΑΙ στα πεδία των πινάκων συμμόρφωσης όπου αυτό απαιτείται.

• Η προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη προκήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς

• Η προσφορά δεν προσφέρει το σύνολο των ζητουμένων (εξοπλισμού – λογισμικών) του Έργου, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα.

• Διαπιστωθεί ουσιώδης απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς π.χ. ασυμφωνία της ποσότητας ή του τύπου του προσφερόμενου εξοπλισμού μεταξύ Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς.

• Σε περίπτωση σοβαρών αποκλίσεων και παρατυπιών από τους όρους σύνταξης και κατάθεσης προσφορών.


ΑΡΘΡΟ 24 ΚΑΤΑΚΥΡΏΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή Προμηθειών θα υποβάλει τον Συγκριτικό Πίνακα, Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του Διαγωνισμού, στο Όργανο Λήψης Αποφάσεων (Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ι.), για την έκδοση της Απόφασης Κατακύρωσης.

Στον Ανάδοχο, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως, με βάση την οποία αυτός είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Στον Ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

Α) Την κατηγορία και περιγραφή του Έργου.Β) Την έκταση αυτού.Γ) Την τιμή.Δ) Την Αναθέτουσα Αρχή.Ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της Προκήρυξης.ΣΤ) Την προθεσμία που έχει ο Ανάδοχος για να προσέλθει για την υπογραφή της

σχετικής Σύμβασης.

Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

Όταν ο υποψήφιος Ανάδοχος που προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά της Παραγράφου 12.2. του άρθρου 12 της παρούσας, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο Ανάδοχο με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο Ανάδοχο με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους υποψήφιος Αναδόχους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 12 περίπτωση Ι.2. της παρούσας ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 12.2. του άρθρου 12 της


παρούσας, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 12 της διακήρυξης.Οι όροι της παρούσας διακήρυξης αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της σύμβασης.Για την επίλυση κάθε διαφοράς που αφορά τη διακήρυξη και τη σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

24.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών, διατηρεί το δικαίωμα:

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του Διαγωνισμού χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ’ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του Διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του Διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 60/2007, της Οδηγίας 2004/18ΕΚ και συμπληρωματικά του ΠΔ 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 25 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η κατακύρωση του Διαγωνισμού γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή και ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο. Μετά την ανωτέρω Ανακοίνωση καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας, προσκομίζοντας τα παρακάτω:

(α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση.

(β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής αξίας του προσφερομένου Έργου χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. Ο Ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης το αργότερο μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της Ανακοίνωσης. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Έργου προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Ειδικό Λογαριασμό, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με όσα ορίζονται στο αρ. 25 του Π.Δ. 118 (ΦΕΚ 150 Α΄ , 10-07-2007). Το ποσό της εγγυητικής επιστολής αυτής πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής αξίας του Έργου που θα ανατεθεί στον Ανάδοχο, χωρίς Φ.Π.Α. και πρέπει να εκδοθεί από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί στα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σύμφωνα με τη νομοθεσία των Κρατών – Μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέλος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνία με την Ε.Ε. ή χώρα που έχει υπογράψει και


κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Έργου επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της Σύμβασης και την οριστική παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.

Εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα.

2. Το κείμενο της Σύμβασης, σε περίπτωση αντιφάσεων, κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως Προσφορά, Προκήρυξη και Απόφαση κατακύρωσης. Η Σύμβαση τροποποιείται μόνο γραπτώς και κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Τυχόν τροποποιήσεις δεν μπορούν να αφορούν το αντικείμενο της Προκήρυξης το οποίο θα υλοποιηθεί όπως προδιαγράφεται.

3. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα σ΄ αυτήν με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προμηθειών και επιβάλλονται από την Αναθέτουσα Αρχή οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 26 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Σύμβαση του έργου τροποποιείται, όταν συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 11 της επισυναπτόμενης, στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας, Σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί μονομερώς οποτεδήποτε μέσα στα όρια της Σύμβασης να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα ή να προβαίνει σε τροποποίηση των κανονιστικών όρων της και εν γένει των προδιαγραφών του Έργου, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο αποκλειστικά και μόνο προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ανάδοχο, επιθυμητές τροποποιήσεις, βελτιώσεις ή αποκλίσεις από την προγραμματισμένη εξέλιξη του Έργου. Οι εκάστοτε τροποποιήσεις, βελτιώσεις ή αποκλίσεις από την προγραμματισμένη εξέλιξη του Έργου που ζητά η Αναθέτουσα Αρχή και είναι στο πλαίσιο της παρούσης, θα υλοποιούνται χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής και σε κάθε περίπτωση θα προβλέπεται εύλογο χρονικό διάστημα για την υλοποίησή τους με δεδομένη την καταληκτική ημερομηνία της Σύμβασης ή εύλογη παράτασή της για το σκοπό αυτό.

Ο Ανάδοχος, δύναται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή πρόταση επικαιροποίησης του προσφερόμενου εξοπλισμού με άλλον ίσων ή μεγαλύτερων επιδόσεων, εφ’ όσον έχουν ανακοινωθεί από τις κατασκευάστριες εταιρείες σχετικές εξελίξεις ή βελτιώσεις ή αντικαταστάσεις σε χρόνο μεταγενέστερο από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

Η πρόταση αυτή θα υποβάλλεται σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των συγκεκριμένων προϊόντων και θα συνοδεύεται από τεκμηριωμένη παρουσίαση των πλεονεκτημάτων της προτεινόμενης επικαιροποίησης.


Σε περίπτωση ολικής ή μερικής έγκρισης των προτεινόμενων αντικαταστάσεων από την Αναθέτουσα Αρχή, θα ακολουθεί τροποποίηση της σχετικής Σύμβασης σύμφωνα με τα όσα ισχύουν και η οποία θα εξασφαλίζει την υλοποίηση του Έργου όπως προδιαγράφηκε.

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συμβατότητα των βελτιωμένων προϊόντων με τα υπόλοιπα και τη συνέχιση της τήρησης όλων των όρων της Σύμβασης που αφορούν στην ομαλή υλοποίηση του Έργου.


ΑΡΘΡΟ 27 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι Συμβάσεις διέπονται από το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή μίας Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.

Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις και εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 28 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Μεταξύ άλλων, στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η υποχρέωσή του να προσκομίσει:

28.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προσφορές συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 5% επί του ανώτερου ορίου του προϋπολογισμού του έργου περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, ισχύος 1 μηνός μετά τη λήξη της προσφοράς, ήτοι επτά μήνες από την επομένη της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα το ύψος της απαιτούμενης εγγύησης συμμετοχής είναι δεκαεννέα χιλιάδες Ευρώ 19.000 €.

Η εγγύηση συμμετοχής του οικονομικού φορέα που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των υπολοίπων διαγωνιζομένων επιστρέφονται σε αυτούς εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του έργου.

Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ως Ανάδοχος, στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής υπέρ του ΠΙ και κηρύσσεται έκπτωτος.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας που με υπαιτιότητά του κηρύσσεται έκπτωτος υπόκειται στις προβλεπόμενες από τους νόμους κυρώσεις.


Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

28.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ύψους 10% επί της συμβατικής αξίας του έργου που αναλαμβάνει χωρίς το ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις (3) μήνες από τον συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του Έργου. Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης ή πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου, το ΠΙ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης και αντικατάσταση του Αναδόχου ενώ ταυτόχρονα μπορεί να απαιτήσει κάθε άλλη θετική ή αποθετική ζημία και να προχωρήσει σε έκπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.

28.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο είναι υποχρεωμένος, μετά την Οριστική Παραλαβή του έργου και κατά την επιστροφή της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας του εξοπλισμού που έχει προσφέρει, ποσοστού 5% επί της συμβατικής αξίας του έργου που αναλαμβάνει συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας (on site) για όλο τον προσφερόμενο εξοπλισμό καθώς και οι υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και υποστήριξης, πρέπει να είναι διάρκειας τριών (3) ετών. Ο Ανάδοχος προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας/συντήρησης μετά από την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του έργου. Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται μετά την πάροδο των τριών (3) ετών από την Οριστική Παραλαβή του έργου και μετά την εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και σε περίπτωση παρατεταμένης δυσλειτουργίας του συνόλου ή μέρους του εξοπλισμού, η οποία δεν έχει αποκατασταθεί από τον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προχωρήσει σε έκπτωση της εγγύησης καλής λειτουργίας ή μέρους αυτής.

28.4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Όλες οι ως άνω εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού, και τα ακόλουθα στοιχεία: Την ημερομηνία έκδοσης. Τον εκδότη. Την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται. Τον αριθμό της εγγύησης. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου

εκδίδεται η εγγύηση. Το αντικείμενο της σύμβασης, τον τίτλο του σχετικού διαγωνισμού και την

ημερομηνία διενέργειάς του, τον αριθμό της σχετικής Προκήρυξης.


Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και ότι ο εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΠΙ και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Το χρόνο ισχύος της εγγύησης (όπως προκύπτει από τη διακήρυξη). Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της

εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο του ΠΙ. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Ότι η εγγύηση επιστρέφεται στο χρόνο που καθορίζεται στην προκήρυξη και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

Την ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις, που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Σε περίπτωση που η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την απόδοση της στην ελληνική, η ελληνική μετάφραση υπερισχύει του πρωτότυπου κειμένου.

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων οι ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτονται από μία ή από περισσότερες εγγυητικές επιστολές που θα αναφέρουν όλα τα μέλη της Ένωσης, το δε άθροισμα τους θα καλύπτει το συνολικό ποσό κάθε εγγυητικής επιστολής.

ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης προμήθειας.

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην προσφορά των υποψηφίων αναδόχων, όπως αυτό ορίζεται στο Μέρος Β. «Τεχνική Περιγραφή» της παρούσας.

Η παράδοση των προμηθευόμενων ειδών θα γίνει στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής.


Η εκτέλεση των επιμέρους παραδόσεων από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά, μετά από κοινή συμφωνία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου.

29.1 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται και στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 30 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΏΜΗΣ

30.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Α) Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του Έργου από την Επιτροπή Παραλαβής.

Β) Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Τραπεζικά τέλη, τέλη χαρτοσήμου της Σύμβασης που θα συναφθεί ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν τον Ανάδοχο.

Γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.Δ) Η ασφάλεια, οι φόροι κτλ. βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ε) Το Π.Ι. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν

ατύχημα, υπερωριακή απασχόληση ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των εργασιών.

30.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Όλα τα έξοδα μεταξύ των οποίων και τα έξοδα μεταφοράς υλικών, αλληλογραφίας, προμήθειας Τράπεζας κλπ. βαρύνουν τον Ανάδοχο και δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με χρηματικά εντάλματα που θα εκδίδονται στο όνομά του βάσει των νομίμων δικαιολογητικών, μετά την ολοκλήρωση του Έργου.Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

α) Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής προμηθευτή

β) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής

γ) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.


Ειδικώς, για το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, σημειώνεται ότι αυτό μπορεί να αναζητηθεί από το Π.Ι., αυτεπαγγέλτως, εφόσον ο Ανάδοχος αιτηθεί τούτο εγγράφως.

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου δε θα δέχεται να εξοφλεί τιμολόγια που δεν είναι σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.

ΑΡΘΡΟ 31 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Ανάδοχος του Έργου εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης και της Σύμβασης και ότι τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση και θα στερούνται οποιονδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου.

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι κατά την παράδοσή του καινούργιος και ότι όπου αυτό ισχύει, θα συνοδεύεται από τις τελευταίες εκδόσεις (versions, releases, service packs) του εγκατεστημένου λογισμικού.

Για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού κάθε είδους τουλάχιστον ίσο με την περίοδο εγγύησης όπως περιγράφεται στο Μέρος Β΄ «Τεχνική Περιγραφή», ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης που περιγράφονται στο Μέρος Β΄ «Τεχνική Περιγραφή» της παρούσας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της παράδοσης και της οριστικής τους παραλαβής δεν συμπεριλαμβάνεται στην περίοδο εγγύησης.

Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία και λειτουργικότητα των ειδών, του εξοπλισμού και του λογισμικού όπου υπάρχει κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.

Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή.

Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του συνόλου των ειδών, του εξοπλισμού ή του λογισμικού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές σε αυτήν. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, απαιτώντας τη σχετική δαπάνη από τον Ανάδοχο.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.


Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο (τον οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του), των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

Σε περίπτωση που Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη, που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Προκήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 32 ΕΚΧΏΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση, μόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 33 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ κ΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο Ανάδοχος διατηρεί για κάθε Τμήμα του παρόντος Έργου την κυριότητα των παραδιδόμενων ειδών μέχρι την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα περιέρχεται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωμα τρίτου.


Ειδικότερα, τα δικαιώματα επί των προϊόντων λογισμικού που ο Ανάδοχος εγκαθιστά στον εξοπλισμό παραμένουν στους νόμιμους δικαιούχους τους. Με την οριστική παραλαβή, η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά την άδεια χρήσης τους, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχει νομίμως θέσει ο κατά περίπτωση κατασκευαστής τους. Όσον αφορά τις εφαρμογές λογισμικού που ο Ανάδοχος αναπτύσσει στα πλαίσια του Έργου, τα δικαιώματα χρήσης αυτών θα ανήκουν αποκλειστικά στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στον Τελικό Δικαιούχο όλη την απαραίτητη τεκμηρίωση για τις εν λόγω εφαρμογές και να προβεί στην μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας για την συντήρηση τους.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και μέσα στις αναγκαίες τεχνολογικές ή άλλες μεταβολές του Εξοπλισμού, αντικαταστάσεις λογισμικού και σε κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια, όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ' αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους, λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ισχύει σήμερα.

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικώς και εξωδικαστικώς, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.

ΑΡΘΡΟ 34 ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της Σύμβασης Προμήθειας, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή ακόμη και αντικατάστασή τους. Μετά την Οριστική Παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού.


Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και να μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.

ΑΡΘΡΟ 35 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, όπως αυτό θα καθορισθεί στην σχετική Σύμβαση, και σε κάθε περίπτωση εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ως προς τις συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης του εξοπλισμού με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

Για κάθε Τμήμα του Έργου, αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και ο εξοπλισμός ή το λογισμικό ή η υπηρεσία δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 2% επί του συμβατικού τιμήματος αυτού.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

Αν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση τμήματος του Έργου πάνω από ένα (1) μήνα ως προς την συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή για το σύνολο του Έργου.

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Για το σύνολο του Έργου οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου.

Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας.

ΑΡΘΡΟ 36 ΑΝΏΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

(1) Γενική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή.

(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή.

(3) Πλημμύρα.


(4) Σεισμός.

(5) Πόλεμος.

(6) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).

(7) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 37 ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΏΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Για όλο το Έργο, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής ή παράβασης των όρων της Προκήρυξης από τον Ανάδοχο, και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί Τμήμα του Έργου ή το όλο Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση.

β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής .

γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται για τον Ανάδοχο από τον χρόνο κοινοποίησής της. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, να τάξει κατά περίπτωση, εύλογη κατ’ αυτήν, προθεσμία άρσης της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται χωρίς άλλη διαδικασία, με την πάροδο της προθεσμίας αυτής, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:

α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα.

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.


Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του εξοπλισμού, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 394/1996, «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του μέρους του Τμήματος που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περίληψη της Προκήρυξης θα δημοσιευτεί μία φορά στις εφημερίδες «Ημερησία» και «Τα Νέα», στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στην ιστοσελίδα του Π.Ι.: www.pi-schools.gr και www.hellenicpi.eu .


Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


ΑΡΘΡΟ 38 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το προκηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο αφορά την ανάπτυξη Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης, την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και πακέτων λογισμικού, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών» που χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.)

Κύριος σκοπός του Έργου είναι να υποστηρίξει τα πρόσωπα (εμπειρογνώμονες, συντονιστές, διαχειριστές, κ.α) που θα εργασθούν στη διάρκεια της συγγραφής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών διευκολύνοντας την μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία, αλλά και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές κ.α.) στη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής των νέων προγραμμάτων σπουδών συμβάλλοντας στη διάχυση του περιεχομένου του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού και στην επίλυση εκπαιδευτικών ζητημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του προγράμματος.

Στο πλαίσιο του Έργου θα γίνουν:

Η προμήθεια και εγκατάσταση στον τόπο που θα ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή του εξοπλισμού πληροφορικής (Web and Application Server, συγκρότημα αποθήκευσης δεδομένων, κ.α.) που απαιτείται για την πλήρη λειτουργία του Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης.

Η ανάπτυξη του Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης, όπου θα γίνει η προμήθεια των απαραίτητων εφαρμογών (λογισμικών), η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση και η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία τους, στον προηγούμενο εξοπλισμό.

Η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, laptop, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά, fax, κ.α.) που θα διευκολύνει τις εργασίες των προσώπων που εμπλέκονται στην ολοκλήρωση του έργου της Πράξης.

Η προμήθεια πακέτων λογισμικού (λογισμικό εφαρμογών γραφείου, λογισμικό διαδικτυακής προστασίας, κ.α.) και η εγκατάσταση τους στον προηγούμενο εξοπλισμό.

Το συνολικό Έργο χωρίζεται στα παρακάτω τρία (3) διακριτά τμήματα:

Τμήμα 1. Δίκτυο Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης με προϋπολογισμό 121.951,22€ (εκατόν είκοσι μία χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ένα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά) χωρίς τον Φ.Π.Α. (150.000,00€ εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Τμήμα 2. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός με προϋπολογισμό 178.861,79€ (εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ένα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά) χωρίς τον Φ.Π.Α. (220.000,00€ διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Τμήμα 3. Πακέτα λογισμικού (S/W) με προϋπολογισμό 8.130,08€ (οκτώ χιλιάδες εκατόν τριάντα ευρώ και 8 λεπτά) χωρίς τον Φ.Π.Α. (10.000,00€ δέκα χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)


ΑΡΘΡΟ 39 ΤΜΗΜΑ 1. ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΏΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

39.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το Δίκτυο Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης περιλαμβάνει:

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των προσώπων που εργάζονται για την ολοκλήρωση του έργου της ενταγμένης Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)- Νέο πρόγραμμα σπουδών» (εμπειρογνώμονες, συντονιστές, διαχειριστές, κ.α.) αλλά και των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ειδικότερα προβλέπεται να παρέχεται η δυνατότητα στους εξουσιοδοτημένους χρήστες να ανταλλάσουν μεταξύ τους ηλεκτρονικά μηνύματα, να συμμετάσχουν σε ειδικούς χώρους συζητήσεων με διαβαθμισμένα δικαιώματα, να χρησιμοποιούν λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να εγγράφονται σε ομάδες εργασίας, να χρησιμοποιούν συνεργατικά εργαλεία (collaboration tools) που θα τους επιτρέπουν την online αποθήκευση και χρήση αρχείων, κ.α.

Διαδικτυακό τόπο διάχυσης για την καλύτερη δυνατή διάχυση του περιεχομένου του εκπαιδευτικού υλικού που θα παραχθεί καθώς και την διαχείριση των εκπαιδευτικών ζητημάτων που θα προκύψουν από την εφαρμογή των νέων Π.Σ.

Το Σύστημα θα πρέπει να ακολουθεί τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στη συνέχεια.

39.1.139.1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ (U.I.)U.I.)

Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης του συστήματος θα είναι ένα ενιαίο γραφικό περιβάλλον στο οποίο οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση μέσω προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο (Web Browser). Η πρόσβαση θα μπορεί να γίνεται μέσω των τελευταίων δύο (2) εκδόσεων οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης (τουλάχιστον I.E., Mozilla Firefox).

Σκοπός είναι να δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στους χρήστες ανεξάρτητα του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιούν και χωρίς την απαίτηση εγκατάστασης ειδικού λογισμικού πέραν του προγράμματος περιήγησης που ήδη έχουν εγκατεστημένο στον υπολογιστή τους, εκτός αν αυτό προβλέπεται διαφορετικά από την παρούσα προκήρυξη.

Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης θα πρέπει να είναι φιλικό προς τον χρήστη προσφέροντας εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις επιλογές/λειτουργίες του Δικτύου Επικοινωνίας και στήριξης της Πράξης και την πληροφορία που αυτές του παρέχουν.

39.1.239.1.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας είναι:

39.1.2.139.1.2.1 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email)Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email)

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να προμηθεύσει, να εγκαταστήσει στον Web Application Server του συστήματος και να ρυθμίσει το κατάλληλο λογισμικό ώστε το Δίκτυο Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης να παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους εξουσιοδοτημένους χρήστες. Ο διαχειριστής του συστήματος θα μπορεί (μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένο γραφικό περιβάλλον):


να δημιουργεί – διαχειρίζεται λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα πρόσωπα που θα εργασθούν στο πλαίσιο της Πράξης,

να ορίζει το μέγεθος του γραμματοκιβωτίου κάθε λογαριασμού και

να δημιουργεί λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα emails των εμπλεκομένων προσώπων ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ τους επικοινωνία.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να προμηθεύσει, να εγκαταστήσει στον Web Application Server του συστήματος, να παραμετροποιήσει και να θέση σε πλήρη λειτουργία:

α. λογισμικό κατάλληλο για την προστασία των μηνυμάτων από ιούς.

Το λογισμικό θα ενημερώνεται αυτόματα για τους νέους ιούς από αντίστοιχο δικτυακό τόπο. Η υπηρεσία αυτόματης ενημέρωσης θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια από την οριστική παράδοση.

και

β. λογισμικό για την προστασία των χρηστών από ενοχλητική αλληλογραφία (spam).

Το λογισμικό θα επιτρέπει στον διαχειριστή του συστήματος (μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένο γραφικό περιβάλλον) να τροποποιεί τους κανόνες που καθορίζουν ένα μήνυμα ως ενοχλητική αλληλογραφία (spam). Η αρχική παραμετροποίηση του συστήματος θα γίνει από τον ανάδοχο σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή.

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα έχουν τη δυνατότητα λήψης της αλληλογραφίας τους με POP3 αλλά και IMAP. Σε εμφανές σημείο των ιστοσελίδων του Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης θα παρέχονται στους χρήστες αναλυτικές οδηγίες ρύθμισης του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.

Τέλος θα παρέχεται υπηρεσία web mail, με τη βοήθεια της οποίας οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα μπορούν να διαχειρίζονται την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης του διαδικτύου (web browser) που έχουν εγκατεστημένο στον υπολογιστή τους.

39.1.2.239.1.2.2 Υπηρεσίες Παρουσίας & Μηνυμάτων (Υπηρεσίες Παρουσίας & Μηνυμάτων (InstantInstant MessagingMessaging))

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να προμηθεύσει, να εγκαταστήσει στον Web Application Server του συστήματος, να παραμετροποιήσει και να θέση σε πλήρη λειτουργία το κατάλληλο λογισμικό ώστε να παρέχεται η υπηρεσία παρουσίας και μηνυμάτων (Instant Messaging) στους εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες (με την εγκατάσταση του κατάλληλου λογισμικού πελάτη στον υπολογιστή τους) να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω σύντομων γραπτών μηνυμάτων, αλλά και να ανταλλάζουν πληροφορίες όπως αρχεία. Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζεται τόσο η σύγχρονη όσο και η ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ των χρηστών.

Το Δίκτυο Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης πρέπει να παρέχει, για μεταφόρτωση (download), το κατάλληλα διαμορφωμένο λογισμικό πελάτη (το προμηθεύει ο Ανάδοχος) για την αξιοποίηση της υπηρεσίας από τους χρήστες. Σε εμφανές σημείο των ιστοσελίδων του Δικτύου πρέπει να υπάρχουν λεπτομερείς οδηγίες μεταφόρτωσης, εγκατάστασης και ρύθμισης του λογισμικού.


Τέλος πρέπει να προβλεφθεί ο μηχανισμός μέσω του οποίου θα ζητούν οι χρήστες από τον διαχειριστή του συστήματος να τους δημιουργήσει λογαριασμό στην εν λόγω υπηρεσία.

39.1.2.339.1.2.3 Χώρος συζητήσεων (Χώρος συζητήσεων (forumforum))

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να προμηθεύσει, να εγκαταστήσει στον Web Application Server του συστήματος, να παραμετροποιήσει και να θέση σε πλήρη λειτουργία το κατάλληλο λογισμικό ώστε να παρέχεται στους εξουσιοδοτημένους χρήστες η δυνατότητα συμμετοχής σε θεματικές ομάδες συζητήσεων. Το λογισμικό πρέπει να επιτρέπει τη διαχείριση των θεμάτων προς συζήτηση, την κατηγοριοποίησή τους αλλά και τη διανομή δικαιωμάτων πρόσβασης στις διάφορες ομάδες συζητήσεων

39.1.2.439.1.2.4 Συνεργατικά εργαλεία (Συνεργατικά εργαλεία (collaborationcollaboration toolstools))

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να προμηθεύσει, να εγκαταστήσει στον Web Application Server του συστήματος, να παραμετροποιήσει και να θέση σε πλήρη λειτουργία το κατάλληλο λογισμικό ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους εξουσιοδοτημένους χρήστες να χρησιμοποιούν εργαλεία συνεργασίας που θα τους επιτρέπουν τουλάχιστον:

α. Online αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων (Online file storage and sharing) . Η υπηρεσία θα παρέχει στους χρήστες αποθηκευτικό χώρο στον Server του συστήματος, όπου θα μπορούν να:

αποθηκεύουν και οργανώνουν σε φακέλους αρχεία διάφορων τύπων (π.χ. αρχεία κειμένου, λογιστικά φύλλα, αρχεία ήχου, κ.α.)

διαχειρίζονται τα αρχεία τους από οποιονδήποτε υπολογιστή συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.

