17PROC002472040 2017-12-21 DEDE Ανήκει στην υπ’ αριθµ ...Date: 2017.12.21...

Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄

Σελίδα 1 από 115

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2017

Ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το

έργο δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή

του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» και κωδικό ΟΠΣ

(ΜIS) 5002707

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση

ποιότητας-τιμής

Προϋπολογισμός: Τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ #483.871€#, μη

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι εξακόσιες χιλιάδες ευρώ #600.000€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/Μονάδα Β΄

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) ΕΣΠΑ 2014-2020, άξονας προτεραιότητας 16 «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής».

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ως ισχύει και β) τους όρους

της παρούσας.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την κείμενη νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο όπως ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Μονάδα Β’

Εφαρμογής Δράσεων,

Οργάνωσης

& Διοικητικής Υποστήριξης

Πειραιάς, 19-12-2017

Αρ. Πρωτ.: Ε.Δ. ΕΣΠΑ/Β/2947

Δ/νση: Πύλες Ε1-Ε2

Ακτή Βασιλειάδη- 18510, Πειραιάς

www.yen.gr

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους

Οικονομικούς Φορείς

Πληρ.: Υποπλοίαρχος Λ.Σ. (Ν) Μαντά Ν.

Τηλ.:213 137 4576

e-mail: [email protected]

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9ΚINFORMATICSDEVELOPMENT AGENCY

Digitally signed byINFORMATICSDEVELOPMENT AGENCYDate: 2017.12.21 11:18:50EETReason:Location: Athens

17PROC002472040 2017-12-21





α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013,

«περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας

και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006», ΕΕ L

347 της 20.12.2013, σ. 320 έως 469.

β) του Κανονισμού 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, «σχετικά

με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006», EE L 347 της 20.12.2013, σ. 281 έως

288.

γ) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και

2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.

δ) του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την

προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α΄ 297) και

άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), όπως ισχύει.

ε) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) −

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 79 παράγραφος 3.α.

στ) των άρθρων 1, 2 και 3 του ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του πδ 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές

ρυθμίσεις» (Α΄ 74), όπως ισχύει.

ζ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως

ισχύει και τις σχετικές εγκυκλίους.

η) του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου

Δημοσίων Συμβάσεων» (Α΄ 204), όπως ισχύει.

θ) του ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες

διατάξεις» όπως ισχύει (Α΄ 68).

ι) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως ισχύει.

ια) του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση

της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση

της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά

έργα και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 184).

ιβ) του ν.2513/1997 περί «Κυρώσεως της συμφωνίας Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών» (A΄ 139).

ιγ) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύει.

ιδ) του ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη

διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», (Α΄ 30) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ιδίως με το ν.3414/2005

«Τροποποίηση του Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά

τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α΄ 279).

ιε) του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα της

Παραγράφου Ζ’: Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/07 της 16 Φεβρουαρίου 2011 για την

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (Α’ 107), όπως ισχύει.

ιστ) του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και

του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), όπως ισχύει.

ιζ) του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄ 248), όπως ισχύει.

ιη) του άρθρου 293 του ν.4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα -

Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 86).

ιθ) του π.δ. 28/28 Ιουλίου 1931 «Περί Κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» (Α΄ 239), όπως ισχύει.

κ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το

άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

κα) του π.δ.103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170).

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





κβ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 114).

κγ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α΄ 210).

κδ) του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α' 34), όπως

ισχύει.

κε) π.δ.39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών

Προσφυγών» (Α΄ 64).

κστ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

κζ) της αριθ.:2901.01/14108/2017 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

«Αποδοχή παραίτησης Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και διορισμός νέου.»

(Υ.Ο.Ο.Δ. 89).

κη) της υπ’ αριθμ.83063/ΕΥΘΥ782 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης- Οικονομίας,

Ανάπτυξης και Τουρισμού- Οικονομικών- Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Αναδιάρθρωση της Επιτελικής

Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αντικατάσταση των κοινών υπουργικών αποφάσεων

υπ’ αριθμ. 122/27-09-2012 (Β΄2662) και 180/30-10-2012 (Β΄2901), όπως ισχύουν.» (Β΄2643/25-08-2016).

κθ) της αριθμ.110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 υπουργικής απόφασης συστήματος διαχείρισης «Τροποποίηση και

αντικατάσταση της υπ’ αριθ.81986/EΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης συστήματος διαχείρισης

«Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων

συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς –

Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Β΄3521) και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

ΕΣΠΑ 2014-2020.

λ) της αριθ.57654/22-05-2017 απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου

Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Β’ 1781).

λα) της υπ’ αριθμ. 56902/215/2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Β’ 1924).

λβ) της υπ’ αριθμ. 134453/2015 απόφασης Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις

για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της

κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β')» (Β΄ 2857).

λγ) της αριθ.πρωτ.. Π1/542/4/3/2014 εγκυκλίου με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Συμβάσεων» (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5).

λδ) τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή

απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση

της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

2. Την πρόσκληση Α.Π.: οικ. 1610/11-02-2016 (ορθή επανάληψη 29-02-2016) Κωδικός Πρόσκλησης: 6.8.1 Α/Α ΟΠΣ:

1205 με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», άξονας προτεραιότητας 06 «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)» με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής (ΑΔΑ:Ω8ΩΒ4653Ο7-7ΜΟ).

3. Την Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. με Α.Π.: οικ. 1610/11-02-2016, Κωδικό Πρόσκλησης: 6.8.1, Α/Α

ΟΠΣ: 1205, Έκδοση: 1/0, Ορθή επανάληψη 29-02-2016 στον Άξονα Προτεραιότητας 06 «Θαλάσσιες Μεταφορικές

Υποδομές και Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας (ΤΣ)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο

«Εγκατάσταση/ Βελτίωση Συστημάτων Διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και Έρευνας

και Διάσωσης στη Θάλασσα» (ΑΔΑ: Ω8ΩΒ4653Ο7-7ΜΟ).

4. Την Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. με Α.Π.: οικ.6996/16-06-2016, Κωδικό Πρόσκλησης: 16.36.2,

Α/Α ΟΠΣ: 1066, Έκδοση: 2/0 στον Άξονα Προτεραιότητας 16 «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής» ο οποίος

συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση

πράξεων τομέα μεταφορών» (ΑΔΑ: 64Ε24653Ο7-39Λ).

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





5. Την Αρ. Πρωτ.:2223.9/87424/2016/12-10-2016 αίτηση χρηματοδότησης προς την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

μετά ΤΔΠ για τη πρόταση προς χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο : «Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης

για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου: «Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του

Εθνικού Συστήματος VTMIS» με κωδικό MIS 5002707.

6. Την Α.Π.: οικ. 16361/28-12-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο “Ένταξη της Πράξης «Τεχνικός Σύμβουλος

Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση

και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» με Κωδικό ΟΠΣ 5002707 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»” (ΑΔΑ: ΩΠΣ7465ΧΙ8-ΒΔΕ).

7. Την από Αρ.Πρ.141668/29-12-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την

ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στη ΣΑΕ 289/1 του έργου «Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής

Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση και

Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» με κωδικό ενάριθμο 2016ΣΕ28910000 (ΑΔΑ:9Ξ54465ΧΙ8-ΝΓΜ).

8. Την από Αρ.Πρ.73904/03-07-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ένταξη

στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στη ΣΑΕ 289/1 του έργου «Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής

Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση και

Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» με κωδικό ενάριθμο 2016ΣΕ28910000 (ΑΔΑ:7ΗΚΚ465ΧΙ8-ΦΑΑ).

9. Την αριθ. 189/30-08-2017 Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μετά της σχετικής από 5-10-2017 κατά

νόμο επισημείωσης (ΑΔΑ: 66Ρ8ΟΡΡΕ-6Ω5).

10. Την Αρ. Πρωτ.:1000.0/74449/2017/18-10-2017 Επιστολή κ. Υπουργού ΝΑΝΠ με θέμα «Υλοποίηση έργου ”Τεχνικός

Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου: Επέκταση,

Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS”».

11. Την Αρ. Πρωτ.: 12721/13-12-2017 διατύπωση θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ. του Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. για τα σχέδια των

τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία προκηρύσσεται το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος

Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση

και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» με κωδικό ΜIS 5002707.

12. την ανάγκη εξειδικευμένης υποστήριξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την αποτύπωση

της υφιστάμενης κατάστασης του Εθνικού Συστήματος VTMIS και σχεδίαση τεχνικών προδιαγραφών με στόχο την

αποτελεσματική ανταπόκριση του Υπουργείου κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στα εξειδικευμένα θέματα που

αφορούν στο σχεδιασμό, εφαρμογή και υλοποίηση των Πράξεων/Δράσεών που συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Π.

«Υποδομές Μεταφορές Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» για την αναβάθμιση, ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό

του πλαισίου λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος VTMIS, ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και

διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας σε επιλεγμένες περιοχές.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος Έργου «Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την

τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου:

Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού

Συστήματος VTMIS»

Αναθέτουσα Αρχή Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Επιτελική

Δομή ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄

Φορέας Λειτουργίας Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής /

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής /

Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας

Είδος Διαδικασίας Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Ανοιχτής διαδικασίας

Κριτήριο Ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με

βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής

Ημερομηνία Διακήρυξης: 19/12/2017

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης 19/12/2017

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της

Ε.Ε.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης

στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

21/12/2017


στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ

21/12/2017


στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

21/12/2017

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης

στον εθνικό τύπο

22/12/2017

Προθεσμία για υποβολή αιτημάτων

παροχής διευκρινίσεων / πρόσθετων

πληροφοριών επί των όρων της

διακήρυξης

10/1/2018

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής

ηλεκτρονικών προσφορών

17/1/2018 ώρα 09:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα

υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών

23/1/2018 έως ώρα 15:00

Τόπος κατάθεσης προσφορών Διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr,

www.eprocurement.gov.gr

Για τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα εντός τριών (03)

εργάσιμων ημερών έγγραφα, ορίζεται: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Ακτή

Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, 18510, 5ος όροφος, γραφείο 503,

Πειραιάς.

Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ Συστημικός Αριθμός: 45029

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των

προσφορών – ημερομηνία διενέργειας του

διαγωνισμού

29/1/2018 ώρα 11:00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός CPV 71621000-7 Υπηρεσίες Τεχνικής Ανάλυσης ή Παροχής

Συμβουλών

Κωδικοί NUTS EL000: Ελλάδα

EL307: Πειραιάς, Νήσοι

Χρόνος παράδοσης Το φυσικό αντικείμενο του παρόντος έργου θα διαρκέσει από την

υπογραφή της σύμβασης και το αργότερο πέντε (05) μήνες από

την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου

«Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού

Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information

System)» και όχι πέραν της 31.08.2023, με τους ορισμένους

χρόνους παράδοσης για το καθένα επιμέρους παραδοτέο στο

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





Παράρτημα Ζ΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις – Τελική

Αξιολόγηση» (κεφάλαιο 2)

Τόπος Παράδοσης Το σύνολο των παραδοτέων θα παραδοθούν/προσφερθούν

στην έδρα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/Μονάδα Β’ του

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα

με τα οριζόμενα στην παρούσα. Ειδικότερα οι παρεχόμενες

υπηρεσίες θα προσφερθούν στους κατά τόπους

χώρους/σημεία εγκατάστασης και λειτουργίας του Εθνικού

Συστήματος VTMIS, όπως θα καθοριστούν από τη Διεύθυνση

Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

Προϋπολογισμός #600.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ)

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 483.871,00€, ΦΠΑ: 116.129,00€).

Χρηματοδότηση Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Οι δαπάνες του έργου βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων ΣΑΕ289/1 με Κωδικό Ενάριθμου 2016ΣΕ28910000.

Κρατήσεις (επί της συμβατικής αξίας χωρίς

ΦΠΑ)

α)* 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και

κρατήσεων της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 375 του

ν.4412/2016.

β)* 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών

Προσφυγών, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής

προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε

συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ.

3 του ν.4412/2016. *Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται

περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 3% (ποσό Α’),

σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Κώδικα Τελών

Χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ που αντιστοιχεί σε

ποσοστό 20% επί του Α’ ποσού σύμφωνα με το ν. 4169/1961.

γ)0,02% υπέρ Δημοσίου επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης,

σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν.4412/2016, εφόσον

εκδοθεί η προβλεπόμενη στην ως άνω παράγραφο ΚΥΑ όπου

θα ρυθμίζονται ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία

κράτησης.

δ) Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση, όπως εκάστοτε ισχύει.

Παρακράτηση Φόρου (επί της καθαρής

συμβατικής αξίας)

Φόρος Εισοδήματος 8% για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών βάσει του

ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος).

ΦΠΑ Κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ν.2859/2000 και ιδίως στα

άρθρα 21 και 27 αυτού.

*Σε περίπτωση αναπροσαρμογής του ΦΠΑ θα γίνεται

ανάλογη αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





Προκηρύσσουμε

1. Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για

την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για

την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση και

Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS». Το έργο αφορά στην υποστήριξη του Φορέα για την

αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του Εθνικού Συστήματος VTMIS, στη σχεδίαση τεχνικών

προδιαγραφών και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης πριν τη συμβασιοποίηση του Έργου «Επέκταση,

Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS», κατά τη διαγωνιστική διαδικασία και

κατά την υλοποίηση και παραλαβή αυτού.

2. Οι πιστώσεις βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕ 289/1. Η σύμβαση αφορά την

ένταξη της Πράξης με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη,

παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού

Συστήματος VTMIS» με Κωδικό ΟΠΣ 5002707 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»” (ΑΔΑ: ΩΠΣ7465ΧΙ8-ΒΔΕ), στον Άξονα Προτεραιότητας

«Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής».

3. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,

www.eprocurement.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών από την

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

4. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ

ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr,

www.eprocurement.gov.gr του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πέμπτη

21-12-2017

Τετάρτη

17-1-2018

και ώρα 09:00

Τρίτη

23–1–2018

και έως

ώρα 15:00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: Δευτέρα 29-1-2018 ώρα 11:00.

Μετά τη παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής

προσφοράς στο Σύστημα. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν

του περιγραφόμενου στην παρούσα θα θεωρούνται απαράδεκτες και δεν θα εξετάζονται.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο

37 παρ. 3 του ν.4412/2016, καθώς και τις διατάξεις της ΥΑΠ Φ.40.4/163/2013 (Β’ 401) απόφασης του

Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, η οποία γίνεται δεκτή μόνο για το σύνολο των

παρεχόμενων υπηρεσιών του παρόντος έργου.

Η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών περιγράφεται στην παράγραφο 4 του Παραρτήματος Β’ της

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





Διακήρυξης.

5. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΑΡΘΡΟ 25 ΤΟΥ Ν. 4412/2016:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων

οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) στο

βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ’ και έχουν συνάψει διμερείς ή

πολυμερείς Συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

5.1 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των

προσωρινών συμπράξεων. Οι εν λόγω ενώσεις δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική

μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση οικονομικών φορέων υποχρεούται να συστήσει

κοινοπραξία δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 293 του ν.

4072/2012 εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και της ζητηθεί από την Αναθέτουσα

Αρχή, για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι

της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα µε τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ μέχρι Η΄, που

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ –

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

VTMIS

7. Ο οικονομικός φορέας, ο οποίος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης για την

χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, υποβάλλει σχετικό αίτημα μέσω αυτής συμπληρώνοντας

την αναρτημένη στο ΕΣΗΔΗΣ φόρμα – έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων (σε μορφή word ή .pdf).

Τονίζεται ότι, επιπλέον της φόρμας – εντύπου που θα αποστέλλει, θα αναγράφει στο αίτημα του εάν η έδρα

της εταιρείας βρίσκεται εντός ή εκτός Αθηνών, διότι για τις εταιρείες εκτός Αθηνών η εκπαίδευση

πραγματοποιείται μέσω skype γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό. Τονίζεται ότι ο μέγιστος αριθμός

εκπαιδευομένων ανά εταιρεία είναι τα δύο (02) άτομα.

Δεδομένου ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να διεξαχθεί το νωρίτερο δέκα (10) ημέρες και το αργότερο έξι (06)

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 23-1-2018, παρακαλούμε

όπως σχετικά αιτήματα περιέλθουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 11-1-2018. Επισημαίνεται ότι τυχόν

καθυστέρηση υποβολής αιτήματος εκπαίδευσης πρόκειται επιφέρει περαιτέρω καθυστέρηση στην

διεξαγωγή της εκπαίδευσης των ενδιαφερομένων με συνεπαγόμενη ενδεχομένως την μη ορθή τήρηση των

διαδικασιών υποβολής προσφορών για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





8. Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, 5ος όροφος, τηλ. 213-1371727 /

213-1371628) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως (10-1-2018), ήτοι δεκατρείς (13) ημέρες πριν την καταληκτική

ημερομηνία υποβολής προσφορών) από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, διευκρινήσεις και

πρόσθετες πληροφορίες επί της Διακήρυξης, σχετικές µε τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό, θα εφαρμόζονται

τα οριζόμενα στα άρθρα 60 και 67 του ν. 4412/2016. Αιτήματα παροχής πρόσθετων πληροφοριών –

διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής

πύλης www.promitheus.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από

εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς (Προμηθευτές). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των

ερωτημάτων θα πρέπει απαραιτήτως να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από το νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο

εκπρόσωπο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων τα οποία υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο είτε υποβάλλονται εκτός των

ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Σημειώνεται ότι τόσο ο χρόνος υποβολής της προσφοράς, όσο και

οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με

υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.4412/2016.

Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε

όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την

παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή να παρατείνει την προθεσμία.

9. Ο διαγωνισμός δύναται να ματαιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας στο σύνολό του μετά

από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αποφασίζοντος οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνώμη

του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 και ιδίως στο άρθρο 106.

10. Δημοσιότητα

- Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της

Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- η προκήρυξη και η διακήρυξη καταχωρούνται στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ.

- η Διακήρυξη αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) καθώς και στο διαδικτυακό

τόπο του ΥΝΑΝΠ (www.yen.gr). Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση &

δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στους ανωτέρω ιστότοπους καθώς και στη διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.,

- η περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο (ειδικότερα δύο ημερήσιες οικονομικές

εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 118/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

καθώς και σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3548/2007

όπως ισχύει.

11. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες βαρύνουν την

Αναθέτουσα Αρχή. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, στις

προβλεπόμενες από το ν.3548/2007 εφημερίδες βαρύνουν τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε Ανάδοχος

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





(αρθ. 4 παρ. 3 του ν.3548/2007 όπως ισχύει). Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού βαρύνουν την

Αναθέτουσα Αρχή.

12. Να αποσταλεί περίληψη προκειμένου να δημοσιευθεί στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε δύο (02) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας

κυκλοφορίας καθώς και σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

Ο Υπουργός

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Παναγιώτης

Επισυναπτόμενα:

Τα αναφερόμενα στην Απόφαση Παραρτήματα Α΄ - Η΄.

Πίνακας Διανομής

Ι. Αποδέκτες προς ενέργεια

Μέλη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών

ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση (Διακήρυξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

1. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΑΝ

2. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ

3. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ Β’

4. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ

5. ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

ΙII. Eσωτερική ∆ιανομή (Απόφαση Διακήρυξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

1. Γρ. κ. Υπουργού ΝΑΝΠ

2. Γρ. κ. Υφυπουργού ΝΑΝΠ

3. Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα ΥΝΑΝΠ

4. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

5. Γρ. κ. Α΄ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

6. Γρ. κ. Β΄ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

7. Γρ. κ. ΓΕΛΣ

8. Γρ. κ. ΔΚ Β’

9. Γρ. κ . Β/ΔΚ Β’

10. Γρ. κ. ΓΔΟΥ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PANAGIOTISKOUROUMPLISΗμερομηνία: 2017.12.20 18:32:31 EET

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ………………………………………………………………………………………… σελ.12 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΤΟΧΟΙ Υ.ΝΑ.Ν.Π. .............................................................................. σελ.12 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS …………………………………………………………………………………………… σελ.13 3. ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ……………………………………………... σελ.13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ......................................................................................................... σελ.15 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ ............................................................................. σελ.15 2. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ...................................................................................................................................... σελ.16 3. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ, ΓΛΩΣΣΑ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ..................................................................................................................... σελ.17 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ .................................................................... σελ.22 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ........................................................................................................................................................ σελ.26 6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............................................................................................. σελ.28 7. ΣΥΜΒΑΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................. σελ.29 8. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ................................................................................................................................. σελ.30 9. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .............................................................................................. σελ.31 10. ΠΛΗΡΩΜΗ ...................................................................................................................................................... σελ.32 11. ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ

ΡΗΤΡΕΣ ............................................................................................................................................................ σελ.33 12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ .................................................................................................................................................. σελ.35 13. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ........................................................................................ σελ.35 14. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ/ ΕΝΩΣΕΙΣ ................................................................................................................................ σελ.37 15. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ .......................... σελ.38 16. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ................................................................................................................................................. σελ.39 17. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ .......................................................................................................................... σελ.40 18. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ............................................................................................................................................ σελ.43 19. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ...................................................................................................................................................... σελ.43 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ .......................................................................................................................... σελ.45 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ........................................................................... σελ.45 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ............................................................................................. σελ.59 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» .................................................................................... σελ.60 4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ................................................................................................................................... .σελ.61 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................................................... σελ.70 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ……………………………………………………………………………………………..σελ.71 1. YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α΄ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ………………………………………………………………………………………….σελ.71 2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Β΄ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ……………………………………………………………………………………σελ.73 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ …………………………………………………………………………………………………………………….σελ.75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ………………………………………………………….σελ.96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η : ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS ……………………………………………………………………………σελ.111 1. ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS ………………………………………………………………………………………………………..σελ.111 2. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ …………………………………………………………………………………….σελ.113

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΤΟΧΟΙ Υ.ΝΑ.Ν.Π.

Με το παρόν έργο, θα παρασχεθούν υπηρεσίες υποστήριξης στην Αναθέτουσα Αρχή και στο Φορέα

Λειτουργίας, ήτοι στην Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, από Τεχνικό Σύμβουλο σε όλες τις φάσεις

προετοιμασίας και υλοποίησης του έργου «Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού

Συστήματος VTMIS», ήτοι κατά την τεχνική μελέτη, τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών, την

παρακολούθηση υλοποίησης, την παρακολούθηση της δοκιμαστικής του λειτουργίας και παραλαβής του.

Ειδικότερα, με το έργο «Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» θα

δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα VTMIS για Εθνική Κάλυψη, το οποίο θα καλύπτει τα θαλάσσια

σύνορα της Χώρας, με τη σχηματική μορφή ενός ανεστραμμένου “Π” ή ενός ”U” με ταυτόχρονη ανάπτυξη

δυνατοτήτων έγκαιρης προειδοποίησης για τις κινήσεις των πλοίων.

Η αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού και επέκτασης του υφιστάμενου συστήματος VTMIS προκύπτει κατά κύριο

λόγο από την παλαιότητά του, καθώς έχουν παρέλθει δεκαεννέα (19) έτη από τον σχεδιασμό του

Συστήματος, δεκαεπτά (17) έτη από την αρχική Σύμβαση και δεκαέξι (16) έτη από την έναρξη της

επιχειρησιακής λειτουργίας του μεγαλύτερου τμήματός του.

Η διασφάλιση της υλοποίησης του έργου «Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού

Συστήματος VTMIS» είναι κρίσιμης σημασίας καθώς η λειτουργία των συστημάτων αυτών σύμφωνα με τα

ισχύοντα διεθνή πρότυπα αποτελεί ενωσιακή απαίτηση βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/59/ΕΚ. Η

παροχή Τεχνικής Βοήθειας από τον Ανάδοχο είναι κρίσιμης σημασίας για την υποστήριξη της Αναθέτουσας

Αρχής στα στάδια της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών, αξιολόγησης της κατάστασης υπάρχοντος

συστήματος VTMIS καθώς και της διαδικασίας παραλαβής του έργου.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) μέσα από την υλοποίηση του έργου στοχεύει

στην αποτύπωση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος VTMIS, ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη

παρακολούθηση και διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας σε επιλεγμένες περιοχές, σύμφωνα με τις

απαιτήσεις που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο και από αναγνωρισμένα πρότυπα Διεθνών Οργανισμών

(IMO).

Το Υπουργείο υλοποιεί δράσεις αναφορικά με θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας όπως η υποστήριξη του

συστήματος VTMIS που συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Π «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020,

στοχεύοντας στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου συστήματος VTMIS, καθώς και στην

περαιτέρω επέκτασή του ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που επιβάλλονται από τη διεθνή

δραστηριότητα της ναυτιλίας, από τις τεχνολογικές εξελίξεις και από το πλαίσιο που τη διέπει σε εθνικό,

ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.

Η σκοπιμότητα του έργου απορρέει από το ίδιο το κείμενο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα από το

Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές

δικτύων» και όπως έχει αποτυπωθεί στον Άξονα προτεραιότητας 6: «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και

Αειφόρος Ανάπτυξη». Ειδικότερα, σε σχέση με την ασφάλεια ναυσιπλοΐας προβλέπεται να γίνουν

εστιασμένες παρεμβάσεις που καλύπτουν την εγκατάσταση συστήματος ελέγχου και διαχείρισης της

θαλάσσιας κυκλοφορίας (VTMIS) στη θαλάσσια περιοχή Σαρωνικού, Ελευσίνας, Ν. Ευβοϊκού, Πατραϊκού και

τμήματος του Ιονίου Πελάγους.

Το έργο «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (Vessel Traffic Management

and Information System VTMIS)» είχε υλοποιηθεί και χρηματοδοτηθεί μέσω του Β’ ΚΠΣ. Κατόπιν της

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





παρέλευσης του επιχειρησιακού χρόνου ζωής του συστήματος, όπως είχε αποτυπωθεί στη σχετική σύμβαση,

η υφιστάμενη κατάσταση λειτουργίας του συστήματος και του τεχνολογικού εξοπλισμού αυτού χρήζει

λεπτομερούς αποτύπωσης.

Τα παραδοτέα του παρόντος έργου συμβάλλουν στην επιδίωξη του Υ.ΝΑ.Ν.Π. για την αποτύπωση της

υφιστάμενης κατάστασης του VTMIS, τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, τη στήριξη κατά τη διαγωνιστική

διαδικασία, την υλοποίηση και παραλαβή του έργου «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Θαλάσσιας

Κυκλοφορίας (Vessel Traffic Management and Information System VTMIS)» και για την εν γένει ενίσχυση της

ασφάλειας ναυσιπλοΐας όπως απορρέει από τον άξονα προτεραιότητας 6: «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών,

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS

Το Εθνικό Σύστημα VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System) είναι ένα ολοκληρωμένο

πληροφοριακό σύστημα ελέγχου και διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας το οποίο καλύπτει την ευρύτερη

θαλάσσια περιοχή των κόλπων Σαρωνικού, Ελευσίνας, Ν. Ευβοϊκού, Πατραϊκού και τμήματος Ιονίου

Πελάγους. Το εν λόγω σύστημα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων υποδομών και

τεχνολογιών πληροφορικής του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας με στόχο τη συμμόρφωση της

Ελληνικής Ναυτιλιακής Διοίκησης με τους διεθνείς και Ευρωπαϊκούς (Ε.Ε.) κανόνες και πρότυπα (standards)

στους τομείς της ασφάλειας Ναυσιπλοΐας την προστασία της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, την προστασία

του θαλασσίου περιβάλλοντος, τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης και τη

μείωση των ναυτικών ατυχημάτων.

Το Σύστημα VTMIS λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε βάση 24/7 για την κάλυψη αναγκών

παρακολούθησης και παροχής οδηγιών σε πλοία που ναυσιπλοούν σε θαλάσσιες περιοχές, όπου

παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία πλοίων (στενά, δίαυλοι), καθώς και για την παρακολούθηση

πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία. Η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία των παρεχομένων

υπηρεσιών του Συστήματος εξαρτάται άμεσα από τη διαθεσιμότητα και την καλή λειτουργία του επιμέρους

εξοπλισμού του.

Στο Παράρτημα Η΄ της παρούσας παρουσιάζεται αναλυτικά η δομή του υφιστάμενου συστήματος VTMIS.

3. ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

3.1 Χρόνος παράδοσης: Το φυσικό αντικείμενο του παρόντος έργου θα διαρκέσει από την υπογραφή της

σύμβασης και το αργότερο πέντε (05) μήνες από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου

«Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and

Information System)» και όχι πέραν της 31.08.2023, με τους ορισμένους χρόνους παράδοσης για το κάθε

επιμέρους παραδοτέο στο Παράρτημα Ζ΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις – Τελική Αξιολόγηση» (κεφάλαιο

2). Το οικονομικό αντικείμενο του παρόντος έργου ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 31.10.2023.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του συνόλου του φυσικού αντικειμένου του παρόντος έργου

εντός του ανωτέρω χρονικού πλαισίου λόγω της σύνδεσης του παρόντος έργου με το στάδιο υλοποίησης του έργου

«Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and

Information System)», το συμβατικό τίμημα προσαρμόζεται ανάλογα με τα παραδοτέα ανά φάση που έχουν

παραδοθεί-παραληφθεί [βλ. Παράρτημα Ζ΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις – Τελική Αξιολόγηση» (κεφάλαιο

2)] σε συνάρτηση με το στάδιο υλοποίησης του έργου «Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού

Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)», χωρίς καμία περαιτέτω αξίωση έναντι της

Αναθέτουσας Αρχής.

Ο χρόνος παράδοσης εκάστου επιμέρους παραδοτέου ανά φάση προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο 2 του

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





Παραρτήματος Ζ΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις – Τελική Αξιολόγηση».

3.2 Για τυχόν καθυστερήσεις από τον ανωτέρω χρόνο παράδοσης θα επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι

προβλεπόµενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις. Καθυστερήσεις που οφείλονται στην Αναθέτουσα

Αρχή δεν υπολογίζονται στο χρόνο παράδοσης. Όλα τα παραδοτέα, θα καλύπτουν τους όρους και τις τεχνικές

απαιτήσεις/προδιαγραφές, οι οποίες αναλύονται στο Παράρτημα Ζ΄ της παρούσας ∆ιακήρυξης και

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, καθώς και τυχόν βέλτιστα χαρακτηριστικά της προσφοράς του

Αναδόχου.

3.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που

ορίζει η Σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παροχής των υπηρεσιών μπορεί να παρατείνεται κατά τα οριζόμενα

στο άρθρο 217 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των

προβλεπόμενων στο άρθρο 218 του ν.4412/2016 ποινικών ρητρών.

