Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 · 6...

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΣύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΑυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίωνσυντάξας: Σκαρβέλης ΕμμανουήλΑναπαύσεως 1Τ.Κ 13673, Αχαρνέςτηλ. (+30) 2102477509 Email: [email protected]

Βαθμός Προτεραιότητας «ΕΠΕΙΓΟΝ»Διατήρηση του εγγράφου στο αρχείο: ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ

Αχαρνές, …………………… Αριθ. Πρωτ.: ………………

Αποδέκτες προς ενέργεια : Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση καθιέρωσης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες»

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την έγκριση καθιέρωσης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 36 του Ν.3584/2007. Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις (παρ 1 άρθρο 20 του ν. 4024/2011, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 176 του Ν.4261/2014), επιτρέπεται η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ' υπέρβαση αυτής, σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα, λόγω του είδους και της μορφής τους, υπό μόνη την προϋπόθεση ότι η παροχή της είναι αιτιολογημένα απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των αναγκών των εν λόγω υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται και η ταυτόχρονη συνδρομή έκτακτων, εποχιακών ή όλως απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών. Η υπηρεσία του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων και των αργιών, υποχρεούται σε τακτική και υπερωριακή εργασία, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εν λόγω υπηρεσίας.

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμόν 21454/01-04-2016 έγγραφο της Δ/νσης διοικητικών υπηρεσιών και σύμφωνα με τον κανονισμό και τις ανάγκες του Κοιμητηρίου, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Λόγω της φύσης του αντικειμένου, οι καθ’ υπέρβαση υπερωριακές υπηρεσίες ταφής, δεν δύνανται να προγραμματιστούν και να αντιμετωπιστούν με κατανομή των υπαλλήλων σε αντίστοιχες βάρδιες. (Ελ.Συν. Τμ. Ι Πράξη 7/2013), (Ελ.Συν. Τμήμα Ι Πράξη 5/2012), συνεπώς οι υπηρεσίες προκύπτουν κατά συνθήκη ως εξής:

1α. Δευτέρα έως Παρασκευή: κατά συνθήκη υπερωριακή απασχόληση για έναν/μία (1) διοικ. υπάλληλο και για δύο (2) υπαλλήλους – εργάτες ταφής:

• χειμερινό ωράριο / απασχόληση έως 17:00

• θερινό ωράριο / απασχόληση έως 19.00

1β. Σάββατο - εξαιρέσιμες ημέρες: κατά συνθήκη υπερωριακή απασχόληση για έναν/μία (1) διοικ. υπάλληλο και για δύο (2) υπαλλήλους – εργάτες ταφής:

• χειμερινό είτε θερινό ωράριο: απασχόληση έως 15:00

Σελίδα 1 από 57

2. Η υπηρεσία φύλαξης του Κοιμητηρίου κατανεμημένη σε τρείς (3) οκτάωρες βάρδιες προκύπτει ως πάγια και διαρκής καθημερινή ανάγκη για όλο το έτος, συνεπώς η απογευματινή βάρδια ενός (1) φύλακα με ωράριο 14:00 έως 22:00 και η νυχτερινή βάρδια ενός (1) νυχτοφύλακα με ωράριο 22:00 έως 06:00 δύνανται να εμπίπτουν στον προγραμματισμό της τακτικής απογευματινής, νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών απασχόλησης.

3. Η υπηρεσία καθαριότητος τεκμηριώνει την υπερωριακή απασχόληση πάντοτε σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες πράξεις ιεροπραξίας (ταφές, μνημόσυνα, κλπ.)

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

ο προϊστάμενος αυτοτελούς τμήματος διαχείρισης & συντήρησης Δημοτ. Κοιμητηρίων

Σκαρβέλης Εμμανουήλ



ISO 9001 : 2008

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : «Έγκριση καθιέρωσης λειτουργίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής σε εικοσιτετράωρη βάση και για όλες τις ημέρες του μήνα ».

Κυρία Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 36 του Ν.3584/2007, για την έγκριση καθιέρωσης λειτουργίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής σε 24ωρη βάση και για όλες τις ημέρες του μήνα (Κυριακές και αργίες), λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας, του είδους και της μορφής των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Διεύθυνση. Λόγω της συνεχώς αυξανόμενης ροής οικονομικά αδυνάτων πολιτών στην υπηρεσία μας (απόρροια της πολύχρονης οικονομικής κρίσης), αλλά και της εκπόνησης προγραμμάτων-δράσεων που απαιτούν μεγάλο αριθμό υπαλλήλων για την υλοποίησή τους (π.χ Πρόγραμμα επισιτισμού – ΤΕΒΑ, δράσεις διανομής τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου, Ξενώνας Φιλοξενίας, μεταφορά τροφίμων και ειδών διαβίωσης, κατανομή τροφίμων σε πακέτα, διανομή σε δικαιούχους, διοργάνωση εκδηλώσεων, εορτών για τα παιδιά των ευπαθών οικογενειών κλπ),


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΔιεύθυνση Κοινωνικής ΠολιτικήςΤμήμα Κοινωνικής ΠολιτικήςΦιλαδελφείας 87 & ΜπόσδαΤ.Κ. 13673, ΑχαρνέςΣυντάκτρια: Παναγιωτάτου ΣτυλιανήΤηλ.: (+30)2132123127Fax: (+30)2132123119

Προς:

Βαθμός Προτεραιότητας : ΚΟΙΝΟ Χρόνος Διατήρησης : ΔΙΗΝΕΚΕΣ

Αχαρνές: ……/…../ 2016Αρ.Πρωτ.:

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαριτίδη Μαρία

είμαστε αναγκασμένοι να απασχολούμε το προσωπικό της υπηρεσίας μας και σε ώρες εκτός του υποχρεωτικού τους ωραρίου καθώς και Κυριακές και αργίες.

Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ


ISO 9001 : 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΗΛ.: 213 2072382-398FAX: 213 2072386Email: [email protected]

Απόσπασμα από το 5Ο Πρακτικό Αριθμ. Aπόφασης: 10

Αριθμ. θέμ. στην ημερ. Διατ.: 3ο Συνεδρίαση της :14/07/2016

Αριθμ. πρωτ. και ημερομηνία που δόθηκε η πρόσκληση: 42706/08-07-2016

ΑΔΑ: ΩΓΕ7ΩΨ8-9ΒΗ


Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε ΣΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚ.-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΣΥΡΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Τοποθετήσεις ρυθμιστικών πινακίδων σήμανσης τύπου Ρ-2 (STOP) σε συλλεκτήριες οδούς

του Δήμου μας.

Στις Αχαρνές σήμερα την 14η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00

π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε 5Η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατόπιν

της από με αριθμό πρωτ.: 42706/08-07-2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που έχει

κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφού διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γιαννακόπουλο Δημήτριο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία 6 παρισταμένων

μελών, κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Προεδρεύων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κος Γιαννακόπουλος Δημήτριος απόντος του Δημάρχου-

Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κου Κασσαβού Ιωάννη και απόντος του Αντιπροέδρου κου

Ξαγοράρη Νικολάου φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την

εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία αναφέρει ότι:

Με την με αρ. 521/2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταξύ άλλων έχουν εγκριθεί οδοί του

Δήμου μας, των οποίων οι κάθετες υποχρεούνται σε διακοπή πορείας με τοποθέτηση πινακίδων τύπου Ρ-2

(STOP).

Λόγω της μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης και των καθυστερήσεων που υπάρχουν στις εντάξεις

των περιοχών στο Σχέδιο Πόλης, προκαλείται σύγχυση στους οδηγούς όταν δεν υπάρχει σαφής και

επαρκής σήμανση. Αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη τοποθέτησης πινακίδων τύπου Ρ-2 (STOP) και

στις εκτός σχεδίου περιοχές.

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών που προτείνονται, ο φόρτος των οχημάτων που

εξυπηρετούν, η διέλευση λεωφορειακών γραμμών, η χωροταξία τους εν γένει στο χάρτη του Δήμου

και η συχνότητα των ατυχημάτων, είναι τα κριτήρια τοποθέτησης και αποσκοπούν στην οδική

ασφάλεια, την πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων.

Σημειώνεται, ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν ήδη τοποθετημένα STOP που εξυπηρετούν

τις παραπάνω ανάγκες, για τα οποία όμως δεν υπάρχει αρχείο τοποθέτησης και η διαδικασία

αποτύπωσής τους δεν είναι εφικτή λόγω των ελλείψεων σε εξοπλισμό και μέσα.

Έχει ληφθεί επίσης υπόψη, η ιεράρχηση των οδών με βάση την Απόφαση 366/2004

(ΦΕΚ/Δ’/13/2004) της Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αχαρνών καθώς και το ΦΕΚ

701/Δ/13-12-90 , περί ορισμού του βασικού οδικού δικτύου Ν. Αττικής.

Κατόπιν των παραπάνω, για την ασφάλεια των πολιτών και για την εύρυθμη λειτουργία της

Υπηρεσίας μας, προτείνεται η τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης τύπου Ρ-2 : υποχρεωτική διακοπή

πορείας (STOP) σε όλες τις κάθετες οδούς επί των παρακάτω οδών :

ΟΔΟΣ από την οδό έως την οδό ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


Ιβίσκου

(εκτός Σχεδίου)

Λ. Καραμανλή Ολυμπιακό Χωριό • διέρχεται λεωφορείο

• διαμπερής & συνδετήρια

Αχαρνές- Ολυμπιακό Χωρίο

Μόλας

(εντός & στη συνέχειά της

εκτός Σχεδίου )

Αμαλιάδος Θρακομακεδόνων • διέρχεται λεωφορείο

• διαμπερής & συνδετήρια

Αχαρνές – Θρακ/νες

• υπόλοιπο τμήμα της οδού

σε επέκταση της Α.Δ.Σ. 521/2010

Αγ. Τριάδος - Ι. Θεολόγου –

Προόδου- Ρούμελης


Λ. Καραμανλή Π. Μελά

(Θρακομακεδόνες)

• διέρχεται λεωφορείο

• συνδετήρια

Αχαρνές – Θρακ/νες

Αγ. Παρασκευής–Αργοναυτών -

– Σπ. Νούση

(εντός & στη συνέχειά της

εκτός Σχεδίου )

Ζωοδόχου Πηγής Πάρνηθας • διέρχεται λεωφορείο

Αναπαύσεως – Αλαγονίας Αγ. Διονυσίου όρια Δήμου • Πλ: 16.00 μ.


• έμπροσθεν Νέου Κοιμητηρίου Αγ. Διονυσίου – Αετόπετρας


Αναπαύσεως όρια Δήμου

(οδός Τσουραπά)


• συνδετήρια οδός :

Πάρνηθα-Στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ –

- Διυλιστήρια ΕΥΔΑΠ –

- Αχαρνές κέντρο

Αγ. Διονυσίου- Ισιδ. Στάση-

Σφαγής Χίου- Ολυμπιάδων-

Μάχης Ηπείρου- Μεθάνων-

Σφαγής Χίου

(Εκτός Σχεδίου όλη η περιοχή

«Πλάτωνας»)

Aγ. Διονυσίου Αναπαύσεως • διέρχεται λεωφορείο

Μόρνου Λιοσίων Μπόσδα • Πλ: 18.00 μ.

Ηρ. Πολυτεχνείου Μήτρου Λέκκα Αριστοτέλους • υπόλοιπο τμήμα της οδού

σε επέκταση της Α.Δ.Σ. 521/2010)

Μήτρου Λέκκα Πάρνηθος ρέμα • Πλ: 20.00 μ.

