16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και...

28
Αθήνα, 23 – 2 - 2016 Αριθ.Πρωτ.: 515 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 1/3/2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/6/2016 16PROC003877540 2016-02-23

Transcript of 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και...

Page 1: 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

Αθήνα, 23 – 2 - 2016 Αριθ.Πρωτ.: 515

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ

ΑΠΟ 1/3/2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/6/2016

16PROC003877540 2016-02-23

ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ
Page 2: 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 23 – 2 -2016 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ.Πρωτ.: 515 Τμήμα Προμηθειών Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα Πληρ.: Bαρβάρα Παπαθανασοπούλου – Τατιάνα Σαϊτελμαν Τηλ.: 210-920.1441-2 Φάξ: 210-9238702 e-mail: [email protected] Ώρες Υποδοχής: Καθημερινά 8.00-16.00

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, έχοντας υπόψη: (1) Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 381/1998: «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, όπως ισχύει σήμερα. (2) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2083/1992: «Εκσυγχρονισμός Ανώτατης Εκπαίδευσης»(ΦΕΚ 159/τ.Α'/21-9-1992). (3) Τις διατάξεις του Ν. 3549/2007 «Περί της δομής & λειτουργίας των ΑΕΙ». (4) Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 "Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων" (ΦΕΚ 195/τ.Α'/6-9-2011). (5) Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.(Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α'/19-07-1974). (6) Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».(ΦΕΚ 247/τ.Α'/27-11-1995). (7) Τις διατάξεις Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/τ.Α΄/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/1995 (Φ.Ε.Κ. 145 /τ.Α΄/1995)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις»όπως ισχύει σήμερα. (8) Τις με αριθ. Πρωτ. 30440/8.5.2006, 31262/16.11.2006, 31372/9.8.2010 και 30266/21-2-2011 εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά με τις συμβάσεις του Δημοσίου με συνεργεία καθαριότητας, και τις διατάξεις του άρθρου 40 και 68 του N. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.A'/15.7.2010) “Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις”. (9) Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.(ΦΕΚ 43/τ.Α'/22-3-1994). (10) Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ.3 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α'/15-9-2011), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2β του άρθρου 238 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.Α'/11-4-2012) “περί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ.” (11) Τις διατάξεις του Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. (12) Τις διατάξεις του Π.∆.118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α΄/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» συμπληρωματικώς προς τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007. (13) Τις διατάξεις του Ν. 4055/2012 (Φ.Ε.Κ. 51/Α΄/12-03-2012), άρθρο 63 με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 4, αντικαθίσταται κατά μέρος η παρ. 2 του άρθρου 5 και προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α΄/30-09-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». (14) Τις διατάξεις του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/τ.Α΄/18-4-2013), άρθρο 22 “Τροποποίηση άρθρου 68 του ν. 3863/2010”. (15) Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α'/2010): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». (16) Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α'/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο-Πρόγραμμα

16PROC003877540 2016-02-23

ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ
Page 3: 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

Διαύγεια και άλλες διατάξεις». (17) Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. (18) Την με αριθ. 21/30-12-2015 (Θέμα 4ο) Απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών περί της προκήρυξης. (ΑΔΑ: ΩΕΚΥ469Β7Α-Γ5Ζ και ΑΔΑΜ: 16REQ003665666) (19) Την άμεση και επιτακτική ανάγκη προκήρυξης του διαγωνισμού λόγω λήξης της σχετικής συμβάσεως στις 31/12/2015 και της ανάθεσης στις 29/2/2016. (20) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 645/31-12-2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω9ΦΩ469Β7Α-ΞΑΝ και ΑΔΑΜ: 16REQ003790876 ) και την υπ΄αριθ.πρωτ. 34/12-2-2016 Απόφαση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ:697Λ469Β7Α-Ι0Λ)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος μειοδοτικός

Κριτήριο Κατακύρωσης Η χαμηλότερη τιμή

Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού.

9 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 -π.μ

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, Aίθουσα Πρυτανικού Συμβουλίου, Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα.

Κατάθεση-Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 9η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 -π.μ ή αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, με απόδειξη, σφραγισμένες, μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Κατάθεση στο Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα.

Περιγραφή Καθαρισμός κτιρίων (ιδιόκτητων και μισθωμένων) και του περιβάλλοντος χώρου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για τέσσερις (4) μήνες, από 1/3/2016 έως και 30/6/2016.