3.4 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παρασχεθούν οι υπηρεσίες, ο Ανάδοχος κηρύσσεται

έκπτωτος.

3.5 Τόπος παράδοσης: Το σύνολο των παραδοτέων θα παραδοθούν/προσφερθούν στην έδρα της

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/Μονάδα Β’ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα

οριζόμενα στην παρούσα. Ειδικότερα οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα προσφερθούν στους κατά τόπους

χώρους/σημεία εγκατάστασης και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος VTMIS, όπως θα καθοριστούν απο τη

Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου

(ΕΠΠΕ) που συστήνεται έγκαιρα από την Αναθέτουσα Αρχή.

3.6 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην

κείμενη νομοθεσία και ιδίως στα άρθρα 219 και 220 του ν.4412/2016 καθώς και κατά τα οριζόμενα στο

Παράρτημα Ζ΄ της παρούσας Διακήρυξης.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1 Αναθέτουσα αρχή: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική

Αρχή και ανήκει στην Κεντρική Διοίκηση.

Χώρα : Ελλάδα

Πόλη

Κωδικός NUTS

:

:

Πειραιάς

EL307: Πειραιάς, Νήσοι

Ταχυδρομική Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2

Ταχ.Κωδ. : 185 10

Πληροφορίες : Υπχος Λ.Σ. (Ν) Μαντά Νίκη

Τηλ. : 213 137 1727 – 213 137 1628

Γενική Διεύθυνση στο

διαδίκτυο (URL)

E-mail

:

:

www.hcg.gr / www.yen.gr

[email protected]

1.2 Κύρια Δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: μεταξύ άλλων η λήψη μέτρων για την ασφάλεια της

ναυσιπλοΐας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα.

1.3 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Υλοποίησης

μεταστεγαστούν, καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της

διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της προμήθειας δεν επηρεάζεται η νομιμότητα της παρούσας προκήρυξης

ή της σύμβασης προμήθειας, κατ’ εφαρμογή των κειμένων διατάξεων. Η Αναθέτουσα Αρχή υπέχει

υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά (ηλεκτρονικά ή εναλλακτικά με κάθε πρόσφορο τρόπο) τους

ενδιαφερόμενους.

1.4 Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας προκήρυξης, οι παρακάτω όροι έχουν την

ακόλουθη έννοια:

α) Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ (ή ΕΣΗΔΗΣ ή Σύστημα): Ολοκληρωμένο

πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραμματισμό και τη

σύναψη δημοσίων συμβάσεων με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

(ΤΠΕ).

β) Διαδικτυακός τόπος ή ηλεκτρονική πύλη ΕΣΗΔΗΣ: Διαδικτυακός Τόπος του Υπουργείου Οικονομίας και

Ανάπτυξης στον οποίο λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ με την ονομασία στο διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» (και με

λατινικούς χαρακτήρες «PROMETHEUS») και με ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr,

www.eprocurement.gov.gr.

γ) Οικονομικός φορέας: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των

προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που

προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών.

δ) Προσφέρων: Ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά.

ε) Χρήστες ΕΣΗΔΗΣ: Οι αναθέτουσες αρχές και οι οικονομικοί φορείς που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ.

στ) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ): Το πληροφοριακό σύστημα, που

αποτελεί μέρος του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και έχει ως σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων

που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις και στις συμβάσεις, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5

της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) και

το άρθρο 38 του ν. 4412/2016.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





ζ) Ανάδοχος ή πάροχος υπηρεσιών: Ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με δημόσια σύμβαση

η παροχή υπηρεσιών.

η) Αποφασίζον / αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής: Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής ή το πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα με κανονιστική πράξη.

θ) NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics): Κοινή ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών

μονάδων είναι το πρότυπο γεωκωδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κωδικοποίηση της διοικητικής διαίρεσης

για στατιστικούς λόγους. Ο κωδικός NUTS δηλώνει τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση

συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.

ι) CPV (Common Procurement Vocabulary) (Κοινό Λεξιλόγιο Προμηθειών): Ενιαίο σύστημα ταξινόμησης

των δημοσίων συμβάσεων ή κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις που θεσπίστηκε με τον Κανονισμό

(ΕΚ) αριθμ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 και

αναθεωρήθηκε/εξορθολογήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007.

ια) Κράτος – Μέλος: νοείται κάθε κράτος που έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ιβ) Τρίτη χώρα: νοείται κάθε κράτος που δεν έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ιγ) Ε.Ο.Χ. (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος): Συνθήκη με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα που τέθηκε σε ισχύ την 1η

Ιανουαρίου 1994, και έχει ως μέλη την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Νορβηγία και κυρώθηκε από την Ελληνική

Βουλή με τον Νόμο 2155/1993 (Α΄ 104).

ιδ) Διεθνής Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ): Συμφωνία που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου

Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) που συστήθηκε το 1995 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της

Ουρουγουάης που ολοκληρώθηκαν στις 15 Δεκεμβρίου 1993, αντικατέστησε την Γενική Συμφωνία Δασμών και

Εμπορείου του 1947 (GATT – General Agreement on Tariffs and Trade) και κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή με τον

Νόμο 2513/1997 (Α΄ 139).

ιε) Ε.Υ.Δ.: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών,

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης -

ΕΣΠΑ 2014-2020.

2. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2.1 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,

www.eprocurement.gov.gr του Συστήματος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη

23-1-2018 και έως ώρα 15:00 δηλαδή, ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, από την

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής

Ένωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4412/2016.

2.2 Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η Αναθέτουσα Αρχή θα ρυθμίσει τα της

συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από

πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 παρ. 2 του ν.

4412/2016 και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:

2.2.1 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον

σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας» την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούμενοι ως εξής:

i. Όσοι από τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί

κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Διεύθυνσης

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος.

ii. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν

ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους:

είτε συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number),

ταυτοποιούμενοι με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.

είτε βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα SecureidenTityacrOssboRderslinKed (STORK).

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει

σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος.

iii. Οι οικονομικοί φορείς που δεν εντάσσονται στις προηγούμενες περιπτώσεις, αιτούνται την εγγραφή

τους και ταυτοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ

αποστέλλοντας:

είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική,

είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική,

όπως αυτά προσδιορίζονται και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε

έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ή

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2.2.2 Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης

του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του

συστήματος, και ενημερώνει σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υποψήφιο χρήστη.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ, ΓΛΩΣΣΑ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ,

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

3.1 Τρόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς

ηλεκτρονικά, επί ποινή αποκλεισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,

www.eprocurement.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέχρι

την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 2.1 της παρούσας Διακήρυξης, στην

Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό

φάκελο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄ 147), του άρθρου 15 της υ.α. 56902/215/2017

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Β΄1924) και τα αναφερόμενα στην παρούσα Διακήρυξη.

Στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαγωνιστική διαδικασία που

προσκομίζονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ΄ «Δικαιολογητικά» της παρούσας, εντός

τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, εντός σφραγισμένου φακέλου, υποβάλλονται

στο Πρωτόκολλο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, γρ. 503.

Δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν υποβολή μόνο έντυπης προσφοράς, και ως εκ τούτου ο σχετικός φάκελος δεν

θα αποσφραγίζεται και θα επιστρέφεται στον προσφέροντα.

3.2 Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος, καθώς και οι επιμέρους σφραγισμένοι φάκελοι του φακέλου της

προσφοράς, που θα περιέχουν έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν και εντύπως εντός τριών (03) εργάσιμων

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή κατά τις παραγράφους 1.2.1.1 του άρθρου 15 της Υ.Α.

56902/215/2017 πρέπει απαραίτητα να φέρουν: α) τη λέξη «Προσφορά», β) τον τίτλο της Σύμβασης, γ) την

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής, δ) τον αριθμό του συστημικού διαγωνισμού για τον οποίο υποβάλλεται

προσφορά, ε) την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, στ) την επωνυμία και τη διεύθυνση

καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του

διαγωνιζομένου [σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία αυτά για όλα τα

μέλη της], ζ) την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία», ως εξής:

(Συμπληρώνεται από τον Προσφέροντα)

Διακήρυξη Νο: 1/2017

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ του έργου με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος

Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου: Επέκταση,

Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» της Ενταγμένης Πράξης «Τεχνικός

Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου:

Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» με Κωδικό ΟΠΣ 5002707 στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»”.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/Μονάδα Β΄

Αριθμός συστημικού διαγωνισμού 45029: (Συμπληρώνεται από τον προσφέροντα με βάση τον αριθμό

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23/1/2018

Στοιχεία προσφέροντος:……………………..

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Δεν πρέπει, να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να

επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Σφραγισμένοι φάκελοι (που κατά περίπτωση περιέχουν έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν εντός 3

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο ΕΣΗΔΗΣ) να αναγράφουν επί αυτών αν αφορούν

δικαιολογητικά συμμετοχής ή στοιχεία τεχνικής προσφοράς ή στοιχεία οικονομικής προσφοράς ή (μόνο για τον

προσωρινό ανάδοχο) δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Περιεχόμενο προσφορών: Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:

α) ένας (υπο)φάκελος1 με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»: Περιλαμβάνει

τα αναλυτικά αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ’ της παρούσης υπό τον τίτλο Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και υπό τον τίτλο Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

β) ένας (υπο)φάκελος2 με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»:

Περιλαμβάνει τα αναλυτικά αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ’ της παρούσης υπό τον τίτλο Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

(ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

γ) ένας (υπο)φάκελος3 με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου»:

Περιλαμβάνει τα αναλυτικά αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ’ της παρούσης υπό τον τίτλο Δ.

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» και υποβάλλεται σε μεταγενέστερο στάδιο της διαγωνιστικής

διαδικασίας μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα

Αρχή.

3.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ τα κατά περίπτωση στοιχεία και δικαιολογητικά

1 (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 2 (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 3 (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





σε μορφή αρχείου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τους ίδιους φέρουν εγκεκριμένη

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από

εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο

οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ (όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της

Υ.Α. 56902/215/2017, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς η οποία αποστέλλεται στον

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά υποχρεωτικά,

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται στα δικαιολογητικά

συμμετοχής.

3.4 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα,

η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, θα πρέπει ο

Οικονομικός Φορέας κατά την υποβολή της προσφοράς να προβαίνει σε σημείωση με χρήση του σχετικού

πεδίου του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ των στοιχείων εκείνων της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό

χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται

να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας

χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική

δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες

σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της

τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται ιδίως

η σήμανση του συνόλου της τεχνικής προσφοράς (υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά») ως εμπιστευτικού

χαρακτήρα.

3.5 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα

που παράγονται στο ΕΣΗΔΗΣ με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες

διατάξεις ιδίως της αριθμ. Υ.Α.56902/215/2017 (Β΄ 1929), εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 5 του

ν.2690/1999 και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012, Β΄ 1317),

όπως κωδικοποιήθηκαν με το π.δ. 28/2015 (Α΄ 34). Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών

άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ.

28/2015.

3.6 Χρόνος ισχύος προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την

επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού (ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών). Προσφορά που

ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων στο

διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του ν. 4412/2016.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου

ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

3.7 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Κατ’ εξαίρεση οι τεχνικοί όροι της

τεχνικής προσφοράς μπορούν να αναφέρονται στην αγγλική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια, τεχνικά

φυλλάδια, prospectus, φωτογραφίες, σήματα, δύνανται να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα χωρίς να

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α΄ 188). Ειδικά τα

αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη

είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της

χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και

υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειμένου.

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν

από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν

λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο

προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του ΚΠολΔ και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων,

είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο

έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή

πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί

Δικηγόρων.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και μεταξύ αυτής και του Αναδόχου,

πραγματοποιείται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Αναθέτουσα Αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία

διερμηνέων.

3.8 Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της

παρούσας. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η

συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.

3.9 Λόγοι απόρριψης προσφορών:

Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 97, 100, 102 έως 104 του ν.4412/2016 ή υποβλήθηκε κατά

παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται

στην παρούσα Διακήρυξη. Συνακόλουθα, περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους

απαράβατους όρους της Διακήρυξης συνεπάγονται την απόρριψή τους. Απαράβατοι είναι επίσης οι όροι των

τεχνικών προδιαγραφών και η μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη των προσφορών.

β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται

συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά

την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το

άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

δ) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 (στρέβλωση του

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





ανταγωνισμού) του άρθρου 73 του ν.4412/2016 και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά

μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη

ενώσεων.

ε) Προσφορά υπό αίρεση.

στ) Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.

ζ) Η οποία υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της προμήθειας όπως καθορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη.

3.10 Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως

απαράδεκτες.

3.11 Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την

απόρριψη της προσφοράς.

3.12 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3.13 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως

τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει,

μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που

υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή δεν λαμβάνεται

υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών,

διακεκομμένη αρίθμηση, και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και

φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που

δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά

στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.

4250/2014, μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των

εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές

πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το ανωτέρω εδάφιο, δεν

επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με

τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων

ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη

προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (07) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης

της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν

περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή

υπολογιστικά σφάλματα που η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν

πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.

3.14 Στην τεχνική προσφορά, με ποινή απόρριψης, δεν θα γίνεται καμία αναφορά σε οικονομικά μεγέθη

- στοιχεία. Τα οικονομικά στοιχεία αναφέρονται μόνο στην οικονομική προσφορά.

3.15 Οι προσφέροντες, εφόσον δεν έχουν ασκήσει εμπροθέσμως την προδικαστική προσφυγή επί της

διακήρυξης ή εάν έχει απορριφθεί η προσφυγή αυτή, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως

όλους τους όρους της Διακήρυξης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να

αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Τέλος, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο

διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.

3.16 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως μετά τη

δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα έχουν όμως τη δυνατότητα να την υποβάλουν

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





μόνο μετά το πέρας της προθεσμίας που έχει η Αναθέτουσα Αρχή για παροχή διευκρινήσεων επί όρων της

Διακήρυξης, η οποία είναι το αργότερο έξι (06) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των

προσφορών.

Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την

υποβολή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο συμμετέχων χάνει κάθε δικαίωμα για

κατακύρωση και καταπίπτει η Εγγύηση Συμμετοχής του.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

4.1 Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού

Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν.4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

α) Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» κατά

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

β) Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα

που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

γ) Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία

και ώρα που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

4.1.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (04) εργάσιμες ημέρες μετά την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 29-1-2018 και ώρα 11:00 π.μ. (ημερομηνία

διενέργειας του διαγωνισμού), μέσω του αρμόδιου πιστοποιημένου στο Σύστημα γνωμοδοτικού οργάνου της

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών), εφαρμοζόμενων

κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Η

αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων

εκπροσώπων τους οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στην διαδικασία και των

στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.

4.1.2 Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών

(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των

«Οικονομικών Προσφορών» αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω του αρμόδιου πιστοποιημένου στο

σύστημα οργάνου (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών), σε ημερομηνία και

ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση

των λοιπών στοιχείων αυτών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, με την επιφύλαξη των

στοιχείων εκείνων της προσφοράς που τυχόν έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά.

4.1.3 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και των

τεχνικών προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω της Επιτροπής

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ) ιδίως:

i. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που έχει ορισθεί από την

Αναθέτουσα Αρχή και αποτελείται από πιστοποιημένους χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία

ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και (υπο)φακέλων των ηλεκτρονικών προσφορών.

ii. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών συντάσσει και υπογράφει τα κατά

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και (υπο)φακέλων των ηλεκτρονικών προσφορών.

iii. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει και κοινοποιεί τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των

ηλεκτρονικών προσφορών.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





iv. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς

τους.

v. Η Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού απευθύνει αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες –

οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες –

οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται

κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

4.1.4 Διαδικασία Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών:

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει σε αξιολόγηση αυτών, ως εξής:

Αρχικά ελέγχει ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής των

προσφορών, που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ΄ σύμφωνα με τα ζητούμενα στην παρούσα

Διακήρυξη, και γνωμοδοτεί για την αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών, υποβάλλοντας σχετικό πρακτικό

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) στην Αναθέτουσα Αρχή.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει στην αξιολόγηση

των τεχνικών προσφορών σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την

απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές, για την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που

γίνονται αποδεκτές και τη βαθμολόγησή τους. Το πρακτικό της Επιτροπής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω

του συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) στην Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου στη συνέχεια το αρμόδιο αποφασίζον όργανο

να αποφανθεί σχετικά.

Δικαιολογητικά και στοιχεία που υποβάλλονται εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική

υποβολή τους μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή ανά φύλλο.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων (Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών

Προσφορών) επικυρώνονται με μία εκτελεστή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας

Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί

σύμφωνα με το άρθρο 360 του ν. 4412/2016 προδικαστική προσφυγή.

4.1.5 Διαδικασία Αποσφράγισης - Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών:

Μετά το πέρας της τεχνικής αξιολόγησης και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των

τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας

Αρχής, οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των «Οικονομικών Προσφορών» αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά από την

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών σε ημερομηνία και ώρα που θα

γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών

στοιχείων τους, µε ειδική πρόσκληση, που θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικά. Οι (υπο)φάκελοι των

οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών

και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων

«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να

λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και

Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. Οι αποσφραγισθείσες

οικονομικές προσφορές θα αξιολογηθούν με βάση τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και τα οριζόμενα

στο ν. 4412/2016.

Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό στο οποίο καταχωρεί τις οικονομικές προσφορές και ακολούθως αποτυπώνει

τη συνολική βαθμολογία των προσφερόντων σε πίνακα, με βάση τον τύπο του Παραρτήματος Ζ΄ της

Διακήρυξης «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ». Με το Πρακτικό αυτό, η

Επιτροπή γνωμοδοτεί ως προς την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, καταγράφοντας και τη συνολική

βαθμολογία του καθενός εκ των προσφερόντων από την οποία προκύπτει ο προκρινόμενος προς

κατακύρωση προσφέρων, ήτοι ο προσωρινός ανάδοχος, με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Το Πρακτικό της Επιτροπής υποβάλλεται

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Τα αποτελέσματα του σταδίου αυτού επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της

Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω

απόφασης (Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών) χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο

360 του ν. 4412/2016.

4.1.6 Η υποβολή των πρακτικών των γνωμοδοτικών οργάνων, οι κοινοποιήσεις και οι προσκλήσεις της

Αναθέτουσας Αρχής προς τους οικονομικούς φορείς, οι διευκρινίσεις-συμπληρώσεις των τελευταίων προς

την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ οικονομικών φορέων και της Αναθέτουσας

Αρχής πραγματοποιούνται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

4.1.7 Διαδικασία Αποσφράγισης - Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης: Μετά την αξιολόγηση των

προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»),

ειδοποιείται να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος σε μορφή αρχείου .pdf, στο φάκελο με την

ένδειξη «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», και να προσκομίσει και σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο

φάκελο στην Αναθέτουσα Αρχή, τα απαιτούμενα από το κεφάλαιο με τίτλο «Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» του Παραρτήματος Γ΄ της παρούσας δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή αντίγραφα σύμφωνα με

τις διατάξεις του αρ. 1 του ν. 4250/2014) και αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης εντός προθεσμίας δέκα

πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης που του αποστέλλεται

ηλεκτρονικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσης.

Ο σφραγισμένος φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει τα στοιχεία και τις ενδείξεις που περιγράφονται

ανωτέρω υπό την παράγραφο 3.2 της παρούσας.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (05)

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να

παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε

(15) επιπλέον ημέρες.

4.1.8 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (02) εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των

δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που υπέβαλαν

παραδεκτές προσφορές. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και

Αξιολόγησης Προσφορών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση

δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο

διαγωνισμό που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.

4.1.9 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από

το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, με

εισήγηση είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας με επανάληψη ή όχι

αυτής, σύμφωνα με την παρούσα και την κείμενη νομοθεσία. Το Πρακτικό υποβάλλεται από την Επιτροπή

προς την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και εγκρίνεται με εκτελεστή διοικητική πράξη του

αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την έκδοση απόφασης

κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την

αναστολή της σύναψης της σύμβασης. Κατά της ανωτέρω απόφασης (Αξιολόγησης Δικαιολογητικών

Κατακύρωσης) χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 360 του ν. 4412/2016.

4.1.10 Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν,

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4412/2016, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων

μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών

κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά και το

αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου

80 του εν λόγω νόμου.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για οψιγενείς μεταβολές κατά

την έννοια των προεκτεθέντων που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ

της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 4,

5 και 6 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων

αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του

προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

4.1.11 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,

σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του

προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της

Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονται στη Διακήρυξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή

ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

4.1.12 Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης, απορρίπτεται η προσφορά του

προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε

προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων

κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονται στη Διακήρυξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα

από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.

4.1.13 Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 ή η

πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την

παράγραφο 1 του άρθρου 103 και το άρθρο 75 του ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος απορρίπτεται η

προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της

Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου

104 του ιδίου νόμου, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονται

στη Διακήρυξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την

παράγραφο 1 του άρθρου 103 και το άρθρο 75 του ν. 4412/2016, η διαδικασία ματαιώνεται.

4.1.14 Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, συμπεριλαμβανομένου του Πρακτικού

αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό

ανάδοχο μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

4.2 Διαδικασία για τη σύναψη Σύμβασης:

Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παρούσα και στις κείμενες

διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





αποφάσεις αναστολών επί αυτών, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί μέσω ΕΣΗΔΗΣ την απόφαση

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και τον καλεί να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την

υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην

περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ένδικων μέσων κατά

της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή πριν την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον

προσωρινό ανάδοχο, τον καλεί με σχετική πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ να υποβάλει επικαιροποιημένα

δικαιολογητικά εξ αυτών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, ώστε να ελεγχθούν και να διαπιστωθεί ότι δεν

έχουν εκλείψει το δικαίωμα, οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής.

Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Aναθέτουσας Aρχής η εγγύηση συμμετοχής του

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του

άρθρου 106 του ν. 4412/2016.

Ο Ανάδοχος μπορεί να εξουσιοδοτεί άλλο αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό του (πλην του νομίμου εκπροσώπου) με

ειδική πληρεξουσιότητα να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να

ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση

(π.χ. λήψη πληρωμών κ.ά.).

4.3 Ισότιμες και Ισοδύναμες Προσφορές:

Δεδομένου ότι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψή προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, ισοδύναμες θεωρούνται οι

προσφορές με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων. Στην

περίπτωση αυτή, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν

οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον

Ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η

κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, παρουσία

και των εν λόγω οικονομικών φορέων.

4.4 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποφασίζει να μην αναθέσει τη σύμβαση στον προσφέροντα που

υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά όταν έχει διαπιστώσει ότι η προσφορά

δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.

4412/2016.

5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

5.1 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αυτών που συμμετέχουν διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύονται

υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής (υπόδειγμα της οποίας

προσαρτάται στο Παράρτημα Ε΄ της παρούσης – Υπόδειγμα Α΄).

5.1.1 Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ή του γραμματίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72

του ν. 4412/2016, ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Ειδικότερα, το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής/γραμματίου καθορίζεται στο ακόλουθο ποσό: στις

εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά του ευρώ #9.677,42€#

Διευκρινίζεται πως στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν

στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του

χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζεται από την Διακήρυξη άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη

λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

5.1.2 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν στους λόγους αποκλεισμού όπως

αναφέρονται στα άρθρα 73, 74, 75 και 78 του ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα

έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

5.1.3 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής

εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

i. την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

ii. την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’

αυτών.

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες

στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή

ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων

βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί

αμετακλήτως.

5.2 Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος πριν ή κατά την υπογραφή

της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει ποσοστό 5% επί της

αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του

ν.4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να

καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5%

επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι σύµφωνη µε το

Υπόδειγμα Β΄ του Παραρτήματος Ε΄.

5.2.1 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων

της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου και καταπίπτει στην

περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

5.2.2 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι κατά τρεις μήνες μεγαλύτερος από

τον χρόνο ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί. Σημειώνεται πως ο χρόνος εγγύησης καλής εκτέλεσης θα

μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής.

5.2.3 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες είναι

διαιρετές και η παράδοση γίνεται τμηματικά, η εγγύηση δύναται να αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσό

που αναλογεί στην αξία του μέρους των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή

αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών) και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν στο

πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει

εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και

του εκπροθέσμου.

5.3 Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει και όρο ότι η εγγύηση

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Η

εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της, τα οποία αναφέρονται στο σώμα αυτής, και είναι δυνατόν να

καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές, που θα έχουν άθροισμα το συνολικό ποσό και θα

αναφέρεται σε όλα τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





5.4 Οι εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον όλα όσα κατά περίπτωση αναφέρονται στο

άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Κατά την υποβολή τους στο Φορέα Υλοποίησης θα πρέπει να είναι απαραιτήτως

πρωτότυπες. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ’

ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται

η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),

ζ) τους όρους ότι: (αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και

ια) στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

5.5 Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη

της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με

τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή

να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του Αναδόχου από ένα ή περισσότερα εκ των ανωτέρω

πιστωτικών ιδρυμάτων ή φορέων, ανεξαρτήτως του ύψους των.

5.6 Σε περίπτωση αλλοδαπών εγγράφων – εγγυητικών επιστολών αυτά συνοδεύονται από επίσημη

μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.7 του παρόντος

Παραρτήματος. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

5.7 Τα ποσά των εγγυητικών επιστολών καλύπτουν και την καταβολή τόκων, σε περίπτωση εκπρόθεσμης

παράδοσης ή μη παράδοσης του έργου.

5.8 Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

5.9 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016 και στην υ.α. 56902/215/2017.

6 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

6.1 Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο

γνωμοδοτικό όργανο, ήτοι η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, με

αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή

μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το

15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για

κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού,

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα.

6.2 Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.

7 ΣΥΜΒΑΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

7.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη Σύμβαση

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα (Παράρτημα Ζ΄). Ο Φορέας υλοποίησης

συμπληρώνει στο κείμενο του υποδείγματος σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του Αναδόχου με την

οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του

διαγωνισμού σε αυτόν.

7.2 Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσωρινός ανάδοχος, στον οποίο έγινε κατακύρωση των

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, υποχρεούται να προσκομίσει:

α) Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση.

β) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της

παρούσας Διακήρυξης.

7.3 Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα και υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του

Αναδόχου ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Αναδόχου και από το νόμιμο εκπρόσωπο της


7.4 Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως διακήρυξη,

προσφορά και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

7.5 Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της

σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

7.6 Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20)

ηµέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή

της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

7.7 Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, υπό την προϋπόθεση συνδρομής των όρων του άρθρου 132 του

ν. 4412/2016, εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

του Έργου) και απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Προκειμένου να ληφθεί η

θετική γνώμη από τη Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.) για την τροποποίηση της σύμβασης (άρθρο 40 παράγραφος 5, 41, 42

της υ.α. αριθ.110427/EΥΘΥ7/1020/20.10.2016), εφαρμόζεται μέσω του ΟΠΣ η προβλεπόμενη διαδικασία στο ΣΔΕ

2014-2020. Τροποποιήσεις ή αλλαγές της Σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν ουσιωδώς το

φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου.

7.8 Απαγορεύεται η μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους της Σύμβασης και η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο

των εκ της συμβάσεως απορρεουσών δικαιωμάτων ή/και υποχρεώσεων του Αναδόχου, καθώς και η

εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη

έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής.

7.8.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης

εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά

πρόσωπα.

7.8.2 Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση

που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν

όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου,

απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός

ρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.

7.8.3 Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση

που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου,

απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός

ρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.

7.8.4 Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της

Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις

κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

7.8.5 Σε περίπτωση μεταβίβασης ή εκχώρησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην

Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής.

7.9 Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Παρασχέθηκαν στο σύνολό τους οι υπηρεσίες και τα παραδοτέα της σύμβασης.

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν με την κατάρτιση του

τελικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και την έγκριση αυτού.

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν οι τυχόν κυρώσεις

ή εκπτώσεις.

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 8 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 8.1 Η Αναθέτουσα Αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου

(Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών), ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης

δημόσιας σύμβασης:

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των

προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και την

παρούσα διακήρυξη ή

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

8.2 Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς

αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου (Επιτροπή

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών), στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον

φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,

ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016,

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας

του περιβάλλοντος.

8.3 Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και

Αξιολόγησης Προσφορών), να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά

της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

8.4 Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις ανωτέρω

παραγράφους 8.1 και 8.2, η Αναθέτουσα Αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για

ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν

λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.

8.5 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών), να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της

διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση

ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 (Ανταγωνιστική διαδικασία με

διαπραγμάτευση) ή 32 (Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) του

ν. 4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων

αυτών.

9 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

9.1 Για την επίβλεψη και παραλαβή του έργου συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και

Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 παρ.3 και 11 περ. δ του ν. 4412/2016. Η ΕΠΠΕ

εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου του έργου και συντάσσει τα σχετικά

Πρακτικά. Ιδίως παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο του Έργου, την προσήκουσα εκτέλεση των όρων της

σύμβασης και των τεχνικών απαιτήσεων, το χρονοδιάγραμμα, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του

Αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω όρων.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της

Επιτροπής το έργο της οποίας είναι:

α) Η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων και η παροχή κατευθύνσεων

στον Ανάδοχο.

β) Ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο και σε συνεργασία με τον Ανάδοχο.

γ) H εισήγηση για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων και η έκδοση σχετικών

πρωτοκόλλων, προκειμένου να καταβληθεί στον Ανάδοχο το συμφωνηθέν τίμημα.

9.2 Η ΕΠΠΕ εξετάζει τα παραδοτέα και διαβιβάζει στον Ανάδοχο, εγγράφως τις παρατηρήσεις της εντός

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Η ΕΠΠΕ, κοινοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή

εγγράφως τις παρατηρήσεις της επί του περιεχομένου των Παραδοτέων, συμπεριλαμβανομένων

παρατηρήσεων επί των υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

9.3 Οι παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν:

i) καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο των παραδοτέων,

ii) επισήμανση σημείων μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, κατά περίπτωση και

iii) ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του Αναδόχου.

9.4 Ο Ανάδοχος οφείλει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των σχετικών

παρατηρήσεων της ΕΠΠE να επανυποβάλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα ή να

προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του, στα

σημεία που του επισημάνθηκαν. Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2)

φορές.