παρέχουν διαβαθμισμένα δικαιώματα κοινής χρήσης σε άλλα μέλη της υπηρεσίας, ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ τους συνεργασία.

β. Online υπηρεσία διαχείρισης έργου (online project management service) . Η υπηρεσία θα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα :

σχεδιάζουν τα projects τους και να τα αποθηκεύουν στον server του συστήματος

διαχειρίζονται τα projects τους από οποιονδήποτε υπολογιστή συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο

συνεργάζονται με άλλα μέλη της υπηρεσίας παρέχοντας διαβαθμισμένα δικαιώματα κοινής χρήσης

γ. Online υπηρεσία διαχείρισης σημειώσεων ( online notepad service ) . Η υπηρεσία θα παρέχει στους πιστοποιημένους χρήστες τη δυνατότητα:

να κρατούν σημειώσεις, να τις αποθηκεύουν και να τις οργανώνουν σε φακέλους στον server του συστήματος

να διαχειρίζονται τις σημειώσεις τους από οποιονδήποτε υπολογιστή συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο

να παρέχουν διαβαθμισμένα δικαιώματα κοινής χρήσης σε άλλα μέλη της υπηρεσίας

Η πρόσβαση των πιστοποιημένων χρηστών στις προσφερόμενες υπηρεσίες γίνεται με τη χρήση κατάλληλου (web based) ενοποιημένου γραφικού περιβάλλοντος.


Η εφαρμογή θα παρέχει τη δυνατότητα στον διαχειριστή, με τη βοήθεια κατάλληλου γραφικού περιβάλλοντος, να ορίζει χρήστες και να καθορίζει δικαιώματα για τα συνεργατικά εργαλεία που παρέχονται.

39.1.339.1.3 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ

Ο Διαδικτυακός Τόπος Διάχυσης έχει σκοπό την καλύτερη δυνατή διάχυση του περιεχομένου του εκπαιδευτικού υλικού που θα παραχθεί καθώς και την διαχείριση των εκπαιδευτικών ζητημάτων που θα προκύψουν από την εφαρμογή των νέων Π.Σ.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να προμηθεύσει, να εγκαταστήσει στον Web Application Server του συστήματος, να παραμετροποιήσει και να θέση σε πλήρη λειτουργία το κατάλληλο λογισμικό ώστε να ικανοποιούνται, κατ’ ελάχιστο, οι παρακάτω απαιτήσεις:

39.1.3.139.1.3.1 Γραφικό περιβάλλονΓραφικό περιβάλλον

Θα πρέπει να υπάρχουν προεγκατεστημένα πρότυπα (templates) – παράμετροι για τη γραφιστική απεικόνιση των σελίδων του Διαδικτυακού Τόπου. Ακόμη θα πρέπει να είναι δυνατή η δημιουργία και εγκατάσταση νέων προτύπων.

39.1.3.239.1.3.2 Διαχείριση περιεχομένουΔιαχείριση περιεχομένου

Η διαχείριση του περιεχομένου θα γίνεται με τη χρήση κατάλληλου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Η οργάνωση του περιεχομένου θα γίνει από τον ανάδοχο σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή. Το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου μπορεί να είναι: τα νέα Π.Σ., οδηγίες διδασκαλίας, σχέδια μαθημάτων, νέα - ανακοινώσεις κ.α.

Ελεγχόμενη δημοσίευση περιεχομένου. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα μπορούν να αποθηκεύουν/τοποθετούν περιεχόμενο στο σύστημα, αλλά η δημοσίευση θα γίνεται από προκαθορισμένους χρήστες του συστήματος. Κατά τη δημιουργία ενός χρήστη θα ορίζεται εάν μπορεί να δημοσιεύει συγκεκριμένες κατηγορίες περιεχομένων.

Δυνατότητα ταυτόχρονης συντήρησης (ή μελλοντικής προσθήκης) περισσότερων από μιας γλωσσών (τουλάχιστον της Αγγλικής)

Η πλήρης διαχείριση του περιεχομένου θα γίνεται από τον διαχειριστή του Διαδικτυακού Τόπου με τη βοήθεια ειδικά διαμορφωμένου περιβάλλοντος διεπαφής.

39.1.3.339.1.3.3 Αναζήτηση περιεχομένουΑναζήτηση περιεχομένου

Η αναζήτηση στο περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο εύχρηστη και αποτελεσματική. Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να αναζητά περιεχόμενο κάνοντας χρήση λέξεων κλειδιών ή φράσεων. Η μηχανή αναζήτησης θα πρέπει να υποστηρίζει ελληνικούς χαρακτήρες και να είναι επιεικής στα ορθογραφικά λάθη ή τον τονισμό. Ακόμη πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης με πολλαπλά κριτήρια (multi-criteria search).

39.1.3.439.1.3.4 Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων (F.A.Q.)Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων (F.A.Q.)

Οι χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω φορμών επικοινωνίας. Ο Διαδικτυακός Τόπος θα παρέχει επιλογή όπου θα εμφανίζεται κατάλογος με τις Συχνές Ερωτήσεις (F.A.Q.) των χρηστών οργανωμένες και ταξινομημένες σε επιμέρους θεματικές ενότητες. Η οργάνωση και ο εμπλουτισμός του καταλόγου των Συχνών Ερωτήσεων θα γίνεται από τον διαχειριστή του συστήματος.


39.1.3.539.1.3.5 Χαρτογράφηση τοποθεσιών (Site Map)Χαρτογράφηση τοποθεσιών (Site Map)

Για τη διευκόλυνση της πλοήγησης του χρήστη στον Διαδικτυακό Τόπο θα πρέπει να διατίθεται χαρτογράφηση των τοποθεσιών που αυτός περιλαμβάνει. Η έκδοση του χάρτη θα πρέπει να γίνεται από το σύστημα και να ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που μεταβάλλεται η δομή του Τόπου.

39.1.3.639.1.3.6 Εξουσιοδοτημένη πρόσβασηΕξουσιοδοτημένη πρόσβαση

Ο Διαδικτυακός Τόπος θα παρέχει μηχανισμό διαβαθμισμένης πρόσβασης στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του. Θα παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής νέων χρηστών στο σύστημα. Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης προσδιορίζεται από μοναδικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει τις αρχικές ομάδες χρηστών και τα δικαιώματα πρόσβασης κάθε ομάδας στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου.

Ο διαχειριστής θα μπορεί:

να δημιουργεί, διαγράφει, τροποποιεί τις ομάδες χρηστών και τα δικαιώματα πρόσβασης τους στο σύστημα,

να εντάσσει – διαγράφει χρήστες από τις ομάδες.

Το σύστημα θα αναλαμβάνει τον έλεγχο ταυτοποίησης του κάθε εξουσιοδοτημένου χρήστη που επιχειρεί να συνδεθεί στο σύστημα.

39.1.3.739.1.3.7 Ανάλυση Στατιστικών και Παραγωγή ΑναφορώνΑνάλυση Στατιστικών και Παραγωγή Αναφορών

Προκειμένου να είναι εφικτή η παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας του Διαδικτυακού Τόπου, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα παραγωγής σχετικών αναφορών όπως: ταξινόμηση των σελίδων σύμφωνα με τον αριθμό των επισκέψεών τους, κατάλογοι με τους πιο δραστήριους χρήστες του διαδικτυακού τόπου, κατάλογοι με το δημοφιλέστερο περιεχόμενο στη διάρκεια του χρόνου κ.α.

Οι αναφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν αριθμητικούς πίνακες αλλά και διαγράμματα γραφικής απεικόνισης στοιχείων.

Οι παραγόμενες αναφορές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες απευθείας στο web (html μορφή) αλλά θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων και σε εναλλακτικές μορφές όπως xml, csv, pdf κ.α.

39.1.3.839.1.3.8 Τροφοδοτήσεις RSSΤροφοδοτήσεις RSS

Ο Διαδικτυακός Τόπος πρέπει να προσφέρει την υπηρεσία RSS (Real Simple Syndication) Feed για την παρουσίαση των τελευταίων καταχωρήσεων. Ακόμη πρέπει να προσφέρονται και επιμέρους RSS Feeds που περιέχουν τις τελευταίες καταχωρήσεις μόνο μιας συγκεκριμένης κατηγορίας. Οι κατηγορίες περιεχομένου που θα υποστηρίζονται με την τεχνολογία RSS θα καθορισθούν από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.

39.1.3.939.1.3.9 Κέντρο βοήθειας (Κέντρο βοήθειας (Help DeskHelp Desk).).

Ο διαδικτυακός τόπος πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να συντάσσουν (με τη βοήθεια ειδικής φόρμας) και να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους προς την υπηρεσία του Help Desk.


Η φόρμα υποβολής του ερωτήματος από τον χρήστη θα περιλαμβάνει την τεχνολογία CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) για την αποτροπή αυτοματοποιημένων επιθέσεων από άλλα πληροφοριακά συστήματα.

Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στους διαχειριστές (εξουσιοδοτημένοι χρήστες) του Help Desk να παρακολουθούν τα απεσταλμένα ερωτήματα, να τα απαντάνε (αλλάζει αυτόματα η κατάσταση του ερωτήματος) και να στέλνουν την απάντηση στον χρήστη με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

39.1.3.1039.1.3.10 Δημιουργία Ερευνών - ΕρωτηματολογίωνΔημιουργία Ερευνών - Ερωτηματολογίων

Προκειμένου να είναι εφικτή η αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών ο Διαδικτυακός Τόπος πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στον διαχειριστή του συστήματος να συντάσσει και να διεξαγάγει ηλεκτρονικές έρευνες.

Ειδικότερα κατά τη σύνταξη του ερωτηματολογίου ο διαχειριστής θα μπορεί να οργανώνει τις ερωτήσεις της έρευνας σε ομάδες χωρίς να υπάρχει όριο στον αριθμό των ερωτήσεων ανά ομάδα (μοναδικός περιορισμός ο αποθηκευτικός χώρος του συστήματος). Θα μπορεί να επιλέγει από ένα σύνολο διαφορετικών τύπων ερωτήσεων όπως: ανάπτυξης, πολλαπλής επιλογής, κατάταξης, κ.α. Τέλος ο διαχειριστής θα μπορεί να εξάγει τις απαντήσεις των ερευνών, για περισσότερη επεξεργασία, σε αρχεία: CSV, SPSS, και MS Excel.

39.1.439.1.4 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το Δίκτυο Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης πρέπει να λειτουργεί αξιόπιστα και να καλύπτει τις βασικές αρχές ασφάλειας δεδομένων. Ειδικότερα θα πρέπει να παρέχονται τα παρακάτω:

Εφεδρικότητα και επαναφορά δεδομένων ( Backup and Restore ) . Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να υλοποιήσει και να θέση σε λειτουργία σύστημα διαχείρισης εφεδρικών δεδομένων (backup system), που θα διατηρεί εφεδρικά δεδομένα σε επαναλαμβανόμενα χρονικά διαστήματα. Η περίοδος επανάληψης και το περιεχόμενο των εφεδρικών δεδομένων θα καθορισθούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.

Κρυπτογράφηση κατά τη μεταφορά δεδομένων. Η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα μεταφοράς προσωπικών δεδομένων μέσω ασφαλούς κρυπτογραφημένης σύνδεσης (SSL). Οι περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο να γίνει αυτό, θα καθορισθούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.

39.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να προμηθεύσει, εγκαταστήσει και θέσει σε πλήρη λειτουργία τον εξοπλισμό που απαιτείται για τη λειτουργία του Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης. Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει:

39.2.1.139.2.1.1 Web και Web και ApplicationApplication Server Server

Προβλέπεται η προμήθεια ενός (1) εξυπηρετητή (server) με σύστημα δίσκων βασισμένο στην αρχιτεκτονική ασφαλείας RAID1 (mirroring). Στον εξυπηρετητή θα εγκατασταθούν και θα λειτουργούν τα λογισμικά που απαιτούνται (σύμφωνα με τη λύση του αναδόχου) από το Δίκτυο Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης.

Με το σύστημα RAID1 διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία ακόμη και στην περίπτωση που παρουσιασθεί βλάβη σε κάποιον από τους δίσκους του εξυπηρετητή.


Οι προδιαγραφές του εξυπηρετητή δίνονται στον πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών Web και Application Server του Παραρτήματος ΙΙ.

39.2.1.239.2.1.2 Συγκρότημα αποθήκευσης δεδομένων Συγκρότημα αποθήκευσης δεδομένων

Προβλέπεται η προμήθεια συγκροτήματος αποθήκευσης δεδομένων (Sun storage), όπου θα αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα του Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης (π.χ. περιεχόμενο Διαδικτυακού Τόπου, email χρηστών, κ.α.)

Οι προδιαγραφές του συγκροτήματος αποθήκευσης δεδομένων δίνονται στον πίνακα: Τεχνικών Χαρακτηριστικών Συγκροτήματος αποθήκευσης δεδομένων (Storage) του Παραρτήματος ΙΙ

39.2.1.339.2.1.3 Οπτικό Οπτικό SwitchSwitch

Προβλέπεται η προμήθεια ενός (1) οπτικού switch που θα επιτρέπει τη σύνδεση του εξυπηρετητή με το συγκρότημα αποθήκευσης δεδομένων. Οι προδιαγραφές του οπτικού switch δίνονται στον πίνακα: Τεχνικών Χαρακτηριστικών Οπτικού Switch του Παραρτήματος ΙΙ

39.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Για την ομαλή λειτουργία του Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης προβλέπεται η εκπαίδευση 5 ατόμων που θα αναλάβουν τη διαχείριση του συστήματος, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Οι διαχειριστές που θα επιλεγούν από την Αναθέτουσα Αρχή, θα έχουν γνώσεις πληροφορικής και σχετική εμπειρία στη διαχείριση ανάλογων συστημάτων.

Ο στόχος της εκπαίδευσης είναι να αποκτήσει η ομάδα των διαχειριστών τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να διαχειρίζεται το σύστημα, να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και να καταστεί ικανή να καλύψει ανάγκες αναβάθμισης και επέκτασης του συστήματος μελλοντικά.

Με γνώμονα την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων προβλέπεται να χρειασθούν 25 ώρες εκπαίδευσης ανά εκπαιδευόμενο σε χρονικό διάστημα μιας (1) εβδομάδας.

Η εκπαίδευση θα γίνει σε χώρους της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 40 ΤΜΗΜΑ 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Προβλέπεται προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, laptop, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά, fax, κ.α.) που θα διευκολύνει τις εργασίες των προσώπων που εμπλέκονται στην ολοκλήρωση του έργου της Πράξης.

Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει:

Α/Α Κωδικός Προϊόν Ποσότητα

1 PC Σύστημα Η/Υ 50

2 LAP Φορητός Υπολογιστής 40

3 ML Ασπρόμαυρος εκτυπωτής Laser 3

4 INKA3 Έγχρωμος εκτυπωτής Inkjet (Α3) 2

5 SC_A4 Scanner A4 3




7 PJ Βιντεοπροβολέας 5

8 SCR Οθόνη προβολής με τρίποδο 5

9 IWB Διαδραστικός Πίνακας (Interactive Whiteboard) 1

10 FAX ΦΑΞ 3

11 COP Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα 2

ΑΡΘΡΟ 41 ΤΜΗΜΑ 3. ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (S/W)

Προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω πακέτων λογισμικού (S/W)


1 DIC Λογισμικό Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Ορθογραφικό – Ερμηνευτικό) 90

2 TRA Λογισμικό Μετάφρασης από Ελληνικά σε Αγγλικά. 40

3 PGE Λογισμικό Σελιδοποίησης 1

4 PDF Λογισμικό Δημιουργίας και Διαχείρισης αρχείων PDF 1

5 INT Λογισμικό Δημιουργίας και Διαχείρισης Ιστοσελίδων 1

6 EBK Λογισμικό Δημιουργίας και Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου 1

7 IMG Λογισμικό Επεξεργασίας Εικόνας 1

ΑΡΘΡΟ 42 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του Έργου προβλέπεται περίοδος υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού μετά την οριστική παράδοση. Στη συνέχεια αναλύονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες ανά Τμήμα του Έργου:

Τμήμα 1. Δίκτυο Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης

Οι υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης των λογισμικών του συστήματος έχουν διάρκεια τριών (3) ετών από την οριστική παραλαβή και περιλαμβάνουν:

Διόρθωση σφαλμάτων στην εφαρμογή (bug fixing)

Εντοπισμό αιτιών βλαβών/δυσλειτουργιών και αποκατάσταση

Παροχή και εγκατάσταση νέων εκδόσεων των προσφερόμενων λογισμικών (releases & versions)

Παροχή άμεσης βοήθειας (Helpdesk) μέσω τηλεφωνικής υποστήριξης, Fax και email κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της Αναθέτουσας Αρχής.


Όσον αφορά στον εξοπλισμό του Δικτύου, κάθε τεμάχιο του εξοπλισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας (αποκατάσταση βλαβών, ανωμαλιών και δυσλειτουργιών και την αντικατάσταση προβληματικών εξαρτημάτων) για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία της οριστικής παράδοσης.

Τμήμα 2. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός & Τμήμα 3. Πακέτα λογισμικού (S/W)

Κάθε τεμάχιο από τον προσφερόμενο εξοπλισμό και τα πακέτα λογισμικού πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας (αποκατάσταση βλαβών, ανωμαλιών και δυσλειτουργιών και την αντικατάσταση προβληματικών εξαρτημάτων) για τρία (3) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία της οριστικής παράδοσης.

Υποχρεώσεις για όλα τα Τμήματα

Η ανταπόκριση του Αναδόχου στην περίπτωση βλάβης που αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα τρία τμήματα του Έργου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρακάτω χρόνους:

Χρόνος απόκρισης σε βλάβες: Η ανταπόκριση (παρουσία) του Αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να είναι εντός 24 ωρών (δεν συμπεριλαμβάνονται οι μη εργάσιμες ημέρες) από την αναγγελία της.

Χρόνος αποκατάστασης βλαβών: Η αποκατάσταση της βλάβης ή δυσλειτουργίας θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε 48 ώρες από την αναγγελία της.

Τέλος τα έξοδα μετακίνησης των τεχνικών του Αναδόχου και της αποστολής του εξοπλισμού θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 43 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

43.1 ΓΕΝΙΚΑ

Ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει στην προσφορά του την μεθοδολογία και τον προγραμματισμό που προτείνει να ακολουθήσει για την υλοποίηση του Έργου, συμπεριλαμβάνοντας την ροή των εργασιών, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και την εμπλοκή της ομάδας έργου του στα στάδια υλοποίησης.

Για την υλοποίηση του Έργου προβλέπονται σε γενικές γραμμές οι ακόλουθες ενότητες εργασίας ανά τμήμα:


Προμήθεια και εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού

Προμήθεια – εγκατάσταση παραμετροποίηση και λειτουργία των λογισμικών για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Προμήθεια – εγκατάσταση παραμετροποίηση και λειτουργία του λογισμικού για τον Διαδικτυακό Τόπο Διάχυσης

Εκπαίδευση διαχειριστών

Τμήμα 2. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Προμήθεια εξοπλισμού

Τμήμα 3. Πακέτα λογισμικού (S/W)

Προμήθεια λογισμικώνΣελίδα 85 από 192

43.2 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, με βάση τις ενότητες εργασίας που αναφέρθηκαν παραπάνω, παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί. Η διάρκεια του Έργου προβλέπεται σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου

Ενότητα εργασίας

Μήνες

1 2 3εβδομάδες

1 2 3 4

Τμήμα 1Προμήθεια και εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμούΠρομήθεια – εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία των λογισμικών για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίαςΠρομήθεια – εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία του λογισμικού για τον Διαδικτυακό Τόπο ΔιάχυσηςΕκπαίδευση διαχειριστώνΤμήμα 2Προμήθεια εξοπλισμούΤμήμα 3Προμήθεια λογισμικών

Ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει στην προσφορά του το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που προτείνει (χρησιμοποιώντας το παραπάνω γενικό πλαίσιο) απεικονίζοντας την προσφερόμενη λύση του με όλη την αναγκαία λεπτομέρεια.

43.3 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος θα περιγράψει στην προσφορά του το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση/υλοποίηση του Έργου καθώς και το αντικείμενο της απασχόλησής του. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Για κάθε μέλος της προτεινόμενης ομάδας έργου, θα συμπεριλάβει βιογραφικό σημείωμα που θα περιέχει επαρκεί στοιχεία για την αποτίμηση της εμπειρίας, των δεξιοτήτων και των τυπικών προσόντων του, σε σχέση με τον ρόλο και τα καθήκοντα που του ανατίθενται. Τα παραπάνω ισχύουν και για ομάδες συνεργαζόμενων φορέων του αναδόχου, σε περίπτωση που υπάρχουν ως μέρος της προσφερόμενης λύσης.


Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


ΑΡΘΡΟ 44 ΔΙΑΡΘΡΏΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι τεχνικές προσφορές θα πρέπει να παρέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που δίνουν λύσεις στα ζητούμενα της παρούσας προκήρυξης. Θα πρέπει να απαντούν τεκμηριωμένα σε κάθε πεδίο των πινάκων συμμόρφωσης λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις περιγραφές που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη και ειδικότερα στο Β’ Μέρος της. Μπορούν επίσης να περιέχουν οτιδήποτε επιπλέον στοιχεία ή τεχνικά φυλλάδια κρίνονται απαραίτητα από τους προσφέροντες για την τεκμηρίωση της προσφοράς τους.

Οι τεχνικές προσφορές θα περιέχουν (κατ’ ελάχιστο) τα ακόλουθα κεφάλαια:

Α. Τμήμα 1. Δίκτυο Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης

1. Τεκμηρίωση προτεινόμενης λύσης. Θα περιέχονται απαντήσεις στα πεδία του πίνακα συμμόρφωσης Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Λογισμικών Δικτύου Επικοινωνίας (Παράρτημα ΙΙ) με αναλυτικές περιγραφές των απαντήσεων όπου είναι απαραίτητο και με αναφορά στο κάθε πεδίο των πινάκων. Οι περιγραφές θα τεκμηριώνουν με σαφήνεια και πληρότητα την κάλυψη των απαιτήσεων. Όπου και αν η προτεινόμενη λύση υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις, θα ήταν επιθυμητό αυτό να διακρίνεται με σαφήνεια μέσα από τις περιγραφές.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει πίνακα των προσφερόμενων λογισμικών που θα απαιτηθούν (σύμφωνα με τη λύση που προτείνεται από τον Ανάδοχο) για την υλοποίηση του Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης, ακολουθώντας ως υπόδειγμα τον αντίστοιχο πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχος πίνακας με το ίδιο σε είδος και ποσότητα προσφερόμενο εξοπλισμό, με την ίδια ακριβώς αρίθμηση και περιεχόμενα, θα εμφανίζεται με ποινή αποκλεισμού και στην Οικονομική Προσφορά. Η μόνη διαφορά των δύο πινάκων θα είναι ότι στην Τεχνική προσφορά θα απουσιάζουν παντελώς τα οικονομικά στοιχεία.

2. Προσφορά εξοπλισμού. Η προσφορά θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού και θα περιέχει τις απαντήσεις στα πεδία των αντίστοιχων πινάκων Τεχνικών Χαρακτηριστικών (Παράρτημα ΙΙ). Οι περιγραφές θα πρέπει να τεκμηριώνονται μέσα από τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών. Όπου τα προτεινόμενα προϊόντα υπερκαλύπτουν τια απαιτήσεις, θα ήταν επιθυμητό αυτό να διακρίνεται με σαφήνεια.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει συγκεντρωτικό πίνακα του προσφερόμενου εξοπλισμού, όπου καταγράφονται τα είδη (εξοπλισμός και λογισμικό) στις ποσότητες που απαιτούνται, ακολουθώντας ως υπόδειγμα τον αντίστοιχο πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ. Σε περίπτωση που τα ζητούμενα είδη προσφέρονται σε αρθρωτή διάταξη, δηλαδή αποτελούνται από περισσότερα του ενός υποσυστήματα, καταγράφονται ένα προς ένα όλα τα υποσυστήματα που συνθέτουν τελικά το ζητούμενο από τις τεχνικές προδιαγραφές είδος.



3. Εκπαίδευση. Περιγραφή του προτεινόμενου προγράμματος και της μεθοδολογίας εκπαίδευσης που θα παρέχει ο ανάδοχος με αναφορά στα προσόντα των εκπαιδευτών. Η εκπαίδευση θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο Β’ Μέρος της προκήρυξης και στον αντίστοιχο πίνακα συμμόρφωσης (Παράρτημα ΙΙ)

Β. Τμήμα 2. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Η προσφορά θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και θα περιέχει τις απαντήσεις στα πεδία των αντίστοιχων πινάκων Τεχνικών Χαρακτηριστικών (Παράρτημα ΙΙ). Οι περιγραφές θα πρέπει να τεκμηριώνονται μέσα από τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών. Όπου τα προτεινόμενα προϊόντα υπερκαλύπτουν τια απαιτήσεις, θα ήταν επιθυμητό αυτό να διακρίνεται με σαφήνεια.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει συγκεντρωτικό πίνακα του προσφερόμενου εξοπλισμού, όπου καταγράφονται τα είδη στις ποσότητες που απαιτούνται, ακολουθώντας ως υπόδειγμα τον αντίστοιχο πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ. Σε περίπτωση που τα ζητούμενα είδη προσφέρονται σε αρθρωτή διάταξη, δηλαδή αποτελούνται από περισσότερα του ενός υποσυστήματα, καταγράφονται ένα προς ένα όλα τα υποσυστήματα που συνθέτουν τελικά το ζητούμενο από τις τεχνικές προδιαγραφές είδος.


