ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 159/2018 ... -...

ΑΔΑ: ………. ΑΔΑΜ:…….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Χαλκίδα 4-1-185η Υγειονομική Περιφέρεια

Θεσσαλίας & Στερεάς ΕλλάδαςΓ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν.-

Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ

Αριθμ.Πρωτ.: 163

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 159/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:«ΦΙΛΜ ΨΗΦΙΑΚΑ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ.

Έχοντας υπόψη:Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:1. Τις διατάξεις του: Ν.Δ. 496/1974, Ν.2121/1993, Ν. 2198/1994, Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95 όπως τροποποιή-θηκε με το Ν. 2323/95, Ν.2362/95, Ν.2328/95 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/96, Ν.2741/96 και τοΝ.2414/96 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1996 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν μετά τηνέναρξη εφαρμογής των Ν.3310/05 και Ν.3414/2005, Ν. 2469/97, Ν. 2741/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετο αρθ. 12 του Ν. 3310/2005, Ν.2859/2000, Π.Δ. 63/05, Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα, Ν. 3527/2007, Ν.3580/2007, Ν.2955/2001 όπως ισχύει σήμερα, Κ.Ν. 2190/1920, Ν.3604/2007, Ν.3419/2005, Ν.3853/2010, Ν.2522/97, Ν.2690/99, Ν.2889/2001, Ν.3021/2002, Π.Δ. 166/2003, Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005, αρ. 4 του Π.Δ. 118/2007, Ν. 3377/2005, Ν. 2513/1997, Ν.3580, την αριθμ.ΔΥ6α/Γ.Π./οικ.36392/17-3-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ.545/Β΄/24-3-09), Ν.3548/2007, Ν. 3801/09, Ν. 3846, Ν. 3886/2010,Ν.3897/2010, ΠΔ 113/2010, Ν. 3918/2011, Ν. 3871/2011, Ν. 3979/2011, Ν.4038/2011, Ν. 3984/2011, Ν.3959/20-04-2011, Ν.3863/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 22 του Ν. 4144/2013, Ν. 3867/2010,Ν.3833/2010, Ν. 3868/2010, Ν.4025/2011, Ν. 4013/2011, Ν.3861/2010, Ν.4024/2011, Ν.4152/2013,Ν.4155/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4412/16, Ν.4254/2014 στο πλαίσιο εφαρμογής τουΝ.4046/2012, Ν.4354/2015, Π.Δ. 28/2015 Ν. 4082/2012, Ν.4052/2012, Ν.4055/2012, Ν.4129/2013, Ν.4238/2014, Ν.4250/14, Ν.4270/14, Ν.4314/2014, Ν. 4368/2016, Ν.4389/16, ΠΔ 80/16, ΠΔ.38/2017, Ν.4412/16,Ν.4413/16, Ν.4387/2016, Ν. 4447/2016, Ν.4456/2017, 4465/2017, Ν.4472/2017, Ν. 4487/2017.Β. Τις αποφάσεις :2. Η υπ’ αριθ. 31/20-12-2018 (θέμα 20ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προκηρύσσουμε

1. Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια του είδους «ΦΙΛΜ ΨΗΦΙΑΚΑ» (CPV 32354100-0)προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.662,00 € πλέον ΦΠΑ ήτοι 18.180,88 € με το ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τηνΠλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει της Τιμής.2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο γραφείο προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, Γαζέπη 48,ΤΚ 34133, Χαλκίδα στις 22-01-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 μ.μ. από αρμόδια επιτροπή.3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο ΓενικόΝοσοκομείο Χαλκίδας, Γαζέπη 48, ΤΚ 34133 Χαλκίδα, Τμήμα Πρωτοκόλλου έως 21-01-2019, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14.30 μ.μ. και με την ένδειξη να μην ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ . Προσφορά που κατατίθεταιμετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.4. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον φάκελο κάθεπροσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ). Ο αριθμός της διακήρυξης Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, mail)

1

ΑΔΑ: 7ΝΒ246907Θ-3ΡΙ

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Τατεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον απαιτούνται, τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίωςφάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά». Η μορφή ξεχωριστών φακέλων για τα δικαιολογητικάσυμμετοχής και την τεχνική προσφορά γίνεται για διευκόλυνση της επιτροπής και δεν συνιστά λόγο απόρριψηςτης προσφοράς. Αντίθετα, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά».

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφαή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο στιςασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση,ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης τουφακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις τωνεγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομεςσυνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανσηαντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014, μεταφράσεων καιλοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από ταυποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Ησυμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολήεγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη καιμε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Κατά τα λοιπά ισχύουν τααναγραφόμενα στο αρ. 102 του Ν.4412/16. Σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύει τοάρθρο 1 του Ν.4250/2014.

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογηπροθεσμία, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειεςήσσονος σημασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που ηεπιτροπή κρίνει ότι μπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τηνουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στησυγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον προσφέροντα, όλων τωνόρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατάτης παρούσας διακήρυξης.5. Το τεύχος της Διακήρυξης αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.(http://www.eprocurement.gov.gr) και στον ιστότοπο της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και στερεάς Ελλάδας(www.dypethessaly.gr) 6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στηνπαρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.7. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης από το τμήμα Προμηθειών του ΓενικούΝοσοκομείου Χαλκίδας ( Πληροφορίες : X.Xαρίτος, τηλ: 22213-50493-495-499, email:supexn @ chalkidahospital . gr ).8. Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές πληροφορίες (κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθ. 121 τουΝ.4412/2016). Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισμό,το αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από τηνAρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.9. Κατά τα λοιπά ισχύουν λοιπές περί προμηθειών διατάξεις. 10. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Ν.4412/16. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσαδιακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών «Νόμοι – Διατάξεις».

2

mailto:[email protected]

http://www.dypethessaly.gr/

http://www.eprocurement.gov.gr/

https://diavgeia.gov.gr/


ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑναθέτουσαΑρχή

Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Τίτλοςπρομήθειας/

CPV « ΦΙΛΜ ΨΗΦΙΑΚΑ » - CPV 32354100-0

Προϋπολογισμός Δαπάνης

Χωρίς ΦΠΑ / μεΦΠΑ

14.662,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 18.180,88 € με το ΦΠΑ

Χρηματοδότηση ΚΑΕ 1741. Τακτικός Προϋπολογισμός Νοσοκομείου.Γλώσσα

ΕγγράφωνΕλληνική

Νόμισμα Ευρώ (€)Κριτήριο

Κατακύρωσης Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάση τηςΤιμής.

Δικαίωμασυμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα.β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφοράγ) συνεταιρισμοίδ) κοινοπραξίες προμηθευτώνπου δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στον τομέα των αιτούμενων προμηθειών και διαθέτουν την απαιτούμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινο-πραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσονη λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμ-βασης.

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούννα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία ΔημοσίωνΣυμβάσεων τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με τηνΈνωση.Ισχύουν τα αναγραφόμενα στα αρ.73, 74 και 75 του Ν.4412/16.

ΤρόποςΥποβολής

Προσφορών

Σφραγισμένες προσφορές. Κάθε προσφορά συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην οικεία διακήρυξη και στα αρ.96 και121 του Ν.4412/16

Δημοσιότητα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΜΔΗΣ www.dypethessaly.gr

Χρόνος ισχύοςπροσφορών

Εκατόν ογδόντα (180) μέρες. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αρθ.97παρ.4 του Ν.4412/16.