Παγκάλου Πάρνηθος Εθν. Αντιστάσεως • πλατεία Καράβου

(κέντρο διέλευσης

Σαλαμίνος (ή Αρχαίου Θεάτρου) Φιλ. Δέδε Εθν. Αντιστάσεως λεωφορειακών γραμμών)

Ασπ. Πιτσιλού Αγ. Τριάδος Λ. Καραμανλή • πλ: 16.00 μ.

Πλήθωνος Γεμιστού

(& βοηθητικοί της παράδρομοι)

Δεκελείας Καραμανλή • γενικό πλάτος :26,00 μ.

(με παραδρόμους & νησίδες)


πλην της συμβολής της με την οδό

Λαθέας

Κωνσταντινουπόλεως

Κωστή Παλαμά Όρια Δήμου • σε όλο μήκος της ,

παράλληλα με τις γραμμές ΤΡΑΙΝΟΣΕ στα

διοικητικά όρια του Δήμου μας –

πλην της οδού Κύπρου

Ακολουθεί πίνακας με την υφιστάμενη προτεραιότητα ανά συμβολή, όταν διασταυρώνονται

οδοί ίσης σημασίας δηλαδή οδοί που ανήκουν είτε στο βασικό οδικό δίκτυο Αττικής, είτε είναι

πρωτεύουσες ή δευτερεύουσες οδικές αρτηρίες βάσει ΓΠΣ Αχαρνών, είτε εμπεριέχονται στην με αρ.

521/2010 Απόφαση του Δ.Σ. και εξαιρούνται από τις παραπάνω ρυθμίσεις.

α/α ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Ρ-1) ή

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

ΠΟΡΕΙΑΣ

(Ρ-2)

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ :

1 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ & ΑΘ. ΜΠΟΣΔΑ ΑΘ. ΜΠΟΣΔΑ

2 ΚΥΠΡΟΥ- ΙΩΝΙΑΣ & ΑΘ. ΜΠΟΣΔΑ ΑΘ. ΜΠΟΣΔΑ

3 ΑΘΗΝΩΝ & ΑΘ. ΜΠΟΣΔΑ ΑΘ. ΜΠΟΣΔΑ

4 ΘΕΜ. ΒΑΡΕΛΑ & ΑΘ. ΜΠΟΣΔΑ ΘΕΜ. ΒΑΡΕΛΑ

5 ΜΟΡΝΟΥ & ΑΘ. ΜΠΟΣΔΑ

(ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ)

ΑΘ. ΜΠΟΣΔΑ

6 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ & ΛΙΟΣΙΩΝ


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

7 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ) & ΛΙΟΣΙΩΝ


ΛΙΟΣΙΩΝ

8 ΑΘΗΝΩΝ & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

9 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤ/ΠΟΛΕΩΣ

10 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤ/ΠΟΛΕΩΣ

11 ΛΙΟΣΙΩΝ & ΕΛ. ΦΥΤΑ ΕΛ. ΦΥΤΑ

12 ΛΙΟΣΙΩΝ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

13 ΕΛ. ΦΥΤΑ & ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΛ. ΦΥΤΑ - ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ



14 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ


ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

15 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ) & ΠΑΓΚΑΛΟΥ

(ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ)

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ)

16 ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

17 ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΠΑΡΝΗΘΟΣ

18 ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ & ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ

19 ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ

20 ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ


ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

21 ΠΛΗΘ. ΓΕΜΙΣΤΟΥ & ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΠΛ. ΓΕΜΙΣΤΟΥ

22 ΠΑΡΝΗΘΟΣ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ


ΠΑΡΝΗΘΟΣ

23 ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

24 ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΜΗΤΡΟΥ ΛΕΚΚΑ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

25 ΜΗΤΡΟΥ ΛΕΚΚΑ - ΛΑΘΕΑΣ & ΠΑΡΝΗΘΟΣ


ΜΗΤΡΟΥ ΛΕΚΚΑ - ΛΑΘΕΑΣ

26 ΛΑΘΕΑΣ & ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ


ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ

27 ΛΑΘΕΑΣ & ΠΛΗΘ. ΓΕΜΙΣΤΟΥ ΛΑΘΕΑΣ

28 ΤΑΤΟΪΟΥ & Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΤΑΤΟΪΟΥ

29 Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ


ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

30 Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΙΒΙΣΚΟΥ ΙΒΙΣΚΟΥ

31 ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ & ΤΑΤΟΪΟΥ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

32 Λ. ΚΥΜΗΣ & ΙΒΙΣΚΟΥ ΙΒΙΣΚΟΥ

33 Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΠΛΗΘ. ΓΕΜΙΣΤΟΥ -

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΛΗΘ. ΓΕΜΙΣΤΟΥ -

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

34 Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ

35 ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΣΠ. ΠΙΤΣΙΛΟΥ ΑΣΠ. ΠΙΤΣΙΛΟΥ

36 Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΜΟΛΑΣ -ΑΣΠ. ΠΙΤΣΙΛΟΥ ΜΟΛΑΣ -ΑΣΠ. ΠΙΤΣΙΛΟΥ

37 ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ


38 ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ

39 Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ


ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

40 Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΜΕΣΟΝΥΧΙΟΥ ΜΕΣΟΝΥΧΙΟΥ

41 ΠΑΡΝΗΘΟΣ & ΜΕΣΟΝΥΧΙΟΥ ΜΕΣΟΝΥΧΙΟΥ

42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

43 ΠΑΡΝΗΘΟΣ & Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΠΑΡΝΗΘΟΣ

44 ΠΑΡΝΗΘΟΣ & ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ

45 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ & ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ

46 ΠΑΡΝΗΘΟΣ & ΣΠ. ΝΟΥΣΗ ΣΠ. ΝΟΥΣΗ

47 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ & ΜΟΛΑΣ ΜΟΛΑΣ

48 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ & ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ

49 Λ. ΚΥΜΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

50 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Λ. ΚΥΜΗΣ (ΑΝΑΨΥΧΗΣ) & ΟΡΦΕΩΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Λ. ΚΥΜΗΣ (ΑΝΑΨΥΧΗΣ)

51 ΤΑΤΟΪΟΥ & ΧΛΟΗΣ ΧΛΟΗΣ

52 ΠΑΡΝΗΘΟΣ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

53 ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

54 ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ

55 ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ

56 ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ & ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

57 ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ & ΙΣΙΔ. ΣΤΑΣΗ (ΛΑΖΑΡΟΥ) ΙΣΙΔ. ΣΤΑΣΗ (ΛΑΖΑΡΟΥ)

58 ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ) & ΣΦΑΓΗΣ ΧΙΟΥ ΣΦΑΓΗΣ ΧΙΟΥ

Από την παρούσα κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά σε κανονιστική απόφαση δεν προκύπτει

επιβάρυνση σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών (άρθρο 90 του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ

98/Α’/22-04-2005).

Οι συνημμένοι χάρτες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης.

Παρακαλούμε για συζήτηση του θέματος και λήψη της σχετικής απόφασης

ΣΥΝ:

• Η με αρ. 521/2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

• Απόσπασμα της Τροποποίησης του ΓΠΣ Αχαρνών (ΦΕΚ13/Δ/2004)

• ΦΕΚ701/Δ/13-12-1990 (ορισμός βασικού δικτύου Ν. Αττικής)

• Εποπτικός Χάρτης Διοικητικών ορίων Αχαρνών


• Εποπτικός Χάρτης - Λεπτομέρεια περιοχής «ΠΛΑΤΩΝΑ»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

Τέλος ο Προεδρεύων πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αφού έλαβε υπ’ όψιν της την πρόταση του Προεδρεύοντα και την τοποθέτησή του, την εισήγηση της

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τα έγγραφα του φακέλου, τις απόψεις των εισηγητών, καθώς και τις

αναφερόμενες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Γνωμοδοτεί θετικά για τις τοποθετήσεις ρυθμιστικών πινακίδων σήμανσης τύπου Ρ-2 (STOP) σε

συλλεκτήριες οδούς του Δήμου μας , σύμφωνα με την Εισήγηση και τα σχέδια της Υπηρεσίας,

που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Διαβιβάζει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανωτέρω απόφαση.

3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα

Αχαρνές, Αυθημερόν

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΥΡΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΤΣΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΔΗΜΟΣΑΧΑΡΝΩΝΣύστημαΔιαχείρισης

ΠοιότηταςISO9001:2008

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΚΕΝΤΡΟΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ3/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝΣτο Δημαρχείο Αχαρνών, σήμερα την 13η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 ύστερα από την αριθ. 157/6-06-16 πρόσκληση του Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67 παρ.4&75 του Ν.3852/2010 που επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους και

τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου σε συνεδρίαση.

Από το σύνολο των 13 Τακτικών μελών:ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Γιάννης Κασσαβός-Δήμαρχος Αχαρνών, Πρόεδρος 2. Αναστάσιος Χίος, Α΄ Αντιπρόεδρος 3.Ανδρέας Παπαματθαίου, Β΄

Αντιπρόεδρος, 4. Χρύσα Δουρίδα, Ταμίας 5. Κωνσταντίνος Καλογεράς, Κοσμήτωρ, 6. Στέλλα Τούντα, Γραμματέας 7. Γεώργιος Δασκαλάκης

(μέλος) 8. Νίκος Τσάτσης (μέλος). 9. Ελένη Κατάρα (μέλος) 10. Παναγιώτης Κοσμίδης (μέλος), 11. Βασιλική Παπαθεοδώρου (μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1..Βασιλική Καράμπελα, 2.Βασιλική Ζαχαροπούλου

Από το σύνολο των Αναπληρωματικών μελών: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Σοφία Αλεξανδράτου, 2.Μαρία Χρηστάκη,3.Αφροδίτη Μηλιώρη, 4.Ευαγγελία Παντελιά, 5.Ιωάννης Λαζάρου, 6.Γεώργιος Γιαμαρέλος,


7.Ελευθερία Καπενή, 8.Σωτηρία Κεχρή, 9.Ηλίας Ζητούνης, 10.Νικόλαος Μαρής, 11.Νικήτας Τζιούβελης. 12. Γεωργία Ευθυμιάδου -Τουμανίδη,

ΘΕΜΑ 1o. Διαγραφή οφειλών του Π.Κ.Θ. πέραν πενταετίας .Αρ. απόφασης 6/16Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα λέγει: Κυρίες και κύριοι, το Π.Κ.Θ. από το έτος 2008 μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2011 έχει οφειλές με

τιμολόγια πέραν πενταετίας, για τα οποία ενώ το Π.Κ.Θ. εξέδωσε τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα στον δικαιούχο, δεν εισπράχθηκαν επειδή οι δικαιούχοι δεν

προσκόμισαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους (π.χ. Ασφαλιστική ή Φορολογική Ενημερότητα). Με αυτή μας

την απόφαση καθαρίζει το ταμείο του Π.Κ.Θ. Για την ενδεχόμενη μελλοντική διεκδίκηση είσπραξης αρμόδια είναι τα δικαστήρια.