Γ. Τμήμα 3. Πακέτα λογισμικού (S/W)

Η προσφορά θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων πακέτων λογισμικού και θα περιέχει τις απαντήσεις στα πεδία των αντίστοιχων πινάκων Τεχνικών Χαρακτηριστικών (Παράρτημα ΙΙ). Οι περιγραφές θα πρέπει να τεκμηριώνονται μέσα από τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών. Όπου τα προτεινόμενα προϊόντα υπερκαλύπτουν τια απαιτήσεις, θα ήταν επιθυμητό αυτό να διακρίνεται με σαφήνεια.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει συγκεντρωτικό πίνακα του προσφερόμενου εξοπλισμού, όπου καταγράφονται τα είδη στις ποσότητες που απαιτούνται, ακολουθώντας ως υπόδειγμα τον αντίστοιχο πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ. Σε περίπτωση που τα ζητούμενα είδη προσφέρονται σε αρθρωτή διάταξη, δηλαδή αποτελούνται από περισσότερα του ενός υποσυστήματα, καταγράφονται ένα προς ένα όλα τα υποσυστήματα που συνθέτουν τελικά το ζητούμενο από τις τεχνικές προδιαγραφές είδος.


Δ. Εγγύηση καλής λειτουργίας - Συντήρηση.

Η προσφορά περιλαμβάνει περιγραφή της προσφερόμενης συντήρησης – υποστήριξης για το προσφερόμενο λογισμικό και εξοπλισμό. Θα πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που περιγράφονται στο Β’ Μέρος της προκήρυξης και να περιλαμβάνονται οι απαντήσεις στα πεδία του αντίστοιχου πίνακα συμμόρφωσης (Παράρτημα ΙΙ).


Η προσφορά πρέπει να τεκμηριώνει τη δυνατότητα του προσφέροντος να παράσχει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και τη δέσμευση ότι θα τις παρέχει για όλη τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου.

Ε. Προγραμματισμός υλοποίησης του Έργου

Παρουσίαση της μεθοδολογίας και του προγραμματισμού που προτείνεται να ακολουθηθεί από τον Ανάδοχο καθώς και της εμπλοκής της ομάδας έργου του Αναδόχου στα στάδια υλοποίησης.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που προτείνεται (χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο Β’ Μέρος της προκήρυξης) απεικονίζοντας την προσφερόμενη λύση του με όλη την αναγκαία λεπτομέρεια.

Τέλος θα περιλαμβάνεται συμπληρωμένος ο αντίστοιχος πίνακα συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙ.

ΣΤ. Ομάδα έργου

Περιγραφή της προτεινόμενης ομάδας έργου με συμπερίληψη βιογραφικών και αναφορά στο ρόλο του κάθε μέλους της ομάδας στο Έργο.

Ζ. Παράρτημα (Τεχνικά φυλλάδια, Αναφορές)

Στο παράρτημα αυτό περιλαμβάνονται όλες οι αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν την υλοποίηση του Έργου σε μορφή αυτόνομων τευχών για κάθε επιμέρους αντικείμενο ή παρεχόμενη υπηρεσία του διαγωνισμού.

Το παράρτημα αποτελείται από αριθμημένα τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας κλπ., που κατά την κρίση του προμηθευτή τεκμηριώνουν τα στοιχεία του πίνακα συμμόρφωσης. Στην αρχή του παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχομένων φυλλαδίων, τευχών που περιλαμβάνονται καθώς και η αρίθμησή τους.

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω :

1. Το σύνολο του ενεργού εξοπλισμού θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει το σήμα CE και σε κάθε περίπτωση ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να προέρχεται από κατασκευαστές με πιστοποίηση ISO ή αντίστοιχη.

2. Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των απαραίτητων καλωδίων για τις προβλεπόμενες συνδέσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμμόρφωση με τις πιο πάνω απαιτήσεις είναι απαραίτητη. Η μη ικανοποίηση των πιο πάνω απαιτήσεων συνιστά λόγο αποκλεισμού από τον διαγωνισμό.


ΑΡΘΡΟ 45 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά για κάθε Τμήμα θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τους πίνακες που παρατίθενται στη συνέχεια. Σε κάθε πίνακα θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία που απαιτούνται κατά περίπτωση (υλικό, λογισμικό κλπ) και να εμφανίζονται ευκρινώς οι προσφερόμενες τιμές. Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται τιμή, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τμήμα 1

Πίνακας 1: Εξοπλισμός

Α/Α Προϊόν / Υπηρεσία Κατασκευαστής Κωδικός Κατασκευαστή Περιγραφή (*) Ποσότητα

Αξία χωρίς ΦΠΑ (€)ΦΠΑ

(€)

Συνολική Αξία με

ΦΠΑ

(€)

Τιμή Μονάδας

Σύνολο

Εξοπλισμός για τη λειτουργία του Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης

1. Web και Application Server 1

2. Συγκρότημα αποθήκευσης δεδομένων (Storage)

1



Αξία χωρίς ΦΠΑ (€) ΦΠΑ

(€)


ΦΠΑ3. Οπτικό Switch 1

4. Καλώδια διασύνδεσης 1

(*) Στη στήλη περιγραφή θα μπει η επίσημη ονομασία του προϊόντος σύμφωνα με τον κατασκευαστή καθώς και όποια επιπλέον πληροφορία διευκρινίζει τη σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος.

Πίνακας 2: Λογισμικά Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης

Α/Α ΚωδικόςΠροϊόν / Υπηρεσία

Κατασκευαστής Κωδικός Κατασκευαστή

Περιγραφή (*) Ποσότητα


(€)


ΦΠΑ

(€)Τιμή

ΜονάδαςΣύνολο

1.

2.

3.

4.


Α/Α ΚωδικόςΠροϊόν / Υπηρεσία

Κατασκευαστής Κωδικός Κατασκευαστή



(€)


ΦΠΑ

Σύνολα (ολογράφως και αριθμητικά)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΟ Ανάδοχος συμπληρώνει τον παραπάνω πίνακα με τα στοιχεία των λογισμικών που (σύμφωνα με την λύση που προτείνει) απαιτούνται για την υλοποίηση του Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης (*) Στη στήλη περιγραφή θα μπει η επίσημη ονομασία του προϊόντος σύμφωνα με τον κατασκευαστή καθώς και όποια επιπλέον πληροφορία διευκρινίζει τη σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος.

Πίνακας 3: Συγκεντρωτικός πίνακας οικονομικής προσφοράς Τμήματος 1

Α/Α Περιγραφή Αξία χωρίς ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) Αξία με ΦΠΑ (€)

1 Λογισμικά Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης

2 Εξοπλισμός Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης

3 Εργασίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης εξοπλισμού και λογισμικών.

4 Εκπαίδευση



Τμήμα 2


Α/Α Κωδικός Προϊόν / Υπηρεσία Κατασκευαστής Κωδικός Κατασκευαστή



(€)


ΦΠΑ

(€)

Τιμή Μονάδας

Σύνολο

1. PC Σύστημα Η/Υ 50

2. LAP Φορητός Υπολογιστής 40

3. ML Ασπρόμαυρος εκτυπωτής Laser 3

4. INKA3 Έγχρωμος εκτυπωτής Inkjet (Α3) 2

5. SC_A4 Scanner A4 3


7. PJ Βιντεοπροβολέας 5

8. SCR Οθόνη προβολής με τρίποδο 5

9. IWB Διαδραστικός Πίνακας (Interactive Whiteboard) 1

10. FAX ΦΑΞ 3

11. COP Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα 2





(€)


ΦΠΑΣύνολα (ολογράφως και αριθμητικά)

Τμήμα 3





(€)


ΦΠΑ

(€)Τιμή

ΜονάδαςΣύνολο

1. DICΛογισμικό Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Ορθογραφικό – Ερμηνευτικό)

90

2. TRA Λογισμικό Μετάφρασης από Ελληνικά σε Αγγλικά. 40

3. PGE Λογισμικό Σελιδοποίησης 1

4. PDF Λογισμικό Δημιουργίας και Διαχείρισης αρχείων PDF 1

5. INT Λογισμικό Δημιουργίας και Διαχείρισης Ιστοσελίδων 1

6. EBK Λογισμικό Δημιουργίας και Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου 1





(€)


ΦΠΑ7. IMG Λογισμικό Επεξεργασίας Εικόνας 1


Πίνακας 6: Συγκεντρωτικός πίνακας οικονομικής προσφοράς για το σύνολο του Έργου

Α/Α Τμήμα Αξία χωρίς ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) Αξία με ΦΠΑ (€)

1 Τμήμα 1

2 Τμήμα 2

3 Τμήμα 3


Ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Καθηγητής Κλήμης Γ. Ναυρίδης


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ, ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΚΔΟΤΗΣ: ....................................................................................

Ημερομηνία έκδοσης .................................Προς το ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΕιδικός ΛογαριασμόςΜεσογείων 396153 41 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Εγγύησή μας υπ’ αριθμ. ....................... για Ευρώ. ..............

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των Ευρώ ..................................................... για την Εταιρεία ...................................................... , οδός ..... ..... .............................. αριθμ. .................. ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας για την Εταιρεία 1) ................................................... και 2) ..................................., ατομικά για κάθε μία απ’ αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών, για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας της .................. ............................., ή τυχόν επανάληψή του, για την προμήθεια .........................................................,σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. .................................. Προκήρυξή σας.

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεώς σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την .................................. ή (Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε).(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΣΑΣ)

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΚΔΟΤΗΣ: .........................................................................

Ημερομηνία έκδοσης .................................Προς: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΕιδικός ΛογαριασμόςΜεσογείων 396153 41, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Εγγύησή μας υπ’ αριθμ. ....................... για Ευρώ..............

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών ή η Κοινοπραξία............................ ......... οδός ............................ αριθ. ........ ως πάροχος υπηρεσιών πρόκειται να συνάψει μαζί σας, αγοραστές, σύμβαση, που θα καλύψει την δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου

αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών», συνολικής αξίας .................................................. και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η Εταιρεία ή η Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 10% της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, δηλαδή για ................................................

Με τα παραπάνω, η Τράπεζα ........................... παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των Εταιρειών 1) ..................... και 2) .................... ατομικά για κάθε μία απ’ αυτές και ως αλληλέγγυα και εις το ολόκληρον υποχρέων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Παρόχων Υπηρεσιών, και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της Εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η Εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την .................................. ή (Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε).

(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΣΑΣ)

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζά μας.



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΚΔΟΤΗΣ: ………………………………………………………………………………………

Ημερομηνία Έκδοσης: ………………………………………………………………………Προς: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΕιδικός ΛογαριασμόςΜεσογείων 396153 41, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Εγγύησή μας υπ’ αριθμόν …………………………. για ΕΥΡΩ …………………………….Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα ρητώς και ανεπιφυλάκτως υπέρ της Εταιρίας …………………………….. (ή της Ένωσης Εταιριών: 1. …… 2 …… κλπ ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης), ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της …. για ποσό ευρώ ……….. Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας για την καλή λειτουργία του έργου της Σύμβασης μεταξύ της ………………………. και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για την δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών»Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-855, 862-864 και 866-869 ΑΚ, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε εσάς, ολόκληρο ή εν μέρει χωρίς καμίας από μέρους μας αντίρρησης, αμφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμουΓια την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια ή συγκατάθεση της ……………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.Η υπόψη εγγύηση θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης.Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχ. (Εmail):Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: (4)

(i) δεν έχω κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα (ii) δεν έχω τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα

Ημερομηνία: ........./.…/20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.(2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με

φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. (5) Συμπληρώνεται η αξιόποινη ή αξιόποινες πράξεις και στη συνέχεια, κατά περίπτωση, τα στοιχεία αα έως αε.(6) Συμπληρώνονται τα στοιχεία του Συμβουλίου π.χ. Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης ή άλλου.(7) Προσδιορίζεται η οικεία Εισαγγελία π.χ. Αθηνών, Θεσσαλονίκης ή άλλη.(8) Προσδιορίζεται επακριβώς το δικαστήριο, πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο.(9) Συμπληρώνεται το είδος της ποινής π.χ. πρόστιμο, χρηματική ποινή, κράτηση, φυλάκιση, κάθειρξη, αναμορφωτικά μέτρα ή περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων και η διάρκεια αυτών.













δεν απασχολώ ή εκμεταλλεύομαι ανήλικους κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας.

Ημερομηνία: ........./.…/20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
















(i) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης, της οποίας έλαβα γνώση.(iii) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά και αφορούν τον φάκελο "Τεχνική Προσφορά" είναι ακριβή.(iv) παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Ημερομηνία: ........./.…/20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)





Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής προσφοράς

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα (υποψήφιου αναδόχου –εταιρίας)

τόπος, …../../2011

Προς: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ



153 41, Αγία Παρασκευή

Ανταποκρινόμενοι, στη με αριθμ. 1930/22-2-2011 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την προμήθεια και παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Αξιολόγηση των νέων διδακτικών πακέτων» της ενταγμένης Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών» η οποία χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.), σας υποβάλλουμε την παρούσα προσφορά.

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

(Υπογραφή)

Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου

(Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Φαξ, email)


Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής προσφοράς για Ενώσεις κλπ.

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα ο οποίος φέρεται ως Συντονιστής (leader)

τόπος, …../../2011

Προς: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ



153 41, Αγία Παρασκευή

Ανταποκρινόμενοι, στη με αριθμ. 1930/22-2-2011 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την προμήθεια και παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Αξιολόγηση των νέων διδακτικών πακέτων» της ενταγμένης Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών» η οποία χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.), σας υποβάλλουμε την παρούσα προσφορά.Η Ενωσή μας έχει ως Συντονιστή τον............ (πλήρη στοιχεία) και αποτελείται από τους κάτωθι προμηθευτές:

Οικονομικός Φορέας 1 (Πλήρη στοιχεία Εταιρείας)

Οικονομικός Φορέας 2 (Πλήρη στοιχεία Εταιρείας)

.................

Οικονομικός Φορέας Ν (Πλήρη στοιχεία Εταιρείας)

Επωνυμία υποψήφιου αναδόχου

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

(Υπογραφή)

Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου

(Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Φαξ, email)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ


Πίνακες συμμόρφωσης Τμήμα 1:

Δίκτυο Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης


ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΡΗΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

Θα υπογραφεί και θα σφραγιστεί στην τελευταία του σελίδα, θα μονογραφεί σε κάθε του σελίδα και εφόσον ο υποψήφιος επιλεγεί ως ανάδοχος του Έργου, θα επισυναφθεί στη σύμβαση ως Παράρτημα, μαζί με το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να προέρχεται από κατασκευαστές με πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή αντίστοιχη. Επίσης, είναι επιθυμητό και θα ληφθεί υπ’ όψιν κατά την αξιολόγηση, οι ίδιοι υποψήφιοι προμηθευτές του εξοπλισμού να είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο 9001 ή αντίστοιχο. Τα εν λόγω πιστοποιητικά του κατασκευαστή θα πρέπει να κατατεθούν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά του διαγωνισμού κατά την υποβολή της προσφοράς. Τα πιστοποιητικά των προμηθευτών, εφόσον υπάρχουν, θα κατατεθούν μαζί με την Τεχνική Προσφορά.

Όλες οι συσκευές υποχρεωτικά να είναι σύμφωνες με τα διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας, τα ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και να έχουν υποχρεωτικά πιστοποίηση CE κατά την προσφορά. Η κάθε συσκευή πρέπει να είναι από τα τελευταία κυκλοφορούντα μοντέλα της σειράς τους και να μην είναι ανακατασκευασμένη με εξαρτήματα προερχόμενα από δεύτερη επεξεργασία. Με δήλωση να βεβαιώνεται το έτος κατασκευής και ότι το προσφερόμενο μοντέλο είναι το πιο πρόσφατο της κατηγορίας αυτής. Θα πρέπει, υποχρεωτικά, να υπάρχει συμβατότητα των περιφερειακών με το λειτουργικό σύστημα των σταθμών εργασίας που προσφέρονται.

Για όλες τις συσκευές και όλα τα επί μέρους τμήματά τους (μητρική κάρτα, κάρτες επέκτασης, δίσκοι, οθόνες, τροφοδοτικό κλπ.), να υπάρχουν, υποχρεωτικά, τα επίσημα εγχειρίδια, όχι φωτοτυπίες, καθώς και τα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάσταση (οδηγοί κλπ.). Στην εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά οι τελευταίοι οδηγοί των εταιριών. Να συνοδεύονται, υποχρεωτικά, από εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και χρήσης σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.

Τα λογισμικά, υποχρεωτικά, να είναι η τελευταία έκδοση της σειράς τους, να υπάρχει η άδεια χρήσης τους απεριόριστης χρονικής ισχύος (εκτός και αν αναφέρεται αλλιώς κι όπου αναφέρεται), να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα μέσα εγκατάστασης (σε CD/ DVD ROM). Οι απαιτήσεις κάθε εγκατεστημένoυ λογισμικού να ικανοποιούνται, υποχρεωτικά, από τις προδιαγραφές του υλικού (hardware) του σταθμού εργασίας, υπό τις οποίες να εξασφαλίζει αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία. Να υπάρχει, υποχρεωτικά, η δυνατότητα επανεγκατάστασης οποιουδήποτε από τα εγκατεστημένα λογισμικά με απλή διαδικασία, χρησιμοποιώντας τα προαναφερθέντα μέσα εγκατάστασης.

Τα λογισμικά, υποχρεωτικά, να συνοδεύονται, από εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης στην ελληνική γλώσσα και στην περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν υπάρχει, στην αγγλική.

Όλες οι συσκευές να τροφοδοτούνται με τάση 220-240 V /50- 60 Hz.


1.1. Πίνακας Λογισμικών Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης

Α/Α Κωδικός Προϊόν / Υπηρεσία Κατασκευαστής Κωδικός Κατασκευαστή Περιγραφή (*) Ποσότητα

1.

2.

3.

4.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΟ Ανάδοχος συμπληρώνει τον παραπάνω πίνακα με τα στοιχεία των λογισμικών που προσφέρει ώστε να υλοποιηθούν οι λειτουργίες του Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης (*) Στη στήλη περιγραφή θα μπει η επίσημη ονομασία του προϊόντος σύμφωνα με τον κατασκευαστή καθώς και όποια επιπλέον πληροφορία διευκρινίζει τη σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος.

1.1.1. Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Λογισμικών Δικτύου Επικοινωνίας


Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπές & Σχόλια

1 Περιβάλλον Αλληλεπίδρασης (U.I.)

1.1

Ενιαίο γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σ’ αυτό μέσω προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο (Web Browser). Είναι συμβατό με τις τελευταίες δύο (2) εκδόσεις οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης (Τουλάχιστον I.E. και Mozilla Firefox)

ΝΑΙ

1.2

Το γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης είναι φιλικό προς τον χρήστη και προσφέρει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις επιλογές/λειτουργίες του Δικτύου Επικοινωνίας και στήριξης της Πράξης και την πληροφορία που αυτές του παρέχουν.

ΝΑΙ

1.3 Τεκμηριωμένη περιγραφή των σχεδιαστικών χαρακτηριστικών (ευκολία στη χρήση, λειτουργικότητα) του περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης. ΝΑΙ

2 Υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας

2.1 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email)

2.1.1 Λειτουργία λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. ΝΑΙ

2.1.2

Ο διαχειριστής με τη βοήθεια γραφικού περιβάλλοντος μπορεί να: δημιουργεί – διαχειρίζεται λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ορίζει – τροποποιεί το μέγεθος του γραμματοκιβωτίου κάθε

λογαριασμού δημιουργεί λίστες

ΝΑΙ

2.1.3 Λειτουργία λογισμικού κατάλληλου για την προστασία των μηνυμάτων από ιούς. ΝΑΙ

2.1.4 Αυτόματη ενημέρωση από τον αντίστοιχο δικτυακό τόπο, του λογισμικού προστασίας από ιούς. ΝΑΙ

2.1.5Χρονική διάρκεια παροχής της υπηρεσίας αυτόματης ενημέρωσης του λογισμικού προστασίας από τους ιούς (σε χρόνια από την ημερομηνία οριστικής παράδοσης).

>=3



2.1.6 Λειτουργία λογισμικού κατάλληλου για την προστασία από την ενοχλητική αλληλογραφία (spam) ΝΑΙ

2.1.7Ο διαχειριστής με τη βοήθεια γραφικού περιβάλλοντος μπορεί να ρυθμίζει τις παραμέτρους του λογισμικού προστασίας. Οι αρχικές ρυθμίσεις γίνονται από τον ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.

ΝΑΙ

2.1.8 Δυνατότητα λήψης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους χρήστες με POP3 και IMAP. ΝΑΙ

2.1.9Παροχή στους χρήστες αναλυτικών οδηγιών ρύθμισης του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου από σχετική ιστοσελίδα του Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης.

ΝΑΙ

2.1.10 Υπηρεσία Web Mail, με εξελληνισμένο γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης. ΝΑΙ

2.2 Υπηρεσίες Παρουσίας και Μηνυμάτων (Instant Messaging)

2.2.1 Λειτουργία λογισμικού για την παροχή των υπηρεσιών παρουσίας και μηνυμάτων (Instant Messaging) ΝΑΙ

2.2.2

Οι πιστοποιημένοι χρήστες μετά από την εγκατάσταση και ρύθμιση του κατάλληλου λογισμικού πελάτη μπορούν να:

επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω σύντομων γραπτών μηνυμάτων ανταλλάσουν πληροφορίες όπως αρχεία

ΝΑΙ

2.2.3

Το Δίκτυο Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης παρέχει το κατάλληλα διαμορφωμένο λογισμικό πελάτη της υπηρεσίας Instant Messaging για μεταφόρτωση (download) στους πιστοποιημένους χρήστες καθώς και λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης, ρύθμισης και χρήσης του.

ΝΑΙ

2.2.4 Μηχανισμός δημιουργίας πιστοποιημένων χρηστών στις υπηρεσίες Instant Messaging. Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του. ΝΑΙ

2.3 Χώρος συζητήσεων (forum)

2.3.1 Λειτουργία χώρου συζητήσεων (forum) ΝΑΙ



2.3.2 Ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει θεματικές ενότητες και να ενσωματώσει περιγραφές για το περιεχόμενο της κάθε ενότητας. NAI

2.3.3 Ο διαχειριστής μπορεί να αποκλείσει την πρόσβαση σε έναν χρήστη (ή ομάδα χρηστών) από μία ή περισσότερες θεματικές ενότητες των fora. NAI

2.3.4Ο διαχειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει ή απενεργοποιήσει κάποιο θέμα. Οι χρήστες μπορούν να δουν τα μη ενεργά θέματα άλλα δεν μπορούν να δημοσιεύσουν νέο μήνυμα κάτω από μη ενεργό θέμα.

NAI

2.3.5 Ο διαχειριστής μπορεί να διαγράψει μηνύματα, θέματα ή ολόκληρες θεματικές ενότητες. NAI

2.3.6 Ο χρήστης βλέπει τα θέματα και τα μηνύματα των ενοτήτων στις οποίες έχει πρόσβαση. NAI

2.3.7 Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο θέμα. Επίσης, μπορεί να δημοσιεύσει νέο μήνυμα κάτω από ένα ενεργό θέμα. NAI

2.3.8 Ο χρήστης μπορεί να δει ιστορικό των δημοσιεύσεων τόσο του ιδίου όσο και των άλλων χρηστών. NAI

2.4 Συνεργατικά εργαλεία (collaboration tools)

2.4.1 Λειτουργία λογισμικού συνεργατικών εργαλείων (collaboration tools) ΝΑΙ

2.4.2 Παρεχόμενες, κατ’ ελάχιστον, υπηρεσίες συνεργατικών εργαλείων:



2.4.2.1

Online αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων (Online file storage and sharing).Η υπηρεσία παρέχει στους πιστοποιημένους χρήστες αποθηκευτικό χώρο στον server του συστήματος, όπου μπορούν να: αποθηκεύουν και οργανώνουν σε φακέλους αρχεία διάφορων τύπων

(π.χ. αρχεία κειμένου, λογιστικά φύλλα, αρχεία ήχου, κ.α.) διαχειρίζονται τα αρχεία τους από οποιονδήποτε υπολογιστή

συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο. παρέχουν διαβαθμισμένα δικαιώματα κοινής χρήσης σε άλλα μέλη της

υπηρεσίας.

ΝΑΙ

2.4.2.2

Online υπηρεσία διαχείρισης έργου (online project management service) .Η υπηρεσία παρέχει στους πιστοποιημένους χρήστες τη δυνατότητα να: σχεδιάζουν τα projects τους και να τα αποθηκεύουν στον server του

συστήματος διαχειρίζονται τα projects τους από οποιονδήποτε υπολογιστή

συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο συνεργάζονται με άλλα μέλη της υπηρεσίας παρέχοντας διαβαθμισμένα

δικαιώματα κοινής χρήσης

ΝΑΙ

2.4.2.3

Online υπηρεσία διαχείρισης σημειώσεων ( online notepad service ) .Η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα στους πιστοποιημένους χρήστες: να κρατούν σημειώσεις, να τις αποθηκεύουν και να τις οργανώνουν σε

φακέλους στον server του συστήματος να διαχειρίζονται τις σημειώσεις τους από οποιονδήποτε υπολογιστή

συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο να παρέχουν διαβαθμισμένα δικαιώματα κοινής χρήσης σε άλλα μέλη

της υπηρεσίας

ΝΑΙ

2.4.3Η πρόσβαση των πιστοποιημένων χρηστών στις προσφερόμενες υπηρεσίες γίνεται με τη χρήση κατάλληλου (web based) ενοποιημένου γραφικού περιβάλλοντος.

