Amvrakikos PROKHRYXHS 24-2-2014...\ 8 ) 8, ) 8 ! $ > &+ ) & ) ! $ ) ; ! > + +) ) ! 8+) # 3 )8 ) ,...

$: Amvrakikos PROKHRYXHS 24-2-2014...\ 8 ) 8, ) 8 ! $ > &+ ) & ) ! $ ) ; ! > + +) ) ! 8+) # 3 )8 ) , ! + + ) < + ) ) * "$
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Αρ. Προκήρυξης: 2/2014

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Προμήθεια Χερσαίων Μεταφορικών Μέσων Φύλαξης»

Διάρκεια Έργου: (30) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 75.203,25 €

χωρίς Φ.Π.Α., πλέον 17.296,75 € (23 %) Φ.Π.Α., συνολικό ποσό με Φ.Π.Α.

92.500,00 €.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΗΤΑΣ 9

«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» του Εθνικού

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), πράξη «Προστασία και Διατήρηση της

Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού», από τις

πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ:

2010ΣΕ07580093.

Ημερομηνία Αποστολής για Δημοσίευση στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων

Συμβάσεων : 28 Φεβρουαρίου 2014

Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού

Ημερομηνία Λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών: 1 Απριλίου 2014

και ώρα 13:00

24/2/2014 Φιλοθέη – Άρτας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ

ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20%

ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8Β0-7ΚΠ

ΜΕΡΟΣ Α'- ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ............................................................................................................- 4 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α1 - ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ..................................................................................- 4 -

ΆΡΘΡΟ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ........................................- 4 -ΆΡΘΡΟ 2.ΟΡΙΣΜΟΙ................................................................................................................................................- 5 -ΆΡΘΡΟ 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...........................................................................................- 7 -

3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ........................................................................................................................- 7 -3.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ..................................................................................................................................... - 12 -

ΆΡΘΡΟ 4.ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ............................................................................................- 12 -ΆΡΘΡΟ 5. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...........................................................................- 15 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α2 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.................................................................................................- 16 -

ΆΡΘΡΟ 6.ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.............................................................................- 16 -ΆΡΘΡΟ 7.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ......................................................................................................- 16 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α3 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...............................................................................................- 17 -

ΆΡΘΡΟ 8.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.............................................................................................................- 17 -8.1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.........................................................................................................- 17 -8.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ..........................................................................................................- 18 -

ΆΡΘΡΟ 9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ..................................................................- 21 -9.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.....................................................................................................................- 21 -9.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ....................................- 23 -9.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.............................- 28 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α4 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...................................................................................................- 33 -

ΆΡΘΡΟ 10.ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....................................................- 33 -10.1 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ............................................................................................................................................. - 33 -10.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ.........................................................................................................- 33 -

ΆΡΘΡΟ 11.ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ....................................................................................................- 33 -ΆΡΘΡΟ 12.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ.....................................................................................................- 34 -ΆΡΘΡΟ 13.ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...............................................................................................- 35 -ΆΡΘΡΟ 14.ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ............................................................................................- 35 -ΆΡΘΡΟ 15.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.......................- 37 -

15.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".......................................................................- 37 -15.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"...............................................................- 40 -

ΆΡΘΡΟ 16.ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....................................................- 41 -ΆΡΘΡΟ 17.ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.......................................................................................................- 41 -ΆΡΘΡΟ 18.ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.....................................................................................................................................................- 42 -

18.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ..............................................- 42 -18.2α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.............................................................................................- 44 -18.2β ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ........................................................................................- 46 -

ΆΡΘΡΟ 19.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...........................................................................- 47 -19.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ....................................................................................- 47 -19.2 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ..........................................................................................................................- 48 -

ΆΡΘΡΟ 20.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ...................................- 50 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α6 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ......................................................................................- 52 -

ΆΡΘΡΟ 21.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...........................................................................................- 52 -ΆΡΘΡΟ 22.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ................................................................................................................- 52 -ΆΡΘΡΟ 23.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ................................................................................- 54 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α7 - ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....................................................................................- 57 -

ΑΡΘΡΟ 24.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ................................................................................................................- 57 -ΆΡΘΡΟ 25.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.......................................................................................................................................- 57 -

Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης, 47042 Φιλοθέη Άρτας, Τηλ:2681071919 Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης, 47042 Φιλοθέη Άρτας, Τηλ:2681071919 FaxFax:2681023593:2681023593

Website: Website: www.amvrakikos.euwww.amvrakikos.eu e-mail: e-mail: [email protected][email protected]


ΆΡΘΡΟ 26.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ...............................................................................................- 58 -ΆΡΘΡΟ 27.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ............................................................................................- 59 -ΆΡΘΡΟ 28.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ....................................................................................................................- 59 -ΆΡΘΡΟ 29.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.........................................................................................................- 60 -ΆΡΘΡΟ 30.ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ- ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ...................................................................- 61 -ΆΡΘΡΟ 31.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.................................................................................................................- 61 -ΆΡΘΡΟ 32.ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...............................................- 62 -ΆΡΘΡΟ 33.ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ....................................................................................................................- 62 -ΆΡΘΡΟ 34.ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ..................................................................................................................................- 63 -ΆΡΘΡΟ 35.ΛΥΣΗ — ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.....................................- 64 -

ΜΕΡΟΣ Β................................................................................................................................................................- 66 -

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ..................................................................................................- 66 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ........................................................................................................................................................- 76 -

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ....................................................................- 76 -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ..........................................................- 78 -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-3 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.......................................................- 80 -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ............................................................................................- 82 -

ΣΧΈΔΙΟ ΣΎΜΒΑΣΗΣ.........................................................................................................................................- 84 -




ΜΕΡΟΣ Α'- ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α1 - ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού προκηρύσσει Ανοικτό

Δημόσιο Διαγωνισμό, για το έργο «Προμήθεια Χερσαίων Μεταφορικών Μέσων

Φύλαξης» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου-2 της πράξης «Προστασία και

Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού»,

του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του ΑΞΟΝΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας»

του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), από τις πιστώσεις του

Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2010ΣΕ07580093.

Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά την προμήθεια τριών (3) μικρών

φορτηγών οχημάτων ανοιχτού τύπου (pick – up) με κίνηση και στους τέσσερις

(4) τροχούς, καθώς επίσης και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, βάσει της

σχετικής σύμβασης που θα συναφθεί. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι

εβδομήντα πέντε χιλιάδες διακόσια τρία ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά

(75.203,25 €) χωρίς Φ.Π.Α., πλέον δέκα επτά χιλιάδες διακόσια τρία

ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (17.203,75 €) Φ.Π.Α. (23%), συνολικό

ποσό με Φ.Π.Α. ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (92.500,00 €).

Ταξινόμηση κατά CPV: 34131000-4 Ημιφορτηγά (pick up) (σύμφωνα

με τον Κανονισμό 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

Το αντικείμενο του έργου περιγράφεται στο Μέρος Β' «ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της Προκήρυξης αυτής.

Κριτήριο κατακύρωσης για το παραπάνω έργο είναι η πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ενώ κάθε προσφορά θα

πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αφορά το σύνολο του υπό προμήθεια

εξοπλισμού.




Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΗΤΑΣ 9


Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), πράξη «Προστασία και Διατήρηση της

Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού», από τις


2010ΣΕ07580093.

Άρθρο 2.ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περίπτωσης που τα συμφραζόμενα

απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:

Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Α

Αναθέτουσα Αρχή καιΥπηρεσία

Διενέργειας τουΔιαγωνισμού

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού πουεδρεύει στην Άρτα και ο οποίος προκηρύσσει τοδιαγωνισμό αυτό

Διευθύνουσα ήΕπιβλέπουσα

Υπηρεσία

Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού

Προκήρυξη Η παρούσα προκήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α:Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Τεχνική Περιγραφήκαι τα Παραρτήματα αυτής

Έργο «Προμήθεια Χερσαίων Μεταφορικών ΜέσωνΦύλαξης»

Επιτροπή ΔιενέργειαςΔιαγωνισμού

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση τωνπροσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής,το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και τοοποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενεςδιατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων τηςδιοίκησης.





Προσφέρων Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωσηπροσώπων ή κοινοπραξία συμμετέχει στον διαγωνισμό καιυποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης μετην Αναθέτουσα Αρχή.

Εκπρόσωπος O υπογράφων την προσφορά.

Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι νομικόπρόσωπο και ο υπογράφων την προσφορά δεν είναι ονόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, οεκπρόσωπος θα πρέπει να ορίζεται με εξουσιοδότησηπου γίνεται με συμβολαιογραφική πράξη. Εάν ουπογράφων την προσφορά είναι νόμιμος εκπρόσωπος,τούτο θα πιστοποιείται με την ταυτόχρονη προσκόμισητου σχετικού αποδεικτικού (Φ.Ε.Κ. – Πρακτικό Δ.Σ. –Καταστατικό).

Εάν ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωσηφυσικών ή νομικών προσώπων, εκπρόσωποςθεωρείται ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης ο οποίοςορίζεται και πάλι με συμβολαιογραφική πράξη. Ταπαραπάνω θα κατατίθενται κατά το χρόνο υποβολήςτης προσφοράς.

Αντίκλητος Το πρόσωπο το οποίο ο Προσφέρων με δήλωσή του,ορίζει ως εναλλακτικό υπεύθυνο για τις ενδεχόμενεςανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τονΠροσφέροντα. Στη δήλωση αυτή περιλαμβάνονται ταπλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού (ονοματεπώνυμο,ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κ.λπ.).

Ανάδοχος Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβασημε την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τηδιαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.

Κατακύρωση Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποίακατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο.

Σύμβαση Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής καιτου Αναδόχου, η οποία υπογράφεται μετά τηνανακοίνωση της Κατακύρωσης και οι όροι τηςπεριλαμβάνονται στην παρούσα.





Προϋπολογισμός Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανήδαπάνη για την υλοποίηση του με την παρούσαπροκηρυσσόμενου έργου. Η δαπάνη αυτή αποτελεί και τοανώτατο όριο της προσφοράς που μπορεί να υποβάλλουνοι υποψήφιοι. Προσφορές που υπερβαίνουν τηνεκτιμώμενη δαπάνη απορρίπτονται.

Συμβατικό Τίμημα Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο.

Επιτροπή Ενστάσεων Επιτροπή ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή η οποίαέχει την ευθύνη για την αξιολόγηση των ενστάσεων

ΕπιτροπήΠαρακολούθησης

και Παραλαβής(Ε.Π.Π.)

Επιτροπή, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποίαέχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της εκτέλεσηςτης Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή τωνΠαραδοτέων

Τόπος παροχής Ο τόπος παροχής των Υπηρεσιών θα είναι στην έδρα τουΦορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού στη Φιλοθέη –Άρτας ή όπου αλλού υποδειχθεί από το Φορέα Διαχείρισηςεντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού.

Χρονοδιάγραμμα Η συνολική διάρκεια προμήθειας των αγαθών θα είναιτριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένωντίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για τηνερμηνεία της Προκήρυξης.

Άρθρο 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και

ιδιαίτερα:

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-07) «Προσαρμογή της Ελληνικής

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού

των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και

υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της




Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007)» σε

συνδυασμό με τη διάταξη του Άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 «Εθνικό

Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης».

2. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός

Προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει.

3. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία

κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής

νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου

1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης

Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία

2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης

Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις

διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25-1-2013).

4. Tις διατάξεις του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51/ Α'/12-3-2012) «Δίκαιη

δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής.»

5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995) «Περί

προμηθειών του Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

6. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί

Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους», όπως

ισχύει.

7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

8. Tις διατάξεις του Ν. 3548 / 2007 (Φ.Ε.Κ. 68/Α/2007) «Καταχώρηση

δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό

Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του

Ν.3801/2009 (ΦΕΚ/Α/2009)

9. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «Διαχείριση, Έλεγχος και

Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο

2007-2013»




10. Tις διατάξεις του Ν. 4111/23-1-2013 (Φ.Ε.Κ. 18/Α/25-1-2013)

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν. 4093/2012, κύρωση

της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Έγκριση των σχεδίων των

συμβάσεων τροποποίησης της κύριας σύμβασης χρηματοδοτικής

διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού

Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της

Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης,

της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της

Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο Σύμβαση Διευκόλυνσης

Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής

Διευκόλυνσης μεταξύ του μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής

Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων

Ομολόγων, παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων

και άλλες επείγουσες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 21

«Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ».

11. Την υπ’ Αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008)

«Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης».

12. Την υπ’ Αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 292/Β/13-2-2013)

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008 (ΦΕΚ

540/Β/27-3-2008) υπουργικής απόφασης συστήματος διαχείρισης, όπως

έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

13. Το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010) «Αποκέντρωση,

απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 και άλλες

διατάξεις».

14. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»

15. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα

Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού (ΦΕΚ 971/Β/13-7-2005).




16. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης

Υγροτόπων Αμβρακικού (ΦΕΚ 950/Β /11-7-2005).

17. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση,

παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια,

παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη

σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης


18. Την πράξη με τίτλο: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του

Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού» στο πλαίσιο του Άξονα

Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και

Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2007-2013» και τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων

Επενδύσεων με κωδικό ΣΑΕ: 2010ΣΕ07580093.

19. Την με Α.Π. οικ. 182610/8-10-2010 Απόφαση Ένταξης της Πράξης

«Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων

Αμβρακικού».

20. Την με Α.Π. οικ. 175149/27-12-2011 Απόφαση 1ης Τροποποίησης της

Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού

Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού».

21. Την υπ’ αριθ. Π1/2622/23-12-2013 (ΦΕΚ 3435/Β/31-12-2013)

Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο

Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2014 των προμηθειών που

εντάσσονται σε Συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα

(ΕΣΠΑ)»

22. Την υπ’ αριθμ. 46438/12699/9-11-2011 Απόφαση της Γενικής

Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας περί

«Έγκρισης αγοράς τριών (3) μικρών φορτηγών οχημάτων ανοιχτού

τύπου (pick – up) με κίνηση στους τέσσερις (4) τροχούς από το Φορέα

Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού»




23. Την υπ’ αριθμ. 3 Απόφαση της 5ης Συνεδρίασης/27-07-2012, που αφορά

τη διενέργεια Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια

Χερσαίων Μεταφορικών Μέσων Φύλαξης».

24. Την Απόφαση 4/της 1ης Συνεδρίασης/24-1-2014 του Διοικητικού

Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού και αφορά τη

σύσταση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης του

Διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους:

Αυγέρη Ιωάννη (Αντιπρόεδρο Δ.Σ.),

Τσιπέλη Σεραφείμ (Μέλος Δ.Σ.).

Παπαγιάννη Ιωάννη (Μέλος Δ.Σ.),

25. Την Απόφαση 4Β/ της 6ης Συνεδρίασης /06-09-2012 του Διοικητικού


σύσταση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του

Έργου, αποτελούμενη από τους:

Άρμπυρο Γεώργιο (Μέλος Δ.Σ.)

Βασίλα Μάρκο (Μέλος Δ.Σ.)

Σούγκα Κωνσταντίνο (Μελος Δ.Σ.)

26. Την υπ’ αριθ. 122340/18-2-2014 έγκριση του ΕΠΠΕΡΑΑ για τα σχέδια

των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα

προκηρυχθεί το Υποέργο-2 «Προμήθεια Χερσαίων Μεταφορικών

Μέσων Φύλαξης» της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της

Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού»,

συνολικού προϋπολογισμού 92.500,00 €.

27. Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Προκήρυξη και οποιαδήποτε

τυχόν τροποποίηση αυτών.

3.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με τον παρόντα διαγωνισμό είναι

ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές ή τεχνικές

προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την

απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.




Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με

όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της προκήρυξης.

Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, είναι

αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την

Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και

απορρίπτονται.

Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική

αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας,

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Δικαιολογητικά που εκδίδονται από κράτος εκτός Ελλάδος συνοδεύονται

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τεχνικοί όροι, που δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, είναι

δυνατό να αναγράφονται στην αγγλική. Τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια

προδιαγραφών και οδηγιών που συνοδεύουν τον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς

των οποίων το πρωτότυπο έχει συνταχθεί στην αγγλική, δε χρειάζεται να

μεταφραστούν στην Ελληνική. Δικαιούται, όμως η Επιτροπή Αξιολόγησης, να

ζητήσει την μετάφραση όσων εξ αυτών κρίνει αυτή αναγκαία.