Χρονικήδιάρκεια

σύμβασης

Έξι (6) μήνες με δυνατότητα αυτοδίκαιης τρίμηνης (3) παράτασης και εφόσονυπάρχουν αποθέματα σ΄ αυτή. Παράταση άνω του ανωτέρω χρονικού διαστήματοςαπαιτείται η σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή.

ΔικαιολογητικάΣυμμετοχής

ΤεχνικήΠροσφοράΟικονομικήΠροσφορά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπωςεκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄.2. Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως αυτό περιγράφεταιστο άρθρο 79, παράγραφος 4 του Ν. 4412/2016. Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν στην ΤΕΥΔ μόνο τα: Μέρος ΙΙ (εκτόςαπό το Δ), Μέρος ΙΙΙ (εκτός από το Δ), Μέρος IV (μόνο την παράγραφο α: Γενικήένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής και Α1: Καταλληλόλητα) και μέρος VI). Η ημερομηνία του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ),πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της κα-

3

http://www.dypethessaly.gr/


ταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση τουγνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ), δεν απαιτείταιβεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σύμφωνα με αρ. 3 του Ν.4250/2014. Την υπεύθυνη δήλωση και το ΤΕΥΔ υποβάλλουν και υπογράφουν: Οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Ε.) Ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τιςανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τον σκοπόαυτό. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς. Ο Νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου. Κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας.3. Το ΦΕΚ σύστασης ή τροποποιήσεις ή καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού, ήτο τελευταίο ΦΕΚ εκπροσώπησης, ή εξουσιοδότηση υπογραφής του νόμιμουεκπροσώπου, ή πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ από το οποίο να προκύπτει τοδικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης κατά την ημερομηνία υπογραφής της Υ/Δκαι του ΤΕΥΔ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αρ.93 του Ν.4412/2016.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ1. Περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που καλύπτουν τις τεχνικέςαπαιτήσεις της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τουΠαραρτήματος (τεχνικά χαρακτηριστικά, φυλλάδια, prospectus, εγγυήσεις,εμπειρία, πιστοποιητικά καταλληλόλητας, CE, κ.λ.π.). Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν,λόγω όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονταιιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.2. Απαραίτητη η καταγραφή του κωδικού του προσφερόμενου είδους (κωδικόςεταιρίας).3. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληρο-φοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους δια-γωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ' αυτώντην ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» σύμφωνα με το άρθρο 21του Ν.4412/2016. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφοράμόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματατης επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές,λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, ανα-φέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλ-λουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτω-ση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνι-ζόμενοι. 4. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικώνφορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου τουΠ.Δ. 28/2015 (Α' 34).5. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, προσθή-κες, διορθώσεις. Επισήμανση: Υπενθυμίζουμε επίσης ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως ταοριζόμενα στο Ν.3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/10-12-2010), άρθρο 21, όσον αφορά τηναπόρριψη προσφορών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που διαθέτουν σήμανσηπιστοποίησης CE, καθώς και οι σχετικές εγκύκλιους ΔΥ6α/οικ. 164113/28-12-2010και ΔΥ6α/Γ.Π. οικ. 49531/04-05-2011, του Γενικού Γραμματέα Υγείας καιΚοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ1. Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς2. Συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμά, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο. 3. Με την προσφορά η τιμή του υπό προμήθεια είδους θα δοθεί ανά μ.μ., ανά συ-σκευασία, και συνολικά. Οι τιμές θα εκφράζονται σε ευρώ € συμπεριλαμβανο-μένων και των τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,

4


εκτός από τον Φ.Π.Α.4. Ο μειοδότης θα προκύπτει από την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορώνπρο ΦΠΑ. 5. Οι τιμές δεσμεύουν τον προμηθευτή για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απα-ράδεκτες.6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.7. Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές8. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αρ.95 παρ.5-6 του Ν.4412/2016. Επισήμανση: Κατά την οικονομική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη οιδιατάξεις,- Του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 13 & 14του Ν. 3918/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει το άρθρο 14 του Ν. 4052/2012,και όπως ισχύει με τα αρ.24, 25, και 34 του Ν.4472/2016.- Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥθα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στα αρ. 73, 74, 75, 92 έως 96, 121του Ν.4412/2016.

ΔΕΙΓΜΑ

Δεν Απαιτείται, η κατάθεση δείγματος. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ναζητήσει από τους συμμετέχοντες, έως το πέρας της τεχνικής αξιολόγησης τωνπροσφορών, μετά από αίτημα της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, ναπροσκομίσουν εντός εύλογης προθεσμίας ικανό αριθμό δειγμάτων (εφόσον δενείχε ζητηθεί η υποβολή δειγμάτων με την προσφορά ή εάν δεν επαρκούν) ή/ καινα προβούν σε επίδειξη των προσφερόμενων ειδών στους χώρους τουΝοσοκομείου ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, στις δικές τους εγκαταστάσεις. Κατάτα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 214 του Ν.4412/2016.

ΔιενέργειαΔιαγωνισμού

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος τωνδικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα ταδικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφοράανά φύλλο. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο ελέγχει την πληρότητα τωνδικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές σύμφωνα μετους όρους της παρούσας διακήρυξης. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ηαρμόδια επιτροπή θα συντάξει το σχετικό πρακτικό εις διπλούν, το οποίοεπικυρώνεται από Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 τουΝ.4412/2016, η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής,των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουνσε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δύναται να αποσφραγισθούν την ίδιαημέρα από την επιτροπή εφόσον η επιτροπή εξετάσει τα δικαιολογητικάσυμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων. Θα αποσφραγιστούνοι οικονομικές προσφορές εκείνες που κρίθηκαν από τα δικαιολογητικάσυμμετοχής και την τεχνική τους προφορά ότι καλύπτουν τους όρους τηςδιακήρυξης. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης η αρμόδια επιτροπή θασυντάξει το σχετικό πρακτικό εις διπλούν, το οποίο επικυρώνεται από Απόφασητης Αναθέτουσας Αρχής.3. Σε περίπτωση απόρριψης δικαιολογητικών συμμετοχής ή τεχνικής προσφοράςοικονομικού φορέα από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, η επιτροπήσυντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, τααποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησηςτων τεχνικών προσφορών, καθώς και τους λόγους απόρριψης συμμετεχόντων απότη συνέχεια του διαγωνισμού. 4. Σε περίπτωση απόρριψης δικαιολογητικών συμμετοχής ή τεχνικής προσφοράςοι οικονομικές προσφορές δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται καισφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο, οοποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται,προκειμένου να αποσφραγιστεί σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τοαρμόδιο όργανο με ειδική πρόσκληση αυτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό μεσχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί.5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν

5


κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεναποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τουδιαγωνισμού.6. Στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών η αρμόδιαεπιτροπή ανακοινώνει τις τιμές σε όλους τους συμμετέχοντες των οποίων έγιναναποδεκτές οι προσφορές και συντάσσει το ανάλογο πρακτικό με τα σχετικάαποτελέσματα.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αρθ. 100 του Ν.4412/2016.7. Λόγοι απόρριψης I. Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα. II. Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων

σύνταξης και υποβολής των προσφορών.III. Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή

σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσονεπιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά τηναποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο102 του Ν. 4412/2016.

IV. Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχειυποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές.

V. Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση, για οτιδήποτε άλλο πουαναφέρεται ρητά στην οικεία διακήρυξη.

8. Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει προς τοαρμόδιο όργανο του «Γ.Ν. Χαλκίδας - ΓΝ – ΚΥ Κύμης - ΓΝ – ΚΥ Καρύστου»: όλα τασχετικά έγγραφα, τους φακέλους και τα πρακτικά διενέργειας του διαγωνισμούστα οποία διατυπώνει επαρκώς αιτιολογημένη τη γνώμη της περί του συμφέροντοςή μη της προσφοράς του μειοδότη και μπορεί να προτείνει στο αρμόδιο όργανοτου Γ.Ν. Χαλκίδας - ΓΝ – ΚΥ Κύμης - ΓΝ – ΚΥ Καρύστου:i. την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.ii. τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με

τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.iii. την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όταν συντρέχουν

λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

Η εξέταση των προσφορών από τους οικονομικούς φορείς θα γίνει χωρίςαπομάκρυνση τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς ναεπιτρέπεται η φωτοαντιγραφή (κατά την ημέρα αποσφράγισης αυτών), κατά ταλοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο ΠΔ.28/2015.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στα αρθ.:86, 96, 100, 102-117(παρ.2)του Ν.4412/2016.

Προσφορά

1. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο των ειδώντης προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά , αλλά υποχρεωτικά για το σύνολοτης ποσότητας ανά ζητούμενο είδος προμήθειας.2. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.3. Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφέςκαι τους όρους της παρούσας διακήρυξης απορρίπτονται.4. Προσφορές που έχουν χρόνος ισχύος της προσφοράς μικρότερο από τοζητούμενο απορρίπτονται.5. Αντιπροσφορές δε γίνονται αποδεκτές.6. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες ισχύουσες κρατήσεις, στις οποίεςπροστίθενται. 1.Κάθε άλλη ειδική κράτηση για την προμήθεια υλικών ή υπηρεσιών ισχύεισύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.2.Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο.3.Στον προμηθευτή θα παρακρατηθεί φόρος επί της καθαρής αξίας της προμήθειαςσύμφωνα με το Ν. 3323/55 αρ. 37 α. παρ. στ. όπως αυτό τροποποιήθηκε καισυμπληρώθηκε με τον Ν. 2198/94 αρ. 24 και ισχύει σήμερα.α) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα, β) Ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και γ) Ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.4.Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμεςκρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προ-

6


ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚ

ΩΝΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

(Άρθρο 103Ν.4412/2016)

σφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»)για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίησητης σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμ-φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών πουαποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στο ΤΕΥΥΔ του Παραρτήματος Γ΄. Τα δικαιολο-γητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεταιστην αρμόδια επιτροπή. Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης μπορεί να αποστέλλονται μεοποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, Γαζέπη48, ΤΚ 34133 Χαλκίδα, Τμήμα Πρωτοκόλλου έως 14.30 μ.μ. εργάσιμες μέρες καιώρες και με την ένδειξη να μην ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Ο φάκελος μετα δικαιολογητικά κατακύρωσης παραδίδεται στο Γ.Ν. Χαλκίδας, μέσα σε σφραγι-σμένο φάκελο. Στον φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ). Ο αριθμός της διακήρυξης & το αντικείμενο του διαγωνισμού Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση,τηλέφωνο, FAX, mail) Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σεαυτά που υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προ-σκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετι-κής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνωπροθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκα-πέντε (15) επιπλέον ημέρες. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοι-χεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υπο-βάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντί-γραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικάπου προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρο-μή των λόγων αποκλεισμού των μερών του ΤΕΥΔ [Μέρος ΙΙ (εκτός από το Δ),Μέρος ΙΙΙ (εκτός από το Δ), Μέρος IV (μόνο την παράγραφο α: Γενική ένδειξηγια όλα τα κριτήρια επιλογής και Α1: Καταλληλόλητα) και μέρος VI], τότεεφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103του Ν. 4412/2016. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δι-καιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασηςκαι στις διατάξεις του παρόντος.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα το αρ.103 ν.4412/2016.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ(ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ

ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80

Ν.4412/2016)

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει οπροσωρινός ανάδοχος στην προθεσμία της ανωτέρω παραγράφου της παρούσαςείναι τα εξής:

1. Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 73, απόσπασμα του σχετικού μη-τρώου, όπως του ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου πουεκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή τηςχώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικόςφορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υπο-χρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύ-τερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73,2. Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεταιαπό την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο ναπροκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις ει-σφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογι-κές τους υποχρεώσεις.3. Όσον αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β΄ του άρθρου 73, πιστοποιητικόπου εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, απότο οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυ-γίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαρι-στή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού,ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σεοποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προ-

7


βλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Αν το κράτος – μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα έγγραφαή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά δεν καλύπτουν όλες τις ωςάνω περιπτώσεις (1) ΕΩΣ (3) (όπως αυτά αναφέρονται και στις παραγράφους 1 και2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016), ταέγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, απόυπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικήςαρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμούτου κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστη-μένος ο οικονομικός φορέας.4. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, πι-στοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙτου Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφήτου οικονομικού φορέα σε αυτό.Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών φορέων, όπου υποβάλλουν κοινή προ-σφορά, τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθεοικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.5. Για τα φυσικά πρόσωπα, υποβάλλεται :Βεβαίωση από αρμόδια ΔΟΥ για έναρξη επιτηδεύματος ή τροποποίησή της, η οποίανα σχετίζεται με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τησύνταξη πρακτικού (αρ.103, παρ.6 Ν.4412/16) από το αρμόδιο γνωμοδοτικόόργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσαςαρχής για τη λήψη απόφασης: (α) είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχουως εκπτώτου, (β) είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφουςπαρ: 3, 4 ή 5 του αρθ.103 του Ν.4412/16, (γ) είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τααποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται μετην απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105.o Το ποινικό μητρώο θα έχει ισχύ τριμήνου (3), τα λοιπά πιστοποιητικά θαέχουν ισχύ εξαμήνου (6). H φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ναέχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι και την ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολο-γητικών κατακύρωσης.o Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στα αρ. 73, 74, 75, 76, 80, 103 και105 Ν.4412/2016.

ΧρόνοςΣυνδρομής

ΌρωνΣυμμετοχήςΟψιγενείςΜεταβολέςΑρθ.104

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπωςορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησηςεκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, κατά την υποβολή τωνδικαιολογητικών του άρθρου 80, και κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα μετα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105. Στην απόφασηκατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή τηςσύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 επόμενα. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οιπροσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79,οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετάτην δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμισητων δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/ υποψήφιοι οφείλουν ναενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι τηνημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών τουάρθρου 80. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχήςγια οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου πουεπήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ τηςαναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωναμε τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 72, και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οιδιατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ τηςαναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, που είχεπροσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72.

Ενστάσεις Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016Εγγυήσεις Εγγυητική συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Η κατάθεση εγγυητικής καλής εκτέλεσης για συμβάσεις άνω των 20.000 ευρώ

8


είναι απαραίτητη. Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερητων 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (Πρβλ. τρίτο εδ.της παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016).