9.5 Το έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης από την Αναθέτουσα

Αρχή από την οποία θα καθοδηγείται και θα λαμβάνει οδηγίες.

9.6 Η ΕΠΠΕ συντάσσει πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ανά Φάση μετά την

παράδοση του συνόλου των παραδοτέων κάθε φάσης, αφού ελέγξει και αναφέρει τις παρασχεθείσες

επιμέρους υπηρεσίες ανά παραδοτέο της αντίστοιχης φάσης, την πραγματοποίηση των τυχόν διορθώσεων ή

συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση τυχόν προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή

του έργου, και τα παραδίδει εις τριπλούν αρμοδίως και εμπροθέσμως στη Μονάδα Β΄ της Επιτελικής Δομής

ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ με διαβιβαστικό έγγραφο υπ’ όψιν της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου

(ΕΠΠΕ), στην Ελληνική γλώσσα, σε τρία (3) αντίτυπα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε επεξεργάσιμο και

ελέγξιμο μορφότυπο (format). Ειδικότερα, όσον αφορά την 3η Φάση θα συνταχθούν δύο (02) πρωτόκολλα

παραλαβής μετά την ολοκλήρωση των ακόλουθων παραδοτέων:

α) Το 1ο πρωτόκολλο 3ης Φάσης αφορά τις υπηρεσίες υποστήριξης κατά την εκπόνηση της Μελέτης

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





Εφαρμογής, τις υπηρεσίες υποστήριξης κατά την ανάπτυξη του συστήματος και τις υπηρεσίες Επιστημονικής

και Τεχνικής υποστήριξης κατά τη Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος.

β) Το 2ο πρωτόκολλο της 3ης Φάσης αφορά τις υπηρεσίες Επιστημονικής και Τεχνικής υποστήριξης κατά

τις διαδικασίες οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του συστήματος.

Τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού ΝΑ.Ν.Π., η οποία κοινοποιείται

στον Ανάδοχο. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 219 του ν. 4412/2016.

9.7 Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την ΕΠΠΕ, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη

του για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή του έργου

και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, έστω κι

αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου.

9.8 Η ΕΠΠΕ ή/και ο Πρόεδρος της ΕΠΠΕ ή/και ο προϊστάμενος της Αναθέτουσας Αρχής έχουν το δικαίωμα να

προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο του έργου του, θα

συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται

οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της

εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες

προδιαγραφές-απαιτήσεις, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε

διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή.

10 ΠΛΗΡΩΜΗ

10.1 Η καταβολή των πληρωμών στον Ανάδοχο γίνεται τμηματικά σε τρεις (03) δόσεις και συνδέεται υποχρεωτικά

με την πορεία υλοποίησης των τριών φάσεων και των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου, και συγκεκριμένα:

α) Χορήγηση Α’ δόσης 35% του συμβατικού τιμήματος, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την οριστική ποιοτική

και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων της πρώτης (1ης) φάσης.

β) Χορήγηση Β’ δόσης 15% του συμβατικού τιμήματος, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την οριστική ποιοτική

και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων της δεύτερης (2ης) φάσης.

γ) Χορήγηση Γ’ δόσης 50% για την 3η φάση ως ακολούθως:

25% του συμβατικού τιμήματος, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική

παραλαβή των υπηρεσιών Επιστημονικής και Τεχνικής υποστήριξης κατά την εκπόνηση της Μελέτης

Εφαρμογής, κατά την ανάπτυξη του συστήματος και κατά τη Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος.


παραλαβή των υπηρεσιών Επιστημονικής και Τεχνικής υποστήριξης κατά τις διαδικασίες οριστικής

ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του συστήματος.

Ειδικότερα, η χορήγηση των Β΄ και Γ΄ δόσεων συνδέονται υποχρεωτικά με την πορεία και το στάδιο υλοποίησης

του έργου «Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic

Management and Information System)».

Το οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων των

υλοποιημένων φάσεων και την καταβολή της συνδεόμενης με αυτά δόσης του συμβατικού τιμήματος.

Οι τμηματικές πληρωμές γίνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά την παράδοση των παραδοτέων των ως άνω

φάσεων, και την οριστική παραλαβή τους από την ΕΠΠΕ και την έγκριση των αντίστοιχων πρωτοκόλλων από την

Αναθέτουσα Αρχή.

Σημειώνεται ότι η τιμολόγηση από τον Ανάδοχο πρέπει να είναι διακριτή/χωριστή για κάθε δόση ανά φάση.

10.2 Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος θα εκδώσει τιμολόγιο με τιμές μονάδας σύμφωνα με την Προσφορά του

και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα.

10.3 Η υποβολή των τιμολογίων δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως των Πρωτοκόλλων

παραλαβής των παραδοτέων των αντίστοιχων φάσεων του έργου, τα οποία πιστοποιούν την οριστική παραλαβή

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





των παραδοτέων που περιλαμβάνονται σε κάθε φάση. Η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται εντός των

προβλεπόμενων, από την ισχύουσα νομοθεσία, προθεσμιών και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή.

10.4 Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται

από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, τηρουμένων των αναλογούντων ποσοστών

συμμετοχής τους και ανάλογα με το μέρος του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην

έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των εταιρειών και στην τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας και

με αναφορά στην περιγραφή αυτή. Αντίστοιχα κάθε πληρωμή προς τα μέλη της κοινοπραξίας ή ένωσης θα γίνεται

ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο έργο.

10.5 Η πληρωμή βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής, ΣΑΕ 289/1, κωδικός ενάριθμου 2016ΣΕ28910000. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής

στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020».

10.6 Στο συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, οι αμοιβές του προσωπικού, των

συνεργατών του, υπεργολάβων του κ.λπ., τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε

είδους εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση, έξοδα προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων, οδηγιών κ.λπ. και

όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω

και από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων του Αναδόχου,

όπως των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων (κατά νόμο

κρατήσεων, παρακράτηση φόρου εισοδήματος) υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται

με τα πάσης φύσεως έξοδα συνδεόμενα με την εκτέλεση του έργου.

10.7 Το ανωτέρω τίμημα δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση ή αυξομείωση καθ’ όλη τη

διάρκεια ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.

10.8 Απαιτήσεις του Αναδόχου για πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του κατάθεσης των

αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.).

10.9 Δικαιολογητικά Πληρωμής

Για τη διενέργεια της πληρωμής τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος του συμβατικού αντικειμένου στο οποίο αφορά η πληρωμή,

σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν.4412/2016.

β) Τιμολόγιο του Αναδόχου.

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή ευκρινή

φωτοαντίγραφα αυτών.

δ) Νομιμοποιητικά έγγραφα του Αναδόχου όσον αφορά το νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση αλλαγής του.

10.10 Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή,

μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα

έγγραφα της σύμβασης.

10.11 Η πληρωμή της αξίας του παραδοτέου έργου θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση των νόμιμων

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις, και σύμφωνα με τη

χρηματοδοτική ροή του Επιχειρησιακού Προγράμματος με την προϋπόθεση ότι θα έχουν χορηγηθεί από το αρμόδιο

Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις.

10.12 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε

αρχή και για τυχόν αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.

11 ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

11.1 Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση

της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, σύμφωνα με το άρθ. 203 του ν.4412/2016:

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





α) στην περίπτωση όπου δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που

ορίζεται στην ειδική πρόκληση,

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του

υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την

σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της

σύμβασης, λαμβανομένων υπ’ όψη των παρατάσεων.

11.2 Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή δεν παρασχέθηκαν οι απορρέουσες από την κατακύρωση υπηρεσίες και

υποχρεώσεις με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

11.3 Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,

επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής

Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

β) Είσπραξη εντόκως τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση Ανάδοχο είτε

από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της

εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής

από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον

κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της

επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί

προσωρινός αποκλεισμός του Αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των

φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο

74 αυτού.

11.4 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθ. 133 του ν.4412/2016:

11.4.1 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλει

τη δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

i. η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,

ii. ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,

iii. η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

11.4.2 Η Αναθέτουσα Αρχή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλει

υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της

παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).

11.5 Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου:

α) με υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

στο άρθρο 218 (ποινικές ρήτρες) του ν. 4412/2016.

β) με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Υπηρεσίας μετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος παράδοσης.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου. Η επιβολή

ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





11.6 Σε περίπτωση Ένωσης οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης, τα οποία

ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

11.7 Στην περίπτωση επιβολής κυρώσεων, υπάρχει δικαίωμα άσκησης διοικητικής προσφυγής εντός

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που ο Ανάδοχος λαμβάνει γνώση της σχετικής

απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 205 του ν.4412/2016.

12 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

12.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη (Μέρη) δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

12.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που

εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει εγγράφως να γνωστοποιήσει και να επικαλεσθεί προς την

Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν τα

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα

Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός εύλογου διαστήματος από λήψεως της σχετικής

γνωστοποίησης του Αναδόχου (άρθρο 204 ν.4412/2016).

12.3 Ενόσω υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας κατά τα ανωτέρω, τα Μέρη έχουν την υποχρέωση να

λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των ζημιών που τυχόν προκύψουν και να πραγματοποιούν

κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να άρουν χωρίς καθυστέρηση τα αποτελέσματα οποιασδήποτε κατάστασης

ανωτέρας βίας και επίσης να αναζητούν εύλογες εναλλακτικές μεθόδους για την επίτευξη ισοδύναμων

αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τη Σύμβαση.

12.4 Σε κάθε δε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας δεν απαλλάσσουν τα Μέρη από τις συμβατικές υποχρεώσεις

τους, αλλά συνιστούν λόγο αναστολής εκπλήρωσης αυτών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το γεγονός που

συνιστά ανωτέρα βία.

12.5 Το χρονικό διάστημα που διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας δεν περιλαμβάνεται στο χρόνο εκτελέσεως

των δια της παρούσας αναλαμβανομένων υποχρεώσεων των Μερών.

13 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ

Διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης καθώς και τυχόν τροποποιήσεων

αυτής, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV άρθρο 345 έως 373 του ν.4412/2016. Ειδικότερα:

13.1 Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και

έχει/είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής,

κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της Αρχής

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς όλες

ανεξαίρετα τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Δεν επιτρέπεται η άσκηση

άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής κατά

τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εκτός από την ανωτέρω περιγραφόμενη προδικαστική

προσφυγή. Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών έχει ως έργο την επίλυση των διαφορών που

ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης, ύστερα από την άσκηση της

προδικαστικής προσφυγής.

13.2 Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της

προδικαστικής προσφυγής είναι:

δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα (ΕΣΗΔΗΣ) ή τηλεομοιοτυπία ή

δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,

δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα

συμφέροντα του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά

προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

β) Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

13.3 Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού

(ΕΣΗΔΗΣ), επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το

σχετικό έγγραφο στην ελληνική γλώσσα σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή

υπογραφή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της Υ.Α. αριθμ.56902/215/2017, και κοινοποιείται

με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση

τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα I του π.δ. 39/2017 (Α’ 64). Ως ημερομηνία

υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρησης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο

του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση

Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, η

προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (άρθ. 8 του

π.δ. 39/2017). Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από την

ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εν συνεχεία ακολουθείται η διαδικασία εξέτασης προσφυγής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 365 του

ν.4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προσβαλλόμενων πραγματικών και νομικών

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της Αναθέτουσας Αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των

ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλο ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή

της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της

προσφυγής.

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων

του Τίτλου 3 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των Αναθετουσών Αρχών.

13.4 Παράβολο

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα

υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της

προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να

είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν από τα

έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της

προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. Εάν από τα έγγραφα της

σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, το

ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης σχετικά με τα

οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή. Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον

προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται στον

προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή

προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής.

Το σχετικό παράβολο κατατίθεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της Υ.Α. αριθμ. 56902/215/2017 (Β΄

1924).

13.5 Η Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





α) κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α της

παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

β) διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β της

παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

13.6 Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ

και την ακύρωσή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής, με τριμελή

σύνθεση, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η

Αναθέτουσα Αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης

αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες

οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον έχουν

εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της

αίτησης ακύρωσης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, για την εκδίκαση των διαφορών

αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Π.Δ. 18/1989 (Α’ 8).

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η

αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την

έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής.

Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό

0,1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο

των πεντακοσίων (500) ευρώ και ανώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το 1/2 του ποσού του

παράβολου καταβάλλεται κατά την κατάθεση της αιτήσεως και αν η αίτηση απορριφθεί ο αιτών

καταδικάζεται στην καταβολή του υπολοίπου 1/2 με την απόφαση του δικαστηρίου. Σε περίπτωση ολικής ή

μερικής αποδοχής της αιτήσεως αναστολής το δικαστήριο διατάσσει την απόδοσή του στον αιτούντα. Κατά

τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 36 του π.δ. 18/1989.

13.7 Η ΑΕΠΠ, μπορεί, ύστερα από αίτημα του προσφεύγοντος ή αυτεπαγγέλτως και μετά από κλήση της

Αναθέτουσας Αρχής προ τριών (03) ημερών, να εκδώσει πράξη αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης

πράξης και να ορίσει τα κατάλληλα μέτρα έως ότου αποφανθεί για την προσφυγή και, πάντως, όχι πέραν της

προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 367 για την έκδοση της απόφασής της. Με την

απόφαση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να διατάσσονται προσωρινά μέτρα για να επανορθωθεί η

εικαζόμενη παράβαση ή να αποτραπεί η ζημία των θιγόμενων συμφερόντων, στα οποία

συμπεριλαμβάνονται μέτρα που αναστέλλουν τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή την εκτέλεση

οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνει η Αναθέτουσα Αρχή. Η ΑΕΠΠ μπορεί να αποφασίσει να μην χορηγηθούν

τα προσωρινά μέτρα της προηγούμενης παραγράφου αν κρίνει ότι, ύστερα από στάθμιση όλων των

συμφερόντων που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου συμφέροντος, οι πιθανές αρνητικές

συνέπειες από τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη. Η απόφαση να μη

χορηγηθούν προσωρινά μέτρα δεν θίγει τις λοιπές αξιώσεις που προβάλλει το πρόσωπο που έχει ζητήσει τη

χορήγηση των εν λόγω μέτρων.

13.8 Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016, εκτός εάν η ΑΕΠΠ κατά τη διαδικασία χορήγησης

προσωρινών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,

αποφανθεί διαφορετικά. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της

διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 του ν. 4412/2016.

14 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ/ ΕΝΩΣΕΙΣ

14.1 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά και ειδικότερα στα δικαιολογητικά συμμετοχής απαραιτήτως

πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής

αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

14.2 Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Σύμβαση υποχρεώσεών

τους, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής και του προσώπου (φυσικού ή νομικού) που ενεργεί γενικότερα για

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης/Κοινοπραξίας. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ των μελών

συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία

περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, ως λόγος απαλλαγής του ενός

μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του έργου.

14.3 Σε περίπτωση που κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών ή και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης

της Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας αδυναμίας για οποιοδήποτε

λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους και τιμή. Στην περίπτωση

που η εκπλήρωση των συμβατικών όρων δεν είναι εφικτή από τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας,

αυτά μπορούν να προτείνουν υποκατάσταση του εξερχόμενου μέλους με έτερο, υπό την προϋπόθεση ότι

τούτο (έτερο μέλος) θα τύχει της έγκρισης της αρμόδιας Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής.

14.4 Δεν επιτρέπεται σε μέλος μιας ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης να συμμετάσχει και σε άλλη

ένωση/κοινοπραξία/σύμπραξη που θα υποβάλλει υποψηφιότητα στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης ή να

συμμετέχει ως μεμονωμένος υποψήφιος ή σε άλλο υποψήφιο σχήμα και η εν λόγω συμμετοχή αποτελεί λόγο

αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος υποψήφιος.

14.5 Τα μέλη της Ένωσης μεταξύ τους δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά

το στάδιο υποβολής της πρότασης, ωστόσο σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα έργο

κατακυρωθεί σε ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, για την

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί με ορισμένη νομική μορφή

και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να συστήσει κοινοπραξία δια συμβολαιογραφικού

εγγράφου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 293 του ν. 4072/2012.

14.6 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην

ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

15 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

15.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την

υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των

εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της

Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την

εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Αντίστοιχη υποχρέωση υφίσταται και

καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ. 2 του ν.

4412/2016. Όλα τα έγγραφα ή υλικά που αποκτούνται, συγκεντρώνονται ή καταρτίζονται από τον Ανάδοχο

κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές κ.λπ., είναι εμπιστευτικού

χαρακτήρα και ανήκουν στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την

εκτέλεση της Σύμβασης παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος

μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για

σκοπούς άλλους από αυτούς της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας

Αρχής.

15.2 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά µε τη σύμβαση χωρίς την

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες

ασυμβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την

Αναθέτουσα Αρχή µε κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται

να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή

πληροφορίες που θα περιέλθουν εις γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των

υποχρεώσεών του.

15.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες

και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως εμπιστευτικές

πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα κι αν δεν έχουν

χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά, συμπεριλαμβανομένων και κωδικών πρόσβασης.

Η τήρηση εμπιστευτικών και απορρήτων πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις

και το νομοθετικό πλαίσιο.

15.4 Η υποχρέωση εχεμύθειας και οι λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπως και όλο το

προσωπικό του, τους υπεργολάβους του, όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως

προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την υλοποίηση της σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να

διασφαλίσει ασφαλές πληροφοριακό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς τον κύριο του έργου –

υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτού - να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την

προηγούμενη δική του έγκριση.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στη μη τήρηση των

παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή ειδικότερη ποινική

ρήτρα ίση με το ποσό του Συμβατικού Τιμήματος. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει

από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.

15.5 Κάθε μέλος της Ομάδας Έργου καθώς και ο Υπεύθυνος του Έργου υποχρεούνται κατά την υπογραφή

της Σύμβασης και όποτε άλλοτε απαιτηθεί, να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση εμπιστευτικότητας

απευθύνοντάς τη στην Αναθέτουσα Αρχή.

15.6 Όλα τα σχέδια, οι εκθέσεις, τα έγγραφα ή αρχεία ή/και τα δεδομένα, τα αποτελέσματα-μελέτες,

στοιχεία, τυχόν πηγαίος κώδικας (source code), τα συστήματα/υποσυστήματα/υποδομές και βάσεις

δεδομένων και εν γένει κάθε έργο και παραδοτέο που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν με δαπάνες του

Έργου, που εμπίπτουν στις διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που παράγονται από

τον Ανάδοχο κατά την παροχή των Υπηρεσιών ή ως αποτέλεσμα της παροχής αυτών, ανήκουν στην κυριότητα

της Αναθέτουσας Αρχής, εκχωρουμένων και μεταβιβαζόμενων ήδη δια της οριστικής παραλαβής και

αποδοχής κάθε παραδοτέου όλων των σχετικών δικαιωμάτων και εξουσιών, χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα,

πλην του οριζόμενου στη σχετική Σύμβαση, το οποίο ρητά συμφωνείται ότι περιλαμβάνει και το για την

εκχώρηση νόμιμο αντάλλαγμα.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα όλων των υλικών, εντύπων και ηλεκτρονικών, και

λοιπών παραδοτέων του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να τα χρησιμοποιεί χωρίς την έγκριση της


Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη μελλοντικών βελτιώσεων των

παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί για αυτά.

16 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

16.1 Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του και ειδικότερα στα

δικαιολογητικά συμμετοχής το τμήμα της σύμβασης που τυχόν προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, υποβάλλοντας ως αποδεικτικό μέσο

είτε ιδιωτικό συμφωνητικό είτε υπεύθυνες δηλώσεις, σύμφωνα με την παράγραφο Α.ΙΙΙ.5 του Παραρτήματος

Γ΄.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά

με τα τρίτα αυτά πρόσωπα, την πλήρη ευθύνη δε για την ολοκλήρωση του έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την

ευθύνη του κυρίου Αναδόχου.

16.2 Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως

αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσας με τα αντίστοιχα αποδεικτικά μέσα, εφόσον το/α

τμήμα/τα της σύμβασης, το/α οποίο/α ο Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε

τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της

σύμβασης. Στην περίπτωση που από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού

του υπεργολάβου, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί υποχρεωτικά την αντικατάστασή του, σύμφωνα με την παρ. 6

του άρθ. 131 του ν. 4412/2016.

16.3 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα

Αρχή την επωνυμία, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον,

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη

διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον

οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με

υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής

στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της

σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή

κατά την ως άνω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή

τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που είχε προσκομίσει και αναφορικά με τον αρχικό υπεργολάβο στη

διαγωνιστική διαδικασία τα οποία θα αξιολογηθούν αρμοδίως ώστε να γίνει αποδεκτή ή μη η ανωτέρω

αντικατάσταση.

16.4 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις του υπεργολάβου του, των εκπροσώπων ή των

υπαλλήλων του, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των

υπαλλήλων του.

16.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε

άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του έργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση

της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να

ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο, κατ’ αυτήν χρονικό διάστημα για την

εξεύρεση αντικαταστάτη.

16.6 Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς

προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

16.7 Σε περίπτωση υπεργολαβίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή

τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής.

17 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

17.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, σύμφωνα με τα

καθοριζόμενα στη Σύμβαση, στην Απόφαση Κατακύρωσης, στην παρούσα Διακήρυξη και στην Προσφορά

του, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τη Σύμβαση, και με τα βελτιότερα χαρακτηριστικά που τυχόν

προβλέπονται στην Προσφορά, εκτελώντας όλες τις επιμέρους εργασίες που το έργο περιλαμβάνει.

17.2 O Ανάδοχος δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο κατά σειρά σύμφωνα με τη Σύμβαση, την Απόφαση

Κατακύρωσης, την παρούσα Διακήρυξη και την Προσφορά του, στον προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα με την Προσφορά του και τους όρους της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος οφείλει να

εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις

αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών καθώς και τη σχετική Προσφορά του και να εμποδίζει πράξεις

ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

17.3 Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα

Αρχή, τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (ΔΑΝ) και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου

(Ε.Π.Π.Ε.), υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση του

έργου.

17.4 Κάθε διαφορά ή αµφισβήτηση που θα προκύψει µεταξύ του Αναδόχου και της Υπηρεσίας και θα

αφορά στην εκτέλεση της µέλλουσας να υπογραφεί Σύµβασης, θα επιλύεται από τα αρµόδια τακτικά

δικαστήρια του Πειραιά µε εφαρμογή του Ελληνικού και Ενωσιακού ∆ικαίου. Η απορρέουσα Σύμβαση από

τη θετική έκβαση της συγκεκριμένης Διακήρυξης θα διέπεται από την Ελληνική και Ενωσιακή Νοµοθεσία.

17.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από

οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.

17.6 Ο Ανάδοχος πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και

λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και

ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα

επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Επιτελικής

Δομής ΕΣΠΑ ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου

του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και

προσόντων. Επιπλέον, εφόσον ο οικονομικός φορέας επιθυμεί οποιαδήποτε αντικατάσταση μέλους της Ομάδας

Έργου (συμπεριλαμβανομένου του υπεύθυνου έργου), αυτή πραγματοποιείται κατόπιν εγγράφου αιτήματος του

οικονομικού φορέα λαμβάνοντας υπ’όψη τα απαιτητέα στην παρούσα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα. Την

αντικατάσταση δύναται να εγκρίνει με απόφασή της η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας

Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλει τις

προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες ή και να τον κηρύξει έκπτωτο.

17.7 Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία

τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους,

θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους πλήρως και προσηκόντως. Κατά τα λοιπά, ισχύει η ως άνω παράγραφος.

17.8 Κανένας από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί

προφορικές απαντήσεις ή πληροφορίες εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

17.9 Κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου δύναται να γίνει έλεγχος από αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές.

17.10 Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή

καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της

Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. Επίσης λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την

εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

17.11 Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για τις πράξεις και

παραλείψεις του προσωπικού και των συνεργατών που θα απασχολήσει για την εκτέλεση του έργου και

οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν

να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να

συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Aναθέτουσα Aρχή.

17.12 Ο Ανάδοχος υποχρεούται για πλήρη κάλυψη τυχόν ατυχήματος κατά την εκτέλεση του έργου. Ο

Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό χρειαστεί για την εκτέλεση των υποχρεώσεών

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





του και φέρει τον κίνδυνο για τυχόν καταστροφή ή φθορά αυτού.

17.13 Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς

του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και

αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το

ύψος του ποσού της Σύμβασης πλέον της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

17.14 Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν

από τη Σύμβαση και το Νόμο, σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία πραγματοποιεί ή οποιαδήποτε υπηρεσία

παράσχει κατά την εκτέλεση του έργου, έχει δε υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για τυχόν υπερωριακή

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του ή τρίτους. Σε περίπτωση οποιασδήποτε

παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Η Αναθέτουσα

Αρχή δεν έχει αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιουδήποτε μισθωτού ή συνεργάτη του

Αναδόχου και η υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή του τιμήματος της σύμβασης.

17.15 Συγκρούσεις συμφερόντων: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 3 του

άρθρου 24 του ν. 4412/2016 υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή τυχόν

σύγκρουση συμφερόντων των ιδίων ή των συγγενικών τους προσώπων, υπό την έννοια της περίπτωσης γ΄ της

παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, σε σχέση με οποιονδήποτε υποψήφιο ή προσφέροντα, από

τη στιγμή που λαμβάνουν γνώση της εν λόγω σύγκρουσης, προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να είναι σε θέση

να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του ν. 4412/2016. Παράλληλα, τα

πρόσωπα αυτά οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια σχετική με τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της συνδρομής ή μη κατάστασης σύγκρουσης

συμφερόντων. Αν η Αναθέτουσα Αρχή αποφανθεί ότι συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων,

ενημερώνει αμέσως την Αρχή και λαμβάνει αμελλητί τα κατάλληλα μέτρα, προς διασφάλιση της ίσης

μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, στα οποία μπορεί να

συμπεριλαμβάνεται η εξαίρεση του συγκεκριμένου προσώπου από οποιαδήποτε συμμετοχή στη σχετική

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφαρμοζομένων και των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του

άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

17.16 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να λαμβάνει θετική γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Ε.Π. πριν τη δημοσίευση διακήρυξης, πριν την υπογραφή της σύμβασης και πριν την τυχόν τροποποίηση

αυτής.

17.17 Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να διαθέτει στον Ανάδοχο το διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό

σχετικά με το έργο, που θεωρεί χρήσιμο για την εκτέλεσή του.

17.18 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται επίσης να απαντά σε κοινοποιούμενα ερωτήματα του Αναδόχου, που

αφορούν στις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος προκειμένου να εκπονήσει τα παραδοτέα του

έργου.

17.19 Ειδικοί Όροι:

α) Ο Ανάδοχος και τα μέλη της Ομάδας Έργου του, αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι αποκλείονται από τη

συμμετοχή στις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων που αφορά το Έργο: «Επέκταση,

Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» προϋπολογισμού 30.000.000 ευρώ για το

οποίο έχει εκδοθεί η Α.Π.:οικ.1610/11-02-2016 ορθή επανάληψη με Α/Α ΟΠΣ 1205 Πρόσκληση της ΕΥΔ του

Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ «Εγκατάσταση/Βελτίωση Συστημάτων Διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, Ασφάλειας

Ναυσιπλοΐας και Έρευνας και Διάσωσης στη Θάλασσα» (ΑΔΑ: Ω8ΩΒ4653Ο7-7ΜΟ).

β) Ο Ανάδοχος καθώς και το σύνολο των συμμετεχόντων στην Ομάδα Έργου δεν θα πρέπει να σχετίζονται

με τον Ανάδοχο του Έργου «Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» είτε

ως μέτοχοι, είτε ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, είτε ως εταίροι ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης, ΕΠΕ είτε ως

συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση, είτε με οποιαδήποτε συμβατική σχέση.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





γ) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συσκέψεις, συναντήσεις εργασίας (τακτικές και έκτακτες)

καθώς και σε επιτόπιες επιθεωρήσεις, όταν απαιτείται, σε συνεννόηση με την Διεύθυνση Ασφάλειας

Ναυσιπλοΐας (ΔΑΝ), με στόχο τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης του έργου.

δ) Το κόστος μετακίνησης και διαμονής του Αναδόχου και των συνεργατών του σε συναντήσεις του έργου

εντός και εκτός της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων που προκύπτουν

από τις επιτόπιες επιθεωρήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Το κόστος διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον

Ανάδοχο.

ε) Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, κατά την εκτέλεση της

σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Οι

οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι τηρούν τις ως άνω υποχρεώσεις και κατά την υποβολή της προσφοράς

τους.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την

εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των

ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Οι Ανάδοχοι δημοσίων συμβάσεων εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράμματα επιθεωρήσεων και

ελέγχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με το π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) και του

Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, σύμφωνα με το π.δ. 100/2014

(Α΄ 167), εφόσον πληρούν τα ειδικότερα κριτήρια που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία

των υπηρεσιών αυτών.

Η αθέτηση των ανωτέρω υποχρεώσεων συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα

κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα

οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

18 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

18.1 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει με δική του δαπάνη όλα τα μέτρα πληροφόρησης που

προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:

Να τοποθετεί αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη σε κατάλληλο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής, σε

πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή πλακών.

18.2 Η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία της πράξης,

όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογης με το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη

χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

19 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να ρυθμίζουν καταρχήν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής

πίστης και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

19.1 Η Σύμβαση διέπεται από την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή

διαφωνία που ενδεχομένως ανακύψει μεταξύ των μερών από την εφαρμογή της Σύμβασης και αφορά την

ερμηνεία ή την εκτέλεση όρων αυτής ή εξ αφορμής της και την έκταση των εξ αυτής δικαιωμάτων και

υποχρεώσεων των μερών, υπάγεται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του Πειραιά.

19.2 Ρητά συμφωνείται από την Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες

προσφυγής εναντίον αποφάσεων της Διοίκησης ή η άσκηση των ενδίκων μέσων, σύμφωνα με τις ισχύουσες

διατάξεις, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης. Συνεπώς, αμφότερα τα μέρη συνεχίζουν, με καλή

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21





πίστη, να ασκούν τα δικαιώματά τους και να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους, με βάση τη Σύμβαση, καθ’ όλη

τη διάρκεια της επίλυσης της διαφοράς.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής


Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά

την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα

δικαιολογητικά και στοιχεία, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,

όπως ορίζονται ανωτέρω, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των

δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη σύναψη της σύμβασης στην περίπτωση του άρθρου 105 παρ. 3

περ. γ του ν. 4412/2016.