ΝΑΙ



2.4.4 Μηχανισμός δημιουργίας πιστοποιημένων χρηστών στις υπηρεσίες Collaboration tools. Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του. NAI

3 Διαδικτυακός τόπος διάχυσης

3.1 Ελάχιστες απαιτήσεις Διαδικτυακού τόπου

3.1.1 Γραφικό περιβάλλον

3.1.1.1 Υπάρχουν προεγκατεστημένα πρότυπα (templates) – παράμετροι για τη γραφιστική απεικόνιση των σελίδων του διαδικτυακού τόπου. ΝΑΙ

3.1.1.2 Δυνατή η δημιουργία και εγκατάσταση νέων προτύπων ΝΑΙ

3.1.2 Διαχείριση περιεχομένου

3.1.2.1 Διαχείριση του συστήματος μέσω προγράμματος πλοήγησης (Web Browser). NAI

3.1.2.2

Η διαχείριση του περιεχομένου θα γίνεται με τη χρήση κατάλληλου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS).Ο Ανάδοχος, σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή, δημιουργεί την αρχική οργάνωση του περιεχομένου του Διαδικτυακού τόπου διάχυσης.

ΝΑΙ

3.1.2.3 Καθορισμός εναλλακτικών μεθόδων πλοήγησης με δυνατότητα επιλογής από τον χρήστη. NAI

3.1.2.4 Μορφοποίηση του περιεχομένου με χρήση WYSIWYG HTML Editor. NAI

3.1.2.5 Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων από και σε διάφορες μορφές (txt, html, xml κτλ). NAI

3.1.2.6 Δυνατότητα καθορισμού χρονικής διάρκειας για τον κύκλο ζωής του περιεχομένου. NAI

3.1.2.7 Διαχείριση εσωτερικών δεσμών και αυτόματη ανίχνευση νεκρών δεσμών (dead links). NAI



3.1.2.8

Ελεγχόμενη δημοσίευση περιεχομένου. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν / τοποθετούν περιεχόμενο στο σύστημα, αλλά η δημοσίευση γίνεται από προκαθορισμένους χρήστες του συστήματος. Κατά τη δημιουργία ενός χρήστη ορίζεται εάν μπορεί να δημοσιεύει συγκεκριμένες κατηγορίες περιεχομένων.

NAI

3.1.2.9 Παροχή αρχείων βοήθειας σε δημοφιλείς μορφές (html, pdf, doc κτλ). NAI

3.1.2.10 Δυνατότητα ταυτόχρονης συντήρησης (ή μελλοντικής προσθήκης) περισσότερων από μιας γλωσσών (τουλάχιστον της Αγγλικής) ΝΑΙ

3.1.2.11Η πλήρης διαχείριση του περιεχομένου θα γίνεται από τον διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου με τη βοήθεια ειδικά διαμορφωμένου περιβάλλοντος διεπαφής.

ΝΑΙ

3.1.3 Αναζήτηση περιεχομένου

3.1.3.1 Δυνατότητα αναζήτησης περιεχομένου με τη χρήση λέξεων κλειδιών ή φράσεων. ΝΑΙ

3.1.3.2 Η μηχανή αναζήτησης υποστηρίζει ελληνικούς χαρακτήρες και είναι επιεικής στα ορθογραφικά λάθη ή τον τονισμό. ΝΑΙ

3.1.3.3 Δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης με πολλαπλά κριτήρια (multi-criteria search) ΝΑΙ

3.1.4 Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων (F.A.Q.)

3.1.4.1 Δυνατότητα δημιουργίας από τον διαχειριστή δημοφιλούς ερώτησης και δημοσίευσής της μαζί με την απάντηση, στον ειδικό χώρο F.A.Q. ΝΑΙ

3.1.4.2 Δυνατότητα ομαδοποίησης των ερωτήσεων του F.A.Q., από τον διαχειριστή σε θεματικές ενότητες και υποενότητες. ΝΑΙ

3.1.4.3 Δυνατότητα τροποποίησης – διαγραφής από τον διαχειριστή των ερωτήσεων και των θεματικών ενοτήτων του F.A.Q. ΝΑΙ



3.1.4.4 Αυτόματη δημιουργία πίνακα περιεχομένων του FAQ βάση των καθορισμένων ενοτήτων - υποενοτήτων. NAI

3.1.5 Χαρτογράφηση τοποθεσιών (Site Map)

3.1.5.1 Το σύστημα δημιουργεί ειδική ιστοσελίδα με τη δομή της πύλης σε δενδρική μορφή. ΝΑΙ

3.1.5.2 Το Site Map ανανεώνεται αυτόματα κάθε φορά που μεταβάλλεται η δομή της πύλης. ΝΑΙ

3.1.6 Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

3.1.6.1 Ο Διαδικτυακός τόπος παρέχει μηχανισμό διαβαθμισμένης πρόσβασης στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του ΝΑΙ

3.1.6.2 Δυνατότητα εγγραφής νέων χρηστών. Κάθε χρήστης προσδιορίζεται από μοναδικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. ΝΑΙ

3.1.6.3Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή ορίζει τις αρχικές ομάδες χρηστών και τα δικαιώματα πρόσβασής τους, στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του Διαδικτυακού τόπου.

ΝΑΙ

3.1.6.4

Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα: να δημιουργεί, διαγράφει, τροποποιεί τις ομάδες χρηστών και τα

δικαιώματά τους να εντάσσει – διαγράφει χρήστες από τις ομάδες

ΝΑΙ

3.1.6.5 Δυνατότητα ελέγχου ταυτοποίησης του κάθε εξουσιοδοτημένου χρήστη που επιχειρεί να συνδεθεί στο Διαδικτυακό τόπο. ΝΑΙ

3.1.7 Ανάλυση Στατιστικών και Παραγωγή Αναφορών

3.1.7.1

Δυνατότητα παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας του Διαδικτυακού τόπου και παραγωγή σχετικών αναφορών όπως: ταξινόμηση των σελίδων σύμφωνα με τον αριθμό των επισκέψεών τους, κατάλογοι με τους πιο δραστήριους χρήστες, κατάλογοι με το δημοφιλέστερο περιεχόμενο στη διάρκεια του χρόνου κ.α. Να αναφερθούν οι παρεχόμενες αναφορές.

ΝΑΙ



3.1.7.2 Οι αναφορές περιλαμβάνουν αριθμητικούς πίνακες και διαγράμματα γραφικής απεικόνισης στοιχείων. ΝΑΙ

3.1.7.3Οι παραγόμενες αναφορές είναι διαθέσιμες στο Web (html μορφή) αλλά και σε εναλλακτικές μορφές όπως xml, csv, pdf κ.α. Να αναφερθούν οι παρεχόμενες εναλλακτικές μορφές.

ΝΑΙ

3.1.8 Τροφοδοτήσεις RSS

3.1.8.1 Παροχή υπηρεσίας RSS (Real Simple Syndication) Feed για την παρουσίαση των τελευταίων καταχωρήσεων. ΝΑΙ

3.1.8.2 Παροχή υπηρεσίας RSS Feed για μεμονωμένες κατηγορίες περιεχομένου ΝΑΙ

3.1.8.3Οι κατηγορίες περιεχομένου που θα υποστηρίζονται από την τεχνολογία RSS Feed θα καθορισθούν από τον ανάδοχο σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή.

ΝΑΙ

3.1.9 Κέντρο βοήθειας (Help Desk)

3.1.9.1 Δυνατότητα συμπλήρωσης ειδικής φόρμας υποβολής ερωτήματος από τους χρήστες, προς την υπηρεσία Help Desk. ΝΑΙ

3.1.9.2

Η φόρμα υποβολής ερωτήματος περιλαμβάνει την τεχνολογία CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) για την αποτροπή αυτοματοποιημένων επιθέσεων από άλλα πληροφοριακά συστήματα.

ΝΑΙ

3.1.9.3

Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στους διαχειριστές (εξουσιοδοτημένοι χρήστες) του Help Desk να παρακολουθούν τα απεσταλμένα ερωτήματα, να τα απαντάνε (αλλάζει αυτόματα η κατάσταση του ερωτήματος) και να στέλνουν την απάντηση στον χρήστη με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

ΝΑΙ

3.1.10 Δημιουργία Ερευνών – Ερωτηματολογίων

3.1.10.1 Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στον διαχειριστή να συντάσσει και να διεξαγάγει ηλεκτρονικές έρευνες. ΝΑΙ



3.1.10.2

Ειδικότερα ο διαχειριστής μπορεί να: οργανώνει τις ερωτήσεις της έρευνας σε ομάδες χωρίς να υπάρχει όριο

στον αριθμό των ερωτήσεων ανά ομάδα (μοναδικός περιορισμός ο αποθηκευτικός χώρος του συστήματος)

επιλέγει από ένα σύνολο διαφορετικών τύπων ερωτήσεων όπως: ανάπτυξης, πολλαπλής επιλογής, κατάταξης κ.α.

ΝΑΙ

3.1.10.3 Δυνατότητα εξαγωγής των απαντήσεων των ερευνών σε αρχεία: CSV, SPSS, και MS Excel ΝΑΙ

4 Αξιοπιστία και ασφάλεια

4.1

Λειτουργία συστήματος διαχείρισης εφεδρικών δεδομένων (backup system). Δυνατότητα λήψης εφεδρικών δεδομένων (backups) σε επαναλαμβανόμενα χρονικά διαστήματα. Η περίοδος επανάληψης και το περιεχόμενο των εφεδρικών δεδομένων θα καθορισθούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.

ΝΑΙ

4.2Δυνατότητα μεταφοράς προσωπικών δεδομένων μέσω ασφαλούς κρυπτογραφημένης σύνδεσης (SSL). Οι περιπτώσεις που θα εφαρμοσθεί η σύνδεση SSL θα καθορισθούν σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή.

ΝΑΙ

5 Εγκατάσταση εξοπλισμού και καλή λειτουργία

5.1

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εγκαταστήσει, σε χώρο που θα του υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή συνδέσει, και θέσει σε πλήρη λειτουργία τον προσφερόμενο εξοπλισμό για τη λειτουργία του Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης. (Web Application Server, συγκρότημα αποθήκευσης δεδομένων και οπτικό switch)

ΝΑΙ

5.2 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παραδώσει το Δίκτυο Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης σε επιχειρησιακή λειτουργία. ΝΑΙ


1.2. Συγκεντρωτικός πίνακας προσφερόμενου Εξοπλισμού Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης


Εξοπλισμός για τη λειτουργία του Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης


2. Συγκρότημα αποθήκευσης δεδομένων (Storage) 1

3. Οπτικό Switch 1



1.2.1. Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Web και Application Server

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Εξυπηρετητή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπές & Σχόλια

SERV 1 Γενικά Χαρακτηριστικά

SERV 1.1 Να αναγραφεί το μοντέλο ΝΑΙ

SERV 1.2 Να αναγραφεί ο κατασκευαστής ΝΑΙ

SERV 1.3 Ο εξυπηρετητής θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίαςΝα αναγραφεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου ΝΑΙ


SERV 1.3 Το μοντέλο πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή την χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life.

ΝΑΙ

SERV 2 Θύρες Fibre Channel

SERV 2.1 To συγκρότημα θα προσφέρεται με Fibre Channel HBA για τη δυνατότητα διασύνδεσης του στο συγκρότημα αποθήκευσης δεδομένων. NAI

SERV 2.2 Αριθμός προσφερόμενων θυρών Fibre Channel >=2

SERV 2.3 Ταχύτητα θυρών Fibre Channel >= 4 Gbps

SERV 3 Στοιχεία τοποθέτησης σε rack

SERV 3.1 Rack Mounted ΝΑΙ

SERV 3.2 Να συνοδεύεται από τον μηχανισμό τοποθέτησης σε rack (Rack kit). NAI

SERV 3.3 Ύψος σε RU (Nα αναφερθεί) NAI

SERV 4 Εξελιγμένα χαρακτηριστικά διαχείρισης

SERV 4.1 Θύρα διαχείρισης (console port). Να αναφερθεί ο τύπος (πχ RS-232) ΝΑΙ

SERV 4.2 Να αναφερθεί ο μηχανισμός ελέγχου και διάγνωσης που διαθέτει το σύστημα. ΝΑΙ

SERV 5 Συνθήκες λειτουργίας:

SERV 5.1 Θερμοκρασία (0C) (Να αναφερθεί) ΝΑΙ

SERV 5.2 Υγρασία (%)(Να αναφερθεί) ΝΑΙ

SERV 5.3 Επίπεδο θορύβου (db) (Να αναφερθεί) ΝΑΙ

SERV 6 Στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενεργείας

SERV 6.1 Δυνατότητα λειτουργίας σε δίκτυο 230V AC/50 Hz με τις προβλεπόμενες διακυμάνσεις τάσης/συχνότητας ΝΑΙ

SERV 6.2 Να αναφερθούν χαρακτηριστικά εκπομπής θερμότηταςΕπιθυμητή είναι η μικρή κατανάλωση εκπομπή θερμότητας. ΝΑΙ

SERV 6.3 Nα αναφερθούν χαρακτηριστικά κατανάλωσης ισχύος. ΝΑΙ


Επιθυμητή είναι η μικρή κατανάλωση ισχύος

SERV 7 Διαθεσιμότητα συστήματος

SERV 7.1 Να αναφερθεί το ποσοστό διαθεσιμότητας του συστήματος ΝΑΙ

SERV 7.2 Redundant τροφοδοτικό ΝΑΙ

SERV 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU)

SERV 8.1 Να αναφερθεί ο τύπος CPU. ΝΑΙ

SERV 8.2 H κάθε CPU να είναι τεχνολογίας x64 ή αμιγώς 64 bit ΝΑΙ

SERV 8.3 Προσφερόμενοι επεξεργαστικοί πυρήνες (cores) για κάθε CPU >=2

SERV 8.4 Συνολικά προσφερόμενοι επεξεργαστικοί πυρήνες >=4

SERV 8.5 Μέγιστος αριθμός επεξεργαστικών πυρήνων (cores) (Να αναφερθεί) ΝΑΙ

SERV 8.6 Clock Rate (GHz) (Να αναφερθεί) ΝΑΙ

SERV 8.7 On-chip Cache (Level-1 Cache) Size (ΚΒ) (Να αναφερθεί) ΝΑΙ

SERV 8.8 On-board Cache (Level-2 Cache) Size (MB) (Να αναφερθεί) ΝΑΙ

SERV 8.9 Άλλα χαρακτηριστικά (Να αναφερθούν) ΝΑΙ

SERV 9 Κύρια Μνήμη (Main Memory)

SERV 9.1 Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) >=8 GB

SERV 9.2 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη (GB) στην προσφερόμενη αρχιτεκτονική (Να αναφερθεί) ΝΑΙ

SERV 9.3 Κύκλος μνήμης (nsec) (Να αναφερθεί) ΝΑΙ

SERV 9.4 Τεχνική διόρθωσης λαθών π.χ. ECC ή EDAC (να αναφερθεί) ΝΑΙ

SERV 10 Διάδρομος επικοινωνίας System Bus:

SERV 10.1 Τύπος ΝΑΙ

SERV 10.2 Εύρος (bits) αποκλειστικά για δεδομένα (Να αναφερθεί) ΝΑΙ


SERV 10.3 Ταχύτητα (GB/sec) (Να αναφερθεί) ΝΑΙ

SERV 10.4 Άλλα χαρακτηριστικά (Να αναφερθεί) ΝΑΙ

SERV 11 Διάδρομος επικοινωνίας I/O Bus:

SERV 11.1 Τύπος (Να αναφερθεί) ΝΑΙ

SERV 11.2 Εύρος (bits) (Να αναφερθεί) ΝΑΙ

SERV 11.3 Ταχύτητα μεταφοράς (GB/sec) (Να αναφερθεί) ΝΑΙ

SERV 11.4 Αριθμός και τύπος I/O controllers που μπορούν να συνδεθούν (Να αναφερθεί) ΝΑΙ

SERV 12 Μονάδες Σκληρών Δίσκων

SERV 12.1 Αριθμός Προσφερόμενων μονάδων >=2

SERV 12.2 Χωρητικότητα κάθε δίσκου (GB) >=200 GB

SERV 12.3 Μέγιστος Αριθμός δίσκων που μπορεί να δεχτεί το σύστημα (Να αναφερθεί) ΝΑΙ

SERV 12.4 Μέγιστη χωρητικότητα για κάθε δίσκο ΝΑΙ

SERV 12.5 Τύπος μονάδας δίσκων: Ultra Wide SCSI (SCSI 3) ή Ultra2 SCSI (low voltage differential) ή SAS, FC, άλλος τύπος (Να αναφερθεί) ΝΑΙ

SERV 12.6 Ταχύτητα περιστροφής δίσκων (RPM) (Να αναφερθεί) ΝΑΙ

SERV 12.7 Sustained Transfer Rate (disk head to disk buffer) (MB/sec) (Να αναφερθεί) ΝΑΙ

SERV 12.8 Average Access Time (msec) (Να αναφερθεί) ΝΑΙ

SERV 12.9 MTBF (ώρες) ή άλλη ισοδύναμη παράμετρος ΝΑΙ

SERV 12.10 MTTR (min) ή άλλη ισοδύναμη παράμετρος ΝΑΙ

SERV 12.11 Υλοποίηση συστήματος ασφάλειας και ακεραιότητας δεδομένων τύπου RAID 1 (mirroring), αντίστοιχου ή καλύτερου. Να αναφερθεί το επίπεδο του RAID που θα υλοποιηθεί.

NAI

SERV 12.12 Συνολική χωρητικότητα μετά το mirroring >=200GB

SERV 13 Μονάδα DVDROM


SERV 13.1 Το σύστημα θα προσφέρεται με μονάδα DVDROM ΝΑΙ

SERV 14 Μονάδα Tape

SERV 14.1 Το σύστημα θα προσφέρεται με μονάδα Tape για backup ΝΑΙ

SERV 14.2 Υποστήριξη DAT-72 ή νεότερης γενιάς ΝΑΙ

SERV 14.3 Προμήθεια των αντίστοιχων ταινιών εγγραφής δεδομένων (Data Cartridge) >= 20 τεμάχια

SERV 14.4 Προμήθεια των αντίστοιχων ταινιών καθαρισμού (Cleaning Cartridge) >= 2 τεμάχια

SERV 14.5 Γραφικό λογισμικό διαχείρισης του tape drive, για εύκολο χρονο-προγραμματισμό των backups, επαναφορά δεδομένων κ.λπ. ΝΑΙ

SERV 15 Θύρες Ethernet

SERV 15.1 Τύπος 10/100 /1000 Μbps ΝΑΙ

SERV 15.2 Προσφερόμενες >=1

SERV 15.3 Υποστήριξη Gigabit Ethernet από τις προσφερόμενες θύρες NAI

SERV 16 Κάρτα γραφικών

SERV 16.1 Κάρτα γραφικών 2D. Να αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά. ΝΑΙ

SERV 17 Λειτουργικό σύστημα και συνοδευτικό λογισμικό ΝΑΙ

SERV 17.1 Απαιτείται λειτουργικό σύστημα τύπου UNIX 64 bit ή αντίστοιχο για απεριόριστο αριθμό χρηστών και για όλο τον αριθμό partitions που πιθανόν μπορεί να προσφέρει το σύστημα.

ΝΑΙ

SERV 17.2 Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να έχει μεγάλη εγκατεστημένη βάση σε μεγάλα πληροφοριακά συστήματα. Να δοθούν σχετικά στοιχεία ΝΑΙ

SERV 17.3 Να αναφερθούν τα εξελιγμένα χαρακτηριστικά που διαθέτει το λειτουργικό σύστημα ΝΑΙ

SERV 17.4 Να τεκμηριωθεί ο τρόπος διάθεσης του λειτουργικού συστήματος, Ελεύθερο, Εμπορικό, άλλος να περιγραφεί. ΝΑΙ

SERV 17.5 Να τεκμηριωθεί η πολιτική που ακολουθείται σε σχέση με την διανομή για :

SERV 17.5.1 Τις αναβαθμίσεις (Updates) ΝΑΙ


SERV 17.5.2 Διορθώσεις (patches, hot fixes κλπ) ΝΑΙ

SERV 17.6 Λογισμικό απομακρυσμένης διαχείρισης. Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοσή του. ΝΑΙ

SERV 17.7 Άλλο συνοδευτικό λογισμικό να αναφερθεί. ΝΑΙ

SERV 18 Το υλικό του εξυπηρετητή να ανήκει στο hardware compatibility list του λειτουργικού συστήματος ΝΑΙ

SERV 19 Άλλα χαρακτηριστικά

SERV 19.1 Nα περιγραφούν άλλα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου συστήματος ΝΑΙ

SERV 20 Εγγύηση >= 3 Έτη

SERV 20.1 H εγγύηση και υποστήριξη θα παρέχονται από τον κατασκευαστή, ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. ΝΑΙ

1.2.2. Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Συγκροτήματος αποθήκευσης δεδομένων (Sun Storage)

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπές & Σχόλια

ST 1 Γενικά Χαρακτηριστικά

ST 1.1 Να αναγραφεί ο κατασκευαστής ΝΑΙ

ST 1.2 Να αναγραφεί το μοντέλο ΝΑΙ

ST 1.3 Να αναγραφεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου ΝΑΙ

ST 1.4 Το μοντέλο πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή την χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life.

ΝΑΙ

ST 2 Στοιχεία τοποθέτησης σε rack

ST 2.1 Rack mounted ΝΑΙ


ST 2.2 Να συνοδεύεται από τον μηχανισμό τοποθέτησης σε rack (Rack kit). ΝΑΙ

ST 2.3 Ύψος σε RU (Nα αναφερθεί) ΝΑΙ

ST 3 Υποστηριζόμενες πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων

ST 3.1 Sun Solaris 8, 9, 10 ΝΑΙ

ST 3.2 Linux ΝΑΙ

ST 3.3 Windows ΝΑΙ

ST 4 Υποστηριζόμενες πλατφόρμες υλικού

ST 4.1 Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενοι HBAs για τις υποστηριζόμενες πλατφόρμες λειτουργικού ΝΑΙ

ST 4.2 Να αναφερθούν πρόσθετες δυνατές υποστηριζόμενες πλατφόρμες ΝΑΙ

ST 4.3 Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα Storage Network Protocols (FC SAN, NAS, iSCSI )

ΝΑΙ

ST 5 Ελεγκτής Δίσκων / Controller

ST 5.1 Ελεγκτές αποθήκευσης(Storage Processors ή RAID Controllers )

>= 1

ST 5.2 Υποστήριξη συστημάτων ασφάλειας και ακεραιότητας δεδομένων τύπου RAID Να περιγραφεί το παρεχόμενο σύστημα RAID και ο τρόπος υλοποίησης του καθώς και τα παρεχόμενα επίπεδα RAID. H περιγραφή θα πρέπει να γίνει με αναφορά στα γνωστά επίπεδα RAID 0, 1, 0+1, 5 τα οποία:

o Ή θα πρέπει να υποστηρίζονται o Η να παρέχονται αντίστοιχες υλοποιήσεις ισοδύναμων ή καλύτερων

χαρακτηριστικών όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων.

ΝΑΙ

ST 5.3 Προσφερόμενη Cache Memory / controller (Data Cache) >=1GB

ST 5.4 Να αναφερθεί η Μέγιστη Cache Memory / controller ΝΑΙ

ST 5.5 FC Host Ports (προσφερόμενες) >=2

ST 5.6 Να αναφερθεί ο (μέγιστος αριθμός) FC θυρών ΝΑΙ


ST 5.7 FC Host Port Speed >= 4Gbit

ST 6 Δίσκοι

ST 6.1 Μέγιστος αριθμός μονάδων δίσκων που μπορεί να δεχτεί το σύστημα >=12

ST 6.2 Να αναφερθεί η μέγιστη Raw Capacity του συστήματος ΝΑΙ

ST 6.3 Υλοποίηση συστήματος ασφάλειας και ακεραιότητας δεδομένων τύπου RAID 5 με την χρήση μιας πρόσθετης μονάδας δίσκου ως Hot Spare, αντίστοιχου ή καλύτερου. Να αναφερθεί το επίπεδο του RAID που θα υλοποιηθεί.

ΝΑΙ

ST 6.4 Προσφερόμενη χωρητικότητα του συστήματος μετά την υλοποίηση του συστήματος ασφάλειας και ακεραιότητας.

>=600GB

ST 6.5 Να αναφερθεί ο αριθμός των προσφερόμενων μονάδων δίσκων και η RAW χωρητικότητά τους.

ΝΑΙ

ST 6.6 Ταχύτητα μονάδας δίσκου >=10000rpm

ST 6.7 Να αναφερθεί Sustained Transfer Rate (disk head to disk buffer) (MB/sec) ΝΑΙ

ST 6.8 Να αναφερθεί το Average Access Time (msec) ΝΑΙ

ST 6.9 MTBF (ώρες) ή άλλη ισοδύναμη παράμετρος ΝΑΙ

ST 6.10 MTTR (min) ή άλλη ισοδύναμη παράμετρος ΝΑΙ

ST 6.11 Εγγύηση >= 3 έτη

ST 7 Συνθήκες λειτουργίας

ST 7.1 Θερμοκρασία (0C) (Να αναφερθεί) ΝΑΙ

ST 7.2 Υγρασία (%)(Να αναφερθεί) ΝΑΙ

ST 7.3 Επίπεδο θορύβου (db) (Να αναφερθεί) ΝΑΙ

ST 7.4 Input power (per cabinet) (Να αναφερθεί) ΝΑΙ

ST 7.5 AC power (Να αναφερθεί) ΝΑΙ

ST 7.6 Heat (Να αναφερθεί) ΝΑΙ


ST 8 Διαχείριση

ST 8.1 Η διαχείριση του συστήματος να μπορεί να γίνεται από τερματικό ΝΑΙ

ST 8.2 Η διαχείριση του συστήματος να μπορεί να γίνεται μέσω γραφικού περιβάλλοντος (GUI). Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοση ΝΑΙ

ST 8.3 Να μπορούν να παρακολουθούνται οι παράμετροι του συστήματος και να στέλνονται ειδοποιήσεις σε περιπτώσεις κρίσιμων μεταβολών (Να αναφερθεί)

ΝΑΙ

ST 9 Εγγύηση >= 3 έτη

ST 9.1 H εγγύηση και υποστήριξη θα παρέχονται από τον κατασκευαστή, ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

ΝΑΙ

1.2.3. Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Οπτικού Switch

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Οπτικού Switch Απαίτηση Απάντηση Παραπομπές & Σχόλια

FCS 1 Γενικά χαρακτηριστικά

FCS 1.1 Να αναγραφεί ο κατασκευαστής. ΝΑΙ

FCS 1.2 Να αναγραφεί το μοντέλο NAI

FCS 1.3 Να αναγραφεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου NAI

FCS 1.4 Το μοντέλο πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή την χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life.