Η εγγυητική επιστολή θα είναι σύμφωνη με το Υπόδειγμα του παραρτήματος Δ.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αρθ.: 72 του Ν.4412/2016.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕΒΑΡΟΣ ΤΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΑρ. 205

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο Προμηθευτήςθα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τημη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος τουκυρώσεις, δυνάμει του παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγουςνομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τησύμβαση [συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.], μέσα σε ανατρεπτικήπροθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση τηςσχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενοόργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεωςδιοικητική προσφυγή.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αρθ.: 203, 206, 207, 213, 218 & 220του Ν.4412/2016.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο τρόπος αξιολόγησης των προσφορών θα γίνει με τη πλέον συμφέρουσα απόοικονομική άποψη αποκλειστικά βάση της τιμής, στις προσφορές που θεωρούνταιτεχνικά αποδεκτές στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης. 1. Όταν ο ανάδοχος ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικήάποψη τιμή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και ταδικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, η κατακύρωσηγίνεται στον ανάδοχο με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικήάποψη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα απότα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, ηκατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσααπό οικονομική άποψη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους αναδόχουςδεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποίααπαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Κατά τα λοιπά ισχύουν τααναγραφόμενα στο αρ. 103 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις τουαρθ.103 του Ν.4412/16.2. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικόςΑνάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης μετά από κλήρωση (Ν.4412/2016 Άρθρο 90).3. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση τηςδιαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης (ν.4412/2016 άρθρο117 παρ.3).4. Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα γίνει από τοΔιοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και θα ανακοινωθεί εγγράφως στονανακηρυχθέντα Ανάδοχο. 5. Στον ανάδοχο που θα γίνει κατακύρωση το Νοσοκομείο αποστέλλει σχετικήανακοίνωση που αναφέρει και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τηνκοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζονταςκαι την εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης με το 5% της συμβατικής αξίας (χωρίςτον Φ.Π.Α.), όπου απαιτείται. Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναιίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης(Πρβλ. τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθ. 72 του Ν.4412/2016).7. Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο ανάδοχος δενπροσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση τουαρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση τουαρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αρθ.105, Ν.4412/2016.8. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείταινέα διαδικασία σύναψης:α) στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης καιβ) σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ. 132 του Ν.4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αρχής.9. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών

9


υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του,μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ήμικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφατης σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% γιαδιαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένουΦ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώκαι άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ήτο 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους τηςποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού,απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. Κατά τα λοιπά ισχύουν τααναγραφόμενα στο αρ. 104 του Ν.4412/16. Οι συμβάσεις παύουν να ισχύουν, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο, και για ταυπολειπόμενα εξ΄ αυτής είδη/υλικά, εάν υπογραφεί αντίστοιχη σύμβαση απόΠροϊσταμένη Αρχή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΜΑΤΑΙΩΣΗΣ

ΑΡ. 106

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησηςτων Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμούβ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του μετροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξηςγ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασίατης διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στιςκείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.δ. για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 106 παρ. 1-5. τουν.4412/2016.

ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκουςκάτω των 15 ετών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ –

ΧΡΟΝΟΣΠΑΡΑΛΑΒΗΣ –ΑΠΟΡΡΙΨΗ -

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΑρ.221, 209,

213

1. Η παραλαβή – παράδοση της προμήθειας θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, πουθα οριστεί από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο, με βάση τις διατάξεις του αρ.26 του Ν. 4024/2011. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου θα οριστεί με την σύναψησύμβασης.2. Ο προμηθευτής/ ανάδοχος από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης,υποχρεούται να εκτελεί τη σύμβαση και να παραδίδει τμηματικά τα είδη και εντόςτριών εργάσιμων ημερών [το αργότερο εντός πέντε ημερών], στην αντίστοιχηαποθήκη του Νοσοκομείου ή όπου αλλού του ορίζεται από τον ΥπεύθυνοΑποθήκης. Η παραγγελία θα αποστέλλεται στον προμηθευτή μέσωτηλεομοιοτυπίας (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια καιμε τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικώνμπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνουτης αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνουείτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτήςείτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεταιυποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικόσυμβατικό χρόνο παράδοσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αρ.206, Ν.4412/16.4. Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη τουσυμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας τηςποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τααναγραφόμενα στο αρ. λοιπά 207, Ν.4412/16.5. Η τιμολόγηση θα διενεργείται τμηματικά και σύμφωνα με τα αντίστοιχα δελτίαπαραγγελίας, καθ΄ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης. 6. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβήςπραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής), θα συντάσσονταικαι θα υπογράφονται (απ΄ όλα τα μέλη της επιτροπής παραλαβής), την ίδια ημέρα(το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών) που τα είδη θα παραδίδονται στηναντίστοιχη Αποθήκη του ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Γ.Ν. Χαλκίδας - Γ.Ν.-

10


Κ.Υ. Καρύστου - Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικόςέλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η σύμβασημπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους απότους παρακάτω τρόπους:α) Με μακροσκοπική εξέταση.β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).γ) Με πρακτική δοκιμασία.δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με τοπρος προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσονο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση. Η επιτροπή παραλαβής δύναται να κάνει χρήση των παραπάνω τρόπων (α) έως (δ)και μόνο σε περίπτωση που διαπιστωθεί αστοχία υλικού κατά τη χρήση.

7. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:α) να παραλάβει το υλικό,β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικέςπροδιαγραφές της σύμβασης,γ) να απορρίψει το υλικό.Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στοσχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους τηςσύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικόείναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από τηναρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οιπαρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί ναχρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερααπό γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή τουυλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση,εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελείτη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά τουκαι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένουοργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί νααπορριφθεί. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεωνπου διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στηλήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της περίπτωσης β΄ της παραγράφου11 του άρθρου 221 μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσειςυλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί τηςσυμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπήπαραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτηματου προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπήπαραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβασηελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης καιακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4.Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής,υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20)ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα τηςδευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον ταείδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν ηανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ήαυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίουαποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ήεισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωσημέσω του δημοσίου ταμείου.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δενπραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τησύμβαση χρόνο (αρ. 209), θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, μεκάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετικήαπόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από

11


την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων,σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγήςτου υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ηπληρωμή του προμηθευτή. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμήτου προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοιαπό επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένουοργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη τηςεπιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τηνσύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τιςδιαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 καισυντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής καικαλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων τωνπροβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικώνπρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72. Οποιαδήποτε ενέργειαπου έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αρθ.: 200, 206, 207, 208, 209, 213 &221 του Ν.4412/2016.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ –ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΑΡ. 203, 205 και218 Ν.4412/16

Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιουοργάνου (επιτροπή παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της σύμβασης),

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στοόνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση τουαρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιουοργάνου:α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105,β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσεή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσαστον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσαπροβλέπονται στο άρθρο 206,γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών:αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τιςγραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τιςκείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσηςτης σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβασηπαροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1, η αναθέτουσααρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις τουάρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στιςοποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσήτου. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειαςτης σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν ηπροθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος νασυμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών απότην άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση τηςαναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσηςτου αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφοράστους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ήανάθεση ή την σύμβαση όταν:α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ήαντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση,ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τονενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης,κατά περίπτωση.β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τησύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του