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη-Πηγή χρηματοδότησης

58.000.00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι 47.154,48€ μη-συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. - ΚΑΕ 0845-00-01

Χρόνος εκτέλεσης εργασιών Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Προκήρυξη

Τόπος Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα.

Κρατήσεις επί της τιμής του είδους

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.

Φόρος Εισοδήματος Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94.

Παραλαβή αντιγράφων της Διακήρυξης από:

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λεωφ.Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, Τμήμα Προμηθειών-Εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00΄ ως 14:00΄ μ.μ.) και μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα ή από το δικτυακό τόπο του Παντείου Πανεπιστημίου (www.panteion.gr) Τηλ.: 210-920.1441-2 Φάξ: 210-9238702 e-mail: [email protected]

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων (ιδιόκτητων και μισθωμένων) και του περιβάλλοντος χώρου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για τέσσερις (4) μήνες από 1/3/2016 έως και 30/6/2016.

16PROC003877540 2016-02-23

ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ
Page 4: 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού δύναται να ανέλθει στο ποσό των 58.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ( 47.154,48€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2016 (ΚΑΕ 0845-00-01).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης αφορά στην ανάδειξη μειοδότη για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων (ιδιόκτητων και μισθωμένων) και του περιβάλλοντος χώρου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για τέσσερις (4) μήνες από 1/3/2016 έως και 30/6/2016, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, στις 9 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 -π.μ στην αίθουσα ΑΘΗΝΑ, Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα, Αθήνα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν:

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας.

(β) Ενώσεις Αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007. (γ) Κοινοπραξίες Αναδόχων. Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά τους. Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίσουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίσουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007. Τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 4 Π.Δ. 60/2007). Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “Ανάδοχος” αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β) και (γ) κατηγορίες.

2.Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

•Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω.

•Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

•Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες Δημοσίου με Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

•Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση.

Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

Στην Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της και ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά αναδόχου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.

16PROC003877540 2016-02-23

ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ
Page 5: 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τις κλειστές προσφορές τους μαζί με όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και τις 9 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 -π.μ στο Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα, Αθήνα ή να τις αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο, με απόδειξη, σφραγισμένες, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου. Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν στην παραπάνω υπηρεσία εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν από την Υπηρεσία. Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως από τον προμηθευτή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Δικαίωμα παράστασης ενώπιον της Επιτροπής έχουν όλοι οι συμμετέχοντες με προσφορές είτε αυτοπρόσωποι είτε με έγγραφη εξουσιοδότηση του εκπροσώπου τους. Οι προσφορές αυτές θα παραμείνουν κλειστές μέχρι την αποσφράγισή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι προφορές θα κατατεθούν σε φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού

κτιρίων (ιδιόκτητων και μισθωμένων) και του περιβάλλοντος χώρου του Παντείου Πανεπιστημίου

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για τέσσερις (4) μήνες από 1/3/2016 έως και 30/6/2016.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Αριθ.Πρωτ.: 515/23-2-2016 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 9/3/2016 και ώρα 11:00 π.μ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: ………… Επωνυμία-Ταχ.Δ.νση - Τηλέφωνο – Φάξ - e-mail)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η γλώσσα και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα συντάσσονται υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία θα συνοδεύει τον

σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς και θα βρίσκεται ΕΚΤΟΣ αυτού, στην οποία θα αναφέρονται η επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις (σύμπραξη) που απαρτίζουν το διαγωνιζόμενο και που υποβάλλουν την προσφορά. Η αίτηση θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου (ή σε περίπτωση σύμπραξης από τους νόμιμους εκπροσώπους). Όποιος από τους προσφέροντες επιθυμεί να παραστεί στο άνοιγμα των προσφορών, οφείλει να το δηλώσει με την αίτηση συμμετοχής του. Εφόσον οι Ανάδοχοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλουν μαζί με την προσφορά τα νόμιμα παραστατικά εκπροσώπησης.

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: (1) Νόμιμη εξουσιοδότηση για την υποβολή της προσφοράς ή της αίτησης συμμετοχής, εφόσον υποβάλλεται

από τρίτο. Το Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι:

I. Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο, είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. II. Α.Ε.: απόφαση Δ.Σ. εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. III. Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης.

16PROC003877540 2016-02-23

ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ
Page 6: 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

(2) Τους τρείς (3) παρακάτω ανεξάρτητους, ξεχωριστούς και σφραγισμένους φακέλους μέσα στους οποίους θα υποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε δύο (2) αντίτυπα {Πρωτότυπο και αντίγραφο}.