ΝΑΙ

FCS 2 Θύρες Fibre Channel

FCS 2.1 Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων θυρών Fibre Chanel >=8

FCS 2.2 Αριθμός ενεργών θυρών FC >=8


FCS 2.3 Ταχύτητα θυρών FC 1/2/4 GB με αυτόματη αναγνώριση (Υποστήριξη host bus adapters και switches)

ΝΑΙ

FCS 2.4 Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα μέσα μετάδοσης ΝΑΙ

FCS 2.5 Το switch θα παραδοθεί με υποστήριξη short-wave media μέσω των κατάλληλων SFPs

ΝΑΙ

FCS 3 Οπτικές διασυνδέσεις Fibre channel.

FCS 3.1 Αριθμός προσφερόμενων καλωδίων για την διασύνδεση του server και του storage με το switch

>=2

FCS 3.2 Επιπλέον θα διατεθεί αριθμός καλωδίων για εφεδρεία και πιθανές μελλοντικές διασυνδέσεις.

>=2

FCS 4 FC Υπηρεσίες

FCS 4.1 Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες Fabric υπηρεσίες. Zoning ISL trunking Άλλες να αναφερθούν

ΝΑΙ

FCS 5 Διαχείριση

FCS 5.1 Να αναφερθούν οι μηχανισμοί διαχείρισης του switch SNMP Telnet Άλλος Μηχανισμός

ΝΑΙ

FCS 5.2 Θύρες διαχείρισης: Ethernet, Serial κλπ (να αναφερθούν) ΝΑΙ

FCS 6 Στοιχεία τοποθέτησης σε Rack

FCS 6.1 Να συνοδεύεται από τον μηχανισμό τοποθέτησης σε Rack (rack kit) ΝΑΙ

FCS 6.2 Να αναφερθεί το ύψος του switch. ΝΑΙ

FCS 7 Συνθήκες λειτουργίας (Να αναφερθούν)

FCS 7.1 Λειτουργία στο ελληνικό δίκτυο Ηλ. Ενεργείας 230V AC/50Hz ΝΑΙ


FCS 7.2 Θερμοκρασία (0C) ΝΑΙ

FCS 7.3 Υγρασία (%) ΝΑΙ

FCS 7.4 Επίπεδο θορύβου (db) ΝΑΙ

FCS 7.5 AC power ΝΑΙ

FCS 7.6 Heat ΝΑΙ

FCS 9 Εγγύηση >= 3 έτη

FCS 9.1 H εγγύηση και υποστήριξη θα παρέχονται από τον κατασκευαστή, ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

ΝΑΙ

1.3. Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών για την Εκπαίδευση των Διαχειριστών

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπές & Σχόλια

ΕΚΠ 1 Στην προσφορά περιλαμβάνεται πλάνο εκπαίδευσης των διαχειριστών του Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης

ΝΑΙ

ΕΚΠ 2 Περιλαμβάνονται βιογραφικά των προτεινόμενων εκπαιδευτών NAI

ΕΚΠ 3 Ανάληψη υποχρέωσης για παροχή εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση. Να περιγραφεί το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί.

ΝΑΙ

ΕΚΠ 4 Να περιγραφεί το αναλυτικό πλάνο εκπαίδευσης με τη θεματολογία που θα καλυφθεί

ΝΑΙ


Πίνακες συμμόρφωσης Τμήμα 2: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός





Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να προέρχεται από κατασκευαστές με πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή αντίστοιχη. Επίσης, είναι επιθυμητό και θα ληφθεί υπ’ όψιν κατά την αξιολόγηση, οι ίδιοι υποψήφιοι προμηθευτές του εξοπλισμού να είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο 9001 ή αντίστοιχο. Τα εν λόγω πιστοποιητικά του κατασκευαστή θα πρέπει να κατατεθούν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά του διαγωνισμού κατά την υποβολή της προσφοράς. Τα πιστοποιητικά των προμηθευτών, εφόσον υπάρχουν, θα κατατεθούν μαζί με την Τεχνική Προσφορά.

Όλες οι συσκευές υποχρεωτικά να είναι σύμφωνες με τα διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας, τα ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και να έχουν υποχρεωτικά πιστοποίηση CE κατά την προσφορά. Η κάθε συσκευή πρέπει να είναι από τα τελευταία κυκλοφορούντα μοντέλα της σειράς τους και να μην είναι ανακατασκευασμένη με εξαρτήματα προερχόμενα από δεύτερη επεξεργασία. Με δήλωση να βεβαιώνεται το έτος κατασκευής και ότι το προσφερόμενο μοντέλο είναι το πιο πρόσφατο της κατηγορίας αυτής. Θα πρέπει, υποχρεωτικά, να υπάρχει συμβατότητα των περιφερειακών με το λειτουργικό σύστημα των σταθμών εργασίας που προσφέρονται.

Για όλες τις συσκευές και όλα τα επί μέρους τμήματά τους (μητρική κάρτα, κάρτες επέκτασης, δίσκοι, οθόνες, τροφοδοτικό κλπ.), να υπάρχουν, υποχρεωτικά, τα επίσημα εγχειρίδια, όχι φωτοτυπίες, καθώς και τα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάσταση (οδηγοί κλπ.). Στην εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά οι τελευταίοι οδηγοί των εταιριών. Να συνοδεύονται, υποχρεωτικά, από εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και χρήσης στην ελληνική γλώσσα σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.

Τα λογισμικά, υποχρεωτικά, να είναι η τελευταία έκδοση της σειράς τους, να υπάρχει η άδεια χρήσης τους απεριόριστης χρονικής ισχύος (εκτός και αν αναφέρεται αλλιώς κι όπου αναφέρεται), να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα μέσα εγκατάστασης (σε CD/ DVD ROM). Οι απαιτήσεις κάθε εγκατεστημένου λογισμικού να ικανοποιούνται, υποχρεωτικά, από τις προδιαγραφές του υλικού (hardware) του σταθμού εργασίας, υπό τις οποίες να εξασφαλίζει αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία. Να υπάρχει, υποχρεωτικά, η δυνατότητα επανεγκατάστασης οποιουδήποτε από τα εγκατεστημένα λογισμικά με απλή διαδικασία, χρησιμοποιώντας τα προαναφερθέντα μέσα εγκατάστασης.

Τα λογισμικά, υποχρεωτικά, να συνοδεύονται, από εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης στην ελληνική γλώσσα και στην περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν υπάρχει στην αγγλική.

Όλες οι συσκευές να τροφοδοτούνται με τάση 220-240 V /50- 60 Hz.


2.1.1. Συγκεντρωτικός πίνακας προσφερόμενου εξοπλισμού

Α/Α Κωδικός Προϊόν Κατασκευαστής Κωδικός Κατασκευαστή Περιγραφή (*) Ποσότητα

1 PC Σύστημα Η/Υ 50

2 LAP Φορητός Υπολογιστής 40

3 ML Ασπρόμαυρος εκτυπωτής Laser 3

4 INKA3 Έγχρωμος εκτυπωτής Inkjet (Α3) 2



7 PJ Βιντεοπροβολέας 5

8 SCR Οθόνη προβολής με τρίποδο 5

9 IWB Διαδραστικός Πίνακας (Interactive Whiteboard) 1

10 FAX ΦΑΞ 3

11 COP Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα 2



2.1.2. Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Συστήματος Η/Υ

Α/Α Περιγραφή/Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή - Σχόλια

PC Σύστημα Η/Υ

PC 1 Γενικά

PC 1.1 Να αναφερθεί η Εταιρεία κατασκευής και μοντέλο ΝΑΙ

PC 1.2 Για τα επιμέρους τμήματα που συνθέτουν το σύστημα (π.χ. οθόνη, πληκτρολόγιο, motherboard, case) να αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρείας

ΝΑΙ

PC 2 Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές

PC 2.1 Επεξεργαστής

PC 2.1.1 Να αναφερθεί το μοντέλο και τα χαρακτηριστικά του. ΝΑΙ

PC 2.1.2 Αριθμός Πυρήνων >= 2

PC 2.1.3 Cache level-2 >= 4 MB

PC 2.2 Κεντρική μνήμη

PC 2.2.1 Τύπος DDR-2 ή νεότερη >= 2 GB

PC 2.2.2 Δυνατότητα επέκτασης της μνήμης κατά >= 50% σε σχέση με τη ζητούμενη ΝΑΙ

PC 2.3 Μονάδα σκληρού δίσκου 1

PC 2.3.1 Χωρητικότητα μη διαμορφωμένη >= 500 GB

PC 2.3.2 Τύπος controller SATA II ή νεότερο NAI

PC 2.3.3 Cache >= 4 MB

PC 2.3.4 Ταχύτητα >= 7200 rpm

PC 2.4 Κάρτα γραφικών


PC 2.4.1 Μνήμη >= 256 MB

PC 2.4.2 Τύπος Διεπαφής PCI-Ε ΝΑΙ

PC 2.4.3 Λοιπά ΧαρακτηριστικάDual VGA, DVI, HDMI ΝΑΙ

PC 2.5 Μητρική κάρτα

PC 2.5.1 Αντίστοιχα ελάχιστα χαρακτηριστικά με Επεξεργαστή, Μνήμη, Σκληρό Δίσκο, Κάρτα Γραφικών κ.λπ. ΝΑΙ

PC 2.5.2 Boot Sequence Control ΝΑΙ

PC 2.5.3 Υποστηριζόμενη Μνήμη >= 4 GB

PC 2.5.4 Θύρες εισόδου εξόδου:-Σειριακή RS-232 ταχύτητας τουλάχιστον 115 Kbps-Παράλληλη (EPP-ECP)-USB 2.0 Rear Connections-USB 2.0 Front Connections

>= 1>= 1>= 4>= 2

PC 2.5.5 Ενσωματωμένος ελεγκτής ήχου (audio chipset) ΝΑΙ

PC 2.6 Υποσύστημα Δικτύου

PC 2.6.1 Κάρτα δικτύου με διεπαφή RJ-45 100/1000 Mbps

PC 2.7 Οπτικό μέσο αποθήκευσης

PC 2.7.1 Μονάδα εγγραφής / αναπαραγωγής CD – DVD (Dual Layer) 2

PC 2.7.2 ΤαχύτητεςDVD ≥20x10x16 CD ≥48x32x48

ΝΑΙ

PC 2.8 Μονάδα εύκαμπτου δίσκου

PC 2.8.1 Μία μονάδα 3 ½’’ 1,44 MB FDD, εσωτερική ΝΑΙ

PC 2.9 Σασί

PC 2.9.1 ATX middle tower ΝΑΙ


PC 2.9.2 Επαρκής μέθοδος ψύξης με ανεμιστήρες ή και με άλλο τρόπο που θα καταγράφεται στην προσφορά ΝΑΙ

PC 2.10 Τροφοδοτικό

PC 2.10.1 Ισχύς >= 450 Watt

PC 2.10.2 Χαμηλού θορύβου ΝΑΙ

PC 2.11 Πληκτρολόγιο

PC 2.11.1 Αριθμός πλήκτρων 102/104 με αναγραφή ελληνικών χαρακτήρων ΝΑΙ

PC 2.12 Ποντίκι

PC 2.12.1 Τεχνολογίας οπτικής αναγνώρισης θέσης ΝΑΙ

PC 2.13 Οθόνη

PC 2.13.1 Τύπος LCD/TFT ΝΑΙ

PC 2.13.2 Το δίδυμο οθόνης-κάρτας γραφικών θα πρέπει να συνεργάζονται και να αποδίδουν ανάλυση 1280x1024/ true color ή καλύτερη

ΝΑΙ

PC 2.13.3 Μέγεθος πραγματικής διαγωνίου >= 19

PC 2.13.4 Ενσωματωμένα ηχεία stereo στην οθόνη ή στη βάση της ΝΑΙ

PC 2.13.5 Εγγύηση καμένων pixel ΝΑΙ

PC 3 Λειτουργικό σύστημα

PC 3.1 Το Λειτουργικό Σύστημα να είναι σύγχρονο, με εξελληνισμένο γραφικό περιβάλλον εργασίας (GUI) και με πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των σύγχρονων παραθυρικών λειτουργιών

ΝΑΙ

PC 3.2 Το Λειτουργικό Σύστημα, καθώς και όλο το συνοδευτικό του λογισμικό, να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα μέσα εγκατάστασης (σε CD/DVD ROM)

ΝΑΙ


PC 3.3 Να υπάρχει δυνατότητα επανεγκατάστασης του προ-εγκατεστημένου λειτουργικού συστήματος, καθώς και όλου του συνοδευτικού του λογισμικού, με απλή διαδικασία, χρησιμοποιώντας τα προαναφερθέντα μέσα εγκατάστασης (να τεκμηριώνεται αναλυτικά η διαδικασία αυτή έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί και από μη εξειδικευμένο προσωπικό)

ΝΑΙ

PC 3.4 Οι απαιτήσεις από το υλικό (hardware) του λειτουργικού συστήματος, καθώς και όλου του συνοδευτικού του λογισμικού, να ικανοποιούνται από τις προδιαγραφές του υπολογιστή, υπό τις οποίες να εξασφαλίζει αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία

ΝΑΙ

PC 3.5 Αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος με αυτόματη εγκατάσταση των patches, updates από το δικτυακό κόμβο του κατασκευαστή

ΝΑΙ

PC 4 Ειδικές Προδιαγραφές Λειτουργικού Συστήματος

PC 4.1 Το Λειτουργικό Σύστημα (πλήρως εξελληνισμένο) υποστηρίζει πλήρως τη λειτουργία όλων των προσφερόμενων εφαρμογών (λογισμικών) του Τμήματος 2 και 3 της παρούσας Προκήρυξης.

ΝΑΙ

PC 4.2 Να προσφέρεται η άδεια χρήσης του, απεριόριστης χρονικής ισχύος (να αναφερθεί το είδος και οι όροι της) ΝΑΙ

PC 5 Λογισμικό Εφαρμογών

PC 5.1 Λογισμικό ανάγνωσης αρχείων pdf ΝΑΙ

PC 5.2 Λογισμικό συμπίεσης / αποσυμπίεσης αρχείων (π.χ. 7 –zip) ΝΑΙ


PC 5.3 Λογισμικό εφαρμογών γραφείου (Επεξεργαστής κειμένου, Λογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις, Βάσεις Δεδομένων, Ηλεκτρονική αλληλογραφία). Το λογισμικό πρέπει να υποστηρίζει πλήρως τα ήδη υπάρχοντα αρχεία που έχουν αναπτυχθεί με την εφαρμογή Microsoft Office 2007.Να προσφέρεται η άδεια χρήσης του, απεριόριστης χρονικής ισχύος (να αναφερθεί το είδος και οι όροι της)

ΝΑΙ

PC 5.4 Λογισμικό προστασίας από ιούς – Internet Security. Τελευταία έκδοση. Να προσφέρεται η άδεια χρήσης του, ισχύος τουλάχιστον τριών (3) ετών. Να αναφερθεί το είδος και οι όροι της.

ΝΑΙ

PC 6 Εγκατάσταση

PC 6.1 Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος, οδηγών συσκευών και του προαναφερόμενου λογισμικού εφαρμογών. Στην εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν οι τελευταίοι οδηγοί από τις τοποθεσίες των εταιριών, κατά την ώρα της σύνθεσης, και όχι αυτοί από τα CD. Τα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάσταση (π.χ., οδηγοί συσκευών) να είναι ενημερωμένα (οι τελευταίοι οδηγοί από τις τοποθεσίες των κατασκευαστών) και να διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή.

ΝΑΙ

PC 7 CD/DVD εκκίνησης – διόρθωσης και εγκατάστασης

PC 7.1 CD/DVD εκκίνησης – διόρθωσης και εγκατάστασης λειτουργικού συστήματος, εγκατεστημένων λογισμικών εφαρμογών και οδηγών συσκευών από «μηδενική βάση».Πλήθος προσφερόμενων CD/DVD για το σύνολο των συστημάτων Η/Υ μεγαλύτερο ίσο (>=) του 10

NAI

PC 8 Συνοδευτικά

PC 8.1 Καλώδια σύνδεσης περιφερειακών και τροφοδοσίας ΝΑΙ


PC 8.2 Ο υποψήφιος προμηθευτής δηλώνει πως σε περίπτωση επιλογής του θα παραδίδει εξοπλισμό που θα περιλαμβάνει εγχειρίδια για όλες τις συσκευές (π.χ. μητρική κάρτα, κάρτες επέκτασης, δίσκους, οθόνες, τροφοδοτικό κ.λπ.). Τα εγχειρίδια δε θα είναι φωτοτυπίες, μπορούν όμως να είναι εκτυπώσεις από τους επίσημους και μόνο δικτυακούς τόπους των εταιριών κατασκευής.

ΝΑΙ

PC 8.3 Το σύστημα Η/Υ πρέπει να φέρει το σήμα CE ΝΑΙ

PC 9 Εγγύηση καλής λειτουργίας

PC 9.1 Ζητείται εγγύηση τριών (3) ετών προσφερόμενη είτε από τον κατασκευαστή του συστήματος είτε από τον προμηθευτή ΝΑΙ

2.1.3. Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Φορητού Η/Υ


LAP 1 Γενικά

LAP 1.1 Να αναφερθεί η Εταιρεία κατασκευής και το μοντέλο ΝΑΙ

LAP 2 Επεξεργαστής

LAP 2.1 Να αναφερθεί το μοντέλο και τα χαρακτηριστικά του. ΝΑΙ

LAP 2.2 Τεχνολογία επεξεργαστή multi core (π.χ. dual core ή quad core ή νεότερη) ΝΑΙ

LAP 2.3 Μέγεθος μνήμης cache >=2MB

LAP 2.4 Συχνότητα επεξεργαστή >=2.0GHz

LAP 3 Κεντρική μνήμη


LAP 3.1 Τύπος DDR-2 ή νεότερη ≥2GB

LAP 3.2 Δυνατότητα επέκτασης της μνήμης κατά >= 50% σε σχέση με τη ζητούμενη ΝΑΙ

LAP 4 Μητρική κάρτα

LAP 4.5 Υποδοχές PCMCIA ΝΑΙ

LAP 4.4 Θύρες εισόδου εξόδου:

LAP 4.4.1 - USB V2.0 >=3

LAP 4.4.2 - HDMI 1

LAP 4.4.3 - Να αναφερθεί αν έχει IEEE 1394a (Firewire) ΝΑΙ

LAP 5 Οθόνη

LAP 5.1 Τύπος LCD ΝΑΙ

LAP 5.2 Ανάλυση 1280x800 - 1366x768 (true color) ή καλύτερη NAI

LAP 5.3 Ονομαστική διαγώνιος ≥ 15’’

LAP 6 Κάρτα γραφικών

LAP 6.1 Να αναφερθεί το μοντέλο του ελεγκτή οθόνης ΝΑΙ

LAP.6.2 Συνολική διαθέσιμη μνήμη γραφικών ≥ 1024MB

LAP.6.3 Αποκλειστική διαθέσιμη μνήμη γραφικών ≥ 512MB

LAP 6.4 Θύρα για σύνδεση με εξωτερική οθόνη. Να αναφερθεί ο τύπος NAI

LAP 7 Υποσύστημα Ήχου

LAP 7.1 Θύρα εξόδου ακουστικών / Line out ΝΑΙ

LAP 7.2 Θύρα εισόδου μικροφώνου ΝΑΙ

LAP 7.3 Ενσωματωμένα Ηχεία ΝΑΙ

LAP 8 Μονάδα σκληρού δίσκου


LAP 8.1 Συνολικό πλήθος μονάδων 1

LAP 8.2 Χωρητικότητα μη διαμορφωμένη ≥ 250GB

LAP 8.3 Τύπος controller SATA II ή νεότερο NAI

LAP 8.4 Να αναφερθεί το μέγεθος Buffer (MB) NAI

LAP 9 Οπτικά μέσα

LAP 9.1 Ενσωματωμένη μονάδα εγγραφής / αναπαραγωγής CD – DVD (Dual Layer) NAI

LAP 10 Υποσύστημα Δικτύου

LAP 10.1 Κάρτα δικτύου με διεπαφή RJ-45 >=1Gbps

LAP 10.2 Υποστήριξη Wireless Lan 802.11 b/g/n ΝΑΙ

LAP 11 Πληκτρολόγιο

LAP 11.1 Με αναγραφή ελληνικών χαρακτήρων ΝΑΙ

LAP 12 Καταδεικτικό

LAP 12.1 Touchpad με περιοχή κύλισης ΝΑΙ

LAP 13 Μπαταρία

LAP 13.1 Τεχνολογίας Lithium-Ion. Να αναφερθεί η διάρκεια. ΝΑΙ

LAP 14 Λειτουργικό Σύστημα

LAP 14.1 Το Λειτουργικό Σύστημα να είναι σύγχρονο, με εξελληνισμένο γραφικό περιβάλλον εργασίας (GUI) και με πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των σύγχρονων παραθυρικών λειτουργιών

ΝΑΙ

LAP 14.2 Το Λειτουργικό Σύστημα, καθώς και όλο το συνοδευτικό του λογισμικό, να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα μέσα εγκατάστασης (σε CD/DVD ROM)

ΝΑΙ

LAP 14.3 Παρέχεται η δυνατότητα επανεγκατάστασης του προ- ΝΑΙ


εγκατεστημένου λειτουργικού συστήματος, καθώς και όλου του συνοδευτικού του λογισμικού, από ειδικά διαμορφωμένη περιοχή του σκληρού δίσκου.

LAP.14.4 Οι απαιτήσεις από το υλικό (hardware) του λειτουργικού συστήματος, καθώς και όλου του συνοδευτικού του λογισμικού, να ικανοποιούνται από τις προδιαγραφές του υπολογιστή, υπό τις οποίες να εξασφαλίζει αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία

ΝΑΙ

LAP 14.5 Αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος με αυτόματη εγκατάσταση των patches, updates από το δικτυακό κόμβο του κατασκευαστή

ΝΑΙ

LAP 15 Ειδικές Προδιαγραφές Λειτουργικού Συστήματος

LAP 15.1 Το Λειτουργικό Σύστημα (πλήρως εξελληνισμένο) υποστηρίζει πλήρως τη λειτουργία όλων των προσφερόμενων εφαρμογών (λογισμικών) του Τμήματος 2 και 3 της παρούσας Προκήρυξης.

ΝΑΙ

LAP 15.2 Να προσφέρεται η άδεια χρήσης του, απεριόριστης χρονικής ισχύος (να αναφερθεί το είδος και οι όροι της)

LAP 16 Λογισμικό Εφαρμογών

LAP 16.1 Λογισμικό ανάγνωσης αρχείων pdf ΝΑΙ

LAP 16.2 Λογισμικό συμπίεσης / αποσυμπίεσης αρχείων (π.χ. 7 –zip) ΝΑΙ

LAP 16.3 Λογισμικό Προστασίας από Ιούς – Internet Security. Να προσφέρεται η άδεια χρήσης του, ισχύος τουλάχιστον τριών (3) ετών. Να αναφερθεί το είδος και οι όροι της.

ΝΑΙ

LAP 16.4 Λογισμικό εφαρμογών γραφείου (Επεξεργαστής κειμένου, Λογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις, Βάσεις Δεδομένων, Ηλεκτρονική αλληλογραφία). Το λογισμικό πρέπει να υποστηρίζει πλήρως τα ήδη υπάρχοντα

ΝΑΙ


αρχεία που έχουν αναπτυχθεί με την εφαρμογή Microsoft Office 2007.Να προσφέρεται η άδεια χρήσης του, απεριόριστης χρονικής ισχύος (να αναφερθεί το είδος και οι όροι της)

LAP 17 Εγκατάσταση Λογισμικού Εφαρμογών

LAP 17.1 Εγκατάσταση του προαναφερόμενου λογισμικού εφαρμογών. ΝΑΙ

LAP 18 CD/DVD εκκίνησης – διόρθωσης και εγκατάστασης

LAP 18.1 CD/DVD εκκίνησης – διόρθωσης και εγκατάστασης Λειτουργικού Συστήματος, εγκατεστημένων λογισμικών εφαρμογών και οδηγών συσκευών από «μηδενική βάση» για κάθε φορητό Η/Υ

ΝΑΙ

LAP 19 Επιπλέον Εξαρτήματα / Χαρακτηριστικά

LAP 19.1 Ενσωματωμένη κάμερα ΝΑΙ

LAP 19.2 Εξωτερικό Τροφοδοτικό AC ΝΑΙ

LAP 19.3 Εξωτερικό notebook mouse ΝΑΙ

LAP 19.4 Μέγιστο βάρος (χωρίς παρελκόμενα). Να αναφερθεί ΝΑΙ

LAP 19.5 Τσάντα μεταφοράς ΝΑΙ

LAP 19.6 Ο υποψήφιος προμηθευτής δηλώνει πως σε περίπτωση επιλογής του θα παραδίδει εξοπλισμό που θα περιλαμβάνει εγχειρίδια χρήσης. Τα εγχειρίδια δε θα είναι φωτοτυπίες, μπορούν όμως να είναι εκτυπώσεις από τους επίσημους και μόνο δικτυακούς τόπους των εταιριών κατασκευής.