12


ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ουπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής απότον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ωςεκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο απόδικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με τοισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από τοσύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στοπεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στοάρθρο 74. (αρ. 203 Ν.4412/2016)5. Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάροςτου κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλειπροσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τησύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από τηνημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση τουαρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεωςδιοικητική προσφυγή. (αρ. 205 Ν.4412/2016).6. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη τηςδιάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης πουχορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, μεαιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το50% …, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ τωνυπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50%, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίςΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητεςαπό τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης καιδύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ανοι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσαστη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με τηνπροϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.7. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβήτου αναδόχου.8. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμανα κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στοαρ. 218 Ν.4412/16.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στα αρ. 203, 205 και 218 Ν.4412/16.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑΑρ.204

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρεςαπό τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, νααναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τααπαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΤΡΟΠΟΣΠΛΗΡΩΜΗΣ

Αρ. 200

1. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχε-τικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτι-κού Συνεδρίου.2. Ο χρόνος πληρωμής ορίζεται από τα προβλεπόμενα του Π.Δ. 80/2016, τις δια-τάξεις του Ν.4152/13, του Ν.4412/2016 και λοιπών διατάξεων.3. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπάστοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νο-μοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από τοΔημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότη-τας κ.λ.π.).4. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρη-ματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίουκαι μέχρι τη θεώρηση αυτούβ) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ τουΝοσοκομείου και του προμηθευτή, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, κα-

13


θώς καιγ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 218 του Ν.4412/2016.5. Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλε-ται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιο-λογητικών κ.λ.π.).6. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:7. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνειτην Αναθέτουσα Αρχή.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αρ. 200 του Ν.4412/2016.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΔΙΚΑΙΟ –ΕΠΙΛΥΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφο-ρά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύοςτης σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτι-κών ηθών.Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέοδε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

α/α Περιγραφή είδους Ποσότητα

1. ΦΙΛΜ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ -DRYSTAR 25X30 DT 2B. 6500 ΤΕΜΑΧΙΑ

2. ΦΙΛΜ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ- DRYSTAR 30X40 DT 2B 6000 ΤΕΜΑΧΙΑ

3. ΦΙΛΜ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ DRYSTAR DT2 MAMO 18X24 1200 ΤΕΜΑΧΙΑ

4. ΦΙΛΜ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ DRYSTAR DT2 MAMO ΔΙΑΣΤ.25,4Χ30,5 600 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιοκατασκευής των προϊόντων καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει ναδιαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ISO 13485, αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού του οποίουκαι θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά.

Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντος που κατασκευάζεται σε χώρα εκτός Ε.Ε. , δήλωση στην οποίανα αναφέρεται σε ποια (ες) αγορά (ες) κράτους μέλους κυκλοφορεί το προσφερόμενο προϊόν και η οποίανα συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι, η εισαγωγή και διάθεση τουπροϊόντος στα κράτη μέλη της Ε.Ε. επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς καθώς και πίνακα πελατών ή άλλααποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, είτε από τον ίδιο είτε από τονκατασκευαστή.

• Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό πουβρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσηςκαι να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύειτην συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση τηςεθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ2198/τευχ. Β/02-10-09). Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπάγονται στη ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648, (ΦΕΚ2198/Β/2-10-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» τόσοκατά τη φάση σύνταξης της διακήρυξης, όσο και κατά τη φάση σύναψης της αντίστοιχης σύμβασης, πρέπει ναδιασφαλίζεται με τη διατύπωση κάθε φορά των ανάλογων ενδεικνυομένων όρων, ότι τα εν λόγωιατροτεχνολογικά προϊόντα θα είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ κατά το χρόνο παράδοσηςτους, είτε πρόκειται για παράδοση εντός των συμβατικών προθεσμιών , είτε για εκπρόθεσμη , ώστε τα προϊόντααυτά να φέρουν οπωσδήποτε την προβλεπόμενη από τη σχετική ( β ) ΚΥΑ σήμανση CE

14


• Οι προμηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει στις προσφορές τους να δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με τηνΚΥΑ ΔΥ8δ/ΓΠ/1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικώνπροϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδειςπροϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχειγίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντωνσύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09).Προσφορές προϊόντων που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέροςτης συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα,εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρουαυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενωνυλικών.

• Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τιςαπαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον ταπαρακάτω στοιχεία: i. το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δενέχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον τοόνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. ii. η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ» iii. η μέθοδος αποστείρωσης iv. ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT) v. η ένδειξη της ημερομηνίας αποστείρωσης, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα

vi. η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν σαν βάση την χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως

καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010 Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το παρατηρητήριο του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010 θα

απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από την προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα απορρίπτονται ως

απαράδεκτες Ο προμηθευτής υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις. Τα είδη του διαγωνισμού θα παραδοθούν στην Κεντρική Αποθήκη Του Νοσοκομείου Χαλκίδας, Γαζέπη

48 ΤΚ 34133 Χαλκίδα μετά από έγγραφη παραγγελία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣτου Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ

- Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΦΕΡΟΣ

15


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το

αρχείο άλλων υπηρεσιών(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Ημερ/νια έκδοσης Ταυτότητας:Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις τηςπαρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:α) έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικώνπροδιαγραφών και της διακήρυξης ………………………….β) έλαβα υπόψη τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος καιτων συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση.γ) Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ήέγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσαδήλωσή μου.δ) Παραιτούμαστε από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση τηςΑναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού.ε) Συμμετέχουμε με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.ζ) Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με ταανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβα-ρών ψευδών δηλώσεων.

Ημερομηνία: / / Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.(2) Αναγράφεται ολογράφως.(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνηδήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεωνσκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψειάλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ήτην δηλούσα.

16


ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα i και τη διαδικασία ανάθεσηςΠαροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)- Ονομασία: [……]- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......]- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [……]- Αρμόδιος για πληροφορίες: [……]- Τηλέφωνο: [……]- Ηλ. ταχυδρομείο: [……]- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……]Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [……]- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [……]- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑΜέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέαΑ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:Πλήρης Επωνυμία: [ ]Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει

[ ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :Τηλέφωνο:Ηλ. ταχυδρομείο:Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακούτόπου) (εάν υπάρχει):

[……][……][……][……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ ̓ αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............][….]

17


αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι.Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv:δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τααπαιτούμενα κριτήρια επιλογής;Εάν όχι:Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσωπρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.Εάν ναι:α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέαστην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]Τμήματα Απάντηση:Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]

18


των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέαΚατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:Ονοματεπώνυμοσυνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……][……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]Τηλέφωνο: [……]Ηλ. ταχυδρομείο: [……]Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β τουπαρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένοκαι υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουναπευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, ότανπρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή τουο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα απότους οικονομικούς φορείς.Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας (Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από τηναναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: […]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφήυπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωναμε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθενα παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωναμε το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμούΑ: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·δωροδοκίαx,xi·απάτηxii·τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

19


Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ], σημείο-(-α): [ ], λόγος(-οι):[ ]

β) [……]γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi:

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλεςτις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι

Εάν όχι αναφέρετε: α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι

-[……]·

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι

-[……]·

20


- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε :δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

-[……]·

γ.2)[……]·δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες[……]

-[……]·

γ.2)[……]·δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούνλεπτομερείς πληροφορίες[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv

[……][……][……]Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ήεπαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);[] Ναι [] ΌχιΕάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi

:α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ήγ) ειδική εκκαθάριση, ήδ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ήε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμουΕάν ναι:- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

21


Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας

μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] ΌχιΕάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] ΌχιΕάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέαή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] ΌχιΕάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριώνπου απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα

[] Ναι [] Όχι

22


αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] ΌχιΕάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……]

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογήςΌσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέαςδηλώνει ότι: α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογήςΟ οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή οαναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης πουαναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a τουΜέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] ΌχιΑ: ΚαταλληλότηταΟ οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουνπροσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ήστα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα Απάντηση1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ήεμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του:Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]


2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του


[] Ναι [] ΌχιΕάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: [ …] [] Ναι [] Όχι


23


Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαΟ οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουνπροσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ήστα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετικήδιακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :και/ή,1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής xxxiv:Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμαέτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμαέτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): [……],[……][…]νόμισμα


2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:και/ή,2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφατης σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμαέτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμαέτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): [……],[……][…] νόμισμα


3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενηπερίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη αξία)


5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το εξής:Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα


6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες

[……..........]

