· Web viewΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 47....

Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ . . . . . .ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΕ ΣΗΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

/ ΓΕΝΙΚΗΔ ΝΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ , Δ ΝΣΗΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

& ΥΠΟΔΟΜΩΝ ’ – & ΤΜΗΜΑΑ Κατάρτισης Εκτέλεσης

ΠρογράμματοςΠρομηθειών. / : & 2Ταχ δ νση Πειραιώς Κολωνού

. .: 10437ΤΚ: .Πληροφορίες Ε Στουραΐτη

. : 210 5239876ΤηλFax: 210 5236769e-mail: [email protected]

. . .( ) :ΑΔΑ περίληψης 1 -ΒΛΓ Η7ΣΟ

. . . . :ΑΔΑΜ 13PROC001799513 , 13/12 /2013Αθήνα . .: ΑρΠρωτ

5 1191919 2013Δ Β ΕΞ

: «Θέμα Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια »εργαστηριακού εξοπλισμού

: Είδος Σύμβασης ΣύμβασηΠρομήθειας

:Αντικείμενο Σύμβασης . (2) Α Προμήθεια δύο Αναλυτικών Συστημάτων Υγρής Χρωματογραφίας με φασματογράφο μάζας

(LC/MS/MS)B. (2) Προμήθεια ΑναλυτώνΥδραργύρου

Ταξινόμηση κατά CPV: A. 38432200-4 « »Χρωματογράφοι

B. 38432000-2 « »Συσκευές αναλύσεων

:Κριτήριο Ανάθεσης Πλέον συμφέρουσααπό οικονομική άποψηπροσφορά

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: . Α εξακόσιες πενήντα χιλιάδες τετρακόσια έξι (650.406,50€), ευρώ και πενήντα λεπτά καθαρή αξία

(800.000,00€ . . . 23% )συμπεριλαμβανομένου τουΦΠΑ

. Β σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια ογδόντα (48.780,49€),ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά

(60.000,00€ καθαρή αξία συμπεριλαμβανομένου . . . 23%)ΦΠΑ

Χρονική Διάρκεια ολοκλήρωσης της προμήθειας:

(6) έξι μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

Σελίδα 1 από 73


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕυρωπαϊκόΤαμείοΠεριφερειακής Ανάπτυξης

ΧΡΟΝΟΣΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗμερομηνίαΗμέρα Ώρα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

. . Ημ Μην Έτος Εβδομάδας / ,Δ ΝΣΗΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 2Πειραιώς Κολωνού

T.K. 10437, Αθήνα5/2/2014 Τετάρτη 10:00 . .π μ


ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ . .Αποστολής στην ΕΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ «Δημοσίευσης στο Τεύχος

Δημοσίων Διακηρύξεων και » Συμβάσεων της Εφημερίδας

της Κυβέρνησης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δημοσίευσης στον Ελληνικό

Τύπο

13/12/2013 20/12/2013

(ΦΕΚ 832/20-12-2013)

20/12/2013


ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

:Έχοντας υπόψη

1. 1251/2011 2004/14/17/ , 2004/18/ Τον Κανονισμό για την τροποποίηση των οδηγιών ΕΚ ΕΚ και 2009/81/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια

εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων2. 2004/18/ 31Την Οδηγία ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ης 2004,Μαρτίου

, περί συντονισμού των διαδικασιών συνάψεων συμβάσεων Κρατικών Προμηθειών όπως 2005/51/ 2005/75/ τροποποιήθηκε με την οδηγία ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία ΕΚ του

16Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ης 2005Νοεμβρίου3. 2007/66/ 89/665/ 92/13/ Την Οδηγία ΕΚ για την τροποποίηση των οδηγιών ΕΟΚ και ΕΟΚ του

Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον .τομέα σύναψης δημοσιών συμβάσεων

4. . 2286/95 ( 19/ /95) « » ΤονΝ ΦΕΚ Α Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων5. Τον . 3886/2010 ( 173/ /30.9.2010) Ν ΦΕΚ Α « Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων

– 89/665/ συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 1989 (L395) 92/13/ 2Ιουνίου και την Οδηγία ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης 1992 (L 76),Φεβρουαρίου

2007/66/ της τροποποιήθηκαν με την Οδηγία ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1της 1ης 2007 (L 335)», Δεκεμβρίου όπως ισχύει

6. .1 26 79-83 . 2362/1995 ( 247/ /95) «Τις διατάξεις της παρ του άρθρου και των άρθρων του Ν ΦΕΚ Α Περί ».Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

7. . 2198/94 24, ( 43/ /94). « » ΤονΝ άρθρο ΦΕΚ Α Περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος8. . 3861/2010 « Τον Ν Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των

, « » κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και » ( ' 112)άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α

9. Τον . 3614/2007Ν ( 267 /3-12-07) « , ΦΕΚ Α Διαχείριση έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 2007-2013», ( 25), παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο και ιδίως του άρθρου όπως . 3840/2010 ( 53/ /31.3.2010) « , τροποποιήθηκε με τον Ν ΦΕΚ Α Αποκέντρωση απλοποίηση και ενίσχυση

(2007-2013) », της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ΕΣΠΑ και άλλες διατάξεις τον N. 4072/2012 ( ΦΕΚ 86/ /11.4.2012) « ..», 242Α Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος άρθρο « . 3614/2007»Τροποποίηση διατάξεων ΕΣΠΑ Ν . 4111/2013 ( 18/ /25/1/2013 1/2/2013)και Ν ΦΕΚ Α και « …», 21 .Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις άρθρο και ισχύει

10. . 3310/2005 ( / /2005) « Το Ν ΦΕΚ Α Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή », καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε με

. 3414/2005 ( 279/ /2005) « . 3310/2005 « τις διατάξεις του Ν ΦΕΚ Α Τροποποίηση του Ν Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης

»δημοσίων συμβάσεων11. . 4013/2011Τον Ν ( 204/ /15-9-2011) ΦΕΚ Α Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

» 11 «και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ειδικά το άρθρο Σύσταση Κεντρικού Ηλε », . 4038/2012κτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε με το Ν

( 14/ /02.02.12), 10, . 4072/2012 ( 86/ /11.04.2012) 238 . 2ΦΕΚ Α άρθρο το Ν ΦΕΚ Α άρθρο παρ β, .το Ν 4155/2013 ( 120/ /29.5.2013) 58, .6 ΦΕΚ Α άρθρο παρ .και ισχύει

12. . 3842/2010 ( 58/ /2010) « , Το Ν ΦΕΚ Α Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης αντιμετώπιση της ».φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις

13. . 2472/1997 ( 50/ /1997) Το Ν ΦΕΚ Α περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων , . προσωπικού χαρακτήρα όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

14. . . 60/2007 Το ΠΔ ( 64/ /16-3-2007) ΦΕΚ Α « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 2004/18/ « ,Οδηγίας ΕΚ Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργου

»προμηθειών και υπηρεσιών15. . . 118/2007 Το ΠΔ ( 150/ /10-7-2007) ΦΕΚ Α « » Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου16. . 4152/2013 « 4046/2012, 4093/2012 4127/2013»Το Ν Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων και ,



17. . . 284/88 , . Το ΠΔ Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει18. . . 185/6.10.2009 ( 213/ /7.10.2009) « . . .»Το ΠΔ ΦΕΚ Α Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών κ λ π19. . . 189/2009 ( 221/ /5.11.2009) Το ΠΔ ΦΕΚ Α περι καθορισμού και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των

Υπουργείων20. 3 04/2012 ( 237 2012) « :Το άρθρο της ΠΝΠ ΠΝΠ ΦΕΚ Α Θέματα Μεσοπρόθεσμού

/ / . . ./ , / , / / »Ενισχύσεις Αυθαίρετα ΦΚΑ ΕΤΕΑΝ ΟΣΕ Θέσεις Δικαστών Συμβ φων Πλειστηριασμοί κλπ21. 41 . 1 5, 47 . 3 90 Τα άρθρα παρ και παρ και του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα

, . . 63/2005 « Κυβερνητικά όργανα ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ Κωδικοποίηση της »Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

22. 1001939 « Την ΕΞ απόφαση Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής Με εντολή » . ( 77/ /29-01-2010). Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών ΦΕΚ Β

23. . 6 1066361 2012/25-4-2012 ( 1363/ /26-4-2012) «Την αριθ Δ Α ΕΞ ΦΕΚ Β Διυπουργική Απόφαση Συγκρότηση . / . ».της Γεν Δ νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ Οικονομικών κλπ

24. . 2024709/601/0026/08-04-1998 « Την αριθ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Περί καθορισμού των ».( 431/ /07-05-98).δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες ΦΕΚ Β΄

25. . 35130/739/09-08-2010 « Την αριθ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Περί αυξήσεως των 83 . 1 . 2362/95χρηματικών ποσών του άρθρου παρ του ν για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που

, ».( 1291/ /11-08-10).αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ΦΕΚ Β΄26. ’ . 1/284/19-3-2013 , ,Την υπ αριθμ Π απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας

, « Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Εξαίρεση από το Ενιαίο Πρόγραμμα ( . . .) Προμηθειών ΕΠΠ μέχρι 31.12.2013 των προμηθειών που εντάσσονται σε Συγχρηματοδοτούμενα ΕπιχειρησιακάΠρογράμματα ( )», ( 688/ /26-3-2013)ΕΣΠΑ ΦΕΚ Β

27. . . 118020/03-01-2012 . . « &Την με αρ πρωτ απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιβάλλον » 2007-2013 « Αειφόρος Ανάπτυξη για την ένταξη της Πράξης Εξοπλισμός της Χημικής Υπηρεσίας

( Ιωαννίνων για την παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων κωδικός MIS: 372610)», 1 η οποία περιλαμβάνει το Υποέργο « Προμήθεια αναλυτικού συστήματος Υγρής

(Χρωματογραφίας με Φασματογράφο Μάζας LC/MS/MS)» και 3 το Υποέργο « Προμήθεια Αναλυτή »Υδραργύρου

28. . . 118021/3-4-2012 . . « &Την με αρ πρωτ απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιβάλλον » 2007-2013 « ’ Αειφόρος Ανάπτυξη για την ένταξη της Πράξης Εξοπλισμός της Γ Χημικής Υπηρεσίας

( Αθηνών για την παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων κωδικός MIS: 372609)», η 1 οποία περιλαμβάνει το Υποέργο « Προμήθεια αναλυτικού συστήματος Υγρής Χρωματογραφίας με

(ΦασματογράφοΜάζας LC/MS/MS)» και 3 το Υποέργο « »Προμήθεια Αναλυτή Υδραργύρου29. . . 33180/ /3-7-2012 « Την με αρ πρωτ Α απόφαση Έγκριση διάθεσης πίστωσης Εννιακοσίων Εβδομήντα

(972.500,00€) Δύο Χιλιάδων Πεντακοσίων Ευρώ στο Γενικό Χημείο του Κράτους από τις πιστώσεις 2012 07580129 « του έργου ΣΕ Εξοπλισμός της Χημικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων για την παρακολούθηση » 075/8/2012 της ποιότητας των Επιφανειακών Υδάτων της ΣΑΕ

30. . . 33228/ /3-7-2012 « Την με αρ πρωτ Α απόφαση Έγκριση διάθεσης πίστωσης Επτακοσίων Ογδόντα (787.500,00€) Επτά Χιλιάδων Πεντακοσίων Ευρώ στο Γενικό Χημείο του Κράτους από τις πιστώσεις

2012 07580130 « του έργου ΣΕ Εξοπλισμός της Γ΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών για την παρακολούθηση » 075/8/2012της ποιότητας των Επιφανειακών Υδάτων της ΣΑΕ

31. ’ . 111364/14-11-2013 . . Το υπ αριθμ έγγραφο της ΕΥΔ του ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη με « 1 « θέμα Διατύπωση Γνώμης για τη Δημοπράτηση του Υποέργου Προμήθεια Αναλυτικού Συστήματος

(Υγρής Χρωματογραφίας με Φασματογράφο Μάζας LC/MS/MS)» 372610 « της πράξης Εξοπλισμός της »,Χημικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων για την παρακολούθηση της ποιότητας των Επιφανειακών Υδάτων

1 « του Υποέργου Προμήθεια Αναλυτικού Συστήματος Υγρής Χρωματογραφίας με Φασματογράφο (Μάζας LC/MS/MS)» 372609 « της πράξης Εξοπλισμός της Γ΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών για την

», 3 « παρακολούθηση της ποιότητας των Επιφανειακών Υδάτων του Υποέργου Προμήθεια Αναλυτή » 372610 « Υδραργύρου της πράξης Εξοπλισμός της Χημικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων για την

», 3« παρακολούθηση της ποιότητας των Επιφανειακών Υδάτων του Υποέργου Προμήθεια Αναλυτή » 372609 « Υδραργύρου της πράξης Εξοπλισμός της Γ΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών για την

»παρακολούθηση της ποιότητας των Επιφανειακών Υδάτων32. ’ . 30/002/8925/25-11-2013 ’ Το υπ αριθ έγγραφο του Α Τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης

. . . Εργαστηρίων του Γ ΧΚ με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών και το .προσχέδιο της διακήρυξης



, Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού και

( , , , . .) γενικότερα κάθε διάταξη Νόμος Διάταγμα Απόφαση σχετική Εγκύκλιος κ λπ που διέπει την εκτέλεση , , της προμήθειας της παρούσας σύμβασης έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω όπως

.τροποποιήθηκαν και ισχύουν την ημέρα της δημοπράτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τη διακήρυξη διεθνή ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια

εργαστηριακού εξοπλισμού όπως αυτός ’ περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της , , παρούσας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης σε εκτέλεση των 1 3Υποέργων και

« των πράξεων Εξοπλισμός της Χημικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων για την παρακολούθηση της ( ποιότητας των επιφανειακών υδάτων κωδικός MIS: 372610)» « ’ και Εξοπλισμός της Γ Χημικής ( Υπηρεσίας Αθηνών για την παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων κωδικός MIS:

372609)», « Προμήθεια αναλυτικού συστήματος Υγρής Χρωματογραφίας με Φασματογράφο Μάζας (LC/MS/MS)» και « » Προμήθεια Αναλυτή Υδραργύρου

2. :Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια Είδος Α : (2) Δύο αναλυτικών συστημάτων υγρής χρωματογραφίας με Φασματογράφο

(Μάζας LC/MS/MS) ’ . . . . για τη Γ Χ Υ Αθηνών και τη Χ Υ Ιωαννίνων Είδος Β : (2) Δύο αναλυτώνυδραργύρου ’ . . για τη Γ Χ Υ Αθηνών και . . για τη Χ Υ Ιωαννίνων

Η προσφορά πρέπει να αφορά ’ κατ ελάχιστο ένα είδος και ολόκληρη την ποσότητα του .προσφερόμενου είδους

3. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται .στη διακήρυξη

4. Οι Πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο « » 2007-2013του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 860.000,00€, 23%συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ( 699.187,00€). καθαρή αξία Οι δαπάνες της προμήθειας θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ

: Οσυνολικός προϋπολογισμός και η ανάλυσή του έχει ως εξής

1. : 1 « Είδος Α Υποέργο Προμήθεια αναλυτικού συστήματος Υγρής Χρωματογραφίας με (Φασματογράφο Μάζας LC/MS/MS)» « της πράξης Εξοπλισμός της Χημικής Υπηρεσίας

»Ιωαννίνων για την παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων (MIS 372610)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Καθαρό ποσό 325.203,25€

23%ΦΠΑ 74.796,75 € ΣΥΝΟΛΟ 400.000,00€

2. : 1 « Είδος Α Υποέργο Προμήθεια αναλυτικού συστήματος Υγρής Χρωματογραφίας με (Φασματογράφο Μάζας LC/MS/MS)» « ’ της πράξης Εξοπλισμός της Γ Χημικής Υπηρεσίας

» (MIS 372609)Αθηνών για την παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων


23%ΦΠΑ 74.796,75 € ΣΥΝΟΛΟ 400.000,00€

3. : 3 « » « Είδος Β Υποέργο Προμήθεια Αναλυτή Υδραργύρου της πράξης Εξοπλισμός της Χημικής »Υπηρεσίας Ιωαννίνων για την παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων

(MIS 372610)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ



Καθαρό ποσό 24.390,24€ 23%ΦΠΑ 5.609,76 €

ΣΥΝΟΛΟ 30.000,00€

4. : 3 « » « ’Είδος Β Υποέργο Προμήθεια Αναλυτή Υδραργύρου της πράξης Εξοπλισμός της Γ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών για την παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών

» (MIS 372609)υδάτων


23%ΦΠΑ 5.609,76 € ΣΥΝΟΛΟ 30.000,00€

5. Ο διαγωνισμός θα γίνει σε κανονική προθεσμία (52) τουλάχιστον πενήντα δύο ημερών από τη ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση και συγκεκριμένα στις 5/2/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 . .π μ ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας που θα συσταθεί ειδικά για αυτό το σκοπό στο κτίριο του

, / , & ( &Υπουργείου Οικονομικών στη Δ νση Προμηθειών Διχείρισης Υλικού Υποδομών Πειραιώς 2, ,). Κολωνού Αθήνα Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα

, . λογίζονται ως εκπρόθεσμες απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται Αν η αποσφράγιση των προσφορών δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους

( . . , ), ανώτερης βίας π χ απεργία υπηρεσιακοί λόγοι κλπ αναβάλλεται για την ίδια ημέρα και ώρα της . επόμενης εβδομάδας και αν η μέρα αυτή είναι αργία την πρώτη επόμενη εργάσιμη μέρα Στην

, περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με fax ή e-mail όλους τους διαγωνιζόμενους για την . αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας ημερομηνίας διενέργειας Σε περίπτωση που υφίσταται

, . κώλυμα και κατά την νέα ημέρα και ώρα η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται Η ως άνω , αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη

. ,παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ’. όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για (6)έξι μήνες, . προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού Κατά

την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή μπορούν να παρίστανται όσοι υπέβαλαν . προσφορές ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους

:Πίνακας υπό προμήθεια ειδών

:Αναθέτουσα Αρχή Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

, & ΔιεύθυνσηΠρομηθειών Διαχείρισης Υλικού Υποδομών ’ – & Τμήμα Α Κατάρτισης Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών

& 2, . . 101 10, Πειραιώς Κολωνού ΤΚ Αθήνα Φορέας για τον οποίο

προορίζεται το έργο Υπουργείο Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Γενική Διεύθυνση

Γενικού Χημείου του Κράτους Υπεύθυνος συντονισμούΈργου ’ .Ομάδα Διοίκησης Έργου η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ

30/002/10287/6-11-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών « , Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου

. . .»,για το Πρόγραμμα ελέγχου επιφανειακών υδάτων από το Γ ΧΚ ’ . 30/002/7614/31-8-όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ

2012 ,30/002/4355/27-5-2013 και και 30/002/7569/3-10-2013 και ισχύει Υπεύθυνος πληρωμών /- Οι υπόλογοι διαχειριστές των έργων που έχουν οριστεί με τις ’υπ

. 14354/ /5-3-2013 14356/ /5-3-2013 αριθμ Α και Α αποφάσεις της



Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του , Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Περιγραφή : 1: « Είδος Α Υποέργο Προμήθεια αναλυτικού συστήματος Υγρής (Χρωματογραφίας με Φασματογράφο Μάζας LC/MS/MS)» για το έργο

« Εξοπλισμός της Χημικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων για την » (MISπαρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων

372610) : 1 : « Είδος Α Υποέργο Προμήθεια αναλυτικού συστήματος Υγρής

(Χρωματογραφίας με Φασματογράφο Μάζας LC/MS/MS) για το έργο « ’ Εξοπλισμός της Γ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών για την

» (παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων ΜΙS 372609) : 3: « » Είδος Β Υποέργο Προμήθεια Αναλυτή Υδραργύρου για το έργο

« Εξοπλισμός της Χημικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων για την » (MISπαρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων

372610) : 3 : « » Είδος Β Υποέργο Προμήθεια Αναλυτή Υδραργύρου για το έργο

« ’ Εξοπλισμός της Γ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών για την » (παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων ΜΙS 372609)

Ποσότητα :Είδος Α (2) Δύο Αναλυτικά συστήματα Υγρής Χρωματογραφίας με (ΦασματογράφοΜάζας LC/MS/MS)

: (2) Είδος Β Δύο Αναλυτές Υδραργύρου Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης Γενικό Χημείο του Κράτους

Χημική Υπηρεσία Ιωαννίνων ’ Γ Χημική Υπηρεσία Αθηνών

Συνολική προϋπολογιζόμενη 23%με ΦΠΑ

: 800.000,00€Είδος Α : 60.000,00€Είδος Β

Συνολική προϋπολογιζόμενη . . . δαπάνη χωρίς ΦΠΑ

: 650.406,50€Είδος Α : 48.780,49€Είδος Β

Προϋπολογισμός που βαρύνει η προμήθεια

Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου , . Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Το Έργο

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Κωδικός ΣΑ 075/8

Κωδικός Δικαιούχου 1010906

Συνολικός χρόνος παράδοσης ειδών και εγκατάστασης

(6) Έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

(%)Σύνολο κρατήσεων 0,10 % ,υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 4 . 4013/2011 ( 204/ /15.09.2011), βάσει του άρθρου του Ν ΦΕΚ Α όπως

ισχύειΦόροι . 2198/94 ( 43/1994) 24Ν ΦΕΚΑ άρθρο

6. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών και τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος

:αυτής ’ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ Γενικοί Όροι Διενέργειας του Διαγωνισμού ’ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΒ Τεχνικές Προδιαγραφές ’ :ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΓ ΥπόδειγμαΟικονομικής Προσφοράς ΠΑΡΑΡΤ ’: ΗΜΑΔ ΥπόδειγμαΠροσχεδίου Σύμβασης

7. :Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί ,στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων



,στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημόσιων Συμβάσεων της εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε τρεις (3) ,ημερήσιες Οικονομικές Ελληνικές Εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας στα Επιμελητήρια

και στο . . . .(ΕΤΕΑΝ πρώην . . . . .ΕΟΜΜΕΧ)

8. , Αντίτυπα της διακήρυξης μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες , / , & και ώρες στο Υπουργείο Οικονομικών στη Δ νση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού Υποδομών

( 2, . . 10110, ). Πειραιώς και Κολωνού ΤΚ Αθήνα Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του Γενικού Χημείου του Κράτους στην διεύθυνση www . gcsl . gr και στο διαδικτυακό τόπο του

ΕΠΠΕΡΑΑ www.epperaa.gr. Παρακαλούνται οι παραλήπτες της διακήρυξης με ηλεκτρονικό τρόπο να , αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να