Ο κ. Αν. Χίος, Α΄ Αντιπρόεδρος παρατήρησε ότι εξαίρεση αποτελεί η ΑΕΠΙ (Πνευματικά Δικαιώματα Καλλιτεχνών), η οποία διεκδικεί το ποσό των 6.107,25 €

και θα προχωρήσουμε με ρύθμιση, ενώ αντιθέτως μπορεί να γίνει διαγραφή της οφειλής προς τον κ. Παν/τη Μίντζια αν και έχει κάνει εξώδικο αλλά όχι προς το

Πνευματικό Κέντρο αλλά προς το Δήμο Αχαρνών

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος παραθέτει πίνακα που συνέταξε ο φοροτεχνικός - λογιστής κ. Βασίλης Λαμπρακάκης με τα ποσά προς διαγραφή πέραν της

πενταετίας στον οποίο εμφανίζεται το συνολικό ποσό διαγραφής ύψους 20.011,14€ Στη συνέχεια έγιναν ερωτήσεις από τα μέλη του Δ.Σ. του Π.Κ.Θ., για τη νομιμότητα της διαγραφής κ.ά. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζειΕγκρίνει τη διαγραφή των οφειλών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα που επισυνάπτεται:

ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΡΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ "ΕΞΕΛΙΞΗ 1.999,98

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 30/11/2010

ΕΘΝΙΚΗ 200,00ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 23/4/2010

ΔΗΜΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 121,00 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 29/6/2010ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 180,00 ΔΙΑΜΟΝΗ 20/12/2010

ΜΟΥΧΤΑΡΟΓΛΟΥ ΑΡΗΣ 499,50ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 20/12/2010


ΙΑΝΟΣ Π.ΠΙΝΗΣ Σ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ο.Ε. 363,73

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 28/6/2010

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ 184,00 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 11/3/2011ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ 184,00 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 16/3/2011Ν.Δ.Γ. ΠΑΠΠΑΣ 3.592,50 ΓΕΥΜΑ 23/5/2010

ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 980,10

ΜΟΥΣΑΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 3/6/2010

ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 630,70

ΜΟΥΣΑΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 29/5/2009

ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ 3.690,00 ΣΥΝΑΥΛΙΑ 29/9/2010ΜΑΣΤΑΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 605,00 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 25/6/2010ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. 214,20 ΦΩΤΑΚΙΑ 4/12/2008ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 600,24

ΜΙΣΘΩΣΗ ΗΧΟΣ-ΦΩΣ 6/7/2010

ΟΛΓΑ ΠΑΥΛΙΔΗ 2.100,00ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 17/10/2010

ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 246,00 ΒΙΝΕΟΣΚΟΠΗΣΗ 13/12/2010ΠΡΕΔΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1.599,00 ΒΙΝΕΟΣΚΟΠΗΣΗ 21/12/2010Δ.ΠΑΠΠΑΣ&ΣΙΑ Ο.Ε. 275,68 ΓΕΥΜΑ 10/10/2010Δ.ΠΑΠΠΑΣ&ΣΙΑ Ο.Ε. 567,57 ΓΕΥΜΑ 20/12/2010

ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 600,14ΕΠΙΧΡΥΣΟ ΑΝΑΜ/ΤΑ 17/12/2010

ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 200,00 ΕΛΙΑ ΕΠΙΧΡΥΣΟ 8/10/2010

ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 221,40ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 18/12/2010

ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 123,00ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 20/12/2010


Ε&Κ.ΣΤΕΡΓΙΟΥ &ΣΙΑ Ο.Ε. 33,40 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ 29/1/2011 20.011,14

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται:Ο Πρόεδρος Ο Α΄Αντιπρόεδρος Ο B΄ Αντιπρόεδρος

Γιάννης Κασσαβός Αναστάσιος Χίος Ανδρέας Παπαματθαίου

Τα ΜέληΧρύσα Δουρίδα

Κωνσταντίνος Καλογεράς

Παναγιώτης Κοσμίδης

Ελένη Κατάρα

Νίκος Τσάτσης

Στέλλα Τούντα

Γεώργιος Δασκαλάκης

Βασιλική Παπαθεοδώρου


ΔΗΜΟΣΑΧΑΡΝΩΝΣύστημαΔιαχείρισης

ΠοιότηταςISO9001:2008

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΚΕΝΤΡΟΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

3/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝΣτο Δημαρχείο Αχαρνών, σήμερα την 13η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 ύστερα από την αριθ. 157/6-06-16 πρόσκληση του Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67 παρ.4&75 του Ν.3852/2010 που επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους και

τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου σε συνεδρίαση.

Από το σύνολο των 13 Τακτικών μελών:ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Γιάννης Κασσαβός-Δήμαρχος Αχαρνών, Πρόεδρος 2. Αναστάσιος Χίος, Α΄ Αντιπρόεδρος 3.Ανδρέας Παπαματθαίου, Β΄

Αντιπρόεδρος, 4. Χρύσα Δουρίδα, Ταμίας 5. Κωνσταντίνος Καλογεράς, Κοσμήτωρ, 6. Στέλλα Τούντα, Γραμματέας 7. Γεώργιος Δασκαλάκης

(μέλος) 8. Νίκος Τσάτσης (μέλος). 9. Ελένη Κατάρα (μέλος) 10. Παναγιώτης Κοσμίδης (μέλος), 11. Βασιλική Παπαθεοδώρου (μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1..Βασιλική Καράμπελα, 2.Βασιλική Ζαχαροπούλου

Από το σύνολο των Αναπληρωματικών μελών: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Σοφία Αλεξανδράτου, 2.Μαρία Χρηστάκη,3.Αφροδίτη Μηλιώρη, 4.Ευαγγελία Παντελιά, 5.Ιωάννης Λαζάρου, 6.Γεώργιος Γιαμαρέλος,

7.Ελευθερία Καπενή, 8.Σωτηρία Κεχρή, 9.Ηλίας Ζητούνης, 10.Νικόλαος Μαρής, 11.Νικήτας Τζιούβελης. 12. Γεωργία Ευθυμιάδου -Τουμανίδη,


ΘΕΜΑ 2ο. 1η Αναμόρφωση του επικυρωμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Αρ. απόφασης 7/16

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος εισηγούμενoς επεσήμανε ότι στον προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων του ΠΚΘ οικ. έτους 2016 περιέχονται μεταξύ άλλων

και εγκεκριμένες πιστώσεις για δαπάνες που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους κωδικούς που δεν ανταποκρίνονται όμως στις πραγματικές

ανάγκες.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα λέει, ότι με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΠΚΘ οικ. έτους 2016 αποτυπώνουμε και

αναδιανέμουμε τις δαπάνες σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία του ΠΚΘ και που μέχρι τώρα καλύπταμε

εξ ιδίων και εκ των ενόντων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει τη μεταφορά ποσών για αναμόρφωση του προϋπολογισμού προκειμένου να ενισχυθούν ήδη

προϋπολογισμένες ή νέες πιστώσεις στο σκέλος των Εξόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα

( Ν. 3463/2006 ). Υποβάλλει προς έγκριση σχετικό πίνακα.

Μετά τα ανωτέρω και σχετική συζήτηση

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει:


Εγκρίνει την Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων οικ. έτους 2016 για τους

ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, όπως αναφέρεται στον σχετικό πίνακα που επισυνάπτεται

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2016ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 13/6/2016

1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 1.964,87

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ1 5111. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 20.700,00 19,10 20.719,10

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών

ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 19,10 ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ

2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ2 00-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 10.500,00 3.000,00 13.500,00

ελεύθερου επαγγελματία

3 00-6433. Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών 1.000,00 2.000,00 3.000,00προσώπων και αντιπροσωπειών

4 00-6434. Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 5.000,00 3.000,00 8.000,00

5 00-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 0,00 2.000,00 2.000,00

6 10-6261. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 1.000,00 3.000,00 4.000,00

7 10-6262. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων 500,00 3.000,00 3.500,00έργων)

8 10-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 500,00 2.000,00 2.500,00


9 10-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού 500,00 2.000,00 2.500,00εξοπλισμού

ALFAWARE Πληροφορική Σελίδα 1 από 3 Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016



ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 20.000,00

3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ10 00-8117.001 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 200,00 -200,00 0,00

11 00-8117.002 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 1.999,98 -1.999,98 0,00

12 00-8117.004 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 121,00 -121,00 0,00

13 00-8117.005 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 180,00 -180,00 0,00

14 00-8117.006 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 499,50 -499,50 0,00

15 00-8117.007 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΜΕΡΩΝ 363,73 -363,73 0,00

16 00-8117.014 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΕ 2009-2010 22.451,53 -16.278,93 6.172,60

17 00-8117.015 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 368,00 -368,00 0,00

ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ -20.011,14

4 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ18 -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.964,87 30,24 1.995,11

ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 30,24

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : ΕΣΟΔΩΝ: 19,10 ΕΞΟΔΩΝ: 19,10

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 1.995,11


ALFAWARE Πληροφορική Σελίδα 2 από 3 Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016



ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ : ΑΡΧΙΚΟ 1.964,87ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:

ΕΣΟΔΑ (+) : 19,10

ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00

ΕΞΟΔΑ (+) : 20.000,00

ΕΞΟΔΑ (-) : -20.011,14

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 30,24 (+/-) :

ΤΕΛΙΚΟ 1.995,11 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται:

Ο Πρόεδρος Ο Α΄Αντιπρόεδρος Ο B΄ Αντιπρόεδρος

Γιάννης Κασσαβός Αναστάσιος Χίος Ανδρέας Παπαματθαίου

Τα ΜέληΣελίδα 22 από 57

Χρύσα Δουρίδα

Κωνσταντίνος Καλογεράς

Παναγιώτης Κοσμίδης

Ελένη Κατάρα

Νίκος Τσάτσης

Στέλλα Τούντα

Γεώργιος Δασκαλάκης

Βασιλική Παπαθεοδώρου


ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΣύστημα Διαχείρισης

Ποιότητας

ISO 9001 : 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 04 / 07 /2016ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΔ/νση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΣυντάκτης: Κολοκούρη Αλεξάνδρα

Τηλ.: 213 2072 436

Email : [email protected]

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΠΡΟΣΤην κ. Πρόεδρο

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και

του Δήμου Αχαρνών, για το έργο: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότρυπας ανατολικά οδού Φιλαδελφείας μέχρι ρέματος Αχαρνών», συνολικού

προϋπολογισμού 1.825.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Κύριε Πρόεδρε,

Με τις υπ’ αριθμ. 369/2015 και 1/2016 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

σχετικά με την έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων και του Προϋπολογισμού για το έτος

2016, το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων και στον Προϋπολογισμό της

Περιφέρειας για το τρέχον έτος με τίτλο : «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότρυπας ανατολικά οδού Φιλαδελφείας μέχρι ρέματος Αχαρνών», και προϋπολογισμό 1.825.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Το έργο που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Αττικής, θα υλοποιηθεί βάσει

της μελέτης με Α.Μ. 24/2015 η οποία εκπονήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

Αχαρνών και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 191/2015 απόφασή του. Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Το έργο αφορά στην κατασκευή αγωγών ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότρυπα του Δήμου

Αχαρνών. Η μελέτη περιλαμβάνει τον υπολογισμό και την κατασκευή ενός κεντρικού αγωγού με

κλιμακωτή διατομή στην οδό Καναπίτσας (παραρεμάτιος δρόμος), ο οποίος φθάνοντας στη νότια οδό

25ης Μαρτίου θα περάσει το ρέμα της Καναπίτσας στηριζόμενος στο πλάι του σώματος της

υπάρχουσας γέφυρας θα συνεχίσει στις οδούς Κολοκοτρώνη & Οικονόμου και θα πέσει στον κεντρικό


συλλεκτήρα της οδού Λαϊκών Αγώνων. Στον περιγραφόμενο αγωγό θα πέφτουν όλοι οι δευτερεύοντες

αγωγοί των κάθετων οδών. Συνολικά θα κατασκευασθούν 4.376,63 μέτρα αγωγού. Στο τέλος θα γίνει

αποκατάσταση των τομών των ασφαλτικών - και μη - οδοστρωμάτων.