Άρθρο 4.ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την προκήρυξη μπορούν

να απευθύνονται στον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, Πρώην

Δημαρχείο Φιλοθέης, Τ. Κ. 47 042, Άρτα (Τηλ. : 26810 71919, Fax. : 26810

23593), email: [email protected], πληροφορίες κ. Δημήτρης

Μπαρέλος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 8:00 - 16:00). Η παραλαβή της

προκήρυξης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier). Η

καταληκτική προθεσμία για την λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού είναι η

1η Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Για την παραλαβή της

προκήρυξης δεν προβλέπεται κόστος.




Στην περίπτωση παραλαβής της Προκήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής

(courier), η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχει καμία απολύτως

ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

Οι παραλήπτες της Προκήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν και

παραδώσουν στην Αναθέτουσα Αρχή σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των

ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Υπηρεσία διενέργειας του

διαγωνισμού να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την

Προκήρυξη, για την περίπτωση που προκύψει ανάγκη αποστολής τυχόν

συμπληρωματικών εγγράφων ή διευκρινίσεων επ’ αυτής.

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το

παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα

περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από

την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, εντός πέντε (5) ημερών από της

παραλαβής, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του

διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος

αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή

τηλεομοιοτυπία) από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της

παρούσας προκήρυξης μέχρι δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική

ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη Προκήρυξης του

διαγωνισμού γνωστοποιούνται σε όλους όσους έλαβαν την Προκήρυξη, από την

Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από

την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των

προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα κατά τα ανωτέρω.

Κανένας ενδιαφερόμενος ή Προσφέρων δεν μπορεί σε οποιαδήποτε

περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας

Αρχής.




Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των Προσφορών, διευκρινίσεις,

τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Προκήρυξης ή των προσφορών δεν

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Επίσης όλα τα σχετικά έγγραφα μπορούν να ανακτηθούν μέσω

διαδικτύου από τον Διαδικτυακό Τόπο του Φορέα Διαχείρισης στην ηλεκτρονική

διεύθυνση http:// www.amvrakikos.eu από το πρόγραμμα Διαύγεια

http://et.diavgeia.gov.gr/f/foreas_diaxeirisis_ygrotopon_amvrakikou και από

την ιστοσελίδα του ΕΠΠΕΡΑΑ www.epperaa.gr .

Περίληψη της Προκήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση:

Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της

Κυβέρνησης την 28/02/2014.

Στα Επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ κ.α.) την 28/02/2014.

1. Στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα «Ηχώ των Δημοπρασιών» την

27/02/2014.

2. Στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα «Γενική Δημοπρασιών» την

27/02/2014.

3. Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «Ηχώ της Άρτας» την 27/02/2014.

4. Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «Μαχητής» την27/02/2014.

5. Στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα «Ταχυδρόμος της Άρτας» την

26/02/2014.

Το κόστος δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο το οποίο εκτιμάται ότι θα

ανέλθει μέχρι του ποσού των 1.150,00 € περίπου, βαρύνει τον Ανάδοχο

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του Ν.3548/07 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.

3801/2009.

Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης (προκήρυξη) θα αναρτηθεί στον

Πίνακα Ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριμένα στα γραφεία

του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης,

Τ.Κ. 47 042, Άρτα (Τηλ. : 26810 71919, Fax. : 26810 23593).




Άρθρο 5. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν την Προσφορά τους, μη

εξαρτώμενη από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη, στην Αναθέτουσα

Αρχή (Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού) στο Πρώην Δημαρχείο

Φιλοθέης, Τ.Κ.:47 042, Άρτα μέχρι την 1η Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα

13:00. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική

επιστολή ή με courier που απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή. Όσες

προσφορές υποβληθούν κατ' αυτόν τον τρόπο θα ληφθούν υπόψη μόνο

εφόσον φθάσουν στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της

διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 31η Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα

και ώρα 13:00. Η ευθύνη της έγκαιρης άφιξης της Προσφοράς βαρύνει

αποκλειστικά τους Προσφέροντες και δεν αναγνωρίζεται καθυστέρηση ακόμη

και για λόγους ανωτέρας βίας.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα

οι οποίες, αν και ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή

μετά την ως άνω ημέρα και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως

εκπρόθεσμες.

Συνίσταται στους ενδιαφερόμενους που θα αποστείλουν τις προσφορές

τους ταχυδρομικά, να το πράξουν σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.




ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α2 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Άρθρο 6.ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην Προκήρυξη αυτή και τα

δικαιώματα επί αυτής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της

Προκήρυξης από τους Υποψηφίους προσφέροντες επιτρέπεται μόνον για τις

ανάγκες προετοιμασίας των προσφορών τους.

Άρθρο 7.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Προκήρυξη αυτή αποτελείται από:

α. το παρόν Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι) που περιλαμβάνει επτά (7)

Κεφάλαια και τριάντα πέντε (35) Άρθρα.

β. το Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή).

γ. Τα Παραρτήματα που περιέχουν:

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Σχέδιο σύμβασης




ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α3 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρο 8.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

8.1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοιχτή και ελεύθερη, χωρίς

περιορισμό στον αριθμό των υποψηφίων αναδόχων και σε όσους πληρούν τις

νομικές, οικονομικές, τεχνικές, ποιοτικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που

προβλέπονται από τη προκήρυξη και τη σχετική Νομοθεσία και διαθέτουν

αποδεδειγμένα την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία για την ανάπτυξη και

ολοκλήρωση του έργου.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή νομικά

πρόσωπα, ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ,

του Ε.Ο.Χ., όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία

περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και

έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια

εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των

χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), η οποία κυρώθηκε από τη Ελλάδα

με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α/27.06.97) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει

συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., με αντικείμενο την εμπορία οχημάτων όπως

περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας τουλάχιστον κατά τα τρία (3)

τελευταία χρόνια πριν τη διενέργεια του Διαγωνισμού.

Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών δεν απαιτείται να έχουν

λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά,

ούτε απαιτείται να περιβληθούν σε Κοινοπρακτικό σχήμα ή άλλη Νομική Μορφή

σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτές. Σε αυτή την περίπτωση η απαίτηση για

απασχόληση στο αντικείμενο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο

θα πρέπει να καλύπτεται από ένα (1) τουλάχιστον Μέλος της ένωσης ή

κοινοπραξίας.




Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης προμηθευτών ή

Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρων. Σε περίπτωση

κατακύρωσης η ευθύνη αυτή εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι πλήρους

εκτέλεσης της σύμβασης.

Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή

ανωτέρα βία, μέλος μιας ένωσης δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις

της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέρη

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια

τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της

σύμβασης, τα υπόλοιπα έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια

τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέρη της ένωσης και στις δυο

περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα

του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Η

αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του

Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, ύστερα από γνωμοδότηση του

αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου).

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες

αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα

απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση ή

πιστοποιητικό από τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας

εγκατάστασής τους.

Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές

που υποβάλλονται για μέρος του Έργου.

Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στον διαγωνισμό

ενός νομικού προσώπου ή ενός φυσικού προσώπου, σε περισσότερες από μία

συμμετοχές (υποψήφια σχήματα διαγωνιζομένων) και με οποιαδήποτε μορφή

συνεργασίας, της υπεργολαβίας συμπεριλαμβανομένης.

8.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί:-




1. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου (8.1).

2. Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς

με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του

Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις

συμβατικές τους υποχρεώσεις ή/και έχουν κηρυχθεί, με τελεσίδικη

απόφαση, έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου

τομέα.

3. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί

αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.

4. Οι προσφέροντες, εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη

καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή

περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο

2 §1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης

του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 §1 της κοινής

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων,

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται

στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης

Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από

παράνομες δραστηριότητες.

v) υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία

και δόλια χρεοκοπία.

5. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική

διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή τελεί σε

κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας

εγκατάστασής του.




6. Όσοι, εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή

οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις

της χώρας εγκατάστασής του.

7. Όσοι έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου,

σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η

απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική

τους διαγωγή.

8. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που

αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο.

9. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την

καταβολή φόρων καθώς και την καταβολή των εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι

εγκατεστημένοι.

10. Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που

απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη ή όταν δεν έχουν

παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

11. Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς προμηθειών στο Ελληνικό

Δημόσιο σύμφωνα με το ΠΔ 118/2007.

12. Όσοι αποκλείονται για λόγους που προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις

της παρούσας προκήρυξης

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί

οποιαδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισμού να ισχύει για ένα

τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας.

Η αναθέτουσα Αρχή μπορεί, εφόσον αμφιβάλει ως προς την προσωπική

κατάσταση των υποψηφίων, να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να λάβει

τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των

υποψηφίων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο εγκαταστημένο σε

άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των

αρμοδίων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του

κράτους μέλους όπου είναι εγκαταστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα

νομικά ή/ και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των




διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του

προσφέροντα.

Άρθρο 9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν στην Ελληνική γλώσσα,

στο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι 9.1 και 9.2 οριζόμενα

δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα

συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην

Ελληνική γλώσσα. Ως επίσημη μετάφραση θεωρείται η διενεργούμενη από τη

μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, από δικηγόρο ή από

συμβολαιογράφο, που έχουν δικαίωμα επικύρωσης μετάφρασης.

9.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Προσφέροντες οφείλουν υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, μαζί

με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής τους στο διαγωνισμό,

της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής

προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι

ποσού των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (4.625,00

€). Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλλουν κοινή

προσφορά, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι ενιαία στο όνομα όλων των

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) μήνες

μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο

κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της

προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από

την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που

έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από

την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.




Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην

περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο

ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης

από αυτά.

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997

και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα.

Εάν, κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, το πιστωτικό

ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξέδωσε την εγγύηση περιέλθει σε

αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Προσφέρων οφείλει να

παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) ημερών από την

προηγούμενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Προσφέρων δεν

παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αποκλείσει τον

Προσφέροντα από τα επόμενα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Σε

περίπτωση που η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής

διαφέρει από την απόδοσή του στην Ελληνική, η μετάφρασή του στην Ελληνική

υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.

Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων θα

πρέπει να σημειώνεται στην εγγύηση συμμετοχής ότι καλύπτει όλα τα μέλη της

ένωσης αλληλεγγύως.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα 1

του Παραρτήματος της παρούσας προκήρυξης.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο δεν

προσέλθει ή δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή της Σύμβασης ή δεν

καταθέσει πριν την υπογραφή της Σύμβασης την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή

αν δεν εκπληρώσει ή δεν εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη

υποχρέωσή του που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, αυτός




κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, οπότε η εγγύηση

συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.

9.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ή ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την εγγύηση συμμετοχής, να

καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75),

όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

a) Να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού ή της διαδικασίας

ανάθεσης στην οποία θα συμμετάσχουν και στην οποία θα δηλώνεται ότι,

μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες:

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα

από τα αναφερόμενα στην περίπτωση 8.2.3 της παρούσης προκήρυξης

δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις 8.2.4 και

8.2.5 της παρούσης προκήρυξης

δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση 8.2.6 της

παρούσης προκήρυξης

είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις

τους, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

και την πληρωμή των φόρων και των τελών

είναι, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσής της

στο ταχυδρομείο, εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο /

επαγγελματικό μητρώο, αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα

αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα

στα Μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές

ενώσεις της χώρας εγκατάστασής τους και το ειδικό επάγγελμά τους).

δεν τελεί υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και ούτε θα

υποβάλλει στο μέλλον προσφορά σε διαγωνισμό που μπορεί να τον

οδηγήσει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, για παράδειγμα: Ι)

υποβολή προσφοράς σε έργο, που ανήκει σε πρόγραμμα, στο οποίο ο




προσφέρων έχει συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στην διαδικασία εκ των

προτέρων, ενδιάμεσης ή τελικής αξιολόγησης, ΙΙ) υποβολή προσφοράς

σε έργο, στο οποίο έχει συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στη διαδικασία

σύνταξης των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, με βάση το άρθρο 94

του Κανονισμού 1605/02 του Συμβουλίου.

b) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα

προσκόμιση των δικαιολογητικών των πινάκων 1 έως 5 του παρόντος

άρθρου, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους και τις

προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 20 του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου

25 του Ν. 3614/2007.

2. Έγγραφο εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ο Υποψήφιος

Ανάδοχος, ότι η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της

παρούσας Προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται

ανεπιφύλαχτα τους όρους της Προκήρυξης καθώς και ότι παραιτείται από

κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας

Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του Διαγωνισμού ή της

υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής

Διενέργειας Διαγωνισμού όπως και για κάθε λόγο δημοσίου συμφέροντος.

Στην ανωτέρω δήλωση πρέπει να περιλαμβάνεται επίσης ότι τα στοιχεία που

αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

4. Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και

οι τροποποιήσεις τους για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.,

επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του

διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων αυτού (για Ο.Ε. και

Ε.Ε.), πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί

τροποποιήσεων καταστατικού/μη λύσης της εταιρίας, το οποίο πρέπει να

έχει εκδοθεί το μέγιστο (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής

προσφορών.

5. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο

Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε., καθώς και τα υπόλοιπα πρόσωπα που

έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο




και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως

από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε

άλλου νομικού προσώπου.

6. Δήλωση σχετικά με τη χώρα καταγωγής του προσφερόμενου είδους,

σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1, του Π.Δ. 118/2007.

7. Πρόσθετα, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση

του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα μέρη του εξοπλισμού

που προσφέρει είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

8. Λοιπά δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής

Προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να διαπιστώσει τη φερεγγυότητα, την

επαγγελματική αξιοπιστία, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση

καθώς και τις τεχνικές δυνατότητες των Υποψήφιων Αναδόχων, οι Υποψήφιοι

Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού, με την αίτηση

συμμετοχής τους στον διαγωνισμό με τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου

και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

a. Αντίγραφο ή απόσπασμα ισολογισμών της επιχείρησης ή υπεύθυνη

δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της

επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της, που αφορά ειδικότερα

τις υπό ανάθεση προμήθειες, κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους

Διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Επισημαίνεται ότι, εάν η επιχείρηση

λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τις υπό

ανάθεση υπηρεσίες κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση

κατά νόμο τριών ισολογισμών, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να

υποβάλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα

στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.

b. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων έργων παρόμοιων

και συναφούς αντικειμένου με το προκηρυσσόμενο, τα οποία

ολοκλήρωσαν κατά την προηγούμενη τριετία, με ένδειξη της οικονομικής

τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και της Αναθέτουσας Αρχής και του

ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζόμενου σε αυτό. Η ολοκλήρωση των

ανωτέρω έργων θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο

παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση Αναθέτουσα Αρχή.




Σε περίπτωση υπεργολαβίας απαιτείται αντίγραφο της σχετικής σύμβασης

υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί του εκτελεστέου

αντικειμένου της υπεργολαβίας.

c. Υπεύθυνη δήλωση περί του κύκλου εργασιών ως προς την προμήθεια του

αντικειμένου της παρούσης κατά τη διάρκεια των τριών (3)

προηγούμενων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων.

d. Κατάλογο των μελών της ομάδας έργου, που θα ασχοληθεί κατά την

παροχή των Υπηρεσιών συντήρησης κατά την Περίοδο Εγγύησης και θα

πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία. Όταν δηλώνεται ότι θα

χρησιμοποιηθούν εξωτερικοί συνεργάτες (μη μόνιμο προσωπικό του

Υποψηφίου), αυτοί θα δηλώνουν ρητά ότι «το αντικείμενο της παρούσας

προκήρυξης, καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό τελεί εν

γνώσει τους».

e. Οι ενώσεις / κοινοπραξίες Φυσικών ή Νομικών Προσώπων που

υποβάλλουν κοινή προσφορά, αυτή, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από

όλους, που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους

εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

Επίσης οι ενώσεις / κοινοπραξίες θα πρέπει να καταθέσουν:

1. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου:

i. Να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό

συμμετοχής κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας στην Ένωση /

Κοινοπραξία και το ειδικό μέρος του Έργου, το οποίο αυτό θα αναλάβει

στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο σύνολο της Προσφοράς

ii. Να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συμβατικού Τιμήματος που θα

αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας

iii. Να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη

διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας.

iv. Να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των

μελών της για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό και την εκπροσώπηση

της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας

Αρχής.




v. Να δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της

κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρων υπεύθυνα έναντι

της αναθέτουσας αρχής για την εκτέλεση του αντικειμένου της

σύμβασης

2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας

από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους:

i. στην Ένωση / Κοινοπραξία

ii. στο Διαγωνισμό

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά του άρθρου 9.2 είναι υποχρεωτικά

επί ποινή αποκλεισμού.