Υποβολή δικαιολογητικών σύμφωνα με το ν. 4250/2014 (Α' 74).

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης στην Αναθέτουσα

Αρχή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014.

Ειδικότερα:

α. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των

δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του

άρθρου 1 του ν.4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά

έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση

υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.

β. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή

της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του

Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις

υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από

διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.

γ. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (ν.

4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν

θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014.

δ. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Οι προσφέροντες στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει να συνυποβάλουν:

α. Διαβιβαστικό έγγραφο ψηφιακά υπογεγραμμένο, στο οποίο θα περιέχονται τα εξής:

Η πλήρης επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

του οικονομικού φορέα που συμμετέχει στο διαγωνισμό (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης αναφέρονται

τα στοιχεία του αντιπροσωπευόμενου). Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






ανωτέρω στοιχεία για όλα τα μέλη της.

Ο αριθμός της παρούσας Διακήρυξης, ο τίτλος του έργου και ο αριθμός του συστημικού διαγωνισμού.

Ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της

ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού (ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών).

Το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας

Διακήρυξης και πληροί όλα τα κριτήρια συμμετοχής.

Ότι παραιτείται από αξιώσεις αποζημίωσης για αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή,

διακοπή, ακύρωση, ματαίωση, επανάληψη του διαγωνισμού ή υπαναχώρησή της, όπως και για

κάθε λόγο δημοσίου συμφέροντος.

Εάν ο προσφέρων για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης στηρίζεται

στις ικανότητες τρίτων φορέων και αναφορά της επωνυμίας αυτών.

Εάν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή

υπεργολαβίας και αναφορά της επωνυμίας αυτών.

β. Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που συντάσσει/υπογράφει ή/και υποβάλλει την

προσφορά, εφόσον οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται μέσω αντιπροσώπου του προσφέροντος που

δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του. Με το ίδιο παραστατικό μπορεί να δοθεί και εξουσιοδότηση σε

αντιπρόσωπο του προσφέροντος να παρίσταται κατά την αποσφράγιση της προσφοράς και σε όλα τα

στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το παραστατικό εκπροσώπησης δύναται να συνίσταται:

- Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε απλή εξουσιοδότηση

με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής,

- Α.Ε., Συνεταιρισμοί: απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο

εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

- Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: εταιρικό ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το

γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης,

- Ενώσεις προσώπων/Κοινοπραξίες: πρακτικό απόφασης του διοικούντος οργάνου κάθε μέλους με το

οποίο εξουσιοδοτείται εκπρόσωπος και για την υποβολή της προσφοράς.

- Λοιπά νομικά πρόσωπα (π.χ. ν.π.δ.δ.): απόφαση αρμόδιου οργάνου που δεσμεύει το νομικό πρόσωπο.

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνονται η εγγύηση συμμετοχής και

όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα, υποβάλλονται:

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Τα στοιχεία τεκμηρίωσης για την απόδειξη πλήρωσης της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας

ως τεθέντος κριτηρίου επιλογής

Τα δικαιολογητικά που ζητούνται στις περιπτώσεις δάνειας εμπειρίας ή/και υπεργολαβίας,

όπως αναλυτικά προβλέπονται κατωτέρω.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλουν οι συμμετέχοντες ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, σε

μορφή αρχείου .pdf εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 36, 72, 73,

75, 78 και 79 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τις διατάξεις της υ.α. αριθμ. 56902/215/2017 «Τεχνικές

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Β’ 1924) είναι τα εξής:

I. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το αρ. 72 του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με την παράγραφο

1.2.1.1. του άρθρου 15 της ΥΑ 56902/215/2017.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και

προσκομίζεται υποχρεωτικά από αυτόν στην Αναθέτουσα Αρχή/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/Μονάδα Β΄ σε έντυπη

μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (03) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισµό αντιστοιχεί στο ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της

σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά

(9.677,42€) και να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς

που ζητείται από τη διακήρυξη.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και το υπόδειγμα Α΄

του Παραρτήματος Ε΄ της παρούσας.

Η εγγύηση συμμετοχής μπορεί να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη -

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να έχει εκδοθεί από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να

παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου

χρηματικού ποσού.

Το ΥΝΑΝΠ επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της

Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Οι

Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής συντάσσονται σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α΄ του Παραρτήματος Ε΄.

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος

αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του ν. 4412/2016, δεν

προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής

εκτέλεσης.

II. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)1 του Παραρτήματος Δ’ της παρούσας [πρβλ. σχετ.

άρθρο 79 του ν. 4412/2016] σε μορφή αρχείου .pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα στο

1 Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf και http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=6378100125764672&_adf.ctrl-state=coa43tonq_61#%40%3F_afrLoop%3D6378100125764672%26_adf.ctrl-state%3D19aehupd2o_53 , αναρτώνται οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας προκειμένου να διαμορφώσει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα: α) Λήψη και αποθήκευση στον Η/Υ του αρχείου «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)», το οποίο υπάρχει αναρτημένο σε μορφή .xml στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα άλλα συνημμένα αρχεία της παρούσας προκήρυξης.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει και δηλώνονται τα κατωτέρω

αναλυτικά αναφερόμενα. Το ΕΕΕΣ υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, όπως

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το παραστατικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της

προσφοράς, που έχει την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία, ή από το αρμοδίως

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο για την εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα για διαδικασίες σύναψης

συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Παράλληλα, στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, στο ΕΕΕΣ θα δηλώνεται ότι για όλα τα

φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για

τα αδικήματα που αναφέρονται κατωτέρω. Ειδικότερα, το ΕΕΕΣ θα πρέπει να αφορά την ποινική κατάσταση

των κατωτέρω φυσικών προσώπων όχι δε την εταιρία αυτή καθ’ εαυτή καθώς η ελληνική έννομη τάξη

προϋποθέτει ανθρώπινη συμπεριφορά για την τέλεση ποινικού αδικήματος και ως εκ τούτου το νομικό

πρόσωπο δεν δύναται να έχει ποινική ευθύνη. Τέτοια ευθύνη έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν και

εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο.

Για το σκοπό αυτό, το ΕΕΕΣ υπογράφεται:

είτε από όλα τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού

οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε

αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή, όταν δηλαδή περισσότερα πρόσωπα έχουν υποχρέωση

υπογραφής του ΕΕΕΣ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για

κάθε υπογράφοντα) ΕΕΕΣ.

είτε μόνο από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο (νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο) του οικονομικού φορέα

όπου σύμφωνα με το άρθρο 79Α του ν.4412/2016 επέρχεται προκαταρκτική απόδειξη των λόγων

αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 (πρβλ. κατωτέρω

υπό στοιχείο 1.i.) για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού

ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) περί µη καταδίκης µε αμετάκλητη απόφαση

για κάποιο από τα κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα αδικήματα αφορά:

α) όλους τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.,

β) τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, όλους τους Διευθύνοντες Συμβούλους και όλα τα μέλη του Δ.Σ.

όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,

β) Μετάβαση στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el (υπηρεσία eESPD της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). γ) Επιλογή «Οικονομικός Φορέας» και στη συνέχεια «Εισαγωγή ΕΕΕΠ». δ) Τηλεφόρτωση του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ (σύμφωνα με το βήμα α) ε) Συμπλήρωση και επιλογή ηλεκτρονικά των πεδίων που έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και των πεδίων με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι εφικτό, ψηφιακή υπογραφή του εγγράφου στο κατάλληλο σημείο. στ) Επιλογή «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωσή του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το EΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του φυλλομετρητή Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OS X ή Linux, το EΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή. ζ) Ψηφιακή υπογραφή του αρχείου .pdf που εκτυπώθηκε (ακόμη και εάν έχει υπογραφεί ψηφιακά στην ιστοσελίδα). η) Υποβολή του αρχείου ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της προσφοράς του μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συμμετοχής. θ) το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ 2016/7 της Επιτροπής της 05-01-2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, EL 3/16 (06-01-2016).

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






γ) τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών,

και

δ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου όλους τους νομίμους εκπροσώπους του.

* Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, το ως άνω ΕΕΕΣ, πρέπει να υποβάλλεται

χωριστά από κάθε µέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

* Δάνεια εμπειρία: Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της

νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4412/2016 το ΕΕΕΣ περιέχει

επίσης τις περιγραφόμενες στην παρούσα πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.

* Υπεργολαβία: Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας

σε τρίτους, τμήμα/τα της σύμβασης το/α οποίο/α υπερβαίνει/ουν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)

της συνολικής αξίας της σύμβασης, υποβάλλεται υποχρεωτικά χωριστό ΕΕΕΣ συμπληρωμένο και ψηφιακά

υπογεγραμμένο ή θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, από τον υπεργολάβο/υπεργολάβους, όπου

παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται για κάθε έναν από τους υπεργολάβους.

* Εφόσον ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες τρίτου φορέα ή του υπεργολάβου του, ο τρίτος

φορέας ή υπεργολάβος υποβάλλει συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο ή θεωρημένο για το

γνήσιο της υπογραφής, το ΕΕΕΣ με τα στοιχεία που απαιτούνται για τους φορείς στην ικανότητα των οποίων

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας. Κατά συνέπεια, ο προσφέρων οικονομικός φορέας πρέπει να μεριμνά

ώστε να υπάρχει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και χωριστό ΕΕΕΣ δεόντως συμπληρωμένο και ψηφιακά

υπογεγραμμένο ή θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, από τους τρίτους φορείς στους οποίους

στηρίζεται.

Κατά λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 79 και 79Α του ν. 4412/2016.

Το ΕΕΕΣ αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και χρησιμεύει

ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα

μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για τις οποίες οι

οικονομικοί φορείς αποκλείονται. Ειδικότερα:

i. Εγκλήματα άρθρου 73 § 1 ν.4412/2016 (Α’ 147): Το ΥΝΑΝΠ αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη

συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύει, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα

άρθρα 79 έως 81 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) ή είναι γνωστό σε αυτό με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.

1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.

2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α’ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α’ 215).

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού

οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε

αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου.

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εφόσον το ΕΕΕΣ δεν έχει επικαιροποιηθεί (μέσω της πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

https://ec.europa.eu/tools/espd) με την προσθήκη του όρου «αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση», έως την

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα, τότε ο οικονομικός φορέας

υποχρεούται στην συνυποβολή στον υπο(φάκελο) «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» Υπεύθυνης Δήλωσης του

ν.1599/1986 (Α΄ 75) ψηφιακά υπογεγραμμένης από τον προσφέροντα, δηλώνοντας ότι οι ως άνω λόγοι

αποκλεισμού υπό 1.i. αφορούν σε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση.

ii. Λόγοι Αποκλεισμού άρθρου 73 § 2 του ν.4412/2016: Η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα

από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης εάν:

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική

νομοθεσία ή/και

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) (Εθνικός λόγος αποκλεισμού) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της

προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται,

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ

υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2)

πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά

από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα’ και ββ’ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και

δεσμευτική ισχύ. Εφόσον το ΕΕΕΣ δεν έχει επικαιροποιηθεί (μέσω της πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

https://ec.europa.eu/tools/espd) με την προσθήκη του υπό γ’ λόγου αποκλεισμού, έως την ημερομηνία

υποβολής της προσφοράς από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα, τότε ο οικονομικός φορέας υποχρεούται

στην συνυποβολή στον υπο(φάκελο) «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» Υπεύθυνης Δήλωσης του ν.1599/1986

(Α΄ 75) ψηφιακά υπογεγραμμένης από τον προσφέροντα, με το περιεχόμενο του παρόντος γ’ λόγου

αποκλεισμού.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική

ασφάλιση.

Ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την

καταβολή τους.

iii. Λόγοι Αποκλεισμού άρθρου 73 § 4 του ν.4412/2016: Η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει από τη συμμετοχή σε

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες

καταστάσεις:

α) εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του

ν.4412/2016, ήτοι τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016.

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε

εθνικές διατάξεις νόμου,

- κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση β’ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, το ΥΝΑΝΠ

μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που

αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι το ΥΝΑΝΠ έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας

είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας -

γ) εάν η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί

να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016

δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία

της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των

κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της

Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την

ανάθεση,

θ) εάν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

2. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν

οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε

κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016

(πρβλ. ανωτέρω υπό στοιχεία 1.i. και 1.ii.) καθώς και σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του

ν. 4412/2016 (πρβλ. ανωτέρω υπό στοιχείο 1.iii. α΄ έως θ΄).

3. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις

παραγράφους 1, 2γ και 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (πρβλ. ανωτέρω υπό στοιχεία 1.i., 1.ii. γ΄ και 1.iii.)

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν

την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν

επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό

αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για

τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και

τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει

συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την

αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του

ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό

φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση,

από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση

της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






4. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων

κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της παρ. 9 του

άρθρου 73 του ν. 4412/2016, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση

του σχεδίου απόφασης του ΥΝΑΝΠ στην εν λόγω επιτροπή συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με

την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης

σύμβασης τον εν λόγω οικονομικό φορέα.

5. Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 (πρβλ. ανωτέρω υπό στοιχείο 1.i.), η περίοδος αυτή ανέρχεται

σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση, και στις περιπτώσεις της

παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 (πρβλ. ανωτέρω υπό στοιχείο 1.iii.), στα τρία (3) έτη από την

ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

6. Η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης

σύμβασης όταν έχει επιβληθεί σε βάρος του και εξακολουθεί να ισχύει απόφαση αποκλεισμού από τη

συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κατά τους ορισμούς του άρθρου 74

του ν. 4412/2016.

ΙΙΙ. Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 2, 3 και 4

του ν.4412/2016 και την παρούσα διακήρυξη. [Πληροφορίες για τα κριτήρια επιλογής επίσης περιέχονται

στο ΕΕΕΣ.]

1. Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται

να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου. Οι

οικονομικοί φορείς προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο

κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI

του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε

κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη

ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

2. Δικαιολογητικά-Αποδεικτικά Στοιχεία Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας – Ομάδα Έργου

2.1 Ο προσφέρων για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία:

στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών ή πληροφορικής/συστημάτων

ασφάλειας ναυσιπλοΐας

στην υλοποίηση έργων στον τομέα πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών (εγκατάστασης, σχεδιασμού,

θέσης σε λειτουργία) ή πληροφορικής/συστημάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας

Ο προσφέρων οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, υποβάλλοντας

στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ηλεκτρονικά ψηφιακά υπογεγραμμένο ως στοιχείο

τεκμηρίωσης:

- Κατάλογο των κυριότερων έργων που εκτέλεσε κατά τα τρία (03) τελευταία έτη, με αντικείμενο

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






ανάλογο με τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο, εκ των οποίων: ένα (01) τουλάχιστον επιτυχώς

ολοκληρωμένο έργο, το οποίο θα πρέπει να έχει συμβατική αξία τουλάχιστον ίση με 100.000 ΕΥΡΩ. Η

Αναθέτουσα Αρχή θα λαμβάνει υπόψη στοιχεία σχετικών έργων που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς κατά την

τελευταία πενταετία.

- Στοιχεία τεκμηρίωσης (ηλεκτρονική υποβολή στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και

προσκόμιση κατά περίπτωση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους):

Αναφορικά με το/τα επιτυχώς ολοκληρωμένο/α έργο/α:

Εάν ο Αναθέτων είναι δημόσιος φορέας ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται είτε πιστοποιητικό

που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή είτε πρωτόκολλο παραλαβής είτε

αντίγραφο σύμβασης συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα εκδοθέντα παραστατικά.

Εάν ο Αναθέτων είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται είτε δήλωση του αναθέτοντος

ιδιώτη συνοδευόμενη με την αντίστοιχη σύμβαση είτε πιστοποιητικό είτε αντίστοιχο εκδοθέν

παραστατικό.

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει έγγραφα/πιστοποιητικά/βεβαιώσεις κ.λπ. που

αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στοιχεία.

2.1.1 Ο ανωτέρω κατάλογος θα ακολουθεί την εξής μορφή:

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ

ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ

ΕΡΓΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

(ΤΥΠΟΣ &

ΗΜ/ΝΙΑ)

Στο πεδίο “ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ” συμπληρώνεται μία εκ των εξής τιμών: σε εξέλιξη / σε επιχειρησιακή

λειτουργία.

2.1.2 Τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα, ώστε

να δίνουν σαφή εικόνα της εμπειρίας του προσφέροντος στην υλοποίηση αντίστοιχων με το αντικείμενο

της παρούσας έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.1.

2.1.3 Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την εμπειρία του προσφέροντος στα ανωτέρω θέματα

δύναται να κατατεθεί συμπληρωματικά ως προς τα ανωτέρω.

2.1.4 Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Συνεταιρισμός, Κοινοπραξία ή Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, η

ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα η οποία απαιτείται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο

μπορεί να προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης.

2.2 Ομάδα Έργου

2.2.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει Ομάδα Έργου και να ορίσει Υπεύθυνο Έργου, που δεσμεύει τον

Ανάδοχο για την έγκαιρη και έγκυρη υλοποίηση του έργου.

2.2.2 Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου θα πρέπει να απαρτίζεται από επτά (07) τουλάχιστον μέλη,

συμπεριλαμβανομένου του Υπεύθυνου Έργου.

2.2.3 Ο Υπεύθυνος Έργου πρέπει κατ΄ ελάχιστον:

- Να είναι απόφοιτος Πανεπιστημιακού Τμήματος ή Πολυτεχνικού Τμήματος/Σχολής της ημεδαπής

ειδικότητας Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού ή Ναυπηγού Μηχανολόγου

Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής ή

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






Η/Υ και Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή

Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και

Δικτύων ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

ισότιμου αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής θετικών επιστημών, και να κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο

σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων ή σε ανάλυση πεδίου, σε παρόμοιους αισθητήρες, όπως ραντάρ,

μεγάλης εμβέλειας οπτικές συσκευές, σε ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας, ή

σε προσομοίωση σύνθετων φαινομένων και μηχανισμών και πολυκριτηριακή ανάλυση, ή σε ανάλυση

δεδομένων, ή σε τεχνικές data fusion, ή σε συστήματα CIS (Communication Information Systems) ή σε

συστήματα GIS (γεωπληροφοριακά συστήματα), ή σε Μηχανική Συστημάτων (System Enginnering).

- Να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα (01) επιτυχώς ολοκληρωμένο έργο σχετικό με το αντικείμενο

της παραγράφου 2.1 με προϋπολογισμό τουλάχιστον 50.000 ΕΥΡΩ.

Στοιχείο τεκμηρίωσης (ηλεκτρονική υποβολή στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και

προσκόμιση κατά περίπτωση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους):

Η συμμετοχή σε ένα (01) έργο επιτυχώς ολοκληρωμένο με την ως άνω συνάφεια και προϋπολογισμό

αποδεικνύεται με πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ή/και με συμβάσεις ή/και ιστοσελίδες αναδόχου ή/και

συστατικές ιδιοκτητών έργου ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

2.2.4 Ως ελάχιστο τυπικό προσόν για καθένα από τα μέλη της Ομάδας Έργου ορίζεται να είναι

απόφοιτος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής και η καλή γνώση της

αγγλικής γλώσσας, όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία. Τουλάχιστον δύο (02) μέλη της Ομάδας θα

διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε ανάλυση πεδίου, σε παρόμοιους αισθητήρες, όπως ραντάρ,

μεγάλης εμβέλειας οπτικές συσκευές, σε ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου θαλάσσιας ή εναέριας

κυκλοφορίας, ή σε προσομοίωση σύνθετων φαινομένων και μηχανισμών και πολυκριτηριακή ανάλυση,

ή σε ανάλυση δεδομένων, ή σε τεχνικές data fusion, ή σε συστήματα CIS (Communication Information

Systems), ή σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.

2.2.5 Ως ελάχιστη αποδεικνυόμενη εμπειρία για την ομάδα έργου απαιτείται:

Τουλάχιστον ένα διακριτό μέλος της Ομάδας να διαθέτει εμπειρία στον τηλεπικοινωνιακό τομέα ή

τις ραδιοζεύξεις ή τα ραντάρ.

Τουλάχιστον ένα διακριτό μέλος της Ομάδας να διαθέτει εμπειρία σε μελέτη και κατασκευή

κτιριακών/τεχνικών/λιμενικών έργων.

Τουλάχιστον ένα διακριτό μέλος της Ομάδας να διαθέτει εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού και

συστήματα διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών.

Τουλάχιστον ένα διακριτό μέλος της Ομάδας να διαθέτει εμπειρία σε σύνταξη οικονομοτεχνικών

μελετών.

Στοιχείο τεκμηρίωσης (ηλεκτρονική υποβολή στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και

προσκόμιση κατά περίπτωση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους): Τα

ως άνω στοιχεία πρέπει να προκύπτουν ρητά από το υποβληθέν αναλυτικό βιογραφικό του αντίστοιχου

μέλους της ομάδας έργου και να αποδεικνύονται με την υποβολή πιστοποιητικών/βεβαιώσεων ή/και

συμβάσεων ή/και ιστοσελίδων αναδόχου ή/και συστατικών επιστολών ιδιοκτητών έργου, ή με κάθε

άλλο πρόσφορο τρόπο.

2.2.6 Για όλα τα μέλη της ομάδας έργου (συμπεριλαμβανομένου του Υπεύθυνου Έργου) υποβάλλονται

ηλεκτρονικά και προσκομίζονται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα

όπου θα περιγράφονται οι απαιτήσεις των παραγράφων 2.2.1 έως 2.2.5 με τα αντίστοιχα στοιχεία

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






τεκμηρίωσης ως ανωτέρω από τα οποία να προκύπτει ευκρινώς η εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.

2.2.7 Η ομάδα ή μέλη αυτής θα είναι στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής για οποιοδήποτε σχετικό με

το έργο πρόβλημα παρουσιαστεί και σε οποιαδήποτε τακτική ή έκτακτη σύσκεψη λάβει χώρα.

3. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό (σε όλες τις δραστηριότητες του

οικονομικού φορέα) ετήσιο κύκλο εργασιών την τελευταία τριετία ίσο με το 50% του προϋπολογισμού

του υπό ανάθεση έργου, ήτοι 300.000€, ως ακολούθως:

- αριθμός ετών (3) μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών (300.000) νόμισμα (ευρώ).

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δραστηριοποιούνται για λιγότερες από τρεις (3)

διαχειριστικές χρήσεις, απαιτείται ομοίως ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών να είναι επίσης

300.000€, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα. Εάν ο οικονομικός φορέας

λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, θα υποβάλει οικονομικές καταστάσεις ή οποιοδήποτε άλλο

αποδεικτικό μέσο της παραγράφου Δ.VII του παρόντος Παραρτήματος για όσο χρόνο λειτουργεί.

4. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων (δάνεια εμπειρία)

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής

επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες

άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς2. Στην περίπτωση αυτή,

αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής

δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Προς το σκοπό αυτό οι οικονομικοί

φορείς υποβάλλουν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής:

Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μερών νομίμως υπογεγραμμένο στο οποίο θα δηλώνονται οι

οικονομικοί φορείς (πλήρης επωνυμία, διεύθυνση) στους οποίους στηρίζεται ο προσφέρων

αναφορικά με την πλήρωση των κριτηρίων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή/και

των κριτηρίων σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στην

παρούσα καθώς και θα δηλώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς θα παράσχουν στον προσφέροντα

οικονομικό φορέα τους αναγκαίους πόρους για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Επίσης θα δηλώνεται ότι στην περίπτωση που ο προσφέρων καταστεί Ανάδοχος, ο τρίτος φορέας

θα θέσει στη διάθεση του Αναδόχου, για όλη την καλυπτόμενη από τη σύμβαση χρονική περίοδο,

τους πόρους και τα μέσα (είδος και έκταση αυτών) που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της

σύμβασης.

Ή

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄ 75) ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην

οποία θα δηλώνονται οι οικονομικοί φορείς (πλήρης επωνυμία, διεύθυνση) στους οποίους

στηρίζεται ο προσφέρων αναφορικά με την πλήρωση των κριτηρίων οικονομικής και

χρηματοοικονομικής επάρκειας ή/και των κριτηρίων σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική

ικανότητα που προβλέπονται στην παρούσα. Επίσης θα δηλώνεται ο προσφέρων πρόκειται να κάνει

2 Πρβλ. άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύναται, επίσης, να στηρίζεται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους

οποίους προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






χρήση των πόρων και μέσων που επικαλείται κατά την καλυπτόμενη από τη σύμβαση χρονική

περίοδο, εφόσον καταστεί Ανάδοχος.

Και

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ψηφιακά υπογεγραμμένη ή θεωρημένη για το γνήσιο της

υπογραφής, από τον τρίτο, στην οποία θα δηλώνεται ότι θα παράσχουν στον προσφέροντα

οικονομικό φορέα τους αναγκαίους πόρους για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Επίσης θα δηλώνεται ότι στην περίπτωση που ο προσφέρων καταστεί Ανάδοχος, ο τρίτος φορέας

θα θέσει στη διάθεση του Αναδόχου, για όλη την καλυπτόμενη από τη σύμβαση χρονική περίοδο,

τους πόρους και τα μέσα (είδος και έκταση αυτών) που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της

σύμβασης.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη Διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν

λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την

εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

5. Σε περίπτωση υπεργολαβίας υποβάλλονται:

Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μερών νομίμως υπογεγραμμένο στο οποίο θα δηλώνονται τα

τμήματα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους

υπεργολάβους που προτείνει (πλήρης επωνυμία, διεύθυνση). Παράλληλα, εάν συντρέχει και περίπτωση

δάνειας εμπειρίας από τον υπεργολάβο, θα δηλώνονται και τα ζητούμενα στην προηγούμενη παράγραφο 4.

Επίσης θα δηλώνεται ότι δεσμεύεται ο υπεργολάβος για την υλοποίηση τμήματος της σύμβασης όπως αυτό

περιγράφεται στην προσφορά του υποψηφίου αναδόχου εφόσον του ανατεθεί η σύμβαση.

Ή

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία

θα δηλώνονται τα τμήματα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους

καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Παράλληλα, εάν συντρέχει και περίπτωση δάνειας εμπειρίας

από τον υπεργολάβο, θα δηλώνεται σε τι συνίσταται αυτή (κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής

επάρκειας ή/και κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) καθώς και τα ζητούμενα στην

προηγούμενη παράγραφο 4.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν προτίθεται να στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου αναφορικά

με την πλήρωση των κριτηρίων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας καθώς και των κριτηρίων

σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα θα προβαίνει σε αντίστοιχη δήλωση.

Και

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ψηφιακά υπογεγραμμένη ή θεωρημένη για το γνήσιο της

υπογραφής, από τον υπεργολάβο, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεσμεύεται ο υπεργολάβος για την

υλοποίηση τμήματος της σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στην προσφορά του υποψηφίου αναδόχου

εφόσον του ανατεθεί η σύμβαση.

Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής

1. Διευκρινίζεται ότι τα ως άνω ιδιωτικά συμφωνητικά ή υπεύθυνες δηλώσεις σε περίπτωση δάνειας εμπειρίας

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






ή υπεργολαβίας φέρουν ημερομηνία υπογραφής εντός του διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας

Διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

2. Δάνεια εμπειρία: Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα

κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί να στηρίζεται

στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Δύναται επίσης να

στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου του, στον οποίο προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση τμήματος

της υπό ανάθεση σύμβασης. Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα

επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους II του Παραρτήματος XII του

Προσαρτήματος A’ του ν. 4412/2016 (ήτοι αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του

παρόχου υπηρεσιών ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν

αξιολογούνται ως κριτήριο ανάθεσης) ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,

μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή

τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Προκειμένου να αποδείξουν οι οικονομικοί φορείς ότι θα έχουν τους αναγκαίους πόρους στη διάθεσή τους

θα πρέπει να αποδείξουν τη σχετική δέσμευση των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό, προσκομίζοντας τα

δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο Α.ΙΙΙ.4 του παρόντος Παραρτήματος.

Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80, 81 και 131 του ν. 4412/2016 αν οι φορείς στις

ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής

και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016. Προς υλοποίηση

του ως άνω σκοπού πρέπει να υποβληθούν αντίστοιχα δικαιολογητικά συμμετοχής (ήτοι το Ευρωπαϊκό

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και τα κατάλληλα στοιχεία τεκμηρίωσης για την απόδειξη πλήρωσης της

τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου Α.ΙΙΙ.2, εφόσον παρέχεται στήριξη ως προς αυτό το

κριτήριο επιλογής) και αναφορικά με τους φορείς στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο

οικονομικός φορέας.

Η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό

κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 73

και του άρθρου 74 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν τον αντικαταστήσει,

αποκλείεται.

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται

με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από

κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων, μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

3. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες συμμετεχόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί µε την προσφορά

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχοντα στην ένωση ή κοινοπραξία.

Η προσφορά των ενώσεων προμηθευτών / κοινοπραξιών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους

προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Αντίγραφο της σχετικής

πράξης εξουσιοδότησης περιλαμβάνεται στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής. Στην προσφορά και

ειδικότερα στα δικαιολογητικά συμμετοχής απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος

της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

4. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τo Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), τα δικαιολογητικά και

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






στοιχεία τεκμηρίωσης για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία, υποβάλλονται

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και κατά περίπτωση ορισμένα από αυτά

προσκομίζονται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή, όπως περιγράφεται ακολούθως, από τον προσφέροντα

εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο

φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» που έχουν υποβληθεί με την

ηλεκτρονική προσφορά και εν γένει τα υποβληθέντα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του διαγωνισμού

που απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός των τριών (03) εργάσιμων ημερών από

την ηλεκτρονική υποβολή είναι εκείνα που πρέπει να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με

τον ν.4250/2014, ήτοι: τα δικαιολογητικά και στοιχεία που είτε δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον

οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις

δημόσιες αρχές και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο

1 του ν. 4250/2014, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση επικύρωσης των αντιγράφων τους. Ως τέτοια στοιχεία

που πρέπει να προσκομισθούν εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους

ενδεικτικά είναι: η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, έγγραφα που έχουν εκδοθεί από συμβολαιογράφους ή

ιδιωτικούς φορείς και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης

(Apostile). Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα, θα απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

Ενδεικτικά δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή: τα ΦΕΚ, τα έγγραφα που φέρουν ψηφιακή υπογραφή και

όσα στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από το ν.4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται

αντίγραφα των πρωτοτύπων.