(A) Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ”

1)Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως κωδικοποιημένο καταστατικό (εφόσον υπάρχει), το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 2)Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δήλωσης έναρξης επαγγέλματος, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα.

3)Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α'/1986), του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του υποβάλλοντος την προσφορά, και με ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης –επί ποινή αποκλεισμού- την ημερομηνία της προσφοράς: στην οποία: (α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.

(β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι υποψήφιοι: 1. Δεν έχoυν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1

του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας και αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση περί μη-καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, υποβάλλουν:

(α)Οι διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. (β)Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. (γ)Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός, η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Κοινοπραξία, η υπεύθυνη δήλωση αφο ρά κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.

2. Δεν τελούν υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,, εκκαθάριση (κοινή ή ειδική), παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού κατά την υπογραφή της σύμβασης.

3. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του και αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού κατά την υπογραφή της σύμβασης.

4. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού κατά την υπογραφή της σύμβασης.

5. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990

ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης.

6. Δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση των

άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας καθώς επίσης ότι σε περίπτωση που απασχολούν αλλοδαπό προσωπικό, αυτό βρίσκεται νόμιμα στην Ελλάδα.

7. Δεσμεύονται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή,

16PROC003877540 2016-02-23

ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ
Page 7: 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική ΣΣΕ), τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. όπως αυτές ισχύουν μέχρι σήμερα.

8. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται μετά την γνωστοποίηση της κατακύρωσης του διαγωνισμού.

9. Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο αποφασίσει ματαίωση ή αναβολή του διαγωνισμού .

10. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου σε κανένα στάδιο.

11. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης τους οποίους έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

12. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου. 13. Τα στοιχεία που αναφέρονται είναι αληθή και ακριβή.

14. Δεν έχει ποτέ κριθεί από αρμόδιο όργανο ένοχοι ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από Αναθέτουσες Αρχές σχετικά με την ανταπόκριση τους σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους.

15. Συμμετέχουν με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

16. Θα διαθέσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου επιβλέποντα με αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα και υπεύθυνο για τη διοίκηση του έργου.

17. Διαθέτουν στην Ελλάδα ή θα εγκαταστήσουν στην περίπτωση ανάδειξής τους ως αναδόχων, άρτιο συνεργείο και ειδικευμένο προσωπικό για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών καθαρισμού ή συνεργασία με τοπικό φορέα με τον οποίο είναι συμβεβλημένοι (με απαραίτητη προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης).

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία σύνταξης της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει και την ημερομηνία αυτή. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία προγενέστερη εκείνης της υποβολής της προσφοράς δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της προκήρυξης, αφού βεβαιώνοντας την ανυπαρξία καταδικών, κτλ σε μελλοντική ημερομηνία είναι αυτονόητα ανακριβής.

(β)Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις τεχνικές

προδιαγραφές-ειδικούς όρους του έργου, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης και τα

κατωτέρω:

1. Ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας “υψηλής” ή “πολύ υψηλής σοβαρότητας”, για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το “Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης”.

2. Έντυπα τα οποία θα δείχνουν την οργανωτική δομή της εταιρείας του προσφέροντος και στα οποία θα φαίνεται η θέση των στελεχών τους που θα έχουν την ευθύνη εκτέλεσης της σύμβασης.

3. Περιγραφή καθημερινών καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού καθαριότητας. 4. Περιγραφή του ελεγκτικού μηχανισμού που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος. 5. Κατάλογος του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης, από τον οποίο να προκύπτει ότι καλύπτονται οι τεχνικές

προδιαγραφές.

6. Κατάλογος των υλικών καθαρισμού από τον οποίο να προκύπτει ότι καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 7. Κατάλογο των κυριότερων αναθέσεων καθαρισμού κατά τα τρία τελευταία έτη, την ημερομηνία παροχής, την

επιφάνεια και το είδος του καθαρισμού (κατ’ εκτίμηση) και τους αποδέκτες των υπηρεσιών, από τους οποίους πρέπει να προσκομίζεται και αντίστοιχο πιστοποιητικό ή βεβαίωση. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην παροχή υπηρεσιών σε ανάλογο αντικείμενο (Εκπαιδευτικά Ιδρύματα πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού επιπέδου κ.λ.π.).