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις,

πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με Ένορκη Δήλωση του

Υποψηφίου Αναδόχου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα

βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη

κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την

προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου.

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή

έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Προσφέροντα, ενώ σε περιπτώσεις

χωρών όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου

επαγγελματικού οργανισμού. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός

Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική

γλώσσα.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη

συμπλήρωση τυπικών ελλείψεων εκάστου των προσκομισθέντων

δικαιολογητικών, εκτός από την ανωτέρω εγγύηση συμμετοχής, και οι

υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες

ημέρες από την ημερομηνία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας

του Διαγωνισμού τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, διαφορετικά

αποκλείονται από την συνέχεια του διαγωνισμού.




Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων

δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές

ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού είτε κατά την

ενώπιον της διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Από τις

διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται

υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε

σχετικό αίτημα από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.

9.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 25 του Ν.

3614/2007 και του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει

η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα

με το Ν. 2672/1998 (Α' 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο

είτε αυτοπροσώπως ή σε περίπτωση νομικού προσώπου δια του νομίμου

εκπροσώπου του ή με εξουσιοδοτημένο προς τούτο αντιπρόσωπό του ή με

courier ή με συστημένη επιστολή και με βεβαίωση παραλαβής, τα παρακάτω

έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση, τα οποία αποσφραγίζονται και

ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ.

118/2007.

Πίνακες δικαιολογητικών συμμετοχής κατά την κατακύρωση ανά

κατηγορία

Πίνακας 1 – Δικαιολογητικά συμμετοχής – Έλληνες πολίτες

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός ηεγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ήβεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται αφενός η άσκηση τουεπαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότιεξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικήςέγγραφης ειδοποίησης.




2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι:

i. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση

α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007

β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, τηςπλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας

ii. δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωναμε τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό μετην επαγγελματική του διαγωγή.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίουεξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίονα προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση,παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχεικινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικήςδιαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στηναλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσίατης χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικόπιστοποιητικό.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θαδηλώνει όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόνπροσωπικό.

5. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία ναπροκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, οΥποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούντις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τιςφορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή,τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώραςπου είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις,

πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του


δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο Ανάδοχο οι ανωτέρω νομικές

καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν




την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί

υποχρεωτικά μαζί με τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα μετά την σχετική

έγγραφη εντολή.

Πίνακας 2 - Δικαιολογητικά συμμετοχής - Αλλοδαποί πολίτες

Τα πιστοποιητικά του παραπάνω πίνακα 1 ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα ή αποδεικτικάμέσα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές Αρχές τηςχώρας εγκατάστασής τους.

Πίνακας 3 - Δικαιολογητικά συμμετοχής – Ημεδαπά νομικά πρόσωπα

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός ηεγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ήβεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση τουεπαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότιεξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικήςέγγραφης ειδοποίησης.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από τηνκοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι(α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., (β) διαχειριστές Ε.Π.Ε., (γ)Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. και (δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθεάλλου νομικού προσώπου:

i. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση

α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007

β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, τηςπλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας

ii. δεν έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωναμε τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημασχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίουεξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίονα προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση,παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχεικινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικήςδιαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στηναλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσίατης χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικόπιστοποιητικό.




4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου

εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίονα προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α'101), όπως ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό διαδικασίαέκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ' παρ.(4) του Π.Δ. 118/2007.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος τουΥποψηφίου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης(κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει νακαταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

6. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία ναπροκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, οΥποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούντις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τιςφορολογικές υποχρεώσεις του.

7. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση τουΥποψηφίου Αναδόχου και η τήρηση των προβλεπόμενων στο νόμο διατυπώσεωνδημοσιότητας για τη σύσταση του Υποψηφίου Αναδόχου, την τροποποίηση τουκαταστατικού του και το διορισμό των εκπροσώπων του.

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις

πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του


δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο Ανάδοχο οι ανωτέρω νομικές

καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν

την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί

υποχρεωτικά μαζί με τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα, μετά τη σχετική

έγγραφη εντολή.

Πίνακας 4 - Δικαιολογητικά συμμετοχής - Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα

Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ισχύουν τα όσα αναφέρονται σε σχέση με ταδικαιολογητικά συμμετοχής για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα.




Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δενκαλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν απόένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ήδιοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής τηςχώρας εγκατάστασης.

Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, δύναται να αντικατασταθεί αυτήαπό υπεύθυνη δήλωση.

Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς ΥπεύθυνηΔήλωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικούπροσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου και για τους δε αλλοδαπούς,κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημημετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ καιτου Κώδικα περί Δικηγόρων.

Πίνακας 5 - Δικαιολογητικά συμμετοχής - Ενώσεις / Κοινοπραξίες

Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα ταΔικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο,ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο).

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος με την πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά δεν προσκομίσει, ένα ή περισσότερα από

ανωτέρω δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον ενδιαφερόμενο που

προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους ενδιαφερόμενους δεν

προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω

διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία

απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.




ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α4 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Άρθρο 10.ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10.1 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Η προσφορά αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Προσφέροντα και

υποβάλλεται για τους σκοπούς του διαγωνισμού.

10.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί, με fax, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-

mail) ή συστημένη επιστολή, σε κάθε Προσφέροντα που τυχόν θα αποκλεισθεί

ή του οποίου η προσφορά θα απορριφθεί κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού,

τους λόγους αποκλεισμού ή απόρριψης αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κείμενες

διατάξεις

Οι Προσφέροντες των οποίων η συμμετοχή θα αποκλεισθεί από το

διαγωνισμό κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής ή

των οποίων οι προσφορές θα απορριφθούν κατά τη διαδικασία της τεχνικής

αξιολόγησης, δικαιούνται να εξετάσουν τις προσφορές των υπολοίπων

Προσφερόντων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

Οι Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές δεν θα απορριφθούν, για

οποιοδήποτε λόγο σε στάδιο προηγούμενο της βαθμολόγησης και στους

οποίους δεν θα κατακυρωθεί το Έργο, δικαιούνται να εξετάσουν την προσφορά

του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 11.ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές

ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του

διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του αναφερόμενου

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.




Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί

από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό

διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο.

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Επιτροπή

Διενέργειας του Διαγωνισμού θα απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους

Προσφέροντες, πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι

Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε

περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις

εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις.

Όσοι από τους Υποψηφίους Αναδόχους δεν απαντήσουν εντός της

παραπάνω προθεσμίας ή απαντήσουν αρνητικά, αυτομάτως αποκλείονται από

τα επόμενα στάδια του Διαγωνισμού.

Σε περίπτωση κατάργησης του εξοπλισμού, ο οποίος περιλαμβάνεται στην

προσφορά και αντικατάστασης αυτού με άλλον τεχνολογικά ανώτερο, ο

Ανάδοχος δεσμεύεται, ότι για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης θα προμηθεύει

εξοπλισμό του ιδίου κατασκευαστή, αντίστοιχων ή ανώτερων προδιαγραφών με

ανώτατη τιμή αυτή της προσφοράς.

Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της,

η Κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνον εφ’ όσον αυτός την

αποδεχτεί.

Άρθρο 12.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στον διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές

προσφορές για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα

Έργου.

Άρθρο 13.ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου

έργου.




Άρθρο 14.ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά υποβάλλεται μονογραμμένη σε σφραγισμένο φάκελο

προσφοράς που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα

προκήρυξη. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην

ίδια διεύθυνση (της Αναθέτουσας Αρχής). Όσες προσφορές υποβληθούν

ταχυδρομικώς θα παραληφθούν μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι την

προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού. Απόδειξη γι' αυτό

αποτελεί η εγγραφή στο πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και

τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις:

«ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο: 2/2014

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 1/4/2014

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη Γραμματεία»

Όλοι οι φάκελοι θα πρέπει να φέρουν την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό

τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση του

προσφέροντος. Σε περιπτώσεις κοινοπραξιών ή ενώσεων, θα αναγράφονται οι

επωνυμίες των μελών τους και τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό

τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση) του

εκπροσώπου τους.




Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι

δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν

ίχνη.

Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία θα

πρέπει να αναφέρεται το φυσικό πρόσωπο ή η εταιρεία ή ένωση ή Κοινοπραξία

φυσικών προσώπων ή/και Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά.

Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3)

σφραγισμένους επιμέρους φακέλους:

Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, σε

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ (σε κάθε σελίδα θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και

θα τίθεται η υπογραφή του Προσφέροντος ή του Εκπροσώπου του) και ένα

αντίγραφο, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9.1 και 9.2 της

παρούσας προκήρυξης.

Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ (σε κάθε

σελίδα θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα τίθεται η υπογραφή

του Προσφέροντος ή του Εκπροσώπου του) και ένα αντίγραφο, τα

περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 15.1

κατωτέρω της παρούσας προκήρυξης.

Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει μόνο ένα (1)

πρωτότυπο της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων. Τα

περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται στο άρθρο 15.2

κατωτέρω της παρούσας προκήρυξης.

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως

φακέλου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες,

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση,

αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον

προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των

προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή




προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ` αυτή διορθώσεις που

την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των

προσφορών.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και

ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας Προκήρυξης.

Άρθρο 15.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

15.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"

Ο φάκελος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" που θα υποβάλει ο υποψήφιος

ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

Α. Περιγραφή προτεινόμενου εξοπλισμούΒ. Ποιότητα και όροι παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και

συντήρησηςΓ. Συμπληρωμένο Πίνακα επακριβών προδιαγραφών

Προσφορά στην οποία δεν θα περιλαμβάνεται κάποιο από τα

παραπάνω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Υπενθυμίζεται ότι η αναφορά τιμών στην Τεχνική Προσφορά

οδηγεί σε αποκλεισμό του Υποψηφίου

α. Περιγραφή προτεινόμενου εξοπλισμού

Θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά και με σαφήνεια ο προτεινόμενος

εξοπλισμός. Η περιγραφή θα πρέπει να αναφέρεται τόσο στα τεχνικά

χαρακτηριστικά των οχημάτων, τεκμηριωμένα μέσα από εγχειρίδια και τεχνικά

φυλλάδια του κατασκευαστή, όσο και στον τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας

των επιμέρους συστημάτων που απαρτίζουν τον πρόσθετο εξοπλισμό. Για τον

προτεινόμενο εξοπλισμό θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση –εφόσον

συμπεριληφθούν στην τεχνική προσφορά- πιστοποιητικά εκδιδόμενα από

επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου, με τα οποία

βεβαιώνεται η καταλληλότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού και η




συμμόρφωση με τα τεχνικά και ποιοτικά standards τα οποία ισχυρίζεται ότι

πληροί.

Τέλος δύναται να συμπεριλαμβάνεται στο Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς

οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του

Υποψηφίου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα

Προκήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.

β. Ποιότητα και όροι παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης

και συντήρησης

Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει αναλυτικά και με σαφήνεια τις

προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης περιγράφοντας

τα ακόλουθα: Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα συντήρησης, δυνατότητες και

παροχή ανταλλακτικών και οργανωμένου service, περίοδος εγγύησης, χρόνος

απόκρισης για την επίλυση βλαβών ή προβλημάτων λειτουργίας και

συντήρησης, δίκτυο αντιπροσώπων κ.α.

Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρει την εξυπηρέτηση μετά την πώληση

και την τεχνική υποστήριξη που προσφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος. Πρέπει να

τεκμηριώνει τη δυνατότητα που έχει αυτός να παράσχει τη συγκεκριμένη

υπηρεσία σήμερα και για όλη τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης από την

προμήθεια των ειδών (ημερομηνία οριστικής παραλαβής).

Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά

σε τρίτους την υλοποίηση μέρους της Προμήθειας που θα αναλάβει, τότε θα

πρέπει να τεκμηριώνει τα παραπάνω και για τους υπεργολάβους που θα

χρησιμοποιήσει και να προσκομίσει τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.

γ. Συμπληρωμένο Πίνακα επακριβών προδιαγραφών

Για τη συμπλήρωση του πίνακα επακριβών προδιαγραφών, ο Υποψήφιος

θα πρέπει να έχει υπ’ όψη του τα παρακάτω:

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί

όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν

αντίστοιχες απαντήσεις.




Αν στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη

«ΝΑΙ», σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον

Υποψήφιο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος

της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, η προδιαγραφή ή το

αριθμητικό μέγεθος αυτής, ανάλογα με την περίπτωση, θεωρούνται ως

απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη. Προσφορές που

δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως

απαράδεκτες. Αν η στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει

συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή

δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη

απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται, αλλά

αξιολογούνται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Υποψήφιου που έχει

τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από

την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του

αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή

επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η

Επιτροπή Αξιολόγησης έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της

πλήρωσης της απαίτησης.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε

Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει τεχνικά

φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των

υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή

αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά

την κρίση του Υποψηφίου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα

Επακριβών Προδιαγραφών.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση όλων των σημείων του

Πίνακα Επακριβών Προδιαγραφών και η παροχή όλων των πληροφοριών που

ζητούνται. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος του

Πίνακα Επακριβών Προδιαγραφών, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική, ακόμα

και αν η θετική της απάντηση θεωρείται φυσικό επακόλουθο των απαντήσεων

που έχουν δοθεί σε άλλους όρους.




15.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"

Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς που θα υποβάλει ο υποψήφιος

ανάδοχος πρέπει να περιέχει:

Την Οικονομική Προσφορά για το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού

και των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπληρωμένο σύμφωνα με το Υπόδειγμα -4

του Παραρτήματος, της παρούσας προκήρυξης.

Το συνολικό ποσό της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται ολογράφως

και αριθμητικώς σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Σε περίπτωση διαφωνίας

μεταξύ του ποσού ολογράφως και του αυτού αριθμητικώς, θεωρείται ότι

προσφέρεται το αναφερθέν ολογράφως ποσό. Σε περίπτωση υποβολής της

Οικονομικής Προσφοράς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται την

απόρριψή της.

Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν θα αναγράφονται στον

Πίνακα Ανάλυσης Κόστους με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» στη στήλη τιμών.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής ενώ

αναφέρονται τα προϊόντα / υπηρεσίες, ακόμα και αν δεν υπάρχει η ένδειξη

«ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ», θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί

δωρεάν.

Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του

προσφέροντα ή των νομίμων εκπροσώπων των προσφερόντων.

Εφόσον από την Οικονομική Προσφορά δεν προκύπτει με

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η Προσφορά απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.




ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α5 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 16.ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για τη Σύναψη της Σύμβασης

περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Α’ Στάδιο

Έλεγχος Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής, που βασίζεται στο

περιεχόμενο του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο

περιεχόμενο του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Β’ Στάδιο

Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο

του υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Τελική Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση επιμέρους

Ομάδων Κριτηρίων. Η διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών

θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4111/13, όπως περιγράφεται

στη συνέχεια.

Άρθρο 17.ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή

αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται δημόσια, στην έδρα της Αναθέτουσας

Αρχής, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού την ημέρα λήξης

προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών, ήτοι την 1/4/2014 και ώρα 13:00 και

παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων

τους.

Η αποσφράγιση των προσφορών ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν

δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής του

Διαγωνισμού, με την εξής διαδικασία:




Αποσφραγίζεται ο Κυρίως Φάκελος, η επιτροπή μονογράφει και σφραγίζει

τους τρεις φακέλους, (Δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνικής προσφοράς και

Οικονομικής προσφοράς). Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις υποφάκελοι, ο

προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι

υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην υπηρεσία.

Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους Δικαιολογητικών

συμμετοχής, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό

της τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτούς.

Μετά τον έλεγχο των Δικαιολογητικών συμμετοχής και εφόσον αυτά

πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης η Επιτροπή αποσφραγίζει τους

φακέλους τους φακέλους Τεχνικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει την

τεχνική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που

περιέχονται σ’ αυτούς.