.υπάρχει δυνατότητα ειδοποίησης τους για παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων επί της παρούσας

Εισηγητής

Προϊστάμενος

Τμήματος

Προϊσταμέ /νηΔ νσης

Προϊσταμένη /Γενικής Δ νσης

ΗΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΙΣΤΙΝΑΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

:ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Οικονομικών2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων3. Γραφείο Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών4. . . .Γραφείο Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Γ ΧΚ5. « . . & », ( )Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη Μονάδα Β και Γ6. . . . . . / ΥΠΕΚΑ Δ νση Οικονομικού7. – ( . . , . . ) Υπόλογοι διαχειριστές των έργων κ Κ Δημητρούλη κ ΖΒουτυράκη8. & , . . .ΔιεύθυνσηΠροσωπικού ΤΥ ΓΧΚ9. ΔιεύθυνσηΠεριβάλλοντο . . .ς Γ ΧΚ10. Χημική Υπηρεσία Ιωαννίνων11. ’ Γ Χημική Υπηρεσία Αθηνών


http://www.epperaa.gr/

http://www.gcsl.gr/


Περιεχόμενα - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ..........................10

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ........................................................................10

i. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.....................................................................................................10

ii. – ΠροϋπολογισμόςΈργου Αμοιβή Αναδόχου....................................................................10

iii. Τόπος εκτέλεσης σύμβασης............................................................................................................10

iv. Δημοσιότητα...............................................................................................................................................11

v. Τόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών............................................................................11

vi. Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού...............................................................................11

vii. Παροχή Διευκρινήσεων επί της Διακήρυξης................................................................11

II. - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.....................................................................12

i. / Δικαίωμα Συμμετοχής Αποκλεισμός Συμμετοχής.....................................................12



ii. :Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό .....................................................12

iii. Δικαιολογητικά Συμμετοχής.........................................................................................................13

iv. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής..................................................................................17

v. Εγγυητικές Επιστολές.......................................................................................................................18

III. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝΣΧΕΤΙΚΑΜΕ ΤΗΣΥΝΤΑΞΗΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝ..................................................................................................................................................................20

i. Ημερομηνία υποβολής........................................................................................................................20

ii. ΣύνταξηΠροσφορών...........................................................................................................................21

iii. Ισχύς Προσφορών..................................................................................................................................21

iv. Τρόπος Υποβολής τωνΠροσφορών...........................................................................................21

v. – Τιμές Προσφορών Νόμισμα........................................................................................................23

vi. Τρόπος πληρωμής...................................................................................................................................24

IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.........................................................................25

i. – Αποσφράγιση προσφορών Έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών 25

ii. – Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών Αξιολόγηση............................................25

iii. Γενικές οδηγίες........................................................................................................................................25

iv. Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών....................................................................................26

v. – Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη Δικαιολογητικά Κατακύρωσης.................29

V. -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ..............................39

VI. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ..............................................................................................................................................40

VII. – ΥΠΟΓΡΑΦΗΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ............................................................................40

i. – Υπογραφή Κατάρτιση Σύμβασης.............................................................................................40

ii. Υπηρεσίες Εγγύησης εξοπλισμού...............................................................................................42

iii. Υπηρεσίες και Κόστος Συντήρησης..........................................................................................42

iv. Υποχρεώσεις Αναδόχου.....................................................................................................................44

v. Εφαρμοστέο Δίκαιο...............................................................................................................................46

’ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΒ ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ..................................................................................47

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...........................................60

’ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΔ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΣΥΜΒΑΣΗΣ.........................................................................................62

- ’ . …………………….ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της υπ αριθμ Διακήρυξης για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού

I. ΓΕΝΙΚΟΙΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

.Όλοι οι περιεχόμενοι στη διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους συμμετέχοντες ( ) Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις ποσοτικές και ποιοτικές επιφέρει τον

. αποκλεισμό του συμμετέχοντα

i. Αντικείμενο του Διαγωνισμού



: : Ο παρών διεθνής ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την προμήθεια Είδος Α δύο (2) (αναλυτικών συστημάτων Υγρής Χρωματογραφίας με Φασματογράφο Μάζας LC/MS/MS)

και : Είδος Β (2) δύο Αναλυτών Υδραργύρου, ’όπως περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β , .της παρούσας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης

ii. – ΠροϋπολογισμόςΈργου ΑμοιβήΑναδόχου , « »Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

2007-2013 ( «07- & ») Άξονας προτεραιότητας Προστασία Διαχείριση Υδατικών Πόρων και από το « 2007-2013» ( «02 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική Άξονας προτεραιότητας Αειφόρος Ανάπτυξη και

»), ( ), Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ κατόπιν ’ . 118021/3-4-2012 118020/3-4-2012 έκδοσης των υπ αριθμ και Αποφάσεων Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας

, . . « » 2007-2013Διαχείρισης ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη :ως εξής

(430.000,00 €) 02 - Τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ για τον Άξονα Προτεραιότητας Αειφόρος . . « 2007-2013»Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής του ΕΠ Αττική

(430.000,00 €) 07- &Τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ για τον Άξονα Προτεραιότητας Προστασία . . 2007-2013Διαχείριση ΥδατικώνΠόρων του ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως ακολούθως :

Κωδικός Πράξης

Κωδικό ς ΣΑ

Κωδικός Πράξης ΣΑ

( . . .)ΠΔΕ

Τίτλος Υποέργου Προϋπολογισ . . .μός με ΦΠΑ

23%

Προϋπολογισμ . . .ός χωρίςΦΠΑ

372609 075/8 2012 07580130ΣΕ Προμήθεια Αναλυτικού Συστήματος Υγρής

Χρωματογραφίας με Φασματογράφο

(Μάζας LC/MS/MS)

400.000,00€ 325.203,25€

372610 075/8 2012 07580129ΣΕ Προμήθεια Αναλυτικού Συστήματος Υγρής

Χρωματογραφίας με Φασματογράφο

(Μάζας LC/MS/MS)

400.000,00€ 325.203,25€

372610 075/8 2012 07580129ΣΕ Προμήθεια ΑναλυτήΥδραργύρου

30.000,00€ 24.390,24€

372609 075/8 2012 07580130ΣΕ Προμήθεια ΑναλυτήΥδραργύρου

30.000,00€ 24.390,24€

iii. Τόπος εκτέλεσης σύμβασης :ΟΑνάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τον εργαστηριακό εξοπλισμό ως ακολούθως

Είδος Χημική Υπηρεσία

. /Ταχ Δ νση .Τηλ επικοινωνίας

: Είδος Α Αναλυτικό Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας με

ΦασματογράφοΜάζας(LC/MS/MS)

. .ΧΥ Ιωαννίνων

30,Δόμπολη , . . 453 32Ιωάννινα ΤΚ

26510-85002

: Είδος Α Αναλυτικό Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας με


’ . . Γ Χ Υ Αθηνών . 16, Αν Τσόχα Αθήνα. . 115 21ΤΚ

210-6479333-303



: Είδος Β Αναλυτής Υδραργύρου



26510-85002

: Είδος Β Αναλυτής Υδραργύρου


210-6479333-303

iv. Δημοσιότητα :ΗΠροκήρυξη

1. E στάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 13/12/2013

2. Δημοσιεύτηκε « » στο Τεύχος Δημοσίων Διακηρύξεων και Συμβάσεων της Εφημερίδας της 20/12/2013 ( 832/20-12-2013)Κυβέρνησης στις ΦΕΚ

3. Δημοσιεύτηκε στον ελληνικό τύπο και ειδικότερα στις οικονομικές εφημερίδες ΗΧΩ ΤΩΝ , , & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ στις

20/12/2013.

4. Ηπαρούσα διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην διεύθυνση www. gscl .gr

v. Τόπος και Χρόνος ΥποβολήςΠροσφορών , Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην

παρούσα διακήρυξη μέχρι 5/2/2014, 10:00 . ., την ημέρα Τετάρτη και ώρα π μ στην Διεύθυνση , & ( & 2)Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού Υποδομών Πειραιώς Κολωνού

, Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται αλλά .επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες

vi. Τρόπος Λήψης ΕγγράφωνΔιαγωνισμού / , & Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται από την Δ νση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού Υποδομών

( & 2) . Πειραιώς Κολωνού και η παραλαβή τους πραγματοποιείται αυτοπροσώπως Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της διακήρυξης που

παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην

. Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα

.απορρίπτονται ως απαράδεκτες , Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της διακήρυξης ή και συμπληρωματικά

έγγραφα διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση www.gcsl.gr

vii. ΠαροχήΔιευκρινήσεων επί της Διακήρυξης ( , Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς με επιστολή τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα

) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης 16/1/2014, 10:00 . .μέχρι την ημέρα Τετάρτη και ώρα π μ Οι αιτήσεις παροχής

. διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας

.Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα , ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη το αργότερο

(6) . έξι ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών


http://www.gscl/


II. - ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

i. / ΔικαίωμαΣυμμετοχής Αποκλεισμός Συμμετοχής , Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών

:ή Συνεταιρισμοί που – ( . .) είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης ΕΕ ή – ( ) είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ΕΟΧ ή – είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων

( . . .) , . 2513/97ΣΔΣ του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν ( 139/27.6.97), . . . – ΦΕΚΑ΄ υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ ή

. . είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ ή – . . – έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή του κράτους μέλους που έχει

. . . . . υπογράψει τη ΣΔΣ ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε Ε και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των

ανωτέρω χωρών

:και τα οποία « » πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις κατωτέρω παραγράφους Δικαιολογητικά Συμμετοχής και

« ».Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Τα νομικά πρόσωπα αναφέρουν στην προσφορά και τα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων που θα

.έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης του παρόντος έργουii. :Δεν έχουν δικαίωμασυμμετοχής στοΔιαγωνισμό

Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του . δημόσιου τομέα

Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου .τομέα

43.1 Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο του ΠΔ 60/2007 ήτοι υπάρχει εις βάρος των νομίμων εκπροσώπων τους και των λοιπών προσώπων που

, αναφέρονται κατωτέρω οριστική καταδικαστική απόφαση γνωστή στην αναθέτουσα αρχή για έναν ή :περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους

) α , 2 1 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο παράγραφος της κοινής 98/773/ ,δράσης της ΔΕΥ του Συμβουλίου

) β , 3 26 δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο της πράξης του Συμβουλίου της ηςΜαΐου1997 3 1 98/742/ ,και στο άρθρο παράγραφος της κοινής δράσης ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου

) γ , 1 απάτη κατά την έννοια του άρθρου της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών ,συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

) δ , 1 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο της οδηγίας91/308/EOK 10 1991 του Συμβουλίου της ης Ιουνίου για την πρόληψη χρησιμοποίησης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και) , , , , , ε υπεξαίρεση απάτη εκβίαση πλαστογραφία ψευδορκία δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία

, , , Όσοι τελούν υπό πτώχευση εκκαθάριση παύση δραστηριοτήτων αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια

, .διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις• , , ,Όσοι εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάρισης

, αναγκαστικής διαχείρισης πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία , .προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις

• , µ Όσοι έχουν καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου σύμφωνα ε τις νομοθετικές , µ διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό ε την

.επαγγελματική τους διαγωγή• µΌσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε ε

µ .οποιοδήποτε έσο• Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών

µ κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα ε τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι .εγκατεστημένοι

• Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών µ .σύμφωνα ε τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι



• Όσοι είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται .από την προκήρυξη

• ∆∆ ∆ Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠ ή ΝΠΙ ή ΑΕ του .δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις

• µ Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς προμηθειών στο Ελληνικό Δημόσιο ε απόφαση του .Υπουργείου Ανάπτυξης

• µ Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες ε τις παραπάνω . κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής

.Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση• . Όσοι αποκλείονται για λόγους που αναφέρονται στις λοιπές διατάξεις της παρούσας

, Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας για την ολική απόρριψη αρκεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω .προϋποθέσεις αποκλεισμού να ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας

iii. Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους έγγραφο

( ) υποβολής προσφοράς που θα βρίσκεται έξω από τον φάκελο της Προσφοράς για πρωτοκόλλησή του με , το οποίο θα δηλώνεται η ισχύς της προσφοράς σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα και θα

υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου ή όλων των υποψηφίων αναδόχων σε ( ). περίπτωση ένωσης ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους

, Επίσης οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής τα οποία θα « », πρέπει να συμπεριλάβουν στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής λαμβάνοντας υπόψη τις

/ :ακόλουθες επεξηγήσεις οδηγίες

« » :Οφάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υποχρεωτικά περιλαμβάνει/Α Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣ

ΗΑΠΑΝΤΗΣ

ΗΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ

1.

Εγγύηση συμμετοχής (€) 5% σε ευρώ ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του προσφερόμενου

είδους ή ειδών του έργου με ΦΠΑ και να περιέχει όλα , τα αναγκαία στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα

25 . . 118/07 στο άρθρο του ΠΔ Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου

.στην παράγραφο ΙΙ v. Εγγυητικές Επιστολές

ΝΑΙ

2. . 4 8 . Υπεύθυνη δήλωση της παρ τουάρθρου του ν1599/1986 ( 75),Α΄ , όπως εκάστοτε ισχύει , στην οποία

, αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού , που συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υπογραφής της Υπεύθυνης Δήλωσης οι

προσφέροντες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στο

6 118/07, 43 άρθρο του ΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο του 60/2007 :ΠΔ κατά περίπτωση

δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα από τα αναφερόμενα στην

(1) . 2 6 . . περίπτωση του εδ α της παρ άρθρου του ΠΔ118/07 :ήτοι

.α , συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή 2 .1 ορίζεται στο άρθρο παρ της κοινής δράσης

98/773/ (ΔΕΥ του Συμβουλίου EE L 351 29-1-1998 . 1)της σελ

.β , δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο3 της πράξης του Συμβουλίου της από 26/5/1997 ( EE C 195

25-6-1997, . 1) της σελ και στο 3 .1άρθρο παρ της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ (του Συμβουλίου EE L 358 31-της

ΝΑΙ



/Α Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

12-1998, . 2), σελ

.γ , απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών

(συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EE C 316 της27-11-1995, .48) σελ

. δ ,νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του

, 10Συμβουλίου της ης 1991, Ιουνίου για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες (δραστηριότητες EE L 166 28-6-1991, . 77 , Της σελ Οδηγίας η

οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του , Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου EE L 344

28-12-2001, . 76) της σελ η οποία ενσωματώθηκε με το . Ν2331/1995 ( 173) Α΄ και τροποποιήθηκε με το . ν3424/2005 ( 305) Α΄

.ε για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της .επαγγελματικής του δραστηριότητας

. στ κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, τηςαπάτης, της εκβίαση , ς της πλαστογραφίας, τηςψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιαςχρεοκοπίας.

. ζ δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση

.με την επαγγελματική του ιδιότητα

Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή .υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα

η. Ηπροσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι

. αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

.Ι Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του παρόντος:υποβάλλουν

o Οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο . ., . . . . .,είναιΟ Ε ΕΕ και ΕΠΕ

o ΟΠρόεδρος και ο ΔιευθύνωνΣύμβουλος . .όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α Ε

o και σε κάθε άλλη περίπτωσηνομικού .προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του

ΙΙ. , Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω , υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τονΠρόεδρο του

.συνεταιρισμού

ΙΙΙ. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση εταιρειών η ως άνω δήλωση του παρόντος αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα




ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

.ανωτέρω που συμμετέχει στηνΈνωση

3. . 4 8 . Υπεύθυνη δήλωση της παρ τουάρθρου του ν1599/1986 ( 75),Α΄ ,, όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία

, αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού που , συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι μέχρι την

ημέρα υπογραφής της Υπεύθυνης Δήλωσης οι:προσφέροντες

Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην (2) . . . 2 6 περίπτωση του εδ α της παρ του άρθρου

. . 118/07 , : τουΠΔ καταστάσεις ήτοι δεν τελούν σε , πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε

.διαδικασία κήρυξης πτώχευσης

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση

καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό .άλλη ανάλογη διαδικασία

ΝΑΙ

Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην. (2) . . 2 6 . . περ του εδ γ της παρ του άρθρου τουΠΔ

118/07 , κατάσταση ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή . . 2190/1920, εκκαθάριση του κ ν όπως εκάστοτε

, ( ισχύει ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις μόνο ) , για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης

κοινής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ( ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις μόνο για

).αλλοδαπά νομικά πρόσωπα

ΝΑΙ

Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε

.αναγκαστική διαχείριση

- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη

ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη

.διαδικασία

ΝΑΙ

Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

( κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές

κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές

.υποχρεώσεις τους

ΝΑΙ

Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμα τους κατά την ημέρα

διενέργειας του διαγωνισμού ή ασκούν γεωργικό ή , ( κτηνοτροφικό επάγγελμα κατά περίπτωση δεν

)αφορά συνεταιρισμούς

- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου

της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες , επαγγελματικές οργανώσεις ομοίως της χώρας

ΝΑΙ




ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

, εγκατάστασης τους κατά την ημέρα διενέργειας του.διαγωνισμού

Δεν είναι ένοχοι σοβαρώνψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται

κατ΄ εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει .παράσχει τις πληροφορίες αυτές

ΝΑΙ

Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού

, 34 39 . . Ανάπτυξης κατά τα άρθρα και του ΠΔ118/07 κατά την ημερομηνία διενέργειας του

.διαγωνισμού

ΝΑΙ

Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των

. 2 3 6 δικαιολογητικών των παρ και του άρθρου του . . 118/07, ΠΔ κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους

20 όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου του .ιδίουΠροεδρικού Διατάγματος

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται από τον

.νόμιμο εκπρόσωπό του

ΝΑΙ

4. , 6 . 1 . Παραστατικό εκπροσώπησης κατά το άρθρο παρ παρ

. , . 118/07, γ τουΠΔ εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν / . στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο εκπρόσωπό τους

ΝΑΙ

5.

, Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως . . . ( το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του για

. . . . .), διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του

διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του( . . . .)για ΟΕ και ΕΕ

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να , προκύπτουν οΠρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ

τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα

, της νομιμοποίησης αυτών αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των

.εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου

ΝΑΙ

6.

. 1599/1986 Υπεύθυνη δήλωση του ν στην οποία θα αναφέρουν ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις

οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων καθώς και ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως και προσήκοντος σύμφωνα 8 118/2007 με τις διατάξεις του άρθρου του ΠΔ και της

παρούσης τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι .πληρούνται τα ως άνω

ΝΑΙ

7. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός .λειτουργεί νόμιμα

ΝΑΙ

8. Για τις ενώσεις Προσώπων που υποβάλλουν κοινή:προσφορά

Οι Ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα

ΝΑΙ




ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μέλος της Ένωσης

, 1, .2.4. Το ανωτέρω περίπτωση παράγραφος Α αναφερόμενο ποσό της Εγγυητικής Επιστολής

, μπορεί να καλύπτεται είτε με μία είτε με το άθροισμα περισσοτέρων Εγγυητικών

. Επιστολών των Συμμετεχόντων στηνΈνωση Κάθε μία όμως από αυτές πρέπει να αναφέρει

ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των συμμετεχόντων από τη συμμετοχή τους στο

.διαγωνισμό

- Από κάθε οικονομικό φορέα μέλος που συμμετέχει στην Ένωση απαιτείται πρακτικό

. . απόφασης Δ Σ ή άλλου αντίστοιχου οργάνου που εγκρίνει την σύμπραξη με τα άλλα μέλη , της Ένωσης το ποσοστό της κάθε μίας στον

, προϋπολογισμό του έργου την αποδοχή της . αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης

30Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις θα φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν

. ( .3 . 5 4/2012 ( 237/2012)απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής αρ παρ της ΠΝΠ ΦΕΚΑ

ΗΕπιτροπή αξιολόγησης των προσφορών οφείλει να διαπιστώνει την εγκυρότητα των κατατεθειμένων .στον διαγωνισμό εγγυητικών επιστολών

ΗΕπιτροπή αξιολόγησης των προσφορών οφείλει να ελέγχει αν συμμετέχουν στον διαγωνισμό . 1108437/2565/ ( 1590 / 16.11.2005) εξωχώριες Εταιρείες σύμφωνα με την αριθμ ΔΟΣ ΦΕΚ Β απόφαση του

Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον Καθορισμό Χωρών στις οποίες λειτουργούν .εξωχώριες εταιρείες

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν , εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει επί ποινή

αποκλεισμού , να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ή στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον

, δικαστικής ή διοικητική αρχής συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην

. αντίστοιχη κατάσταση

Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον κυρίως φάκελο του Υποψήφιου . Αναδόχου

Οι ενώσεις Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω για . κάθε Υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση

(4) Το δικαιολογητικό της παραγράφου προσκομίζεται σε περίπτωση που ο Υποψήφιος δεν παρίσταται . ( . . ,αυτοπροσώπως Το παραστατικό εκπροσώπησης π χ πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου

, ) συμβολαιογραφική πράξη υπεύθυνη δήλωση πρέπει να παρέχει στον εκπρόσωπο του Υποψηφίου το . δικαίωμα να υποβάλει την προσφορά και να παρευρεθεί στο διαγωνισμό Σε περίπτωση υποβολής

, Προσφοράς απόΈνωση Εταιρειών η Προσφορά θα πρέπει να υποβάλλεται για όλα τα μέλη τηςΈνωσης .από εκπρόσωπό τους ειδικά εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη



, Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού .από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα

, Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή

.τροποποίηση

, Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή είτε κατά την ενώπιων της , , διαδικασία είτε κατόπιν εγγράφου λαμβάνονται δε υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία

. που ζητήθηκαν Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο . Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά

, , Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από την Επιτροπή σύμφωνα με τα παραπάνω δεν , προσκομισθούν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το έγγραφο ηΠροσφορά θααπορρίπτεται.