Σκοπός του έργου είναι η ολοκλήρωση του κατασκευασμένου δικτύου αποχέτευσης στην εντός

σχεδίου περιοχή της Λυκότρυπας Δήμου Αχαρνών που έως σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό 80%. Με την

ολοκλήρωση του έργου τα οφέλη θα είναι προφανή τόσο στο επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων και τη

δημόσια υγεία όσο και στο περιβάλλον καθώς έως σήμερα η εξυπηρέτηση των κατοίκων γίνεται με

υπόγειες δεξαμενές ακαθάρτων (βόθρους) εντός των ιδιοκτησιών τους.

Με την 103/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών εγκρίθηκε η τροποποίηση της

Μελέτης (Τεύχη Δημοπράτησης) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΟΔΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.

Με την 219/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής εγκρίθηκε η σύναψη και οι

όροι της προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αχαρνών, για το

έργο: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότρυπας ανατολικά οδού Φιλαδελφείας μέχρι ρέματος Αχαρνών», συνολικού προϋπολογισμού 1.825.000,00€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και ορίστηκαν δύο μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους

αναπληρωτές τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της

Προγραμματικής Σύμβασης η οποία έχει ως εξής:

Στην Αθήνα σήμερα ……………, ημέρα ……..…οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Περιφερειάρχη Αττικής, Ειρήνη Δούρου.

2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Αχαρνών» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στις Αχαρνές, Λεωφόρος Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχό του, Ιωάννη Κασσαβό.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Καλλικράτης)», όπως οι παρ. 1α και 5 αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11.4.2012).

2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 44403/20-10-2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494 Β΄/4.11.2011).

3. Το N. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.4. Τις διατάξεις περί κατασκευής δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α –

18/06/2008), όπως ισχύει.5. Το άρ. 9 παρ. 5 του ν. 4071/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 47 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93

Α΄/14-4-2014).6. Τα υπ’ αριθμ. 26723/01-07-2015 και 12172/23-02-2016 έγγραφα του Δήμου Αχαρνών με τα οποία

μας διαβιβάστηκε η μελέτη και λοιπά συμπληρωματικά στοιχεία για το έργο.


7. Το υπ’ αριθμ. Τ.Ε.87712/2186/οικ./11-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.

8. Το υπ’ αριθμ. 396450/30-01-2012 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ με το οποίο συμφωνεί με τη μελέτη του έργου.

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 191/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών για την έγκριση της με αρ. 24/2015 μελέτης (τευχών δημοπράτησης) του έργου (ΑΔΑ: Β8Κ9ΩΨ8-ΒΝΝ).

10.Τις υπ. αριθμ. 369/2015 και 1/2016 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με τις οποίες το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων και στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2016 (ΚΑΕ 9775.05.008).

11.Την υπ. αριθμ. 219/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας.

12.Την υπ. αριθμ. ………./2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας.

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης με τους

ακόλουθους όρους:

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 1: Περιεχόμενα της σύμβασης Άρθρο 2: Σκοπός του έργου και αντικείμενο της σύμβασης Άρθρο 3: Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του έργου Άρθρο 4: Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση του έργου Άρθρο 5: Φορέας εκτέλεσης και φορέας διαχείρισης του έργου Άρθρο 6: Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου Άρθρο 7: Χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα του έργου Άρθρο 8: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων Άρθρο 9: Σύσταση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Άρθρο 10: Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Άρθρο 11: Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες – Ρήτρες Άρθρο 12: Επίλυση διαφωνιών Άρθρο 13: Τελικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η διάθεση των αναγκαίων πόρων για την χρηματοδότηση της εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότρυπας ανατολικά οδού Φιλαδελφείας μέχρι ρέματος Αχαρνών» συνολικής δαπάνης 1.825.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Το έργο αφορά στην κατασκευή αγωγών ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότρυπα του Δήμου Αχαρνών. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει στον υπολογισμό και στην κατασκευή ενός κεντρικού αγωγού με κλιμακωτή διατομή στην οδό Καναπίτσας, ο οποίος φτάνοντας στη νότια οδό 25ης Μαρτίου θα περάσει το ρέμα της Καναπίτσας στηριζόμενος στο πλάι του σώματος της υπάρχουσας γέφυρας, θα συνεχίσει στις οδούς Κολοκοτρώνη και Οικονόμου και θα πέσει στον Κεντρικό Συλλεκτήρα της οδού Λαϊκών Αγώνων. Στον παραπάνω αγωγό θα πέφτουν όλοι οι δευτερεύοντες αγωγοί των κάθετων οδών. Συνολικά θα κατασκευαστούν 4.419,80 μέτρα αγωγού. Στο τέλος θα γίνει αποκατάσταση των τομών των ασφαλτικών –και μη- οδοστρωμάτων.

Σκοπός του έργου είναι η ολοκλήρωση του κατασκευασμένου δικτύου αποχέτευσης στην εντός σχεδίου περιοχή της Λυκότρυπας Δήμου Αχαρνών που έως σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό 80%. Με την ολοκλήρωση του έργου τα οφέλη θα είναι προφανή τόσο στο επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων και τη δημόσια υγεία όσο και στο περιβάλλον καθώς έως σήμερα η εξυπηρέτηση των κατοίκων γίνεται με υπόγειες δεξαμενές ακαθάρτων (βόθρους) εντός των ιδιοκτησιών τους.

ΑΡΘΡΟ 3: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην περιοχή Λυκότρυπα του Δήμου Αχαρνών και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται δυτικά από την οδό Φιλαδελφείας, βόρεια από την οδό Πρεβελάκη, νότια από την οδό 25ης Μαρτίου και ανατολικά από το ρέμα της Καναπίτσας.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα με τη μελέτη στο ποσό των 1.825.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), αφορά αποκλειστικά την εκτέλεση του έργου, τυχόν δε υπόλοιπο μετά τη δημοπράτηση δεν επαναδιατίθεται στον Δήμο για την επέκταση του έργου ή για την εκτέλεση άλλου έργου, αλλά δύναται να διατεθεί για τυχόν αύξηση του Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9775.05.008 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής).

Η ροή της χρηματοδότησης θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για τα δημόσια έργα.

Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης (πλέον της νόμιμης αναθεώρησης), που θα προκύψει από ΑΠΕ ή συμπληρωματική σύμβαση θα βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου Αχαρνών.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΦΟΡΈΑΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΈΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τη μελέτη (τεύχη δημοπράτησης) με αρ. 24/2015 που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 191/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών (ΑΔΑ: Β8Κ9ΩΨ8-ΒΝΝ).

Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήμος Αχαρνών θα αναλάβει τη συντήρησή του μέχρι την ένταξη του αποχετευτικού δικτύου του έργου στο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση αρ. Δ16γ/010/178/Γ,ΦΕΚ 846/τ.Β΄/6-5-09, περί έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ ΑΕ).

ΑΡΘΡΟ 6 : ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

Στην περιοχή του έργου (βλ. ανωτέρω άρ. 3) ισχύει το ρυμοτομικό σχέδιο που επανεγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 9730/1.3.2004 απόφαση της Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 197 Δ΄/5.3.2004). Ειδικά για την περιοχή παραπλεύρως του ρέματος Καναπίτσας, όπου λόγω της μη οριοθέτησής του υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα ρυμοτομίας, ο Δήμος Αχαρνών με το υπ’ αριθμ. 12172/23-02-2016 έγγραφό του μας απέστειλε υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτητών με τις οποίες αποδέχονται να κατασκευαστεί ο αγωγός αποχέτευσης στην ιδιοκτησία τους στα πλαίσια του έργου.

Ο Δήμος Αχαρνών είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέμβασης είτε με τη μη λήψη όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων.

Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας οποιονδήποτε νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε με το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς, είτε με άλλα συναφή ζητήματα, είτε από μη λήψη των όποιων απαιτουμένων κατά νόμο αδειών και εγκρίσεων, ο Δήμος Αχαρνών ευθύνεται κατά νόμο έναντι της Περιφέρειας Αττικής. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί έναντι του Δήμου Αχαρνών αξίωση επιστροφής των ποσών που κατέβαλε για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης.

Ο Δήμος Αχαρνών είναι ο μόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων ή τυχόν άλλες υποχρεώσεις έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων ελκόντων δικαιώματα, καθώς και παντός τρίτου, από μία τέτοια αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα οκτώ (48) μήνες. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, ειδικώς αιτιολογημένη ως προς τους λόγους που επιβάλλουν την παράταση. Ο χρόνος


για την αποπεράτωση του έργου προσδιορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες, της προθεσμίας αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περί δημοσίων έργων διατάξεων.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Α. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει :1. Τη χρηματοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη μελέτη και μέχρι του ποσού των

1.825.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).2. Τη δημοπράτηση του έργου, την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και την ευθύνη της κατασκευής του σύμφωνα με τους κανόνες των δημοσίων έργων και τις ισχύουσες κάθε φορά τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας.3. Τη συμμετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.4. Τη μέριμνα για αποστολή στη Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής του συνόλου των

απαραίτητων δικαιολογητικών σε τρία (3) επικυρωμένα αντίγραφα για κάθε πιστοποίηση, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.

5. Τη μέριμνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης μέσω της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής ενός (1) αντιγράφου κάθε πιστοποίησης.

Β. Ο Δήμος Αχαρνών αναλαμβάνει :

1. Τη μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν τη δημοπράτηση του έργου.2. Την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει κάθε επιπλέον δαπάνη μελετών και εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στη θεωρημένη μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις. 3. Τη συμμετοχή εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 4. Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με υπάλληλό του.5. Τη μέριμνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών.6. Να προωθήσει τυχόν αναγκαίες διαδικασίες αρμοδιότητάς του και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων και απορρόφηση των πιστώσεων.7. Τις αιτήσεις προς τις ΔΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών και την κατασκευή όλων των απαιτούμενων συνδέσεων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.8. Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και μέχρι την οριστική παραλαβή του.9. Τη μέριμνα, μετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών έως την ένταξη του έργου στο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ.10. Τη διαδικασία ένταξης του κατασκευασμένου αγωγού στο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση αρ. Δ16γ/010/178/Γ (ΦΕΚ 846/τ.Β΄/6-5-09) σε συνεργασία με την Ε.Υ.Δ.Α.Π.11. Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής, μέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο, καθώς και με την τοποθέτηση αναμνηστικής πινακίδας σε εμφανές σημείο.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΥΣΤΑΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συστήνεται Κοινή Επιτροπή, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, ως εξής:

Δύο (2) Περιφερειακούς Συμβούλους Αττικής με τις/τους αναπληρώτριες/τές τους.

Μία/Έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής με την/τον αναπληρώτρια/τή της/του.


Μία/Έναν (1) εκπρόσωπο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής την/τον αναπληρώτρια/τή της/του.

Μία/Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Αχαρνών με την/τον αναπληρώτρια/τή της/του.

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς θα κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής.

9.1 Αντικείμενο και αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής, η παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων και η εισήγηση στα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με την σύμβαση αυτή. Ενδεικτικά, η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

9.1.1 Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής και ειδικότερα ενημερώνεται για την κάθε εντολή πληρωμής και συντάσσει σχετικό πρακτικό.

9.1.2 Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης.

9.1.3 Εισηγείται στους συμβαλλόμενους αιτιολογημένα με πρακτικό της, την παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής.