Οι φάκελοι των Οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά

μονογράφονται από την Επιτροπή, προκειμένου να αποσφραγισθούν κατά την

ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί μετά από πρόσκληση.

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας δεν

αποσφραγίζονται αλλά παραδίνονται στην Υπηρεσία ως εκπρόθεσμες.

Άρθρο 18.ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

18.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μετά την αποσφράγιση του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» η Επιτροπή

Διενέργειας Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των

δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί καθώς και των εγγυήσεων συμμετοχής

των άρθρων 9.1, 9.2 (1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7).

Επιπλέον ελέγχεται η εκπλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,

σύμφωνα με το άρθρο 9.2.8 της παρούσης. Αναλυτικότερα ελέγχονται:




Α. Κριτήριο Χρηματοοικονομικής επάρκειας του υποψηφίου

αναδόχου:

το κριτήριο αυτό πληρείται εφόσον υποβληθεί η εγγυητική επιστολή

συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της παρούσας

προκήρυξης και εφόσον ο κύκλος εργασιών του Υποψηφίου Αναδόχου για το

σύνολο των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων υπερβαίνει το 150%

του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου. Επισημαίνεται ότι, εάν η

επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τις υπό

ανάθεση υπηρεσίες κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά

νόμο τριών ισολογισμών, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει τους

ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν

κατά το διάστημα αυτό.

Β. Κριτήριο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του

υποψηφίου αναδόχου:

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες επιστημονικές,

τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες.

Εφόσον παραστεί ανάγκη, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μπορεί

να καλέσει τους Προσφέροντες να παράσχουν διευκρινίσεις σχετικές με τα

δικαιολογητικά του άρθρου 9.2 της παρούσας, και οι Προσφέροντες

υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να παράσχουν τις σχετικές διευκρινίσεις

μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους

ζητηθούν. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για

τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την Επιτροπή Διενέργειας

Διαγωνισμού.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των

εγγυήσεων συμμετοχής, η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει σχετικό πρακτικό

I.

Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς γίνεται μόνο για τους

διαγωνιζόμενους των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν πλήρη και οι οποίοι

πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής. Σε αντίθετη περίπτωση η




προσφορά τους απορρίπτεται, αιτιολογημένα, ως μη έχουσα εκπληρώσει τις

ελάχιστες τιθέμενες προϋποθέσεις και επιστρέφονται οι υποφάκελοι Τεχνικής

και Οικονομικής προσφοράς στους αποκλεισθέντες με ευθύνη και δαπάνες τους

μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την ανάδειξη του

Αναδόχου.

18.2α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»,

την ίδια ημέρα, ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, σε μία από τις αμέσως επόμενες

εργάσιμες, η οποία γνωστοποιείται σε όλους τους διαγωνιζόμενους (και αυτούς

που αποκλείσθηκαν), η Επιτροπή ανοίγει σε δημόσια συνεδρίαση τους

φακέλους «Τεχνικής Προσφοράς» των διαγωνιζομένων που δεν αποκλείστηκαν

κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφει τα

περιεχόμενα κάθε φακέλου.

Εν συνεχεία η Επιτροπή ελέγχει, κρίνει και αξιολογεί τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ» και τις βαθμολογεί σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια

αξιολόγησης.

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαμβάνουν

τις ακόλουθες δύο Ομάδες, με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των

Ομάδων:

Ομάδα Α: Τεχνικές Προδιαγραφές Οχημάτων – Ποιότητα Λύσης

του Έργου. Συντελεστής βαρύτητας της Ομάδας Α: 70% του συνολικού

βαθμού του παρόντος κριτηρίου.

Αναφορικά με το θέμα θα εξετασθούν, η συμφωνία του προσφερόμενου

εξοπλισμού με τις τεχνικές προδιαγραφές, η καταλληλότητα, η λειτουργικότητα

και η αποδοτικότητα του εξοπλισμού.

Ομάδα Β: Τεχνική Υποστήριξη – Κάλυψη του Έργου (Συντελεστής

βαρύτητας της Ομάδας Β: 30%) του συνολικού βαθμού του παρόντος

κριτηρίου.




Αναφορικά με το θέμα θα εξετασθεί η παρεχόμενη εγγύηση καλής

λειτουργίας ή διατήρησης, η ποιότητα και οι όροι παροχής υπηρεσιών τεχνικής

υποστήριξης και συντήρησης.

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των τεχνικών προσφορών

είναι:

100 βαθμοί, για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι

απαράβατοι όροι και

Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν

υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί

μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο

στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία

Η συνολική βαθμολογία της κάθε Τεχνικής Προσφοράς, είναι το

άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100

έως 110 βαθμούς

Οι υποψήφιοι δύνανται να κληθούν να αναλύσουν προφορικά την

προσφορά τους στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και να

απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της. Επίσης ενδέχεται να ζητηθεί

από όλους τους Υποψήφιους προμηθευτές να κάνουν επίδειξη των

δυνατοτήτων και των χαρακτηριστικών του προσφερόμενου εξοπλισμού. Στην

περίπτωση αυτή, τα αποτελέσματα της επίδειξης θα ληφθούν υπόψη στην

αξιολόγηση. Οι προμηθευτές θα πρέπει να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για

την επίδειξη, η οποία θα πρέπει να γίνει το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες

ημέρες από την έγγραφη αίτηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η μη

συμμόρφωση του Υποψήφιου προμηθευτή με τα παραπάνω αποτελεί λόγο

απόρριψης της Προσφοράς του.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Aj ΟΜΑΔΑ Α/ Τεχνικές Προδιαγραφές – Ποιότητα Λύσης σ1 (70% )




Αj1 Συμφωνία του προσφερόμενου εξοπλισμού με τις τεχνικές

προδιαγραφές80%

Aj2 Καταλληλότητα, Λειτουργικότητα και Αποδοτικότητα του εξοπλισμού

20%

Bj ΟΜΑΔΑ Β/Τεχνική Υποστήριξη – Κάλυψη σ2 (30% )

Bj1 Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης 50%

Bj2 Ποιότητα και όροι παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης

30%

Bj3 Χρόνος παράδοσης των υλικών 20%

18.2β ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, υπολογίζεται

η συνολική βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους

κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον παρακάτω τύπο:

Tj = [σ1 x Αj + σ2 x Bj]

όπου:

Tj: η βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j

Aj, Bj: η βαθμολογία των επιμέρους Ομάδων Κριτηρίων Α και Β για την πρόταση j

σ1, σ2 : οι συντελεστές βαρύτητας των Ομάδων Κριτηρίων Α και Β, αντίστοιχα

Aj1, 2:

Bj1,2,3:

η βαθμολογία των επιμέρους Υποκριτηρίων Α και Β για την πρόταση j

Aj = [(Aj1X0,8) + (Aj2X0,2)]

Bj = [(Bj1x0,5) + (Bj2x0,3) + (Bj3x0,2)]




Κατόπιν η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει σχετικό

πρακτικό II, με τη βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, όπου αναφέρονται

και οι Τεχνικές Προσφορές που κρίθηκαν απαράδεκτες και απορρίπτονται.

Στη συνέχεια γίνεται εισήγηση στην Αναθέτουσα Αρχή για την έγκριση

των πρακτικών I και II.

Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση κατά της οποίας μπορεί να

προσφύγει ο διαγωνιζόμενος σύμφωνα με το Ν. 3886/2010, όπως ισχύει.

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται σε όλους τους

διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς και ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία.

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την

εξέταση τυχόν υποβληθεισών κατά το πρώτο στάδιο προσφυγών, η Επιτροπή

Διενέργειας Διαγωνισμού ορίζει την ημερομηνία ανοίγματος των υποφακέλων

των Οικονομικών προσφορών και ενημερώνει ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία

τους διαγωνιζόμενους που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό.

Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς δεν γίνεται για τους

διαγωνιζόμενους των οποίων οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν απαράδεκτες και

απορρίφθηκαν. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται οι υποφάκελοι

Οικονομικής προσφοράς στους αποκλεισθέντες με ευθύνη και δαπάνες τους

μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την ανάδειξη του

Αναδόχου.

Άρθρο 19.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

19.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε

προσφοράς.

Το κόστος Οj κάθε προσφοράς, περιλαμβάνει κάθε κόστος, το οποίο

ορίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην Οικονομική του Προσφορά.

Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού

θα ελέγξει το περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών προκειµένου να

διαπιστώσει τον βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της

Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές




που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε µία από αυτές, τους

ακριβείς λόγους απόρριψης.

19.2 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή

∆ιαγωνισµού, θα κατατάξει τις προσφορές, σε Συγκριτικό Πίνακα.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη

που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο Οj/ Tj, όπου:

(a) Οj = Το κόστος της προσφοράς j (το οποίο ορίζει ο υποψήφιος

Ανάδοχος στην Οικονομική του Προσφορά).

(b) Tj = Η βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j

Με βάση την Τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από

την παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται ως υποψήφιος Ανάδοχος ο πρώτος στην

κατάταξη.

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι µε ισότιµες ή

ισοδύναµες προσφορές, τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που

προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που

είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.

Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού μόνον οι

παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό και

των προσφορών τους. Όσοι από τους μη παρευρισκόμενους υποψήφιους

Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων

προσφορών των λοιπών συμμετασχόντων (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας

αξιολόγησης) ύστερα από σχετική αίτησή τους στην αρμόδια Επιτροπή. Η

εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της

Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.

Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και

πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους

συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος

Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει εμφανώς επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες

εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την

ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού




χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της

Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών

των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας

εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που

καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Η

αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω

κριτήρια.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της

αξιολόγησης των προσφορών συντάσσει πρακτικό III με την τελική κατάταξη

των προσφορών που υποβλήθηκαν στον Διαγωνισμό και καλεί τον

Προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση να προσκομίσει τα

δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 9.3 της παρούσας Προκήρυξης

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής

έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν με βεβαίωση παραλαβής.

Ο φάκελος θα φέρει τον τίτλο «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» και θα

αναγράφει τα στοιχεία που απαιτούνται και για τον φάκελο προσφοράς,

σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας. Ο φάκελος συνοδεύεται από επιστολή,

η οποία κατατίθεται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.

Η Επιτροπή μόλις παραλάβει τον σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών

κατακύρωσης ορίζει την ημερομηνία της δημόσιας συνεδρίασης αποσφράγισης

αυτού, η οποία γνωστοποιείται σε όλους τους διαγωνιζόμενους που

συμμετείχαν στο στάδιο αυτό. Στη δημόσια αυτή συνεδρίαση η Επιτροπή

αποσφραγίζει τον φάκελο, μονογράφει και ελέγχει τα υποβληθέντα

δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παρ. 9.4 της παρούσας.

Εν συνεχεία, συντάσσει Πρακτικό ΙV με σχετική μνεία της διαδικασίας και

του αποτελέσματος του ελέγχου και την εισήγησή της για την κατακύρωση του

διαγωνισμού, και υποβάλει τα πρακτικά ΙΙΙ και IV προς έγκριση στην

Αναθέτουσα Αρχή.




Άρθρο 20.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κάθε Υποψήφιος, που θα θεωρήσει ότι θίγεται από παράνομη, κατά την

κρίση του, πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, θα δικαιούται

προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3886/10

(ΦΕΚ 173/Α/10) περί δικαστικής προστασίας κατά την σύναψη δημοσίων

συμβάσεων με σκοπό την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τη νέα

Οδηγία 2007/66 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου, όπως

τροποποιήθηκε με τον Ν4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής.»

και συγκεκριμένα το άρθρο 63.

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου,

θα ασκηθεί υποχρεωτικά, εντός δέκα (10) ημερών, αφότου ο Ενδιαφερόμενος

έλαβε γνώση της αντίστοιχης πράξης ή παράλειψης και ενώπιον της

Αναθέτουσας Αρχής, προσφυγή, η οποία θα κοινοποιηθεί υποχρεωτικά στον

θιγόμενο από τυχόν μερική ή ολική παραδοχή της. Η σχετική απόφαση της

Αναθέτουσας Αρχής θα εκδοθεί εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την άσκηση

της προσφυγής, άλλως θα τεκμαίρεται σιωπηρή απόρριψή της.

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα

σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της

προδικαστικής προσφυγής και δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις

διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής. Εφόσον ασκηθεί

αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Αναθέτουσα Αρχή

με κάθε πρόσφορο μέσο, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της

αιτήσεως.

Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και αίτησης ασφαλιστικών

μέτρων, καθώς και η άσκηση αυτών, θα κωλύουν τη σύναψη της Σύμβασης,

εκτός εάν με την προσωρινή διάταξη ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί

διαφορετικά.

Η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 2

του αρ. 35 του Π.Δ. 60/2007 και αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης




της σύμβασης, όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του αρ. 5 του Ν. 3886/2010,

όπως ισχύει.




ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α6 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 21.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή

Διενέργειας Διαγωνισμού θα υποβάλει τα πρακτικά ΙΙΙ και IV στην Αναθέτουσα

Αρχή για την έκδοση της εγκριτικής απόφασης κατακύρωσης του Διαγωνισμού

από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων

Αμβρακικού .

Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική

ανακοίνωση, εφόσον προηγουμένως έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους

διαγωνιζόμενους η απόφαση κατακύρωσης και έχουν παρέλθει οι προθεσμίες

για την άσκηση του δικαιώματος προσωρινής προστασίας των διαγωνιζόμενων

που ορίζονται στο Ν.3886/2010, όπως ισχύει.

H ανακοίνωση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α. Το προς προμήθεια είδος.

β. Την ποσότητα.

γ. Την τιμή.

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.

ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της

πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη

διακήρυξη.

στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο

της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

Άρθρο 22.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:

α) να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε

κάθε στάδιο της διαδικασίας του (πριν την Απόφαση Κατακύρωσης του

έργου),




β) να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την

επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών

της Προκήρυξης,

γ) να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη

διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που

δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.

δ) να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού αν κανένας από τους

προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις

προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης, ένα ή περισσότερα από τα

έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται

ε) να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη

διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ' όσον ισχύουν οι σχετικές

προϋποθέσεις

ιδίως (αλλά όχι μόνο) εάν:

i. παρατηρηθεί παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία

επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

ii. το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται επαρκώς αιτιολογημένα μη

ικανοποιητικό,

iii. ο ανταγωνισμός κριθεί ανεπαρκής,

iv. υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις συνεννόησης των Προσφερόντων προς

αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού

ζ) να αποφασίσει την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του

διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:

i. Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών

στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της

δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το

υλικό.

ii. Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που

επιβάλλουν την ματαίωση.

iii. Όταν δεν επαρκεί ο χρόνος υλοποιήσεως του Έργου, ούτως ώστε

αυτό να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα απώτατα όρια που εκάστοτε




ορίζονται για την υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από

το ΕΣΠΑ.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει σε ματαίωση του

διαγωνισμού μόνον στην εξαιρετική περίπτωση που αυτό δεν είναι

δυνατόν να αποφευχθεί για λόγους που ανάγονται είτε στο συμφέρον της

Αναθέτουσας Αρχής και του Έργου είτε στην επίτευξη υγιούς ανταγωνισμού. Οι

Προσφέροντες δεν διατηρούν και παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση έναντι

της Αναθέτουσας Αρχής από το λόγο της ματαίωσης. Στην περίπτωση αυτή η

Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού θα γνωστοποιήσει στους Προσφέροντες που

τυχόν θα υποβάλουν σχετική αίτηση, τους λόγους της ματαίωσης.

Άρθρο 23.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την Ανακοίνωση της κατακύρωσης και την πρόσκληση για

υπογραφή της σύμβασης, υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα

μέρη η σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη

και η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της

Κατακύρωσης.

Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της

προσφοράς του προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό

και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε

αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που

επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ` οιονδήποτε τρόπο

τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.

Η Σύμβαση περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις

προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις

υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο

στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης,

εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Για τις ανάγκες κατάρτισης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με

την Αναθέτουσα Αρχή.




Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα

κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της

προσφοράς, ο Ανάδοχος υ π ο χ ρ ε ο ύ τ α ι σ τ η ν έ γ κ α ι ρ η π α ρά τ α σ η τ η ς

ι σ χ ύ ο ς τ η ς π ρ ο σ φ ορ ά ς τ ο υ κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση

του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση για τον ίδιο

χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής ή την αντικατάστασή της με την

εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο, υποχρεούται να

προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της

ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας:

(α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή ένωση προσώπων ή

κοινοπραξία, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα

υπογράψει τη Σύμβαση καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα

σύστασης αυτών.

Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπο και τον εξουσιοδοτεί με

ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι

της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ' εντολή και για λογαριασμό

του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση.

Επιπλέον πρέπει να οριστεί και αναπληρωτής του Εκπροσώπου με τις

ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή του

γνωστοποιείται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μόνο μετά

από την έγγραφη αποδοχή της.

Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι,

μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένοι να τον εκπροσωπούν σε όλα τα θέματα

που αφορούν τη σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του

οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση,

συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε συναντήσεις με τα αρμόδια

για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.

(β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται

στο 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το

άρθρο 25 της παρούσας.




Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που

αναφέρονται στην Προκήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα

νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού

Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία

κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία

των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα.

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη

Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες

στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.




ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α7 - ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 24.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την

ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η

Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική

επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών

συναλλακτικών ηθών.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα

παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Άρτα.

Άρθρο 25.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1.ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης πρέπει να ισχύει

για τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά την οριστική παραλαβή της

προμήθειας.

Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου υποχρεούται να

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος

της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής

αξίας του έργου χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται

κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της Προμήθειας και ύστερα από

εκκαθάριση των τυχόν αμοιβαίων απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους και

την κατάθεση της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το

υπόδειγμα 2 (Παράρτημα) της παρούσας προκήρυξης.

2.ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ




Κατά την περίοδο της Περιόδου Εγγύησης του προσφερόμενου

εξοπλισμού, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του. Κατά την ίδια

περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο

που περιγράφεται στη Σύμβαση και την παρούσα Προκήρυξη.

Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να

καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, η οποία συντάσσεται

σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Η Εγγυητική

Επιστολή αυτή κατατίθεται πριν από την έναρξη της Περιόδου Εγγύησης με την

οριστική παραλαβή της Προμήθειας και πριν από την αποδέσμευση της

Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Η αξία της Εγγυητικής Επιστολής

Καλής Λειτουργίας θα ανέρχεται στο 2,5 % της συμβατικής αξίας της

Προμήθειας, χωρίς Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο (2)

μήνες μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης όπως αναφέρεται στην προσφορά

του Αναδόχου και τη συναφθείσα σύμβαση προμήθειας.

Άρθρο 26.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου είναι τριάντα (30) ημέρες από την

υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος αυτός αποτελεί τον «Καθαρό χρόνο» χωρίς

να περιλαμβάνονται οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, χωρίς υπαιτιότητα του

Αναδόχου.

Για την παραλαβή των παραδοτέων του Έργου, έχει συγκροτηθεί

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου με την Απόφαση 4Β/ της

6ης Συνεδρίασης /06-09-2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας

Αρχής.

2. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του

χρονοδιαγράμματος του Έργου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26,

του Π.Δ. 118/2007.




Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση της Προμήθειας, μετά την όποια

παράταση ή μετάθεση τυχόν χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός

των ανώτατων ορίων που εκάστοτε ισχύουν για την υλοποίηση έργων που

συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Άρθρο 27.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται ή αναπροσαρμόζεται και θα

παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δεν

είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί βάσει των παραδοτέων,

με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή.

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ΕΥΡΩ με την προσκόμιση των νομίμων

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο

πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική

διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Με κάθε πληρωμή θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη

νομοθεσία κρατήσεις.

Η πληρωμή εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ μέρους του Αναδόχου όλων

των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην εκτέλεση όλων των σταδίων ή

τμημάτων ή μερών της Προμήθειας και από την οριστική ποιοτική και ποσοτική

παραλαβή του συνόλου της Προμήθειας εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι πληρωμές θα γίνονται σε βάρος του Προϋπολογισμού του

προγράμματος «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού

Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 «Προστασία Φυσικού

Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου

Αναφοράς (ΕΣΠΑ), και των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων

Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2010ΣΕ07580093.




Άρθρο 28.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα

εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης.

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι όλα τα είδη θα

είναι, κατά την παράδοσή τους, καινούρια, άριστης ποιότητας και σε πλήρη

λειτουργία.

Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία

του προσφερόμενου προϊόντος κατά την Περίοδο Εγγύησης και είναι υπεύθυνος

για την χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε

έλλειψης, ελαττώματος ή βλάβης που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή,

εκτός αν αποδεδειγμένα αυτά οφείλονται σε αίτια που δεν έχουν σχέση με

ελλείψεις και σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση.

Αν τα παραπάνω, όλα ή καθ’ ένα μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλο ή

άλλα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης συνεπάγονται την αχρηστία ή

την κακή ή ελλιπή λειτουργία ή ελλείψεις ή ελαττώματα κατασκευής μέρους ή

του συνόλου του υπό Προμήθεια αντικειμένου, ο Ανάδοχος προβαίνει σε

αποκατάσταση αυτών ή αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό, ώστε να διατηρηθεί

το επίπεδο ποιότητας και λειτουργίας που καθορίζεται στη Σύμβαση και την

Προσφορά, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί εγγράφως τον Ανάδοχο ως προς το

είδος και την έκταση κάθε έλλειψης, ελαττώματος ή βλάβης μόλις αυτό γίνει

αντιληπτό. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα ή τη βλάβη

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο μέσα στην εύλογη προθεσμία που

θα τάξει η Αναθέτουσα Αρχή, η τελευταία μπορεί να φροντίσει για την

αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του

Αναδόχου

Άρθρο 29.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα

δύο συμβαλλόμενα μέρη και για πολύ σοβαρό λόγο (αλλαγή ΦΠΑ,




αντικατάσταση μέλους Ένωσης κ.λπ.), αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να

διατηρείται αναλλοίωτο το συμβατικό αντικείμενο.

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο από τον Ανάδοχο όχημα ή

οποιοσδήποτε εξοπλισμός ή εξάρτημα αυτού έχει τροποποιηθεί, βελτιωθεί ή

σταματήσει να διατίθεται, από την ημερομηνία προσφοράς μέχρι την

ημερομηνία παράδοσης, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα, μέσα στα χρονικά

πλαίσια της Σύμβασης, να προμηθεύσει άλλα, τουλάχιστον ίδιων ή καλύτερων

χαρακτηριστικών, με τις ίδιες τιμές της Σύμβασης και μετά από σύμφωνη

γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την προτεινόμενη αντικατάσταση.

Άρθρο 30.ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ- ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή

μέρος αυτής .

Ο Προσφέρων θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της

σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους

καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Σε μία τέτοια περίπτωση δεν

αίρεται η ευθύνη του κύριου οικονομικού φορέα. Απαραίτητη είναι η

συνυποβολή με την προσφορά κάθε αναγκαίου στοιχείου, από το οποίο θα

προκύπτει τόσο η ύπαρξη συμφωνίας με τον υπεργολάβο, όσο και η αμοιβαία

πρόθεση συνεργασίας.

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία

δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις

για αθέτηση της Σύμβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με

το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007, όπως ισχύει.

Άρθρο 31.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου, θα χρησιμοποιήσει τους

συνεργάτες (ομάδα έργου) που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του. Σε

περίπτωση που για αιτιολογημένους λόγους γίνει αντικατάσταση των




συνεργατών, αυτό θα γίνει με την σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής και

εφόσον ο αντικαταστάτης είναι τουλάχιστον ισοδύναμων προσόντων.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των

συνεργατών του.

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου

φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

Άρθρο 32.ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του παραδιδόμενου έργου, μέχρι την

ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται

στην Αναθέτουσα Αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωμα τρίτου.

Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει,

χωρίς περιορισμό, την τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την

εκτέλεση του Έργου, σε παρόμοια έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασμό

οιουδήποτε τρίτου.

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως προδιαγραφές, πλάνα,

στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που

καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι

εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει

όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να

κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να

τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από αυτούς της Σύμβασης, χωρίς την

προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 33.ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο

Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή

που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινολογεί

στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με

τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι




υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσουν την ως άνω

υποχρέωση.

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της

και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την

παράλειψή της στο μέλλον.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με

το Έργο κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, χωρίς την προηγούμενη

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δε

δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη

γραπτή της συναίνεση.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα

τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να

μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να

γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την

ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά

ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

Άρθρο 34.ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των

συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης

οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης

υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο,

οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους

σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20)

ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά

στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20)

ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου διαφορετικά, με την πάροδο

άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.




Άρθρο 35.ΛΥΣΗ — ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη

Σύμβαση παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις τη Αναθέτουσας

Αρχής.

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά

χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.

γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση,

λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις

αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό

μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό

με την άσκηση του επαγγέλματός του.

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την γνωστοποίηση

στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελία. Κατ'

εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ' ενάσκηση διακριτικής της

ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να

τάξει εύλογη (κατ' αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα

αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της

ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως

προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της

Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:

α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής

υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση,

πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών

και εγκαταστάσεων.

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο

έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην

κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα




(μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν το

ίδιο.

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα

αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην

κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η

Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου

καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία

καταγγελίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού

πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως

των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο

αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του

Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που

δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί

για τον προοριζόμενο σκοπό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΘ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ




ΜΕΡΟΣ Β

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η προκηρυσσόμενη με την παρούσα προμήθεια αφορά το έργο

«Προμήθεια Χερσαίων Μεταφορικών Μέσων Φύλαξης» στο πλαίσιο υλοποίησης

του Υποέργου-2 της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας

του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9


Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), από τις πιστώσεις του

Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2010ΣΕ07580093.

Η προμήθεια τριών (3) μικρών φορτηγών οχημάτων ανοιχτού τύπου

(pick – up) με κίνηση και στους τέσσερις (4) τροχούς, προορίζεται για την

εξυπηρέτηση των αναγκών του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού στο

πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω προγράμματος και συγκεκριμένα στη

συστηματική επόπτευση – φύλαξη, την επιστημονική παρακολούθηση και τη

διενέργεια εργασιών πεδίου εντός της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού

Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού.

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές

προδιαγραφές των υπό προμήθεια οχημάτων που πρέπει να πληρούνται. Η

προοριζόμενη χρήση των στηλών των πινάκων έχει ως εξής:

Α/Α: αναφέρεται στον αύξοντα αριθμό της απαίτησης και είναι το στοιχείο,

το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει σαν αναφορά ο Ανάδοχος για

οποιαδήποτε διευκρίνηση ή παρατήρηση.

Περιγραφή: περιγράφει την απαίτηση ποιοτικά και ενδεχομένως ποσοτικά

και μπορεί να παραπέμπει ρητά ή έμμεσα στην τεχνική περιγραφή του

αντικειμένου.

Υποχρεωτική Απαίτηση: αναφέρει σε ποιο βαθμό η απαίτηση είναι

υποχρεωτική. Η υποχρέωση μπορεί να δηλώνεται με την ένδειξη «ΝΑΙ» ή,

όπου κάτι τέτοιο είναι δυνατό, με ποσοτική ένδειξη (σύγκριση με κάποια

ποσότητα).




Απάντηση: συμπληρώνεται από τον Προσφέροντα σε απάντηση της στήλης

Υποχρεωτική Απαίτηση και θα πρέπει να έχει αντίστοιχο περιεχόμενο.

Παρατηρήσεις: επίσης συμπληρώνεται από τον Προσφέροντα και σε

περίπτωση που η δήλωση του Προσφέροντα αναφορικά με την Υποχρεωτική

Απαίτηση μπορεί ή κρίνεται ότι πρέπει να αποσαφηνιστεί περαιτέρω, μπορεί

να παραπέμπει σε άλλο σημείο της Προσφοράς του, τεχνικό εγχειρίδιο ή

άλλο ευρέως προσβάσιμο σημείο, πλην όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει να

γίνεται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Σύντομα σχόλια είναι επίσης

αποδεκτά στη συγκεκριμένη στήλη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΚΡΙΒΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΑ/Α Περιγραφή Υποχρεωτική

ΑπαίτησηΑπάντηση Παρατηρήσεις

Μικρό φορτηγό όχημα ανοιχτού τύπου (pick – up) με κίνηση στους τέσσερις(4) τροχούς

1 Γενικά 1.1 Πλήθος μονάδων 31.2 Γνωστού

αναγνωρισμένου οίκου Να αναφερθεί

1.3 Τελευταίου τύπουμοντέλο

Να αναφερθεί

1.4 Τύπος οχήματος Μικρό φορτηγό(pick up) παντόςεδάφου

1.5 Αριθμός θυρών επιβατών 4 (διπλοκάμπινο)1.6 Αριθμός επιβαινόντων

(συμπεριλαμβανομένουτου οδηγού)

≥ 4

1.7 Τα οχήματα γενικά, τοπλαίσιο, το αμάξωμα, οεξοπλισμός, πρέπει ναείναι απόλυτα καινούργια

ΝΑΙ

2 Κινητήρας2.1 Τύπος καυσίμου Πετρέλαιο

(DIESEL)2.2 Κυβισμός ≤ 2.500 κ.εκ.2.3 Μέγιστη ιπποδύναμη (να

αναφερθούν οι στροφέςπου αποδίδεται)

≥ 130 HP

2.4 Μέγιστη ροπή στρέψης(να αναφερθούν οι

≥ 250 Nm




στροφές που αποδίδεται)

2.5 Κύλινδροι (να αναφερθείαριθμός και διάταξη)

≥ 4

2.6 Τροφοδοσία καυσίμουCommon Rail άμεσουψεκασμού

ΝΑΙ

2.7 Σύστημα ψύξης Υδρόψυξη2.8 Μεικτός κύκλος

κατανάλωσης πετρελαίουσε lt/100Km

≤ 8,5 lit/100Km

2.9 Εκπομπές ρύπωνσύμφωνα με τιςευρωπαϊκές οδηγίες

Euro 5

3 Αναρτήσεις3.1 Εμπρός Ανεξάρτητη

ανάρτηση μεψαλίδια καιελικοειδή ελατήρια

3.2 Πίσω Άκαμπτος άξοναςμε ελλειπτικάφύλλα σούσταςκαι αμορτισέρδιπλής ενέργειας

4 Σύστημα μετάδοσης4.1 Κιβώτιο ταχυτήτων Μηχανικό 4.2 Αριθμός σχέσεων ≥ 5 + 1 όπισθεν4.3 Κίνηση 4 x 4 Μόνιμη ή κατ’

επιλογή4.4 Διπλό διαφορικό Λειτουργία «αργό-

γρήγορο»4.5 Διαφορικό περιορισμένης

ολίσθησηςΝΑΙ

5 Σύστημα πέδησης5.1 Εμπρός Αεριζόμενοι δίσκοι5.2 Πίσω Ταμπούρα ή δίσκοι5.3 Υδραυλικό σύστημα

πέδησηςΝΑΙ

6 Σύστημα διεύθυνσης6.1 Υποβοήθηση συστήματος

διεύθυνσηςΝΑΙ

6.2 Τιμόνι στο αριστερόμέρος του οχήματος μεσύστημα αυτόματηςεπαναφοράς

ΝΑΙ

7 Ωφέλιμο φορτίο – Διαστάσεις χώρου φόρτωσης7.1 Ωφέλιμο φορτίο ≥ 700 kg7.2 Βάρος ρυμούλκησης με ≥ 2.000 kg




φρένα

7.3 Βάρος ρυμούλκησηςχωρίς φρένα

≥ 750 kg

7.4 Ελάχιστο μήκος καρότσας ≥ 1.300 mm7.5 Ελάχιστο πλάτος

καρότσας≥ 1.400 mm

8 Δυνατότητες εκτός δρόμου8.1 Ελάχιστη απόσταση από

το έδαφος≥ 200 mm

8.2 Ελάχιστη γωνίαπροσέγγισης

≥ 30ο

8.3 Ελάχιστη γωνία διαφυγής ≥ 20ο

8.4 Ελάχιστη γωνία ράμπας ≥ 20ο

8.5 Μεταλλική προστατευτικήποδιά κάρτερ κινητήρα

ΝΑΙ

8.6 Ελαστικά μικτού τύπου(για χώμα και άσφαλτο)

ΝΑΙ

8.7 Μέγιστο βάθος νερού Να αναφερθεί9 Στοιχεία ασφάλειας επιβατών9.1 Πρόσθιοι αερόσακοι

οδηγού – συνοδηγούΝΑΙ

9.2 Πλευρικοί αερόσακοιοδηγού – συνοδηγού

ΝΑΙ

9.3 Λοιποί αερόσακοι Να αναφερθούν9.4 Ζώνες ασφαλείας για

όλους τους επιβαίνοντεςΝΑΙ

9.5 Εφοδιασμένο με ABS μεEBD

ΝΑΙ

9.6 Πρόσθετα συστήματαασφαλείας

Θα συνεκτιμηθούνστην τεχνικήαξιολόγηση

10 Στοιχεία άνεσης επιβατών10.1 Air condition ή Clima NAI10.2 Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ’

ύψοςΝΑΙ

10.3 Κάθισμα οδηγούρυθμιζόμενο καθ’ ύψος

ΝΑΙ

10.4 Προσκέφαλο καθίσματοςοδηγού με ρύθμισηύψους

ΝΑΙ

10.5 Ηχοσύστημα με Ράδιο/CD ΝΑΙ10.6 Επιπλέον λαστιχένια

ταπέταΝΑΙ

10.7 Πλαϊνά σκαλοπάτιααλουμινίου για εύκολη

ΝΑΙ




πρόσβαση στην καμπίνατων επιβατών

10.8 Κεντρικό κλείδωμαοχήματος μετηλεχειρισμό

ΝΑΙ

10.9 Πλήρης σειρά οργάνων(ταχύμετρο,στροφόμετρο, δείκτηςθερμοκρασίας & βενζίνης,ρολόι κ.α.)