ΝΑΙ

LAP 19.7 Τα προσφερόμενα συστήματα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. Τα μοντέλα να έχουν ΝΑΙ


ανακοινωθεί τους τελευταίους 6 μήνες.

LAP 19.8 Το σύστημα πρέπει να φέρει το σήμα CE ΝΑΙ

LAP 20 Εγγύηση καλής λειτουργίας

LAP 20.1 Ζητείται εγγύηση τριών (3) ετών προσφερόμενη είτε από τον κατασκευαστή του συστήματος είτε από τον προμηθευτή

ΝΑΙ

LAP 20.2 Για τις πρώτες 30 ημέρες, τυχόν προβλήματα που θα εμφανισθούν στους φορητούς υπολογιστές θα οδηγούν σε άμεση αντικατάστασή τους και όχι επιδιόρθωση.

ΝΑΙ

2.1.4. Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Ασπρόμαυρου εκτυπωτή Laser


ML 1 Γενικά

ML 1.1 Να αναφερθεί η Εταιρεία κατασκευής και μοντέλο ΝΑΙ

ML 2 Δυνατότητες εκτύπωσης

ML 2.1 Ταχύτητα εκτύπωσης ≥ 30 σελ./ λεπτό

ML 2.2 Ανάλυση εκτύπωσης ≥ 1200X1200 dpi

ML 2.4 Σελίδα Α4 ΝΑΙ

ML 2.5 Δυνατότητα εκτύπωσης φακέλων, διαφανειών και ετικετών ΝΑΙ

ML 2.7 Χωρητικότητα προσφερόμενου τροφοδότη χαρτιού (φύλλα) >=250

ML 2.10 Τεχνολογία εκτύπωσης LASER

ML 2.11 Τύπος εκτύπωσης μονόχρωμη NAI



ML 2.12 Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ

ML 7 Άλλα χαρακτηριστικά

ML 7.1 Να αναφερθεί η προσφερόμενη μνήμη ΝΑΙ

ML 7.2 LCD οθόνη ΝΑΙ

ML 7.3 Μηνιαίος κύκλος εργασιών >= 30.000 σελίδες

ML 7.4 Διάρκεια ζωής του toner >= 2000 σελίδες

ML 8 Θύρες σύνδεσης

ML 8.1 USB 2.0 ΝΑΙ

ML 8.3 Θύρα Ethernet ΝΑΙ

ML 9 Λοιπές Απαιτήσεις

ML 9.1 Καλώδιο σύνδεσης με τον υπολογιστή ΝΑΙ

ML 9.2 Να συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης και αντίστοιχο λογισμικό εγκατάστασης. ΝΑΙ

ML 9.3 Προσφερόμενος πρόσθετος αριθμός toner >=3

ML.9.4 Εγγύηση σε έτη ≥ 3

ML.9.5 Η συσκευή θα πρέπει να φέρει το σήμα CE ΝΑΙ

ML 10 Εγκατάσταση

ML 10.1 Στην εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν οι τελευταίοι οδηγοί από τις τοποθεσίες των εταιριών, κατά την ώρα της σύνθεσης, και όχι αυτοί από τα CD.

ΝΑΙ


2.1.5. Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Έγχρωμου εκτυπωτή Inkjet (Α3)

Α/Α Περιγραφή /Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή - Σχόλια

INKA3 1 Γενικά

INKA3 1.1 Να αναφερθεί η Εταιρεία κατασκευής και μοντέλο ΝΑΙ

INKA3 2 Χαρακτηριστικά

INKA3 2.1 Τύπος Τεχνολογίας Inkjet ΝΑΙ

INKA3 2.2 Μέγεθος χαρτιού Α3 ΝΑΙ

INKA3 2.3 Τύποι χαρτιού: Απλό, φάκελοι, διαφάνειες, ετικέτες, χαρτόνι ΝΑΙ

INKA3 2.4 Μέγιστη ταχύτητα βέλτιστης έγχρωμης εκτύπωσης >=30 σελίδες το λεπτό (Α3)

INKA3 2.5 Μέγιστη ταχύτητα βέλτιστης ασπρόμαυρης εκτύπωσης >=30 σελίδες το λεπτό (Α3)

INKA3 2.6 Ποιότητα εκτύπωσης (Έγχρωμη, Βέλτιστη ποιότητα) >=4800 x 1200 dpi

INKA3 2.7 Ποιότητα εκτύπωσης (Ασπρόμαυρη, Βέλτιστη ποιότητα) >=1200 x 1200 dpi

INKA3 2.8 Σύνδεση με θύρα USB ΝΑΙ

INKA3 2.9 Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα Windows: XP. Vista, 7 και την τελευταία έκδοση κατά την ημερομηνία παράδοσης ΝΑΙ

INKA3 2.10 Πλήρης σειρά εγχειριδίων χρήσης στα ελληνικά ΝΑΙ

INKA3 2.11 Πλήρης σειρά προγραμμάτων οδήγησης ΝΑΙ

INKA3 2.12 Εγγύηση κατασκευαστή >= 3 έτη, με πλήρη κάλυψη του κόστους εργασίας, ανταλλακτικών και μεταφορικών από τον Ανάδοχο ΝΑΙ


INKA3 2.13 Καλώδια σύνδεσης με Η/Υ ΝΑΙ

INKA3 2.14 Αριθμός πρόσθετων σετ μελανιών >=2

2.1.6. Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Scanner Α4

Α/Α Περιγραφή/Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή – Σχόλια

SC_A4 1 Γενικά

SC_A4 1.1 Να αναφερθεί η Εταιρεία κατασκευής και μοντέλο ΝΑΙ

SC_A4 2 Χαρακτηριστικά

SC_A4 2.1 Scanner επιτραπέζιος έγχρωμος Α4 ΝΑΙ

SC_A4 2.2 Οπτική ανάλυση >=2400 x 2400 dpi

SC_A4 2.3 Βάθος χρώματος 48bit

SC_A4 2.4 Μέγιστο μέγεθος σάρωσης >= 216 x 279 mm

SC_A4 2.5 Σύνδεση USB

SC_A4 2.6 Αυτόματος τροφοδότης Α4 σελίδων ΝΑΙ

SC_A4 2.7 Σάρωση διπλής όψης ΝΑΙ

SC_A4 2.8 Πρόγραμμα οπτικής ανάγνωσης χαρακτήρων (OCR) που να υποστηρίζει ελληνικούς χαρακτήρες ΝΑΙ

SC_A4 2.9 Συμβατότητα με τα λειτουργικά συστήματα Windows XP, VISTA, 7, και την τελευταία έκδοση κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΝΑΙ

SC_A4 2.10 Πλήρης σειρά εγχειριδίων χρήσης στα ελληνικά ΝΑΙ

SC_A4 2.11 Πλήρης σειρά προγραμμάτων οδήγησης ΝΑΙ



SC_A4 2.12 Καλώδια σύνδεσης με Η/Υ ΝΑΙ

SC_A4 2.13 Εγγύηση >= 3 έτη, με πλήρη κάλυψη του κόστους εργασίας, ανταλλακτικών και μεταφορικών από τον ανάδοχο ΝΑΙ

2.1.7. Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Scanner Α3


SC_A3.1 Γενικά

SC_A3.1.1 Να αναφερθεί η Εταιρεία κατασκευής και μοντέλο ΝΑΙ

SC_A3.2 Χαρακτηριστικά

SC_A3.2.1 Scanner επιτραπέζιος έγχρωμος Α3 ΝΑΙ

SC_A3.2.2 Οπτική ανάλυση >=1200 x 1200 dpi

SC_A3.2.3 Βάθος χρώματος 48bit

SC_A3.2.4 Μέγιστο μέγεθος σάρωσης >= 297 × 420 mm

SC_A3.2.5 Σύνδεση USB

SC_A3.2.6 Πρόγραμμα οπτικής ανάγνωσης χαρακτήρων (OCR) που να υποστηρίζει ελληνικούς χαρακτήρες ΝΑΙ

SC_A3.2.7 Συμβατότητα με τα λειτουργικά συστήματα Windows XP, VISTA, 7, και την τελευταία έκδοση κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΝΑΙ

SC_A3.2.8 Πλήρης σειρά εγχειριδίων χρήσης στα ελληνικά ΝΑΙ

SC_A3.2.9 Πλήρης σειρά προγραμμάτων οδήγησης ΝΑΙ



SC_A3.2.10 Καλώδια σύνδεσης με Η/Υ ΝΑΙ

SC_A3.2.11 Εγγύηση >= 3 έτη, με πλήρη κάλυψη του κόστους εργασίας, ανταλλακτικών και μεταφορικών από τον ανάδοχο ΝΑΙ

2.1.8. Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Βιντεοπροβολέα

Α/Α Περιγραφή/Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή Σχόλια

PJ 1 Γενικά

PJ 1.1 Να αναφερθεί η Εταιρεία κατασκευής και μοντέλο ΝΑΙ

PJ 2 Χαρακτηριστικά

PJ 2.1 Να αναφερθεί η τεχνολογία κατασκευής (LCD , DLP) NAI

PJ 2.2 Πραγματική ανάλυση εικόνας (native resolution) >= 1024 X 768

PJ 2.3 Φωτεινότητα >= 2500 ANSI Lumens

PJ 2.4 Λόγος αντίθεσης >= 500:1

PJ 2.5 Λυχνία >= 180W

PJ 2.6 Οικονομική λειτουργία ΝΑΙ

PJ 2.7 Χρόνος ζωής λυχνίας σε κανονική λειτουργία >=2000 ώρες

PJ 2.8 Zoom/Focus ΝΑΙ

PJ 2.9 Να αναφερθεί η διαγώνιος προβολής ΝΑΙ

PJ 2.10 Λόγος πλευρών εικόνας συμβατός με λόγο πλευρών του προσφερόμενου διαδραστικού πίνακα ΝΑΙ


PJ 2.11 Μέγεθος προβολής καλύπτει ολόκληρη την ενεργή επιφάνεια του προσφερόμενου διαδραστικού πίνακα ΝΑΙ

PJ 2.12 Να αναφερθεί η απόσταση προβολής ΝΑΙ

PJ 2.13 Διόρθωση κατακόρυφης τραπεζοειδούς παραμόρφωσης (vertical keystone correction) ΝΑΙ

PJ 2.14 Σύνδεση με υπολογιστή: PC, MAC ΝΑΙ

PJ 2.15 Σύνδεση με video: PAL, SECAM, NTSC ΝΑΙ

PJ 2.16Διαθέσιμες Είσοδοι / Έξοδοι: D-15sub, S-Video. Να προσφερθούν τα αντίστοιχα καλώδια

ΝΑΙ

PJ 2.17 Ασύρματο τηλεχειριστήριο ελέγχου βιντεοπροβολέα ΝΑΙ

PJ 2.18 Καλώδιο τροφοδοσίας ΝΑΙ

PJ 2.19 Βάρος ≤ 5 Kgr ΝΑΙ

PJ 2.20 Τσάντα μεταφοράς ΝΑΙ

PJ 2.21 Ελληνικό βιβλίο Οδηγιών χρήσεως και συντήρησης ΝΑΙ

PJ 2.22 Εγγύηση σε έτη (εξαιρείται η λυχνία) ≥ 3

PJ 2.23 Η συσκευή θα πρέπει να φέρει το σήμα CE ΝΑΙ

PJ 2.24 Εφεδρική λυχνία >=1

2.1.9. Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Οθόνης προβολής με τρίποδο

Α/Α Περιγραφή/Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή Σχόλια

SCR 1 Γενικά

SCR 1.1 Να αναφερθεί η Εταιρεία κατασκευής και μοντέλο ΝΑΙ


SCR 2 Χαρακτηριστικά

SCR 2.1 Οθόνη λευκή ματ ανακλαστική, τυλιγόμενη σε ρολό ΝΑΙ

SCR 2.2 Τρίποδο στήριξης ΝΑΙ

SCR 2.3 Εμβαδόν 1,8 m Χ 1,8 m ή περισσότερο ΝΑΙ

SCR 2.4Η συσκευή πρέπει να έχει Βιβλίο Οδηγιών χρήσεως και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα ΝΑΙ

SCR 2.5 Εγγύηση σε έτη ≥ 3

2.1.10. Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Διαδραστικού Πίνακα (Interactive Whiteboard)

Α/Α Περιγραφή /Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή Σχόλια

IWB 1 Γενικά

IWB 1.1 Να αναφερθεί η Εταιρεία κατασκευής και μοντέλο ΝΑΙ

IWB 2 Χαρακτηριστικά

IWB 2.1 Εμπρόσθιας προβολής ΝΑΙ

IWB 2.2 Ονομαστική Διαγώνιος ≥ 76’’

IWB 2.3 Ανάλυση ενεργού περιοχής ≥ 4000 x 4000

IWB 2.4 Ιδιαίτερα σκληρή και ανθεκτική επιφάνεια, που να τεκμηριώνεται από ανάλογης διάρκειας εγγύηση για την επιφάνεια γραφής ΝΑΙ

IWB 2.5 Χρήση μαρκαδόρων λευκού πίνακα (dry-erase markers) ΝΑΙ

IWB 2.6 χρήση μαρκαδόρων πίνακα σημειώσεων (flip chart markers) ΝΑΙ

IWB 2.7 Καθαρισμός με στεγνό πανί ή νερό ΝΑΙ

IWB 2.8 Λειτουργία με χρήση ενεργού γραφίδας ή με το δάκτυλο ή οποιοδήποτε ΝΑΙ


αντικείμενο

IWB 2.9 Η λειτουργία του διαδραστικού πίνακα δεν επηρεάζεται από την άμεση πρόσπτωση ηλιακού φωτός ΝΑΙ

IWB 2.10 Η λειτουργία του διαδραστικού πίνακα δεν επηρεάζεται από λαμπτήρες φθορισμού ΝΑΙ

IWB 2.11 Δυνατότητα ανάρτησης σε σταθερό σημείο του τοίχου ΝΑΙ

IWB 2.12 Τροχήλατη βάση ΝΑΙ

IWB 2.13 Η συσκευή θα πρέπει να φέρει το σήμα CE ΝΑΙ

IWB 3 Συνοδευτικά Υλικού

IWB 3.1 Ελληνικά εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας του διαδραστικού πίνακα και του συνοδευτικού λογισμικού λειτουργίας του, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (π.χ. CD, DVD)

ΝΑΙ

IWB 3.2 Τελευταίες εκδόσεις των απαραίτητων αρχείων για την εγκατάσταση (οδηγοί συσκευών κ.λπ.) σε ηλεκτρονικό μέσο (π.χ. CD, DVD) ΝΑΙ

IWB 3.3 Απαραίτητα εξαρτήματα (σετ μαρκαδόρων κ.α.) και καλώδια για διασύνδεση, εγκατάσταση και λειτουργία του διαδραστικού πίνακα ΝΑΙ

IWB 4 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

IWB 4.1 Ζητείται εγγύηση καλής λειτουργίας 3 ετών για το σύνολο του υλικού και λογισμικού του διαδραστικού πίνακα ΝΑΙ

IWB 4.2 Ειδικά η επιφάνεια του διαδραστικού πίνακα θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 15 ετών, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του διαδραστικού πίνακα

ΝΑΙ

IWB 5 Λογισμικό Διαδραστικού Συστήματος

IWB 5.1 Δημιουργία νέας σελίδας, διαγραφή, μετακίνηση σελίδας ΝΑΙ

IWB 5.2 Μετάβαση σε επόμενη / προηγούμενη / επιλεγμένη σελίδα ΝΑΙ

IWB 5.3 Δυνατότητα ενεργοποίησης λειτουργίας διπλού κλικ ποντικιού ΝΑΙ


IWB 5.4 Δυνατότητα ενεργοποίησης λειτουργίας δεξιού κλικ ποντικιού ΝΑΙ

IWB 5.5 Drag and drop αντικειμένου ΝΑΙ

IWB 5.6 Αντιγραφή – αποκοπή – επικόλληση αντικειμένου ΝΑΙ

IWB 5.7 Περιστροφή αντικειμένου, αλλαγή μεγέθους, διαγραφή αντικειμένου ΝΑΙ

IWB 5.8 Ομαδοποίηση αντικειμένων ΝΑΙ

IWB 5.9 Επιλογή χρώματος, πάχους, στυλ (συνεχόμενη, διακεκομμένη κ.λπ.) γραμμής ΝΑΙ

IWB 5.10 Επιλογή είδους γραφίδας (μολύβι, πινέλο κ.λπ.) ΝΑΙ

IWB 5.11 Επιλογή μεγέθους «γόμας» ΝΑΙ

IWB 5.12 Συλλογή με γεωμετρικά σχήματα ΝΑΙ

IWB 5.13 Επιλογή χρώματος σχήματος, εφέ γεμίσματος σχήματος ΝΑΙ

IWB 5.14 Δημιουργία πίνακα κειμένου ΝΑΙ

IWB 5.15 Υπέρθεση γραμμών, σχημάτων κ.λπ. σε τρίτες εφαρμογές (annotation) ΝΑΙ

IWB 5.16 Εικονικό πληκτρολόγιο με υποστήριξη ελληνικών ΝΑΙ

IWB 5.17 Διαμόρφωση κειμένου που εισάγεται από εικονικό πληκτρολόγιο ΝΑΙ

IWB 5.18 Αποθήκευση περιεχομένου διαδραστικού πίνακα σε αρχεία εικόνας ΝΑΙ

IWB 5.19 Εισαγωγή δεδομένων από αρχεία: MS office, εικόνας και βίντεο ΝΑΙ

IWB 5.20 Μεγέθυνση / σμίκρυνση περιεχομένου διαδραστικού πίνακα (zoom in – zoom out) ΝΑΙ

IWB 5.21 Ελληνική διεπαφή χρήστη (ελληνικά μενού, μηνύματα, βοήθεια κ.λπ.) ΝΑΙ

IWB 5.22 Να μπορεί να εγκατασταθεί σε λειτουργικά συστήματα MS Windows XP, Vista, 7 και στην τελευταία έκδοση κατά την ημερομηνία παράδοσης ΝΑΙ

IWB 5.23 Δυνατότητα εγκατάστασης (άδειες χρήσης) σε όλα τα PC και τα Laptop που προσφέρονται στο Τμήμα 2 της προκήρυξης. ΝΑΙ

IWB 5.24 Προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας (αποσφαλμάτωση, δωρεάν νέες ΝΑΙ


εκδόσεις) για 3 έτη από την οριστική παραλαβή.

2.1.11. Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών ΦΑΞ

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή Σχόλια

FAX 1 Γενικά

FAX 1.1 Να αναφερθεί η Εταιρεία κατασκευής και μοντέλο ΝΑΙ

FAX 2 Χαρακτηριστικά

FAX 2.1 Μέθοδος Εκτύπωσης Laser ΝΑΙ

FAX 2.2 Ταχύτητα Εκτύπωσης >= 15 σελίδες/λεπτό

FAX 2.3 Διαχείριση Χαρτιού A4 ΝΑΙ

FAX 2.4 Copy/print Resolution 600x600 dpi ΝΑΙ

FAX 2.5 Τηλεφωνικός Κατάλογος >=100 επαφές

FAX 2.6 Οθόνη LCD ΝΑΙ

FAX 2.7 Δυνατότητα Διαδοχικής Πολλαπλής Αποστολής >= 20

FAX 2.8 Συμβατότητα ITU-T GROUP3 ΝΑΙ

FAX 2.9 Ταχύτητα Σύνδεσης 33.6 Kbps ΝΑΙ

FAX 2.10 Μνήμη εγγράφων >= 200 σελίδες

FAX 2.11 Χωρητικότητα Χαρτιού >=200

FAX 2.12 Τροφοδότης Εγγράφων >= 20

FAX 2.13 Λειτουργία Ανάκτησης ΝΑΙ

FAX 2.14 Φωτοαντιγραφικό ΝΑΙ

FAX 2.15 Ανταλλακτικά toner >=4


FAX 2.16 Ανταλλακτικά drum >=1

2.1.12. Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Φωτοαντιγραφικού μηχανήματος


COP 1 Γενικά

COP 1.1 Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής και το μοντέλο ΝΑΙ

COP 2 Χαρακτηριστικά

COP 2.1 Καινουργές, επιδαπέδιο, ψηφιακό φωτοαντιγραφικό, Laser (ηλεκτροστατική μεταφορά σε ξηρογραφικό κοινό χαρτί) ΝΑΙ

COP 2.2 Μέγεθος Πρωτοτύπων A3, A4

COP 2.3 Ταχύτητα αντιγραφής >=25 ασπρόμαυρα αντίγραφα Α4/λεπτό

COP 2.4 Φόρτος εργασίας >= 10.000 αντίγραφα ανά μήνα

COP 2.5 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

COP 2.6 Μνήμη RAM >= 256MB

COP 2.7 Ανάλυση αντιγραφής >= 600 x600dpi

COP 2.8 Διαβαθμίσεις του γκρι >=256

COP 2.9 Επιλογές αντιγράφωνΑυτόματος τροφοδότης,Εκτύπωση 1 σε 1, 1 σε 2, 2 σε 2 (διπλή όψη αντιγράφων)ΣυρραφήBy pass για τροφοδοσία απλών και ειδικών φύλλων (π.χ. κανονικό χαρτί, διαφάνειες, χοντρό χαρτί κτλ)

ΝΑΙ


COP 2.10 Zoom 25%-400%

COP 2.11 Χωρητικότητα κασετών χαρτιούΤουλάχιστον μία κασέτα των 500 φύλλων Α4 και μία Α3 με αυτόματη εναλλαγή

ΝΑΙ

COP 2.12 Χειριστήριο λειτουργιώνΟθόνη αφήςΚωδικοί πρόσβασηςΜετρητής αντιγράφων

ΝΑΙ

COP 2.13 Σύνδεση δικτύου 10/100 Ethernet

COP 2.14 Παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας για το μηχάνημα και για όλα τα μέρη του μηχανήματος δίχως εξαιρέσεις. >=3


Πίνακες συμμόρφωσης Τμήμα 3: Πακέτα Λογισμικού (S/W)





Τα προσφερόμενα Πακέτα Λογισμικού θα πρέπει να προέρχεται από κατασκευαστές με πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή αντίστοιχη. Επίσης, είναι επιθυμητό και θα ληφθεί υπ’ όψιν κατά την αξιολόγηση, οι ίδιοι υποψήφιοι προμηθευτές των Πακέτων Λογισμικού να είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο 9001 ή αντίστοιχο. Τα εν λόγω πιστοποιητικά του κατασκευαστή θα πρέπει να κατατεθούν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά του διαγωνισμού κατά την υποβολή της προσφοράς. Τα πιστοποιητικά των προμηθευτών, εφόσον υπάρχουν, θα κατατεθούν μαζί με την Τεχνική Προσφορά.

Τα προσφερόμενα Πακέτα Λογισμικού πρέπει υποχρεωτικά να είναι η τελευταία έκδοση της σειράς τους, να υπάρχει η άδεια χρήσης τους απεριόριστης χρονικής ισχύος (εκτός και αν αναφέρεται αλλιώς κι όπου αναφέρεται). Να υπάρχει, υποχρεωτικά, η δυνατότητα επανεγκατάστασης οποιουδήποτε από τα εγκατεστημένα λογισμικά με απλή διαδικασία, χρησιμοποιώντας τα προσφερόμενα απαραίτητα μέσα εγκατάστασης (CD/DVD ROM)

Τα Πακέτα Λογισμικού πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται, από εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης στην ελληνική γλώσσα και στην περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν υπάρχει στην αγγλική.

3.1. Συγκεντρωτικός πίνακας προσφερόμενων πακέτων Λογισμικού (S/W)


1 DIC Λογισμικό Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Ορθογραφικό – Ερμηνευτικό) 90

2 TRA Λογισμικό Μετάφρασης από Ελληνικά σε Αγγλικά. 40



3 PGE Λογισμικό Σελιδοποίησης 1

4 PDF Λογισμικό Δημιουργίας και Διαχείρισης αρχείων PDF 1

5 INT Λογισμικό Δημιουργίας και Διαχείρισης Ιστοσελίδων 1

6 EBK Λογισμικό Δημιουργίας και Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου 1

7 IMG Λογισμικό Επεξεργασίας Εικόνας 1


3.2. Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Λογισμικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Ορθογραφικό – Ερμηνευτικό)


Χαρακτηριστικά

DIC1 Πλήρης συμβατότητα με τα ήδη χρησιμοποιούμενα από την Υπηρεσία μας Λειτουργικά Συστήματα MS Windows XP, VISTA, 7. ΝΑΙ

DIC2 Να συνοδεύεται από πλήρη τεκμηρίωση (σε έντυπη μορφή ή σε CD/DVD ROM). ΝΑΙ

DIC3 Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα μέσα εγκατάστασης (CD/DVD ROM), οδηγίες εγκατάστασης κλπ. ΝΑΙ

DIC4 Το λογισμικό θα είναι εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σε όλες τις μονάδες (συστήματα Η/Υ, φορητοί υπολογιστές) που προσφέρονται στο Τμήμα 2 της προκήρυξης.

ΝΑΙ


3.3. Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Λογισμικού Μετάφρασης από Ελληνικά σε Αγγλικά


TRA1 Οι απαιτήσεις του λογισμικού να ικανοποιούνται από τις προδιαγραφές του υλικού των προσφερόμενων στο Τμήμα 2 συστημάτων Η/Υ και φορητών υπολογιστών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του.