Παραστατικό Εκπροσώπησης , Το Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά εφόσον ο υποψήφιος

, Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του θα :πρέπει να είναι

Φυσικά πρόσωπα: , πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά είτε απλή .εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής

. ., Α Ε Συνεταιρισμοί: απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο .εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του

. , . ., . . .ΟΕ Ε Ε ΕΠΕ : Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο .της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης

Ενώσεις προσώπων: ’ 3 .Όπως ορίζεται ανωτέρω στο πίνακα Γ Περίπτωση της διακήρυξηςiv. ΕλάχιστεςΠροϋποθέσεις Συμμετοχής

, Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς με ποινή αποκλεισμού, τις , :παρακάτω ελάχιστες χρηματοοικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό

. – – Α Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας Επάρκειας Υποδομών Επαγγελματικής Ικανότητας:

1. ( , , , Στοιχεία του προσφέροντος επωνυμία διεύθυνση τηλέφωνο fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου ).για την προσφορά

2. Συνοπτική περιγραφή της επιχειρηματικής δομής και του συνόλου των δραστηριοτήτων του ( , , , , ).προσφέροντος νομική μορφή έτος ίδρυσης οργάνωση εύρος δραστηριοτήτων συνεργασίες κλπ

3. ( , , Περιγραφή της υποδομής του προσφέροντος κεντρικά γραφεία υποκαταστήματα τμήματαservice).4. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει οργανωμένο Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης κατάλληλα

στελεχωμένο με εκπαιδευμένους τεχνικούς στο προσφερόμενο ή παρόμοιας τεχνολογίας και . δυνατοτήτων σύστημα και σε ανάπτυξη εφαρμογών Να δοθούν στοιχεία της υποδομής του . προσφέροντος και της επαγγελματικής ικανότητας των στελεχών του Σε περίπτωση υφιστάμενης ή

, μελλοντικής συνεργασίας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στον τομέα αυτό ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει τα αντίστοιχα ζητούμενα στοιχεία για το συνεργαζόμενο καθώς και δηλώσεις

. αποδοχής συνεργασίας και των δύο ως άνω μερών5. , ,Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων αντίστοιχων προμηθειών τις οποίες

, , υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας του χρόνου , υλοποίησης του παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό.

6. (7) Να κατατεθεί δήλωση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά έτη

. Β ΔικαιολογητικάΠιστοποίησηςΟικονομικής και Χρηματοοικονομικής Ικανότητας:

Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν

( ) (3)Δημοσιευμένους Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τελευταίων τριών , διαχειριστικών χρήσεων σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή υπεύθυνη



(3) ,δήλωση περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών προηγούμενων ετών . σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών

, , Δήλωση περί του κύκλου εργασιών τους σχετικά με προμήθειες παρόμοιες με την παρούσα που (3) έχουν υλοποιήσει κατά τα προηγούμενα τρία έτη

(3)Επισημαίνεται ότι αν ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών , διαχειριστικών χρήσεων καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας

για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του

Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί εφόσον παραστεί ανάγκη να στηρίζεται για την υλοποίηση της σύμβασης , . στις δυνατότητες άλλων φορέων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς Στην

περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι έχει τη .δέσμευση των προαναφερθέντων φορεών να θέσουν στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους

v. Εγγυητικές Επιστολέςi. Εγγύηση συμμετοχής

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται , (€) 5%από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό , . του προϋπολογισμού της προμήθειας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Συγκεκριμένα το ύψος της

:Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι

: (40.000,00€) Είδος Α σαράντα χιλιάδες ευρώ

: (3.000,00€)Είδος Β τρείς χιλιάδες ευρώ

ΗΕγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να καλύπτει το ποσοστό της αξίας όλων των προσφερόμενων .υπό προμήθεια ειδών

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή - άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ

- . και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης - να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα μέρος διμερούς ή

πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις . Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων Οι Εγγυητικές Επιστολές

, Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας θα . συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα Η εγγυητική

:επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει

. .α Την ημερομηνία έκδοσης. .β Τον εκδότη. γ Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. .δ Τον αριθμό της εγγύησης. .ε Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση

. .στ Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. .ζ Τον αριθμό και τον πλήρη τίτλο της διακήρυξης

. .στ Την ημερομηνία διαγωνισμού. .η Τα προς προμήθεια είδη. . ( θ Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα

). μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. ι η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη

.ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται. :ια Τους όρους ότι

. , Ι Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της .διζήσεως

II. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα (3) . καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση

III. , Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος .χαρτοσήμου



IV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από , .έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης

V. ( Η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης στην περίπτωση ένωσης ).προμηθευτών

Αναγκαία στοιχεία :της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι1. η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται2. ο αριθμός της διακήρυξης3. το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση4. η ημερομηνία έκδοσης της5. . τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται (5) εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από

.την Υπηρεσία Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σε αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την

(5) ,κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης , (5) στους δε λοιπούς διαγωνιζόμενους μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της

, / κατακύρωσης με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα ενδικοφανή μέσα από τον υποψήφιο .Ανάδοχο που αποκλείστηκε

, , Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής

, , Εκτέλεσης ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του που απορρέει από τη , , συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κηρύσσεται έκπτωτος οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει

. αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής μετά την έκδοση σχετικής απόφασηςii. Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Οπρομηθευτής , στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης , των όρων της σύμβασης η οποία εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό

10% . :επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει

. .α Την ημερομηνία έκδοσης. .β Τον εκδότη. γ Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. .δ Τον αριθμό της εγγύησης. .ε Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση

. .στ Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. .ζ Τον αριθμό της διακήρυξης

. .στ Τα προς προμήθεια είδη. . ( η Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης Η εγγύηση πρέπει να ισχύει (2)τουλάχιστον επί δύο

, μήνες μετά τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο ). αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά

. ι η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη .ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται

. :ια Τους όρους ότι. , Ι Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της

.διζήσεωςII. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα

(3) . καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησηIII. , Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος

.χαρτοσήμουIV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από

, .έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησηςV. ( Η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης στην περίπτωση ένωσης

)προμηθευτών . Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης

iii. Εγγύηση προκαταβολής Με την υπογραφή ’ , της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται απ αυτήν χορηγείται στον προμηθευτή

προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 40% , της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με την κατάθεση



ισόποσης ΕγγύησηςΠροκαταβολής. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει τους όρους που .αναφέρονται για την Εγγύηση καλής εκτέλεσης

iv. Εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας του

εξοπλισμού διάρκειας μεγαλύτερης του χρόνου εγγύησης που αναφέρει στην προσφορά του κατά (3) τουλάχιστον τρεις μήνες και για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας

, , χωρίς ΦΠΑ για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανήματος όπου ο προμηθευτής . υποχρεώνεται να αντικαταστήσει δωρεάν κάθε εξάρτημα που θα παρουσιάζει βλάβη ή ελάττωμα Η

εγγυητική επιστολή θα κατατεθεί πριν από την έναρξη του χρόνου εγγύησης του εξοπλισμού και πριν . την επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσηςΗ εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει τους όρους .που αναφέρονται για την Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά συμμετοχής Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα μετά την κατάθεση της προσφοράς να ζητήσει

από τον Προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της νομίμως και , . , εμπροθέσμως κατατεθειμένης προσφοράς του πλην της εγγυητικής επιστολής Από τις διευκρινήσεις οι

, οποίες παρέχονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία . υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι

. υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά , Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Διαγωνισμού μέσα σε εύλογο , (2)χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των δύο

.εργασίμων ημερών Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από τις συμπληρώσεις και

αποσαφηνίσεις επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών στην Επιτροπή Διενέργειας του , Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου

, .εκείνου του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο

.στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειας του / :Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση Κοινοπραξία

, , τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά / ,για κάθεΜέλος τηςΈνωσης Κοινοπραξίας

οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή . , προσφορά Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά η

.υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό , , Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε γλώσσα πλην της Ελληνικής θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί

, .ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα

III. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝΣΧΕΤΙΚΑΜΕΤΗΣΥΝΤΑΞΗΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΤΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

i. Ημερομηνία υποβολής

1. Ως ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 5/2/2014, ημέρα Τετάρτη και 10:00ώρα Ελλάδος . .π μ , Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη

2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε , υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από

.την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού3. . Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Ο υποψήφιος

, , Ανάδοχος ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να .διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών

4. Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την , , ικανοποίηση των απαιτήσεων της διακήρυξης δεν αποκλείεται θα διαχωρίζεται όμως σαφώς τόσο

στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί .προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών

5. . Οι προσφορές κατατίθενται από τους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων επί αποδείξει Οι / , &προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται στη Δ νση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού

, & 2, 1 , 09:30 –14:00Υποδομών Πειραιώς Κολωνού ος όροφο , με τη μορφή ενός ενιαίου και σφραγισμένου . φακέλου ή ενιαίου περιβλήματος Κατά την υποβολή τους οι προσφορές θα συνοδεύονται και από



.έγγραφο υποβολής για την πρωτοκόλλησή τους Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικά ( ). συστημένη Ισχύει όμως μόνο στην περίπτωση που έχει παραληφθεί και πρωτοκολληθεί από την

.Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού

ii. ΣύνταξηΠροσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής , . Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα Σε περίπτωση διαφωνίας

. υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται , . δεκτά εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα Όλα τα έγγραφα των

προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφραστεί στην Ελληνική Γλώσσα επί (ποινή αποκλεισμού με εξαίρεση , τα φυλλάδια και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης που μπορούν

).να κατατεθούν και στην αγγλική γλώσσα

( ,Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και δεν φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις σβησίματα , , .). , , . . . διαγραφές προσθήκες κλπ Αν υπάρχουν διορθώσεις προσθήκες κ λ π θα πρέπει να είναι με τα ίδια

. στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογεγραμμένες από τον προσφέροντα Όλες οι διορθώσεις θα . πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικώς στην αρχή της προσφοράς Η δε αρμόδια Επιτροπή

, , . Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις κλπ και , , θα τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι αυτές έγιναν

.πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς ’ ( : Η προσφορά πρέπει να αφορά κατ ελάχιστο ένα είδος Είδος Α΄ (2) Προμήθεια δύο Αναλυτικών

(Συστημάτων Υγρής Χρωματογραφίας LC/MS/MS), ’:Είδος Β (2) Προμήθεια δύο Αναλυτών Υδραργύρου. Γίνονται δεκτές προσφορές για όλη την ποσότητα .των ζητούμενων ειδών

: Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο που αναφέρεται στο Παράρτημα Α΄ ( ), ’ ( ) Δικαιολογητικά Συμμετοχής στο Παράρτημα Β Τεχνικές Προδιαγραφές και στο Παράρτημα Γ΄ ( ) .ΥπόδειγμαΟικονομικής Προσφοράς και να φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου

, ,Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς πλην της οικονομικής (prospectus, , ),συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων φωτογραφιών τεχνικών φυλλαδίων κλπ

. θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο Για ευχερέστερη αναζήτηση των , , στοιχείων αυτών η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο

, .του κάθε εγγράφου με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω , Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν τη γενική συνολική τιμή η οποία θα αναγράφεται αριθμητικά και

( ’)ολογράφως και όπως ειδικότερα αναφέρεται στο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα Γ , , , χωρίς ΦΠΑ υποχρεωτικά δε θα πρέπει να αναφέρουν το ποσοστό ΦΠΑ στο οποίο υπάγεται το υπό

. ( , προμήθεια είδος Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την ).Υπηρεσία

, , Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών διευκρινίσεις τροποποιήσεις ή αποκρούσεις .όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες

iii. ΙσχύςΠροσφορών

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για (6) έξι μήνες από . την επομένη της ημερομηνίας υποβολής προσφορών Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος

.μικρότερο των έξι μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες2. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο

, , ερώτημα προς τους προσφέροντες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών σχετικά με την πρόθεση . αποδοχής της παράτασης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα Οι προσφέροντες οφείλουν να

(5) .απαντήσουν μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες3. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά την

. , κατάθεσή της Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο υποψήφιος Ανάδοχος :υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα

έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και .κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια

iv. Τρόπος Υποβολής τωνΠροσφορών

1. ( , , Οι προσφορές Φάκελος Δικαιολογητικών Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς Φάκελος Οικονομικής ) (2) , Προσφοράς πρέπει να υποβληθούν σε δύο αντίγραφα υπό τη μορφή ενιαίου και σφραγισμένου

. φακέλου ή ενιαίου περιβλήματος Εκτός του κυρίως φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την . (2)υποβολή τους και από έγγραφο υποβολής προσφοράς για την πρωτοκόλλησή του Σε ένα από τα δύο

, , αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού που θα είναι μονογεγραμμένη θα γράφεται η λέξη



" " , ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς . , , . μεταξύ τους Η αρίθμηση των σελίδων τυπωμένη με σφραγίδα κρίνεται απαραίτητη Επίσης

(1) ( ).υποβάλλεται ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή εκτός των τεχνικών φυλλαδίων2. / ,Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στη Δ νση Προμηθειών

& , & 2, 1 , Διαχείρισης Υλικού Υποδομών Πειραιώς Κολωνού ος όροφος 5/2/2014 μέχρι και τις και ώρα 10.00 . .π μ .

, Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραιτήτως να φέρουν την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, :ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΚΑΙ ΦΑΞ του ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ καθώς επίσης και τις ενδείξεις

: « , ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

, & ». ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

& 2, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΟΛΩΝΟΥ ΑΘΗΝΑ

………………………………………/…..-…..-……..ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

«ΑΝΟΙΧΤΟΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την »Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού : ………………………………ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΥΠΟΒΟΛΗΣΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

« »Ναμην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία

, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι οι οποίοι είναι δυνατόν να .επανασφραγιστούν χωρίς νααφήσουν ίχνη

3. (3) Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις σφραγισμένους επιμέρους , :φακέλους οι οποίοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου

Φάκελος « »ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2) , που περιέχει δύο υποφακέλους ένα φάκελο με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής και την εγγυητική συμμετοχής και ένα φάκελο με

, .αντίγραφα αυτών σύμφωνα με τα ανωτέρω Φάκελος « »ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (2) , που περιέχει δύο υποφακέλους ένα φάκελο με την Τεχνική

, Προσφορά με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ σε κάθε σελίδα της η οποία μονογράφεται σε κάθε σελίδα από τον εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου και ένα φάκελο με την Τεχνική Προσφορά που θα

. ορίζεται ως ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η πρωτότυπη Τεχνική Προσφορά υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση . « » διαφορών μεταξύ τους Στον υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς Αντίγραφο θα περιλαμβάνεται

(cd), . και η ΤεχνικήΠροσφορά σε ΗλεκτρονικήΜορφή σε πλήρως επεξεργάσιμο περιβάλλον Φάκελος « »ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (2) , που περιέχει δύο υποφακέλους ένα φάκελο με την

, Οικονομική Προσφορά με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ σε κάθε σελίδα της η οποία μονογράφεται σε κάθε σελίδα από τον εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου και ένα φάκελο με την Οικονομική

. Προσφορά που θα ορίζεται ως ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η πρωτότυπη Οικονομική Προσφορά υπερισχύει του . αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους Στον υποφάκελο της Οικονομικής Προσφοράς

« » (cd), Αντίγραφο θα περιλαμβάνεται και η Οικονομική Προσφορά σε Ηλεκτρονική Μορφή σε πλήρως .επεξεργάσιμο περιβάλλον

Ηδομή της ΤεχνικήςΠροσφοράς του Αναδόχου θα πρέπει ναακολουθεί τον πίνακα , κριτηρίωναξιολόγησης όπως παρουσιάζεται στο κεφάλαιο IV-v « Διαδικασία

»αξιολόγησης προσφορών

Η δομή της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να ακολουθεί το υπόδειγμα που ’ « ».παρουσιάζεται στο Παράρτημα Γ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Οι πίνακες της

, , οικονομικής προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ θα πρέπει οπωσδήποτε επί ποινή αποκλεισμού να .περιλαμβάνονται και στην Τεχνική Προσφορά τουΠροσφέροντος

, , Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου να , τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται με ιδιαίτερο τρόπο και ακολουθούν τον

" " κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως .φακέλου

Περιεχόμενα ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»



1. : , , Η Τεχνική Προσφορά Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά φύλλο . συμμόρφωσης με τις αιτούμενες προδιαγραφές Στον φύλλο συμμόρφωσης θα απαντώνται αναλυτικά

όλα τα επί μέρους σημεία των προδιαγραφών ξεχωριστά και με τη σειρά που αναγράφονται αυτά στη . διακήρυξη και θα τεκμηριώνονται απαραιτήτως με στοιχεία

2. . 18 §2 &3 118/07 : Δηλώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ του ΠΔ ότι

2.1 , , Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν πρέπει να δηλώνει στην προσφορά , , του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον

.τόπο εγκατάστασής της

2.2 , Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους , επιχειρηματική μονάδα στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα . κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της

3. , Υπεύθυνη δήλωσή προς την αναθέτουσα αρχή ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί

, έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον .προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή

, .Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη

Περιεχόμενα ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα , « » ( στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως

). φακέλου Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται ο τιμοκατάλογος των ανταλλακτικών που θα , , αποτελέσει τη βάση για τυχόν περαιτέρω ή μελλοντικές προμήθειες η τιμή και ο τρόπος πληρωμής όπως

:ορίζεται κατωτέρω

.Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για ολόκληρη την ποσότητα του ζητούμενου είδους .Προσφορά για μέρος της ποσότητας που προκηρύχθηκε απορρίπτεται ως απαράδεκτη

v. – ΤιμέςΠροσφορών Νόμισμα . Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα εκφράζονται σε ευρώ Οι

. τιμές σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται .ως απαράδεκτες

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή , για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα η προσφορά απορρίπτεται . ως απαράδεκτη Προσφορές που

θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται . ως απαράδεκτες Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την

. έκδοση απόφασης κατακύρωσης Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της

διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων

. προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την

, .τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά , , Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός

. . . από τον ΦΠΑ Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το . οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος

. ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει , έκπτωση οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο

.είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση . Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς Σε

, περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν



, δικαιούνται κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή να υποβάλλουν .νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την , . τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν Η Υπηρεσία

, δεν επιβαρύνεται ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση απέναντι σε τρίτους για οποιοδήποτε έργο ή .υπηρεσία που θα υλοποιηθεί από τυχόν υπεργολάβους του έργου

Απαγορεύεται ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό να εκχωρήσει ή να , ’ μεταβιβάσει σε τρίτους οποιεσδήποτε ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση κατ εξαίρεση δύναται να

. εκχωρήσει τη σύμβαση σε τραπεζικό ίδρυμα

vi. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις

Η Προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης (κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία τιμή

Dumping) . ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης Οι Υποψήφιοι οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της

. κατασκευάστριας εταιρείας Οι υποψήφιοι κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα

(GATT) πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου ή δεν . ., λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ε Ε οφείλουν εγγράφως να

, δηλώσουν με την Προσφορά τους ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής (τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία τιμή

Dumping) .ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι Υποψήφιοι προϊόντα

– . ., , , , , ,προερχόμενα από τα κράτη μέλη της Ε Ε τη Νορβηγία την Ελβετία τις ΗΠΑ την Ιαπωνία τον Καναδά , , , , , , , , ,την Αυστραλία την Λετονία Λιθουανία Εσθονία Ρουμανία Πολωνία Τσεχία Σλοβακία Σλοβενία

, , , Βουλγαρία Ουγγαρία Κύπρο Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και , , GATT εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί τα εν λόγω Πρωτόκολλα της ή που συνδέεται με την ΕΕ στο

.πλαίσιο ολοκληρωμένης ΤελωνειακήςΈνωσης

vii. Τρόπος πληρωμής

’ . 14354/ /5-3-2013 14356/ /5-3-Ηπληρωμή θα γίνει μέσω υπολόγων που έχουν οριστεί με τις υπ αριθμ Α και Α2013 αποφάσεις της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου

, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με τους κάτωθι τρόπους κατόπιν επιλογής του υποψηφίου :Αναδόχου

. 100% .Α Εξόφληση του της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών

. :Β Χορήγηση προκαταβολής ως ακολούθως

)α (40%) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής ίση με το σαράντα τοις εκατό του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την υπογραφή της Σύμβασης έναντι ισόποσης Εγγυητικής

. 2362/95Επιστολής Προκαταβολής Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο " ". Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις Κατά την

εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψης μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της

. προμήθειας

)β καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών από την αρμόδια , i) Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής οι οποίες με τα πρακτικά τους θα βεβαιώνουν την

, ii) εμπρόθεσμη παράδοσή τους την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή της προμήθειας σύμφωνα με



τους όρους της σύμβασης και iii) την εκπαίδευση του προσωπικού του φορέα στην λειτουργία και . καλή χρήση του προς προμήθεια φασματόμετρου Κατά την πληρωμή του υπολοίπου θα συμψηφιστεί

( 25, . 6 ,το ποσό της ληφθείσας προκαταβολής και οι αντίστοιχοι τόκοι αυτού άρθρο παρ α . .118/2007).ΠΔ

, Ηπληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται σε Ευρώ 30 εντός ημερών, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά

, το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες , υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία . διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων Ως προς τα δικαιολογητικά

35 ( . . 118/07), πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο του ΚΠΔ ΠΔ καθώς . 431/ /7.5.98.και στην οικεία απόφαση του Υπ ΟικονομικώνΦΕΚ Β

:Σημειώνεται ότι

) . α Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει τουΝ2238/94 ( 151/ /94), . ΦΕΚ Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

)β Η καθαρή αξία των παραστατικών χωρίς φόρους υπόκειται σε κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας , 4 . 4013/2011 ( 204/ /15.09.2011),Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του άρθρου του Ν ΦΕΚ Α

. 2 238 . 4072/2012 ( /86) . 5 όπως τροποποιήθηκε με την παρ β του άρθρου του Ν ΦΕΚ Α και την παρ του 61 . 4146/2013 ( /90/18.42013) .άρθρου του Ν ΦΕΚ Α και ισχύει

IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

i. – Αποσφράγιση προσφορών Έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικώνπροσφορών

Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή , 5/2/2014, 10.00 . . Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών την ημέρα Τετάρτη και ώρα π μ στα γραφεία

( & 2), της Αναθέτουσας Αρχής Πειραιώς Κολωνού παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως .εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους

Οι Προσφορές κατά την παραλαβή τους πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός , .πρωτοκόλλου η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών την .ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη

:Ηαποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία

1. , , Ανοίγονται σε δημόσια συνεδρίαση οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι , Δικαιολογητικών Συμμετοχής και οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών μονογράφονται και σφραγίζονται

από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και , Τεχνικής Προσφοράς κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών με την ειδική διατρητική μηχανή της

.Αναθέτουσας Αρχής εφόσον διατίθεται

2. Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται και αφού , ,σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή τοποθετούνται σε ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται .υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή και τους εκπροσώπους των εταιρειών και φυλάσσεται

3. Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά Συμμετοχής και στη συνέχεια προβαίνει στην , αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές ως προς τα

. δικαιολογητικά Συμμετοχής Η αρμόδια Επιτροπή υποβάλλει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας , (5) ( 1Αρχής πλήρως αιτιολογημένο Πρακτικό Τεχνικής Αξιολόγησης σε πέντε αντίτυπα και

), ηλεκτρονικό το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιεί την απόφασή του στους



( 3, . 6 04/2012 ( / /237/2012). υποψήφιους Αναδόχους βάσει του άρθρου παρ της ΠΝΠ ΦΕΚ Α Με την ίδια απόφαση δύναται να κ , αθορισθούν και ο τόπος η ώρα και η ημερομηνία της αποσφράγισης των

Οικονομικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή.

ii. – Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών Αξιολόγηση

1. , Μετά την παραπάνω διαδικασία οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών - επαναφέρονται για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές στην αρμόδια Επιτροπή για την

, αποσφράγισή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή Όσες , . δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται

2. , Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών μονογράφονται και σφραγίζονται , , από την αρμόδια Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή

.γίνεται διάτρηση αυτών με ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσα Αρχή3. , , ,Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης η αρμόδια Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση

συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης , σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού από τον οποίο , .προκύπτει ο προτεινόμενος προς κατακύρωση τουΈργου επικρατέστερος Ανάδοχος

4. , (5) ( 1Η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό το οποίο υποβάλλει σε πέντε αντίτυπα και ), . ηλεκτρονικό στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής Επίσης με μέριμνά του αρμόδιου

όργανου της Αναθέτουσας Αρχής γνωστοποιείται σε όλους στους συμμετέχοντες το αποτέλεσμα του .Διαγωνισμού

iii. Γενικές οδηγίες1. , ( , Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική

) , και Οικονομική Προσφορά γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή σε κλειστές συνεδριάσεις εντός των .χρονικών ορίων που έχουν καθορισθεί με την απόφαση ορισμού της

2. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των . , συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν μπορούν να ( πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων Προσφορών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας

) . αξιολόγησης ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή Η εξέταση των , Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο

της Αναθέτουσα Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο , . ψηφιοποίησης αναπαραγωγής ή αναμετάδοσης

3. Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού , χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά

, ’ τους τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες »εμπιστευτικού χαρακτήρα και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την ημερομηνία

. διενέργειας του Διαγωνισμού Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να . αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να

. λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόμενοι Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή

.εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου4. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει

(5) πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Ααναθέτουσας Αρχής σε πέντε όμοια (1) αντίτυπα και ένα ηλεκτρονικό

:Σημείωση

, (cds) Η αρμόδια Επιτροπή κατά τον έλεγχο των προσφορών ελέγχει τα μέσα που περιέχουν τα :ηλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικών και των ΟικονομικώνΠροσφορών αναφορικά με

,το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα .οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της

(cd) Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο , , Ανάδοχο ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο σύμφωνα με τις προαναφερθείσες

, απαιτήσεις της Διακήρυξης εντός (2) , δύο ημερών από την με απόδειξη παραλαβής έγγραφη ενημέρωση.