9.2. Συνεδριάσεις – Λειτουργία- Αποφάσεις9.2.1. Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής ορίζεται με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Αττικής μία/ένας από τους Περιφερειακούς Συμβούλους που θα ορισθούν μέλη της9.2.2. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη της/του προέδρου της και

με γραπτή πρόσκληση, η οποία επιδίδεται τρεις τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης.

9.2.3. Η Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία από τα μέλη της.9.2.4 Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Δήμου Αχαρνών και κατά περίπτωση στα Γραφεία της

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής.9.2.5. Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τα 3/5 των μελών της και αποφασίζει για

κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών της.9.2.6. Τη γραμματειακή υποστήριξη και την τήρηση των Πρακτικών αναλαμβάνει υπάλληλος του Δήμου

Αχαρνών.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Καμία τροποποίηση της Σύμβασης δεν γίνεται για το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.

Για τυχόν απαιτούμενη τροποποίηση σε άλλα σημεία της Προγραμματικής Σύμβασης εκτός των ανωτέρω, απαιτείται η συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών ειδικώς αιτιολογημένη ως προς τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση, και η υπογραφή σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ

Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις. Η παράβαση οποιουδήποτε από αυτούς από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο έτερο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο και σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας του αντισυμβαλλομένου το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ

Για κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην ερμηνεία και εκτέλεση των όρων της παρούσας και η οποία δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.


ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν, το οποίο υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Παρακαλούμε για την συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης που αφορά την:

1) Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του

Δήμου Αχαρνών, για το έργο: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότρυπας ανατολικά οδού Φιλαδελφείας μέχρι ρέματος Αχαρνών», συνολικού

προϋπολογισμού 1.825.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

2) Ορισμό μίας/ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου Αχαρνών με την/τον αναπληρώτρια/ τη της/του

προκειμένου να συμμετάσχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής

Σύμβασης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

Νικόλαος Γεωργακόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Msc


ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ


Ποιότητας

ISO 9001 : 2008


Τηλ.: 213 2072 436


Επιβλέπουσα του έργου: Κολοκούρη Αλεξάνδρα




ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συνδέσεις αποχέτευσης

ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές» χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών


Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για την έγκριση

του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων σε

διάφορες περιοχές» χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών.

Η μελέτη του έργου υλοποιήθηκε από το Τμήμα Σύνταξης Μελετών & Τευχών Δημοπράτησης

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και εγκρίθηκε με την με αρ. 97/2015 Απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών προϋπολογισμού 200.000,00€ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται

από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αχαρνών.

Η διακήρυξη του έργου συντάχθηκε τον Μάρτιο του 2015 και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 203/23-03-

2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. Η επιλογή του αναδόχου έγινε με το

σύστημα «ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου» του άρθρου 4 παρ. γ. του Ν3669/08. Με την

478/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής το έργο κατακυρώθηκε στην εταιρεία ΔΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Σελίδα 31 από 57

Ο.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 16,74%, δηλαδή 97.858,03€ πλέον ΓΕ & ΟΕ 18%: 17.614,45€,

απρόβλεπτα 15%: 17.320,87€, αναθεώρηση : 2.585,26€, ΦΠΑ (23%) : 31.137,08€ και γενικό σύνολο:

166.515,70€.

Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 07/07/2015 με αρ. πρωτ. 47621 συνολικού

ποσού 166.515,70€ με Φ.Π.Α. 23% και χρόνο αποπεράτωσης του έργου 12 μήνες δηλαδή έως τις

07/07/2016. Με το με αρ. πρωτ. 28382/09-05-2016 έγγραφο, ο ανάδοχος υπέβαλε ειδική δήλωση

διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής του 4ου λογαριασμού.

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις απαιτούμενες ποσότητες εργασιών για την

ορθή περαίωση του έργου καθώς και την αλλαγή του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.

Σας επισυνάπτουμε την αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας καθώς και τον 1ο

ανακεφαλαιωτικό πίνακα και παρακαλούμε για την έγκριση αυτού.





Ποιότητας

ISO 9001 : 2008


Τηλ.: 213 2072 436


Επιβλέπουσα του έργου: Κολοκούρη Αλεξάνδρα




ΘΕΜΑ: Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συνδέσεις αποχέτευσης

ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές»


Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για την

παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων σε

διάφορες περιοχές».

Η μελέτη του έργου υλοποιήθηκε από το Τμήμα Σύνταξης Μελετών & Τευχών Δημοπράτησης

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και εγκρίθηκε με την με αρ. 97/2015 Απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών προϋπολογισμού 200.000,00€ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται

από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αχαρνών.

Η διακήρυξη του έργου συντάχθηκε τον Μάρτιο του 2015 και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 203/23-03-

2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. Η επιλογή του αναδόχου έγινε με το

σύστημα «ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου» του άρθρου 4 παρ. γ. του Ν3669/08. Με την

478/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής το έργο κατακυρώθηκε στην εταιρεία ΔΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Ο.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 16,74%, δηλαδή 97.858,03€ πλέον ΓΕ & ΟΕ 18%: 17.614,45€,


απρόβλεπτα 15%: 17.320,87€, αναθεώρηση : 2.585,26€, ΦΠΑ (23%) : 31.137,08€ και γενικό σύνολο:

166.515,70€.

Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 07/07/2015 με αρ. πρωτ. 47621 συνολικού

ποσού 166.515,70€ με Φ.Π.Α. 23% και χρόνο αποπεράτωσης του έργου 12 μήνες δηλαδή έως τις

07/07/2016. Με το με αρ. πρωτ. 28382/09-05-2016 έγγραφο, ο ανάδοχος υπέβαλε ειδική δήλωση

διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής του 4ου λογαριασμού.

Βάσει του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 παρ. 10: «Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση

του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία.» Για τους ανωτέρω λόγους και για την

ορθή ολοκλήρωση του έργου αιτούμαστε παράταση 4 μηνών, δηλαδή έως τις 07/11/2016.





ISO 9001 : 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΔ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Συντάκτης: Λαμπρινίδου ΕιρήνηΤηλ.: 213 2072 443Ηλ. Ταχ.: elamprinidou @ acharnes . gr Επιβλέπουσα του έργου: Λαμπρινίδου Ειρήνη

Αχαρνές, 30/06/2016

ΠΡΟΣ

1.Την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου2. Τον κ. Δήμαρχο


Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής

παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δρόμων στην περιοχή Αγριλέζας», όπως ορίζουν τα άρθρα 73 & 75 του

Ν.3669/2008.

Αποστέλλουμε, συνημμένα, την Τελική Επιμέτρηση του έργου του θέματος, του οποίου τα στοιχεία είναι:

i. Ανάδοχος: η εταιρεία «ΕΡΓΩ Α.Τ.Ε.»

1. Επιβλέπουσα Μηχανικός: Ειρήνη Λαμπρινίδου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ

2. Χρηματοδότηση: Πόροι Δήμου

3. Ανάθεση: 92/2006 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών.

4. Σύμβαση: 16166/13-03-2016 συνολικού ποσού 595.261,47 ευρώ .

5. Με την υπ΄ αριθμόν 546/24.09.2009 απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε η 7η παράταση εργασιών, δηλαδή

έως την 31-10-2009.

6. Με την υπ΄ αριθμόν 606/22.10.2009 απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Εργασιών και η Σύναψη της με. Αρ πρωτ.101839/19-11-2009 Συμπληρωματικής Σύμβασης μετά και από την

θετική γνωμοδότηση από το ΣΔΕΝΑ κατά την 10η Συνεδρία της 21-10-2009 . Η Συμπληρωματική Σύμβαση


ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου:

«Κατασκευή δρόμων στην περιοχή Αγριλέζας»

mailto:[email protected]

ανέρχεται στο ποσό των 23.392,29 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 19% 4.444,54 δηλαδή σύνολο 27.836,83 ευρώ με

ΦΠΑ 19%.

7. Με το με αρ. πρωτ.:111023/17-12-2009 έγγραφο, ο Ανάδοχος υπέβαλε Όχληση για την πληρωμή

του 5ου Λογαριασμού (ποσού 128.009,55€ ) και του 6ου Λογαριασμού (ποσού 53.187,91€ ), Ειδική Δήλωση

Διακοπής Εργασιών και αίτημα για καταβολή τόκων υπερημερίας λόγω της μη πληρωμής των ανωτέρω

λογαριασμών.

8. Κατόπιν παραπόνων που δέχτηκε η Υπηρεσία μας , κλιμάκιο αυτής μετέβη στον τόπο του έργου και

εξέτασε οδούς που κατασκευάσθηκαν στα πλαίσια του παραπάνω έργου. Διαπιστώθηκαν αστοχίες σε διάφορα

σημεία των οδοστρωμάτων των οδών που ελέχθησαν και απεστάλη στον Ανάδοχο η 1η Ειδική Διαταγή με το αρ.

πρωτ.: 58826/20-06-2012, έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας, η οποία τον καλούσε να προβεί σε όλες τις

απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες , εντός 30 ημερών όπως προβλέπεται από την νομοθεσία .

9. Ο ανάδοχος με την με αρ. πρωτ. Δήμου: 63368/29-06-2012, ένστασή του ως προς την 1η Ειδική

Διαταγή, ζητά να γίνει δεκτή η ένστασή του , να ανακληθεί η ειδική διαταγή και να αναγνωριστεί η μη ύπαρξη

κακοτεχνιών στο έργο.

10. Με τη με αριθμό 286/02.08.2012 Απόφαση το Δ.Σ. , αποφάσισε :

«α) Απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας ΕΡΓΩ Α.Τ.Ε. κατά της 1ης ειδικής διαταγής της Τεχνικής

Υπηρεσίας, στην οποία επισημαίνονται οι κακοτεχνίες στο έργο «Κατασκευή δρόμων στη περιοχή ΑΓΡΙΛΕΖΑΣ»

β) Αναγνωρίζει την οικονομική οφειλή του Δήμου του ποσού των 96.198 ευρώ στην ΕΡΓΩ ΑΤΕ για το έργο

του θέματος.

γ) Αποδέχεται την εκτέλεση της 1ης ειδικής διαταγής σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την καταβολή στον

ανάδοχο του οφειλόμενου ποσού των 96.198 ευρώ.»

11. Η εξόφληση των οφειλών, έγινε στις 05-12-2013 ενώ ο ανάδοχος ουδέποτε πραγματοποίησε τις

απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες ως όφειλε.

12. Με το αρ. πρωτ.: 61352/21-07-2014 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας απεστάλη εκ νέου στον

Ανάδοχο η Εκτέλεση της 1ης Ειδικής Διαταγής.

13. Ο Ανάδοχος με το με αρ. πρωτ.: 65210/07-08-2014 έγγραφο του απάντησε ότι « λόγω της οικτρής

οικονομικής κατάστασης της εταιρείας είναι αδύνατον να προβεί άμεσα στις προβλεπόμενες από τη 1η Ειδική Διαταγή

διορθωτικές κινήσεις».

14. Ο ανάδοχος με το με αρ. πρωτ. Δήμου: 6241/29-01-2016 έγγραφο του υπέβαλε όχληση για την έκδοση

βεβαίωσης περαίωσης του έργου η οποία και είναι σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία αυτοδίκαια εκδοθείσα 30ημερες

μετά την υποβολή της όχλησης, δηλαδή την 29-02-2016.

15. Ο ανάδοχος με το με αρ. πρωτ. Δήμου: 13795/01-03-2016 έγγραφο του υπέβαλε την τελική επιμέτρηση

του έργου η οποία του επεστράφη εγκεκριμένη από την Υπηρεσία μας με το με αρ. πρωτ. Δήμου: 13795/22-03-2016

έγγραφο.