ΝΑΙ

TRA2 Μετάφραση ελληνικών σε αγγλικά και αντιστρόφως. ΝΑΙ

TRA3 Δυνατότητα ενσωμάτωσης γλωσσολογικών και συντακτικών κανόνων καθώς και νέων λέξεων και εκφράσεων. ΝΑΙ

TRA4 Δυνατότητα μετάφρασης των ιστοσελίδων του Διαδικτύου και των υπερσυνδέσμων τους μέσα από τον Internet Explorer ή και τον Mozilla Firefox. ΝΑΙ

TRA5 Πλήρης συμβατότητα με τα ήδη χρησιμοποιούμενα από την Υπηρεσία μας Λειτουργικά Συστήματα MS Windows XP, VISTA, 7. ΝΑΙ

TRA6 Να συνοδεύεται από πλήρη τεκμηρίωση (σε έντυπη μορφή ή σε CD/DVD ROM). ΝΑΙ

TRA7 Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα μέσα εγκατάστασης (CD/DVD ROM), οδηγίες εγκατάστασης κλπ. ΝΑΙ

3.4. Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών Λογισμικού Σελιδοποίησης



PGE1 Οι απαιτήσεις του λογισμικού να ικανοποιούνται από τις προδιαγραφές του υλικού των προσφερόμενων στο Τμήμα 2 συστημάτων Η/Υ και φορητών υπολογιστών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του.

ΝΑΙ

PGE2 Λογισμικό σελιδοποίησης και σχεδιασμού εγγράφων, με δυνατότητα εκτύπωσης ή διαδικτυακής διανομής του παραγόμενου υλικού. ΝΑΙ

PGE3 Δυνατότητα δημιουργίας διαδραστικών PDF εγγράφων που να περιλαμβάνουν βίντεο και ήχο. ΝΑΙ

PGE4 Πλήρης συμβατότητα με τα ήδη χρησιμοποιούμενα από την Υπηρεσία μας Λειτουργικά Συστήματα MS Windows XP, VISTA, 7. ΝΑΙ

PGE5 Να συνοδεύεται από πλήρη τεκμηρίωση (σε έντυπη μορφή ή σε CD/DVD ROM). ΝΑΙ

PGE6 Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα μέσα εγκατάστασης (CD/DVD ROM), οδηγίες εγκατάστασης κλπ. ΝΑΙ

3.5. Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών Λογισμικού Δημιουργίας και Διαχείρισης αρχείων PDF


PDF1 Οι απαιτήσεις του λογισμικού να ικανοποιούνται από τις προδιαγραφές του υλικού των προσφερόμενων στο Τμήμα 2 συστημάτων Η/Υ και φορητών υπολογιστών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του.

ΝΑΙ

PDF2 Δημιουργία pdf εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μετατροπής εγγράφων από τη σουίτα γραφείου της Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, Publisher), με το πάτημα ενός πλήκτρου.

ΝΑΙ


PDF3 Σάρωση και μετατροπή εκτυπωμένων εγγράφων σε PDF με δυνατότητα διόρθωσης λαθών και εύρεσης κειμένου στο σαρωμένο έγγραφο. ΝΑΙ

PDF4 Επεξεργασία pdf αρχείων και γρήγορη εξαγωγή τους σε έγγραφα κειμένου ή λογιστικά φύλλα (πχ Word, Excel). Η επεξεργασία θα γίνεται απευθείας στο έγγραφο.

ΝΑΙ

PDF5 Δυνατότητα συνδυασμού πολλών τύπων αρχείων (ήχου, βίντεο κλπ.) σε ένα χαρτοφυλάκιο. ΝΑΙ

PDF6 Δημιουργίας διαδραστικών φορμών, για τη συλλογή στοιχείων γρήγορα και με ακρίβεια, ΝΑΙ

PDF7 Πλήρης συμβατότητα με τα ήδη χρησιμοποιούμενα από την Υπηρεσία μας Λειτουργικά Συστήματα MS Windows XP, VISTA, 7. ΝΑΙ

PDF8 Να συνοδεύεται από πλήρη τεκμηρίωση (σε έντυπη μορφή ή σε CD/DVD ROM). ΝΑΙ

PDF9 Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα μέσα εγκατάστασης (CD/DVD ROM), οδηγίες εγκατάστασης κλπ. ΝΑΙ

3.6. Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Λογισμικού Δημιουργίας και Διαχείρισης Ιστοσελίδων


INT1 Οι απαιτήσεις του λογισμικού να ικανοποιούνται από τις προδιαγραφές του υλικού των προσφερόμενων στο Τμήμα 2 συστημάτων Η/Υ και φορητών υπολογιστών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του.

ΝΑΙ


INT2 Υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου(CMS), όπως WordPress, Joomla, και Drupal. ΝΑΙ

INT3 Απευθείας πρόσβαση στα αρχεία που σχετίζονται με μια ιστοσελίδα, ακόμα και για δυναμικές σελίδες. ΝΑΙ

INT4 Δυνατότητα ακριβών προεπισκοπήσεων δυναμικών εφαρμογών. ΝΑΙ

INT5 Υποστήριξη CSS (Cascading Style Sheets). ΝΑΙ

INT6 Πλήρης συμβατότητα με το ήδη χρησιμοποιούμενο από την Υπηρεσία μας λογισμικό Adobe Dreamweaver σε περιβάλλον MS Windows XP, VISTA, 7. ΝΑΙ

INT7 Να συνοδεύεται από πλήρη τεκμηρίωση (σε έντυπη μορφή ή σε CD/DVD ROM). ΝΑΙ

INT8 Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα μέσα εγκατάστασης (CD/DVD ROM), οδηγίες εγκατάστασης κλπ. ΝΑΙ

3.7. Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Λογισμικού Δημιουργίας και Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου


EBK1 Οι απαιτήσεις του λογισμικού να ικανοποιούνται από τις προδιαγραφές του υλικού των προσφερόμενων στο Τμήμα 2 συστημάτων Η/Υ και φορητών υπολογιστών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του.

ΝΑΙ

EBK2 Λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης ηλεκτρονικού βιβλίου e-book, με δυνατότητα εύκολης εγκατάστασης, χρήσης και ανεξαρτησία από άλλα λογισμικά (πχ PHP, ASP, mySQL κ.α.)

ΝΑΙ

EBK3 Υποστήριξη αυτόματης δημιουργίας e-book από αρχεία τύπου pdf, με δυνατότητες εισαγωγής συνδέσμων, thumbnails, bookmarks και πίνακα περιεχομένων.

ΝΑΙ


EBK4 Δυνατότητα εκτύπωσης σελίδων, μεταφόρτωσης του pdf αρχείου (από το οποίο δημιουργήθηκε το e-book), αναζήτησης κειμένου. ΝΑΙ

EBK5 Εφέ παρουσίασης ξεφυλλίσματος ("γύρισμα" σελίδων σαν κανονικό βιβλίο). ΝΑΙ

EBK6 Πλήρης συμβατότητα με τα ήδη χρησιμοποιούμενα από την Υπηρεσία μας Λειτουργικά Συστήματα MS Windows XP, VISTA, 7. ΝΑΙ

EBK7 Να συνοδεύεται από πλήρη τεκμηρίωση (σε έντυπη μορφή ή σε CD/DVD ROM). ΝΑΙ

EBK8 Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα μέσα εγκατάστασης (CD/DVD ROM), οδηγίες εγκατάστασης κλπ. ΝΑΙ

3.8. Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Λογισμικού Επεξεργασίας Εικόνας


IMG1

Οι απαιτήσεις του λογισμικού να ικανοποιούνται από τις προδιαγραφές του υλικού των προσφερόμενων στο Τμήμα 2 συστημάτων Η/Υ και φορητών υπολογιστών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του.

ΝΑΙ

IMG2

Πλήρης συμβατότητα με το ήδη χρησιμοποιούμενο από την Υπηρεσία μας λογισμικό Adobe Photoshop σε περιβάλλον MS Windows XP, VISTA, 7. ΝΑΙ

IMG3

Να συνοδεύεται από πλήρη τεκμηρίωση (σε έντυπη μορφή ή σε CD/DVD ROM). ΝΑΙ

IMG4

Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα μέσα εγκατάστασης (CD/DVD ROM), οδηγίες εγκατάστασης κλπ. ΝΑΙ


Πίνακες συμμόρφωσηςΕγγύηση καλής λειτουργίας - Συντήρηση – Υποστήριξη

Προγραμματισμός υλοποίησης του Έργου





4.1 Πίνακας Συμμόρφωσης για την συντήρηση και υποστήριξη του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού


1 Τμήμα 1. Δίκτυο Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης

1.1 Παροχή δωρεάν συντήρησης / υποστήριξης του λογισμικού του Συστήματος κατ’ ελάχιστο για τρία (3) έτη μετά την οριστική παραλαβή που περιλαμβάνει: Διόρθωση σφαλμάτων στην εφαρμογή (bug fixing) Εντοπισμό αιτιών βλαβών / δυσλειτουργιών και αποκατάσταση Παροχή άμεσης βοήθειας (Helpdesk) μέσω τηλεφωνικής υποστήριξης, Fax και

email κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της Αναθέτουσας Αρχής

ΝΑΙ

1.2 Ο εξοπλισμός του συστήματος θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας κατ’ ελάχιστο για τρία (3) έτη σύμφωνα με τις απαιτούμενες υπηρεσίες και όρους συντήρησης που αναφέρονται στο Β’ Μέρος της προκήρυξης).

ΝΑΙ

2 Τμήμα 2. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός & Τμήμα 3. Πακέτα λογισμικού (S/W)

2.1 Κάθε τεμάχιο από τον προσφερόμενο εξοπλισμό και τα πακέτα λογισμικού πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας (αποκατάσταση βλαβών, ανωμαλιών και δυσλειτουργιών και την αντικατάσταση προβληματικών εξαρτημάτων) για τρία (3) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία της οριστικής παράδοσης.

ΝΑΙ

3 Υποχρεώσεις για όλα τα Τμήματα



3.1 Χρόνος απόκρισης σε βλάβες: Η ανταπόκριση (παρουσία) του Αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να είναι εντός 24 ωρών (δεν συμπεριλαμβάνονται οι μη εργάσιμες ημέρες) από την αναγγελία της.

ΝΑΙ

3.2 Χρόνος αποκατάστασης βλαβών: Η αποκατάσταση της βλάβης ή δυσλειτουργίας θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε 48 ώρες από την αναγγελία της. ΝΑΙ

3.3 Στο κόστος συντήρησης περιλαμβάνονται όλα τα παράπλευρα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και αμοιβής προσωπικού, που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητα για τη διόρθωση του αντίστοιχου προβλήματος

ΝΑΙ

4.2 Πίνακας Συμμόρφωσης για τον προγραμματισμό υλοποίησης του Έργου


1Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης με κύριο άξονα την έναρξη των παραδόσεων το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Κατά το διάστημα αυτό ο Ανάδοχος σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση του Έργου.

ΝΑΙ

2Η παράδοση του εξοπλισμού για το τμήμα 1, του εξοπλισμού και των πακέτων λογισμικού για τα τμήματα 2 και 3 θα ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΝΑΙ

3 Η ολοκλήρωση της παράδοσης του τμήματος 1 θα γίνει το πολύ σε διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. ΝΑΙ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ:

ΣΥΜΒΑΣΗ


Σ Υ Μ Β Α Σ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ


GR 153 41, Αγία Παρασκευή

ΑΤΤΙΚΗ

Αγία Παρασκευή, ηη-μμ-2011

Αριθ. Πρωτ. 9999

Για την

«Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της πράξης»

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της ενταγμένης Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών», η οποία χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή

Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Κωδικός ΟΠΣ: 295450

Κωδικός ΣΑΕ: 2010ΣΕ04580066


Στην Αγία Παρασκευή σήμερα την .................... 2011 και στην έδρα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Μεσογείων 396 Τ.Κ. 15341, Αγία Παρασκευή,

Μεταξύ των:

αφενός μεν του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ./Π.Ι., όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κλήμη Γ. Ναυρίδη, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που εδρεύει στην Αθήνα, Μεσογείων 396, Τ.Κ. 15341, Αγία Παρασκευή (στο εξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή») και του υπευθύνου της Πράξης με τίτλο: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών» (Κωδ. ΟΠΣ 295450) κ. Χρήστο Δούκα Αντιπρόεδρο του Π.Ι.,

και αφετέρου……………………………………, που εδρεύει στ…………………, ………………………..και εκπροσωπείται νόμιμα από…………………………………………….., (στο εξής καλούμεν…… «Ανάδοχος»)

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ επικυρώνοντας με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, όσα περιγράφονται παρακάτω:

Άρθρο 1 – Αντικείμενο της Σύμβασης

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κατόπιν της υπ. Αριθμ. 11279/28-7-2010 απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ) – ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ. 295450 που είναι ενταγμένη στην Κατηγορία Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ) – ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» με τίτλο Πράξης: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ) – ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωντικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π. – ΕΔ.Β.Μ και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1930/22-2-2011 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 3 με τίτλο «Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της πράξης» της ως άνω Πράξης και την από …………………………… Προσφορά του Αναδόχου, οι οποίες είναι δεσμευτικές, εκτός εάν ρητά συμφωνείται κάτι διαφορετικό με βάση την παρούσα Σύμβαση και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. …………………… Απόφασης Ανάθεσης του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ι. και της υπ’ αριθμ. ………………… πράξης της Επιτροπής Ερευνών του Π.Ι., αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει του Έργο με τίτλο: «Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της πράξης»

Συγκεκριμένα:

1.1 Αντικείμενο του Έργου

Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η ανάπτυξη Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης και η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και πακέτων λογισμικού, όπως αυτά προδιαγράφονται στην από ηη/μμ/εε Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με Αρ. Πρωτοκόλλου …./ηη/μμ/εε της Αναθέτουσας Αρχής για το Υποέργο με τίτλο «Δημιουργία δικτύου


επικοινωνίας και στήριξης της πράξης» της Πράξης με τίτλο: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ) – ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» που είναι ενταγμένη …………………………….. και στην από ηη/μμ/εε με αρ. πρωτ. …………… σχετική προσφορά του Αναδόχου που είναι δεσμευτικές εκτός εάν ρητά συμφωνείται κάτι διαφορετικό με βάση την παρούσα Σύμβαση.

Αναλυτικότερα,

Κύριος σκοπός του Έργου είναι να υποστηρίξει τα πρόσωπα (εμπειρογνώμονες, συντονιστές, διαχειριστές, κ.α) που θα εργασθούν στη διάρκεια της συγγραφής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών διευκολύνοντας την μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία, αλλά και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές κ.α.) στη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής των νέων προγραμμάτων σπουδών συμβάλλοντας στη διάχυση του περιεχομένου του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού και στην επίλυση εκπαιδευτικών ζητημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του προγράμματος.

Το όλο Έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω τρία τμήματα:




1.2 Υπηρεσίες Αναδόχου & Παραδοτέα

Οι προσφερόμενες Υπηρεσίες και τα Παραδοτέα περιγράφονται αναλυτικά, ως ακολούθως:


Η ολοκλήρωση του Τμήματος 1 απαιτεί:

την προμήθεια, εγκατάσταση στον τόπο ………………………….. και πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού που απαιτείται για το Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης. Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει:

Α/Α Εξοπλισμός για τη λειτουργία του Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης

Ποσότητα


2. Συγκρότημα αποθήκευσης δεδομένων (Storage) 1

3. Οπτικό Switch 1



την ανάπτυξη του Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης. Δηλαδή την προμήθεια των απαραίτητων εφαρμογών (λογισμικών), την εγκατάσταση, την παραμετροποίηση και την επιχειρησιακή λειτουργία τους στον προηγούμενο εξοπλισμό. Τα προσφερόμενα λογισμικά είναι:

Α/Α Λογισμικά για τη λειτουργία του Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης

Ποσότητα

1.

2.

3.

4.

την εκπαίδευση 5 ατόμων που θα αναλάβουν τη διαχείριση του Δικτύου Επικοινωνίας, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Οι διαχειριστές που θα επιλεγούν από την Αναθέτουσα Αρχή, θα έχουν γνώσεις πληροφορικής και σχετική εμπειρία στη διαχείριση ανάλογων συστημάτων.

Συγκεντρωτικά για το Τμήμα 1 του Έργου προσφέρονται:

Α/Α Περιγραφή Αξία χωρίς ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) Αξία με ΦΠΑ (€)

1 Λογισμικά Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης

2 Εξοπλισμός Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης

3 Εργασίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης εξοπλισμού και λογισμικών

4 Εκπαίδευση




Συγκεντρωτικά ο προσφερόμενος εξοπλισμός του Τμήματος 2 είναι:

Α/Α Κωδικός Προϊόν / Υπηρεσία Κατασκευαστής Ποσότητα Αξία χωρίς ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ

(€)

Συνολική Αξία με ΦΠΑ

(€)

1. PC Σύστημα Η/Υ 50

2. LAP Φορητός Υπολογιστής 40

3. ML Ασπρόμαυρος εκτυπωτής Laser 3

4. INKA3 Έγχρωμος εκτυπωτής Inkjet (Α3) 2



7. PJ Βιντεοπροβολέας 5

8. SCR Οθόνη προβολής με τρίποδο 5

9. IWBΔιαδραστικός Πίνακας (Interactive Whiteboard)

1

10. FAX ΦΑΞ 3

11. COP Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα 2




Συγκεντρωτικά τα προσφερόμενα πακέτα λογισμικού του Τμήματος 3 είναι:

Α/Α Κωδικός Προϊόν / Υπηρεσία Κατασκευαστής Ποσότητα Αξία χωρίς ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ

(€)

Συνολική Αξία με ΦΠΑ

(€)

1. DIC

Λογισμικό Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Ορθογραφικό – Ερμηνευτικό)

90

2. TRAΛογισμικό Μετάφρασης από Ελληνικά σε Αγγλικά.

40

3. PGE Λογισμικό Σελιδοποίησης 1

4. PDF

Λογισμικό Δημιουργίας και Διαχείρισης αρχείων PDF

1

5. INT

Λογισμικό Δημιουργίας και Διαχείρισης Ιστοσελίδων

1

6. EBK

Λογισμικό Δημιουργίας και Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου

1

7. IMG Λογισμικό Επεξεργασίας Εικόνας 1


Υπηρεσίες Συντήρησης – Υποστήριξης

Οι υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης που προσφέρει ο Ανάδοχος έχουν διάρκεια τριών (3) ετών και περιλαμβάνουν :

α. Γενικές υπηρεσίες:

Παροχή άμεσης βοήθειας (Helpdesk) μέσω τηλεφωνικής υποστήριξης, Fax και email κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της Αναθέτουσας Αρχής.


Κάθε αναγκαία τροποποίηση ή προσθήκη ή αντικατάσταση του εξοπλισμού ή λογισμικού, για να καλυφθεί ενδεχόμενη απόκλιση από τις προδιαγραφές των προσφερόμενων προϊόντων με σκοπό να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία.

Κάθε αναγκαία αντικατάσταση ή επισκευή σε οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερόμενου εξοπλισμού που παρουσιάζει πρόβλημα, για όλο το διάστημα της εγγύησης.

Την καλή λειτουργία όλων των διασυνδέσεων και την έγκαιρη αποκατάσταση τυχόν δυσλειτουργιών

Την ανταπόκριση (παρουσία) του Αναδόχου σε περίπτωση βλάβης εντός 24 ωρών (δεν συμπεριλαμβάνονται οι μη εργάσιμες ημέρες) από την αναγγελία της.

Την αποκατάσταση της βλάβης ή δυσλειτουργίας μέσα σε 48 ώρες από την αναγγελία της.

β. Για το προσφερόμενο λογισμικό του Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης:

Διόρθωση σφαλμάτων (bug fixing) Εντοπισμό αιτιών βλαβών/δυσλειτουργιών και αποκατάσταση Παροχή και εγκατάσταση νέων εκδόσεων των προσφερόμενων λογισμικών (releases &

versions)

γ. Για το σύνολο του προσφερόμενου λογισμικού

Ενημέρωση και παροχή λογισμικού αποκατάστασης σφαλμάτων (patches, updates, service packs)

Την αποκατάσταση λαθών (bugs) του προσφερόμενου System S/W (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή)

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

δ. Για το σύνολο του προσφερόμενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού ο Ανάδοχος εγγυάται, ανεξάρτητα από όσα αναφέρονται στην Τεχνική του προσφορά και τα ακόλουθα:

Την αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού. Την παροχή όλων των σχετικών με την τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών και όποια

ανταλλακτικά απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του (εξαιρούνται τα αναλώσιμα). Την επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάζει προβλήματα

λειτουργίας. Την αποκατάσταση βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας όλου του προσφερόμενου

εξοπλισμού. Την παροχή βοήθειας για βελτιστοποίηση (Tuning) του εξοπλισμού. Την ύπαρξη αποθεμάτων ανταλλακτικών των συστημάτων που προβλέπονται από τον

κατασκευαστή στον Ελληνικό χώρο. Την αναγκαία προληπτική συντήρηση, διάγνωση βλάβης / λάθους και αποκατάσταση

βλάβης / λάθους.


Στην εγγύηση ή στην συντήρηση, δεν περιλαμβάνονται: Φθορές του εξοπλισμού και του λογισμικού από κακόβουλες ενέργειες ή ατύχημα Φθορές οφειλόμενες σε φυσικές καταστροφές (πλημμύρες κλπ) Φθορές που οφείλονται σε κακή χρήση του εξοπλισμού Προβλήματα του λογισμικού εφαρμογών, που οφείλονται στην κακή χρήση

(λανθασμένοι χειρισμοί)Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία και λειτουργικότητα των ειδών, του εξοπλισμού και του λογισμικού όπου υπάρχει κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση, όπως περιγράφεται παραπάνω, και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή.Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του συνόλου των ειδών, του εξοπλισμού ή του λογισμικού, ο Ανάδοχος θα προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

1.3 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου

Το έργο της παρούσας θα αρχίσει με την υπογραφή αυτής και θα διαρκέσει μέχρι την ………………..

Οι επιμέρους προθεσμίες παράδοσης του έργου της παρούσας, με αφετηρία την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, αποτυπώνονται στο χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί:

Χρονοδιάγραμμα

………………………..

1.4 Μετάθεση Χρονοδιαγράμματος

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου και των Τμημάτων ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για εύλογο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο.


1.5. Τρόπος Παροχής Υπηρεσιών – Τόπος παράδοσης

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε δικούς του χώρους, αλλά και στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής όποτε κρίνεται απαραίτητο και υποδεικνύεται συγκεκριμένα από την τελευταία. Ειδικότερα, συμφωνούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από τους συμβαλλομένους τα εξής:

Α. Προσπέλαση στους Χώρους

1. Ο Ανάδοχος μπορεί να έχει προσπέλαση στο χώρο εκτέλεσης του Έργου κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής. Αν παραστεί ανάγκη ο Ανάδοχος δύναται να εκτελέσει μέρος των εργασιών και σε άλλες ώρες πέραν των προαναφερθέντων αφού προηγουμένως συνεννοηθεί με την Αναθέτουσα Αρχή για την αλλαγή αυτή.

2. Η δαπάνη του Αναδόχου λόγω συμμόρφωσης του προς τους περιορισμούς προσπέλασης και τις διαδικασίες ασφαλείας που καθορίζονται στη Σύμβαση συμπεριλαμβάνεται στην αναγραφόμενη στη Σύμβαση τιμή.

3. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ονομαστικό κατάλογο των ατόμων που θα εργαστούν στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να τους δοθεί σχετική άδεια πρόσβασης στους χώρους εγκατάστασης, όπου αυτό απαιτείται.

Β. Παράδοση και Εγκατάσταση

Ως τόπος παράδοσης και εγκατάστασης του Εξοπλισμού ορίζονται οι εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής …………………………………………………...

1. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, δηλαδή έως την ηη/μμ/2011.

2. Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή καθορίζει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τις λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθέτηση και εγκατάσταση και αναγγέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι προτίθεται να τοποθετήσει και εγκαταστήσει τον Εξοπλισμό ειδοποιώντας τον εγγράφως πέντε (5) ημέρες νωρίτερα.

3. Η μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση πραγματοποιούνται με κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου.

4. Η παράδοση και εγκατάσταση του Εξοπλισμού γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου παρουσία των μελών της επιτροπής παραλαβής στους οποίους θα παρασχεθούν και όλα τα αναγκαία υλικά (διαγράμματα, διαγνωστικά, εγχειρίδια κ.λπ.) για τυχόν μελλοντική μετεγκατάσταση του Εξοπλισμού.

5. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να επικολλήσει σε κάθε κομμάτι του εξοπλισμού ετικέτες που θα του υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.


Άρθρο 2 – Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου

2.1.Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος από την παρούσα σύμβαση να εκτελέσει το ανωτέρω έργο στον προβλεπόμενο χρόνο και τόπο τηρώντας απαρέγκλιτα όλους τους όρους, οι οποίοι αναφέρονται στη σύμβαση και στη σχετική διακήρυξη διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού και τα παραρτήματα της, των οποίων έλαβε πλήρη γνώση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα μονομερούς μεταρρυθμίσεως των κανονιστικών όρων της σύμβασης προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, με την επιφύλαξη της μη ανατροπής της ισορροπίας της σύμβασης.

2.2. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

2.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

2.4. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο τον οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή, εκτός της αμοιβή του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε τράπεζα της επιλογής του.

2.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τις υποχρεώσεις που έχει έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να τις τηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2.6. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από το προσωπικό του, που θα ασχοληθεί ή θα παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

2.7. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ασφάλεια του προσωπικού του καθ΄ όλη τη διάρκεια του Έργου.

2.8. Από την εκτέλεση του Έργου της παρούσας Σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου, που απασχολείται για το Έργο.

2.9.Οι μισθοί, οι αμοιβές, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι τυχόν αποζημιώσεις του προσωπικού και των συνεργατών, που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν.

2.10. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει και υπόσχεται ρητά ότι το προσωπικό και οι συνεργάτες του, οι οποίοι θα αναμειχθούν στην εκτέλεση της Σύμβασης, θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής.