24


(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:


Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταΟ οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):[…]Έργα: [……](διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, οοικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): […...........]Περιγραφή

ποσά ημερομηνίες

παραλήπτες

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας:Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίεςγια την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:

[……]

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόνταή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το

[] Ναι [] Όχι

25


παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:α) τον ίδιο τον παροχή υπηρεσιών ή τον εργολάβο,και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης)β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) [……]7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό: [........], [.........] [........], [.........] [........], [.........] Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:[........], [.........] [........], [.........] [........], [.........]

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσειςκαι τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι


12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που

[] Ναι [] Όχι

26


αναφέρονται στη διακήρυξη;Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[….............................................]


Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςΟ οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ήτα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στησχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας καιπρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]


Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματαή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:


[] Ναι [] Όχι

[……] [……]


Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίωνΟ οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέαςέχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τονπεριορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουνστον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά ταπιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θαπρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγουκαι συμπράξεις καινοτομίας μόνον:Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή

[….]

27


λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα:Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα:

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]xlvi

Μέρος VI: Τελικές δηλώσειςΟ κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρωείναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, ναπροσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας μεπρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή τουαναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σεδικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχομέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ...[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

i. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θααναφέρεται το σύνολο αυτών

ii. Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.iii. Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών

και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο γιαστατιστικούς σκοπούς.

iv. Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας οετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

v. Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιοςκύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

vi. Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούνλιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

vii. Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντωνατόμων.

viii. Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.ix. Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.x. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ τουΠαραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούνωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τιςυπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

xi. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναιδυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιουσυμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

xii. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008,για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

xiii. Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.xiv. Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνειεπίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικούδικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xv. Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων τωνΕυρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση

28


της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τωνσυναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xvi. Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για τηνκαταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσηςτην ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xvii. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τηνομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησηςεσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xviii. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ηςΑπριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτωντης, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη καικαταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xix. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) καιπροσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τονΔιευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 τουάρθρου 73 )

xx. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.xxi. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxii. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.xxiii. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδοαποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

xxiv. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

xxv. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οιυποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και τηνεπικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

xxvi. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα τηςσύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολήςφόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιαςυγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνομικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέαςενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται

xxvii. λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςσε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες τηςπροθεσμίας υποβολής προσφοράς

xxviii. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.xxix. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .xxx. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)xxxi. Άρθρο 73 παρ. 5.

xxxii. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα τοΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxxiii. Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.xxxiv. Πρβλ άρθρο 48.xxxv. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)xxxvi. Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός

ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.xxxvii. Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη

μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.xxxviii. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που

αναφέρονται στην διακήρυξη. xxxix. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που

αναφέρονται στην διακήρυξη. xl. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων xli. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

29


xlii. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας πουυπερβαίνει τα πέντε έτη.

xliii. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας πουυπερβαίνει τα τρία έτη.

xliv. Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο καιιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

xlv. Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση τουοικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στομέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

xlvi. Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός τηςαπό αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

xlvii. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπόμορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότεθα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

xlviii. Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.xlix. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

l. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.li. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

lii. Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακήδιεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στηναναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονταιαπό τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

30


iΣε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεταιτο σύνολο αυτώνiiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.iiiΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και τωνμεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούςσκοπούς. Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιοςκύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλοςεργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούνλιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύριαευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.ivΈχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντωνατόμων.vΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.viΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τουςτίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του ΠαραρτήματοςΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο ναβασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τιςοποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”viiiΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή ηκατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπωςδημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. ixΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για τηνκαταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).xΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.xiΌπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοιτων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στηνπαράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για τηνκαταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθοράόπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τηδιαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 βαναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).xiiΚατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων τωνΕυρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωσητης Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τωνσυναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.xiiiΌπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για τηνκαταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τηνηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.xivΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ηςΟκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τηνομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησηςεσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.xvΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ηςΑπριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτωντης, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση τηςεμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".xviΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικώνεταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλοκαθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.xxΟικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψηςσύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμούπου ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) xxiΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. xxiiΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οιυποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρικήασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).


xxiiiΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασηςείναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ήασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ήπροστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσάτων φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκεσχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ήεισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με τοτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σεανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.xxvΌπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενεςδιατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .xxvi. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)xxviiΆρθρο 73 παρ. 5.xxviiiΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔπχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .xxixΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.xxxΠρβλ άρθρο 48.xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον ΚανονισμόΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)xxxiiΓια συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.xxxiiiΌπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέληοφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.xxxiv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης πουαναφέρονται στην διακήρυξη. xxxv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης πουαναφέρονται στην διακήρυξη. xxxviΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων xxxviiΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων xxxviiiΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας πουυπερβαίνει τα πέντε έτη.xxxixΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας πουυπερβαίνει τα τρία έτη.xlΠρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο καιιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.xliΌσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικούφορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ,πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.xliiΟ έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της απόαρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.xliiiΕπισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφήυπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θαπρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. xlivΔιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.xlvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.xlviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.xlviiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014xlviiiΥπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση,αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσααρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετικήσυγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Α/ΑΕΙΔΟΣΜΜΠΟΣΟΤΗΤΑΤΙΜΗ Μ.ΜΠΡΟ ΦΠΑΦΠΑΣΥΝ. ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑΣΥΝ. ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ1.…ΤΕΜ

…2……….ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεση

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΟνομασία τράπεζας…………………………………………………………….Κατάστημα……………………………………………………………………..(Δ/νση, οδός- αριθμός, Τ.Κ, fax) Ημερομηνία έκδοσης:

ΕΥΡΩ: Προς 5η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΓ.Ν. Χαλκίδας - Γ.Ν.- Κ.Υ. Καρύστου- Γ.Ν. - Κ.Υ. Κύμης Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣΠΗΛΙΚΑ 28, 34 100, ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ………….. ΕΥΡΩ…………

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως καιδιζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας...............Οδός.............Αριθμός....Τ.Κ......] ή[σε περίπτωση Ένωσης η Κοινοπραξίας: των Εταιριώνα)..................οδός..................αριθμός...................Τ.Κ...............β)..................οδός..................αριθμός...................Τ.Κ...............μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεωνμεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],και μέχρι του ποσού των ευρώ ........., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό ........... που αφορά στοδιαγωνισμό της ......... με αντικείμενο « .......... » και συγκεκριμένα για το τμήμα του έργου που αφορά στοΓ.Ν. .......... συνολικής αξίας ......., σύμφωνα με τη με αριθμό ...... Διακήρυξη σας.Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ήμερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας,μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση σας.Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι μπορούμε ναθεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλοςχαρτοσήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια

Θεσσαλίας & Στερεάς ΕλλάδαςΓ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ « ……… ».