ΝΑΙ

10.10 Πρόσθετα συστήματαάνεσης των επιβατών

Θα συνεκτιμηθούνστην τεχνικήαξιολόγηση

11 Εξωτερικός χώρος11.1 Χρώμα οχήματος Λευκό ή άλλο

ανοιχτόχρωμο(π.χ. ασημί)

11.2 Θα φέρουν λωρίδακίτρινου χρώματος,πλάτους δέκα (10)εκατοστών (cm) στημέση του αμαξώματος,παράλληλα προς τοέδαφος

ΝΑΙ

11.3 Αυτοκόλλητες ενδείξειςκαι στις δύο (2) πλαϊνέςπλευρές του οχήματοςολόκληρου του τίτλουτης υπηρεσίας (ΦορέαςΔιαχείρισης ΥγροτόπωνΑμβρακικού ή ΕθνικόΠάρκο ΥγροτόπωνΑμβρακικού) και τουτίτλου πράξης (διαφανήαυτοκόλλητα με έγχρωμηεκτύπωση σε χρώμαεπιλογής του Φορέα) καιστο μέγεθος της επιλογήςτου Φορέα

ΝΑΙ

11.4 Αναδιπλούμενοι,θερμαινόμενοι εξωτερικοίκαθρέπτες

ΝΑΙ




11.5 Φώτα ομίχλης ΝΑΙ

11.6 Οπίσθιο τρίτο φωςφρένων

ΝΑΙ

11.7 Άγκριστρο ή κρίκορυμούλκησης εμπρός καιπίσω

ΝΑΙ

11.8 Σύστημα κοτσαδόρου(αποσπώμενο) μετά τουπροβλεπόμενουρευματολήπτη

ΝΑΙ

11.9 Roll Bar ενάμιση σκέλουςαπό ανοξείδωτο σωλήνακαι ανοξείδωτησωληνωτή αψίδα, όπουδε περιορίζει τηνορατότητα του πίσωπαραθύρου τουοχήματος, καθώς επίσηςτηρεί τα στάνταρπροστασίας και ποιότηταςτων επιβατών σεπερίπτωση επαφής τουςμε αυτήν (0%αιχμηρότητα)

ΝΑΙ

11.10 Επένδυση καρότσαςκατασκευασμένη απόισχυρό πολυαιθυλένιο

ΝΑΙ

11.11 Δέστρες καρότσας ≥ 4

12 Πρόσθετος εξοπλισμός12.1 Εφεδρικό τροχό όμοιων

διαστάσεων με τουςυπόλοιπους τροχούςτοποθετημένο

σε κατάλληλη θέση /βάση, υδραυλικόανυψωτήρα (γρύλο),τρίγωνο στάθμευσης.

ΝΑΙ




12.2 Πυροσβεστήρα 5-6 Kgr

με κατάλληλο υλικόεξουδετέρωσηςπυρκαγιάς πουπροέρχεται από καύσιμα,ελαιολιπαντικά ήηλεκτρικό ρεύμα. Τουλικό πυρόσβεσης θαείναι φιλικό προς τοπεριβάλλον (οδηγία ΕΕ).

ΝΑΙ

12.3 Φαρμακείο με συλλογή Α’βοηθειών σύμφωνα μετον Κ.Ο.Κ.

ΝΑΙ

12.4 Φορτιστής μπαταρίαςαυτοκινήτου 12V καικαλώδια.

ΝΑΙ

12.5 Ηλεκτρική αντλία αέρα,με παροχή ρεύματος 12V,σύνδεση στον αναπτήρατου αυτοκινήτου.

ΝΑΙ

12.6 Εργαλειοφόρο κιβώτιοπου θα περιλαμβάνει: Μια(1) σειρά γερμανικώνκλειδιών (6-8 τεμ) καιένα (1) ρυθμιζόμενογαλλικό κλειδί. Ένα (1)σφυρί. Ένα (1)πλαγιοκόπτη (πένσα).Δυο (2) κοχλιοστρόφια(μικρό-μεγάλο).

Όλα τα εργαλεία πρέπεινα είναι ισχυρήςκατασκευής,επιχρωμιωμένα ή ναέχουν υποστείαντιοξειδωτική προστασίακαι σκλήρυνση.

ΝΑΙ

12.7 Ιμάντες δεσίματος 9m x ΝΑΙ




4cm, με κλιπ ασφαλείας.

13 Λοιπά ειδικά χαρακτηριστικά – Καταγραφικό κίνησης στόλου οχημάτων13.1 Κάθε όχημα θα

περιλαμβάνει,καταγραφικό GPS μικρούμεγέθους. Με συνεχήκαταγραφή της θέσηςτου και κατέβασμα τουαρχείου αργότερα μέσωUSB σε ένα απλό PC. Ναχρησιμοποιεί το GoogleSatellite Maps, MicrosoftTM Live, και κάθε άλλοon-line πρόγραμμαχαρτών. Οιαποθηκευμένεςπληροφορίες ναπεριλαμβάνουν τηνημερομηνία και ώρα, τηνπεριοχή, την ταχύτητατου οχήματος, τονπροσανατολισμό και τουψόμετρο. Νααποθηκεύει την ακριβήδιαδρομή, την ώρα καιτις στάσεις. Να είναιαδιάβροχο και ναπεριλαμβάνει μαγνητικήθήκη που εύκολατοποθετείται στο όχημα.Να εργάζεται χωρίςφόρτιση μέχρι καιτέσσερεις εβδομάδες. Νατροφοδοτείται απόενσωματωμένηεπαναφορτιζόμενημπαταρία lithium-ion καινα έχει αρκετή μνήμη γιατην καταγραφήδρομολογίων πολλώνμηνών.

ΝΑΙ




14 Εγγυήσεις – Λοιπές τεχνικές υπηρεσίες14.1 Πλήρη εγγύηση

(ηλεκτρο-μηχανολογική,αντισκωριακή προστασία,βαφή κ.α.)

≥ 2 έτη

14.2 Το πλαίσιο του οχήματοςκατά την περίοδο τηςεγγύησης δεν επιτρέπεταινα παρουσιάζει ρήγμα ήστρέβλωση για Φορτίομέχρι του ανώτατουεπιτρεπόμενου. Εάνδιαπιστωθεί τέτοιοελάττωμα, ο Ανάδοχοςυποχρεούται χωρίς ναδικαιούται να προβάλειαντιρρήσεις να παραλάβειτο αυτοκίνητο, να τοεπισκευάσει και κατόπινεπιθεωρήσεώς του να τοπαραδώσει σε κάθεπερίπτωση εντός δύο (2)εβδομάδων από τηνπαραλαβή του στηνΑναθέτουσα Αρχή.

ΝΑΙ

14.3 Δωρεάν εργασία καιανταλλακτικάσυντήρησης για χρονικόδιάστημα ίσο με τηνεγγύηση

ΝΑΙ

14.4 Αντικατάσταση ελαστικώνστα 40.000 χλμ και80.000 χλμ ή στο τέλος12 και 24 μηνώνκυκλοφορίας (όποιοσυμπληρωθεί πρώτο)

ΝΑΙ

14.5 Άλλη πρόσθετη παροχήυπηρεσιών

Θα συνεκτιμηθείστην τεχνικήαξιολόγηση

15 Εγχειρίδια – Πληροφοριακό υλικό




15.1 Εγχειρίδιο συντήρησης

(ΜΑIΝΤΕΝΑΝCΕΜΑΝUAL), (SΡΑRΕ ΡΑRTSCATALOG).

ΝΑΙ

15.2 Οδηγίες για την ασφαλήχρήση, συντήρηση καιέλεγχο γενικά και θατονίζονται ιδιαίτερα οικίνδυνοι που είναιδυνατόν να υπάρξουνκατά τη χρήση,συντήρηση και επισκευή.

ΝΑΙ

15.3 Η εγγύηση που παρέχεταικαι οι όροι της

ΝΑΙ

15.4 Άλλα πλεονεκτήματα τωνπροσφερόμενωνοχημάτων γενικά ήεπιμέρους συσκευών καιεξαρτημάτων, τα οποίαθα συνεκτιμηθούν κατάτην αξιολόγηση τωνΠροσφορών.

Να αναφερθούν

Επίσης ο Ανάδοχος θα επιμεληθεί με δική του φροντίδα και δαπάνες την

έκδοση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος, τα τέλη κυκλοφορίας,

το ειδικό τέλος ταξινόμησης, τα μεταφορικά και την αποκέρωση.




ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ :………………..............................................................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:........................................................................

ΠΡΟΣ: Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού

Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ…………ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΟΣΟ (€): τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (4.625,00 €)1

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά,ανέκκλητα, ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ωςαυτοφειλέτες υπέρ του (νομικού ή φυσικού προσώπου)……………………………………………………………………………………………………………………………,2

για ποσό ευρώ τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (4.625,00 €) 1.Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για τη συμμετοχή του……………………………………………………………………………………………………………………………2,στο διαγωνισμό της 1-4-20143 για το έργο «Προμήθεια χερσαίων μεταφορικώνμέσων φύλαξης»4 και για κάθε αναβολή αυτού.

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση τουευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολήςεναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μηπροσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 -855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματαμας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίσησας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι ο ………………………………………………..…2

δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή του που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1,σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιασδήποτε εκ μέρους μας ένσταση ήαντίρρηση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, ολόκληρο ήμέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών(3) ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσηςτης εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλοςχαρτοσήμου.

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμίαεξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης του ……………………………………………….2

ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγήαυτού στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση τηςεγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.




5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας ισχύει μέχρι την

…………… 5. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθείαπό εσάς πριν από την ημερομηνία λήξης της.

6. Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές τηςΤράπεζας μας συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο πουέχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

Με Τιμή[Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή]

________________________________________[1] Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου

[2] Αναγράφεται το όνομα του υποψήφιου αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η ονομασία όλου του υποψηφίου ανάδοχου σχήματος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της ένωσης ή κοινοπρα-ξίας και αφορά το σύνολο της σύμβασης και καλύπτει αλληλεγγύως όλα τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας

[3] Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.

[4] Αναγράφεται ο τίτλος της σύμβασης προμήθειας όπως αναφέρεται στην προκήρυξη.

[5] Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς όπως αναφέρεται στη προκήρυξη.




ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ :………………..............................................................................




ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ (€): …………………………………………..ολογράφως ευρώ (αριθμητικώς €)1

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά,ανέκκλητα, ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ωςαυτοφειλέτες υπέρ του (νομικού ή φυσικού προσώπου)………………………………………………………………………………………………..………………………….,2

για ποσό ευρώ………………………………………….. ολογράφως (αριθμητικώς €)1. Στο ωςάνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων τηςΣύμβασης μεταξύ του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ και του…………………………………………………………………………………………….………2, για το έργο«Προμήθεια χερσαίων μεταφορικών μέσων φύλαξης»3.













________________________________________[1] Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συμβατικής αξίας του έργου χωρίς Φ.Π.Α.

[2] Αναγράφεται το όνομα του αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η ονομασία όλου του ανάδοχου σχήματος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύμβασης και καλύπτει αλληλεγγύως όλα τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας

[3] Αναγράφεται ο τίτλος της σύμβασης προμήθειας όπως αναφέρεται στην Απόφαση ανάθεσης.

[4] Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας όπως αναφέρεται στη προκήρυξη.




ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-3 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ :………………..............................................................................




ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΟΣΟ (€): …………………………………………..ολογράφως ευρώ (αριθμητικώς €)1

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά,ανέκκλητα, ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ωςαυτοφειλέτες υπέρ του (νομικού ή φυσικού προσώπου)………………………………………………………………………………………………..………………………….,2

για ποσό ευρώ………………………………………….. ολογράφως (αριθμητικώς €)1. Στο ωςάνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή λειτουργία του αντικειμένουτης Σύμβασης μεταξύ του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ καιτου …………………………………………………………………………………………….………2, για το έργο«Προμήθεια χερσαίων μεταφορικών μέσων φύλαξης»3.













________________________________________[1] Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,5 % της συμβατικής αξίας του έργου χωρίς Φ.Π.Α.

[2] Αναγράφεται το όνομα του αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η ονομασία όλου του ανάδοχου σχήματος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύμβασης και καλύπτει αλληλεγγύως όλα τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας

[3] Αναγράφεται ο τίτλος της σύμβασης προμήθειας όπως αναφέρεται στην Απόφαση ανάθεσης.

[4] Η εγγύηση καλής λειτουργίας πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης όπως αναφέρεται στην προσφορά του Αναδόχουκαι τη συναφθείσα σύμβαση προμήθειας.




ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς προς το Φορέα Διαχείρισης

Υγροτόπων Αμβρακικού για τον Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό του έργου

«Προμήθεια Χερσαίων Μεταφορικών Μέσων Φύλαξης» στο πλαίσιο υλοποίησης

του Υποέργου-2 της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας

του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού», του Άξονα Προτεραιότητας 9

«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Επιχειρησιακού

Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», του ΕΣΠΑ 2007-

2013» που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από ΕΤΠΑ και κατά 20% από τις


2010ΣΕ07580093.

Αναλυτικά Στοιχεία Υποψηφίου Αναδόχου: ……………………………

………………………………………………………………………………………………

Έχοντας λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού τους οποίους και

αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, σας υποβάλλω την ακόλουθη οικονομική

προσφορά:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑΧΩΡΙΣΦΠΑ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΑΞΙΑ ΜΕ

ΦΠΑ

1. Τρία (3) οχήματα (να αναφερθεί οκατασκευαστής και το μοντέλο)

2. Εργασίες & ανταλλακτικάσυντήρησης 1ου έτους

3. Τοποθέτηση νέων ελαστικών με τησυμπλήρωση του 1ου έτους ή40.000 χλμ.

4. Εργασίες & ανταλλακτικά




συντήρησης 2ου έτους

5. Τοποθέτηση νέων ελαστικών με τησυμπλήρωση του 2ου έτους ή80.000 χλμ.

6. (Δωρεάν προϊόντα ή υπηρεσίες) ΧΩΡΙΣΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

Το Συνολικό Τίμημα του Έργου «Προμήθεια Χερσαίων Μεταφορικών

Μέσων Φύλαξης» ανέρχεται σε:

……………………………………………………………………………………………………………………..

………….(ολογράφως και αριθμητικά) Ευρώ πλέον ΦΠΑ

και……………………………………………………………………….……………………………………………….

(ολογράφως και αριθμητικά) Ευρώ με ΦΠΑ

και δηλώνω ως υποψήφιος ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του

Διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα.

Τόπος – Ημερομηνία:

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα.