16. Ο χρόνος εγγύησης του έργου λήγει στις 29-05-2017, ήτοι δεκαπέντε (15) μήνες από την αυτοδίκαια

εκδοθείσα Βεβαίωση Περαίωσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014 για την «Σύσταση επιτροπής παραλαβής»

διενεργήθηκε κλήρωση για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δρόμων

στην περιοχή Αγριλέζας», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/11. Από την κλήρωση εξήχθη ο

απαιτούμενος αριθμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών και τα κληρωθέντα μέλη αναγράφονται στον

παρακάτω πίνακα , κατά σειρά κλήρωσής τους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Καραδήμα Μαρία - Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης ΠΕ

2. Πουταχίδης Γρηγοριος - Πολ. Μηχανικός ΤΕ

3. Τούντα Κωνσταντίνα - Πολ. Μηχανικός ΤΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κολοκούρη Αλεξάνδρα - Πολ. Μηχανικός ΠΕ

2. Δαμάσκος Αναστάσιος -Ηλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

3. Χατζησπυρου Φλώρα - Πολ. Μηχανικός ΤΕ

Ένα μέλος της επιτροπής πρέπει να είναι Δημοτικός Σύμβουλος ο οποίος πρέπει να οριστεί από το Δ.Σ. μαζί

με τον αναπληρωτή του.

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να ορίσετε δύο Δημοτικούς Συμβούλους, έναν ως τακτικό και έναν ως

αναπληρωματικό μέλος και να συγκροτήσετε την Επιτροπή, προκειμένου να γίνει η Προσωρινή και Οριστική

Παραλαβή του έργου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ.

Νικόλαος Γεωργακόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.



ΠοιότηταςISO 9001 : 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΔ/νση Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤμήμα : Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων

Φιλαδελφείας 87 & ΜπόσδαΤ.Κ. 13673, ΑχαρνέςΤηλ.: 210 – 2415361, 210 - 2415367

Προς:

Αχαρνές, / / 2016

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Χαριτίδη


Θέμα : «Λήψη απόφασης για παράταση της υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για τη στέγαση του 3 ου Νηπιαγωγείου

Αχαρνών για το σχολικό έτος 2016-2017 »


Παρακαλούμε όπως, σε προσεχή συνεδρίαση εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση για παράταση της

υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών για το σχολικό έτος 2016-2017

λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμό 348/27-6-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ισχύουσα νομοθεσία το άρθρο 194 του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.270/1981.

Συννημένα: 348/27-6-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Η ΠροϊσταμένηΤμήματος Δημοτικής ΠεριουσίαςΚτηματολογίου &Απαλλοτριώσεων

Η ΠροϊσταμένηΔ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Μαρία Αθανασιάδου Ειρήνη Λέκκα


Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Θεόφιλος Αφουξενίδης





Προς:




Θέμα : «Λήψη απόφασης για εκ νέου παράταση της υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για τη στέγαση του 17

Νηπιαγωγείου Αχαρνών για το σχολικό έτος 2016-2017 »


Παρακαλούμε όπως, σε προσεχή συνεδρίαση εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση για εκ νέου

παράταση της υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για τη στέγαση του 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών για το σχολικό έτος

2016-2017 λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμό 347/27-6-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.


Συννημένα: 347/27-6-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής











Προς:




Θέμα : «Λήψη απόφασης για εκ νέου παράταση της υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για τη στέγαση του 21

Νηπιαγωγείου Αχαρνών για το σχολικό έτος 2016-2017 »

Κυρία Πρόεδρε,Παρακαλούμε όπως, σε προσεχή συνεδρίαση εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση για εκ νέου

παράταση της υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για τη στέγαση του 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών για το σχολικό έτος

2016-2017 λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμό 346/27-6-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.


Συννημένα :346/27-6-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής







ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΑΤΤ025, Α/Α ΟΠΣ: 1662 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής.

Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρε,


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τμήμα Εξεύρεσης και Διαχείρισης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων -Διεθνών Σχέσεων

Φιλαδελφείας 87 & ΜπόσδαΤ.Κ. 13673, ΑχαρνέςΣυντάκτης: κ. Κ. Ματζετάκης Τηλ.: (+30)2132072517Fax: (+30)2102464022Ε-mail: [email protected]

Προς:

Αχαρνές, 19 Ιουλίου 2016 Αριθ. Πρωτ.:

Την Πρόεδρο του Δημοτικού ΣυμβουλίουΑξιότιμη Κυρία Μαρία Χαριτίδου

mailto:[email protected]

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής δημοσίευσε την υπ. αρ. πρ. 2746/11.07.16 Πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ025, Α/Α ΟΠΣ: 1662 με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας» του Άξονα Προτεραιότητας 09, για υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 -2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η προκηρυσσόµενη πράξη αφορά στη δημιουργία και λειτουργία ∆οµής µε την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας» (Κ.Κ.) για 3 έτη. Για την λειτουργία των δομών προβλέπεται η χρηματοδότηση της στελέχωση με το απαιτούμενο προσωπικό καθώς και δαπάνες για λειτουργικά έξοδα κλπ., ποσού έως το 20% του συνόλου των δαπανών αμοιβών του προσωπικού.

Τα Κ.Κ. είναι δομές οι οποίες παρέχουν ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του οικείων Δήμων, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση. Πρόκειται για δομές υποστηρικτικές των ΟΤΑ Α’ Βαθµού ως προς την εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και την ανάπτυξη ενός σηµείου αναφοράς σε τοπικό επίπεδο για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών µε όλα τα Κοινωνικά Προγράµµατα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέµβασης του Κ.Κ.

Ο στόχος της συγκεκριμένης δομής είναι διττός: • παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού και • υποστηρίζει την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας ή/και την Κοινωνική Υπηρεσία του οικείου Δήμου.

Επιπροσθέτως, τα Κ.Κ. δύναται να λειτουργούν και ως χώροι όπου συγκεντρώνεται η κοινότητα για ομαδικές δραστηριότητες και για θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Το κάθε Κ.Κ. προσφέρει πληροφόρηση, υπηρεσίες συμβουλευτικής και προώθησης στην απασχόληση, συμβάλει στην ανάπτυξη πολιτισμικών δραστηριοτήτων, στην προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας και στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αρωγής και συμπαράστασης. Μέσω του Κέντρου δύναται να οργανωθεί η κοινότητα για τοπική αναπτυξιακή και κοινωνική δράση στους τομείς της υγείας, εκπαίδευσης απασχόλησης και ψυχαγωγίας.

Στα Κέντρα Κοινότητας συμπεριλαμβάνονται οι εξής δομές :1. Παράρτημα για παροχή υπηρεσιών σε θύλακες με πληθυσμό Ροµά και2. Παράρτημα για την παροχή υπηρεσιών σε µετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

Αναλυτικότερα:

Μέσω του Παραρτήματος για την παροχή υπηρεσιών σε θύλακες με πληθυσμό Ρομά επιχειρείται η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση των Ρομά. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν στα εξής:

• στήριξη και κοινωνική ένταξη,• προώθηση της απασχόλησης και• ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και στήριξη.

Για την επίτευξη των παραπάνω, το Παράρτημα δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών μέσω εξατομικευμένης και μακροπρόθεσμης προσέγγισης στα ωφελούμενα άτομα, αρχικά χαρτογραφώντας τα απαραίτητα βήματα για την πορεία τους προς την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση και στη συνέχεια υποστηρίζοντας και παρακολουθώντας τη διαδικασία αυτή. Επίσης, υποστηρίζει τα ωφελούμενα άτομα Ρομά της περιοχής, στην οποία το Παράρτημα είναι χωροθετημένο ως προς τις διαδικασίες διανομής του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης.

Η διεύρυνση της δράσης του Κ.Κ. με τη δημιουργία Παραρτήματος για την εξυπηρέτηση μεταναστών (αλλοδαπών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα) και δικαιούχων διεθνούς προστασίας (ΚΕΜ) αφορά σε περιοχές υψηλής συγκέντρωσης των εν λόγω ομάδων. Στην περίπτωση αυτή, οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι εξειδικευμένες ανάλογα με την ομάδα-στόχο, με σκοπό την υλοποίηση ενός ευρέως φάσματος δράσεων ένταξης σε τοπικό επίπεδο, με έμφαση στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγείας, της προστασίας και πρόνοιας, της κοινωνικής ασφάλισης και της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και διερμηνείας.

Για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΕΜ και την εξυπηρέτηση των στόχων του απαιτείται η διασύνδεση του ΚΕΜ με όλες τις Υπηρεσίες και δομές Κοινωνικού Χαρακτήρα των ΟΤΑ και η ύπαρξη πνεύματος συλλογικότητας και συνεργασίας μεταξύ Κ.Ε.Μ., Κ.Κ., Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου.


Συμπερασματικά, τα Κέντρα Κοινότητας, μαζί με τα Παραρτήματα συνιστούν συμπληρωματικές δομές των Κοινωνικών Υπηρεσιών των δήμων, καθώς υπάρχει άμεση και ευθεία διασύνδεση με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του οικείου Δήμου, της Περιφέρειας και τις Υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Παρακαλούμε όπως το Σώμα λάβει απόφαση για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΑΤΤ025, Α/Α ΟΠΣ: 1662 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΑΝΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝΤαχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Αθ.

ΜπόσδαΤαχ. Κώδικας: 136 74Συντάκτης : Νάννος ΓεώργιοςΤηλέφωνο: 2132072395Email: [email protected]

Βαθμό προτεραιότητας: « ΚΟΙΝΟ»

Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: «Διηνεκές»

Αχαρνές,

Προς

Την Πρόεδρο του Δ.Σ.

κα Χαριτίδη Μαρία

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Διόρθωση ποσού οφειλέτη από το βεβαιωτικό κατάλογο 230 /30-6-2016 που αφορά κλήση τροχαίας.»

κα Πρόεδρε , Παρακαλούμε, όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για διόρθωση ποσού οφειλέτη από το βεβαιωτικό κατάλογο 230/30-6-2016 που αφορά κλήση τροχαίας βάση του υπ’ αριθ. 2515/11/3652-α΄/27-6-2016 (αρ.πρωτ. Δήμου:40760/29-6-16) εγγράφου της Τροχαίας Αττικής Οδού .

Συγκεκριμένα:

1. Ονοματεπώνυμο :ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑριθ. εγγραφής :15Αριθ. βεβαίωσης τριπλοτύπου: 230/2016Είδος καταλόγου: κλήση ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥΠοσό βεβαίωσης: 450,00 €Ποσό διαγραφής: 350,00 €


Εισπρακτέο υπόλοιπο = 100,00Αιτιολογία: Διόρθωση ποσού της υπ’ αριθμ. 120500350631 κλήσης της ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ η οποία χρεώθηκε στον 230/2016 βεβαιωτικό κατάλογο και αφορά παράβαση Κ.Ο.Κ. του κου. ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ από 450,00 ευρώ σε 100,00 ευρώ βάση του υπ΄αριθ. 2515/11/3652-α΄/27-6-2016 (αρ.πρωτ. Δήμου:40760/29-6-16) εγγράφου της ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ .

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΜΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝΤαχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Αθ.

ΜπόσδαΤαχ. Κώδικας: 136 74Συντάκτης : Νάννος ΓεώργιοςΤηλέφωνο: 2132072395Email: [email protected]

Βαθμό προτεραιότητας: « ΚΟΙΝΟ»

Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: «Διηνεκές»

Αχαρνές, 7 /7/2016

Προς Την Πρόεδρο του Δ.Σ.