Συνολικού Τιμήματος ….. € πλέον ΦΠΑ …. % ήτοι …… € με το ΦΠΑ.

Στη Χαλκίδα, σήμερα την …. …… του έτους 201 (…. -… -1 ) , οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:Αφενός

Το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Γ.Ν.Χαλκίδας - Γ.Ν.-Κ.Υ.Καρύστου - Γ.Ν.-Κ.Υ.Κύμης πουεδρεύει στην Γαζέπη 48 με ΑΦΜ: 999189136 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή τηςπαρούσας από τον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. ………. , και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στηνπαρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και Αφετέρου

Η ανάδοχος εταιρεία με την επωνυμία «…….. » που εδρεύει στην Οδό ……. , Τ.Κ. ... Περιοχή …..,…. , ΤΗΛ.:210 – …, FAX:210 – … , email: …, με ΑΦΜ: … , ΔΟΥ ΦΑΕ … και εκπροσωπείται νόμιμα απότον κ. …… , με την ιδιότητα του …… της εταιρείας, σύμφωνα με το αριθμ. ΦΕΚ…… / ΓΕΜΗ και η οποίαστο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,

Λαμβάνοντας υπόψη :1. Την υπ. αριθ. …. /201… διακήρυξη για την προμήθεια του είδους «…….. ». 2. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. …. /… -… -201.. (εισερχ.) προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε σταπλαίσια της ανωτέρω διακήρυξης.3. Την υπ. αριθ. … /… - … - 201 (Θ. …. ο) Απόφαση ΔΣ περί κατακύρωσης.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής πουαναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την προμήθεια:

Είδη - Ποσότητες – Τιμές - Το είδος με α/α->1- …., με τιμή …. €/τεμ, με τη δαπάνη να ανέρχεται σε …. € πλέον ΦΠΑ % ήτοι …€ με το ΦΠΑ.- Το είδος με α/α->2- …., με τιμή …. €/τεμ, με τη δαπάνη να ανέρχεται σε …. € πλέον ΦΠΑ % ήτοι …€ με το ΦΠΑ.

Η συνολική δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των …. € πλέον ΦΠΑ … % ήτοι … € με το ΦΠΑ. Το Έργο/ προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου.

Η σύμβαση διέπετε από τις εξής διατάξεις: Τις διατάξεις του: Ν.Δ. 496/1974, Ν.2121/1993, Ν.2198/1994, Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95, Ν.2362/95,Ν.2328/95 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/96, Ν.2741/96 και το Ν.2414/96 σε συνδυασμό με τιςδιατάξεις του Π.Δ. 82/1996 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν μετά την έναρξη εφαρμογής τωνΝ.3310/05 και Ν.3414/2005, Ν. 2469/97, Ν. 2741/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρθ. 12του Ν. 3310/2005, Ν.2859/2000, Π.Δ. 63/05, Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα, Ν. 3527/2007, Ν.3580/2007, Ν.2955/2001 όπως ισχύει σήμερα, Κ.Ν. 2190/1920, Ν.3604/2007, Ν.3419/2005,Ν.3853/2010, Ν. 2522/97, Ν.2690/99, Ν.2889/2001, Ν.3021/2002, Π.Δ. 166/2003, Ν. 3310/2005όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005, αρ. 4 του Π.Δ. 118/2007, Ν. 3377/2005, Ν. 2513/1997,Ν.3580, την αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ.36392/17-3-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ.545/Β΄/24-3-09), Ν.3548/2007, Ν.3801/09, Ν. 3846, Ν. 3886/2010, Ν.3897/2010, ΠΔ 113/2010, Ν. 3918/2011, Ν. 3871/2011, Ν.3979/2011, Ν.4038/2011, Ν. 3984/2011, Ν. 3959/20-04-2011, Ν.3863/2010 όπως τροποποιήθηκε καιισχύει με το αρ. 22 του Ν. 4144/2013, Ν. 3867/2010, Ν.3833/2010, Ν. 3868/2010, Ν.4025/2011, Ν.4013/2011, Ν.3861/2010, Ν.4024/2011, Ν.4152/2013, Ν.4155/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύειμε το Ν.4412/16, Ν.4254/2014 στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012, Ν.4354/2015, Π.Δ. 28/2015Ν. 4082/2012, Ν.4052/2012, Ν.4055/2012, Ν.4129/2013, Ν. 4238/2014, Ν.4250/14, Ν.4270/14,Ν.4314/2014, Ν. 4368/2016, Ν.4389/16, ΠΔ 80/16, ΠΔ.38/2017, Ν.4412/16, Ν.4413/16,Ν.4387/2016, Ν. 4447/2016, Ν.4456/2017, 4465/2017, Ν.4472/2017, Ν. 4487/2017, και των λοιπώνπερί προμηθειών διατάξεων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΗ συνολική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα ………………..με

δυνατότητα αυτοδίκαιης ……………………..παράτασης εφόσον υπάρχουν ποσότητες. Αρχής γενομένης


την ….. έως την …. (με την αυτοδίκαιη παράταση έως την ….). Παράταση πέραν του πενταμήνουπροϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα είδη θα παραδίδονται σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές τηςπροσφοράς του αναδόχου σε συνδυασμό με τους όρους της οικείας διακήρυξης. Ο προμηθευτής/ανάδοχος από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, υποχρεούται να εκτελεί τη σύμβαση και ναπαραδίδει τμηματικά τα είδη και εντός τριών εργάσιμων ημερών [το αργότερο εντός πέντε ημερών],στην αντίστοιχη αποθήκη του Νοσοκομείου ή όπου αλλού του ορίζεται από τον Υπεύθυνο Αποθήκης.

Ο προμηθευτής/ ανάδοχος από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, υποχρεούται να εκτελεί τησύμβαση και να παραδίδει τμηματικά τα είδη και εντός τριών εργάσιμων ημερών [το αργότερο εντόςπέντε ημερών], στην αντίστοιχη αποθήκη του Νοσοκομείου ή όπου αλλού του ορίζεται από τονΥπεύθυνο Αποθήκης. Η παραγγελία θα αποστέλλεται στον προμηθευτή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ήμε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η τιμολόγηση θα διενεργείται τμηματικά και σύμφωνα με τα αντίστοιχα δελτία παραγγελίας, καθ΄όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης. Οι συμβάσεις παύουν να ισχύουν, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο, και για τα υπολειπόμενα εξ΄αυτής είδη/υλικά, εάν υπογραφεί αντίστοιχη σύμβαση από Προϊσταμένη Αρχή.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Η παραλαβή – παράδοση της προμήθειας θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, που θα οριστεί από τοαρμόδιο αποφασιστικό όργανο, με βάση τις διατάξεις του αρ. 26 του Ν. 4024/2011. Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από το Νοσοκομείο.Η Παράδοση θα γίνεται πρωινές ώρες 08:00 με 14:00 και εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως καιΠαρασκευή). Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο πουορίζεται ως άνω. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τιςακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσαςαρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσαςαρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίουποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνοπαράδοσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αρ. 206, Ν.4412/16. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου καιμέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεταιπρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Κατά τα λοιπάισχύουν τα αναγραφόμενα στο αρ. λοιπά 207, Ν.4412/16.