Σχέδιο σύμβασης

του Υποέργου-2

«Προμήθεια Χερσαίων Μεταφορικών Μέσων Φύλαξης»

Για το ΕΡΓΟ:

«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού

Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

(ΕΠΠΕΡΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και

Βιοποικιλότητας»

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ : (το τελικό ποσό προσφοράς μέχρι 92.500,00 € με

ΦΠΑ)

Αναθέτουσα Αρχή

Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού

Ανάδοχος

…………………………………………………………………………………………………………………………




ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

Σύμβαση για την «Προμήθεια Χερσαίων Μεταφορικών Μέσων Φύλαξης»

Στην Άρτα σήμερα την ……….……….(ημερομηνία/μήνας) 2014 ημέρα

…………………., μεταξύ:

αφενός του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία

Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, που εδρεύει στην Άρτα (πρώην

Δημαρχείο Φιλοθέης, Τ.Κ. 47042), με ΑΦΜ: 999585606, ΔΟΥ Άρτας και

εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ.

Τριαντάφυλλο Αλμπάνη, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού

Συμβουλίου σύμφωνα με το ΦΕΚ 14/ΥΥΔΔ/20-01-2010 και στο εξής θα

αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου της εταιρείας ………………….. που εδρεύει στην ………………,

οδός ………………………….., ΤΚ ……………….., ΑΦΜ ……………………, ΔΟΥ ……………….. και

εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον/την

…………………………. υπό την ιδιότητά του ως «ιδιότητα εκπροσώπου» , σύμφωνα

με «έγγραφο νομιμοποίησης υπογράφοντος », ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται

στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,

Αφού έλαβαν υπόψη τους

1. Την πράξη με τίτλο: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του

Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού» στο πλαίσιο του Άξονα

Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και

Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2007-2013» και τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων

Επενδύσεων με κωδικό ΣΑΕ: 2010ΣΕ07580093.

2. Την με Α.Π. οικ. 182610/8-10-2010 Απόφαση Ένταξης της Πράξης

«Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων

Αμβρακικού».

3. Την με Α.Π. οικ. 175149/27-12-2011 Απόφαση 1ης Τροποποίησης της

Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού

Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού».




4. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση,

παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια,

παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη

σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης


5. Την υπ’ αριθμ. 3 Απόφαση της 5ης Συνεδρίασης/27-07-2012, του

Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, δυνάμει της οποίας

εγκρίθηκε η διενέργεια Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την

«Προμήθεια Χερσαίων Μεταφορικών Μέσων Φύλαξης».

6. Την Απόφαση 4/της 1ης Συνεδρίασης/24-1-2014 του Διοικητικού


σύσταση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης του

Διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους:

Αυγέρη Ιωάννη (Αντιπρόεδρο Δ.Σ.),

Τσιπέλη Σεραφείμ (Μέλος Δ.Σ.),

Παπαγιάννη Ιωάννη (Μέλος Δ.Σ.).

7. Την Απόφαση 4Β/ της 6ης Συνεδρίασης /06-09-2012 του Διοικητικού


σύσταση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του

Έργου, αποτελούμενη από τους:

Άρμπυρο Γεώργιο (Μέλος Δ.Σ.),

Βασίλα Μάρκο (Μέλος Δ.Σ.),

Σούγκα Κωνσταντίνο (Μελος Δ.Σ.).

8. Την υπ’ αριθμ. 2/24-2-2014 Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού

στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου -2 «Προμήθεια χερσαίων

μεταφορικών μέσων φύλαξης»

9. Την από ………………… προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και επισυνάπτεται, όπου αυτή δεν

έρχεται σε αντίθεση με τις προαναφερόμενες αποφάσεις και την

παρούσα.

10. Το υπ’ αριθμ. ………………… Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης,

σύμφωνα με το οποίο προτείνεται η κατακύρωση στον Ανάδοχο του




διαγωνισμού για την ανάθεση του του Υποέργου -2 «Προμήθεια χερσαίων

μεταφορικών μέσων φύλαξης»

11. Την υπ’ αριθμ. ………../………-….-…… Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίθηκε το υπό στοιχείο (10)

ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατακυρώθηκε η

«Προμήθεια χερσαίων μεταφορικών μέσων φύλαξης» στον Ανάδοχο και

εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος κ.Τριαντάφυλλος Αλμπάνης για την

υπογραφή της Σύμβασης.

12. Ότι δεν εκκρεμούν προσφυγές, ή άλλη διοικητική ή δικαστική διαδικασία

ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, διοικητικών ή δικαστικών αρχών κατά

της διαδικασίας εν συνόλω.

13. Το υπ’ αριθμ. ……… έγγραφο σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και

Αειφόρος Ανάπτυξη», για την προέγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της

παρούσας σύμβασης.

14. Την Προσκόμιση από τον ανάδοχο της υπ’ αρίθμ. …………… Εγγυητικής

Επιστολής Καλής Εκτέλεσης του έργου της Τράπεζας ………………………,

ποσού ………………… με διάρκεια ……………

15. Την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ότι «δεν έχει

εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν.

3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005»,

για (κάθε μέλος της ένωσης των εταιρειών που αποτελούν) τον Ανάδοχο.

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - Προκαταρκτικές Διατάξεις

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται

αντίστοιχα στο παρόν άρθρο.

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από

την Αναθέτουσα Αρχή, την Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής ή την

Ομάδα διοίκησης έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση,

εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης,




συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), των

τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.

Έργο: Η «Προμήθεια χερσαίων μεταφορικών μέσων φύλαξης» με

αντικείμενο όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία

υπογραφής της Σύμβασης.

Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής (ΕΠΠ): Ομάδα προσώπων,

ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την 4B Απόφαση της 6ης

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2012, η οποία

έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον

Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του έργου.

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο

Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή

σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Περίοδος εγγύησης: το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση

και ξεκινά από την επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του Έργου.

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε

Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης,

ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η

τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η

προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία

ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα

συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να

τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την

υλοποίηση του Έργου.

Εμπιστευτική Πληροφορία: σημαίνει, ανάλογα με την περίπτωση, κάθε

πληροφορία / δεδομένο, σε οποιαδήποτε μορφή, διαμορφωμένη ή μη, που

παρέχεται από το ένα μέλος στο άλλο και το οποίο κρίνεται εμπιστευτικό από το




μέλος που το παρέχει και αναφέρεται ως αποκλειστικής εκμετάλλευσης.

Εμπίπτουν εδώ και οι προφορικές αποκαλύψεις εμπιστευτικών πληροφοριών.

Άρθρο 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει την εκτέλεση του

Έργου «Προμήθεια χερσαίων μεταφορικών μέσων φύλαξης», που

περιλαμβάνει:

«περιγραφή της προμήθειας»

Το Έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον τρόπο, τους

όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στη Σύμβαση και στη

Προκήρυξη του Διαγωνισμού.

Άρθρο 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κάθε επικοινωνία (προφορική και γραπτή) μεταξύ του Αναδόχου και της

Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.

Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται η

αλληλογραφία, τα έγγραφα, τα Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ.

οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύουν.

Οπουδήποτε και οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης,

απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα Ελληνικά για την

επικοινωνία των μερών, αυτές θα εξασφαλίζονται με φροντίδα, δαπάνη και

ευθύνη του Αναδόχου. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της μετάφρασης και

του πρωτοτύπου, υπερισχύει το πρωτότυπο.

Άρθρο 4. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των

συμβαλλομένων μερών, τους όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του

Έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή

παραδρομών, ενώ, για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση ή

σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις

αυτής ή σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά

ισχύος είναι η εξής:




1. Η παρούσα Σύμβαση

2. Η απόφαση Κατακύρωσης

3. Η προσφορά του Αναδόχου

4. Τα τεύχη της Προκήρυξης του Διαγωνισμού

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι οικείες διατάξεις του

Π.Δ. 118/2007 και του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου

(Έγγραφα, Διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, με ηλεκτρονική

αλληλογραφία (email), τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά ή και

ιδιοχείρως, ως ακολούθως:

Για την Αναθέτουσα Αρχή: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

κ. Δημήτρης Μπαρέλος

Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης

Τ.Κ. 47 042, Φιλοθέη Άρτας

ΦΑΞ: 26810 23593

Τηλέφωνο: 26810 71919

Email: [email protected]

Για τον Ανάδοχο: ………………………………………………

κ. ……………………

………………………

ΦΑΞ: ………….

Τηλέφωνο: ……………….

Email: ……………………………..

Η αλλαγή προσώπου που ορίζεται ανωτέρω αρμόδιο για την επικοινωνία

από κάθε συμβαλλόμενο, επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του

έτερου συμβαλλόμενου.

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να

εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της.




Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση,

συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση και εφόσον δεν

προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση,

πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή.

Άρθρο 6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής (ΕΠΠ) ασκεί τις αρμοδιότητες

που προβλέπονται στη Σύμβαση και της ανατίθενται με την απόφαση

συγκρότησής της.

Η ΕΠΠ δεν δικαιούται να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε

συμβατική του υποχρέωση, εκτός εάν η Σύμβαση ορίζει διαφορετικά.

Η ΕΠΠ δικαιούται, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την τελική ευθύνη,

να εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση, κατά διαστήματα, σε

εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της, της άσκησης οποιασδήποτε από τις

αρμοδιότητές της και την ανάκληση οποτεδήποτε της ανάθεσης αυτής και την

αντικατάσταση εκπροσώπου ή εκπροσώπων.

Τα Έγγραφα που αποστέλλονται από τον εκπρόσωπο της ΕΠΠ προς τον

Ανάδοχο, στο πλαίσιο αυτής της ανάθεσης, παράγουν τα ίδια αποτελέσματα με

τα Έγγραφα της ΕΠΠ. Παρ’ όλα αυτά:

α) ακόμα και αν ο εκπρόσωπος της ΕΠΠ παραλείψει να αρνηθεί την

παραλαβή κάποιου Παραδοτέου, η ΕΠΠ εξακολουθεί να έχει τη

δυνατότητα να αρνηθεί την παραλαβή αυτή και να δώσει τις αναγκαίες

οδηγίες για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων ή ατελειών του

β) η ΕΠΠ δικαιούται να ελέγχει και μπορεί να μεταβάλει το περιεχόμενο των

Εγγράφων του εκπροσώπου της.

Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητες αυτές της ΕΠΠ θα ασκούνται

λελογισμένα και οπωσδήποτε εντός το πολύ πέντε (5) ημερών από την

ημερομηνία παραλαβής των εν προκειμένω εγγράφων.

Οι οδηγίες ή/και οι εντολές της ΕΠΠ χρονολογούνται, αριθμούνται και

καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και στο αρχείο του Φορέα Διαχείρισης

Υγροτόπων Αμβρακικού.




Άρθρο 7. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο

Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που

ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία,

έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη

Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι

του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.

Για τους σκοπούς του παρόντος όρου, ως εμπιστευτικές πληροφορίες και

στοιχεία νοούνται, πέραν των όσων ρητά χαρακτηρίζονται ως τέτοια, και όσες

πληροφορίες και στοιχεία ακόμα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν

έχουν χαρακτηρισθεί ρητά ως εμπιστευτικά. Εμπιστευτική θεωρείται κατά

περίπτωση ακόμα και πληροφορία, η οποία μπορεί να είναι ευρύτερα γνωστή,

όμως δομείται με τρόπο που της προσδίδει ιδιαίτερη σημασία ή αξία.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με

το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να

συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι

στην Αναθέτουσα Αρχή και δε δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα

τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. Ο Ανάδοχος δύναται να

αναφέρει την Προμήθεια προκειμένου να αποδείξει την εμπειρία του στο

πελατολόγιό του.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όλα τα εξουσιοδοτημένα από

την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα,

παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που

περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του

Έργου και αφορούν σε επιστημονικά ή τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή

μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου ή των

υπεργολάβων του.

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο των ως άνω υποχρέωσων, η

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν

αποδεδειγμένης θετικής ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των

εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.




Επίσης, η παραβίαση του όρου της εχεμύθειας αποτελεί παραβίαση

βασικών όρων της Σύμβασης και η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να

κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να εφαρμόσει τις κυρώσεις του Π.Δ.

118/2007.

Η εμπιστευτικότητα αίρεται πάντοτε κατόπιν συμφωνίας των

συμβαλλομένων, αυτοδικαίως δε σε περίπτωση εκκρεμούς ένστασης ή δίκης. Η

άρση περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για την

χρήση της πληροφορίας ή εγγράφου από τους συμβαλλομένους, τους νομικούς

παραστάτες της, καθώς και από τους δικαστές. Η εμπιστευτικότητα αίρεται και

στην περίπτωση που η σχετική πληροφορία, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου,

περιήλθε σε γνώση του κοινού ή δημοσιεύθηκε προηγουμένως από τρίτον.

Άρθρο 8. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή

μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε

περίπτωση έγκρισης της οποιασδήποτε ως άνω εκχώρησης ή ανάθεσης

εκτέλεσης μέρους της Προμήθειας σε τρίτο, οι όροι της Σύμβασης θα

δεσμεύουν και τον αναφερόμενο τρίτο, ακόμη και εάν αυτός δεν τους έχει ρητά

αποδεχθεί. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση,

τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού

Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του

που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την

προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς

προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της

Σύμβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με το άρθρο 34 του

ΠΔ 118/2007.

Άρθρο 9. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους

υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί

προσδιοριζόμενο τμήμα.




Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την

Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων

του, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις

πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση

διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον

υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα

αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης και

εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ενημερώνει

προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου

υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη

τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που

ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την

αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην

εκτέλεση του Έργου, που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην

περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε

εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την

εξεύρεση αντικαταστάτη.

Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει

αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

Άρθρο 10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Σύμβαση τροποποιείται μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των

συμβαλλομένων μερών και μετά τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος

Ανάπτυξη».

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο από τον Ανάδοχο όχημα ή

οποιοσδήποτε εξοπλισμός ή εξάρτημα αυτού έχει τροποποιηθεί, βελτιωθεί ή




σταματήσει να διατίθεται, από την ημερομηνία προσφοράς μέχρι την

ημερομηνία παράδοσης, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα, μέσα στα χρονικά

πλαίσια της Σύμβασης, να προμηθεύσουν άλλα, τουλάχιστον ίδιων ή

καλύτερων χαρακτηριστικών, με τις ίδιες τιμές της Σύμβασης και μετά από

σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την προτεινόμενη

αντικατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής

Άρθρο 11. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής

προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες

αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή

απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών

υποχρεώσεών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - Υποχρεώσεις Αναδόχου

Άρθρο 12. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση

υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές

της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, καθ’ όλη τη διάρκεια

της παρούσας. Συγκεκριμένα:

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση

της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν

προσωπικό για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Σε

περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους

από τα πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι του και

γενικά οι προστηθέντες από αυτόν, υποχρεούται μόνος αυτός προς

αποκατάστασή της.

Το προσωπικό, οι σύμβουλοι, οι συνεργάτες και γενικά οι προστηθέντες

του αναδόχου δεν αποκτούν καμία συμβατική σχέση, εργασιακή ή άλλη

με την Αναθέτουσα Αρχή.




Ο Ανάδοχος οφείλει να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα

μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της

Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από

τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της

Προμήθειας, εκτός εάν αυτό οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια εκ

μέρους της.

(Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση προμηθευτών / Κοινοπραξία)

Κάθε Μέλος του Αναδόχου ευθύνεται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο έναντι

της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από

τη Σύμβαση υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους

συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις

εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να

προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του

ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των

άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της Προμήθειας.

(Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση προμηθευτών / κοινοπραξία)

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης,

οποιοδήποτε από τα Μέλη του Αναδόχου, εξαιτίας ανικανότητας για

οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις

υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη

ολοκλήρωσης της Σύμβασης με το ίδιο Συμβατικό Τίμημα και με τους

ίδιους όρους. Ο Ανάδοχος μπορεί στην περίπτωση αυτή να προτείνει

αντικαταστάτη και η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της

Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες δημοσιότητας των έργων

σύμφωνα με τον Κανονισμό 1159/2000 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την κατασκευή και

τοποθέτηση κατάλληλου σήματος στις πόρτες οδηγού και συνοδηγού,

όπου θα αναφέρονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με τον

παραπάνω κανονισμό (κείμενα και σήματα θα δοθούν στον Ανάδοχο από

την Αναθέτουσα Αρχή).