( , ) Αντιπροσφορές διαφοροποίηση οικονομικής προσφοράς προσφερόμενων ειδών κλπ δε γίνονται δεκτές .και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες



iv. Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών

Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας του διαγωνισμού και την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

- 1 : ηφάση Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής

Στη φάση αυτή ελέγχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων αναδόχων

- 2 : ηφάση ΑξιολόγησηΤεχνικώνΠροσφορών

Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής θα γίνει σύμφωνα με τα

“ ”, :Κριτήρια Αξιολόγησης όπως αυτά προσδιορίζονται στον Πίνακα παρακάτω

’ : ΕΙΔΟΣΑ ΠΙΝΑΚΑΣΚΡΙΤΗΡΙΩΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ LC / MS / MS

:ΟΜΑΔΑΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βαρύτητα

%

Βαθμολογία

Κριτηρίου

Σταθμισμένη


1 Αντλίες 5 100-110

2 , Αυτόματος Δειγματολήπτης Θερμοστάτης

, Στηλών σύστημα προσυγκέντρωσης15 100-110

3 - Πηγές Ιονισμού Σύστημα Εισαγωγής και οδήγησης ιόντων

10 100-110

4 , , Αναλυτής μαζών Ανιχνευτής Σύστημα κενού 15 100-110

5 Λογισμικό 10 100-110

6 Προδιαγραφές ευαισθησίας 5 100-110

7 Ανάλυση δείγματος ελέγχου 15 100-110

8 Παρελκόμενα 5

ΣΥΝΟΛΟ 80

:ΟΜΑΔΑΒ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ

Βαρύτητα

%


Κριτηρίου



1 .Εγγύηση εξοπλισμού 7 100-110

2 – Χρόνος παράδοσης εγκατάστασης 3 100-110

3 , , Εκπαίδευση χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβες διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και μετά την

.λήξη της εγγύησης εξοπλισμού10 100-110

ΣΥΝΟΛΟ 20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100

:Σημειώσεις

. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται στην προσφορά του προμηθευτή



Η βαθμολογία του κριτηρίου της ανάλυσης του δείγματος ελέγχου ορίζεται ως ο μέσος όρος των .βαθμολογιών από τον προσδιορισμό όλων των ουσιών

: Ηβαθμολογία για τον προσδιορισμό κάθε ουσίας ορίζεται ως εξής

110Προσδιορισμός της ουσίας στην ελάχιστη συγκέντρωση του οριζόμενου εύρους βαθμολογείται με .βαθμούς

100Προσδιορισμός της ουσίας στην μέγιστη συγκέντρωση του οριζόμενου εύρους βαθμολογείται με .βαθμούς

: ΕΙΔΟΣΒ΄ ΠΙΝΑΚΑΣ K ΡΙΤΗΡΙΩΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΗΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ

:ΟΜΑΔΑΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βαρύτητα %Βαθμολογί α Κριτηρίου



1. Περισταλτική αντλία 5 100-110

2. / - Διαχωριστής αερίου υγρού Σύστημα - εισαγωγής αδρανούς αερίου Σύστημα

κατακράτησης υγρασίας20 100-110

3. Κυψελίδα 5 100-110

4. Φασματοφωτόμετρο 15 100-110

5. Αυτόματος δειγματολήπτης 5 100-110

6. - Γενικά ποιοτικά λειτουργικά χαρακτηριστικά

15 100-110

7. Λογισμικό 15 100-110

ΣΥΝΟΛΟΟΜΑΔΑΣ Α 80%

:ΟΜΑΔΑΒ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΒαρύτητα %

Βαθμολογί α Κριτηρίου



1 Εγγύηση εξοπλισμού 7 100-110

2 – Χρόνος παράδοσης εγκατάστασης 3 100-110

3

, Εκπαίδευση χρόνος ανταπόκρισης σε , βλάβες διαθεσιμότητα ανταλλακτικών

και μετά την λήξη της εγγύησης .εξοπλισμού

10 100-110



ΣΥΝΟΛΟΟΜΑΔΑΣ Β 20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100

Σημείωση:

.Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται στην προσφορά του προμηθευτή

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας , 2 , του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του το οποίο στρογγυλοποιείται στα δεκαδικά ψηφία και η συνολική

βαθμολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων και συμβολίζεται με Τi

100 Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι βαθμοί για τις περιπτώσεις που . 110καλύπτονται ακριβώς όλοι οι ελάχιστοι απαράβατοι όροι Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως

. βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές Σε περίπτωση που πρόταση βαθμολογηθεί 100 .στα επί μέρους στοιχεία της με βαθμό μικρότερο του απορρίπτεται

Ως , , , μέγιστος χρόνος παράδοσης εγκατάστασης λειτουργίας εκπαίδευσης κλπ ορίζονται οι (6) . έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

- 3 : ηφάση ΑξιολόγησηΟικονομικών προσφορώνΕπιλογήσυμφερότερης πρότασης

ΗΑξιολόγηση των οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο :στάδιο της αξιολόγησης γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω

Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο :τύπο

Λi = (80) * ( Τi / Τmax ) + (20) * (Kmin /Ki)

όπου:

- Τmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά

- Τi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i

- Kmin το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

- Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i

- Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

- Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

, Στην περίπτωση που δύο προσφορές έχουν ίδιο Λ επικρατέστερη είναι η προσφορά της εταιρείας με τη μεγαλύτερη βαθμολογία ή σε περίπτωση διαιρετής προμήθειας είναι δυνατή η κατανομή της υπό προμήθειας ποσότητας μεταξύ μειοδοτών με ισότιμες προσφορές ή σε περίπτωση μη διαιρετής προμήθειας επιλέγετε ανάδοχος κατόπιν διαπραγμάτευσης με τους προσφέροντες με ισότιμες

.προσφορές

Γενικές παρατηρήσεις για την αξιολόγηση

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της .Διακήρυξης



Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους .όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες

v. Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

, Μετά την αξιολόγηση των προσφορών εκδίδεται από την Υπηρεσία απόφαση κατάταξης των . διαγωνιζομένων η οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους Στη συνέχεια συντάσσεται έγγραφη

ειδοποίηση προς τον προμηθευτή που κατατάσσεται πρώτος στον πίνακα κατάταξης της προαναφερόμενης απόφασης ο οποίος (20) οφείλει να καταθέσει εντός είκοσι ημερών από την

, . κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Θα « », πρέπει να συμπεριλάβει στο Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης συμπληρωμένους τους

( ), παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση σύμφωνα με τη νομική τους μορφή λαμβάνοντας υπόψη τις / :ακόλουθες επεξηγήσεις οδηγίες

1. « » Στη Στήλη ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα .πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά

2. « » « », Στη στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη ΝΑΙ σημαίνει ότι το αντίστοιχο .δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο

3. « » Στη στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή / .ΝΑΙ ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι

« » Στη στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή « » ενότητα του Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο

.δικαιολογητικό

Β. 1. Οι Έλληνες Πολίτες

/ΑΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για

,κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης , , , ,απάτης εκβίασης πλαστογραφίας ψευδορκίας

, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα 43αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο

. 1 . . 60/2007 ( 64/ ’/ 16.03.2007)παράγρ του ΠΔ ΦΕΚ Α περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 2004/18/ . στις διατάξεις της Οδηγίας ΕΚ Το

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ (3) τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των .δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού

ΝΑΙ

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής , Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος

. Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ

(6) έξι μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των

.δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού

ΝΑΙ


Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε . πτώχευση Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει

(6) εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του .Διαγωνισμού

ΝΑΙ




.Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το

(6) πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των


ΝΑΙ


Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε . αναγκαστική διαχείριση Το πιστοποιητικό αυτό

(6) πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών .Κατακύρωσης του Διαγωνισμού

ΝΑΙ


Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική . διαδικασία εξυγίανσης Το πιστοποιητικό αυτό

(6) πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της


ΝΑΙ


Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε . προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης Το

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ (6) έξι μήνες πριν από την ημερομηνία


ΝΑΙ

8. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα

/του οικείου Επιμελητηρίου Επαγγελματικού , Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του από το

, οποίο να προκύπτει η εγγραφή του κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να

παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση .της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

ΝΑΙ

9. . 1599/1986, Υπεύθυνη δήλωση του Ν στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το

. απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό

ΝΑΙ

10. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει

στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης , παραγράφου από τα οποία να προκύπτει ότι ο

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του

. Διαγωνισμού

ΝΑΙ

11. , Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών

.κατακύρωσης του Διαγωνισμού

ΝΑΙ

12. , Δικαιολογητικά του Κεφαλαίου ΙΙ παράγραφος iv της παρούσας

ΝΑΙ

13. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ΝΑΙ 1



Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο , σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα

. βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί

« ».ο Διαγωνισμός εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

.2. Β ΟιΑλλοδαποίΠολίτες


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. ,Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα

, , ,της υπεξαίρεσης απάτης εκβίασης , , πλαστογραφίας ψευδορκίας δωροδοκίας και

, δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που 43 . 1 . .προβλέπονται στο άρθρο παράγρ του ΠΔ

60/2007 ( 64/ ’/ 16.03.2007) ΦΕΚ Α περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της

2004/18/ . Οδηγίας ΕΚ Το απόσπασμα αυτό πρέπει (3) να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες πριν από

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης

.του Διαγωνισμού

ΝΑΙ

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή , διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι

ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο

. της χώρας του Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να (6) έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης


ΝΑΙ


ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που

. προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το

(6) πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του .Διαγωνισμού

ΝΑΙ


ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση

. που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του Το

ΝΑΙ

1 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.



πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το (6) πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του

.Διαγωνισμού5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή

, διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία

θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της

. χώρας του Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει (6) εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την


. του Διαγωνισμού

ΝΑΙ


ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο . της χώρας του Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να (6) έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την



ΝΑΙ


ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης

ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο . δίκαιο της χώρας του Το πιστοποιητικό αυτό (6) πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών

.Κατακύρωσης του Διαγωνισμού

ΝΑΙ

8. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο , πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης από το

οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου / Επιμελητηρίου Επαγγελματικού Μητρώου και το

, ειδικό επάγγελμα του από το οποίο να προκύπτει , η εγγραφή του κατά την ημέρα υποβολής της

Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως

άνω έγγραφης ειδοποίησης

ΝΑΙ

9. . 1599/1986 Υπεύθυνη δήλωση του Ν ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή

, συμβολαιογράφου ή αν στη χώρα του υποψήφιου ,Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή

, διοικητικής αρχής συμβολαιογράφου ή αρμόδιου , επαγγελματικού οργανισμού στην οποία ο

υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους

οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το . απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό

ΝΑΙ

10. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της , προηγουμένης παραγράφου από τα οποία να

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής

ΝΑΙ



ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των

δικαιολογητικών κατακύρωσης του . Διαγωνισμού

11. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών

.κατακύρωσης του Διαγωνισμού

ΝΑΙ


ΝΑΙ

12. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο

.Δικαιολογητικών Κατακύρωσης ΝΑΙ 2

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν , εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει επί ποινή

, αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή στα κράτη όπου δεν , προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή

, διοικητική αρχής συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη

. κατάσταση Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον « ».οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

.3. Β ΤαημεδαπάΝομικάΠρόσωπα

/ΑΑ


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να ) προκύπτει ότι α ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές

. . . . ) . . . ) ΟΕ και Ε Ε β διαχειριστές ΕΠΕ γ Πρόεδρος και . . ) Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ δ οι νόμιμοι εκπρόσωποι

κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής

τους δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της , , , ,υπεξαίρεσης απάτης εκβίασης πλαστογραφίας

, ψευδορκίας δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για 43 . 1τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο παράγρ

. . 60/2007 ( 64/ ’/ 16.03.2007) του ΠΔ ΦΕΚ Α περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις

2004/18/ . της Οδηγίας ΕΚ Το απόσπασμα αυτό πρέπει να (3) έχει εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες πριν από την

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής .των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού

ΝΑΙ

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων

, έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα ( . . ).λ χ τροποποίηση καταστατικού

ΝΑΙ


. Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση Το πιστοποιητικό (6) αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του

.Διαγωνισμού

ΝΑΙ

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής ΝΑΙ

2 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.



, Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε

. πτώχευση Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί (6) το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία



. Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών .Κατακύρωσης του Διαγωνισμού

ΝΑΙ


Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε . αναγκαστική διαχείριση Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει

(6) να έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής

.των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού

ΝΑΙ

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής , αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος

. Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι


ΝΑΙ


Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία . εξυγίανσης Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει

(6) εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των


ΝΑΙ


Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε . προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης Το

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της


ΝΑΙ

10. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του

/ οικείου Επιμελητηρίου Επαγγελματικού Μητρώου και , το ειδικό επάγγελμα του από το οποίο να προκύπτει η

, εγγραφή του κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

ΝΑΙ

11. . 1599/1986, Υπεύθυνη δήλωση του Ν στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους

τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές

.για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό

ΝΑΙ

12. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην

, Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι

ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών .κατακύρωσης του Διαγωνισμού

ΝΑΙ

13. , Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να ΝΑΙ



προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής .των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού


ΝΑΙ

15. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών

.Κατακύρωσης

ΝΑΙ




Β.4. Οι συνεταιρισμοί

/ΑΑ


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν

έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από , , ,τα αδικήματα της υπεξαίρεσης απάτης εκβίασης

, , πλαστογραφίας ψευδορκίας δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο

43 . 1 . . 60/2007 ( 64/ ’/άρθρο παράγρ του ΠΔ ΦΕΚ Α 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας

2004/18/ . στις διατάξεις της Οδηγίας ΕΚ Το απόσπασμα (3) αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες πριν



ΝΑΙ

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων

, έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα ( . . ).λ χ τροποποίηση καταστατικού

ΝΑΙ

3. , Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο υποψήφιος . Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα

ΝΑΙ


. Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση Το πιστοποιητικό (6) αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν



ΝΑΙ


Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε . πτώχευση Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί

(6) το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των


ΝΑΙ


. Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι

ΝΑΙ





Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε . αναγκαστική διαχείριση Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει

(6) να έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής

.των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού

ΝΑΙ

8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής , αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος

. Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών . Κατακύρωσης του Διαγωνισμού

ΝΑΙ


Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία .. εξυγίανσης Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει

(6) εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των


ΝΑΙ


Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε .. προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης Το

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της


ΝΑΙ

11. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο , πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης από το οποίο

να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του / οικείου Επιμελητηρίου Επαγγελματικού Μητρώου και

, το ειδικό επάγγελμα του από το οποίο να προκύπτει η , εγγραφή του κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς

και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι .την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

ΝΑΙ

12. . 1599/1986, Υπεύθυνη δήλωση του Ν στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους

τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές

. για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό

ΝΑΙ





ΝΑΙ

14. , Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής

των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού

NAI


ΝΑΙ


. Κατακύρωσης ΝΑΙ 3






Β.5. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα

/ΑΑ


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. ,Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια

δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να

προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του

δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της , , , ,υπεξαίρεσης απάτης εκβίασης πλαστογραφίας

, ψευδορκίας δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα 43 . 1 αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο παράγρ του

. . 60/2007 ( 64/ ’/ 16.03.2007) ΠΔ ΦΕΚ Α περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας

2004/18/ . ΕΚ Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να (3) έχει εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες πριν από την

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των .δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού

ΝΑΙ

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει

, υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά ( . . κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα λ χ τροποποίηση ).καταστατικού

ΝΑΙ

3. ,Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν

τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που . προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του Το πιστοποιητικό

(6) αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης


ΝΑΙ


τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη .κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης


ΝΑΙ


τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση . που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του Το

(6)πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της


ΝΑΙ


ΝΑΙ

3 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.



τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της

. χώρας του Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί (6) το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία


7. ,Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν

βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που . προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του Το πιστοποιητικό



ΝΑΙ


τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της

.. χώρας του Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί (6) το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία


ΝΑΙ


τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική . διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που .. προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του Το πιστοποιητικό



ΝΑΙ

10. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο , πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του / οικείου Επιμελητηρίου Επαγγελματικού Μητρώου και το

, ειδικό επάγγελμα του από το οποίο να προκύπτει η , εγγραφή του κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς

και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι .την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

ΝΑΙ

11. . 1599/1986 Υπεύθυνη δήλωση του Ν ή ένορκη δήλωση , ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή αν στη

χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη , δήλωση υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή

, διοικητικής αρχής συμβολαιογράφου ή αρμόδιου , επαγγελματικού οργανισμού στην οποία ο νόμιμος

εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους

ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές .για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό

ΝΑΙ





ΝΑΙ

13. , Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των

.δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού

ΝΑΙ



14. , Δικαιολογητικά του Κεφαλαίου ΙΙ παράγραφος iv τηςπαρούσας

ΝΑΙ


. Κατακύρωσης

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν , εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει επί ποινή

, αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή στα κράτη όπου δεν , προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή

, διοικητική αρχής συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη

. κατάσταση Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον « ».οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Β.6. Οι ενώσεις-κοινοπραξίες


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. / Για κάθε Μέλος της Ένωσης Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης,

( / ανάλογα με την περίπτωση ημεδαπό αλλοδαπό φυσικό , / ,πρόσωπο ημεδαπό αλλοδαπό νομικό πρόσωπο

).συνεταιρισμός

ΝΑΙ

, Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν από κάθε προμηθευτή που .συμμετέχει στηνΈνωση

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγοαποκλεισμού του προμηθευτή .από το διαγωνισμό

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για ταΔικαιολογητικάΚατακύρωσης1. , , Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη εκτός της ελληνικής θα συνοδεύονται

.υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα2. , Για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα εφόσον δεν εκδίδονται τα προαναφερόμενα

, δικαιολογητικά προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα που προβλέπονται από το δίκαιο ή που εκδίδονται από τις αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας καταγωγής ή προέλευσης των προσώπων

.αυτών3. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο

, σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με , Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην

οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη .κατάσταση «Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του Φακέλου

». Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη , , δήλωση προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής συμβολαιογράφου ή

.αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού4. 30 Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων ημερολογιακών ημερών προ

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της . ( .3 . 5 4/2012 ( 237/2012)υπογραφής αρ παρ της ΠΝΠ ΦΕΚΑ

5. Για τους Συνεταιρισμούς, , αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης απαιτείται επιπλέον η , .προσκόμιση βεβαίωσης της εποπτεύουσας αρχής ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα

6. , Για τα φυσικά πρόσωπα , αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης απαιτείται επιπλέον η . προσκόμιση ΒεβαίωσηςΈναρξης ΕργασιώνΦυσικού Προσώπου Επιτηδευματία

7. Για τις / :Ενώσεις Κοινοπραξίες

. / .Α Για κάθεΜέλος τηςΈνωσης Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά

. / Β Η Ένωση Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να . , υποβάλει Προσφορά Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο είναι δυνατόν να υποχρεωθεί



. , προς τούτο από την Αναθέτουσα Αρχή Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος φυσικό ή νομικό , . πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορά

8. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νομικού προσώπου στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή

, τροποποίηση ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης τα σχετικά ( . . , . . . .).έγγραφα π χ την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού το νέο Δ Σ κ α

ΗΑναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει τους υποψηφίους να συμπληρώσουν τυπικές ελλείψεις των ήδη . υποβληθέντων δικαιολογητικών Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετά την ημερομηνία υποβολής

.των προσφορών υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών

V. -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

( ) Η αξιολόγηση των προσφορών τεχνικών και οικονομικών πραγματοποιείται από Επιτροπή .Διενέργειας και Αξιολόγησης

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισμού και της Αξιολόγησης των , Προσφορών σύμφωνα με τα ανωτέρω η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο

(20) πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός να υποβάλλει εντός είκοσι ημερολογιακών ημερών από , ,την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

, .προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από την αρμόδια Επιτροπή όπως ορίζεται ανωτέρω

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού , του προσφέροντος κήρυξής του ως έκπτωτου και κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής . του Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο σε σειρά στον τελικό Πίνακα

Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και .συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω

, Σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με την ανωτέρω πρόσκληση η οποία κοινοποιείται σε όσους δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών για

, να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν αποσφραγίζεται ο Φάκελος Δικαιολογητικών , Κατακύρωσης μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα

.στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή , . σχετικά η οποία αποφαίνεται Κατόπιν αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εκδίδεται από

την Αναθέτουσα Αρχή η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου στον Ανάδοχο και με .μέριμνά της γνωστοποιείται σε αυτόν και στους λοιπούς συμμετέχοντες

, Η Αναθέτουσα Αρχή μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του , :Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα

.α , ,να αποφασίσει τη ματαίωση ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε κάθε στάδιο της διαδικασίας :ιδίως

, για παράτυπη διεξαγωγή εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της , διαδικασίας

, εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι συντελέστηκε

, συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού . εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό προμήθεια είδος

.β να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων ,και των προδιαγραφών της διακήρυξης

.γ να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της , ’ 60/2007 ( 64/ /2007).διαπραγμάτευσης εφ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του ΠΔ ΦΕΚ Α



, Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα .αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο

Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την .κατάθεσή της

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε κοινοπραξία ή σύμπραξη που υπέβαλε κοινή , . προσφορά καθένας από τους συμμετέχοντες αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρο Σημειώνεται ότι οι

.κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι , Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης συμμετοχής οι αναθέτουσες αρχές δεν δύνανται να

. απαιτούν οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων να έχουν περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή Η , επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή εάν

, της ανατεθεί η σύμβαση στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ( . 39 . 2 60/2007). ορθή εκτέλεση της σύμβασης Αρ παρ του ΠΔ Στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη

, προμήθεια κατακυρωθεί σε Ένωση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την Ένωση να συστήσει .κοινοπραξία

VI. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ , , , Κάθε Υποψήφιος που θα θεωρήσει ότι θίγεται από παράνομη κατά την κρίση του πράξη ή παράλειψη της

, , Αναθέτουσας Αρχής θα δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του .3886/10 ( 173/ /10) Ν ΦΕΚ Α περί δικαστικής προστασίας κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων με

σκοπό την εναρμόνιση της 2007/66 ελληνικής νομοθεσίας με τη νέα Οδηγία του Ευρωπαϊκού .Κοινοβουλίου του Συμβουλίου

, ,Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου θα ασκηθεί υποχρεωτικά (10) , εντός δέκα ημερών αφότου ο Ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της αντίστοιχης πράξης ή παράλειψης

, , και ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής προσφυγή η οποία θα κοινοποιηθεί υποχρεωτικά στον θιγόμενο . , από τυχόν μερική ή ολική παραδοχή τηςΗ σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν

, (15) γνωμοδότησης της Ειδικής Επιτροπής Προσφυγών θα εκδοθεί εντός δέκα πέντε ημερών από την , .άσκηση της προσφυγής άλλως θα τεκμαίρεται σιωπηρή απόρριψή της

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία (10)δέκα ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και δεν επιτρέπεται να περιέχει

. αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή , με κάθε πρόσφορο μέσο μέσα

(10) σε δέκα ημέρες από την άσκηση .της αιτήσεως

, ,Ηπροθεσμία για την άσκηση προσφυγής και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων καθώς και η άσκηση αυτών , θα κωλύουν τη σύναψη της Σύμβασης εκτός εάν με την προσωρινή διάταξη ο αρμόδιος δικαστής

. αποφανθεί διαφορετικά

. 2 . 35 . . 60/2007 Η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ του αρ του π δ και , . 2 . 5αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης όπως προκύπτουν από την παρ του αρ

. 3886/2010.του Ν

38 Για την αξιολόγηση των προσφυγών θα συγκροτηθεί Επιτροπή κατά τα οριζόμενα του άρθρου του ΠΔ 118/2007.

VII. – ΥΠΟΓΡΑΦΗΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΟΙΠΟΙΟΡΟΙ

i. – Υπογραφή Κατάρτιση Σύμβασης

/ Με την απόφαση κατακύρωσης ή και με σχετική ανακοίνωσή της η Αναθέτουσα Αρχή καλεί εγγράφως , (10) τον Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα σε δέκα ημερολογιακές ημέρες από , ,την ημερομηνία ειδοποίησης από την Υπηρεσία με την προϋπόθεση ότι έχει χορηγηθεί η σύμφωνη γνώμη . .στο πλαίσιο του προσυμβατικού ελέγχου για τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης από την ΕΥΔ του ΕΠ

& . , Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη Μετά την υπογραφή της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με το 29, . 4 . . 60/2007, , (48) άρθρο παρ του ΠΔ η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει εντός σαράντα οκτώ ημερών

, . από την υπογραφή της σύμβασης ανακοίνωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη σύναψη αυτής



Εφόσον ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης στην ανωτέρω προθεσμία ή δεν , προσκομίσει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει

, έκπτωτο τον ανάδοχο από την ανάθεση καταπίπτει αυτοδίκαια η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του ’ και μπορεί ν αποφασίσει την ανάθεση της προμήθειας στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης ή την

. επανάληψη του διαγωνισμού ή την προσφυγή κατά τα οριζόμενα στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

, Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση μπορεί να επιβάλλονται εκτός της , , , κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής αθροιστικά ή διαζευκτικά κυρώσεις όπως προβλέπονται στο

34, . 5 118/2007. άρθρο παρ του ΠΔ Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους , που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου θα διέπεται από το

. ελληνικό δίκαιο και δε μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας Το , .κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών

Για θέματα που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που - , ανακύψουν αντικρουόμενοι αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η

, Προσφορά του Αναδόχου και η παρούσα διακήρυξη εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των . . 118/2007.οικείων διατάξεων τουΠΔ

Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, 10% (το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό του συμβατικού τιμήματος μη

), , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ αορίστου διαρκείας από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή , άλλο οργανισμό που έχει κατά το νόμο δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών τα οποία λειτουργούν

( ) νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού ( ) Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων

( . . .), . 2513/1997 . του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου ΠΟΕ που κυρώθηκε με το Ν όπως ισχύει Η 25 . . 118/2007.ανωτέρωΕγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τουΠΔ

Η Εγγύηση Συμμετοχής του Αναδόχου στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύμβαση επιστρέφεται μετά την (5) κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε πέντε ημερολογιακές από την

. υπογραφή της σύμβασης Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων (10) επιστρέφονται σε αυτούς μέσα σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία της απόφασης περί απόρριψης

, / της προσφοράς τους με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα ενδικοφανή μέσα από τον . υποψήφιο Ανάδοχο που αποκλείστηκε Η επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης , ενεργείται με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε σε εύλογο χρονικό

διάστημα μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας και ύστερα από την .εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους

( ) Ο Ανάδοχος μπορεί να ορίζει άλλο Εκπρόσωπο του πλην του νομίμου εκπροσώπου και να τον , εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη Σύμβαση να τον εκπροσωπεί έναντι της ’ Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα

( . . . .).που σχετίζονται με τη Σύμβαση π χ λήψη πληρωμών κ α

Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο .και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη

: Ησύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν

. ( ), α Παραδόθηκαν τα υπό προμήθεια είδη και παραλήφθηκαν οριστικά ποσότητα και ποιότητα

. β Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και

. γ Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και .αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια είδους μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής , να παρατείνεται ή να μετατίθεται ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του αντίστοιχου συμβατικού χρόνου ή και χωρίς προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου στην περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης



παράδοσης της προμήθειας ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή σε . λοιπές περιπτώσεις που η καθυστέρηση παράδοσης οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής

Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης τα υπό προμήθεια είδη δεν - παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής μέχρι την έκδοση της

.απόφασης σχετικά με τηναιτηθείσα παράταση

,Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα συγκροτηθούν Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής ’ , μία για τη Γ Χημική Υπηρεσία Αθηνών και μια για τη Χημική Υπηρεσία Ιωαννίνων οι οποίες θα είναι

, .υπεύθυνες για την επίβλεψη την παρακολούθηση και την παραλαβή του έργου

, , Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο . προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει με

.μακροσκοπική εξέταση και με πρακτική δοκιμασία

– Ο χρόνος υλοποίησης (6) διάρκειας του έργου είναι είναι έξι μήνες από την υπογραφή της

.σύμβασης Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία τον ζητούμενο εξοπλισμό ως ακολούθως :

Είδος Χημική Υπηρεσία

. /Ταχ Δ νση .Τηλ επικοινωνίας

. Είδος Α Αναλυτικό Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας με


. Είδος Β ΑναλυτήςΥδραργύρου



26510-85002

. Είδος Α Αναλυτικό Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας με


. Είδος Β ΑναλυτήςΥδραργύρου


210-6479333-303

Στα σημεία εγκατάστασης του εξοπλισμού ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία .απαιτείται για την εγκατάσταση και την καλή λειτουργία του εξοπλισμού

Η οριστική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί εντός (2) δύο μηνών , από την παράδοση πλήρη ,εγκατάσταση των ειδών στα εργαστήρια στα οποία προορίζονται και την εκπαίδευση των χρηστών

, οπότε συντάσσεται και το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι δεν το . επιτρέπουν

ii. Υπηρεσίες Εγγύησης του εξοπλισμού

, Η περίοδος Εγγύησης του εξοπλισμού ξεκινά από την οριστική παραλαβή του Έργου η διάρκεια της θα ορίζεται στην Τεχνική προσφορά του Αναδόχου και θα αξιολογηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας και

, 2 Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα είναι δε αυτή τουλάχιστον έτη για τα συστήματα LC/MS/MS και 1 , .τουλάχιστον έτος για τους Αναλυτές Υδραργύρου και θα παρέχεται δωρεάν με δαπάνες του αναδόχου

. Ηπροσφορά θα πρέπει να καλύπτει την προϋπόθεση αυτή επί ποινή αποκλεισμού

Οι ελάχιστες προδιαγραφές της Εγγύησης του εξοπλισμού και της παροχής υπηρεσιών τεχνικής :υποστήριξης του εξοπλισμού είναι

/ , ( ) Επιδιόρθωση Αντικατάσταση δωρεάν οποιουδήποτε υλικού πλην αναλωσίμων παρουσιάσει . , ’ προβλήματα λειτουργίας Δεν καλύπτονται περιπτώσεις κακής χρήσης του εξοπλισμού εφ όσον

, μπορεί να τεκμηριωθεί η κακή χρήση με πραγματικά ευρήματα που να αποδεικνύουν την μη . εφαρμογή της προτεινόμενης από τον κατασκευαστή διαδικασίας ορθής λειτουργίας

, (Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα λογισμικού όπου ).ισχύει

Αποστολή στον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού εξειδικευμένου προσωπικού / / / / . από την ειδοποίησή του για βλάβη δυσλειτουργία αστοχία του συστήματος συσκευής είδους Σε



/ περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης απαιτεί την επισκευή αντικατάσταση οποιουδήποτε / / , συστήματος συσκευής είδους τότε τα έξοδα μετακίνησης και αποστολής του εξοπλισμού θα

.βαρύνουν τον ανάδοχο ’ Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει καθ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις νέες

. εκδόσεις του λογισμικού , , Στην εγγύηση του εξοπλισμού περιλαμβάνονται οι εργασίες ελέγχου επισκευής καθώς και τα

, , απαιτούμενα ανταλλακτικά και καλύπτονται μεταξύ άλλων τα ταξίδια επικοινωνίες άδειες χρήσης . .κ λ π , Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δεν

, απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για σφάλματα ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν μετά την οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να

, αναμορφώσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την .διαδικασία παραλαβής του έργου

iii. Υπηρεσίες καιΚόστος Συντήρησης

. ΟΑνάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες Συντήρησης για το προσφερόμενο είδος Ηπερίοδος Συντήρησης ξεκινά από τη λήξη της περιόδου Εγγύησης του εξοπλισμού και διαρκεί τόσα έτη

ώστε αθροιστικά με την περίοδο Εγγύησης του εξοπλισμού να ανέρχεται τουλάχιστον στα (7) επτά έτη .συνολικά

Σημειώνεται ότι ,οι Υπηρεσίες Συντήρησης δεν θα αξιολογηθούν για την κατακύρωση του διαγωνισμού ωστόσο είναι υποχρεωτικό να συμπεριληφθούν στην προσφορά του αναδόχου και τον δεσμεύουν μόνο

.εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει την ανάθεση τους και εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις Οι υπηρεσίες συντήρησης αφορούν το σύνολο του προσφερόμενου συστήματος και δεν

.περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό τουΈργου Στόχος των προαναφερόμενων υπηρεσιών είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των υπό

:προμήθεια ειδών ως ακολούθως1. , , :Διενέργεια προληπτικής συντήρησης σε ετήσια βάση που θα περιλαμβάνει

. α εργασίες ελέγχου καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια συστήματος και των περιφερειακών μερών .του

. β προγραμματισμένη αντικατάσταση των ανταλλακτικών πάσης φύσεως που παρουσιάζουν φθορά .κατά τη λειτουργία σύμφωνα με τα προτεινόμενα από τον κατασκευαστή

. γ επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας του συστήματος σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες .από τον κατασκευαστή

Ο χρόνος ανταπόκρισης του αναδόχου για την έναρξη εργασιών προληπτικής συντήρησης δεν θα 10 .υπερβαίνει τις εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση του

2. / , Διάγνωση έκτακτων βλαβών προβλημάτων του συστήματος εργασίες αντικατάστασης των ( ) απαιτούμενων ανταλλακτικών συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και αποκατάστασης

.της καλής λειτουργίας του συστήματος 5 Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος ανταπόκρισης του αναδόχου δεν θα υπερβαίνει τις εργάσιμες ημέρες

.από την ειδοποίησή του Η παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών συντήρησης θα γίνει εφόσον το επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή

, (2) και εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις δύο μήνες πριν τη λήξη των υπηρεσιών Εγγύησης του , εξοπλισμού με έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο και με την υπογραφή

, . νέας σύμβασης που θα αφορά τις υπηρεσίες αυτές Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα σε κάθε περίπτωση να ζητήσει προσφορές και από άλλους υποψήφιους αναδόχους σε περίπτωση που κρίνει μη

.συμφέρουσα την τιμή του μειοδότη του παρόντα διαγωνισμού . Η σύμβαση συντήρησης θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση Το ύψος του ετήσιου κόστους συντήρησης στη

νέα σύμβαση δε θα μπορεί να υπερβαίνει το ετήσιο κόστος συντήρησης της Οικονομικής Προσφοράς του , , Αναδόχου αναπροσαρμοζόμενο ανά έτος σύμφωνα με το Γενικό Δείκτη Τιμών όπως περιγράφεται .παρακάτω

. Το κόστος συντήρησης δεν συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Έργου Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι ,θα πρέπει να υποβάλουν στην οικονομική τους προσφορά το ίδιο κόστος Συντήρησης για κάθε έτος

. ,επιμερισμένο ανά συντηρούμενο είδος και Υπηρεσία Το ετήσιο αυτό κόστος Συντήρησης , συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών θα θεωρείται σταθερό για τα επόμενα έτη συντήρησης και

.σε αυτό θα υπολογίζονται οι ετήσιες αναπροσαρμογές βάσει του τύπου που αναφέρεται παρακάτω : Όσον αφορά το κόστος συντήρησης ο Ανάδοχος δεσμεύεται για τα ακόλουθα



Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ( Το ετήσιο κόστος συντήρησης μετά τη λήξη της προσφερόμενης περιόδου Εγγύησης του

) 5% εξοπλισμού δε δύναται να υπολείπεται το της συνολικής τιμής προσφοράς του Αναδόχου ( Το ετήσιο κόστος συντήρησης μετά τη λήξη της προσφερόμενης περιόδου Εγγύησης του

) 10% εξοπλισμού δε δύναται να υπερβαίνει το της συνολικής τιμής της προσφοράς του Αναδόχου Το κόστος Συντήρησης θα αναπροσαρμόζεται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος Γενικού Δείκτη

( . . . .) 3,5%Τιμών Καταναλωτή ΓΔΤΚ και σε κάθε περίπτωση η αναπροσαρμογή δε θα ξεπερνά το ετησίως

(12) Οι προσφερόμενες τιμές θεωρούνται σταθερές για τους πρώτους δώδεκα μήνες από την . ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης συντήρησης Μετά τον πρώτο χρόνο θα αναπροσαρμόζονται

:σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο

ΝΕΑ ΤΙΜΗ = Παλαιά τιμή * (1+α)

=Όπου α . . . . ( ) – . . . . ( )ΓΔΤΚ νέος Γ Δ ΤΚ παλαιός. . . . ( )ΓΔΤΚ παλαιός

. . . ( ) : ΓΔΤΚ νέος ο τελευταίος ανακοινωθείς Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή . . . . ( ) : ΓΔΤΚ παλαιός ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του αντίστοιχου μήνα του

προηγούμενου έτους

, Στο κόστος συντήρησης περιλαμβάνονται όλα τα παράπλευρα έξοδα μετακίνησης διαμονής και αμοιβής , , . . . ( ), προσωπικού αξίας ανταλλακτικών εξαρτημάτων κ λ π πλην αναλωσίμων που κρίνονται κάθε φορά . απαραίτητα για τη διόρθωση του αντίστοιχου προβλήματος

Απόρριψη υλικών λόγω παρεκκλίσεων από τους όρους τις σύμβασης

, .Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει το υλικό πρέπει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ 27 118/07 του ΠΔ να αναφέρει στο σχετικό Πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει από τους

όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και να γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να . χρησιμοποιηθεί Εφόσον κριθεί από την Επιτροπή Παραλαβής ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν

, επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με απόφασή της Υπηρεσίας μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την Επιτροπή Παραλαβής με έκπτωση επί της

. συμβατικής τιμής Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που

απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα παρά τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο ή τους άλλους ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής

. 27 118/07. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ του ΠΔ

Η παραπομπή στην δευτεροβάθμια επιτροπή γίνεται είτε αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία ή ύστερα από (20) σχετικό αίτημα του προμηθευτή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι ημερών από την ημερομηνία

. κοινοποίησης της σχετικής απόφασης Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής βαρύνουν τον προμηθευτή, , εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση ανεξάρτητα εάν η

. ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα

Οριστική απόρριψη υλικών και αντικατάσταση

, Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών με , απόφαση της Υπηρεσίας μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση αυτών με άλλα που να είναι σύμφωνα με

, (20) . τους όρους της σύμβασης μέσα σε είκοσι ημέρες από την ειδοποίηση , Σε περίπτωση που μετά την παραλαβή τα υπό προμήθεια είδη βρεθούν στο σύνολό τους ή μέρος από αυτά

, ελαττωματικά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει από τον προμηθευτή την αντικατάσταση της ακατάλληλης ποσότητας με ίση ποσότητα που θα είναι σύμφωνη με τους όρους (20) .της σύμβασης εντός είκοσι ημερών από την ειδοποίηση



(20) Σε περίπτωση μη αντικατάστασης της ακατάλληλης ποσότητας σε είκοσι ημέρες από την , ειδοποίηση ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα

. 34 118/07.με τα οριζόμενα στο άρθ του ΠΔ

Επισημαίνεται ότι: .Ηδαπάνη μεταφοράς και εγκατάστασης θα βαρύνει τον προμηθευτή Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την

οριστική παραλαβή τους .από τον φορέα , Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής πρωτοβάθμιες ή

, . δευτεροβάθμιες κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές

iv. Υποχρεώσεις Αναδόχου ,Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει το Έργο σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα

καθώς και με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών . , :ηθών Πέραν αυτών στις υποχρεώσεις του Αναδόχου εμπίπτουν τα εξής

, Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ο Ανάδοχος θα υποβάλει . , αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών στην Ομάδας Διοίκησης Έργου Εάν κατά τη διάρκεια

, , εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών τότε οι αλλαγές , αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Ομάδας Διοίκησης Έργου μέσω των Επιτροπών

, Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου οι οποίες και θα τις εγκρίνουν κατά περίπτωση ή θα .τις απορρίπτουν

, Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις εγγυήσεις που ορίζονται στην παρούσα

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των συμβατικών

. ,του υποχρεώσεων Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους .υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του , , επιστημονικού και λοιπού προσωπικού καθώς επίσης συνεργατών του που θα διαθέτουν την

, , απαιτούμενη εμπειρία τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις . , απαιτήσεις της Σύμβασης Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα θα

τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας και θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των

. εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτή προσώπων Σε περίπτωση παρατήρησης μη συμμόρφωσης , με τα παραπάνω η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του

, προσωπικού του Αναδόχου ή συνεργάτη ή υπεργολάβου του οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί , . σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο ανάλογης εμπειρίας και προσόντων Αντικατάσταση

, , μέλους του προσωπικού του Αναδόχου κατόπιν αιτήματός του κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης , του Έργου δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο

. πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την , (30) Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως τουλάχιστον τριάντα ημερολογιακές ημέρες πριν από τη

. , σχετική αντικατάσταση Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης θα πρέπει ο αντικαταστάτης να .είναι αποδεκτός από την Αναθέτουσα Αρχή

Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτή ή λύσουν τη , , συνεργασία τους με τον Ανάδοχο ο Ανάδοχος υποχρεούται αφενός να εξασφαλίσει ότι κατά το

, ,χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρησή τους θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και , αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες σύμφωνα με την

. ( . .προηγούμενη παράγραφο Η ευθύνη της οποιασδήποτε καταπάτησης όρων της Σύμβασης π χ ) εμπιστευτικότητα από μέρους προσώπων που αποχωρούν από το Έργο βαρύνει αποκλειστικά

.τον Ανάδοχο ΟΑνάδοχος οφείλει να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα

, , , ,αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής του Έργου ή έμμεσα του Έλληνα Πολίτη .εφόσον κάτι τέτοιο είναι στην ευχέρειά του

, , Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο ο οποίος (10) υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που



, συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα . Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από , κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου εκτός εάν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια εκ

. μέρους της Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή .απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια του εξοπλισμού που θα παραδοθεί στην , , ,Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της Σύμβασης μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του

, , , , ,υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημίας φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή ακόμη . , αντικατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού Περαιτέρω ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε

πρόσφορο μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι , υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας

, Αρχής του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας ’ που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή έπ ευκαιρία της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον

, ’ Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του ή οποιονδήποτε συνεργάτη του εφ όσον οφείλεται σε πράξη ή .παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους ' αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και να μεριμνά όπως οι

.υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενο με αυτόν πρόσωπο πράξουν το ίδιο Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση του

, , , ,Έργου η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αδειών σχεδίων υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του ή εκ μέρους των

, . υπεργολάβων ή συνεργατών του η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτή

από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την εκτέλεση , . , του Έργου περιλαμβανομένων των υπεργολάβων του Περαιτέρω ο Ανάδοχος συνδράμει με

, , δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας εξώδικης ή , , , δικαστικής με τρίτους που συνδέεται με την εκ μέρους του ή την εκ μέρους των υπεργολάβων

, του ή των συνεργαζόμενων με αυτόν προσώπων αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των .συμβατικών του υποχρεώσεων

/ , /Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση Κοινοπραξία τα μέλη που αποτελούν την Ένωση , Κοινοπραξία θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για

.την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Προκήρυξη και τη Σύμβαση υποχρεώσεών τους Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον

στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις

.του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση τουΈργου / , Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης

.της Σύμβασης ισχύουν τα οριζόμενα στην παρούσα , , Σε περίπτωση λύσης πτώχευσης ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής

εκκαθάρισης του Αναδόχου ή έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του - νομίμου εκπροσώπου του ή του αναδόχου φυσικού προσώπου για ένα εκ των ανωτέρω

’, αναφερόμενων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και καταπίπτουν υπέρ της η εγγυητική

, επιστολή καλής εκτέλεσης και τυχόν προκαταβολής η δε σύμβαση λύεται από την ημέρα . επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων

, , Σε περίπτωση λύσης πτώχευσης ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής , εκκαθάρισης ενός εκ των μελών της ένωσης που απαρτίζουν τον Ανάδοχο η Σύμβαση

εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα , . εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν Η

κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική . , ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής Σε αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα

. , ,Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης εξαγοράς . , μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο η

.συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής



Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση θανάτου ή , κάκωσης μέλους ή μελών του προσωπικού της ή τρίτων καθώς και υλικής ζημίας στις

, εγκαταστάσεις της αν τα περιστατικά οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού του , Αναδόχου των υπεργολάβων του και των κατά οποιοδήποτε τρόπο συνδεομένων με αυτόν για την

.εκτέλεση του παρόντοςΈργου Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της διακήρυξης ή της

Προσφοράς του έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό Δημόσιο για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτή την παράβαση εξ

, οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης πλέον της .εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

, , Επισημαίνεται ότι από την εκτέλεση του Έργου καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ της .Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου που ασχολείται με τοΈργο

Οι παραπάνω υποχρεώσεις αναφέρονται συμπληρωματικά με αυτές που αναφέρονται ρητά σε άλλα .σημεία της παρούσας

v. ΕφαρμοστέοΔίκαιο , Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει

. στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί

, Επί διαφωνίας κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια , . Αθηνών εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό



’ – ’ . ……………………. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της υπ αριθμ Διακήρυξης για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού

ΕΙΔΟΣ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ LC - MS / MS ( 2 συστήματα)

Προορίζονται για Χ.Υ. Ιωαννίνων και Γ΄Χ.Υ.Αθηνών

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα Υγρής χρωματογραφίας-Διαδοχικής Φασματομετρίας Μάζας (MS/MS) συνδυασμένο με αυτόματο σύστημα προετοιμασίας – προσυγκέντρωσης δειγμάτων

Το σύστημα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την ανάλυση οργανικών ρυπαντών, όπως γεωργικών φαρμάκων κάθε είδους, φαινολών,ανιλινών κλπ, σε περιβαλλοντικά δείγματα, πόσιμο νερό και αστικά λύματα.

Το σύστημα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την αυτόματη προετοιμασία / προσυγκέντρωση των δειγμάτων και την απευθείας εισαγωγής τους στο φασματογράφο μάζας.

Το ολοκληρωμένο σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από δύο (2) αντλίες χρωματογραφίας, έναν (1) αυτόματο δειγματολήπτη, ενσωματωμένο σύστημα βαλβίδων για λειτουργίες, είτε απ’ ευθείας εισαγωγής συμβατικών όγκων HPLC, είτε εισαγωγής μετά από επεξεργασία μεγάλων όγκων δειγμάτων με εναλλαγή στηλών, δύο τουλάχιστον αναλυτικές στήλες, κατάλληλη/ες στήλη/ες για την προσυγκέντρωση του δείγματος και τέλος το φασματογράφο μάζας τεχνικής τριπλού τετραπόλου συνοδευόμενο από το απαραίτητο λογισμικό και τον Η/Υ.

Το όλο σύστημα θα πρέπει να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και ελεγχόμενο από το προσφερόμενο λογισμικό.

Αναλυτικότερα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη:

Β. ΑΝΤΛΙΕΣ

Σύστημα δύο Αντλών που αποτελείται από :

A) Αντλία με ικανότητα βαθμωτής έκλουσης (Gradient) 4 διαλυτών για την διαδικασία On Line προσυγκέντρωσης

B) Αντλία με ικανότητα βαθμωτής έκλουσης (Gradient) 2 ή 4 διαλυτών για την χρωματογραφική ανάλυση

με τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:

1. Να είναι κατασκευασμένες από αδρανή υλικά, όπως ανοξείδωτο ατσάλι 316 ή κράματα τιτανίου

2. Να διαθέτουν σύστημα δύο εμβόλων.

3. Εύρος ροών: ελάχιστη τιμή ροής μικρότερη ή ίση των 10μl/min, μέγιστη τιμή ροής τουλάχιστον 2 ml/ min.

Θα εκτιμηθεί το μεγαλύτερο εύρος.

4. Βήμα μεταβολής ροής μικρότερο ή ίσο των 0.010ml/min.

5. Να διαθέτουν λειτουργία αντιστάθμισης συμπιεστότητας διαλυτών της κινητής φάσης.

6. Επαναληψιμότητα ροής και ακρίβεια ροής: καλύτερες ή ίσες από 0,08% και 1 % RSD αντίστοιχα, για το μεγαλύτερο δυνατό εύρος ροών. Να δοθούν σχετικά στοιχεία.

7. Η αντλία για τη χρωματογραφική ανάλυση να διαθέτει μέγιστη πίεση λειτουργίας 6.000psi τουλάχιστον. Θα αξιολογηθεί θετικότερα η λειτουργία σε μεγαλύτερες πιέσεις.

8. Περιοχή συνθέσεως κινητής φάσης: από 0-100% για κάθε διαλύτη. Να αναφερθεί το βήμα μεταβολής σύνθεσης.

9. Ακρίβεια σύνθεσης κινητής φάσης καλύτερη του 1% RSD. Θα εκτιμηθεί η χαμηλότερη τιμή. Να δοθούν στοιχεία.

10. Να έχουν ικανότητα αποτελεσματικής απόσβεσης παλμών. Να δοθούν στοιχεία.



11. Nα έχουν δυνατότητα πλύσεως στις τσιμούχες (seal wash) των πιστονιών.

12. Να διαθέτουν σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών. Αυτόματη διακοπή παροχής διαλυτών σε περίπτωση διαρροής, σε οποιοδήποτε σημείο του συστήματος. Εμφάνιση προειδοποιητικών μηνυμάτων για πρόβλεψη βλαβών.

13. Να συνοδεύονται από απαερωτή κενού για όλα τα χρησιμοποιούμενα κανάλια .

14. Αποθήκευση ικανού αριθμού δοχείων διαλυτών: για τους διαλύτες χρωματογραφικής έκλουσης, για την πλύση του αυτόματου δειγματολήπτη και για την πλύση του συστήματος των αντλιών.

15. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του κατασκευαστή που να αποδεικνύει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Γ. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ

1. Να είναι συμβατός με πιέσεις τάξεως τουλάχιστον 6000 psi. Θα αξιολογηθεί θετικότερα η συμβατότητα σε μεγαλύτερες πιέσεις.

2. Να έχει δυνατότητα δειγματοληψίας από φιαλίδια διαφόρων χωρητικοτήτων, καθώς και από μικροφιαλίδια ή πλάκες μικροτιτλοποίησης. Να συνοδεύεται από δύο τουλάχιστον δίσκους δειγμάτων και οπωσδήποτε από δίσκους που να δέχονται φιαλίδια του 1ml -2ml, αλλά και φιαλίδια μεγάλης χωρητικότητας.

3. Να διαθέτει εύρος έγχυσης στην περιοχή των 5-100 μικρολίτρων,τουλάχιστον καθώς και δυνατότητα έγχυσης και μεγάλων όγκους: 1500 μL ή μεγαλύτερων. Θα εκτιμηθεί η προσφερόμενη ευελιξία στην επιλογή των όγκων έγχυσης. Να δοθεί λεπτομερής περιγραφή αυτών των δυνατοτήτων.

4. Να διαθέτει υψηλή επαναληψιμότητα έγχυσης και τουλάχιστον 1% RSD .

5. Η επιμόλυνση μεταξύ των δειγμάτων (carry over) να είναι 0,05% ή μικρότερη.

6. Να διαθέτει ικανότητα αποτελεσματικής έκπλυσης της βελόνας με διαλύτη κατά τη λειτουργία του δειγματολήπτη για την αποφυγή επιμολύνσεων

7. Να διαθέτει κατάλληλο σύστημα προστασίας φωτοευαίσθητων δειγμάτων.

8. Να διαθέτει χαρακτηριστικά όπως: έλεγχος ομαλής λειτουργίας και ανιχνευση βλαβών.

9. Να έχει ικανότητα ψύξης/ θέρμανσης των δίσκων, ηλεκτρονικά, σε θερμοκρασίες 10 - 400C τουλάχιστον.

Δ. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΣΤΗΛΏΝ

1. Να έχει δυνατότητα υποδοχής τουλάχιστον δύο (2) στηλών διαστάσεων έως 300 mm Χ 4,6 mm με προστήλη.

2. Να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα θερμοστάτησης από 10οC πάνω από την θερμοκρασία περιβάλλοντος έως +60οC, τουλάχιστον.

3. Ακρίβεια θερμοστάτησης ±1 οC ή καλύτερη και σταθερότητα ±0.3οC ή καλύτερη.

4. Ο απαιτούμενος χρόνος επίτευξης της τελικής θερμοκρασίας και σταθεροποίησης αυτής να είναι ο μικρότερος δυνατός ώστε να επιτυγχάνεται ταχύτερη ρύθμιση του συστήματος πριν την ανάλυση. Να δοθούν στοιχεία.

5. Να υπάρχει σύστημα προθέρμανσης του διαλύτη.

6. Να έχει βαλβίδα επιλογής δύο (2) τουλάχιστον στηλών με πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία (να μην απαιτούνται αέρια), ενεργοποιούμενη από το λογισμικό .

Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΏΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Το σύστημα να διαθέτει κατάλληλη διάταξη βαλβίδων και εναλλαγής στηλών για την επεξεργασία μεγάλων όγκων δείγματος με τεχνική ON LINE προσυγκέντρωσης, απολύτως συμβατό με το προσφερόμενο αναλυτικό σύστημα και το λογισμικό του, που να διασφαλίζει αυξημένα επίπεδα ευαισθησίας. Συγκεκριμένα, το σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό να εκτελεί προετοιμασία/ προσυγκέντρωση δειγμάτων τελικού όγκου τέτοιου, που να επιτρέπει επίτευξη LOQ της τάξεως μερικών ppt για τον προσδιορισμό ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα. Η δειγματοληψία του τελικού όγκου να επιτυγχάνεται με μία ή



περισσότερες επαναλήψεις, σε συνδυασμό και με την λειτουργία του αυτόματου δειγματολήπτη. Θα εκτιμηθεί ο μικρότερος αριθμός επαναλήψεων.

Το σύστημα αντλιών, δειγματολήπτη, θερμοστατούμενου θαλάμου, διάταξης προσυγκέντρωσης και οι παράμετροι λειτουργίας τους, θα πρέπει:

α) Να ελέγχεται πλήρως και αυτόματα από το λογισμικό του αναλυτικού συστήματος.

β) Το σύστημα να διαθέτει λειτουργία αναστροφής της ροής (backflush)

γ) Ο χρήστης να μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο στοιχεία σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες στήλες, τις παραμέτρους λειτουργίας, όπως θερμοκρασίες και προφίλ πιέσεων σε όλα τα μέρη του χρωματογράφου, ροές, παραμέτρους gradient, συνολικό αριθμό ενέσεων κλπ.

δ) Το προσφερόμενο σύστημα να επιτρέπει την ανάλυση τουλάχιστον 8 δειγμάτων σε ένα οκτάωρο(για χρωματογράφημα με Run Time έως 45 min).

ΣΤ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΑΖΏΝ.

I . Πηγές Ιονισμού- Σύστημα Εισαγωγής και Οδήγησης Ιόντων.

1. Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει σύστημα θερμαινόμενων πηγών ιονισμού σε ατμοσφαιρική πίεση, υπό γωνία ως προς την οπή εισαγωγής, που θα αποτελείται από: α) Πηγή ιονισμού με ηλεκτροψεκασμό (ESI –ElectroSpray Ionization), β) Πηγή χημικού Ιονισμού ατμοσφαιρικής πίεσης, (APCI Atmospheric Pressure Chemical Ionization).

2. Το σύστημα εκνεφωτή-πηγών-οπής εισαγωγής να έχει κατάλληλη διαμόρφωση και λειτουργικά χαρακτηριστικά, που να διασφαλίζουν:

α) βέλτιστο ιονισμό και αποδιαλύτωση σταγονιδίων δείγματος.

β) μέγιστη απόδοση στην ποσοτική μεταφορά των ιόντων προς τον αναλυτή μέσω του Skimmer.

γ) αποτελεσματική προστασία της οπής εισαγωγής και του αναλυτή από επιμολύνσεις και μείωση του θορύβου από ουδέτερα μόρια διαλύτη και χημικού υπόβαθρου του δείγματος και της κινητής φάσης.

δ) την δυνατότητα απ’ ευθείας εισαγωγής δείγματος στον αναλυτή μαζών.

3. Οι πηγές πρέπει να αναγνωρίζονται αυτόματα από το σύστημα.

4. Όλες οι παροχές αερίων και ηλεκτρικού ρεύματος των πηγών θα πρέπει να σταματούν αυτόματα σε περίπτωση απομάκρυνσης της πηγής από το σύστημα.

5. Οι πηγές να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 100% υδατικό δείγμα έως 100% οργανικό.

6. Η διάταξη των πηγών APCI και ESI να επιτρέπει την όσο το δυνατό γρηγορότερη εναλλαγή τους, χωρίς τη χρήση εργαλείων και χωρίς διακοπή του κενού. Nα περιγραφεί ο τρόπος εναλλαγής.

7. Να υπάρχει δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης του συστήματος ώστε να μπορεί να δεχθεί:

α) Πηγή φωτο-ιονισμού APPI με επιλογή χρήσης αερίου που προάγει τον ιονισμό, για τον προσδιορισμό μη πολικών ενώσεων.

β) Πηγή Nanospray.

8. Στην περίπτωση του Ιονισμού με Ηλεκτροψεκασμό ESI (ElectroSpray Ionization) θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) Συμβατότητα με ροές του μεγαλύτερου δυνατού εύρους και τουλάχιστον από 5μl/min έως τουλάχιστον 1000μl/min χωρίς την ανάγκη διαχωρισμού (split).

β) Το εύρος δυναμικού ιονισμού να είναι ρυθμιζόμενο από τα -4.5ΚV έως τα +4.5KV τουλάχιστον.



9. Στην περίπτωση του Χημικού Ιονισμού Ατμοσφαιρικής Πίεσης, APCI (Atmospheric Pressure Chemical Ionization) θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) Συμβατότητα με ροές του μεγαλύτερου δυνατού εύρους και τουλάχιστον από 100μl/min έως 1.000 μl/min χωρίς την ανάγκη διαχωρισμού (split).

β) Το εύρος δυναμικού/ρεύματος ιονισμού να είναι αυτόματα ρυθμιζόμενο.

10. Το σύστημα οδήγησης των ιόντων στον αναλυτή μάζας θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη σχεδίαση, και λειτουργικά χαρακτηριστικά,ώστε να διασφαλίζει:

α) Ταχύτατη μεταφορά ιόντων στο πρώτο τετράπολο και ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διάσπασής τους.

β) Την καλύτερη δυνατή εστίαση αυτών στον αναλυτή.

γ) Την ελαχιστοποίηση επιμολύνσεων του αναλυτή από ουδέτερα μόρια δείγματος και κινητής φάσης.

11. Οι παράμετροι λειτουργίας του συστήματος εκνέφωσης-ιονισμού-εισαγωγής και οδήγησης ιόντων, όπως πχ. θερμοκρασίες, ροές, δυναμικά, πρέπει να ελέγχονται από το λογισμικό του οργάνου.

12. Να περιγραφούν αναλυτικά, η διαμόρφωση, τα ιδιαίτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες του ανωτέρω συστήματος και να τεκμηριωθούν πλήρως με στοιχεία του κατασκευαστή οίκου.

ΙΙ. Αναλυτής Μαζών-Ανιχνευτής.

1. O αναλυτής μάζας να έχει την δυνατότητα ΜS/MS και να είναι γεωμετρίας <<τετράπολο-θάλαμος θραυσματοποίησης-τεράπολο>>,μεγάλης περιοχής μαζών από 30 έως 2.000 m/z τουλάχιστον. Θα αξιολογηθεί θετικότερα η μεγαλύτερη.

2. Μεγάλη ταχύτητα σάρωσης και τουλάχιστον 4.000 amu/sec. Θα αξιολογηθεί θετικότερα η μεγαλύτερη.

3. Να έχει μεγάλη γραμμική περιοχή μαζών τουλάχιστον πέντε τάξεων μεγέθους, με R2>0.995.

4. Σταθερότητα μάζας + 0.10 Da για περίοδο 8 ωρών τουλάχιστον, ή καλύτερη.

5. Διαxωριστική ικανότητα μάζας (resolving power) την καλύτερη δυνατή και τιμής μικρότερης ή ίσης από 0,7 FWHM. Να δοθούν στοιχεία για την μεταβολή της διαχωριστικής ικανότητας, ανάλογα με την μάζα και την ταχύτητα σάρωσης..

6. Ακρίβεια απόδοσης μάζας η καλύτερη δυνατή και οπωσδήποτε +/- 0,2 m/z στην περιοχή 100-400 m/z ή καλύτερη.

7. Ο πρώτος και ο τρίτος αναλυτής μάζας να είναι τετράπολα με κατάλληλη γεωμετρία η οποία να αποδεικνύει την αποτελεσματικότερη μεταφορά ιόντων με υψηλή εκλεκτικότητα και ευαισθησία. Να παρουσιασθούν δεδομένα που να αποδεικνύουν τα ζητούμενα.

8. Το δεύτερο κατά σειρά πολύπολο, όπου θα λαμβάνουν χώρα οι δευτερογενείς διασπάσεις των επιλεγμένων ιόντων να έχει κατάλληλο σχεδιασμό που να εξασφαλίζει έτσι υψηλή απόδοση θραυσματοποίησης και ελαχιστοποήση προβλημάτων όπως αλληλεπικάλυψη (cross-talk) θραυσμάτων ιόντων που έχουν την ίδια μάζα προερχόμενα από διαφορετικό πρόδρομο ιόν.Να δοθούν τα ειδικά χαρακτηριστικά και σχεδιασμός του .

9. Το κελλί θραυσματοποίησης πρέπει να είναι τοποθετημένο σε θάλαμο διαφορετικής πίεσης από τα υπόλοιπα τμήματα με ειδική είσοδο του αερίου πρόσκρουσης και on/off βαλβίδα ελεγχόμενη από το Η/Υ του συστήματος.Να υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής ρύθμισης της ενέργειας του κελλιού καθώς και της πίεσης του αερίου πρόσκρουσης μέσω του λογισμικού.

10. Το σύστημα του αναλυτή μαζών να είναι εφοδιασμένο με προφίλτρα- οδηγούς ιόντων κατάλληλης διάταξης που να προσφέρουν υψηλή σταθερότητα και μεγάλη ταχύτητα και απόδοση στην μεταφορά ιόντων ώστε να μεγιστοποιείται η διαχωριστική ικανότητα και να προστατεύονται αυτοί από την επιμόλυνση από ανάλυση σε ανάλυση. Να δοθούν στοιχεία τεκμηρίωσης.

11. Η διαδικασία συντονισμού του συστήματος( Auto Tune) να απαιτεί τον μικρότερο δυνατό αριθμό ενεργειών από τον χρήστη. Να περιγραφεί ο τρόπος.

12. Ο αναλυτής να διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες σάρωσης:



α) full scan

β) Επιλογή ενός ιόντος (SIM)

γ) MS/MS με επιλογή πρόδρομου ιόντος, θραυσματοποίηση και σάρωση μαζών (Product Ion Scan)

δ) σάρωση MS/MS στο τρίτο τετράπολο για ανίχνευση διαφορετικών ουσιών οι οποίες δίνουν ένα συγκεκριμένο ιόν στο πρώτο στάδιο MS και θραυματοποιείται στο δεύτερο (screening ομοειδών ενώσεων). Precursor Ion Scanning

ε) ταυτόχρονη σάρωση MS στο πρώτο και τρίτο τετράπολο με offset ενός ιόντος για ανίχνευση ουσιών οι οποίες δίνουν συγκεκριμένη απώλεια ιόντος (screening ενώσεων που δίνουν το ίδιο θραύσμα). Neutral Loss Scanning

στ) MS/MS με επιλογή πρόδρομου ιόντος στο πρώτο τετράπολο , θραυσματοποίηση και επιλογή ενός ή περισσότερων θραυσμάτων στο τρίτο τετράπολο , για ποσοτικό προσδιορισμό γνωστών ενώσεων και βελτίωση των ορίων ανίχνευσης. (SRM-Selected reaction monitoring/MRM- Multiple Reaction Monitoring).

ζ) Δυνατότητητα λήψης φασμάτων με εναλλαγή λειτουργιών MS σε MS/MS και ESI+ σε ESI-, στην ίδια ανάλυση.

η) Ο απαιτούμενος χρόνος για την εναλλαγή αυτών των λειτουργιών να είναι ο μικρότερος δυνατός που θα αξιολογηθεί συγκριτικά. Να αναφερθεί.

Να δοθούν στοιχεία και παραδείγματα κατασκευαστή για τις δυνατότητες αυτές.

13. Ο αναλυτής μάζας θα πρέπει να έχει ελάχιστο χρόνο παραμονής σε λειτουργία MRM (dwell time) 5ms ή καλύτερο.