5. Σε περίπτωση που το κράτος - μέλος ή η χώρα καταγωγής ή η χώρα όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός

φορέας δεν εκδίδει κάποιο από τα απαιτούμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή όπου το έγγραφο ή το

πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, το έγγραφο

ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

6. Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Επιτροπής αξιολόγησης στους (υπο)φακέλους προσφοράς,

παρακαλούνται οι προσφέροντες να φροντίζουν ώστε κάθε δικαιολογητικό ή άλλο έγγραφο που υποβάλλουν

σύμφωνα με την παρούσα να ακολουθεί την ίδια σειρά με αυτή της Διακήρυξης.

7. Τα δικαιολογητικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους

στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης

της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί

το έγγραφο.

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του

συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται

να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική

προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο

προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Ο Φάκελος της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στα

συνημμένα στην παρούσα Παραρτήματα Α΄ «Φυσικό Αντικείμενο του Έργου» και Ζ΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές –

Απαιτήσεις – Τελική Αξιολόγηση».

2. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον

κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά

υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία

ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Τεχνικά

εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, prospectus, operation manuals μπορούν να υποβληθούν στην Αγγλική γλώσσα

και στην Ελληνική όπου αυτή είναι διαθέσιμη.

3. Τυχόν περιλαμβανόμενες στην τεχνική προσφορά δηλώσεις φέρουν ψηφιακή υπογραφή και όταν

υπογράφονται από τον ίδιο δεν απαιτείται θεώρηση. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής

προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική

υποβολή πλην των τεχνικών φυλλαδίων. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι

δηλώσεις που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν προσκομίζονται σε

έντυπη μορφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Τεχνική Προσφορά» που

έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή

εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του

υπογραφή είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες αρχές και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.

2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση

επικύρωσης των αντιγράφων τους.

4. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από

την Αναθέτουσα Αρχή με το κεφάλαιο «Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις – Τελική Αξιολόγηση» του

Παραρτήματος Ζ’ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και

προδιαγραφές πληρούνται.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

1. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του

προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο

«Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε

μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει

σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον η

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος,

ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Στην οικονομική προσφορά αναγράφεται η τιμή καθώς και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζονται στην

παράγραφο 10 του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας Διακήρυξης.

2. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένων των όποιων κρατήσεων υπέρ τρίτων

(βλ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ) και κάθε είδους δαπανών για την παροχή των υπηρεσιών και την

ολοκλήρωση του έργου, αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις

τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ

ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε

δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και

προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής ή αναθεώρησης της τιµής απορρίπτονται ως

απαράδεκτες.

5. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη του κάθε

υποέργου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6. Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 10 του Παραρτήματος Β΄.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με

τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη.

7. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει

η τιμή μονάδας.

8. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί

από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους,

εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση μέσω της

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής.

Ειδικότερα, ζητείται από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις που

αφορούν ιδίως: α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών, β) τις επιλεγείσες

τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των

υπηρεσιών, γ) την πρωτοτυπία των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα, δ) τη

συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 89,

ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131, στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής

ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 89, τις οποίες αξιολογεί κατά

περίπτωση βάσει των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 4612/2016.

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση

(«προσωρινός ανάδοχος»), εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, οφείλει να υποβάλει

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος σε μορφή αρχείου .pdf στο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά

Προσωρινού Αναδόχου», και να προσκομίσει και σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο στην

Αναθέτουσα Αρχή, τα κατωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






I. Δικαιολογητικά για το ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που

αναφέρονται στο άρθρο 73 § 1 του ν. 4412/2016:

Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου

που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει

εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.

1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.

2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α’ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α’ 215).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις

αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι επειδή η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται και

όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω

αποσπάσματος του σχετικού μητρώου αφορά και τα πρόσωπα αυτά.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

α) όλους τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε και Ε.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.,

β) τον Πρόεδρο του ∆.Σ., όλους τους ∆ιευθύνοντες Συμβούλους και όλα τα μέλη του Δ.Σ. όταν το νοµικό

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






πρόσωπο είναι Α.Ε. και

γ) τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη του Δ.Σ. στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών,

δ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου όλους τους νόµιµους εκπρόσωπους του.

* Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, το ως άνω απόσπασμα του σχετικού μητρώου,

θα πρέπει να υποβάλλεται από κάθε µέλος που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία σύμφωνα με τα

ανωτέρω αναφερόμενα.

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των

δεσμών του με αυτούς σύμφωνα με το άρθρα 78 ή αναθέτει τμήμα σύμβασης σε υπεργολάβο κατά την

έννοια του άρθρου 131 παράγραφος 6 του ν. 4412/2016, απόσπασμα του σχετικού μητρώου

υποβάλλεται και για αυτούς τους φορείς σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

II. Δικαιολογητικά του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που

αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016:

1. Προκειμένου να αποδείξει ο οικονομικός φορέας ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον

αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου

είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους,

θα πρέπει να προσκομίσει σχετικά πιστοποιητικά (αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, αποδεικτικό

ασφαλιστικής ενημερότητας) που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές και ασφαλιστικούς φορείς του οικείου

κράτους - μέλους ή χώρας.

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους –

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, στην οποία ο

οικονομικός φορέας να δηλώνει όλους τους οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης

στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Στην ανωτέρω

δήλωση πρέπει να καταγράφεται επίσης ότι δεν απασχολεί προσωπικό σε ασφαλιστικούς φορείς πέραν από

αυτούς που έχει δηλώσει. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν

χρειάζεται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, υποβάλλεται δε ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή

αρχείου .pdf.

3. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών

Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας

υποβολής προσφοράς.

III. Δικαιολογητικά για το ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που

αναφέρονται στο άρθρο 73 § 4 περίπτωση β’ του ν. 4412/2016:

Προκειμένου να αποδείξει ο οικονομικός φορέας ότι:

1. δεν τελεί υπό πτώχευση

2. δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης

3. δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






4. δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή

5. δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από το δικαστήριο

6. δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού

7. δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες

8. δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

θα πρέπει να προσκομίσει σχετικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

Ειδικά για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν

υπό πτώχευση, λύση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε

διαδικασία εξυγίανσης, ή ότι δεν έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της

έδρας του οικονομικού φορέα ή το ΓΕ.ΜΗ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.

Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.

IV. Δικαιολογητικά, για το ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που

αναφέρονται στο άρθρο 73 § 4 περιπτώσεις α΄ και γ΄ έως θ΄ και στο άρθρο 74 του ν. 4412/2016:

Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι

αποκλεισμού της παραγράφου Α.ΙΙ.1.iii) α και γ΄ έως θ΄ και της παραγράφου Α.ΙΙ.5 της παρούσας Διακήρυξης

(επιμέρους λόγοι αποκλεισμού).

Ειδικά ως προς την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4

του άρθρου 73 του ν.4412/2016 (σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος που θέτει εν αμφιβόλω την

ακεραιότητα του οικονομικού φορέα/ παράγραφος Α.ΙΙ.1.iii θ΄ της παρούσας Διακήρυξης), προσκομίζεται

πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή.

Άλλως, ως επαρκής απόδειξη θεωρείται η ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του

οικονομικού φορέα ότι: «α) δεν υφίσταται τέτοιος πειθαρχικός φορέας και β) ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό

επαγγελματικό παράπτωμα που να θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του».

V. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της απαίτησης «Καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής

δραστηριότητας» σύμφωνα με το άρθρο 75 § 2 του ν.4412/2016 και την παράγραφο Α.ΙΙΙ.1 της παρούσας

διακήρυξης:

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το

ειδικό επάγγελμά τους. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε Κράτος-Μέλος της Ε.Ε.

προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του

Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους

σε αυτό και αφετέρου το ειδικό τους επάγγελμα. Σε περίπτωση που από την κείμενη νομοθεσία δεν

προβλέπεται εγγραφή τους σε Μητρώο, προσκομίζεται ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του

οικονομικού φορέα ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας είτε

στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών ή πληροφορικής/συστημάτων

ασφάλειας ναυσιπλοΐας είτε στην υλοποίηση έργων στον τομέα πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






(εγκατάστασης, σχεδιασμού, θέσης σε λειτουργία) ή πληροφορικής/συστημάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας και

σχετικά με τη μη ύπαρξη της αντίστοιχης υποχρέωσης εγγραφής σε Μητρώο. Εάν προέρχονται από κράτη -

μέλη ή χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο

οικονομικός φορέας με την οποία θα δηλώνει την άσκηση δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του

αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

VI. Δικαιολογητικά στο πλαίσιο της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 75 § 4 του

ν.4412/2016 και την παράγραφο Α.ΙΙΙ.2 της παρούσας διακήρυξης:

Όλα τα μέλη της Ομάδας Έργου (υπεύθυνος Έργου και μέλη) υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, με την οποία

δηλώνουν ότι:

- τα στοιχεία που έχουν υποβάλει στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» είναι ακριβή και αληθή και

δέχονται χωρίς επιφύλαξη τους όρους και υποχρεώσεις της παρούσας Διακήρυξης,

- αποδέχονται την απασχόλησή τους στο έργο σύμφωνα με τη θέση τους στο οργανωτικό σχήμα που

περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά και υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη

διάρκεια του παρόντος έργου,

- δεν συμμετείχαν σε άλλη προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης,

- δεσμεύονται ότι θα συμμετέχουν σε συσκέψεις, συναντήσεις εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και σε

επιτόπιες επιθεωρήσεις, όταν απαιτείται, σε συνεννόηση με την Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (ΔΑΝ), με

στόχο τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης του έργου.

VII. Δικαιολογητικά για το ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις απαιτήσεις οικονομικής και

χρηματοοικονομικής επάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3 του ν.4412/2016 και την

παράγραφο Α.ΙΙΙ.3 της παρούσας διακήρυξης:

Τα ως άνω δύναται να αποδειχτούν με την προσκόμιση α) κατάλληλων τραπεζικών βεβαιώσεων ή, όπου

ενδείκνυται, πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων ή β) οικονομικές

καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των

οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο

οικονομικός φορέας ή γ) δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη περί του ολικού ύψους του κύκλου

εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών για τρεις τελευταίες χρήσεις, συναρτήσει της

ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι

διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο

λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την

οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο, κατά την

κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.

VIII. Δικαιολογητικά - νομιμοποιητικά έγγραφα που υποβάλλονται όταν ο οικονομικός φορέας είναι νομικό

πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό:

1. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου και συγκεκριμένα:

α) Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.:

(i) ΦΕΚ σύστασης ή ανακοίνωση σύστασης στο ΓΕΜΗ,

(ii) αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί όλες οι μέχρι σήμερα

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






τροποποιήσεις αυτού ή με τις ανάλογες ανακοινώσεις στο ΓΕΜΗ ή αντίγραφο του ισχύοντος κατά το χρόνο

υποβολής της προσφοράς κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) συνοδευόμενο από το ΦΕΚ

δημοσίευσης της τελευταίας κωδικοποίησης ή την ανάλογη ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ,

(iii) ΦΕΚ ή ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ στο οποίο έχει δημοσιευθεί ανακοίνωση περί εκπροσώπησης του νομικού

προσώπου βάσει του καταστατικού του και τυχόν ειδικότερης εκπροσώπησης λόγω μεταβίβασης εξουσιών –

αρμοδιοτήτων.

(iv) Πρακτικό Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων για τις Ε.Π.Ε. περί έγκρισης συμμετοχής

στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό

του διαγωνιζομένου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο

νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του

διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, ως αντίκλητος (μόνο εφόσον επιθυμούν να οριστεί αντίκλητος).

β) Εάν ο προσφέρων είναι Ι.Κ.Ε.:

(i) Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρίας καθώς και όλες τις έως την ημέρα υποβολής της προσφοράς

τροποποιήσεις καθώς και τα αντίστοιχα αποδεικτικά δημοσιεύσεως των ανωτέρω στο Γ.Ε.ΜΗ.

(ii) Πράξη του αρμοδίου Διοικούντος Οργάνου (διαχειριστή) περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην

οποία μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του

υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο

νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και

ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος (μόνο εφόσον επιθυμούν να οριστεί αντίκλητος),

(iii) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕ.ΜΗ.

γ) Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε. και Ε.Ε.:

(i) Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου

καταστατικού (εφόσον υπάρχει),

(ii) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού,

(iii) Πράξη του αρμοδίου Διοικούντος Οργάνου (διαχειριστή), περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο

οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του νομικού

προσώπου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος

εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και

ορίζεται συγκεκριμένο άτομο ως αντίκλητος (μόνο εφόσον επιθυμούν να οριστεί αντίκλητος).

δ) Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση/Κοινοπραξία:

(i) Υποβάλλονται για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας όλα τα ανωτέρω κατά περίπτωση Δικαιολογητικά

Συμμετοχής,

(ii) Πρακτικό απόφασης του διοικούντος οργάνου κάθε μέλους με το οποίο να εγκρίνεται η σύμπραξη με τα

λοιπά μέλη της ένωσης – κοινοπραξίας για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και στο οποίο θα περιέχεται και

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του κάθε μέλους) για υπογραφή και υποβολή

της προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του κάθε μέλους την

προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού,

(iii) συμφωνητικό συνεργασίας όπου: (α) θα αναλαμβάνουν τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας αλληλεγγύως

και εις ολόκληρον την ευθύνη για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την ευθύνη για την εκτέλεση του

αντικειμένου της σύμβασης, (β) θα ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για

τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την εκπροσώπησή της ένωσης/κοινοπραξίας και των μελών έναντι της

Αναθέτουσας Αρχής, στην περίπτωση που δεν υπογράφουν όλα τα μέλη της ένωσης την κοινή προσφορά, (γ)

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






θα ορίζουν το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην ένωση/κοινοπραξία, (δ) θα οριοθετούν με σαφήνεια το

μέρος της προμήθειας που αναλαμβάνει κάθε μέλος στην ένωση/κοινοπραξία στο σύνολο της προσφοράς.

Γενικά, τα νομικά πρόσωπα κάθε είδους πλην των προαναφερομένων θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα

εκ του νόμου προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασής τους και τροποποιήσεις αυτών, το

νομιμοποιητικό έγγραφο όπου ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπός τους καθώς και η απόφαση του δεσμεύοντος

αρμόδιου οργάνου περί έγκρισης της συμμετοχής του νομικού προσώπου στο διαγωνισμό. Ειδικά στην

περίπτωση που προσφέρων είναι συνεταιρισμός: προσκομίζεται επιπλέον βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι

ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Για όλα τα νομικά πρόσωπα ενδείκνυται η προσκόμιση του πιο πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού

και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης όπου αυτή

προβλέπεται.

2. Σε περίπτωση οικονομικού φορέα φυσικού προσώπου υποβάλλεται έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς και οι μεταβολές του.

3. Σε περίπτωση εγκατάστασης του συμμετέχοντος στην αλλοδαπή, τα νομιμοποιητικά έγγραφά του εκδίδονται

με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό

πιστοποιητικό. Για την πιστοποίηση του ισχύοντος νομικού καθεστώτος σε χώρες της αλλοδαπής, οι

συμμετέχοντες υποβάλλουν ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής (και αν δεν

προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας τους ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής

ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας στην

οποία είναι εγκατεστημένος ο oικονομικός φορέας), του νομίμου εκπροσώπου τους στην οποία αναγράφεται

το νομικό καθεστώς της εταιρείας και δηλώνονται οι αρχές οι οποίες εκδίδουν τα σχετικά δικαιολογητικά για τη

νομιμοποίησή τους. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών

έχει δικαίωμα να ελέγξει την ορθότητα των δηλωθέντων. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα πρέπει επίσης να

προσκομίζουν απόφαση του κατά το νόμο ή το καταστατικό αρμοδίου οργάνου για τη συμμετοχή τους στον

παρόντα διαγωνισμό και το διορισμό του νόμιμου εκπροσώπου τους (δεν απαιτείται το τελευταίο, εάν αυτό

προκύπτει από τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα).

Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης

1. Δάνεια Εμπειρία: Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80, 81 και 131 παρ.6

(υπεργολαβία) του ν. 4412/2016 αν οι φορείς στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο

οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι

αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016. Για το σκοπό αυτό, οι φορείς στην ικανότητα

των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων υποχρεούνται στην υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών

κατακύρωσης προς απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι δεν συντρέχουν οι

περιγραφόμενοι ως άνω λόγοι αποκλεισμού. Η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να

αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι

αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του ν. 4412/2016.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις υπεργολαβίας άνω του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης, κατά την έννοια

του άρθρου 131 του ν. 4412/2016 η Αναθέτουσα Αρχή:

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τα

άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016 και

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν

τον αντικαταστήσει, αποκλείεται.

Για το σκοπό αυτό, σε αυτήν την περίπτωση, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται στην υποβολή των αντίστοιχων

δικαιολογητικών κατακύρωσης προς απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι δεν

συντρέχουν οι περιγραφόμενοι ως άνω λόγοι αποκλεισμού.

3. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

4. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της

Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α’ 188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

5. Αν το κράτος-μέλος ή η χώρα καταγωγής ή εγκατάστασης του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα

αναφερόμενα ανωτέρω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν

όλες τις ως άνω περιπτώσεις, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση

του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι

δεν εκδίδονται τα ως άνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του

ν.4412/2016. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου

πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν.4412/2016. Εάν διαπιστωθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, ότι στο εν

λόγω κράτος-μέλος ή χώρα εκδίδονται τα υπόψη έγγραφα ή πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζομένου

απορρίπτεται.

6. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του ν. 4412/2016.

7. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά κατακύρωσης της παρούσης όταν υπογράφονται από τον ίδιο τον

οικονομικό φορέα φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Επίσης για τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες

δηλώσεις του παρόντος Παραρτήματος που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς

τούτο, δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

8. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις Αναθέτουσες Αρχές πιστοποιητικό

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό

πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση

υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

9. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει

ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) αναρτάται σε μορφή .pdf και .xml στους ιστοτόπους

www.promitheus.gov.gr, www.promitheus.gov.gr, www.yen.gr και www.hcg.gr, για συμπλήρωση από τους

οικονομικούς φορείς.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α΄

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ / Μονάδα Β΄

Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 185 10, Λιμάνι Πειραιά

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ……. (Αριθμός εγγυητικής επιστολής)

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ13.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ

…………………………24υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)

.......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..35

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για τη συμμετοχή του/της/τους στο διενεργούμενο διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής

προσφορών ............................... σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη του Υπουργείου

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/Μονάδα Β΄, για την ανάδειξη αναδόχου της

σύμβασης με αντικείμενο και τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη,


Συστήματος VTMIS».

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω διαδικασία απορρέουσες

υποχρεώσεις του/της (................................................- υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους

1 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στη διακήρυξη σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς (άρθ. 72 ν. 4412/2016). Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 2 Όπως ορίζεται στη διακήρυξη. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς (άρθ. 72 ν. 4412/2016). Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 3 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε

πέντε (05) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..46.

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο

τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 79 του

ν.4412/2016 (Α 147), με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την

ημερομηνία λήξης της57.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε68.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

4 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Επιλέγουμε συγκεκριμένο χρόνο λήξης ή μέχρι την επιστροφή. Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στη διακήρυξη (άρθ. 72 του ν. 4412/2016). 5 Άρθ. 72 του ν. 4412/2016. 6 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Β΄

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..

Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής /Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄

Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 185 10, Λιμάνι Πειραιά

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ………(Αριθμός εγγυητικής επιστολής)

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ1.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των

ευρώ………………………………………………………………………..2

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)

.......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του έργου της υπ’ αριθ ..... σύμβασης «................................ (τίτλος σύμβασης) », σύμφωνα με

την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

........................... του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ /Μονάδα Β΄ με

αντικείμενο και τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση

και παραλαβή του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS».

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε

(05) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (τουλάχιστον 3 μήνες πλέον της συμβατικής διάρκειας του έργου)

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε

την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

1 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 2 Όπως υποσημείωση 1.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος

χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε3.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

3 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αριθ. Σύμβασης: ……/2018

ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ # …………………………………..……€ #

Με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση

και παραλαβή του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος

VTMIS» και κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5002707

CPV: 71621000-7 Υπηρεσίες Τεχνικής Ανάλυσης ή Παροχής Συμβουλών

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) ΕΣΠΑ 2014-2020, άξονας προτεραιότητας 16 «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής»

Στον Πειραιά, σήµερα την …… του μηνός …........……………., του έτους 201…., ημέρα …............…………. στο Γρ.

.............. τ............................................................ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή

Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Λιµένας Πειραιώς),

αφενός

το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Επιτελική

Δομή ΕΣΠΑ το οποίο συμβάλλεται στην παρούσα εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή – καλούμενο εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου

η εταιρεία µε την επωνυµία ………….…………………………. και το διακριτικό τίτλο................, ΑΦΜ

……………………………, ΔΟΥ …………………….., που εδρεύει στ …………………, Δ/νση ………………………., Τ.Κ.……………..,

Τηλ. ………………., που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», η οποία συστάθηκε µε το υπ’ αριθµ.

……………………….., και την οποία εκπροσωπεί για την υπογραφή της παρούσας δυνάµει του καταστατικού

και του υπ’ αριθμ. ……… Πρακτικού, ο/η ……………………….., νόµιµος εκπρόσωπος .........................., κάτοχος του

υπ’ αριθµ. ………………… δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ ......................,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ

ΑΔΑΜ:

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Μονάδα Β’

Εφαρμογής Δράσεων, Οργάνωσης

& Διοικητικής Υποστήριξης

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






καλούμενοι εφεξής «τα Μέρη»,

αφού έλαβαν υπόψη:

1. Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα και ιδίως τις διατάξεις:

α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης

Δεκεμβρίου 2013, «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων και για την κατάργηση του

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006», ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320 έως 469.

β) του Κανονισμού 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013,

«σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006», EE L 347 της

20.12.2013, σ. 281 έως 288.

γ) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.

δ) του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την

προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του

ν.3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), όπως ισχύει.

ε) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)

− δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 79 παράγραφος 3.α.

στ) των άρθρων 1, 2 και 3 του ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του πδ 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές

ρυθμίσεις» (Α΄ 74), όπως ισχύει.

ζ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες

διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει και τις σχετικές εγκυκλίους.

η) του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (Α΄ 204), όπως ισχύει.

θ) του ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο

και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει (Α΄ 68).

ι) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),


ια) του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού,

συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 184).

ιβ) του ν.2513/1997 περί «Κυρώσεως της συμφωνίας Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών» (A΄ 139).

ιγ) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύει.

ιδ) του ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη

διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», (Α΄ 30) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ιδίως με το ν.3414/2005

«Τροποποίηση του Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α΄ 279).

ιε) του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και

ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’: Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/07 της 16

Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (Α’ 107),


ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






ιστ) του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.

4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), όπως ισχύει.

ιζ) του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄ 248), όπως ισχύει.

ιη) του άρθρου 293 του ν.4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα

- Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 86).

ιθ) του π.δ. 28/28 Ιουλίου 1931 «Περί Κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» (Α΄ 239), όπως ισχύει.

κ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε

με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

κα) του π.δ.103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170).

κβ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του

σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 114).

κγ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α΄ 210).

κδ) του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α' 34),


κε) π.δ.39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης

Προδικαστικών Προσφυγών» (Α΄ 64).

κστ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

κζ) της αριθ.:2901.01/14108/2017 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής «Αποδοχή παραίτησης Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και

διορισμός νέου.» (Υ.Ο.Ο.Δ. 89).

κη) της υπ’ αριθμ.83063/ΕΥΘΥ782 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού- Οικονομικών- Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο

«Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και

αντικατάσταση των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπ’ αριθμ. 122/27-09-2012 (Β΄2662) και 180/30-10-2012

(Β΄2901), όπως ισχύουν.» (Β΄2643/25-08-2016).

κθ) της αριθμ.110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 υπουργικής απόφασης συστήματος διαχείρισης «Τροποποίηση

και αντικατάσταση της υπ’ αριθ.81986/EΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης συστήματος

διαχείρισης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης

και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Β΄3521) και

το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020.

λ) της αριθ.57654/22-05-2017 απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Β’ 1781).

λα) της υπ’ αριθμ. 56902/215/2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Β’ 1924).

λβ) της υπ’ αριθμ. 134453/2015 απόφασης Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Οικονομικών

«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και

αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β')» (Β΄ 2857).

λγ) της αριθ.πρωτ.. Π1/542/4/3/2014 εγκυκλίου με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων» (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5).

λδ) τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο

των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που

διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






2. Την πρόσκληση Α.Π.: οικ. 1610/11-02-2016 (ορθή επανάληψη 29-02-2016) Κωδικός Πρόσκλησης: 6.8.1

Α/Α ΟΠΣ: 1205 με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ» στο πλαίσιο του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»,

άξονας προτεραιότητας 06 «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)» με

τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής (ΑΔΑ:Ω8ΩΒ4653Ο7-7ΜΟ).

3. Την Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. με Α.Π.: οικ. 1610/11-02-2016, Κωδικό Πρόσκλησης:

6.8.1, Α/Α ΟΠΣ: 1205, Έκδοση: 1/0, Ορθή επανάληψη 29-02-2016 στον Άξονα Προτεραιότητας 06

«Θαλάσσιες Μεταφορικές Υποδομές και Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας (ΤΣ)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από

το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Εγκατάσταση/ Βελτίωση Συστημάτων Διαχείρισης της Θαλάσσιας

Κυκλοφορίας, Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και Έρευνας και Διάσωσης στη Θάλασσα» (ΑΔΑ: Ω8ΩΒ4653Ο7-

7ΜΟ).

4. Την Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. με Α.Π.: οικ.6996/16-06-2016, Κωδικό Πρόσκλησης:

16.36.2, Α/Α ΟΠΣ: 1066, Έκδοση: 2/0 στον Άξονα Προτεραιότητας 16 «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου

Συνοχής» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Υποστήριξη φορέων για

ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων τομέα μεταφορών» (ΑΔΑ: 64Ε24653Ο7-39Λ).

5. Την Αρ. Πρωτ.:2223.9/87424/2016/12-10-2016 αίτηση χρηματοδότησης προς την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π.

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. μετά ΤΔΠ για τη πρόταση προς χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο : «Τεχνικός Σύμβουλος


Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» με κωδικό MIS 5002707.

6. Την Α.Π.: οικ. 16361/28-12-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο “Ένταξη της Πράξης «Τεχνικός


Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» με Κωδικό ΟΠΣ 5002707 στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»”

(ΑΔΑ: ΩΠΣ7465ΧΙ8-ΒΔΕ).

7. Την από Αρ.Πρ.141668/29-12-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για

την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στη ΣΑΕ 289/1 του έργου «Τεχνικός Σύμβουλος


Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» με κωδικό ενάριθμο 2016ΣΕ28910000

(ΑΔΑ:9Ξ54465ΧΙ8-ΝΓΜ).

8. Την από Αρ.Πρ.73904/03-07-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για

την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στη ΣΑΕ 289/1 του έργου «Τεχνικός Σύμβουλος


Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» με κωδικό ενάριθμο 2016ΣΕ28910000

(ΑΔΑ:7ΗΚΚ465ΧΙ8-ΦΑΑ).

9. Την αριθ. 189/30-08-2017 Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μετά της σχετικής από 5-10-

2017 κατά νόμο επισημείωσης (ΑΔΑ: 66Ρ8ΟΡΡΕ-6Ω5).

10. Την Αρ. Πρωτ.:1000.0/74449/2017/18-10-2017 Επιστολή κ. Υπουργού ΝΑΝΠ με θέμα «Υλοποίηση έργου

”Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή

του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS”».

11. Την Αρ. Πρωτ.: 12721/13-12-2017 διατύπωση θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ. του Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. για τα σχέδια

των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία προκηρύσσεται το έργο «Τεχνικός


Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» με κωδικό ΜIS 5002707.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






12. Την υπ’ αριθ. …… Διακήρυξη με αρ. πρωτ……………. για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής

Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση

και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» (ΑΔΑ:………….).

13. Την με αριθ. πρωτ.: ……. απόφαση σύστασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης

Προσφορών.

14. Την με αρ. πρωτ.: ……… Προσφορά του Αναδόχου.

15. Την αρ. πρωτ.: ……… απόφαση Κατακύρωσης για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής

Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση

και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» (ΑΔΑ:………….) και την επέλευση των εννόμων

αποτελεσμάτων αυτής μετά των υπ’ αριθ. ………….. Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και

Αξιολόγησης Προσφορών.

16. Την με Αρ. Πρωτ.: ……….. διατύπωση θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ. του Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. για το σχέδιο σύμβασης

και τη διαδικασία προκήρυξης και ανάθεσης του έργου «Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης

για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση και

Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS».

17. Την προσκόμιση από τον Ανάδοχο της με αριθ. ………… Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης του έργου

της Τράπεζας ………………, ποσού ……………………..

συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Άρθρο 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει υπηρεσίες υποστήριξης στην Αναθέτουσα Αρχή και στο Φορέα

Λειτουργίας, ήτοι στην Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας σε όλες τις φάσεις προετοιμασίας και

υλοποίησης του έργου «Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS»,

ήτοι κατά την τεχνική μελέτη, τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών, την παρακολούθηση

υλοποίησης, την παρακολούθηση της δοκιμαστικής του λειτουργίας και παραλαβής του. Ειδικότερα, με

το έργο «Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» θα δημιουργηθεί

ένα ολοκληρωμένο σύστημα VTMIS για Εθνική Κάλυψη, το οποίο θα καλύπτει τα θαλάσσια σύνορα της

Χώρας, με τη σχηματική μορφή ενός ανεστραμμένου “Π” ή ενός ”U” με ταυτόχρονη ανάπτυξη

δυνατοτήτων έγκαιρης προειδοποίησης για τις κινήσεις των πλοίων.