Τυχόν παράλειψη του Αναδόχου να λάβει γνώση και να ενημερωθεί επί

του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης και των

κινδύνων αυτής, δεν τον απαλλάσσει των συμβατικών υποχρεώσεων και

ευθυνών του.

Άρθρο 13. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το

προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς, καθ’ όλη τη

διάρκεια εκτέλεσης του έργου και να μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι του

πράξουν το ίδιο.

Άρθρο 14. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

(i) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε

την <αριθμός,& αρχή που εξέδωσε > Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

ύψους <ποσό (ολογράφως και αριθμητικώς) > ευρώ, που καλύπτει το 10% του

Συμβατικού Τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης για οποιονδήποτε

λόγο, θα παρατείνεται αντίστοιχα και η διάρκεια ισχύος της Εγγυητικής

Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της

Αναθέτουσας Αρχής χωρίς περαιτέρω διαδικασία, σε κάθε περίπτωση οριζόμενη

στη Σύμβαση. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον

Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υπό

Προμήθεια υλικού, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από

τους συμβαλλομένους και την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής

Λειτουργίας.

(ii) Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας

Για την καλή λειτουργία του υπό Προμήθεια εξοπλισμού, ο Ανάδοχος

υποχρεούται, κατά την οριστική παραλαβή του Προμήθειας και πριν από την

επιστροφή σε αυτόν της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, να καταθέσει

Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας αξίας <ποσό (ολογράφως και




αριθμητικώς) >, που καλύπτει το 2,5% του Συμβατικού Τιμήματος (μη

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο

κατά δύο (2) μήνες από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, δηλ.

από την Περίοδο Εγγύησης, και επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της

Περιόδου Εγγύησης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ

των συμβαλλομένων που προέκυψαν κατά την περίοδο αυτήν.

Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το τραπεζικό ή πιστωτικό

ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξέδωσε την Εγγυητική Επιστολή περιέλθει

σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να

παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) ημερών από την

προηγούμενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν

παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη

Σύμβαση.

Άρθρο 15. ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των ειδών που

θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή, σε εκτέλεση της Σύμβασης, μέχρι την

ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς,

φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάσταση του

εν λόγω είδους. Περαιτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε

πρόσφορο μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή

φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή

εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για

την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να

προκληθεί κατά ή έπ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο ή

τους υπεργολάβους του ή οποιονδήποτε συνεργάτη του, εφ’ όσον οφείλεται σε

πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού.

Άρθρο 16. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ




Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων

από την εκτέλεση της Προμήθειας, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων

ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών

σημάτων εκ μέρους του ή εκ μέρους των υπεργολάβων ή συνεργατών του, η

οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά.

Σε περίπτωση προβολής αξιώσεως ή άσκησης αγωγής ή άλλου ενδίκου

βοηθήματος κατά της Αναθέτουσας Αρχής. από τρίτο, ο οποίος θα ισχυρίζεται,

ότι παραβιάζονται δικαιώματα του επί των ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή

οφείλει να ειδοποιήσει χωρίς καθυστέρηση και γραπτά τον Ανάδοχο,

παρέχοντας σε αυτόν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και ο Ανάδοχος

υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της,

έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός, βαρύνεται με όλα

τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του

λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής

δικηγόρων, αφετέρου, υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για

κάθε ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη παραδοχή της παραπάνω αγωγής ή

του ένδικου μέσου.

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε δαπάνη που θα

δημιουργηθεί από διαφορά ή αντιδικία, εξώδικη ή δικαστική, με τρίτους, που

συνδέεται με την εκ μέρους του ή την εκ μέρους των υπεργολάβων του ή των

συνεργαζόμενων με αυτόν προσώπων αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των

συμβατικών του υποχρεώσεων.

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημία

που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των

προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την εκτέλεση της Προμήθειας,

περιλαμβανομένων των υπεργολάβων του.

Πρόγραμμα Εκτέλεσης – Καθυστερήσεις - Τροποποιήσεις

Άρθρο 17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο χρόνος εκτέλεσης της Προμήθειας αρχίζει από την Ημερομηνία

Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης και θα διαρκέσει τριάντα (30) ημέρες, με την




πρόσθετη υποχρέωση του Αναδόχου να παρέχει στη συνέχεια δωρεάν

υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης κατά την Περίοδο Εγγύησης.

Η παρούσα Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α) παραδόθηκε η Προμήθεια,

β) αυτή παραλήφθηκε ποσοτικά και ποιοτικά,

γ) έγινε η αποπληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος, αφού προηγουμένως

επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις,

δ) εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την

έγκριση της ΕΠΠ. Αν πάντως η εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα

με το πρόγραμμα, η ΕΠΠ μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το

αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς

έγκριση.

Άρθρο 18. ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης μπορεί να παρατείνεται με απόφαση

της Αναθέτουσας Αρχής το ανώτερο μέχρι ¼ αυτού, μετά από σχετικό αίτημα

του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού

χρόνου και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής για την

επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρα 26 και 32 του Π.Δ. 118/07,

εφαρμοζόμενων αναλόγως). Επισημαίνεται ότι, μετά τη λήξη της παραπάνω

παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου,

σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του

χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης ή επί μέρους προβλεπόμενων

χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι

αυτό επιβάλλεται, για συνολικό διάστημα κατ’ ανώτατο όριο δύο (2) μηνών και,

στις περιπτώσεις αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει εγκαίρως τον

Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως

προς το συγκεκριμένο χρονικό σημείο ή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.




Περαιτέρω, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, σε κάθε περίπτωση

να μετατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007 και πάντοτε με

απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση της Προμήθειας, μετά την όποια

παράταση ή μετάθεση τυχόν χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός

των απώτατων ορίων που εκάστοτε ισχύουν για την υλοποίηση έργων που

συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, ήτοι 31/12/2015.

Άρθρο 19. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης της Προμήθειας ή τμήματος

αυτής λόγω υπέρβασης τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του

Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα

παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, ή σε

περίπτωση απόρριψης αιτήματος παράτασης της προθεσμίας ή των

προθεσμιών εκτέλεσης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλει στον

Ανάδοχο ρήτρες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 32 του ΠΔ.

118/10-07-2007, όπως ισχύει.

Οι ρήτρες εισπράττονται με κατάθεση του απαιτούμενου ποσού ή με

παρακράτηση από το συμβατικό τίμημα.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο

Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε

υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο

αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του

υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί,

χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με άρθρο 34

του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/2007), όπως ισχύει.

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως

προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ενώ δεν




επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση χορήγησης παράτασης ή μετάθεσης από

την Αναθέτουσα Αρχή.

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται,

κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο της Προμήθειας που έχει

εκτελεστεί, καταβάλλοντας το αναλογούν μέρος του Συμβατικού Τιμήματος.

Παραδοτέα και Υπηρεσίες

Άρθρο 20. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα

πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει

να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στη παρούσα Σύμβαση και

στην Προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 21. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα

εκτελεστεί σύμφωνα με το ισχύον Δίκαιο, με τους όρους και τις προϋποθέσεις

της Σύμβασης, την Προσφορά του, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς

αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν και ότι τα Παραδοτέα θα πληρούν όλες

τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση και θα

στερούνται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή

σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά κ.α.) και ελλείψεων,

καθώς επίσης και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες,

αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη και

αναφέρονται στην Προσφορά.

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι όλα τα είδη θα

είναι, κατά την παράδοσή τους, καινούρια, άριστης ποιότητας και σε πλήρη

λειτουργία.

Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία

του προσφερόμενου προϊόντος κατά την Περίοδο Εγγύησης και είναι υπεύθυνος

για την χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε

έλλειψης, ελαττώματος ή βλάβης που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή,




εκτός αν αποδεδειγμένα αυτά οφείλονται σε αίτια που δεν έχουν σχέση με

ελλείψεις και σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση.

Αν τα παραπάνω, όλα ή καθ’ ένα μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλο ή

άλλα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης συνεπάγονται την αχρηστία ή

την κακή ή ελλιπή λειτουργία ή ελλείψεις ή ελαττώματα κατασκευής μέρους ή

του συνόλου του υπό Προμήθεια αντικειμένου, ο Ανάδοχος προβαίνει σε

αποκατάσταση αυτών ή αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό, ώστε να διατηρηθεί

το επίπεδο ποιότητας και λειτουργίας που καθορίζεται στη Σύμβαση και την

Προσφορά, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί εγγράφως τον Ανάδοχο ως προς το

είδος και την έκταση κάθε έλλειψης, ελαττώματος ή βλάβης μόλις αυτό γίνει

αντιληπτό. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την βλάβη

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο μέσα στην εύλογη προθεσμία που

θα τάξει η Αναθέτουσα Αρχή, η τελευταία μπορεί να φροντίσει για την

αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του

Αναδόχου.

Άρθρο 22. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες δωρεάν

συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, που περιγράφονται στην Προσφορά,

χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή και σύμφωνα με

τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προσφορά,

για χρονικό διάστημα ……………………………………… ετών από την ημερομηνία

οριστικής παραλαβής του υπό Προμήθεια αντικειμένου (Περίοδος Εγγύησης). Ο

εξοπλισμός, νοείται σε καθεστώς εγγύησης υπό την ευθύνη του Αναδόχου από

τη στιγμή της παράδοσής του.

Πληρωμές

Άρθρο 23. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε

λάβει υπόψη όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα




εκτέλεση της Σύμβασης και, συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται

όλα τα σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης έξοδα, όπως:

(α) τα έξοδα μεταφοράς, χειρισμού, συσκευασίας, φόρτωσης,

εκφόρτωσης, διαμετακόμισης, παράδοσης, αποκέρωσης, ελέγχου, φύλαξης

ή/και της θέσης σε λειτουργία της Προμήθειας,

(β) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων πάσης φύσεως και

τεκμηρίωσης και

(γ) πάσης άλλης φύσεως έξοδα συνδεόμενα με την εκτέλεση της

Προμήθειας, που όφειλε ο Ανάδοχος να λάβει υπόψη για την κατάρτιση της

Προσφοράς του.

Για την πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, όλα τα

απαραίτητα δικαιολογητικά (αποδείξεις, τιμολόγια, παραστατικά πληρωμών

κ.α.) έγγραφα για τα ποσά που πρέπει να πληρωθούν.

Φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες υποβάλλονται εκ νέου

μόνον εφόσον έχει λήξη η ισχύς εκείνων που έχουν ήδη υποβληθεί.

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των

φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών

νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά

το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική

διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η

εξόφληση του οποίου, σύμφωνα με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη

διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο.

Άρθρο 24. ΤΙΜΗΜΑ

Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο,

ανέρχεται στο ποσό των …………………………………………… ολογράφως

(………………………………… και αριθμητικώς), συμπεριλαμβανομένου του

αναλογούντος ΦΠΑ 23%.

Από την πληρωμή του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις

σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.




Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται ή αναπροσαρμόζεται και θα

παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δεν

είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο.

Άρθρο 25. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η καταβολή της Συμβατικής Τιμής του Έργου θα γίνει σύμφωνα με τους

όρους της προκήρυξης και συγκεκριμένα μετά την οριστική παραλαβή όλου του

εξοπλισμού.

Η πληρωμή εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ μέρους του Αναδόχου όλων

των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην εκτέλεση όλων των σταδίων ή

τμημάτων ή μερών της Προμήθειας και από την οριστική ποιοτική και ποσοτική

παραλαβή του συνόλου της Προμήθειας εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς

Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και

Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) και εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007-2013. Οι

πληρωμές προς τον ανάδοχο θα ακολουθήσουν τη χρηματοδότηση του

προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ προς την Αναθέτουσα Αρχή για την Πράξη «Προστασία

και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων

Αμβρακικού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού

Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού

Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2010ΣΕ07580093.

Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην πληρωμή του προμηθευτή, η οποία έχει

άμεση ή έμμεση σχέση με ενέργειες του Χρηματοδότη του έργου δεν επιφέρει

καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους αποζημίωσης ή καταβολής τόκων κλπ.

από μέρους του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού.

Παράδοση Και Παραλαβή

Άρθρο 26. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η παραλαβή του εξοπλισμού και των παραδοτέων του Έργου, θα γίνεται

από την ΕΠΠ εντός δέκα ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου.

Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης




Υγροτόπων Αμβρακικού (πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης - Άρτας) ή όπου αλλού

ζητηθεί εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού.

Μετά την οριστική παραλαβή του Έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να

απαντά σε ερωτήματα της ΕΠΠ και να παρέχει διευκρινήσεις επί των

παραδοτέων του έργου για διάστημα τουλάχιστον 6 (έξι) μηνών.

Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους

όρους της Σύμβασης, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου

(ΕΠΠ) διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός δέκα (10)

ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του - τις παρατηρήσεις

της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές

και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός δέκα

(10) ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων.

Αθέτηση Και Καταγγελία Της Σύμβασης

Άρθρο 27. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να

καταγγείλει τη Σύμβαση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από

γνωμοδότηση της ΕΠΠ, αζημίως για αυτή, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες

περιπτώσεις:

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη

Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της ΕΠΠ.

β) ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές

γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά

χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής

δ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση,

λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις

αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό

μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

ε) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με

την άσκηση του επαγγέλματός του

στ) όπου στη Προκήρυξη ορίζεται ρητά λόγος κήρυξης του Αναδόχου

έκπτωτου.




Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση στον

Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η

Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες

από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’

αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της

καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας,

εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι

θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της

Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:

α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής

υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση,

πλην εκείνων που επιβάλλονται για τη διασφάλιση προϊόντων,

εργασιών και εγκαταστάσεων.

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή,

όποιο έργο έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης

φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να

μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, λογισμικό, υλικά

ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται

στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του

θα πράξουν το ίδιο.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η ΕΠΠ

βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε

οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού

πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως

των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο

αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της

Συμβατικής Τιμής που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν




μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για

τον προοριζόμενο σκοπό.

Κατά τα λοιπά, ως προς την κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου, ισχύουν οι

διατάξεις του ΠΔ 118/07, όπως ισχύει.

Άρθρο 28. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, αφού ειδοποιήσει την

Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) ημέρες πριν, εφόσον αυτή μεταθέτει το

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του

συνολικά προβλεπόμενου, για λόγους που δεν προβλέπονται στη Σύμβαση και

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζημιώνει

τον προμηθευτή για κάθε απώλεια ή ζημία που έχει ενδεχομένως υποστεί.

Άρθρο 29. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των

συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης

οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, ως τέτοιων νοουμένων γεγονότων

που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών και τα οποία

αντικειμενικά δεν θα μπορούσαν να αποτραπούν ούτε με την επίδειξη άκρως

εξειδιασμένης επιμέλειας.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης

υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας,

οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους

σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20)

ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά

στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20)

περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την

πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

Επίλυση Διαφορών

Άρθρο 30. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ




Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για

τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να

προκύψει μεταξύ τους ή μεταξύ της ΕΠΠ και του Αναδόχου σχετικά με την

ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της,

σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών

ηθών.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε

χρονική προθεσμία τριών (3) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή

διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Ελληνικά

Δικαστήρια που εδρεύουν στην Άρτα.

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης αφού αναγνώσθηκε και

συμφωνήθηκε, υπογράφεται νόμιμα και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε τρία

(3) όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων έλαβαν από ένα ο Ανάδοχος, ένα ο

Πρόεδρος του Δ.Σ. και το τρίτο κατατίθεται στο Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων

Αμβρακικού.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ



Για την Αναθέτουσα Αρχή

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίουτου Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων

Αμβρακικού

Αλμπάνης Αθ. Τριαντάφυλλος

Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Για τον Ανάδοχο

………………………………….

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

109


Amvrakikos PROKHRYXHS 24-2-2014...\ 8 ) 8, ) 8 ! $ > &+ ) & ) ! $ ) ; ! > + +) ) ! 8+) # 3 )8 ) ,...

Documents

Transcript of Amvrakikos PROKHRYXHS 24-2-2014...\ 8 ) 8, ) 8 ! $ > &+ ) & ) ! $ ) ; ! > + +) ) ! 8+) # 3 )8 ) ,...