κα Χαριτίδη Μαρία

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Διόρθωση ποσού οφειλέτη από το βεβαιωτικό κατάλογο 195/30-6-2016 που αφορά κλήση τροχαίας.»

κα Πρόεδρε , Παρακαλούμε, όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για διόρθωση ποσού οφειλέτη από το βεβαιωτικό κατάλογο 195/30-6-2016 που αφορά κλήση Τροχαίας Ν. Ιωνίας με αρ. 121500162924..

Συγκεκριμένα:

1. Ονοματεπώνυμο :ΛΥΚΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΑριθ. εγγραφής :57Αριθ. βεβαίωσης τριπλοτύπου: 195/2016Είδος καταλόγου: κλήση ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΠοσό βεβαίωσης: 400,00 €Ποσό διαγραφής: 350,00 €

Εισπρακτέο υπόλοιπο = 50,00


Αιτιολογία: Διόρθωση ποσού της υπ’ αριθμ. 121500162924 κλήσης της ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ η οποία χρεώθηκε στον 195/2016 βεβαιωτικό κατάλογο και αφορά παράβαση Κ.Ο.Κ. της κας. ΛΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ από 400,00 ευρώ σε 50,00 ευρώ βάση του διορθωμένου σφραγισμένου εντύπου της παραβάσεως της ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ .

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΜΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΔιεύθυνση ΟικονομικώνΤμήμα Εσόδων Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα136 73 ΑχαρνέςΣυντάκτης:Νικολοπούλου ΑναστασίαΤηλ: (+30)2132072352 Fax: (+30) 2132072353

Προς

Αχαρνές, __.__.2016

Την Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χαριτίδη Μαρία

ΕΙΣΗΓΗΣΗΘΕΜΑ: « Διαγραφή οφειλής του κ. Μοσχίδη Χαρίλαου του Συμεών από τον βεβαιωτικό κατάλογο 7/15-3-2010 που αφορά Τ.Α.Π. οικοπέδου συνολικής οφειλής 101,90€ με τις νόμιμες προσαυξήσεις (60,84€ + 41,06€ προσαύξηση) »..

Κυρία Πρόεδρε :Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. για την διαγραφή οφειλής του κ. Μοσχίδη Χαρίλαου του Συμεών από τον βεβαιωτικό κατάλογο 7/15-3-2010 που αφορά Τ.Α.Π. οικοπέδου συνολικής οφειλής 101,90€ με τις νόμιμες προσαυξήσεις (60,84€ + 41,06€ προσαύξηση) που αφορά τα έτη 2001 & 2002. Όπως προκύπτει από το διπλότυπο είσπραξης με αριθμό 10844825/17-11-2008 της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών ο κ. Μοσχίδης Χαρίλαος έχει εξοφλήσει την οφειλή του και παρακαλούμε να προχωρήσετε στην διαγραφή της οφειλής του.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΖΩΜΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΗΜ/ΝΙΑ: ΗΜ/ΝΙΑ: ΗΜ/ΝΙΑ: ΗΜ/ΝΙΑ:

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΣΎΣΤΗΜΑ

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣISO 9001 : 2000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΤΜΉΜΑ ΕΣΟΔΩΝΦΙΛΑΔΕΛΦΕΊΑΣ 87 & ΜΠΌΣΔΑ136 73 ΑΧΑΡΝΈΣΣυντάκτης: ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Τηλ.(+30) 210 2415357Fax (+30) 210 2415349Ηλ.Ταχ.:[email protected]

Προς

ΑΧΑΡΝΈΣ,

ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. Κα.ΧΑΡΙΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗΘέμα: «Διαγραφή οφειλων από βεβαιωτικους καταλόγους των κάτωθι οφειλετών ».

Κ. Πρόεδρε:Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση από το Δ.Σ να διαγραφούν από του βεβαιωτικούς καταλόγους οι κάτωθι οφειλέτες όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση

Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αριθ.βεβαίωσης τριπλοτύπου:604/3-12-2014Είδος καταλόγου: ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΤΟ 6334/11-11-2015 ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Κωδικός είσπραξης :3221.002 Ποσό βεβαίωσης: 150€Ποσό διαγραφής : 150€Εισπρακτέο υπόλοιπο: 0Ήτοι Συνολικά:

Βεβαιωθέν ποσό : 150€Διαγραφέν Ποσό: 150 €Εισπρακτέο Υπόλοιπο: 0

Ονοματεπώνυμο: ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.Ε.Π.Ε Αριθ.βεβαίωσης τριπλοτύπου:280/11-5-2015 & 281/11-5-2015


Είδος καταλόγου: ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ & ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΤΩΝ 2010 – 2011 – 2012 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΔΙΠΛΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΟΣΩΝ

Κωδικός είσπραξης :3218 Ποσό βεβαίωσης: 2108,53€ & 1054,26€Ποσό διαγραφής : 2108,53€ & 1054,26€Εισπρακτέο υπόλοιπο: 0Ήτοι Συνολικά:

Βεβαιωθέν ποσό : 2108,53€ & 1054,26€Διαγραφέν Ποσό: 2108,53€ & 1054,26€Εισπρακτέο Υπόλοιπο: 0

Ονοματεπώνυμο: ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ Αριθ.βεβαίωσης τριπλοτύπου:85/1-3-2016Είδος καταλόγου: ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ) ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΙΚΟΘΕΝ

Κωδικός είσπραξης :2119,004Ποσό βεβαίωσης: 209,50€Ποσό διαγραφής : 209,50€Εισπρακτέο υπόλοιπο: 0Ήτοι Συνολικά:

Βεβαιωθέν ποσό : 209,50€Διαγραφέν Ποσό: 209,50€

Ονοματεπώνυμο: ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αριθ.βεβαίωσης τριπλοτύπου: 177/27-4-2015Είδος καταλόγου: ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΙΚΟΘΕΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωδικός είσπραξης :1519.001Ποσό βεβαίωσης: 1659,86€Ποσό διαγραφής : 1659,86€Εισπρακτέο υπόλοιπο: 0Ήτοι Συνολικά:


Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΑριθ.βεβαίωσης τριπλοτύπου: 10/11-1-2012Είδος καταλόγου: ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΔΙΠΛΗ ΧΡΕΩΣΗ

Κωδικός είσπραξης :2118Ποσό βεβαίωσης: 316,54€Ποσό διαγραφής : 316,54€Εισπρακτέο υπόλοιπο: 0Ήτοι Συνολικά:



Ονοματεπώνυμο: ΣΤΟΥΡΑΙΤΗ ΑΝΝΑΑριθ.βεβαίωσης τριπλοτύπου: 29/19-1-2012 & 33/24-1-2012Είδος καταλόγου: ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΩΝ 2008-2009 -2010Η ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Κωδικός είσπραξης : 3221.002Ποσό βεβαίωσης: 1915,20 € & 1331,06 €Ποσό διαγραφής : 1915,20 € & 1331,06 €Εισπρακτέο υπόλοιπο: 0Ήτοι Συνολικά:

Βεβαιωθέν ποσό : 1915,20 € & 1331,06 €Διαγραφέν Ποσό: 1915,20 € & 1331,06 €

Ονοματεπώνυμο: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΑριθ.βεβαίωσης τριπλοτύπου: 161/27-4-2012 Είδος καταλόγου: ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΩΝ 2010ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3 16-6-2016

Κωδικός είσπραξης : 3221.002Ποσό βεβαίωσης: 792,30 €Ποσό διαγραφής : 792,30 €Εισπρακτέο υπόλοιπο: 0Ήτοι Συνολικά:

Βεβαιωθέν ποσό : 792,30 €Διαγραφέν Ποσό: 792,30 €

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ



Ποιότητας

ISO 9001 : 2008


Τηλ.: 213 2072 436





ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής

και του Δήμου Αχαρνών, για το έργο: «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαύλιων χώρων του Δήμου Αχαρνών», προϋπολογισμού 1.300.000,00€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)


Με την υπ’ αριθμ. 134/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την 1η

τροποποίηση του Π.Ε.Ε. Περιφέρειας Αττικής Οικ. Έτους 2016 και με την αριθμ. 135/2016 Απόφαση

Π.Σ. για την έγκριση 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2016,

το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων και στον Προϋπολογισμό της

Περιφέρειας.


Για το έργο συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών η 22/2016

Μελέτη (Τεύχη Δημοπράτησης) με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» προϋπολογισμού 1.300.000,00€ (με

Φ.Π.Α.) η οποία εγκρίθηκε με την 101/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών. Η Δ/νση

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής ενέκρινε την τεχνική επάρκεια της μελέτης του έργου.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Αττικής, θα δημοπρατηθεί και θα

εκτελεστεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με τις

διατάξεις περί κατασκευής δημοσίων έργων, όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν.3669/2008 (ΦΕΚ

116Α/18.06.2008) και ισχύουν.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες επισκευής και συντήρησης σε σχολεία του Δήμου Αχαρνών. Οι

βασικές εργασίες, σύμφωνα με την μελέτη είναι ενδεικτικά:

- Κατασκευή κεραμοσκεπών

- Στεγανοποίηση εσωτερικών ή/και εξωτερικών επιφανειών

- Χρωματισμό εσωτερικών ή/και εξωτερικών επιφανειών

- Κατασκευή ξύλινων – μεταλλικών θυρών

- Κατασκευή κιγκλιδωμάτων και τοποθέτησή τους σε πόρτες και παράθυρα των σχολικών

συγκροτημάτων

- Κατασκευή ψευδοροφών

- Διάστρωση επιφανειών αύλειων χώρων με ασφαλτικό τάπητα

Με την 231/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής εγκρίθηκε η σύναψη και οι

όροι της προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αχαρνών, για το

έργο «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαύλιων χώρων του Δήμου Αχαρνών», προϋπολογισμού 1.300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και ορίστηκαν δύο μέλη

του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Κοινή

Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης η οποία έχει ως εξής:

Στην Αθήνα σήμερα …………………, ημέρα ………………. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

3. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Περιφερειάρχη Αττικής, Ειρήνη Δούρου

4. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Αχαρνών» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στις Αχαρνές, Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχό του, Ι. Κασσαβό

Έχοντας υπόψη:13.Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Καλλικράτης)» (ΦΕΚ 87 Α΄/7.6.2010), όπως οι παρ. 1α και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11.4.2012) και ισχύουν.

14. Τις διατάξεις περί κατασκευής δημοσίων έργων, όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α /18.06.2008) και ισχύουν.


15.Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 44403/20-10-2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494 Β΄/4.11.2011).

16. Το άρ. 5 του ν. 1894/1990 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» (ΦΕΚ 110 Α΄/27.8.1990), όπως ισχύει.

17. Το με αριθμ. 22495/05.02.16 (πρωτ. εισερχ. ΔΙΑΠ) έγγραφο του Δήμου Αχαρνών. 18. Το με αριθμ. πρωτ.: ΤΕ 116973/2904/οικ./17.06.16 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αν.

Αττικής, για την έγκριση της μελέτης.19. Την με αριθμ. 101/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών για την έγκριση της

μελέτης. 20. Τις με αριθμ. 134/2016 & 135/2016 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου για την 1η

τροποποίηση του ΠΕΕ & Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, της Περιφέρειας Αττικής, με τις οποίες εντάχθηκε το έργο στο ΠΕΕ της Περιφέρειας.