Σε περίπτωση παρακολούθησης/καταγραφής πολλαπλών σημάτων MRM, η απώλεια ευαισθησίας όταν εφαρμόζονται μικροί χρόνοι παραμονής,(dwell time μικρότερο των 10ms) και η επιμόλυνση μεταξύ δύο μεταπτώσεων θα πρέπει να η μικρότερη δυνατή. Να δοθούν σχετικά δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία.

14. Το όργανο να περιλαμβάνει ανιχνευτή υψηλής απόδοσης που απαραίτητα να αποδίδει σταθερή ενίσχυση (gain) για μεγάλη διάρκεια ζωής.

α) Ο ανιχνευτής να είναι τοποθετημένος υπό γωνία σε σχέση με τον αναλυτή μάζας, ούτως ώστε να εξαλείφεται ο ουδέτερος θόρυβος.

β) Ο ανιχνευτής να είναι κατάλληλος για ανίχνευση τόσο θετικών όσο και αρνητικών ιόντων ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια μιας και μόνο ανάλυσης. Θα εκτιμηθεί ο μικρότερος χρόνος εναλλαγής μεταξύ θετικής και αρνητικής πολικότητας του συστήματος. Να αναφερθεί.

ΙΙΙ. Σύστημα Κενού

1. Να διαθέτει κατάλληλο σύστημα κενού για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.

2. Πρέπει να αποτελείται από τις παρακάτω αντλίες:

α) Mηχανική αντλία χαμηλού θορύβου

β) Τουρμπομοριακή αερόψυκτη αντλία για δημιουργία ισχυρού κενού σε όλες τις περιοχές (πηγή και τα τρία τετράπολα). Η τιμή του κενού κατά την ανάλυση να είναι μικρότερη από 30 μTohr, ανεξάρτητα από την τιμή της ροής.

3. Όλες οι λειτουργίες του συστήματος κενού να παρακολουθούνται και ελέγχονται ηλεκτρονικά από το λογισμικό.

4. Να έχει διαγνωστικό σύστημα ελέγχου όλων των τμημάτων του συστήματος (σύστηματα τροφοδοσίας, ηλεκτρονικά κυκλώματα, αντλίες κενού κλπ) και να περιλαμβάνει αποτελεσματικά αυτόματα συστήματα ασφαλείας για την αποφυγή κινδύνων σε έκτακτες καταστάσεις όπως λάθη χειρισμών, διακοπή ρεύματος, υπερθέρμανση αντλιών και προστασία από αιφνίδια καταστροφή κενού.

5. Να υπάρχει ενσωματωμένο σύστημα αποχέτευσης των ατμών κατάλληλης συνδεσμολογίας.

6. Να περιγραφεί αναλυτικά το σύστημα κενού.



Ζ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η/Υ

1. Επεξεργαστή του πλέον πρόσφατου τύπου που κυκλοφορεί κατά τον χρόνο παράδοσης στο εργαστήριο του ΓΧΚ.

2. Μνήμη RAM τουλάχιστον διπλάσια από την ελάχιστη προτεινόμενη για το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα και το λογισμικό του LC/MS/MS

3. Σκληρό δίσκο τουλάχιστον 500 GB.

4. Έγχρωμη οθόνη TFT 21 inch τουλάχιστον.

5. Κάρτα γραφικών,CD-ROM / DVD-ROM -R / RW, κάρτα δικτύου.

6. Πληκτρολόγιο τύπου QWERTY 101 πλήκτρων τουλάχιστον και mouse.

7. Λειτουργικό σύστημα το πλέον σύγχρονο κατά τη στιγμή της παράδοσης στο εργαστήριο του ΓΧΚ και σε κάθε περίπτωση, όπως απαιτείται από το λογισμικό ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων του συστήματος, πρωτότυπο και με άδεια χρήσης.

8. Έγχρωμο εκτυπωτή laser με ταχύτητα τουλάχιστον 25 σελ/min για έγχρωμη εκτύπωση.

9. Ο υπολογιστής να διαθέτει εκτός των απαιτούμενων εξόδων για την αμφίδρομη επικοινωνία με το όλο σύστημα και τη σύνδεση με τα παρελκόμενα (πληκτρολόγιο, mouse, εκτυπωτές) και τέσσερις (4) USB εξόδους τουλάχιστον.

10. Να συνοδεύεται, από εξωτερικό σκληρό δίσκο χωρητικότητας 1 terabyte τουλάχιστον, για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και μεθόδων.

Η. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΏΝ

1. Το λογισμικό λειτουργίας να ελέγχει πλήρως και με ενιαίο τρόπο μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών όλα τα μέρη του υγρού χρωματογράφου, τις πηγές ιονισμού και τον φασματογράφο μάζας, να ελέγχει και να απεικονίζει όλες τις παραμέτρους λειτουργίας.

2. Να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας σε δίκτυο και με ικανότητα Multi-Tasking.

3. Το λογισμικό να έχει τη δυνατότητα μεμακρυσμένης διασύνδεσης με την τεχνική υπηρεσία του κατασκευαστή ώστε:

a) Να ενημερώνει για πιθανές βλάβες ή άλλου είδους προβλήματα κατ’ επιλογή του χρήστη,

b) Να δίνει τη δυνατότητα μεμακρυσμένης παρέμβασης από τον προμηθευτή.

4. Να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας χρηστών και ιεραρχικών δικαιωμάτων για λόγους GLP.

5. Η διαδικασία αυτοσυντονισμού του οργάνου για όλες τις λειτουργίες σάρωσης, ακόμα και θετικού & αρνητικού αυτοσυντονισμού, να είναι πλήρως ελεγχόμενη από το λογισμικό και να επιτρέπει:

α) τον μεγαλύτερο δυνατό αυτοματισμό της όλης διαδικασίας συντονισμού

β) δυνατότητα και χειροκίνητου tune κατ΄επιλογή του χρήστη.

γ) Όλα τα σχετικά αρχεία συντονισμού να απομνημονεύονται ως τμήμα κάθε μεθόδου.

6. Να περιλαμβάνονται διαγνωστικές λειτουργίες για τον έλεγχο του κενού, της έντασης της πηγής, της εντάσεως του ηλεκτρονιοπολλαπλασιαστού, και των διαφόρων δυναμικών λειτουργίας κλπ.

7. Να είναι εύχρηστο και να οδηγεί το χρήστη με απλό τρόπο στην εκτέλεση των διαφόρων διαδικασιών.

Συγκεκριμένα:

α) να διαθέτει αυτοματοποιημένες λειτουργίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, ακόμα και για ομάδες ομοειδών δειγμάτων,σύγκρισης φασμάτων με βιβλιοθήκη, βαθμονόμησης, αποθήκευσης και επανεπεξεργασίας αποτελεσμάτων. Οι παράμετροι του ποσοτικού προσδιορισμού θα πρέπει να αποθηκεύονται για κάθε δραστική χωριστά.

β) να διαθέτει ικανότητα ολοκλήρωσης δεδομένων MRM ανεξάρτητα από παραμέτρους ολοκλήρωσης.



8. Να επιτρέπει την παρακολούθηση του χρωματογραφήματος συνεχώς,σε πραγματικό χρόνο, με δυνατότητα ταυτόχρονης λήψης φασμάτων μαζών,ανεξάρτητα από τον τρόπο σάρωσης.

9. Το λογισμικό να έχει δυνατότητα διαφορετικών λειτουργιών σάρωσης, όπως:

α) Παρακολούθηση σε λειτουργία ολικού ιόντος (Total Ion Mode).

β) Selected reaction monitoring/Multiple reaction monitoring(SRM/MRM).

γ) Selected ion monitoring (SIM).

δ) Product Ion Scanning.

ε) Precursor Ion Scanning.

στ) Neutral Loss Scanning.

ζ) εναλλασσόμενη σάρωση αρνητικών ή θετικών ιόντων για λήψη επιβεβαιωτικών δεδομένων.

10. Nα υπάρχει δυνατότητα λήψης δεδομένων για όλες τις λειτουργίες σάρωσης σε μία χρωματογραφική ανάλυση.

11. Το λογισμικό να επιτρέπει την ταυτόχρονη απεικόνιση στην ίδια οθόνη του ληφθέντος χρωματογραφήματος,των κορυφών επιλεγμένων MRM μεταπτώσεων και φασμάτων μαζών,με δυνατότητα αυτοματοποιημένης έρευνας βιβλιοθήκης και παρουσίαση λίστας αποτελεσμάτων.

12. Να επιτρέπεται η δημιουργία μεθόδου ταυτόχρονης ανάλυσης πολλών δραστικών ουσιών σε λειτουργία MRM, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία χρονικών παραθύρων παρακολούθησης ομάδων ουσιών ή μεμονωμένων κορυφών. Να δοθούν στοιχεία και παραδείγματα.

13. Το λογισμικό πρέπει να επιτρέπει την παρακολούθησητου μοριακού ιόντος και των μεταπτώσεων σε τουλάχιστον τρία(3) θυγατρικά θραύσματα κάθε δραστικής, καθώς και τον υπολογισμό των σχετικών λόγων ιόντων (ion ratios).

14. Το λογισμικό να διαθέτει πλήρεις δυνατότητες βαθμονόμησης, γραμμικής και δευτεροβάθμιας, σε πολλά επίπεδα συγκέντρωσης, τουλάχιστον 10, και να διαθέτει ικανότητα μαθηματικών και στατιστικών υπολογισμών.

15. Να έχει δυνατότητα,αυτόματης ανανέωσης των καμπυλών βαθμονόμησης όταν γίνεται επαναολοκλήρωση μιας κορυφής.

16. Να μπορεί να μεταφέρει απευθείας δεδομένα σε δημοφιλή προγράμματα επεξεργασίας, όπως π.χ. αυτά του MS Office.

17. Να διαθέτει λειτουργίες ελέγχου ποιότητας και παραμέτρων απόδοσης της μεθόδου, ενσωματωμένες στο λογισμικό του συστήματος. Να δοθούν στοιχεία.

18. Θα πρέπει η συλλογή δεδομένων και οι διαδικασίες ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης να γίνονται μέσω ενιαίας πλατφόρμας λογισμικού.

19. Να υπάρχει επιπλέον δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας μεθόδων και αποτελεσμάτων ανάλυσης.

20. Να υπάρχει δυνατότητα ευέλικτων αναφορών,με επιλογή από έτοιμα πρότυπα ή δημιουργία custom reports από το χρήστη.Οι αναφορές θα πρέπει να μπορεί να εξαχθούν και σε μορφές που είναι συμβατές με άλλα προγράμματα,

21. Επιπλέον, το λογισμικό να επιτρέπει την δυνατότητα αυτόματης βελτιστοποίησης των παραμέτρων των μεταπτώσεων MRM για τα ιόντα στόχους και την απλοποίηση της διαδικασίας ανάπτυξης -βελτιστοποίησης νέων μεθόδων.

Θ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Η ευαισθησία του αναλυτικού συστήματος πρέπει να είναι η υψηλότερη δυνατή και να αποδεικνύεται από στοιχεία του κατασκευαστή. Θα εκτιμηθεί η υψηλότερη ευαισθησία. Συγκεκριμένα:

1. Να αναφερθεί η απόλυτη ευασθησία για την Ρεζερπίνη σε λειτουργία MRM, για τις δύο συνθήκες ιονισμού, με αναφορά των συνθηκών χρωματογραφίας,του όγκου δείγματος και του τρόπου υπολογισμού του θορύβου.



2. Να προσκομισθούν στοιχεία σχετικά με την ανάλυση φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε λειτουργία ΜRM, με τουλάχιστον δύο μεταπτώσεις ανά δραστική ουσία, που να αποδεικνύουν επίτευξη LOQ 10 ppt ή μικρότερο.

Ι. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς τους για τα τεχνικά - λειτουργικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου συστήματος, με ανάλυση δείγματος επεξεργασμένου νερού δικτύου με δική τους δαπάνη.

2. Με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς υποχρεούνται να προσκομίσουν:

α) Report Auto Tune του οργάνου.

β) έκθεση ανάλυσης, σε ίδιο όργανο με το προσφερόμενο, του ανωτέρω δείγματος, όγκου έως 100 ml, που θα εμβολιασθεί με τις ουσίες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και θα περιλαμβάνοναται/αναφέρονται:

i) αποτελέσματα απλής μέτρησης πριν τον εμβολιασμό και τριπλής μετά τον εμβολιασμό, σε συνθήκες βέλτιστης τάσης ενίσχυσης σήματος, και στη μικρότερη δυνατή συγκέντρωση από το πιο κάτω αναφερόμενο εύρος, για κάθε ουσία στόχο, για την οποία θα αποδεικνύεται:

a. επαναληψιμότητα όχι ανώτερη του 30% RSD .

b. ανάκτηση αναλυτών 50% τουλάχιστον.

c. λόγο σήματος / θόρυβο (peak to peak) τουλάχιστον 10/1.

ii) να αναφερθούν, η συγκέντρωση εμβολιασμού, οι επιλεχθείσες μεταπτώσεις, τα qualifier ions και οι λόγοι αυτών προς το ιόν ποσοτικοποίησης, να δοθεί το ολικό χρωματογράφημα κάθε ουσίας και τα χρωματογραφήματα των επιλεγμένων ιόντων (mass chromatograms).

A/A ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1 Isoproturon (CAS # 34123-59-6) 10 ng/l - 100 ng/l

2 Diuron (CAS # 330-54-1) 10 ng/l - 100 ng/l

3 Atrazine(CAS # 1912-24-9) 2 ng/l - 20 ng/l

4 MCPA (CAS # 94-74-6) 10 ng/l - 100 ng/l

5 2,4-D (CAS # 94-75-7) 10 ng/l - 100 ng/l

6 Triazophos (CAS # 24017-47-8) 2 ng/l - 20 ng/l

7 Oxydemeton-methyl (CAS # 301-12-2) 10 ng/l - 100 ng/l

8 Chlorfenvinphos (CAS # 470-90-6) 10 ng/l - 100 ng/l

9 Pyrazon (CAS # 1698-60-8) 10 ng/l - 100 ng/l



3. Για τον εμβολιασμό του δείγματος να χρησιμοποιηθούν έτοιμα πρότυπα διαλύματα ουσιών γνωστής συγκέντρωσης. Με την προσφορά να κατατεθεί το πιστοποιητικό ανάλυσής τους, το οποίο θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ως προς την ιχνηλασιμότητα.

4. Η ανάλυση του δείγματατος θα πραγματοποιηθεί σε εργαστήριο επιλογής τους.

5. Σε περίπτωση επιλογής του, ο προμηθευτής υποχρεούται:

α) να προσκομίσει όλα τα στοιχεία της χρησιμοποιηθείσας μεθοδολογίας, όπως συνθήκες χρωματογραφίας, τις παραμέτρους του αναλυτή μαζών, την πλήρη διαδικασία προσυγκέντρωσης, στοιχεία όπως, χρησιμοποιούμενοι διαλύτες, κατάλληλες στήλες προσυγκέντρωσης και αναλυτικές στήλες, πρωτόκολλα απομόνωσης και έκλουσης, καθώς και τυχόν διαδικασίες off-line επεξεργασίας των δειγμάτων για περιορισμό επιμολύνσεων και αναλυτικών παρεμποδίσεων, κλπ.

και

β) να επιβεβαιώσει τα κατατεθέντα στοιχεία επίδοσης σε δείγμα παρόμοιου υποστρώματος, το οποίο θα εμβολιασθεί και θα αναλυθεί στο εργαστήριο του ΓΧΚ.

Η επιβεβαίωση των στοιχείων επίδοσης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την οριστική ποιοτική-ποσοτική παραλαβή του οργάνου.

Κ. ΣΕΤ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΏΝ

Το σύστημα θα συνοδεύεται από:

1. Πρόγραμμα αναζήτησης φασμάτων μέσω βιβλιοθηκών.

2. Βάση δεδομένων μεγάλου αριθμού μεθόδων ανάλυσης φυτοφαρμάκων και μεταβολιτών, τουλάχιστον 300, σε θετικό ή/και αρνητικό ιονισμό.

3. ΟΙ μέθοδοι να περιλαμβάνουν συνθήκες ΜS, μεταπτώσεις MRM, ενέργειες θραυσματοποίησης κλπ και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα και ως πρότυπο για δημιουργία άλλων μεθόδων με επιλογή των μεμονωμένων ουσιών που ενδιαφέρουν το εργαστήριο ή/και προσθήκη άλλων.

4. Μονάδα UPS που θα εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος για 30 min τουλάχιστον. Θα αξιολογηθεί θετικότερα η προσφορά εξοπλισμού που θα εξασφαλίζει λειτουργία για περισσότερο χρόνο.

5. Γεννήτρια αζώτου καθαρότητας ως 99.9% με κατάλληλο αεροσυμπιεστή χαμηλής στάθμης θορύβου.

6. Φυλλάδια και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης για όλα τα μέρη του συστήματος, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα .

Λ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μια προς μια, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται στα φυλλάδια, τεχνικά έντυπα, ως και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά.

2. Θα γίνεται σαφής αναφορά στο είδος και την ποσότητα των προσφερομένων.

3. Είναι υποχρέωση του προμηθευτού να προσφέρει όλα τα απαιτούμενα για:

α) την εγκατάσταση και αρχική λειτουργία του συστήματος.

β) την επίδειξη όλων των λειτουργικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του προσφερόμενου συστήματος και των περιφερειακών του.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προμηθευτή και θα περιλαμβάνεται στην προσφορά.



4. Κατά την εγκατάσταση του αναλυτικού συστήματος, απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού εκπαίδευσης του αρμόδιου τεχνικού που θα αναλάβει την εγκατάσταση αυτήν, από τον κατασκευαστικό οίκο.

5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το σύστημα σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό που θα του υποδειχθεί (3 άτομα για κάθε Χ.Υ.), στην χρήση και συντήρησή του, στην χρήση του λογισμικού και στην επίλυση προβλημάτων λειτουργίας (troubleshooting) για 15 εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον. Στο στάδιο της εκπαίδευσης θα περιλαμβάνεται και η συνδρομή του προμηθευτού στην ανάπτυξη μεθόδων για τουλάχιστον 2 κατηγορίες ουσιών που θα επιλέξει από τις παρακάτω: οργανοφωσφορικά φυτοφάρμακα, φαινόλες/χλωροφαινόλες (Pentachloro-phenol, Nonylphenol (4-Nonylphenol), Octylphenol ((4-(1,1′,3,3′-tetramethylbutyl)-phenol)), όξινα φυτοφάρμακα, φυτοφάρμακα ουρίας και φαινυλουρίας.

Το συνολικό κόστος εγκατάστασης και εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του συστήματος.

Η εκπαίδευση των χρηστών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική παραλαβή.

6. Το σύστημα να είναι τελευταίας γενιάς, καινούργιο και αμεταχείριστο, που θα πιστοποιείται από δήλωση του κατασκευαστή οίκου.

7. Όλα τα μέρη του συστήματος πρέπει να συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή

8. Να δοθεί εγγύηση εξοπλισμού τουλάχιστον 2 ετών από την ημερομηνία επίσημης παραλαβής του οργάνου. Θα αξιολογηθεί θετικότερα η προσφορά επιπλέον χρόνου εγγύησης.

9. Οι συμμετέχοντες, επί ποινή αποκλεισμού, θα καταθέσουν πίνακα με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά και πίνακα αναλωσίμων, χωρίς τιμές στην τεχνική προσφορά καθώς και στην οικονομική προσφορά με τις τρέχουσες τιμές. Το στοιχείο αυτό δε θα αξιολογηθεί.

10. Ο χρόνος ανταπόκρισης του προμηθευτή σε περίπτωση κλήσης του για την επιτόπου διάγνωση βλάβης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του. Θα αξιολογηθεί θετικότερα ο μικρότερος χρόνος.

11. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 ή άλλο ισοδύναμο.



ΕΙΔΟΣ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ (2 συστήματα)

Προορίζονται για Χ.Υ. Ιωαννίνων και Γ΄Χ.Υ.Αθηνών

Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα υψηλής ευαισθησίας, για αποκλειστική ανάλυση Hg σε υγρά δείγματα, με τεχνική Ατομικής Απορρόφησης ψυχρού ατμού (cold vapor technique). Το σύστημα να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

Α. Περισταλτική αντλία, μεταβλητής ταχύτητας, 4 καναλιών τουλάχιστον για τον αυτόματο έλεγχο εισαγωγής και ροής δείγματος, αναγωγικού μέσου, φέροντος υγρού και απόρριψης αποβλήτων.

Β. Διαχωριστή Αερίου/Υγρού, που να διασφαλίζει:

1. αποτελεσματικό διαχωρισμό της υγρής από την αέρια φάση

2. ελαχιστοποίηση επιμολύνσεων

3. την αποτελεσματική διαχείριση αφριζόντων δειγμάτων ή δειγμάτων με σωματιδιακό φορτίο και μέγεθος σωματιδίων έως 0,20 mm τουλάχιστον.

Γ. Σύστημα εισαγωγής αδρανούς αερίου για τη μεταφορά της αέριας φάσης (ατμών Hg) στην κυψελίδα μέτρησης. Να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου και επιλογής της τιμής της ροής αυτής, για τη βελτιστοποίηση της ανάλυσης δειγμάτων διαφορετικού υποστρώματος και συγκέντρωσης Hg. Να δοθούν στοιχεία της δυνατότητας αυτής.

Δ. Σύστημα κατακράτησης της υγρασίας από τους ατμούς του δείγματος, πριν την είσοδό τους στο οπτικό κελί. Να περιγραφεί.

Ε. Κυψελίδα κατάλληλης κατασκευής και οπτικής διαδρομής για επίτευξη υψηλής αναλυτικής ευαισθησίας. Να υπάρχει εύκολη πρόσβαση και αφαίρεση της κυψελίδας από τους χρήστες. Να περιγραφεί.

ΣΤ. Φασματοφωτόμετρο, μονής ή διπλής δέσμης, το οποίο να διαθέτει:

1. Ως πηγή ακτινοβολίας λυχνία Hg σε χαμηλή πίεση και κατάλληλο ανιχνευτή αυξημένης διάρκειας ζωής, βελτιστοποιημένο στην περιοχή των 254 nm για ανάλυση Hg.

2. Σε συνδυασμό με το προτεινόμενο οπτικό κελί να επιτυγχάνει:i.Όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης τα μικρότερα δυνατά, τουλάχιστον 5 ppt και 15 ppt, αντίστοιχα.ii. Εύρος μέτρησης το μεγαλύτερο δυνατό, τουλάχιστον έως 10 ppb. Να δοθούν στοιχεία.

3. Κατασκευή ανθεκτική σε διαβρωτικούς ατμούς και υγρά,

4. Οπτικά προστατευμένα από την εξωτερική ακτινοβολία.