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείταιμέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής), θα συντάσσονται και θαυπογράφονται (απ΄ όλα τα μέλη της επιτροπής παραλαβής), την ίδια ημέρα (το αργότερο εντός τριώνεργάσιμων ημερών) που τα είδη θα παραδίδονται στην αντίστοιχη Αποθήκη του ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. μετην επωνυμία Γ.Ν. Χαλκίδας - Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου - Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης.

Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, πρακτικά εκτελεσθεισών εργασιών,θα αναφέρουν ρητά αφενός τις εκτελεσθείσες εργασίες/ παραλαβές υλικών και γενικά την καλήεκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος καικαλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι οποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:α) Με μακροσκοπική εξέταση.β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).γ) Με πρακτική δοκιμασία.δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθειαυλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τησύμβαση.


Η επιτροπή παραλαβής δύναται να κάνει χρήση των παραπάνω τρόπων (α) έως (δ) και μόνο σεπερίπτωση που διαπιστωθεί αστοχία υλικού κατά τη χρήση.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:α) να παραλάβει το υλικό,β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές τηςσύμβασης,γ) να απορρίψει το υλικό.Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικόπρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνειαιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση πουπροορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τησύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί ναχρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότησητου αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί τηςσυμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσίατου φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητάτου και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκανκατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων καιαντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκανπαραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους που διενέργησε ηπρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικόαίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβήςπροβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικόπρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στιςπαραγράφους 3 και 4.Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τονπρομηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησηςτης σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τονπρομηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν ηανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτάκαταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσόπληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή μεβεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί απότην επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο (αρ. 209), θεωρείται ότι ηπαραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου καιεκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο τοθεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων,σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού καιεγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή,πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται μεαπόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδροςκαι τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τηνσύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής πουπροβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οιεγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από τηνολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικώνπρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από τηναρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αρθ.: 200, 206, 207, 208, 209, 213 & 221 τουΝ.4412/2016.


ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΣε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου/ προμήθειας υλικών ή τουσυνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχουεπιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2017.• Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες. • Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής,ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμήτου Αναδόχου.• Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίεςμόνο αν το έργο/ προμήθεια περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης πουεπιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχοεπιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. Κατά τα λοιπάισχύουν τα αναγραφόμενα στο Ν.4412/16.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (επιτροπήπαρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης),

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και απόκάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερααπό γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105,β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησετα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνοπαράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206,γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών:αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολέςτης υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβηυπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατάτην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, ηοποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή τωνενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Ητασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντωςόχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση,παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30)ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσαςαρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδικήόχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβασηόταν:α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε μεευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίουοργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οιπαρακάτω κυρώσεις:α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτεαπό ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση τηςεγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης τηςπροκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ωςεκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τηνημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκουπερημερίας.Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεωνπρομηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατάτα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. (αρ. 203 Ν.4412/2016)


Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμειτων άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας καιουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικούοργάνου.Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.(αρ. 205 Ν.4412/2016).

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας τηςσύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν ναεπιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% ….. ,β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% …. ,γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες …. .Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τονανάδοχο έκπτωτο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αρ. 218 Ν.4412/16.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στα αρ. 203, 205 και 218 Ν.4412/16.

ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ.Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα

επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολικήέρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονταιόλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου,χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικώνενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (όπου απαιτείται).

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προ-βλέπονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλωνπληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής καιασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματοςπληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτούβ) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου καιτου προμηθευτή, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς καιγ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 218 του ν. 4412/2016.Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα τουπρομηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσειςΟ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ωςκαι κάθε άλλη επιβάρυνση.

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά καιδεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης τουπρομήθειας.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ήοποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. Ο χρόνος πληρωμής ορίζεται από τα προβλεπόμενα του Π.Δ. 80/2016, τις διατάξεις τουΝ.4152/13, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και λοιπών διατάξεων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αρ. 200 του Ν.4412/2016.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:Τα τιμολόγια θα αναγράφουν τα εξής στοιχεία: Υπουργείο Υγείας, 5Η Υγειονομική Περιφέρεια

Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Γ.Ν. Χαλκίδας - Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου - Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης,ΑΦΜ.999189136, ΔΟΥ Χαλκίδας και θα αναγράφεται το παράτημα που αφορούν και θα βαρύνουν τοναντίστοιχο προϋπολογισμό.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή την με αριθμό

........... εγγυητική επιστολή της ............ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού .......... ευρώ ( .............. €) (5% τηςσυμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας),αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα[…………………………………………………….], η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα τηςΔιακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφηειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασηςκάποιου όρου της παρούσας ή/ και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από τηνειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.

Η κατάθεση εγγυητικής καλής εκτέλεσης για συμβάσεις άνω των 20.000 ευρώ είναι απαραίτητη.Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείταιεγγύηση καλής εκτέλεσης (Πρβλ. τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016). Κατά ταλοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αρθ.: 72 του Ν.4412/2016.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΚαθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με

την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τηςσχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.Κατά τα λοιπά ως ορίζεται από την οικεία διακήρυξη/ πρόσκληση και το Ν.4412/16.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑΤα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας ως ορίζεται από τηνοικεία διακήρυξη και το Ν.4412/16. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε πουσυνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και ναπροσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Κατά τα λοιπά ισχύουν τααναγραφόμενα στο αρ. 204 του Ν.4412/2016.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της

παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016.Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στηνγνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνίαέναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολήςο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχειανασταλεί.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει/ λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετάαπό απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό ΠρομηθειώνΔημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το Έργο/ προμήθεια, που έχειεκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ωςαποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί τηςκαταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητήσυμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/17.

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο Προμηθευτής θα βαρύνεται καιγια κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση τηςσχετικής σύμβασης. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει τουπαρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αρχής ή


του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση [συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.], μέσα σεανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικήςαπόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα απόγνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητικήπροσφυγή.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αρθ.: 203, 206, 207, 213, 218 & 220 του Ν.4412/2016.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΗ σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου/

προμήθειας υλικού, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπέςσυμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατάτα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝΟ Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, μεβάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναιτο Ελληνικό και το κοινοτικό.

Το κείμενο της σύμβασης, η προσφορά του προμηθευτή και οι όροι της Διακήρυξης/ πρόσκλησηςκατισχύουν κάθε άλλου κειμένου, εκτός πρόδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει αφού επιβληθούν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσειςαν τούτο επιβάλλεται, να έχουν εκπληρωθεί οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύοσυμβαλλόμενα μέρη.

Για οποιοδήποτε θέμα ή περίπτωση που αναφέρονται στην όλη διαδικασία και δεν γίνεται μνείαισχύουν οι όροι της οικείας Διακήρυξης, καθώς και τα αναγραφόμενα στο Ν.4412/16 και λοιπέςισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις.

Η παρούσα αφού συντάχθηκε σε δύο όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεταιως κατωτέρω, και έλαβε ένα αντίτυπο έκαστος των συμβαλλομένων.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟΓ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΦΕΡΟΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 159/2018 ... -...

Documents

Transcript of ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 159/2018 ... -...