2.11. Κάθε ευθύνη, αστική, ποινική, διοικητική προς οποιονδήποτε είτε εργαζόμενο, είτε τρίτο, είτε έναντι αρχών, λόγω μη τήρησης των επιβαλλομένων από τη Σύμβαση υποχρεώσεων είτε λόγω προσκληθησομένων ζημιών, ατυχημάτων κλπ. εκ μέρους του Αναδόχου, του προσωπικού του και των συνεργατών του βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πληρωμή των σχετικών αποζημιώσεων, χρηματικών ποινών, προστίμων κλπ.

2.12. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των απαιτούμενων από τον Ανάδοχο εργασιών, του Αναδόχου ευθυνόμενου πλήρως και αποκλειστικά. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

2.13. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της Σύμβασης Προμήθειας, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή ακόμη και αντικατάστασή τους.

2.14. Μετά την Οριστική Παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή.

2.15. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου από τον Ανάδοχο εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού.

2.16. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και να μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.

Άρθρο 3 – Παράδοση και Παραλαβή

Η παράδοση του Έργου της παρούσας θα γίνει στην Αναθέτουσα Αρχή. Η παράδοση και η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το ανωτέρω αναφερόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου.

3.1 Απαιτήσεις ως προς την Ποιότητα

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα παραδοτέα του έργου τηρούν τις προδιαγραφές ποιότητας που απαιτούνται για την επιτυχή έκβαση του έργου. Ειδικότερα:

1. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το Έργο σύμφωνα με τεχνικούς κανόνες (νόρμες) και διεθνή πρότυπα όπως αυτά αναφέρονται στο τεύχος της Προκήρυξης και στην Προσφορά του Αναδόχου.

2. Ο Εξοπλισμός πρέπει να μην παρουσιάζει ελαττώματα οφειλόμενα σε ελλιπή σχεδίαση ή πλημμελή κατασκευή ή ελαττωματικά υλικά και να ανταποκρίνεται στις λειτουργίες, στις


προδιαγραφές και τις χαρακτηριστικές ιδιότητες που αναφέρονται στην τεκμηριωμένη προσφορά του Αναδόχου ή στις τροποποιήσεις που περιέχει η Σύμβαση.

3. Ολόκληρος ο Εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούργιος.

3.2 Συμβατότητα Εξοπλισμού

1. Ο Ανάδοχος εξασφαλίζει συμβατότητα μεταξύ όλων των μερών του Εξοπλισμού ώστε να επιτυγχάνεται η αρμονική και αποδοτική λειτουργία των αυτοτελών τμημάτων εξοπλισμού.

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει κάθε αναγκαία τεχνική πληροφορία σχετικά με τον προσφερόμενο Εξοπλισμό ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να μπορεί να συνδέσει σ' αυτά υλικό ή λογισμικό άλλων προμηθευτών.

3.4 Ενημερωτικά Εγχειρίδια και Τεκμηρίωση

1. Ο Ανάδοχος εφοδιάζει την Αναθέτουσα Αρχή με όλα τα επαρκή εγχειρίδια και άλλο υλικό τεκμηρίωσης για να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική και αποδοτική λειτουργία του Εξοπλισμού.

2. Ο Ανάδοχος εκσυγχρονίζει ή αντικαθιστά στον ανάλογο χρόνο και χωρίς επιπλέον κόστος, όλα τα εγχειρίδια και το υλικό τεκμηρίωσης καθ΄ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης και συντήρησης του Εξοπλισμού και του Λογισμικού.

Άρθρο 4 – Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

4.1. Ως εγγύηση για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση της Σύμβασης αυτής και ως εγγύηση για την κάλυψη της Αναθέτουσας Αρχής από οποιανδήποτε απαίτηση ενδεχομένως ανακύψει στο μέλλον κατά του Αναδόχου και εξ οιασδήποτε αιτίας σχετικής με το αντικείμενο της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε την αριθμ. ............................ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε από την ..................... Τράπεζα (Κατάστημα Οδού ....................) στις ................... 2011, προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής αυτής ανέρχεται στο ποσό των ..............................(................................€).

4.2. Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση του Έργου, και εφόσον δεν υφίσταται εκκρεμής απαίτηση κατά του Αναδόχου, που θα απορρέει από τη Σύμβαση και πάντως ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

4.3. Η Εγγυητική Επιστολή θα κρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή και αποτελεί μια χρηματική εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. Η εγγύηση αυτή θα καταπίπτει από την Αναθέτουσα Αρχή με μονομερή δήλωσή της προς τον Ανάδοχο χωρίς δικαστική διάγνωση της διαφοράς σε περιπτώσεις που κατά την απόλυτη κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, η σύμβαση δεν έχει εκτελεστεί εμπροθέσμως, δεόντως και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης καις την περίπτωση κήρυξης εκπτώτου του Αναδόχου. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής περί καταπτώσεως της Εγγυητικής Επιστολής δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο ούτε μπορούν να προβληθούν εκ μέρους του Αναδόχου ενστάσεις κατ΄ αυτής.


Άρθρο 5 - Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο είναι υποχρεωμένος, μετά την Οριστική Παραλαβή του έργου και κατά την επιστροφή της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας του εξοπλισμού που έχει προσφέρει, ποσοστού 5 % επί της συμβατικής αξίας του Έργου που αναλαμβάνει συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας (on site) για όλο τον προσφερόμενο εξοπλισμό καθώς και οι υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και υποστήριξης, πρέπει να είναι διάρκειας τριών (3) ετών. Ο Ανάδοχος προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας/συντήρησης μετά από την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του έργου. Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται μετά την πάροδο των τριών (3) ετών από την Οριστική Παραλαβή του έργου και μετά την εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και σε περίπτωση παρατεταμένης δυσλειτουργίας του συνόλου ή μέρους του εξοπλισμού, η οποία δεν έχει αποκατασταθεί από τον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προχωρήσει σε έκπτωση της εγγύησης καλής λειτουργίας ή μέρους αυτής.

Άρθρο 6 - Εγγυητική Ευθύνη

Ο Ανάδοχος του έργου εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Προκήρυξης και της Σύμβασης και ότι τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση και θα στερούνται οποιονδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες, όπως αυτές προδιαγράφονται στη Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου.

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι κατά την παράδοσή του καινούργιος και ότι, όπου αυτό ισχύει, θα συνοδεύεται από τις τελευταίες εκδόσεις (versions, releases, service packs) του εγκατεστημένου λογισμικού.

Για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού κάθε είδους τουλάχιστον ίσο με την περίοδο εγγύησης, όπως περιγράφεται στο Μέρος Β «Τεχνική Περιγραφή», ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης που περιγράφονται στο Μέρος Β «Τεχνική Περιγραφή» της Προκήρυξης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της παράδοσης και της οριστικής τους παραλαβής δεν συμπεριλαμβάνεται στην περίοδο εγγύησης.

Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία και λειτουργικότητα των ειδών, του εξοπλισμού και του λογισμικού, όπου υπάρχει, κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.

Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή.


Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του συνόλου των ειδών, του εξοπλισμού ή του λογισμικού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές σε αυτήν. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, απαιτώντας τη σχετική δαπάνη από τον Ανάδοχο.

Άρθρο 7 – Αμοιβή και Τρόπος Πληρωμής

7.1. Ως αμοιβή του Αναδόχου συμφωνείται το ποσό των ...............(.......................) Ευρώ, πλέον του νομίμου Φ.Π.Α. (.........................Ευρώ), που βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

7.2. Οι τιμές που καθορίζονται στη Σύμβαση δεν υπόκεινται σε μεταβολή. Ο Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και τους αναγκαίους ανθρώπινους και υλικούς πόρους και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση του έργου και των υπηρεσιών. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη αμοιβή δεν θα μπορέσει να προβληθεί από τον Ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται από όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τα αρ. 388, 696, 697 του Αστικού Κώδικα.

7.3. Οι τιμές που καθορίζονται στη Σύμβαση εκφράζονται σε Ευρώ (€).

7.4. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με την αξία των τελών χαρτοσήμου της παρούσας και με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν τον Ανάδοχο Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Η ασφάλεια, οι φόροι κτλ. βαρύνουν τον Ανάδοχο. Όλα τα έξοδα, μεταξύ των οποίων και τα έξοδα αλληλογραφίας, προμήθειας Τράπεζας, δημοσίευσης κτλ. βαρύνουν τον Ανάδοχο.

7.5. Η καταβολή του Τιμήματος από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του έργου και με την προϋπόθεση της έγκαιρης, εμπρόθεσμης, συνεπούς και σύμφωνης με τις προδιαγραφές της Διακήρυξης και της παρούσας εκτέλεσής του.

7.6. Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλει το ως άνω ποσό κατόπιν σχετικής έγκρισης από την Επιτροπή Ερευνών και υπό την προϋπόθεση αυτής. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

7.7. Προκειμένου δε για ένωση /κοινοπραξία προσώπων, η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικά εντάλματα στο όνομα του εκάστοτε φυσικού ή νομικού προσώπου που την αποτελεί κατά το ποσό που του αναλογεί με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.


7.8. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

- Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

- Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής προμηθευτή

- Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου δε θα δέχεται να εξοφλεί τιμολόγια που δεν είναι σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.

Άρθρο 8: Δικαιώματα και υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή θα ασκεί αποκλειστικά και καθ΄ ολοκληρίαν τον έλεγχο για την πορεία υλοποίησης της σύμβασης καθώς και την εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή υποβάλει παρατηρήσεις σε σχέση με την καταλληλότητα και τη συμφωνία με τους όρους της Προκήρυξης του παρεχόμενου εξοπλισμού και των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε όλες εκείνες τις διορθώσεις και βελτιώσεις, που υποδεικνύονται από την Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στις τυχόν παρατηρήσεις, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και την παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 9 - Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου

9.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και να λύσει σε οποιονδήποτε χρόνο την παρούσα Σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, εφόσον ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή τις εκπληρώνει πλημμελώς, θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής ή παράβασης των όρων της Διακήρυξης από τον Ανάδοχο, και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

I. αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει εμπροθέσμως και προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση και δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται από τη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής,

II. αν ο Ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης εντολές της Αναθέτουσας Αρχής,

III. αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση σε τρίτο ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά,

IV. αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,

V. αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

9.2. Ακόμα, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας


έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης του έργου, αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης του έργου και ο ρυθμός προόδου των εργασιών ή εκπληρώνει πλημμελώς συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδεις όρους της σύμβασης ή δεν ικανοποιεί τις προβλεπόμενες δεσμεύσεις του.

9.3. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή διαφυγόντα κέρδη υποστεί ο Ανάδοχος από την καταγγελία της Σύμβασης. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή καταγγείλει τη Σύμβαση, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε θετικές και αποθετικές, άμεσες ή έμμεσες ζημιές υπέστη η Αναθέτουσα Αρχή από τη μη εκτέλεση της Σύμβασης. Η καταγγελία της Σύμβασης δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, που προϋπήρχαν της καταγγελίας και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από ευθύνες και άλλες ποινικές ρήτρες και υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη Σύμβαση ή τον Νόμο.

9.4. Σε περίπτωση καταγγελίας κατά τα παραπάνω, ο Ανάδοχος ειδοποιείται επί αποδείξει και τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται για τον Ανάδοχο από τον χρόνο κοινοποίησής της. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τάξει κατά περίπτωση, εύλογη κατ’ αυτόν, προθεσμία άρσης της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται χωρίς άλλη διαδικασία με την πάροδο της προθεσμίας αυτής, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

9.5. Με την καταγγελία της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:

Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.

Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (ψηφιακά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.

Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.

9.6. Η Αναθέτουσα Αρχή μετά την καταγγελία της Σύμβασης αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς την Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν ως ποινική ρήτρα και διατάσσεται η επιστροφή των τυχόν καταβληθέντων ποσών εντόκως, επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής να ζητήσει επιπροσθέτως και σωρευτικά αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική, άμεση και έμμεση ζημία που υπέστη ή θα υποστεί.

9.7. Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δικαιούται, κατά την


κρίση του να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.

9.8. Περαιτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αναθέσει την εκτέλεση της σύμβασης στον επόμενο κατά την αξιολογική σειρά υποψήφιο Ανάδοχο με συνέπεια ότι η τυχόν επιπλέον διαφορά ως προς την αμοιβή του υποκατάστατου Αναδόχου, θα βαρύνει τον έκπτωτο Ανάδοχο, ενώ το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δύναται να αξιώσει επιπλέον οποιαδήποτε νόμιμη αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζημία τυχόν προκύψει.

Άρθρο 10 - Ευθύνη του Αναδόχου – Ποινικές ρήτρες

Η παράδοση και η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το ανωτέρω αναφερόμενο στο άρθρο 1 της παρούσης χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου (υπό 1.3).

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσου παραδοτέου του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των παραδοτέων, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης παραδοτέου ποσοστό 15% της αξίας του ............ και μέχρι 15 ημέρες και σε ποσοστό 40% για κάθε μέρα καθυστέρησης από την 16η μέρα και μέχρι την 30η. Το ποσό της ποινικής ρήτρας δύναται να παρακρατείται από οποιοδήποτε ποσό δικαιούται να λάβει ο Ανάδοχος από το Π.Ι. καθώς και από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Πέραν των 30 ημερών το ΥΠΕΠΘ/Π.Ι. κηρύσσει τον Ανάδοχο έκπτωτο, και προχωρεί στη λύση της σύμβασης επιβάλλοντας τις κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσης.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ως αυτή ορίζεται κατωτέρω ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος.

Για κάθε αθέτηση υποχρέωσης του Αναδόχου που προβλέπεται στην παρούσα και για την οποία δεν έχει προβλεφθεί ανωτέρω συγκεκριμένη κύρωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αξιώσει ως ποινική ρήτρα την καταβολή ποσού μέχρι δέκα χιλιάδες Ευρώ (10.000€), μη αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης νομίμου και δικαιολογημένης αποζημίωσης.

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων (ενδιάμεσων και οριστικής) θα επιβάλλονται με απόφαση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και θα παρακρατούνται από οποιοδήποτε ποσό δικαιούται να λάβει ο Ανάδοχος από το Π.Ι. και από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση υποτροπής ο Ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος.


Άρθρο 11 – Τροποποίηση

11.1. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

11.2. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μπορεί μονομερώς οποτεδήποτε μέσα στα όρια της σύμβασης να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα ή να προβαίνει σε τροποποίηση των κανονιστικών όρων της και εν γένει των προδιαγραφών του Έργου, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο αποκλειστικά και μόνο προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

11.3. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ανάδοχο επιθυμητές τροποποιήσεις, βελτιώσεις ή αποκλίσεις από την προγραμματισμένη εξέλιξη του έργου. Οι εκάστοτε τροποποιήσεις, βελτιώσεις ή αποκλίσεις από την προγραμματισμένη εξέλιξη του έργου που ζητά η Αναθέτουσα Αρχή και είναι στο πλαίσιο της παρούσης, θα υλοποιούνται χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και σε κάθε περίπτωση θα προβλέπεται εύλογο χρονικό διάστημα για την υλοποίησή τους με δεδομένη την καταληκτική ημερομηνία της σύμβασης ή εύλογη παράτασή της για το σκοπό αυτό.

11.4. Ο Ανάδοχος, δύναται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή πρόταση επικαιροποίησης του προσφερόμενου εξοπλισμού με άλλον ίσων ή μεγαλύτερων επιδόσεων, εφ’ όσον έχουν ανακοινωθεί από τις κατασκευάστριες εταιρείες σχετικές εξελίξεις ή βελτιώσεις ή αντικαταστάσεις σε χρόνο μεταγενέστερο από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

Η πρόταση αυτή θα υποβάλλεται σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των συγκεκριμένων προϊόντων και θα συνοδεύεται από τεκμηριωμένη παρουσίαση των πλεονεκτημάτων της προτεινόμενης επικαιροποίησης.

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής έγκρισης των προτεινόμενων αντικαταστάσεων από την Αναθέτουσα Αρχή, θα ακολουθεί τροποποίηση της σχετικής Σύμβασης σύμφωνα με τα όσα ισχύουν και η οποία θα εξασφαλίζει την υλοποίηση του Έργου όπως προδιαγράφηκε.

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συμβατότητα των βελτιωμένων προϊόντων με τα υπόλοιπα και τη συνέχιση της τήρησης όλων των όρων της Σύμβασης που αφορούν στην ομαλή υλοποίηση του Έργου.

Άρθρο 12 – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της παρούσας σύμβασης.


Κάθε διαφορά ή διένεξη που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την εκτέλεση, εφαρμογή, ή ερμηνεία της παρούσας ή εξ αφορμής αυτής, θα επιλύεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των ως άνω διαφορών ή διενέξεων είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Άρθρο 13 – Εμπιστευτικότητα – Κυριότητα – Πνευματικά δικαιώματα

13.1. Καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες, στοιχεία ή δεδομένα, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, τηρώντας εχεμύθεια και απόρρητο για κάθε τέτοια πληροφορία. Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η υποχρέωση αυτή επεκτείνεται και σε κάθε απασχολούμενο ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αναμειγνυόμενο άμεσα ή έμμεσα για την εκτέλεση του έργου.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας παράβασης και ειδικότερα στην περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχο, το ΠΙ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων “περί πνευματικής ιδιοκτησίας” και να κοστολογήσει και απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης και χωρίς την επίκληση σπουδαίου λόγου (άρθρο 676 Α.Κ.), με υπαιτιότητα του Αναδόχου.

13.2. Τα κάθε είδους πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα του όλου και των μερών του περιεχομένου του προς εκτέλεση έργου, οποιαδήποτε μορφή και αν έχει αυτό (λ.χ. αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του έργου ) μεταβιβάζονται καθ’ ολοκληρίαν από την Ανάδοχο και ανήκουν στο ΥΠΕΠΘ/Π.Ι. Ιδιαίτερα δε, το ΥΠΕΠΘ/Π.Ι. αποκτά δικαίωμα ελεύθερης εκμετάλλευσης, πολλαπλασιασμού και επεξεργασίας του περιεχομένου του προς εκτέλεση έργου χωρίς δικαίωμα περαιτέρω αποζημίωσης της Αναδόχου. Επιπροσθέτως, το Π.Ι. αποκτά δικαίωμα διενέργειας τροποποιήσεων με τη συναίνεση της Αναδόχου, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω αποζημίωσης της τελευταίας. Τα δικαιώματα αυτά είναι αποκλειστικά, χρονικά απεριόριστα και μεταβιβάσιμα. Αυτό ισχύει τόσο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου όσο και μετά την ολοκλήρωσή του και παράδοση των προβλεπόμενων προϊόντων στο Π.Ι. Με την παραπάνω έννοια η Ανάδοχος δεν δικαιούται να κάνει οποιαδήποτε χρήση του, αφού το ΥΠΕΠΘ είναι ο αποκλειστικός κύριος του υλικού αυτού διατηρώντας το δικαίωμα της αξιοποίησής του με όποιον τρόπο αυτό κρίνει σκόπιμο.

Το Π.Ι. δεν φέρει καμία ευθύνη σε ό,τι αφορά πνευματικά δικαιώματα προσώπων ή γενικά πηγών που η Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει για την παραγωγή των προβλεπόμενων προϊόντων και την παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών, αντιθέτως η ευθύνη βαραίνει την Ανάδοχο.


Ο Ανάδοχος δηλώνει, ότι κατά την εκτέλεση Του παρόντος έργου, δεν χρησιμοποιεί μελέτες ή προϊόντα τρίτων χωρίς νόμιμη άδεια και επομένως δεσμεύεται, ότι είναι υπεύθυνος έναντι τρίτων και του αναθέτοντος για τυχόν απαιτήσεις πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων καθώς επίσης δεσμεύεται, να αμύνεται και υπερασπίζεται το ΠΙ κατά οποιασδήποτε έγερσης αξιώσεων ή απαιτήσεων τρίτων, να καλύπτει αποκλειστικά κάθε σχετική δαπάνη (δικαστική ή εξώδικη) καθώς επίσης να αποκαθιστά κάθε ζημία αυτών.

Ο Ανάδοχος δηλώνει επίσης ότι σε περίπτωση που δημιουργηθεί οποιαδήποτε διένεξη ή διαφορά, απ’ αυτές που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, η οποία κατά την κρίση του Αναθέτοντα είναι δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την ελεύθερη και απρόσκοπτη αξιοποίηση του έργου, υποχρεούται αναντίρρητα και το ταχύτερο δυνατόν, να προβεί σε ενέργειες εξασφαλιστικές των δικαιωμάτων και συμφερόντων του και ειδικότερα, είτε να εξασφαλίσει άμεσα την πλήρη και αποδεδειγμένη απόλαυση όλων των δικαιωμάτων χρήσης των παραδοτέων του έργου, είτε να αντικαθιστά /τροποποιεί ορισμένα ή όλα τα παραδοτέα του έργου με άλλα που δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων.

Σε περίπτωση διακοπής του έργου από την Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να συμφωνηθεί με νέα γραπτή συμφωνία μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων η επιστροφή των πάσης φύσεως δικαιωμάτων, ολικά ή εν μέρει, στην Ανάδοχο, εφόσον τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής θεωρούν ότι δεν έχουν πλέον κανένα συμφέρον από τη διατήρηση των δικαιωμάτων αυτών.

Αν συνεπεία ενδεχόμενης παράβασης σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια ή πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικά μυστικά η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στη χρήση των παραδοτέων, ο Ανάδοχος, με δική του δαπάνη, τροποποιεί ή αντικαθιστά τα σχετικά παραδοτέα χωρίς να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία ολόκληρου του Έργου

Άρθρο 14 – Ανωτέρα Βία

Κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανώτερης βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανώτερη βία αποδεικνύεται επαρκώς και αιτιολογημένα. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Ανάδοχο, όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας.

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

(1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή.

(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή.

(3) Πλημμύρα.


(4) Σεισμός.

(5) Πόλεμος.

(6) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).

(7) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

(8) Εθνικό πένθος

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανώτερης βίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος της Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

Άρθρο 15 – Λύση Σύμβασης

Με την οριστική παραλαβή του συνόλου του ανατιθεμένου με την παρούσα έργου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, την εκτέλεση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και την αποπληρωμή του Αναδόχου, λύεται η παρούσα σύμβαση και αποδεσμεύεται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α) παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα των παραδοτέων και παραληφθεί από το Π.Ι. οριστικά

β) γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβληθούν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις, και

γ) εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτεί η εγγυητική επιστολή καλής επιστολής.

Άρθρο 16 - Αλληλογραφία – Επιδόσεις

Οι γενικές διευθύνσεις στις οποίες θα απευθύνεται η αλληλογραφία μεταξύ των συμβαλλομένων είναι οι εξής:

(α) Για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Αιγαίου Πελάγου 1 – 3, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15341, 1ος Όροφος

Υπόψη: κ Νικολάου Αλβέρτη


(β) Για τον Ανάδοχο «……………………..»

Διεύθυνση: ……………………………….., Τ.Κ.: ……………….

Υπόψη: κ. …………………….. εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του Αναδόχου

Σε περίπτωση αλλαγής των ως άνω διευθύνσεων, τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται στην άμεση γνωστοποίηση.

Άρθρο 17 –Τελικές Διατάξεις

17.1 Ο Ανάδοχος δηλώνει ακόμη ότι έχει λάβει ακριβή και λεπτομερειακή γνώση του περιεχόμενου της σύμβασης, ότι δέχεται όλα τα παραπάνω και αναλαμβάνει την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου υπό τους όρους που περιγράφονται στα άρθρα της σύμβασης.

17.2 Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου, σύμφωνα με τους όρους της υπ΄ αριθμ, ……….Προκήρυξης, της από ………………….. προσφοράς του και της παρούσας σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

17.3 Ενδεχόμενες σχετικά με τη σύμβαση διαφορές επιλύονται σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών.

17.4 Για τυχόν θέματα που δεν ρυθμίζονται από τους όρους της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις των Νομοθετημάτων περί προμηθειών του Δημοσίου, καθώς και οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

17.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του να ασκήσει επιλεκτικά ή σωρευτικά όλα τα δικαιώματά του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση (καταγγελία, κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, επιβολή ποινικών ρητρών κλπ) καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που του δίνει ο νόμος. Η άσκηση από την Αναθέτουσα Αρχή ενός ή περισσοτέρων από τα δικαιώματα αυτά, δεν αποκλείει την άσκηση και άλλου ή άλλων δικαιωμάτων του.

17.6 Η μη άσκηση εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής μία ή περισσότερες φορές οποιουδήποτε δικαιώματος ή δικαιωμάτων που παρέχονται σε αυτόν από την παρούσα σύμβαση ή το νόμο,


δεν είναι ούτε θεωρείται ανοχή, τροποποίηση όρου ή αποδυνάμωση του δικαιώματός της, αλλά δικαιούται να ασκήσει τέτοιο ή τέτοια δικαιώματα, οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ή επιθυμητό προς προστασία των συμφερόντων του, επικαλούμενο το δικαίωμα που είχε, αλλά δεν είχε ασκήσει στο παρελθόν.

Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας σύμβασης αποτελούν:

Η Προκήρυξη με αρ. Πρωτ: ..............

Η από ............. προσφορά του Αναδόχου

Η με αριθμό .................. πράξη του Συντονιστικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την κατακύρωση του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία όμοια πρωτότυπα. Το κάθε πρωτότυπο υπογράφτηκε από τους εκπροσώπους και των δύο συμβαλλομένων μερών. Κάθε ένα έλαβε από ένα πρωτότυπο και ένα θα κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για την Αναθέτουσα Αρχή Για τον Ανάδοχο


· Web viewΔιευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Ν. 3386/2010 (άρθρο...

Documents

Transcript of · Web viewΔιευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Ν. 3386/2010 (άρθρο...