1.2 Το παρόν έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη,


Συστήματος VTMIS» υλοποιείται όπως περιγράφεται στην Απόφαση Κατακύρωσης και τις τεχνικές

απαιτήσεις - προδιαγραφές (Παράρτημα Ζ΄) της υπ’ αριθµ. 1/2017 Διακήρυξης, οι όροι και απαιτήσεις της

οποίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης, καθώς και σύμφωνα με την προσφορά του

Αναδόχου.

Άρθρο 2

Χρονοδιάγραμμα - Παραδοτέα έργου - Τόπος παράδοσης

2.1 Χρόνος παράδοσης: Το φυσικό αντικείμενο του παρόντος έργου θα διαρκέσει από την υπογραφή της

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






σύμβασης και το αργότερο πέντε (05) μήνες από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου

«Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management

and Information System)» και όχι πέραν της 31.08.2023, με τους ορισμένους χρόνους παράδοσης για το κάθε

επιμέρους παραδοτέο στο Παράρτημα Ζ΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις – Τελική Αξιολόγηση»

(κεφάλαιο 2) της Διακήρυξης. Το οικονομικό αντικείμενο του παρόντος έργου ολοκληρώνεται το αργότερο

μέχρι την 31.10.2023.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του συνόλου του φυσικού αντικειμένου του παρόντος

έργου εντός του ανωτέρω χρονικού πλαισίου λόγω της σύνδεσης του παρόντος έργου με το στάδιο υλοποίησης

του έργου «Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic

Management and Information System)», το συμβατικό τίμημα προσαρμόζεται ανάλογα με τα παραδοτέα ανά

φάση που έχουν παραδοθεί-παραληφθεί [βλ. Παράρτημα Ζ΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις – Τελική

Αξιολόγηση» (κεφάλαιο 2)] σε συνάρτηση με το στάδιο υλοποίησης του έργου «Επέκταση, Αναβάθμιση και

Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)», χωρίς

καμία περαιτέτω αξίωση έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο χρόνος παράδοσης εκάστου επιμέρους παραδοτέου ανά φάση προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο 2 του

Παραρτήματος Ζ΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις – Τελική Αξιολόγηση» της Διακήρυξης.

2.2 Για τυχόν καθυστερήσεις από τον ανωτέρω χρόνο παράδοσης θα επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι

προβλεπόµενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις. Καθυστερήσεις που οφείλονται στην Υπηρεσία

δεν υπολογίζονται στο χρόνο παράδοσης. Όλα τα παραδοτέα, θα καλύπτουν τους όρους και τις τεχνικές

απαιτήσεις/προδιαγραφές, οι οποίες αναλύονται στο Παράρτημα Ζ΄ της ∆ιακήρυξης και αποτελούν

αναπόσπαστο μέρος αυτής και της παρούσας, καθώς και τυχόν βέλτιστα χαρακτηριστικά της προσφοράς

του Αναδόχου.

2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που

ορίζει η Σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παροχής των υπηρεσιών μπορεί να παρατείνεται κατά τα

οριζόμενα στο άρθρο 217 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την

επιβολή των προβλεπόμενων στο άρθρο 218 του ν.4412/2016 ποινικών ρητρών.

2.4 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή,

εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παρασχεθούν οι υπηρεσίες, ο Ανάδοχος

κηρύσσεται έκπτωτος.

2.5 Τόπος παράδοσης: Το σύνολο των παραδοτέων θα παραδοθούν/προσφερθούν στην έδρα της

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/Μονάδα Β’ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα

οριζόμενα στην παρούσα. Ειδικότερα οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα προσφερθούν στους κατά τόπους

χώρους/σημεία εγκατάστασης και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος VTMIS, όπως θα καθοριστούν

απο τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του

Έργου (ΕΠΠΕ) που συστήνεται έγκαιρα από την Αναθέτουσα Αρχή.

2.6 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην

κείμενη νομοθεσία και ιδίως στα άρθρα 219 και 220 του ν.4412/2016 καθώς και κατά τα οριζόμενα στο

Παράρτημα Ζ΄ της Διακήρυξης.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






Άρθρο 3

ΣΥΜΒΑΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1 Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσωρινός ανάδοχος, στον οποίο έγινε κατακύρωση

των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, υποχρεούται να προσκομίσει:

α. Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση.

β. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του

Παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης και του άρθρου 4 της παρούσας.

3.2 Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως

διακήρυξη, προσφορά και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

3.3 Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της

σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

3.4 Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, υπό την προϋπόθεση συνδρομής των όρων του άρθρου 132

του ν. 4412/2016, εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα

από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Παρακολούθησης και

Παραλαβής του Έργου) και απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.

Προκειμένου να ληφθεί η θετική γνώμη από τη Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.) για την τροποποίηση της σύμβασης

(άρθρο 40 παράγραφος 5, 41, 42 της υ.α. αριθ.110427/EΥΘΥ7/1020/20.10.2016), εφαρμόζεται μέσω του ΟΠΣ η

προβλεπόμενη διαδικασία στο ΣΔΕ 2014-2020. Τροποποιήσεις ή αλλαγές της Σύμβασης επιτρέπονται,

εφόσον δεν αλλοιώνουν ουσιωδώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου.

3.5 Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α. Παρασχέθηκαν στο σύνολό τους οι υπηρεσίες και τα παραδοτέα της Σύμβασης.

β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν με την κατάρτιση του

τελικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και την έγκριση αυτού.

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν οι τυχόν

κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση.

Άρθρο 4

ΕΓΓΥΗΣΗ

4.1 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. ….……………….

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας / του Ε.Τ.Α.Α. –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. …………..……………………. ποσού

…….……………………. ΕΥΡΩ ισχύος ………….………, που καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον

Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Ο χρόνος εγγύησης καλής εκτέλεσης μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής.

4.2 Σε περίπτωση τροποποίησης της Σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016, η οποία

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού

της αύξησης εκτός ΦΠΑ.

4.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων

της Σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου και καταπίπτει στην

περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

4.4 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης. Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες

είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται τμηματικά, η εγγύηση δύναται να αποδεσμεύεται σταδιακά,

κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά. Για την

σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου

(Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών) και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.5 Οι εγγυήσεις προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε

ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Άρθρο 5

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

5.1 Για την επίβλεψη και παραλαβή του έργου συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και

Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 παρ.3 και 11 περ. δ του ν. 4412/2016 (Α΄

147). Η ΕΠΠΕ εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου του έργου και

συντάσσει τα σχετικά Πρακτικά. Ιδίως παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο του Έργου, την

προσήκουσα εκτέλεση των όρων της σύμβασης και των τεχνικών απαιτήσεων, το χρονοδιάγραμμα, την

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων σε

περίπτωση μη τήρησης των ως άνω όρων.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις

της Επιτροπής το έργο της οποίας είναι:

• Η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων και η παροχή

κατευθύνσεων στον Ανάδοχο.

• Ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο και σε συνεργασία με τον Ανάδοχο.

• H εισήγηση για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων και η έκδοση

σχετικών πρωτοκόλλων, προκειμένου να καταβληθεί στον Ανάδοχο το συμφωνηθέν τίμημα.

5.2 Η ΕΠΠΕ εξετάζει τα παραδοτέα και διαβιβάζει στον Ανάδοχο, εγγράφως τις παρατηρήσεις της εντός

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Η ΕΠΠΕ, κοινοποιεί στην Αναθέτουσα

Αρχή εγγράφως τις παρατηρήσεις της επί του περιεχομένου των Παραδοτέων, συμπεριλαμβανομένων

παρατηρήσεων επί των υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

5.3 Οι παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν:

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






i) καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο των παραδοτέων,

ii) επισήμανση σημείων μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, κατά περίπτωση και

iii) ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του Αναδόχου.

5.4 Ο Ανάδοχος οφείλει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των σχετικών

παρατηρήσεων της ΕΠΠE να επανυποβάλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα

ή να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών

του, στα σημεία που του επισημάνθηκαν. Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί

μέχρι δύο (2) φορές.

5.5 Το έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης από την

Αναθέτουσα Αρχή από την οποία θα καθοδηγείται και θα λαμβάνει οδηγίες.

5.6 Η ΕΠΠΕ συντάσσει πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ανά Φάση μετά

την παράδοση του συνόλου των παραδοτέων κάθε φάσης, αφού ελέγξει και αναφέρει τις

παρασχεθείσες επιμέρους υπηρεσίες ανά παραδοτέο της αντίστοιχης φάσης, την πραγματοποίηση των

τυχόν διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση τυχόν προβλημάτων που

διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή του έργου, και τα παραδίδει εις τριπλούν αρμοδίως και

εμπροθέσμως στη Μονάδα Β΄ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ με διαβιβαστικό έγγραφο υπ’ όψιν της

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου (ΕΠΠΕ), στην Ελληνική γλώσσα, σε τρία (3)

αντίτυπα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε επεξεργάσιμο και ελέγξιμο μορφότυπο (format).

Ειδικότερα, όσον αφορά την 3η Φάση θα συνταχθούν δύο (02) πρωτόκολλα παραλαβής μετά την

ολοκλήρωση των ακόλουθων παραδοτέων:

- Το 1ο πρωτόκολλο 3ης Φάσης αφορά τις υπηρεσίες υποστήριξης κατά την εκπόνηση της Μελέτης

Εφαρμογής, τις υπηρεσίες υποστήριξης κατά την ανάπτυξη του συστήματος και τις υπηρεσίες

Επιστημονικής και Τεχνικής υποστήριξης κατά τη Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος.

- Το 2ο πρωτόκολλο της 3ης Φάσης αφορά τις υπηρεσίες Επιστημονικής και Τεχνικής υποστήριξης κατά

τις διαδικασίες οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του συστήματος.

Τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού ΝΑ.Ν.Π., η οποία

κοινοποιείται στον Ανάδοχο. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 219 του ν. 4412/2016.

5.7 Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την ΕΠΠΕ, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την

ευθύνη του για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την οριστική

παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει σύμφωνα με τα οριζόμενα

στο παρόν άρθρο, έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου.

5.8 Η ΕΠΠΕ ή/και ο Πρόεδρος της ΕΠΠΕ ή/και ο προϊστάμενος της Αναθέτουσας Αρχής έχουν το δικαίωμα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές-απαιτήσεις, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






Άρθρο 6

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

6.1 Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του έργου από τον Ανάδοχο, ορίζεται στο ποσό των

…………………….. ευρώ (………………€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) ο οποίος ανέρχεται στο

ποσό των ………………….. ευρώ (………………€), ήτοι συνολικού ποσού ………………….. ευρώ (………………€),

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες

κρατήσεις.

6.2 Η καταβολή των πληρωμών στον Ανάδοχο γίνεται τμηματικά σε τρεις (03) δόσεις και συνδέεται

υποχρεωτικά με την πορεία υλοποίησης των τριών φάσεων και των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου, και

συγκεκριμένα:

α) Χορήγηση Α’ δόσης 35% του συμβατικού τιμήματος, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την οριστική

ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων της πρώτης (1ης) φάσης.

β) Χορήγηση Β’ δόσης 15% του συμβατικού τιμήματος, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την οριστική

ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων της δεύτερης (2ης) φάσης.

γ) Χορήγηση Γ’ δόσης 50% για την 3η φάση ως ακολούθως:


παραλαβή των υπηρεσιών Επιστημονικής και Τεχνικής υποστήριξης κατά την εκπόνηση της Μελέτης

Εφαρμογής, κατά την ανάπτυξη του συστήματος και κατά τη Δοκιμαστική λειτουργία του

συστήματος.


παραλαβή των υπηρεσιών Επιστημονικής και Τεχνικής υποστήριξης κατά τις διαδικασίες οριστικής

ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του συστήματος.

Ειδικότερα, η χορήγηση των Β΄ και Γ΄ δόσεων συνδέονται υποχρεωτικά με την πορεία και το στάδιο

υλοποίησης του έργου «Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel

Traffic Management and Information System)».

Το οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων των

υλοποιημένων φάσεων και την καταβολή της συνδεόμενης με αυτά δόσης του συμβατικού τιμήματος.

Οι τμηματικές πληρωμές γίνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά την παράδοση των παραδοτέων των ως άνω

φάσεων, και την οριστική παραλαβή τους από την ΕΠΠΕ και την έγκριση των αντίστοιχων πρωτοκόλλων από

την Αναθέτουσα Αρχή.

Σημειώνεται ότι η τιμολόγηση από τον Ανάδοχο πρέπει να είναι διακριτή/χωριστή για κάθε δόση ανά φάση.

6.3 Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος θα εκδώσει τιμολόγιο με τιμές μονάδας σύμφωνα με την Προσφορά του

και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα.

6.4 Η υποβολή των τιμολογίων δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως των Πρωτοκόλλων

παραλαβής των παραδοτέων των αντίστοιχων φάσεων του έργου, τα οποία πιστοποιούν την οριστική

παραλαβή των παραδοτέων που περιλαμβάνονται σε κάθε φάση. Η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται εντός

των προβλεπόμενων, από την ισχύουσα νομοθεσία, προθεσμιών και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






6.5 Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά

εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, τηρουμένων των αναλογούντων

ποσοστών συμμετοχής τους και ανάλογα με το μέρος του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει

περιγραφεί στην έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των εταιρειών και στην τεχνική προσφορά της σχετικής

ένωσης ή κοινοπραξίας και με αναφορά στην περιγραφή αυτή. Αντίστοιχα κάθε πληρωμή προς τα μέλη της

κοινοπραξίας ή ένωσης θα γίνεται ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο έργο.

6.6 Η πληρωμή βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής, ΣΑΕ 289/1, κωδικός ενάριθμου 2016ΣΕ28910000. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο

Συνοχής στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020».

6.7 Στο συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, οι αμοιβές του προσωπικού, των

συνεργατών του, υπεργολάβων του κ.λπ., τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και

κάθε είδους εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση, έξοδα προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων, οδηγιών

κ.λπ. και όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας

Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των προβλεπόμενων

επιβαρύνσεων του Αναδόχου, όπως των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων

επιβαρύνσεων (κατά νόμο κρατήσεων, παρακράτηση φόρου εισοδήματος) υπέρ του Δημοσίου ή

οποιουδήποτε τρίτου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τα πάσης φύσεως έξοδα συνδεόμενα με την εκτέλεση του

έργου.

6.8 Το ανωτέρω τίμημα δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση ή αυξομείωση καθ’ όλη τη

διάρκεια ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.

6.9 Απαιτήσεις του Αναδόχου για πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του κατάθεσης των

αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.).

6.10 Δικαιολογητικά Πληρωμής

Για τη διενέργεια της πληρωμής τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος του συμβατικού αντικειμένου στο οποίο αφορά η

πληρωμή, σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν.4412/2016.

β) Τιμολόγιο του Αναδόχου.

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή ευκρινή

φωτοαντίγραφα αυτών.

δ) Νομιμοποιητικά έγγραφα του Αναδόχου όσον αφορά το νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση αλλαγής του.

6.11 Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή,

μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή

στα έγγραφα της σύμβασης.

6.12 Η πληρωμή της αξίας του παραδοτέου έργου θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση των νόμιμων

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις, και σύμφωνα με τη

χρηματοδοτική ροή του Επιχειρησιακού Προγράμματος με την προϋπόθεση ότι θα έχουν χορηγηθεί από το

αρμόδιο Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






6.13 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από

οποιαδήποτε αρχή και για τυχόν αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.

Άρθρο 7

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ

7.1 Απαγορεύεται η μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους της Σύμβασης και η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο

των εκ της συμβάσεως απορρεουσών δικαιωμάτων ή/και υποχρεώσεων του Αναδόχου, καθώς και η

εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας

Επιτροπής.

7.2 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης

εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά

πρόσωπα.

7.3 Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση

που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν

προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται

έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή

σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι

της εκδοχέως Τράπεζας.

7.4 Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της

Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις

κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

7.5 Σε περίπτωση μεταβίβασης ή εκχώρησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην

Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής.

Άρθρο 8

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

8.1 Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από

γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, σύμφωνα με το άρθ. 203 του

ν.4412/2016:

α) στην περίπτωση όπου δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που

ορίζεται στην ειδική πρόκληση,

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του

υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την

σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της

σύμβασης, λαμβανομένων υπ’ όψη των παρατάσεων.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






8.2 Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση

όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή δεν παρασχέθηκαν οι απορρέουσες από την κατακύρωση υπηρεσίες

και υποχρεώσεις με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

8.3 Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,

επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής

Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς

παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

β) Είσπραξη εντόκως τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση Ανάδοχο είτε

από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της

εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της

προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως

εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την

ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο

υπερημερίας.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του Αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 κατά τα

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 αυτού.

8.4 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθ. 133 του ν.4412/2016:

8.4.1 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να

καταγγέλλει τη δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,

β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

8.4.2 Η Αναθέτουσα Αρχή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλει

υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση

της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).

8.5 Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου:

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






α) με υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στο άρθρο 218 (ποινικές ρήτρες) του ν. 4412/2016.

β) με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Υπηρεσίας μετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος παράδοσης.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου. Η επιβολή

ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

8.6 Στην περίπτωση επιβολής κυρώσεων, υπάρχει δικαίωμα άσκησης διοικητικής προσφυγής εντός

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που ο Ανάδοχος λαμβάνει γνώση της σχετικής

απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 205 του ν.4412/2016.

Άρθρο 9

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

9.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

9.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που

εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει εγγράφως να γνωστοποιήσει και να επικαλεσθεί προς την

Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν τα

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η

Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός εύλογου διαστήματος από λήψεως της

σχετικής γνωστοποίησης του Αναδόχου (άρθρο 204 ν.4412/2016).

9.3 Ενόσω υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας κατά τα ανωτέρω, τα Μέρη έχουν την υποχρέωση

να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των ζημιών που τυχόν προκύψουν και να

πραγματοποιούν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να άρουν χωρίς καθυστέρηση τα αποτελέσματα

οποιασδήποτε κατάστασης ανωτέρας βίας και επίσης να αναζητούν εύλογες εναλλακτικές μεθόδους για την

επίτευξη ισοδύναμων αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τη Σύμβαση.

9.4 Σε κάθε δε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας δεν απαλλάσσουν τα Μέρη από τις συμβατικές υποχρεώσεις

τους, αλλά συνιστούν λόγο αναστολής εκπλήρωσης αυτών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το γεγονός που

συνιστά ανωτέρα βία.

9.5 Το χρονικό διάστημα που διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας δεν περιλαμβάνεται στο χρόνο εκτελέσεως

των δια της παρούσας αναλαμβανομένων υποχρεώσεων των Μερών.

Άρθρο 10

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

10.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την

υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των

εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της

Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την

εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Αντίστοιχη υποχρέωση υφίσταται και καθ’

όλη τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






Όλα τα έγγραφα ή υλικά που αποκτούνται, συγκεντρώνονται ή καταρτίζονται από τον Ανάδοχο κατά την

εκτέλεση της Σύμβασης, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές κ.λπ., είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα και

ανήκουν στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης

παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα

αυτών των εγγράφων και στοιχείων αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από αυτούς

της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

10.2 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά µε τη σύμβαση χωρίς την

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες

ασυμβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την

Αναθέτουσα Αρχή µε κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται

να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή

πληροφορίες που θα περιέλθουν εις γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των

υποχρεώσεών του.

10.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές και απόρρητες

πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως

εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα κι αν δεν

έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά, συμπεριλαμβανομένων και κωδικών

πρόσβασης. Η τήρηση εμπιστευτικών και απορρήτων πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις

κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο.

10.4 Η υποχρέωση εχεμύθειας και οι λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπως και

όλο το προσωπικό του, τους υπεργολάβους του, όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης

φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την υλοποίηση της σύμβασης. Ο Ανάδοχος

υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφοριακό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς τον κύριο

του έργου – υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτού - να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών

του χωρίς την προηγούμενη δική του έγκριση.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στη μη τήρηση των

παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή ειδικότερη

ποινική ρήτρα ίση με το ποσό του Συμβατικού Τιμήματος. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να

απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.

10.5 Κάθε μέλος της Ομάδας Έργου καθώς και ο Υπεύθυνος του Έργου υποχρεούνται κατά την

υπογραφή της Σύμβασης και όποτε άλλοτε απαιτηθεί, να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση

εμπιστευτικότητας απευθύνοντάς τη στην Αναθέτουσα Αρχή.

10.6 Όλα τα σχέδια, οι εκθέσεις, τα έγγραφα ή αρχεία ή/και τα δεδομένα, τα αποτελέσματα-μελέτες, στοιχεία,

τυχόν πηγαίος κώδικας (source code), τα συστήματα/υποσυστήματα/υποδομές και βάσεις δεδομένων και εν

γένει κάθε έργο και παραδοτέο που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν με δαπάνες του Έργου, που εμπίπτουν

στις διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που παράγονται από τον Ανάδοχο κατά την

παροχή των Υπηρεσιών ή ως αποτέλεσμα της παροχής αυτών, ανήκουν στην κυριότητα της Αναθέτουσας

Αρχής, εκχωρουμένων και μεταβιβαζόμενων ήδη δια της οριστικής παραλαβής και αποδοχής κάθε παραδοτέου

όλων των σχετικών δικαιωμάτων και εξουσιών, χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα, πλην του οριζόμενου στη σχετική

Σύμβαση, το οποίο ρητά συμφωνείται ότι περιλαμβάνει και το για την εκχώρηση νόμιμο αντάλλαγμα.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα όλων των υλικών, εντύπων και ηλεκτρονικών, και

λοιπών παραδοτέων του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να τα χρησιμοποιεί χωρίς την έγκριση της

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21







Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη μελλοντικών βελτιώσεων των

παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί για αυτά.

Άρθρο 11

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ - ΔΑΝΕΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

11.1 Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του και ειδικότερα στα δικαιολογητικά

συμμετοχής το τμήμα της σύμβασης που τυχόν προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,

καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, υποβάλλοντας ως αποδεικτικό μέσο είτε ιδιωτικό συμφωνητικό

είτε υπεύθυνες δηλώσεις, σύμφωνα με την παράγραφο Α.ΙΙΙ.5 του Παραρτήματος Γ΄ της Διακήρυξης.

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης

τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18

του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου Αναδόχου.

11.2 Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως

αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα Γ΄ της Διακήρυξης με τα αντίστοιχα αποδεικτικά μέσα, εφόσον το/α

τμήμα/τα της σύμβασης, το/α οποίο/α ο Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε

τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης.

Στην περίπτωση που από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του

υπεργολάβου, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί υποχρεωτικά την αντικατάστασή του, σύμφωνα με την παρ. 6 του

άρθ. 131 του ν. 4412/2016.

11.3 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή

την επωνυμία, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι

συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον,

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια

της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος

Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/

υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην

Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης

είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως

άνω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα αντίστοιχα

δικαιολογητικά που είχε προσκομίσει και αναφορικά με τον αρχικό υπεργολάβο στη διαγωνιστική διαδικασία

τα οποία θα αξιολογηθούν αρμοδίως ώστε να γίνει αποδεκτή ή μη η ανωτέρω αντικατάσταση.

11.4 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις του υπεργολάβου του, των εκπροσώπων ή των

υπαλλήλων του, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των

υπαλλήλων του.

11.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε

άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του έργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της,

δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να

ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο, κατ’ αυτήν χρονικό διάστημα για την

εξεύρεση αντικαταστάτη.

11.6 Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

11.7 Σε περίπτωση υπεργολαβίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα

σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής.

11.8 Όταν ο Ανάδοχος στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με

την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο Ανάδοχος και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι

για την εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 12

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

12.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, σύμφωνα με τα

καθοριζόμενα στην παρούσα, στην Απόφαση Κατακύρωσης, στη Διακήρυξη και στην Προσφορά του, εφόσον

δεν έρχονται σε αντίθεση με τη Σύμβαση, και με τα βελτιότερα χαρακτηριστικά που τυχόν προβλέπονται στην

Προσφορά, εκτελώντας όλες τις επιμέρους εργασίες που το έργο περιλαμβάνει.

12.2 O Ανάδοχος δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο κατά σειρά σύμφωνα με τη Σύμβαση, την Απόφαση

Κατακύρωσης, τη Διακήρυξη και την Προσφορά του, στον προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και

επίπεδο σύμφωνα με την Προσφορά του και τους όρους της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις

απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές

της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών καθώς και τη σχετική Προσφορά του και να εμποδίζει πράξεις ή

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

12.3 Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την

Αναθέτουσα Αρχή, τη ΔΑΝ και την ΕΠΠΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις

τους σχετικά με την εκτέλεση του έργου.

12.4 Κάθε διαφορά ή αµφισβήτηση που θα προκύψει µεταξύ του Αναδόχου και της Υπηρεσίας και θα αφορά

στην εκτέλεση της µέλλουσας να υπογραφεί Σύµβασης, θα επιλύεται από τα αρµόδια τακτικά δικαστήρια του

Πειραιά µε εφαρμογή του Ελληνικού και Ενωσιακού ∆ικαίου. Η απορρέουσα Σύμβαση από τη θετική έκβαση

της συγκεκριμένης Διακήρυξης θα διέπεται από την Ελληνική και Ενωσιακή Νοµοθεσία.

12.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από

οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.

12.6 Ο Ανάδοχος πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού

και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία,

τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και

βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα

στελέχη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας

Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης

εμπειρίας και προσόντων. Επιπλέον, εφόσον ο οικονομικός φορέας επιθυμεί οποιαδήποτε αντικατάσταση

μέλους της Ομάδας Έργου (συμπεριλαμβανομένου του υπεύθυνου έργου), αυτή πραγματοποιείται κατόπιν

εγγράφου αιτήματος του οικονομικού φορέα λαμβάνοντας υπ’ όψη τα απαιτητέα στην παρούσα ουσιαστικά

και τυπικά προσόντα. Την αντικατάσταση μπορεί να εγκρίνει με απόφασή της η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από

γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλει τις

προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες ή και να τον κηρύξει έκπτωτο.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






12.7 Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη

συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την

αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους πλήρως και προσηκόντως. Κατά τα λοιπά, ισχύει η

ως άνω παράγραφος.

12.8 Κανένας από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί

προφορικές απαντήσεις ή πληροφορίες εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

12.9 Κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου δύναται να γίνει έλεγχος από αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές.

12.10 Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή

καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της

Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. Επίσης λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την

εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

12.11 Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για τις πράξεις και

παραλείψεις του προσωπικού και των συνεργατών που θα απασχολήσει για την εκτέλεση του έργου και

οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν

να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να

συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Aναθέτουσα Aρχή.

12.12 Ο Ανάδοχος υποχρεούται για πλήρη κάλυψη τυχόν ατυχήματος κατά την εκτέλεση του έργου. Ο

Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό χρειαστεί για την εκτέλεση των

υποχρεώσεών του και φέρει τον κίνδυνο για τυχόν καταστροφή ή φθορά αυτού.

12.13 Συγκρούσεις συμφερόντων: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 3 του

άρθρου 24 του ν. 4412/2016 υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή τυχόν

σύγκρουση συμφερόντων των ιδίων ή των συγγενικών τους προσώπων, υπό την έννοια της περίπτωσης γ της

παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, σε σχέση με οποιονδήποτε υποψήφιο ή προσφέροντα, από τη

στιγμή που λαμβάνουν γνώση της εν λόγω σύγκρουσης, προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να είναι σε θέση να

προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του ν. 4412/2016. Παράλληλα, τα πρόσωπα

αυτά οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια σχετική με τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της συνδρομής ή μη κατάστασης σύγκρουσης

συμφερόντων. Αν η Αναθέτουσα Αρχή αποφανθεί ότι συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων,

ενημερώνει αμέσως την Αρχή και λαμβάνει αμελλητί τα κατάλληλα μέτρα, προς διασφάλιση της ίσης

μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, στα οποία μπορεί να

συμπεριλαμβάνεται η εξαίρεση του συγκεκριμένου προσώπου από οποιαδήποτε συμμετοχή στη σχετική

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφαρμοζομένων και των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του

άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

12.14 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.

πριν τη δημοσίευση Διακήρυξης, πριν την υπογραφή της Σύμβασης και πριν την τυχόν τροποποίηση αυτής.

12.15 Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να διαθέτει στον Ανάδοχο το διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό σχετικά

με το έργο, που θεωρεί χρήσιμο για την εκτέλεσή του.

12.16 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται επίσης να απαντά σε κοινοποιούμενα ερωτήματα του Αναδόχου, που

αφορούν στις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος προκειμένου να εκπονήσει τα παραδοτέα του

έργου.

12.17 Ειδικοί Όροι:

α) Ο Ανάδοχος και τα μέλη της Ομάδας Έργου του, αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι αποκλείονται από τη

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






συμμετοχή στις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων που αφορά το Έργο:

«Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» προϋπολογισμού 30.000.000

ευρώ για το οποίο έχει εκδοθεί η Α.Π.:οικ.1610/11-02-2016 ορθή επανάληψη με Α/Α ΟΠΣ 1205 Πρόσκληση της

ΕΥΔ του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ «Εγκατάσταση/Βελτίωση Συστημάτων Διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας,

Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και Έρευνας και Διάσωσης στη Θάλασσα» (ΑΔΑ: Ω8ΩΒ4653Ο7-7ΜΟ).

β) Ο Ανάδοχος καθώς και το σύνολο των συμμετεχόντων στην Ομάδα Έργου δεν θα πρέπει να σχετίζονται με

τον Ανάδοχο του Έργου «Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» είτε ως

μέτοχοι, είτε ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, είτε ως εταίροι ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης, ΕΠΕ είτε ως

συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση, είτε με οποιαδήποτε συμβατική σχέση.

γ) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συσκέψεις, συναντήσεις εργασίας (τακτικές και έκτακτες) καθώς

και σε επιτόπιες επιθεωρήσεις, όταν απαιτείται, σε συνεννόηση με την Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας

(ΔΑΝ), με στόχο τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης του έργου.

δ) Το κόστος μετακίνησης και διαμονής του Αναδόχου και των συνεργατών του σε συναντήσεις του έργου εντός

και εκτός της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων που προκύπτουν από τις

επιτόπιες επιθεωρήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Το κόστος διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον Ανάδοχο.