Ζ. Αυτόματο δειγματολήπτη, ο οποίος:

1. Να διαθέτει δίσκο χωρητικότητας 50 δειγμάτων τουλάχιστον

2. Να μπορεί να δεχθεί διαφορετικούς δίσκους δειγμάτων

3. Να είναι κατασκευασμένος από υλικά ανθεκτικά στη χημική διάβρωση

4. Να προσφέρει δυνατότητες αυτοματισμού των αναλύσεων



5. Να έχει ικανότητα έκπλυσης μεταξύ δύο διαδοχικών δειγμάτων

Η. Γενικά Ποιοτικά - Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

Το σύστημα θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα:

1. Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, με ελεγχόμενα μέσω του λογισμικού, των ροών των υγρών, της περισταλτικής αντλίας, του αυτόματου δειγματολήπτη και της λυχνίας Hg.

2. Να παρουσιάζει επαναληψιμότητα για ανάλυση Hg σε περιοχή συγκεντρώσεων ≈1 ppb καλύτερη ή ίση του 1,5% RSD.

3. Να έχει τυπικό χρόνο ανάλυσης το μικρότερο δυνατό και μικρότερο από 3 min.

4. Να παρέχει προστασία στους χρήστες από την εκπομπή τοξικών ουσιών.

5. Να μπορεί να χειρίζεται δείγματα πολύ υψηλών συγκεντρώσεων, ούτως ώστε να περιορίζεται η πιθανότητα επιμολύνσεων στη διαδοχική ανάλυση άλλων δειγμάτων. Να δοθούν σχετικά στοιχεία.

6. Να διαθέτει σήμανση CE

Θ. Λογισμικό

Το σύστημα να συνοδεύεται από κατάλληλο επεξεργαστή και Η/Υ, καθώς και από ειδικό λογισμικό λειτουργίας σε περιβάλλον Windows, το οποίο:

1. Να είναι συμβατό με προγράμματα Excel και Word

2. Να ελέγχει όλα τα μέρη του συστήματος και να εμφανίζει προειδοποιητικά μηνύματα για την κατάσταση λειτουργίας τους, όπως π.χ. της λυχνίας Hg, της πίεσης αερίου κλπ

3. Να παρέχει on line βοήθεια για τις λειτουργίες του συστήματος

4. Να διαθέτει λειτουργίες:

i. Απεικόνιση σημάτων Hg

ii. Δυνατότητα βαθμονόμησης διαφόρων τύπων, όπως γραμμικής, δευτεροβάθμιας, σταθερής προσθήκης, κλπ

iii. Απεικόνιση καμπυλών βαθμονόμησης και των στατιστικών στοιχείων τους.

iv. Λειτουργίες GLP με δυνατότητες QA/QC.

v. Δυνατότητα δημιουργίας, αποθήκευσης μεθόδων ανάλυσης και αλλαγής αυτών (editing)

vi. Αποθήκευση μεγάλου αριθμού αποτελεσμάτων ανάλυσης δειγμάτων, δυνατότητα ανάκλησης και επανεπεξεργασίας αποτελεσμάτων με αλλαγή τρόπου βαθμονόμησης

vii. Δυνατότητα βαθμονόμησης πολλαπλών επιπέδων. Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες λειτουργίας του λογισμικού.

Ι. Παρελκόμενα

Το σύστημα να συνοδεύεται από:

1. Φιάλη αδρανούς αερίου κατάλληλης καθαρότητας για ανάλυση Hg.

2. Μονάδα UPS που θα εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος για 15 min τουλάχιστον.3. Φυλλάδια και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης για τα μέρη του συστήματος, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στην

Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

Κ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ



1. Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μια προς μια, σε φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται στα φυλλάδια, τεχνικά έντυπα, ως και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά.

2. Θα γίνεται σαφής αναφορά στο είδος και την ποσότητα των προσφερομένων.

3. Είναι υποχρέωση του προμηθευτού να προσφέρει όλα τα απαιτούμενα για:

i. την εγκατάσταση και αρχική λειτουργία του συστήματος.

ii. την επίδειξη όλων των λειτουργικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του προσφερόμενου συστήματος.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προμηθευτή και θα περιλαμβάνεται στην προσφορά.

4. Κατά την εγκατάσταση του αναλυτικού συστήματος, απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού εκπαίδευσης του αρμόδιου τεχνικού που θα αναλάβει την εγκατάσταση αυτήν, από τον κατασκευαστικό οίκο.

5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το σύστημα σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό που θα του υποδειχθεί (3 άτομα για κάθε Χ.Υ), στην χρήση και συντήρησή του, στην χρήση του λογισμικού και στην επίλυση προβλημάτων λειτουργίας (troubleshooting) για 2 εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον. Στο στάδιο της εκπαίδευσης θα περιλαμβάνεται και η συνδρομή του προμηθευτού στην ανάπτυξη της μεθόδου προσδιορισμού υδραργύρου σε νερό.

Το συνολικό κόστος εγκατάστασης και εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του συστήματος.

Η εκπαίδευση των χρηστών αποτελεί προϋπόθεση για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συστήματος.

6. Το σύστημα να είναι τελευταίας γενιάς, καινούργιο και αμεταχείριστο, που θα πιστοποιείται από δήλωση του κατασκευαστή οίκου.

7. Όλα τα μέρη του συστήματος πρέπει να συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή.

8. Να δοθεί εγγύηση εξοπλισμού τουλάχιστον 1 έτους από την ημερομηνία επίσημης παραλαβής του οργάνου. Θα αξιολογηθεί θετικότερα η προσφορά επιπλέον χρόνου εγγύησης.

9. Οι συμμετέχοντες, επί ποινή αποκλεισμού, θα καταθέσουν πίνακα με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά και πίνακα αναλωσίμων, χωρίς τιμές στην τεχνική προσφορά καθώς και στην οικονομική προσφορά με τις τρέχουσες τιμές. Το στοιχείο αυτό δε θα αξιολογηθεί.

10. Ο χρόνος ανταπόκρισης του προμηθευτή σε περίπτωση κλήσης του για την επιτόπου διάγνωση βλάβης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του. Θα αξιολογηθεί θετικότερα ο μικρότερος χρόνος.

11. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 ή άλλο ισοδύναμο.



- ’ . …………………….ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της υπ αριθμ Διακήρυξης για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού

Αθήνα,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL

ΑΦΜ – ΔOY

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου)

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Β. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Β.1.Πίνακας οικονομικής προσφοράς εργαστηριακού εξοπλισμού

α/α Είδος Τεμάχια

Τιμή προσφοράς μονάδας [€]

(αριθμητικώς)

Συνολική τιμή προσφοράς [€] (αριθμητικώς)

Φ.Π.Α. 23%[€]

Σύνολο προσφοράς

(α) (β) (γ) (δ) (στ)=(γ)x(δ) (ζ) (η)

1

Είδος Α ;Δύο (2) Αναλυτικά Συστήματα Υγρής Χρωματογραφίας (LC/MS/MS)

2

1 Είδος Β : Δύο (2) Αναλυτές Υδραργύρου

2



Β.2. Πίνακας οικονομικής προσφοράς συντήρησης

Είδος Ετήσια συντήρηση εξοπλισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) [€] (αριθμητικώς)

Φ.Π.Α. [€] Συνολική αξία συντήρησης με Φ.Π.Α. [€]

Είδος Α : Δύο (2) Αναλυτικά Συστήματα Υγρής Χρωματογραφίας (LC/MS/MS)

Είδος Β :Δύο (2) Αναλυτές Υδραργύρου

Σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά συντήρησης δεν θα αξιολογηθεί στον παρόν διαγωνισμό, θα αξιολογηθεί και θα δεσμεύσει τον ανάδοχο εφόσον η Υπηρεσία επιθυμεί την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις.

Το κόστος ετήσιας συντήρησης που συμπληρώνεται σε αυτόν τον πίνακα αφορά στο 1ο έτος μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης εξοπλισμού, το οποίο θα είναι σταθερό για κάθε έτος συντήρησης και θα ενεργοποιηθεί και θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο VII.iii.



’ – ’ . ……………………. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της υπ αριθμ Διακήρυξης για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού

ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του

……………………………………….

……………………………………. και για την Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού

σε εκτέλεση των 1 3 « Υποέργων και των πράξεων Εξοπλισμός της Χημικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων για ( την παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων κωδικός MIS: 372610)» και

« ’ Εξοπλισμός της Γ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών για την παρακολούθηση της ποιότητας των ( επιφανειακών υδάτων κωδικός MIS: 372609)», « Προμήθεια αναλυτικού συστήματος Υγρής

(Χρωματογραφίας με ΦασματογράφοΜάζας LC/MS/MS)» και « » Προμήθεια Αναλυτή Υδραργύρου

που συγχρηματοδοτείται

από τοΕυρωπαϊκό ΤαμείοΠεριφερειακής Ανάπτυξης

:ΑΡΙΘΜΟΣΣΥΜΒΑΣΗΣ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



………………………, …………………., ………………………………., ,Σήμερα στην Αθήνα την ημέρα στο που εδρεύει στην Αθήνα …………………………………, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων ………………….., ……………………………….., ,που με την ιδιότητά του αυτή εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο

………………………………………., βάσει της καλούμενη “ ”εφεξής ΑναθέτουσαΑρχήκαι

…………………, …………………………………………, ………………, ……………………………..,ο ο οποίος ως που εδρεύει στην ……………………………………………………………………………….. “σύμφωνα με καλουμένου εφεξής ”Ανάδοχος

:συμφώνησανκαι συναποδέχτηκαν ταακόλουθα

…………………….. …/…./201.. , Με βάση τη διακήρυξη διενεργήθηκε την διεθνής ανοικτός διαγωνισμός με , κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια

.εργαστηριακού εξοπλισμού

’ .Τα αποτελέσματα του προαναφερομένου διαγωνισμού κατακυρώθηκαν με την υπ αριθμ ……………………………. , : «……………………………………….»Υπουργική Απόφαση στην εταιρεία με την επωνυμία

, ………………… € (……………………………….),σύμφωνα με την προσφορά της αντί του συνολικού ποσού των 23% , συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και ποσοστού ΦΠΑ ως αναλυτικά αναφέρεται στα

.επόμενα άρθρα

, « » Ύστερα από αυτά ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις .οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα

1ΑΡΘΡΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. ’ . ……………….. Με την υπ αριθμ Διακήρυξη διενεργήθηκε διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την π ρομήθεια επιστημονικού εξοπλισμού [ ] [ ]……………………στο πλαίσιο του Υποέργο της Πράξης ως εξής :

Τόπος εκτέλεσης

της σύμβασης

Είδος Ποσότητα

Τιμήμονάδος € -σε με κρατή

σεις χωρίςΦΠΑ

… ….. … ………………

2. , ’ . …………………….Τα αποτελέσματα του παραπάνω διαγωνισμού κατακυρώθηκαν με την υπ αριθμ .Απόφαση και κοινοποιήθηκαν στον Ανάδοχο

3. Το υπό προμήθεια είδος περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα της παρούσης και ειδικότερα στην « », ’ . …………………. τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου στην υπ αριθμ διακήρυξη και στην

’ . …………………… .υπ αριθμ Απόφαση κατακύρωσης4. « » « » , Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει στην Αναθέτουσα Αρχή το ως άνω είδος θα είναι καινούριο και

αμεταχείριστο και θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής της διακήρυξης .σε συνδυασμό με την τεχνική προσφορά του αναδόχου

5. .Κατά τα άλλα ισχύουν τα αναφερόμενα στη διακήρυξη και στην Προσφορά του Αναδόχου 2ΑΡΘΡΟ

- ΤΙΜΗΜΑ ΤΡΟΠΟΣΠΛΗΡΩΜΗΣ



........................... Το Συμβατικό Τίμημα για την προμήθεια των ειδών ανέρχεται στο ποσό των μη 23%, ........................, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των ήτοι συνολικού

......................ποσού …………….. . . «…………………….»Το ανωτέρω ποσό βαρύνει τον Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ και τον Άξονας

…………………. «…………………..».προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η καταβολή του Τιμήματος από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί σε βάρος των

, 075/8 πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ και Κωδικό Προσδιορισμού Πράξεων ( ) ………………………………….ΠΔΕ

, , 30 , Η πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ εντός ημερών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των .υπό προμήθεια ειδών από Επιτροπή παραλαβής που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό

, Η πληρωμή θα γίνει μέσω υπολόγου με επιταγή που θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου σε βάρος του , 0758, . ………………………………….Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ κωδ Αριθμός έργου

…………………€Στην τιμή των , , περιλαμβάνονται τα έξοδα συσκευασίας μεταφοράς εγκατάστασης και , . εκπαίδευσης των χρηστών καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τον Προμηθευτή

Ηπληρωμή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον τρόπο επιλογής του αναδόχου 0,10% Επί της συμβατικής αξίας του Έργου επιβάλλεται κράτηση υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής

. 4%Δημοσίων Συμβάσεων Από την καθαρή αξία των παραστατικών παρακρατείται υποχρεωτικά φόρος . 2238/94 ( 151/ /94). .για προμήθεια αγαθών σύμφωνα με τον Ν ΦΕΚ Α ΟΦΠΑ βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο

Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής .ενημερότητας

35 Τα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα αναφερόμενα στο Άρθρο του Κανονισμού Προμηθειών του ( . . 118/2007), . 2024709/601/0026/1998 Δημοσίου ΠΔ καθώς και στην υπ΄ αριθμ απόφαση του Υπουργού

( 431/ /7.5.1998). Οικονομικών ΦΕΚ Β Πέραν του Συμβατικού τιμήματος ο Ανάδοχος δεν έχει καμία απαίτηση κατά της Αναθέτουσας Αρχής για

.δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του έργου ή εξ αφορμής αυτού Το κόστος συντήρησης δεν . συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Έργου Η πληρωμή των

, , υπηρεσιών συντήρησης εφόσον ανατεθούν στον Ανάδοχο θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Εξόδων του . . . . . . ., . . . 1439 0889, .ΕΤΕΠΠΑΑ ΚΑΕ και εφόσον εξασφαλιστεί η απαραίτητη έγκριση των πιστώσεων

3ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

, 1 , Το προς προμήθεια είδος όπως περιγράφονται στο άρθρο θα είναι καινούριο αμεταχείριστο και θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών σε συνδυασμό με την τεχνική προσφορά

« », .του Αναδόχου οι οποίες επισυνάπτονται ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσης

4ΑΡΘΡΟ - -ΧΡΟΝΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

6 . Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε μήνες από την υπογραφή της παρούσας Ως . ημερομηνία έναρξης υλοποίησης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας

« », :Ηπαράδοση του υπό προμήθεια είδους θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου ως ακολούθως

Είδος Τόπος παράδοσης . /Ταχ Δ νση .Τηλ επικοινωνίας

….. ….. ….. …..

8:00–13:30 « » εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά από συνεννόηση του Αναδόχου με την αρμόδια Επιτροπή . , Παραλαβής Το είδος θα πρέπει να παραδίδεται σε κιβώτια κλειστά όπου θα αναγράφονται η επωνυμία

« », , , του Αναδόχου το νούμερο του παραστατικού ο αριθμός των δεμάτων ο αριθμός της απόφασης . κατακύρωσης και της σύμβασης Το είδος θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο περιγραφής και λειτουργίας

/ . όλων των επιμέρους μερών του στα αγγλικά ή και στα ελληνικά



1/4 Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το αυτού με επιφύλαξη των ( 26 & 32 – δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων άρθρα ΚΠΔ ΠΔ

118/07). .Μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου

ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η παραλαβή θα γίνει από Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα συγκροτηθούν ειδικά για το σκοπό αυτό και εφόσον το υπό προμήθεια είδος είναι σύμφωνα με τις . προδιαγραφές της προσφοράς και τους όρους της παρούσας Η οριστική ποιοτική και ποσοτική

(2) , παραλαβή του υπό προμήθεια είδους θα γίνει εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παράδοσης και , εγκατάστασης αυτού σε πλήρη λειτουργία στον τόπο παράδοσης του καθώς και από την εκπαίδευση του

.προσωπικού

, Η Υπηρεσία σε περίπτωση που μετά την παραλαβή του ανωτέρω υπό προμήθεια είδους και πριν από τη , ’ χρησιμοποίησή του βρεθεί στο σύνολό του ή μέρος απ αυτό ελαττωματικό και δεν μπορεί να , « » χρησιμοποιηθεί θα ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση της ακατάλληλης ποσότητας με ίση

, ( . 33 ποσότητα που θα πληροί τους όρους της απευθείας ανάθεσης κατά τα οριζόμενα στο αρ του ΠΔ 118/2007).

, Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δεν , απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για σφάλματα ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα

διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να , .αναμορφώσει έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την διαδικασία παραλαβής του έργου

5ΑΡΘΡΟ – ΕΓΓΥΗΣΗΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

: « » Εγγυήσεις Ο Ανάδοχος οφείλει να δώσει εγγύηση εξοπλισμού ……….. (….) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του υπό προμήθεια είδους για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους και υποχρεούται να

.αντικαταστήσει δωρεάν κάθε εξάρτημα που θα παρουσιάζει βλάβη ή ελάττωμα

…….. « ».Σε περίπτωση βλάβης ο χρόνος απόκρισης είναι ημέρες από την ειδοποίηση του Προμηθευτή

:Στο πλαίσιο της εγγύησης εξοπλισμού ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση για / , ( ) Επιδιόρθωση Αντικατάσταση δωρεάν οποιουδήποτε υλικού πλην αναλωσίμων παρουσιάσει

. , ’ προβλήματα λειτουργίας Δεν καλύπτονται περιπτώσεις κακής χρήσης του εξοπλισμού εφ όσον , μπορεί να τεκμηριωθεί η κακή χρήση με πραγματικά ευρήματα που να αποδεικνύουν την μη

. εφαρμογή της προτεινόμενης από τον κατασκευαστή διαδικασίας ορθής λειτουργίας , (Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα λογισμικού όπου

).ισχύει Αποστολή στον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού εξειδικευμένου προσωπικού

/ / / / . από την ειδοποίησή του για βλάβη δυσλειτουργία αστοχία του συστήματος συσκευής είδους Σε / περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης απαιτεί την επισκευή αντικατάσταση οποιουδήποτε

/ / , συστήματος συσκευής είδους τότε τα έξοδα μετακίνησης και αποστολής του εξοπλισμού θα .βαρύνουν τον ανάδοχο

’ Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει καθ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις νέες . εκδόσεις του λογισμικού

, , Στην εγγύηση του εξοπλισμού περιλαμβάνονται οι εργασίες ελέγχου επισκευής καθώς και τα , , απαιτούμενα ανταλλακτικά και καλύπτονται μεταξύ άλλων τα ταξίδια επικοινωνίες άδειες χρήσης

. .κ λ π 6ΑΡΘΡΟ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ , ’ . .......................Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ αρ

...................., ..................., 10%εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας αξίας που αντιπροσωπεύει το , . . , ……………. της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ διάρκειας Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση

,ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την οριστική παραλαβή του Έργου και την εκκαθάριση των τυχόν

(2) .απαιτήσεων και των δύο μερών της παρούσας « » , Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της

, , 27 ,σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή για την καλή λειτουργία των συσκευών ισχύος μηνών



3% , , …………………….σε ποσοστό ίσο με το της συμβατικής αξίας αυτών χωρίς ΦΠΑ ήτοι €. Η εγγύηση καλής « » , λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη του χρόνου καλής λειτουργίας ύστερα από την .εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων

7ΑΡΘΡΟΚΥΡΩΣΕΙΣ

- . 26 118/07, Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης σύμφωνα με το άρθ του ΠΔ χωρίς να , , , , υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να , « » .παραδοθεί το υλικό ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος

« » . 33 118/07Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν σύμφωνα με το άρθ του ΠΔ , μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος κηρύσσεται έκπτωτος

.και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις

, ’ . …../……./…..Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθούν οι όροι της παρούσας σύμβασης της υπ αριθμ ’ . ……./…../……. , « » διακήρυξης και της υπ αριθμ Απόφασης κατακύρωσης ο Ανάδοχος θα κηρύσσεται

.έκπτωτος και θα του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις

, Τα παραπάνω περί κυρώσεων δεν ισχύουν και δεν επιβάλλονται κυρώσεις αλλά μετατίθεται ο χρόνος :παράδοσης στις περιπτώσεις

) α υπαιτιότητας του Δημοσίου

) . β όταν συντρέχουν οι λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία Η απόδειξη της παραπάνω βίας βαρύνει εξ « », (20) , ολοκλήρου τον Ανάδοχο ο οποίος καλείται μέσα σε είκοσι ημέρες από τότε που συνέβησαν τα

περιστατικά να αναφέρει αυτά εγγράφως και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και

) γ σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης μετά από κρίση « ».της Αναθέτουσας Αρχής

8ΑΡΘΡΟ ΛΟΙΠΟΙΟΡΟΙ

(3) , Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία όμοια πρωτότυπα από / , & 2, , 1τα οποία τα δύο θα κατατεθούν στη Δ νση Οικονομικής Διαχείρισης Πειραιώς Κολωνού Αθήνα ος

όροφος « ».και το τρίτο θα λάβει ο Ανάδοχος

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και κάθε διαφορά ή διαφωνία μεταξύ του « » « », , Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής που αφορά στην εκτέλεση την ερμηνεία των όρων της

, παρούσας σύμβασης ή γενικά στις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή επιλύεται από τα αρμόδια .δικαστήρια των Αθηνών

, Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας σύμβασης ισχύουν σε κάθε περίπτωση και .όλες οι σχετικές διατάξεις περί ΚρατικώνΠρομηθειών

« » « » , Ούτε ο Ανάδοχος ούτε η Αναθέτουσα Αρχή εκχωρεί δίνει σαν ενέχυρο ή μεταβιβάζει τη σύμβαση ή ’ , οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που περιέχονται σ αυτήν χωρίς προηγούμενη

. γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους

’ « » ’ « »Το Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και το Παράρτημα Β Τεχνική Προσφορά είναι .αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

9ΑΡΘΡΟ

, :ΓΙΑ ΤΑΘΕΜΑΤΑΠΟΥΔΕΝΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙΜΕΤΗΝΠΑΡΟΥΣΑ ΕΧΟΥΝΕΦΑΡΜΟΓΗ Οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου . . ………. Ηυπ αριθμ Απόφαση διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού . . …………………………. Ημε αριθμ πρωτ Απόφαση Κατακύρωσης , Η Τεχνική και οικονομική Προσφορά του Αναδόχου όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τις

. προαναφερόμενες απόφασεις



ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΕΛΛΗΝΙΚΟΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝΑΝΑΔΟΧΟ


· Web viewΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 47....

Documents

Transcript of · Web viewΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 47....