21. Την με αριθμ. 231/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για τη σύναψη και την έγκριση των όρων της παρούσας.

22.Την με αριθμ. ………/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών για τη σύναψη και την έγκριση των όρων της παρούσας.

23.Την με αριθμ. ………… πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης με τους

ακόλουθους όρους:

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 1: Περιεχόμενα της σύμβασης Άρθρο 2: Σκοπός και αντικείμενο της σύμβασης Άρθρο 3: Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του έργου Άρθρο 4: Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση του έργου Άρθρο 5: Φορέας εκτέλεσης και φορέας διαχείρισης του έργου Άρθρο 6: Ιδιοκτησιακό καθεστώς Άρθρο 7: Χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα του έργου Άρθρο 8: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων Άρθρο 9: Σύσταση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Άρθρο 10: Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Άρθρο 11: Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες – Ρήτρες Άρθρο 12: Επίλυση διαφωνιών Άρθρο 13: Τελικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων του Δήμου Αχαρνών και η δημιουργία καλύτερων συνθηκών εκπαίδευσης για το σχολικό πληθυσμό των Αχαρνών.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση του έργου «Επισκευή & Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων και Προαύλειων Χώρων του Δήμου Αχαρνών», το οποίο περιλαμβάνει εργασίες επισκευής και συντήρησης σε σχολεία του Δήμου. Το έργο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το Δήμο Αχαρνών μελέτη (Απόφαση 101/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών), στην οποία περιγράφονται αναλυτικά και οι συγκεκριμένες εργασίες ανά σχολείο.Οι βασικές εργασίες περιλαμβάνουν (ενδεικτικά):

• Κατασκευή κεραμοσκεπών • Στεγανοποίηση δωμάτων και αποκατάσταση διαρροών• Χρωματισμό εσωτερικών ή/και εξωτερικών επιφανειών• Κατασκευή ξύλινων-μεταλλικών θυρών• Κατασκευή κιγκλιδωμάτων και τοποθέτησή τους σε πόρτες και παράθυρα των σχολικών

συγκροτημάτωνΣελίδα 51 από 57

• Κατασκευή ψευδοροφών• Διάστρωση επιφανειών αύλειων χώρων με ασφαλτικό τάπητα

ΑΡΘΡΟ 3: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι εργασίες θα γίνουν σε σχολεία στην εδαφική επικράτεια του Δήμου Αχαρνών. Επισυνάπτεται, ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, κατάλογος με τις διευθύνσεις των σχολείων, στα οποία θα γίνουν οι παρεμβάσεις.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα με τη μελέτη στο ποσό των 1.300.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και αφορά αποκλειστικά την εκτέλεση του έργου, τυχόν δε υπόλοιπο μετά τη δημοπράτηση δεν επαναδιατίθεται στο Δήμο για την επέκταση του έργου ή για την εκτέλεση άλλου έργου, αλλά δύναται να διατεθεί για τυχόν αύξηση του Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9739.05.001) του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής).

Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης (πλέον της νόμιμης αναθεώρησης), που θα προκύψει από ΑΠΕ ή συμπληρωματική σύμβαση θα βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου Αχαρνών.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΦΟΡΈΑΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΈΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Η μελέτη εκπονήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 101/2016 απόφαση.

Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και τη κατασκευή του εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν.1418/84, Ν.3263/04, Π.Δ.186/96, Π.Δ.609/85 όπως κωδικοποιήθηκαν με τον Ν. 3669/08 και ισχύουν σήμερα.

Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήμος Αχαρνών θα αναλάβει τη συντήρησή του.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Το έργο θα υλοποιηθεί σε σχολικά κτίρια Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, του καταλόγου που αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσας, καθώς και στους προαύλειους χώρους αυτών, των οποίων η κυριότητα ανήκει στον Δήμο Αχαρνών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1894/1990, όπως ισχύει.

Ο Δήμος Αχαρνών είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέμβασης είτε με τη μη λήψη όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων.

Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας οποιονδήποτε νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε με το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς, είτε με άλλα συναφή ζητήματα, είτε από μη λήψη των όποιων απαιτουμένων κατά νόμο αδειών και εγκρίσεων, ο Δήμος ευθύνεται κατά νόμο έναντι της Περιφέρειας Αττικής.

Περαιτέρω, ο Δήμος είναι ο μόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων ή άλλων υποχρεώσεων έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων ελκόντων δικαιώματα, καθώς και παντός τρίτου, από μία τέτοια αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου.


ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε 36 μήνες. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων. Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Ο χρόνος για την αποπεράτωση του έργου προσδιορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, της προθεσμίας αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περί δημοσίων έργων διατάξεων.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Α. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει :1. Τη χρηματοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη μελέτη και μέχρι του ποσού των

1.300.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)2. Τη δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο και την ευθύνη κατασκευής του

έργου σύμφωνα με τους κανόνες των δημοσίων έργων και τις ισχύουσες κάθε φορά τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας.

3. Τη μέριμνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης μέσω της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής ενός (1) αντιγράφου κάθε πιστοποίησης, για τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού.

4. Τη συμμετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Β. Ο Δήμος Αχαρνών αναλαμβάνει :1. Τη μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και

εγκρίσεων πριν τη δημοπράτηση του έργου.2. Την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει κάθε επιπλέον δαπάνη μελετών και εργασιών που δεν

συμπεριλαμβάνονται στη θεωρημένη μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.

3. Τη μέριμνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών.

4. Τις αιτήσεις προς τις ΔΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών και την κατασκευή όλων των απαιτούμενων συνδέσεων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας

5. Την προώθηση τυχόν αναγκαίων διαδικασιών αρμοδιότητάς του και γενικότερα την μέριμνα για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων και απορρόφηση των πιστώσεων

6. Τη συμμετοχή εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 7. Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και μέχρι την

οριστική παραλαβή του.8. Τη καθολική μέριμνα, μετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των

εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών

9. Τη συμμετοχή εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 10. Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με υπάλληλό του11. Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την

Περιφέρεια Αττικής, μέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο, καθώς και με την τοποθέτηση αναμνηστικής πινακίδας σε εμφανές σημείο.


ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΥΣΤΑΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συστήνεται Κοινή Επιτροπή, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη ως εξής:

Δύο (2) Περιφερειακούς Συμβούλους Αττικής με τους αναπληρωτές τους Έναν/μία (1) εκπρόσωπο της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών της

Περιφέρειας Αττικής με τον αναπληρωτή του. Έναν/μία (1) εκπρόσωπο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής

με τον αναπληρωτή του. Έναν/μια (1) εκπρόσωπο του Δήμου Αχαρνών με τον αναπληρωτή του.

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς θα κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής.

9.2 Αντικείμενο και αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής, η παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων και η εισήγηση στα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με την σύμβαση αυτή. Ενδεικτικά, η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

9.2.1 Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής και ειδικότερα ενημερώνεται για την κάθε εντολή πληρωμής και συντάσσει σχετικό πρακτικό.

9.2.2 Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης.

9.2.3 Αποφαίνεται για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από την ερμηνεία και εκτέλεση των όρων της παρούσας.

9.2.4 Εισηγείται στους συμβαλλόμενους αιτιολογημένα με πρακτικό της, την παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής.

9.3. Συνεδριάσεις – Λειτουργία- Αποφάσεις

9.2.1 Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής ορίζεται με την απόφαση ορισμού μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ένας/μία από τους δύο Περιφερειακούς Συμβούλους.

9.2.2 Η Επιτροπή συγκαλείται μετά την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του/της προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τρεις τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης.

9.2.3 Η Επιτροπή συνέρχεται εκτάκτως όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία από τα μέλη της.9.2.4 Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Δήμου Αχαρνών και κατά περίπτωση στα Γραφεία της

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής.9.2.5 Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται σε αυτή τα 3/5 των

μελών της και αποφασίζει για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών της.

9.2.6 Τη γραμματειακή υποστήριξη και την τήρηση των Πρακτικών αναλαμβάνει υπάλληλος του Δήμου Αχαρνών.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Καμία τροποποίηση της Σύμβασης δεν μπορεί να γίνει για το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.

Για κάθε άλλη τυχόν απαιτούμενη τροποποίηση σε άλλα σημεία της Προγραμματικής Σύμβασης εκτός των ανωτέρω, απαιτείται η συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών και η υπογραφή σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.


ΑΡΘΡΟ 11 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ

Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις. Η παράβαση οποιουδήποτε από αυτούς από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο έτερο το δικαίωμα να αξιώσει την παύση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο και την αποκατάσταση της νομιμότητας και σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας του αντισυμβαλλόμενου, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ

Για κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην ερμηνεία και εκτέλεση των όρων της παρούσας και η οποία δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Παρακαλούμε για την συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης που αφορά την:

3) Έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και

του Δήμου Αχαρνών, για το έργο: «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαύλιων χώρων του Δήμου Αχαρνών», προϋπολογισμού 1.300.000,00€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

4) Ορισμό μίας/ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου Αχαρνών με την/τον αναπληρώτρια/ τη της/του

προκειμένου να συμμετάσχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής

Σύμβασης.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ: 27/7/2016ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ/νση:Φιλαδελφείας 87& Μπόσδα 1-Αχαρνές Πληροφορίες: Ε. Πατσιανίδη Τηλ. 2102415505 Προς : την Πρόεδρο του Δ.Σ.

κ. Χαριτίδη Μαρία

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε την λήψη απόφασης που αφορά την απαλλαγή πληρωμής παραβόλων για τις αιτήσεις για διόρθωση των πράξεων εφαρμογής με αρ. πρωτ. 45104/3019/2015 και 14427/874/2015, αξίας 100,00€ έκαστο.

Όσον αφορά την με αρ. πρωτ. 45104/3019/2015 αίτηση για Διορθωτική πράξη της κ. Κατάρα-Βρεττού Ελένης, σας γνωρίζουμε ότι κατά την μεταφορά του φακέλου που αρχικά υποβλήθηκε στο Πολεοδομικό Γραφείο Αχαρνών με αριθμό πρωτοκόλλου 3568/2010 απωλέσθησαν έγγραφα που είχαν ήδη προσκομιστεί. Η ενδιαφερόμενη ισχυρίζεται ότι απωλέσθη επίσης το αποδεικτικό πληρωμής του Νομαρχιακού Τέλους και ως εκ τούτου, αρνείται την εκ νέου πληρωμή του παραβόλου.

Όσον αφορά την με αρ. πρωτ. 14427/874/2015 αίτηση για Διορθωτική πράξη της κ. Ραμαντάνη Θεοδώρας, σας γνωρίζουμε ότι όπως αναγράφεται με την με αρ. πρωτ. 6/2/2008 Βεβαίωση δήλωσης ιδιοκτησίας από το Γραφείο Ε.Π.Α. του Δήμου Αχαρνών, είχε δηλώσει εμπρόθεσμα την ιδιοκτησία με Κ.Α. 13.50.58 (τμήμα βόρειο), η οποία όμως δεν καταχωρήθηκε στην Πράξη Εφαρμογής από τον Μελετητή. Λόγω μη υπαιτιότητας της ενδιαφερομένης, ζητά την απαλλαγή της από την καταβολή παραβόλου για την διορθωτική της ανωτέρω ιδιοκτησίας.

Η υπάλληλος Η Προϊσταμένη Η Δ/ντρια


Ε. Πατσιανίδη Α. Ηλιάδη Η. Λεμονίδου


Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 · 6...

Documents

Transcript of Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 · 6...