ε) Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο

Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Οι οικονομικοί φορείς

δεσμεύονται ότι τηρούν τις ως άνω υποχρεώσεις και κατά την υποβολή της προσφοράς τους.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση

των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Οι Ανάδοχοι δημοσίων συμβάσεων εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράμματα επιθεωρήσεων και

ελέγχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με το π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) και του Σώματος

Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, σύμφωνα με το π.δ. 100/2014 (Α΄ 167),

εφόσον πληρούν τα ειδικότερα κριτήρια που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των

υπηρεσιών αυτών.

Η αθέτηση των ανωτέρω υποχρεώσεων συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα

κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), κατά τα

ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 13

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

13.1 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει με δική του δαπάνη όλα τα μέτρα πληροφόρησης που

προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:

Να τοποθετεί αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη σε κατάλληλο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής, σε

πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή πλακών.

13.2 Η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία της πράξης,

όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογης με το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη

χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






Άρθρο 14

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

14.1 Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της

Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε

θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται,

αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης πλέον της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

14.2 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε

αυτήν ή σε τρίτο από ευθύνη του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση

του έργου.

14.3 Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από τη

Σύμβαση και το Νόμο, σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία πραγματοποιεί ή οποιαδήποτε υπηρεσία παράσχει

κατά την εκτέλεση του έργου, έχει δε υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για τυχόν υπερωριακή απασχόληση

ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του ή τρίτους. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας

που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει

αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιουδήποτε μισθωτού ή συνεργάτη του Αναδόχου και η

υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή του τιμήματος της σύμβασης.

14.4 Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε

αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή

εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Άρθρο 15

ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

15.1 Η γλώσσα της Σύμβασης είναι η Ελληνική.

15.2 Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής πραγματοποιείται εγγράφως

στην Ελληνική γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα επίσης συντάσσονται και υποβάλλονται τα έγγραφα

Παραδοτέα και κάθε υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει.

Άρθρο 16

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

16.1 Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να ρυθμίζουν καταρχήν φιλικά κάθε διαφορά που

τυχόν προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες της

καλής πίστης και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

16.2 Η Σύμβαση διέπεται από την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή

διαφωνία που ενδεχομένως ανακύψει μεταξύ των μερών από την εφαρμογή της Σύμβασης και αφορά την

ερμηνεία ή την εκτέλεση όρων αυτής ή εξ αφορμής της και την έκταση των εξ αυτής δικαιωμάτων και

υποχρεώσεων των μερών, υπάγεται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του Πειραιά.

16.3 Ρητά συμφωνείται από την Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες

προσφυγής εναντίον αποφάσεων της Διοίκησης ή η άσκηση των ενδίκων μέσων, σύμφωνα με τις ισχύουσες

διατάξεις, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης. Συνεπώς, αμφότερα τα μέρη συνεχίζουν, με καλή

πίστη, να ασκούν τα δικαιώματά τους και να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους, με βάση τη Σύμβαση, καθ’ όλη τη

διάρκεια της επίλυσης της διαφοράς.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






Άρθρο 17

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

17.1 Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’

147) και του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και

της κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσας νομοθεσίας, των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και δέχθηκε

αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της υπ’ αριθμ. 1/2017 Διακήρυξης και την προσφορά

του Αναδόχου.

17.2 Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση ισχύουν τα αναφερόμενα στην προσφορά του Αναδόχου και

στη ∆ιακήρυξη. Σε περίπτωση αντίθεσης ή αμφιβολίας, ισχύουν κατά σειρά οι όροι της παρούσας Σύμβασης,

της Απόφασης Κατακύρωσης, της Διακήρυξης, και της Προσφοράς.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία όμοια αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,

υπογράφτηκε νόμιμα από τους συμβαλλομένους.

Από τα τρία (3) όμοια αντίτυπα της σύμβασης αυτής, τα δύο παρέμειναν στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ και

το τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Αναθέτουσα Αρχή

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής

Παναγιώτης Κουρουμπλής

Για τον Ανάδοχο

« »

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






ΠΑ Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Z ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Οι πίνακες που ακολουθούν θα συμπληρωθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:

Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή

επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Στα κελιά της στήλης αυτής έχουν συμπληρωθεί:

- Η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. Για

τις περιπτώσεις όπου υπάρχει «ΝΑΙ» σε τίτλο απαιτήσεων ο οποίος αναλύεται σε επιμέρους

χαρακτηριστικά θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά και πρέπει να

δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά. Η συγκεκριμένη επισήμανση δεν ισχύει όταν υπάρχει επιμέρους

ανάλυση για την απαίτηση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού.

Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στα κελιά της στήλης αυτής σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προμηθευτή που θα έχει:

- Την ένδειξη “ΝΑΙ” εάν από την προσφορά πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή αναλαμβάνεται η

συγκεκριμένη υποχρέωση ή την ένδειξη “ΟΧΙ” σε αντίθετη περίπτωση.

Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Στη στήλη αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί, σε άλλα σημεία της προσφοράς,

τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κ.λπ. από τα οποία

τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς.

Ανάλογα φαίνεται οτιδήποτε άλλο ζητείται από την Υπηρεσία (Βεβαίωση, μελέτη, δήλωση, πρόγραμμα,

πιστοποίηση κ.λπ.).

Επισημαίνεται ότι απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής

και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών κατά την κρίση της μπορεί να τη

δεχθεί ή όχι.

Οι παραπομπές θα γίνονται σε συγκεκριμένη σελίδα ή σελίδες της τεχνικής προσφοράς. Γενικές

αναφορές ή ασαφείς παραπομπές δύναται να αποτελέσουν λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση και η αντίστοιχη παραπομπή, σε όλα τα σημεία των

πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






Α/Α Συστήματος: 45029

Αριθμός Διακήρυξης: 1/2017 Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.1 Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο ΥΝΑΝΠ προκειμένου να πραγματοποιηθούν όλες οι ενέργειες για την αποτύπωση του υπάρχοντος συστήματος, την υποστήριξη για την προκήρυξη, την υλοποίηση, την ολοκλήρωση και παραλαβή του Έργου «Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)». Επιπρόσθετα, θα καταρτιστεί σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών προκειμένου να υποβληθεί Τεχνικό Δελτίο Πράξης για το έργο VTMIS «Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)», συνοδευόμενο από Μελέτη Σκοπιμότητας. Οι φάσεις κατά τις οποίες ο Ανάδοχος Τεχνικός Σύμβουλος θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης, είναι τρεις:

ΝΑΙ

- Φάση 1η: Σύνταξη Μελέτης Σκοπιμότητας για την επέκταση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος VTMIS και σχεδίου τεχνικών προδιαγραφών με σκοπό την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης στην ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το έργο VTMIS "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)". Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται εργασίες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού (προκήρυξη του έργου), κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένη καταγραφή και αξιολόγηση του υπάρχοντος συστήματος VTMIS και λεπτομερής περιγραφή των εργασιών αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης, με σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου-άρτιου εθνικού VTMIS, το οποίο θα καλύπτει τα δυτικά (Ιόνιο), ανατολικά (Αιγαίο), νότια (νότια της Κρήτης) θαλάσσια σύνορα της Χώρας, με την σχηματική μορφή ενός ανεστραμμένου "Π" ή ενός "U" και ταυτόχρονη ανάπτυξη δυνατοτήτων έγκαιρης προειδοποίησης για τις κινήσεις των πλοίων.

ΝΑΙ

- Φάση 2η: Εργασίες στη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, κατά την οποία θα παρέχεται υποστήριξη στην Αναθέτουσα Αρχή για την αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών και συμβολή στη λεπτομερή ανάλυση οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος τεθεί από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και αξιολόγησης των Προσφορών της Διακήρυξης του Έργου VTMIS "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)".

ΝΑΙ

- Φάση 3η: Εργασίες μετά την υπογραφή της σύμβασης (κατά τη διάρκεια υλοποίησης και παραλαβής του έργου), στην οποία ο Ανάδοχος θα υποστηρίζει την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλοποίηση και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου VTMIS "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)" καθώς και την παραλαβή του.

ΝΑΙ

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.2 Φάση 1η: Σύνταξη Μελέτης Σκοπιμότητας και Σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών - Εργασίες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού

1.2.1 Μέρος 1o: Σύνταξη Μελέτης Σκοπιμότητας και Σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών

Ο Ανάδοχος θα προβεί στη σύνταξη Μελέτης Σκοπιμότητας για την επέκταση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος VTMIS, προκειμένου να καταδειχθεί η σημασία πραγματοποίησης του αντίστοιχου έργου. Η εν λόγω μελέτη θα λαμβάνει υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση του εξοπλισμού και των υποδομών του συστήματος VTMIS, καθώς και τις δυνατότητες επέκτασης του συστήματος σε συγκεκριμένες περιοχές. Πιο συγκεκριμένα:

ΝΑΙ

- Ο Ανάδοχος θα προβεί σε επιτόπιες επισκέψεις σε χώρους όπου είναι εγκατεστημένος εξοπλισμός του υφιστάμενου συστήματος, προκειμένου να καταγράψει τη λειτουργική και επιχειρησιακή κατάστασή του. Οι χώροι όπου θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις θα είναι τουλάχιστον το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTMIS), ο χώρος όπου στεγάζεται η Τεχνική Υπηρεσία του συστήματος, δύο (02) κέντρα VTS, δύο (02) σταθμοί αισθητήρων και ένας (01) αναμεταδοτικός σταθμός και κατά προτίμηση στην Αττική. Η πρόσβαση στα ανωτέρω σημεία θα εξασφαλιστεί με μέριμνα της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (εφεξής ΔΑΝ), κατόπιν συνεννόησης με τον Ανάδοχο. Σύμφωνα με την επιχειρησιακή εκτίμηση της ΔΑΝ, τα ανωτέρω σημεία μπορούν να αποτελέσουν αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνολικού συστήματος VTMIS, ώστε οι επισκέψεις σε αυτά να επαρκούν για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων από τον Ανάδοχο αναφορικά με την κατάσταση του εξοπλισμού, δεδομένου ότι σήμερα η επιχειρησιακή κατάσταση του συνόλου των Κέντρων VTS είναι όμοια. Ωστόσο, σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο από τον Ανάδοχο, είναι δυνατή η επίσκεψη και σε επιπλέον σημεία, χωρίς παράταση του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση της 1ης Φάσης.

ΝΑΙ

- Χρησιμοποιώντας τα ευρήματα από τις επιτόπιες επισκέψεις και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία όπως η παλαιότητα του υφιστάμενου συστήματος, το οποίο έχει ήδη υπερβεί την προβλεπόμενη επιχειρησιακή του ζωή που ανέρχεται σε 15 έτη, οι τεχνολογίες πληροφορικής κι επικοινωνιών στις οποίες είναι στηριγμένο και η αρχιτεκτονική του σε σχέση με τις τρέχουσες εξελίξεις των τεχνολογιών στον τομέα των συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας, ο Aνάδοχος θα τεκμηριώσει την αναγκαιότητα αντικατάστασης ή/και αναβάθμισης των επιμέρους τμημάτων του συστήματος (όπως λογισμικό, αισθητήρες, υπολογιστικός εξοπλισμός και πυλώνες/οικίσκοι) ή του συνόλου αυτού. Επισημαίνεται ότι η απαιτούμενη τεκμηρίωση του υφιστάμενου συστήματος (όπως τεχνικά εγχειρίδια, διαγράμματα κ.λπ.) θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο από τη ΔΑΝ.

ΝΑΙ

- Ακολούθως, θα προβεί σε αποτύπωση των περιοχών όπου προτείνεται να επεκταθεί το σύστημα VTMIS στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS". Με βάση την επιχειρησιακή εμπειρία της ΔΑΝ και σε συμφωνία με τα αναφερόμενα στην Απόφαση Α.857(20) του ΙΜΟ "Κατευθυντήριες

ΝΑΙ

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Οδηγίες για Υπηρεσίες Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας", έχουν καταγραφεί ορισμένες περιοχές στις οποίες δύναται να επεκταθεί το σύστημα VTMIS ως ακολούθως:

Α) Λιμένας Θεσσαλονίκης και προσβάσεις αυτού

Β) Λιμένας Βόλου, Παγασητικός κόλπος και περιοχή μέχρι Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο

Γ) Κόλπος Ελευσίνας

Δ) Στενό μεταξύ Κυθήρων και Αντικυθήρων

Ε) Ιόνιο πέλαγος (ως συνέχεια της υφιστάμενης περιοχής ευθύνης του VTS Πάτρας) μέχρι και νότια της νήσου Κέρκυρας

- Για κάθε μία από τις παραπάνω περιοχές, ο Ανάδοχος θα τεκμηριώσει την αναγκαιότητα και τα αναμενόμενα οφέλη από την επέκταση του συστήματος VTS σε αυτά, σε τομείς όπως η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό δύναται να κάνει χρήση στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη θαλάσσια κυκλοφορία και τα θαλάσσια συμβάντα που μπορούν να παρασχεθούν από διάφορες Υπηρεσίες (ενδεικτικά αναφέρονται η ΔΑΝ, η Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων, η Ελληνική Στατιστική Αρχή κλπ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω λίστα δεν είναι περιοριστική και ο Ανάδοχος δύναται να προτείνει και άλλες περιοχές, παρέχοντας επαρκή τεκμηρίωση.

- Έχοντας ως δεδομένο ότι το υφιστάμενο σύστημα θα αναβαθμιστεί στο σύνολό του, το μέγεθος της επέκτασης του συστήματος καθορίζεται με βάση τον διατιθέμενο προϋπολογισμό και την αύξηση της επιφάνειας της περιοχής κάλυψης του υφιστάμενου συστήματος κατά τουλάχιστον 30%.

ΝΑΙ

- Παράλληλα, ο Ανάδοχος θα προβεί στη σύνταξη σχεδίου τεχνικών προδιαγραφών του έργου "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS" με σκοπό την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης στην ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου θα είναι σύμφωνος με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση ΑΠ: οικ. 1610/11-02-2016 (ορθή επανάληψη 29-02-2016) Κωδικός Πρόσκλησης: 6.8.1 Α/Α ΟΠΣ: 1205 με τίτλο "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ", άξονας προτεραιότητας 06 "ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)" με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής (ΑΔΑ: Ω8ΩΒ4653Ο7-7ΜΟ).

ΝΑΙ

1.2.2 Μέρος 2ο: Εργασίες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού 1.2.2.1. Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει τεχνοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης υποδομής του Συστήματος VTMIS σε τεχνικό-τεχνολογικό-επιχειρησιακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης πλήρους μελέτης χρηματοοικονομικής αποτίμησης του υφιστάμενου εξοπλισμού, όπου θα αποτυπώνεται η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) και η υπολειπόμενη αξία του, λαμβάνοντας υπόψη τις αποσβέσεις των παγίων. Στο πλαίσιο της τεχνοοικονομικής ανάλυσης θα προβεί σε αξιολόγηση του συνόλου των

ΝΑΙ

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ υφιστάμενων υποδομών. Τμήμα της εν λόγω ανάλυσης θα αποτελούν τεχνικά υπομνήματα/μελέτες/εκθέσεις που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο αναφορικά με:

- Την κατάσταση και τη λειτουργικότητα του υφιστάμενου εξοπλισμού του συστήματος VTΜΙS. Ο Ανάδοχος Τεχνικός Σύμβουλος αξιολογεί την υπάρχουσα κατάσταση του εξοπλισμού του VTMIS, όπως περιγράφεται στην παρούσα Διακήρυξη, καθώς και τη δυνατότητα περαιτέρω χρησιμοποίησης του συνόλου ή μέρους αυτού στο νέο υπό ανάπτυξη Σύστημα. Ο Ανάδοχος Τεχνικός Σύμβουλος υποχρεούται να εξετάσει εάν υφίσταται δυνατότητα αξιοποίησης ή αναβάθμισης του υφιστάμενου λογισμικού και να αξιολογήσει εάν υφίσταται συμφέρουσα για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δυνατότητα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του. - Την κατάσταση των υποδομών του συστήματος (όπως κτίρια και πυλώνες) και των τυχόν απαιτούμενων ενεργειών αποκατάστασής τους, την αποτύπωση της κατάστασης του περιβάλλοντος και τυχόν τροποποιήσεων χώρου στις περιοχές που ήδη υφίστανται υποδομές, καθώς και τις επιπτώσεις από την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού. - Την αποτύπωση των γεωγραφικών περιοχών και την περιγραφή των κλιματικών συνθηκών (ζημίες που δύναται να υποστεί ο εξοπλισμός) όπου εκτίθεται ο εξοπλισμός.

ΝΑΙ

1.2.2.2. Στο πλαίσιο της τεχνοοικονομικής ανάλυσης και αξιολόγησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει επιτόπιες επιθεωρήσεις (site surveys) σε όλα τα σημεία όπου είναι εγκατεστημένος εξοπλισμός του υφιστάμενου συστήματος. Οι εν λόγω επιθεωρήσεις (με την εξαίρεση των σημείων που θα έχει ήδη επισκεφθεί κατά την υλοποίηση της τρέχουσας φάσης) θα προγραμματιστούν κατόπιν συνεννόησης του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή και τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας. Στο κείμενο της τεχνοοικονομικής ανάλυσης, που θα συνοδεύεται από μελέτη σκοπιμότητας και αξιολόγησης της υφιστάμενης υποδομής του Συστήματος VTMIS που περιγράφονται στις παρ. 1.2.1. και 1.2.2.1. του παρόντος, θα περιλαμβάνεται πλήρες φωτογραφικό υλικό από τις επιτόπιες επιθεωρήσεις του συνόλου των τμημάτων του Συστήματος VTMIS.

ΝΑΙ

1.2.2.3. Ακολούθως, ο Ανάδοχος θα εκπονήσει και θα παραδώσει Στρατηγικό Σχέδιο επέκτασης του εθνικού VTMIS για Εθνική Κάλυψη, το οποίο θα αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου VTMIS, το οποίο θα καλύπτει τα δυτικά (Ιόνιο), ανατολικά (Αιγαίο), νότια (νότια της Κρήτης) θαλάσσια σύνορα της Χώρας, με την σχηματική μορφή ενός ανεστραμμένου "Π" ή ενός "U", λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην Απόφαση Α.857(20) "Κατευθυντήριες Οδηγίες για Υπηρεσίες Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας", σε συνεργασία και με την Αναθέτουσα Αρχή. Το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω:

ΝΑΙ

- Την τεχνικοοικονομική ανάλυση των όρων 1.2.2.1. και 1.2.2.2. του παρόντος, συνοδευομένη από μελέτη βιωσιμότητας του έργου (συμπεριλαμβανομένων και των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ν.4504/2017, Α 184), - Μελέτη και υποβολή σχεδίου επέκτασης σε νέες περιοχές, αναβάθμισης & εκσυγχρονισμού ανά τμήμα υλικού και περιοχή με γνώμονα τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου VTMIS για Εθνική Κάλυψη, το οποίο θα καλύπτει τα

ΝΑΙ

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ δυτικά (Ιόνιο), ανατολικά (Αιγαίο), νότια (νότια της Κρήτης) θαλάσσια σύνορα της Χώρας, με την σχηματική μορφή ενός ανεστραμμένου "Π" ή ενός "U", λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην Απόφαση Α.857(20) "Κατευθυντήριες Οδηγίες για Υπηρεσίες Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας". Στη μελέτη θα ληφθούν υπόψη τυχόν υφιστάμενα συστήματα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και η διαλειτουργικότητα με αυτά. Σε περίπτωση, κατά την οποία ο Ανάδοχος Τεχνικός Σύμβουλος εκτιμήσει αναγκαιότητα και σκοπιμότητα αναβάθμισης τμημάτων υφιστάμενου εξοπλισμού, στην υποβληθείσα μελέτη θα περιλαμβάνεται η γεωγραφική κάλυψη και ο εξοπλισμός υποστήριξης (π.χ. radar, αισθητήρες κ.λπ.) καταγράφοντας τη δυνατότητα επέκτασης της περιοχής κάλυψης. Για τα νέα κέντρα VTS, θα περιλαμβάνεται μελέτη επέκτασης και εγκατάστασης σε νέες περιοχές που θα περιέχει προτάσεις για την κατάλληλη κτιριακή υποδομή και την κατάλληλη γεωγραφική περιοχή εγκατάστασής τους, τις ραδιοζεύξεις τους αν απαιτούνται, καθώς και την περιοχή που θα καλύπτουν, σύμφωνα με τις ραδιοκαλύψεις των σταθμών αισθητήρων,

- Προτάσεις νέων αρχιτεκτονικών, τεχνολογιών και υλικών για το Σύστημα στα εξής επίπεδα:

Α) επίπεδο υλικού-αισθητήρων-ραδιοζεύξεων-δικτύου

Β) επίπεδο λογισμικού και λειτουργιών

Γ) κτιριακών υποδομών

Δ) διαλειτουργικότητας και συνδεσιμότητας με έτερα συστήματα του Φορέα (π.χ. SSN), με γνώμονα τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εθνικού VTMIS,

- Έκθεση και προτάσεις σε ό,τι αφορά στην κατάλληλη κτιριακή υποδομή (εγκατάσταση) καθώς και κατάλληλη γεωγραφική περιοχή προκειμένου να καλύψει τις απαιτήσεις περιοχής αρμοδιότητας των νέων κέντρων VTS, που απαιτούνται για την επίτευξη εθνικής κάλυψης. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος Τεχνικός Σύμβουλος προτείνει εκείνο τον κατάλληλο εξοπλισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάλυψης και σε συνεννόηση με τις Υπηρεσίες του Φορέα. Κατά τη σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου επέκτασης του Εθνικού VTMIS για Εθνική Κάλυψη, ο Ανάδοχος Τεχνικός Σύμβουλος υποχρεούται να εξετάσει αρχιτεκτονικές, τεχνολογίες και υλικά που παρέχουν δυνατότητες έγκαιρης προειδοποίησης για τις κινήσεις των πλοίων. - Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του υφιστάμενα δίκτυα θαλάσσιας κυκλοφορίας, καθώς και τις υφιστάμενες και προγραμματισμένες λιμενικές υποδομές, αλλά και έργα ανοιχτής θαλάσσης (αγκυροβόλια, καλώδια και αγωγούς, εξέδρες κ.λ.π.) που δυνητικά μπορεί να αλληλεπιδράσουν ή/και επηρεάσουν την θαλάσσια κυκλοφορία,

- Αναλυτικές καλύψεις του συστήματος με βάση τα υφιστάμενα ραντάρ και νεότερες τεχνολογίες. Οι καλύψεις θα προκύψουν κατόπιν συγκεκριμένων παραδοχών/παραμέτρων που θα τεθούν σε λογισμικό προσομοίωσης, - Καλύψεις που θα προκύψουν με την εγκατάσταση εξοπλισμού σε νέα σημεία, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εθνικής κάλυψης. Για τις νέες τοποθεσίες που θα προταθούν και θα επιλεγούν για την επέκταση του Συστήματος, θα υπάρξει ακριβής αποτύπωση των σημείων όπου θα εγκατασταθεί εξοπλισμός και αναλυτική καταγραφή των διαδικασιών που θα απαιτηθούν μέχρι την εγκατάσταση του εξοπλισμού (απόκτηση γης, έκδοση αδειών πάσης φύσης κ.τ.λ.),- Σε περιπτώσεις όπου τυχόν κριθεί

ΝΑΙ

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ απαραίτητη η μεταφορά υπάρχοντος εξοπλισμού σε άλλη περιοχή, θα παρασχεθεί σχετική τεκμηρίωση, - Θα παρουσιαστούν νέες λειτουργικότητες σε επίπεδο αισθητήρων/υλικού και σε επίπεδο λογισμικού διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας και CIS γενικότερα, παρέχοντας σχετική τεκμηρίωση, - Θα περιλαμβάνονται αναλυτικές απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και συνδεσιμότητας με έτερα συστήματα, προκειμένου ο διαμοιρασμός των πληροφοριών του Συστήματος να επιτυγχάνεται με απλό και αποδοτικό τρόπο, - Θα πραγματοποιηθεί επισκόπηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας μετά το 2004, σύμφωνα με τον IALΑ, με έμφαση στους τομείς επιχειρησιακών διαδικασιών και εκπαίδευσης προσωπικού, παρέχοντας σχετική τεκμηρίωση, - Προτάσεις για την επίλυση δυσλειτουργιών του υφιστάμενου Συστήματος (όπως διακοπή ζεύξεων όταν μεγάλα πλοία προσεγγίζουν συγκεκριμένα σημεία).

1.2.2.4. Μετά την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου και με βάση τις απόψεις-σχόλια της Αναθέτουσας Αρχής και της ΔΑΝ επ' αυτού, ο Ανάδοχος θα αποκρίνεται σε ερωτήματα/αιτήματα για το εν λόγω έργο. Τα αιτήματα μπορούν να σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τα προγενέστερα παραδοτέα της τρέχουσας Φάσης του έργου, όπως σύνταξη συγκεκριμένων τμημάτων του κειμένου των προδιαγραφών (πχ. περιγραφή νέου εξοπλισμού, εργασίες αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών), συμμετοχή σε συνεδρίαση προς παροχή διευκρινίσεων κ.τ.λ. Σε περίπτωση που παρασχεθούν τμήματα των τεχνικών προδιαγραφών από το Φορέα, ο Ανάδοχος θα παράσχει τεκμηρίωση από όπου θα προκύπτει δυνατότητα ευρείας συμμετοχής Οικονομικών Φορέων στη διαγωνιστική διαδικασία ως προς τα συγκεκριμένα τμήματα.

ΝΑΙ

1.2.2.5. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνοοικονομικής ανάλυσης και του στρατηγικού σχεδίου επέκτασης του συστήματος, ο Ανάδοχος θα προβεί σε επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας φάσης του παρόντος σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή και τη ΔΑΝ, τεκμηριώνοντας τις διαφοροποιήσεις που θα προκύψουν.

ΝΑΙ

1.3. Φάση 2η: Εργασίες από τη διενέργεια του διαγωνισμού μέχρι και την υπογραφή σύμβασης για το Έργο VTMIS "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)"

1.3.1. Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής και της ΔΑΝ για την αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών προκειμένου να συμβάλει στη λεπτομερή ανάλυση οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος τεθεί από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και αξιολόγησης των Προσφορών της Διακήρυξης του Έργου VTMIS "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)".

ΝΑΙ

1.4. Φάση 3η: Εργασίες μετά την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι κατά τη διάρκεια μελέτης, υλοποίησης και παραλαβής του έργου VTMIS "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Traffic Management and Information System)"

1.4.1. Υπηρεσίες υποστήριξης που θα παράσχει στην Αναθέτουσα Αρχή και τη ΔΑΝ κατά την εκπόνηση τμημάτων της Μελέτης Εφαρμογής που θα καταρτιστεί από τον Ανάδοχο του έργου VTMIS "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS", όπως ενδεικτικά καταγράφονται κάτωθι:

- Σχέδιο Διοίκησης και επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου

- Αρχιτεκτονική Συστήματος-Μελέτη Εγκατάστασης

- Επικαιροποίηση του εξοπλισμού και των εκδόσεων λογισμικού

- Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών

- Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων του συστήματος (διαδικασίες, αναγκαία έντυπα, κωδικοποιήσεις, στατιστικές αναφορές, πρωτόκολλα ποιοτικού ελέγχου κ.λπ.)

- Ανάλυση απαιτήσεων διεπαφής και διαλειτουργικότητας με συστήματα του/των Φορέα/ων

- Εννοιολογικός σχεδιασμός του συστήματος [διαγράμματα οντοτήτων-ροών (entity relationship diagrams), αρχιτεκτονική συστήματος, ρόλοι χρηστών, ασφάλεια συστήματος, διασυνδεσιμότητα εφαρμογών, κ.λπ.]

- Τεχνικά Μέτρα Ασφάλειας

- Πλάνο Εκπαίδευσης

ΝΑΙ

1.4.2. Υπηρεσίες Υποστήριξης κατά την ανάπτυξη του συστήματος Ο Ανάδοχος θα υποστηρίζει την Αναθέτουσα Αρχή και τη ΔΑΝ και θα αποκρίνεται άμεσα στα ερωτήματά της, ούτως ώστε το προς ανάπτυξη σύστημα να πληροί τα προδιαγραφέντα στη Διακήρυξη, καθώς και ό,τι έχει εξειδικευτεί στη Μελέτη Εφαρμογής αναφορικά με τα τεχνικά και λειτουργικά του χαρακτηριστικά.

ΝΑΙ

1.4.3. Υπηρεσίες Επιστημονικής και Τεχνικής υποστήριξης κατά τη Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος

Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου είναι η παρακολούθηση της δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος, η υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά τους ελέγχους του εν λόγω συστήματος και η παρακολούθηση ενδεχόμενων αλλαγών ή/ και βελτιώσεων στις οποίες οφείλει να προβεί ο Ανάδοχος του Έργου VTMIS "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS". Ειδικότερα, ο Τεχνικός Σύμβουλος συμμετέχει στο σύνολο των δοκιμών ελέγχων του συστήματος, στην επιτόπια εκπαίδευση και υποστηρίζει την Αναθέτουσα Αρχή κατά την παραλαβή των σχετικών παραδοτέων.

ΝΑΙ

1.4.4. Υπηρεσίες Επιστημονικής και Τεχνικής υποστήριξης κατά τις διαδικασίες παραλαβής του συστήματος VTMIS

Ο Ανάδοχος θα παρέχει υποστήριξη στο έργο της Αναθέτουσας Αρχής και της ΔΑΝ επί οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος τεθεί από την Επιτροπή

ΝΑΙ

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Παραλαβής του Έργου VTMIS "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS".

1.4.5. Ο Ανάδοχος θα έρχεται σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή και τη ΔΑΝ πριν τη διενέργεια μετάβασής του σε σημεία-χώρους όπου θα πραγματοποιείται εγκατάσταση εξοπλισμού.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

2.1 Ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει τις προαναφερόμενες εργασίες κατά τα διάφορα στάδια, υπό τη μορφή παραδοτέων, όπως αναλύονται στη συνέχεια.

2.1.1 Παραδοτέα 1ης Φάσης

Η ολοκλήρωση της Φάσης αυτή σηματοδοτείται από την παράδοση-παραλαβή των εξής παραδοτέων:

- Αρχική Αναφορά (Παραδοτέο Α1.0): Θα παραδοθεί εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης και θα περιλαμβάνει μία γενική παρουσίαση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των δράσεων μέχρι και τη στιγμή της διενέργειας του διαγωνισμού του έργου VTMIS "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)", το σχέδιο υλοποίησης του έργου και περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των παραδοτέων. Η εν λόγω Αναφορά θα παρουσιαστεί σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ εκπροσώπων του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, παρουσία και της ΔΑΝ.

- Μελέτη Σκοπιμότητας (Παραδοτέο Α2.1), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1.2.1. του παρόντος. Χρόνος Παράδοσης: Σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.

- Σχέδιο Τεχνικών Προδιαγραφών (Παραδοτέο Α3.0) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1.2.1. του παρόντος. Χρόνος Παράδοσης: Τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης των παραδοτέων Α2.1 και Α3.0 θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον δύο συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων του Αναδόχου, της Αναθέτουσας Αρχής και της ΔΑΝ, όπου θα συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με την εξέλιξή τους. Είναι στην ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής να αιτηθεί τη διενέργεια επιπλέον συναντήσεων.

- Απολογιστική έκθεση των ενεργειών και εργασιών του Αναδόχου (Παραδοτέο Α4.1) κατά το 1ο μέρος της 1ης φάσης, αυτή παραδίδεται μαζί με το τελευταίο εκ των ανωτέρω κατά περίπτωση παραδοτέο.

ΝΑΙ

- Σχέδιο τεχνοοικονομικής ανάλυσης και αξιολόγησης της υφιστάμενης υποδομής του Συστήματος VTMIS (Παραδοτέο Α5.0), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 1.2.2.1. και 1.2.2.2. του παρόντος, στις οποίες περιγράφεται η διαδικασία αποτίμησης του υπάρχοντος συστήματος και οι ενέργειες αξιολόγησης για την πιθανή αναβάθμιση και επέκτασή του. Χρόνος Παράδοσης: Δύο (02) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης του παραδοτέου θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον

ΝΑΙ

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ μία συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, όπου θα συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με την εξέλιξή του. Είναι στην ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής να αιτηθεί τη διενέργεια επιπλέον συναντήσεων.

- Τεχνοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης υποδομής του Συστήματος VTMIS (Παραδοτέο Α5.1), το οποίο θα υποβληθεί το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες μετά το Παραδοτέο Α5.0, όπου θα έχουν ενσωματωθεί πλήρως οι απόψεις-σχόλια της Αναθέτουσας Αρχής και της ΔΑΝ επ’ αυτού.

- Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού για την αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και επέκταση του Συστήματος (Παραδοτέο Α6.0), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1.2.2.3. του παρόντος, συνοδευόμενο από μελέτη βιωσιμότητας του έργου (συμπεριλαμβανομένων και των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ν.4504/2017, Α΄ 184). Χρόνος Παράδοσης: Τέσσερις (04) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης του παραδοτέου θα πραγματοποιούνται συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων του Αναδόχου, της Αναθέτουσας Αρχής και της ΔΑΝ, όπου θα συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με την εξέλιξή του. - Στρατηγικό Σχεδιασμό για την αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και επέκταση του Συστήματος (Παραδοτέο Α6.1), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1.2.2.3., το οποίο θα υποβληθεί το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες μετά το Παραδοτέο Α6.0, όπου θα έχουν ενσωματωθεί πλήρως οι απόψεις-σχόλια της Αναθέτουσας Αρχής και της ΔΑΝ επ‘ αυτού.

- Επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές (Παραδοτέο Α7.1), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1.2.2.5. του παρόντος, συνοδευόμενες από έκθεση σχετικά με τις τροποποιήσεις που επήλθαν σε σχέση με το παραδοτέο Α3.0.Χρόνος Παράδοσης: Πέντε (05) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

- Έκθεση αναφορικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης που παρείχε ο Ανάδοχος επί οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος τέθηκε κατά τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών του Έργου "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)" από το αρμόδιο όργανο του Φορέα (Παραδοτέο Α8.1). Η έκθεση θα παραδοθεί δέκα (10) ημέρες μετά την ολοκλήρωση της σύνταξης του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών και υποβολής τους.

- Απολογιστική έκθεση (Παραδοτέο Α9.1) των ενεργειών και εργασιών του Αναδόχου κατά το 2ο μέρος της τρέχουσας φάσης, αυτή παραδίδεται μαζί με την τελευταία ως άνω παραδοτέα έκθεση.


Η ολοκλήρωση της Φάσης αυτής σηματοδοτείται από την παράδοση-παραλαβή των εξής παραδοτέων:

- Έκθεση αναφορικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης που παρείχε ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή και τη ΔΑΝ μετά τη δημοσίευση της Διακήρυξης για το έργο "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)", σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1.3.1 του παρόντος (Παραδοτέο

ΝΑΙ

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Β1.1). Η έκθεση θα παραδοθεί δέκα (10) ημέρες μετά την υποβολή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του Έργου "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)".

- Έκθεση αναφορικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης που παρείχε ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή και τη ΔΑΝ μετά την έκδοση της Απόφασης έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του Έργου "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)" (Παραδοτέο Β2.1). Η έκθεση θα παραδοθεί δέκα (10) ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης για το Έργο "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)".

- Απολογιστική έκθεση των ενεργειών και εργασιών του Αναδόχου κατά τη φάση αυτή (Παραδοτέο Β3.1).


Η ολοκλήρωση της Φάσης αυτής αντιστοιχεί στην επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμαστικών ελέγχων του συστήματος VTMIS, της επιτόπιας εκπαίδευσης και της παράδοσης-παραλαβής των εξής παραδοτέων: Υπηρεσίες υποστήριξης κατά την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής: - Εκθέσεις αξιολόγησης και ελέγχου της Μελέτης Εφαρμογής του Έργου "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)" εντός δεκαημέρου (10) από την υποβολή της Μελέτης Εφαρμογής στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με όσα θα έχουν ήδη περιγραφεί στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, τη Διακήρυξη και την υπογραφείσα Σύμβαση. (Παραδοτέο Γ1.1)

Υπηρεσίες Υποστήριξης κατά την ανάπτυξη του συστήματος: - Μηνιαίες συνοπτικές αναφορές, από τον επόμενο μήνα υπογραφής της Σύμβασης του Έργου "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)" που θα αποτυπώνουν την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου του συστήματος VTMIS και τις τυχόν δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις του και κάθε τεχνική επισήμανση (Παραδοτέα Γ2.1-Γ2...).

- Εκθέσεις αξιολόγησης και ελέγχου μελετών (πλην μελέτης εφαρμογής) και λοιπών παραδοτέων του Αναδόχου υλοποίησης του έργου "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)". Θα υποβάλλονται εντός δεκαημέρου (10) από την υποβολή έκαστου παραδοτέου του προαναφερόμενου έργου (Παραδοτέα Γ3.1-Γ3...). Υπηρεσίες Επιστημονικής και Τεχνικής υποστήριξης κατά τη Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος:

- Μηνιαίες τεχνικές εκθέσεις α) αξιολόγησης της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου και σύνταξη προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξή

ΝΑΙ

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ του, καθώς και για ενδεχόμενες αλλαγές ή/και βελτιώσεις, οι οποίες υποβάλλονται και β) για τις υπηρεσίες επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης κατά την Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος VTMIS, κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της εν λόγω περιόδου που παρασχέθηκαν. (Παραδοτέα Γ4.1-Γ4...)

- Ο Ανάδοχος Τεχνικός Σύμβουλος μεταβαίνει επιτόπου στα σημεία, όπου θα αναπτυχθεί το Έργο "Επέκταση, Αναβάθμιση, και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)", όταν αυτό απαιτείται, μετά από συνεννόηση με το Φορέα Λειτουργίας (ΔΑΝ) και διενεργεί εργασίες δοκιμαστικής λειτουργίας (site acceptance tests) του Έργου VTMIS "Επέκταση, Αναβάθμιση, και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)". Ο Ανάδοχος συντάσσει συνοπτική αναφορά στην οποία αποτυπώνει τα αποτελέσματα των εργασιών δοκιμαστικής λειτουργίας (site acceptance tests) εντός δέκα (10) ημερών από τη διεξαγωγή τους (Παραδοτέα Γ5.1-Γ5...).

- Έκθεση αξιολόγησης και ελέγχου της παρασχεθείσας επιτόπιας εκπαίδευσης που παρέχεται από τον Ανάδοχο του Έργου "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)", εντός δεκαημέρου (10) από την ολοκλήρωσή της εκπαίδευσης (Παραδοτέο Γ6.1).

- Μηνιαίες συνοπτικές αναφορές, οι οποίες θα αποτυπώνουν την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης του Έργου "Επέκταση, Αναβάθμιση, και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)", όπως την πορεία διεξαγωγής των επιτόπιων επισκέψεων, το στάδιο προόδου της συγγραφής των απαιτούμενων σχεδίων/ μελετών, τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει και κάθε τεχνική επισήμανση κατά την κρίση του Αναδόχου και οι οποίες υποβάλλονται κάθε μήνα κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της εν λόγω περιόδου. (Παραδοτέα Γ7.1-Γ7...)

- Έκθεση αναφορικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης που παρείχε ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την παραλαβή των παραδοτέων της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος του Έργου "Επέκταση, Αναβάθμιση, και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)", η οποία θα παραδοθεί δέκα (10) ημέρες μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου (Παραδοτέο Γ8.1).

Υπηρεσίες Επιστημονικής και Τεχνικής υποστήριξης κατά τις διαδικασίες παραλαβής του συστήματος:

- Έκθεση αναφορικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης που παρείχε ο Ανάδοχος επί οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος τέθηκε από την Επιτροπή Παραλαβής του Έργου "Επέκταση, Αναβάθμιση, και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)" (Παραδοτέο Γ9.1). Η έκθεση θα παραδοθεί δέκα (10) ημέρες μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. - Έκτακτες εκθέσεις θα υποβάλλονται για κάθε θέμα που απαιτεί άμεση ενέργεια εντός πέντε (05) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος

ΝΑΙ

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ από την Αναθέτουσα Αρχή (Παραδοτέο Γ10.1). - Απολογιστική έκθεση των ενεργειών και εργασιών του Αναδόχου του παρόντος Έργου κατά τη φάση αυτή μαζί με το κατά περίπτωση τελευταίο παραδοτέο καθώς και για το σύνολο των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν για την υλοποίηση του έργου, συμπεριλαμβάνοντας και επικαιροποιημένη Μελέτη Βιωσιμότητας (Παραδοτέο Γ11.1).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 100

ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Βλ. Κεφ.1 και 2 του Παρόντος Παραρτήματος σε συνδυασμό με το Παράρτημα Α΄ της Διακήρυξης) - 20%

- Η τρέχουσα ενότητα περιέχει αναλυτική περιγραφή του πλαισίου αναφοράς του έργου και των απαιτήσεων που προβάλλονται ενόψει των παραδοτέων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου. - Με το κριτήριο σαφήνειας της πρότασης και κατανόησης των απαιτήσεων του έργου, αναλύεται η συνολική πρόταση ως προς το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών, ώστε να προκύπτει η πλήρης κατανόηση από πλευράς του οικονομικού φορέα όσων απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές.

20

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS"

(Βλ. Κεφ.1 και 2 του παρόντος Παραρτήματος σε συνδυασμό με το Παράρτημα Α' της Διακήρυξης) - 40%

- Η ενότητα "Μεθοδολογία εκπόνησης για την υλοποίηση του έργου" περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο οικονομικός φορέας σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Αναλυτικά η πρόταση προσέγγισης του έργου θα περιλαμβάνει τη μεθοδολογία κάλυψης των φάσεων του έργου του οικονομικού φορέα, τις αναγκαίες πληροφορίες και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν, τα ενδεχόμενα προβλήματα που προβλέπεται να προκύψουν καθώς και τον τρόπο με τον οποίο προτείνεται να αντιμετωπισθούν, το επίπεδο ανάλυσης, τον τρόπο παρουσίασης των στοιχείων και των διαπιστώσεων και τα εργαλεία υποστήριξης για την υλοποίηση του παρόντος έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

- Η 1η Φάση όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρ. 1.2 του παρόντος περιλαμβάνει τη Σύνταξη Μελέτης Σκοπιμότητας και Σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών, καθώς επίσης και όλες τις μελέτες που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου έργου "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS". Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη στοιχεία όπως η μεθοδολογία καταγραφής της κατάστασης των υφιστάμενων υποδομών και λογισμικού, η μεθοδολογία εκπόνησης της τεχνοοικονομικής ανάλυσης, ο τρόπος με τον οποίο θα προσεγγιστεί η επιλογή νέων σημείων εγκατάστασης εξοπλισμού και η γενικότερη προσέγγιση εκπόνησης του Στρατηγικού Σχεδίου για την αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και επέκταση του συστήματος.

- Η 2η Φάση, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρ. 1.3 του παρόντος, περιλαμβάνει εργασίες υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Κατά την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την παροχή υποστήριξης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που τεθούν ζητήματα όπως η σύγκριση τεχνικών λύσεων και η παροχή τεκμηρίωσης για το εάν κάποια προτεινόμενη τεχνική λύση είναι συμφέρουσα από οικονομικής άποψης. - Η 3η Φάση, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρ. 1.4 του παρόντος, περιλαμβάνει το σύνολο των

40

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

(%) εργασιών υποστήριξης κατά τη διάρκεια της μελέτης, υλοποίησης και παραλαβής του Έργου "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS". Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη στοιχεία όπως η μεθοδολογία αξιολόγησης της μελέτης εφαρμογής, ο τρόπος με τον οποίο θα παρακολουθείται η πρόοδος των εργασιών του Αναδόχου Έργου και η μεθοδολογία σύνταξης της τεχνικής έκθεσης αξιολόγησης της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας του Έργου.

ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)

(Βλ. Κεφ.1 και 2 του παρόντος Παραρτήματος σε συνδυασμό με την παράγραφο Α.ΙΙΙ.2 του Παραρτήματος Γ') - 40%

- Η τρέχουσα ενότητα περιέχει αναλυτική περιγραφή της ομάδας έργου και του οργανωτικού της σχήματος, καθώς και τον προτεινόμενο τρόπο οργάνωσης και συντονισμού των στελεχών της ομάδας έργου και τα προτεινόμενα μέσα υλοποίησης. Εξειδίκευση ρόλων και καθηκόντων στην υλοποίηση των επιμέρους φάσεων καθώς και βαθμός εμπλοκής τους. Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. - Ο υποψήφιος ανάδοχος με την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον προδιαγεγραμμένο χρόνο και να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποιότητα των παραδοτέων σύμφωνα με τη Σύμβαση, τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του.

- Με το κριτήριο του σχήματος της διοίκησης έργου θα αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες της προτεινόμενης ομάδας έργου εξειδικεύονται και κατανέμονται σε κάθε επιμέρους εργασία/φάση/παραδοτέο. Αναλύεται επίσης η επάρκεια της κατανομής του χρόνου και των πόρων για το έργο και για κάθε επιμέρους εργασία/φάση/παραδοτέο. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την κατανομή του χρόνου και των ανθρώπινων πόρων και τη λογική πίσω από την επιλογή αυτής της κατανομής.

40

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως αυτά

προσδιορίζονται στον παραπάνω πίνακα.

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με 100 έως 120 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων:

- είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές (απαράβατοι όροι) απαιτήσεις,

- αυξάνεται έως 120 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές (απαράβατοι όροι) και λοιπές

απαιτήσεις της διακήρυξης, ή/και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές

απαιτήσεις της διακήρυξης.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας

του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η

συνολική βαθμολογία της κάθε Προσφοράς (Bτi) είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών

όλων των κριτηρίων.

Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: Βτi = σ1*Κ1 + σ2*Κ2+ ……..+σν*Κν Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης «Κν» και ισχύει σ1+σ2+….+σν = 1. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του

βαθμού τεχνικής αξιολόγησης (BT). Η πρώτη με μεγαλύτερο βαθμό Βi προσφορά στον Πίνακα κατάταξης,

θεωρείται η πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Σε περίπτωση που το ποσό του ΦΠΑ αναφέρεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο εσφαλμένως, αυτό θα

διορθώνεται από την Αναθέτουσα.

Γ. Εξαγωγή βαθμολογίας βάσει τεχνικής και οικονομικής προσφοράς

Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών λαμβάνει υπόψη της α) τη

βαθμολογία του οικονομικού φορέα ως προς την αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς και β) το ποσό

που δίδεται από τον οικονομικό φορέα στον πίνακα οικονομικής προσφοράς, προκειμένου να

χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του τύπου της τελικής αξιολόγησης.

Δ. Τελική αξιολόγηση

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η επιτροπή

κατατάσσει τις προσφορές σε Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού:

Bi=0,8*(BTi/MAXT) + 0,2 *(MINK/BKi)

όπου

Bi = η συνολική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου i

Bτi = η βαθμολογία της έκαστης τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου i

Βki = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου i

MAXτ = Η καλύτερη τεχνική βαθμολογία μεταξύ των διαγωνιζομένων

ΜΙΝk = Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ των διαγωνιζομένων

Ο υπολογισμός του Bi γίνεται μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

To τρίτο δεκαδικό ψηφίο αποκόπτεται όταν έχει τιμές 0,1,2,3,4.

Στρογγυλοποιείται προς τα άνω όταν έχει τιμές 5,6,7,8 και 9.

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






ΠΑ Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS

1. ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS 1.1 Συνολικά, το Εθνικό Σύστημα VTMIS αποτελείται από τις παρακάτω οντότητες: α) Τέσσερα (04) Τοπικά Κέντρα Ελέγχου & Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας VTS β) Τρία (03) υποκέντρα ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας RTS, γ) Δεκατρείς (13) απομακρυσμένους - μη επανδρωμένους - σταθμούς αισθητήρων RSS δ) Πέντε (05) σταθμούς αναμετάδοσης. ε) Ένα (01) Εθνικό Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTMIS) Σύμφωνα με την αρχική δομή και διάταξη του συστήματος, τα κέντρα VTS και RTS αποτελούν τα κατά τόπους επιχειρησιακά κέντρα ελέγχου και διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας όπου επεξεργάζονται όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από τους περιφερειακούς σταθμούς αισθητήρων (RSS) οι οποίες συσχετίζονται με υπάρχοντα ιστορικά δεδομένα της τοπικής βάσης δεδομένων και απεικονίζονται στις οθόνες παρακολούθησης. Κάθε σταθμός (RSS) περιλαμβάνει τον απαραίτητο αριθμό συστημάτων και συσκευών – αισθητηρίων για συλλογή και τοπική επεξεργασία των στοιχείων κυκλοφορίας και συνθηκών περιβάλλοντος της περιοχής του. Οι σταθμοί αισθητήρων (RSS) λειτουργούν χωρίς προσωπικό και ελέγχονται εξ αποστάσεως από το σταθμό εργασίας του επόπτη κάθε κέντρου ελέγχου και διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας (VTS). Η επικοινωνία μεταξύ σταθμών RSS και VTS (ή RTS) γίνεται με τη χρήση μικροκυματικών ζεύξεων ενώ όπου κρίθηκε απαραίτητο χρησιμοποιήθηκαν σταθμοί αναμετάδοσης (Relay Station) και σε ειδικές περιπτώσεις με μισθωμένες γραμμές (RSS Λιμένα Κέρκυρας με VTS Κέρκυρας). Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTMIS) είναι το κεντρικό σύστημα που καταχωρεί, λαμβάνει και επεξεργάζεται πληροφορίες από το σύνολο των κατά τόπους κέντρων VTS και RTS. Τα κέντρα VTS και RTS στελεχώνονται με ένστολο προσωπικό του Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του IMO/IALA (International Maritime Organization/International Association of Lighthouse Authorities). Τα Κέντρα VTS-RTS, του υφιστάμενου συστήματος, περιλαμβάνουν κατά το πλείστον μία (1) θέση επόπτη και θέσεις χειριστών. 1.2 Σημεία Εγκαταστάσεων του Συστήματος Το σύστημα περιλαμβάνει τις παρακάτω εγκαταστάσεις: α) VTS ΙΟΝΙΟΥ

Αναμεταδοτικός Σταθμός Παντοκράτορα (Κέρκυρα)

Αναμεταδοτικός Σταθμός Λιοτρίβια (Ηγουμενίτσα)

Σταθμός Αισθητηρίων ακρωτηρίου Πάππα (Αχαΐα)

Σταθμός Αισθητηρίων Αντιρρίου

Σταθμός Αισθητηρίων ακρ. Δρέπανο (Ηγουμενίτσα)

Σταθμός Αισθητηρίων Λιμένα Λευκίμης (Κέρκυρα)

Σταθμός Αισθητηρίων Λιμένα Κέρκυρας (Κέρκυρα)

Σταθμός Αισθητηρίων Αγ. Στεφάνου (Κέρκυρα)

Κέντρο Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας Πάτρας (εγκατεστημένο εντός πύργου στο νέο λιμένα Πατρών)

Υποκέντρο Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας Αντιρρίου (εγκατεστημένο εντός λιμένα Αντιρρίου σε προκατασκευασμένο οικίσκο - ISOBOX)

Κέντρο Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας Κέρκυρας (εγκατεστημένο εντός λιμένα Κέρκυρας στο κτίριο του Κ.Λ. Κέρκυρας)

Υποκέντρο Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας Ηγουμενίτσας (εγκατεστημένο εντός λιμένα Ηγουμενίτσας στο κτίριο του Κ.Λ. Ηγουμενίτσας).

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






β) VTS ΠΕΙΡΑΙΑ

Αναμεταδοτικός Σταθμός Υμηττού (εντός εγκαταστάσεων Πολεμικής Αεροπορίας)

Αναμεταδοτικός Σταθμός Αγ. Τριάδας (Πέραμα)

Αναμεταδοτικός Σταθμός Προφ. Ηλία (Κέα)

Σταθμός Αισθητηρίων Ψυττάλειας

Σταθμός Αισθητηρίων Μεγάλης Κυράς (εντός εγκαταστάσεων Πολεμικού Ναυτικού)

Σταθμός Αισθητηρίων Αίγινας

Σταθμός Αισθητηρίων Πάουρα (Κέα)

Σταθμός Αισθητηρίων Φάσσας (Άνδρος)

Κέντρο Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας Πειραιά (εγκατεστημένο στον πύργο του κτιρίου ΥΝΑΝΠ στην Ακτή Βασιλειάδη)

γ) VTS ΡΑΦΗΝΑΣ

Σταθμός Αισθητηρίων Βίγλας (Εύβοια)

Σταθμός Αισθητηρίων Βρυσάκι (Λαύριο)

Κέντρο Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας Ραφήνας (εγκατεστημένο εντός λιμένα Ραφήνας σε προκατασκευασμένο οικίσκο - ISOBOX)

Κέντρο Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας Λαυρίου (εγκατεστημένο εντός λιμένα Λαυρίου σε οικίσκο πλησίον Κ.Λ. Λαυρίου)

δ) ΕΘΝΙΚΟ VTMIS

Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (5ος όροφος κτιρίου πρώην ΥΕΝ επί της Λεωφόρου Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς)

Τεχνική Υπηρεσία και Αίθουσα εκπαίδευσης (5ος όροφος κτιρίου πρώην ΥΕΝ/ΥΝΜ επί της 2ας Μεραρχίας 18, Πειραιάς)

1.3 Εγκατεστημένος Εξοπλισμός Ο εξοπλισμός που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στα παραπάνω σημεία, δύναται να ομαδοποιηθεί στις ακόλουθες κατηγορίες: α) Μηχανογραφικός – πληροφοριακός εξοπλισμός, Λογισμικό Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει συνοπτικά:

Εξυπηρετητές (servers), σταθμούς εργασίας (workstations), H/Y (PCs), εκτυπωτές, σαρωτές, προβολικές συσκευές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, δικτυακές συσκευές (switches, routers, modems, κ.λπ.)

Λογισμικό εφαρμογής, λογισμικό συστήματος, λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων και εφαρμογές. Σημειώνεται ότι το λογισμικό της εφαρμογής είναι τα: MTM 100 που έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία LOCΚHEED MARTIN, RDBMS Οracle 8i enterprise edition και λογισμικά UNIX true64. Επιπρόσθετα ως λειτουργικά συστήματα έχουν χρησιμοποιηθεί συστήματα της οικογένειας MS-Windows και UNIX/POSIX.

β) Λοιπός Εξοπλισμός (τηλεπικοινωνιακός, παρακολούθησης κυκλοφορίας, λοιπών αισθητήρων) Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει συνοπτικά:

Υποσύστημα Ραδιοζεύξεων (εξωτερικές κεραίες, ψηφιακά μικροκυματικά συστήματα μετάδοσης)

Ραντάρ

Πομποδέκτες VHF FM & AM

Ραδιογωνιόμετρα

Μετεωρολογικούς σταθμούς

Σταθμούς βάσης AIS (Automatic Identification System)

Τηλεφωνικά κέντρα

Καταγραφικά φωνής

Σύστημα φωνητικών επικοινωνιών

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






Τηλεχειριζόμενες κάμερες ημέρας και νύχτας, συστήματα μετάδοσης και εποπτείας Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εξοπλισμός-συσκευές αισθητήρων, προέρχεται από διάφορους υποκατασκευαστές - υποπρομηθευτές (π.χ. Ιταλική εταιρεία GEM για τα ραντάρ, Γερμανική εταιρεία C-PLΑTH για τα ραδιογωνιόμετρα, Νορβηγική εταιρεία JOTRON για τα VHF-AM, Αμερικανική εταιρεία LAMDA για τα VHF-FM, Νορβηγική εταιρεία ΑΝΤΕΕRΑ για τους μετεωρολογικούς σταθμούς, Σουηδική εταιρεία SAAB για τα AIS, εταιρεία JAI για τις κάμερες ημέρας/χαμηλού φωτισμού, Σουηδική εταιρεία FLIR SYSTEMS AB για τις θερμικές κάμερες κ.λπ.). γ) Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει συνοπτικά κλιματιστικές συσκευές, ηλεκτρολογικούς πίνακες διανομής ισχύος, συσκευές αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (U.P.S.), ηλεκτρογεννήτριες, συστήματα ελέγχου πυρόσβεσης, συναγερμούς παραβίασης, πυρανίχνευση, σύστημα αυτόματης κατάσβεσης, φωτισμό ασφαλείας. δ) Κτιριακές υποδομές, πυλώνες Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει συνοπτικά:

Κτιστούς οικίσκους ή/και προκατασκευασμένους μεταλλικούς οικίσκους

Πυλώνες-ιστούς στους οποίους έχουν εγκατασταθεί διάφοροι αισθητήρες και κεραίες

Περιφράξεις 2. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ Στους Πίνακες 1 έως 3 που ακολουθούν παρέχεται συνοπτική περιγραφή του βασικού εξοπλισμού που περιγράφηκε ανωτέρω, ενώ στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η δομή του υφιστάμενου συστήματος. Πίνακας 1 Βασικός Εξοπλισμός Σταθμών Αισθητήρων (RRS)

RSS ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ν

. ΨΥΤ

ΑΛ

ΛΕΙ

Α

ΜΕΓ

ΑΛ

Η Κ

ΥΡΑ

Α

ΜΦ

ΙΑΛ

ΗΣ

ΤΟΥΡ

ΛΟ

ΣΑΙΓ

ΙΝΑ

Σ ΠΑ

ΟΥΡ

ΑΣ

ΚΕΑ

Σ

ΑΚΡ

. ΦΑ

ΣΣΑ

Σ Α

ΝΔ

ΡΟΥ

ΑΚΡ

. ΒΙΓ

ΛΑ

Σ

ΑΚΡ

. ΒΡΥ

ΣΣΑ

ΚΙ

ΑΚ.

ΠΑ

ΠΠ

ΑΣ

ΑΝ

ΤΙΡΡ

ΙΟ

ΛΕΥ

ΚΙΜ

ΜΗ

ΑΚ.

ΔΡΕ

ΠΑ

ΝΟ

ΛΙΜ

. ΚΕΡ

ΚΥΡΑ

Σ

ΑΓ.

ΣΤΕ

ΦΑ

ΝΟ

Σ

ΡΑΝΤΑΡ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VHF MARINE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

VHF AERO 2 2 2 2 2 2 2 2 2

RDF 1 1 1 1

METEO 1 1 1 1 1

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

UPS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AIR CONDITION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CCTV 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LLLTV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

I.R 1 1 1

AIS BASE STATION

1 1

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






ALARM SYSTEM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (FENCE)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MAINTENANCE MONITOR

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ΚΤΙΣΜΑ (BUILDING)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ΠΥΛΩΝΑΣ (TOWER)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Πίνακας 2 Βασικός Εξοπλισμός Αναμεταδοτών (Relays)

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ (ΠΑ ΗΤΙΚΟ)

ΥΜΗ ΤΟΣ ΚΕΑ ΟΡΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΛΙΟΤΡΙΒΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ LINK 1 1 1 1 1

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 1 1 1 1

UPS 1 1 1 1

AIR CONDITION 1 1 1 1

ALARM SYSTEM 1 1 1 1

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (FENCE) 1 1 1 1 1

MAINTENANCE MONITOR 1 1 1 1

ΚΤΙΣΜΑ (BUILDING) 1 1 1 1

ΠΥΛΩΝΑΣ (TOWER) 1 1 1 1 1

Πίνακας 3 Βασικός Εξοπλισμός Κέντρων VTS - RTS

ΚΕΝΤΡΑ VTS - RTS ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

VTS ΚΕΡΚΥΡΑΣ

RTS ΗΓΟΥΜΕΝΙ

ΤΣΑΣ VTS ΠΑΤΡΑΣ RTS ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ VTS ΠΕΙΡΑΙΑ

VTS ΡΑΦΗΝΑΣ

RTS ΛΑΥΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ VTMIS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΝΗΤΡ Α 1 1 1 1 1 1 1

UPS 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AIRCONDITION 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CCTV 1 1 1 1 1 1 1

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21






LLLTV 1 1 4 2 1

ALARM SYSTEM 1 1 1 1 1 1 1

MAINTENANCE MONITOR

1 1 1 1 1 1 1

ΚΤΙΣΜΑ (BUILDING)

1 1 1 1 1 1 1 Εντός χώρου υφιστάμενης

υποδομής

Εντός χώρου υφιστάμενης

υποδομής

Σχήμα 1 Δομή του Συστήματος VTMIS

ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21

17PROC002472040 2017-12-21 DEDE Ανήκει στην υπ’ αριθµ ...Date: 2017.12.21...

Documents

Transcript of 17PROC002472040 2017-12-21 DEDE Ανήκει στην υπ’ αριθµ ...Date: 2017.12.21...