8. Πιστοποιητικό ISO 9001 τήρησης προτύπων ποιοτικής εγγύησης. 9. Πιστοποιητικό τήρησης προτύπων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας ΕΛΟΤ 1801:2007. 10. Πιστοποιητικό τήρησης προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001:2004. 11. Αντίγραφο της κατάστασης του προσωπικού κατά ειδικότητα για το απασχολούμενο προσωπικό σας, όπως

αυτή τηρείται στην εταιρεία σας και βάσει αυτής υποβάλλατε ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τον ετήσιο πίνακα.

12. Αντίγραφο της περιοδικής δήλωσης (Α.Π.Δ.) του Ι.Κ.Α. τρέχοντος έτους διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι την ημερομηνία διενέργειάς του.Λόγω του μεγάλου όγκου σελίδων της Α.Π.Δ., μπορείτε να καταθέσετε τις αποδείξεις κατάθεσης στο Ι.Κ.Α. της Α.Π.Δ και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) το αρχείο αυτής.

16PROC003877540 2016-02-23

ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ
Page 8: 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

(Γ)Σφραγισμένο φάκελο, επί ποινή ακυρότητας, με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, ο οποίος θα περιλαμβάνει:

- την προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, κατά μήνα και στο σύνολο του έργου, ολογράφως και αριθμητικώς

- το ποσοστό Φ.Π.Α. και - το χρόνο ισχύος της προσφοράς.

Επίσης,

- Συμπληρωμένο τον πίνακα του Παραρτήματος Β’ και τα Στοιχεία του άρθρου 68 του Ν.3863/2010, όπως αυτά παρατίθενται παρακάτω.

Οι τιμές θα αναγράφονται απαραίτητα αριθμητικώς και ολογράφως, ενώ ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται χωριστά. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται εργασίες, υλικά, μηχανήματα και ότι άλλο απαιτείται για τον καθαρισμό των κτιρίων, καθώς και όλες οι δαπάνες που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία. Θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αιτιολογούνται τα άτομα και οι ώρες του κατατεθέντος προγράμματος καθαρισμού βάσει της συλλογικής Ε.Σ.Σ.Ε και των σχετικών διατάξεων που ισχύουν κατά την δημοσίευση του διαγωνισμού και θα συνοδεύεται από οικονομική ανάλυση. Επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσεως που δεν αναφέρεται ρητά στην προσφορά θεωρείται ότι είναι ενσωματωμένη στην τιμή προσφοράς και σε καμία περίπτωση δεν θα καταβάλλεται επιπλέον της τιμής αυτής από το Πανεπιστήμιο. Στην οικονομική προσφορά θα δηλώνεται ρητά η ισχύς της για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή για όλο το χρόνο της σύμβασης, χωρίς καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση ακόμα και για την περίπτωση απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών (πληθωρισμός, υποτίμηση κ.λ.π). Στην τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. που βαραίνει το Πανεπιστήμιο.

Απαράβατος όρος είναι η Οικονομική προσφορά να περιλαμβάνει και τα “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α'/15-7-2010)”, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 παρ.1 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/τ.Α'/18-4-2013) και ισχύει, επί ποινή αποκλεισμού, και συγκεκριμένα να περιλαμβάνει για το χρονικό διάστημα από 1/3/2016 έως 30/6/2016:

α)τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο

β)τις ημέρες και τις ώρες εργασίας

γ)τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.(θα επισυναφθεί αντίγραφο της Συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι)

δ)το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων

ε)το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά

στ)τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο

ζ)εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους,

των αναλώσιμων,

του εργολαβικού τους κέρδους και

των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων...............................................

16PROC003877540 2016-02-23

ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ
Page 9: 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

Σχετικά με τα παραπάνω κρίνονται ως απαράδεκτες:

1)Προσφορές που δίδουν τιμές σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα.

2)Προσφορές οι οποίες θέτουν όρους αναπροσαρμογής της τιμής.

3)Προσφορές από τις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, παρουσία αυτών που δήλωσαν με την αίτησή τους ότι επιθυμούν να παραστούν. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Όλες οι σελίδες των προσφορών μονογράφονται από την Επιτροπή. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την κατακύρωση του διαγωνισμού λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή μεταξύ των προσφορών που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Σε περίπτωση ισόποσων προσφορών, η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. (ΠΔ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β).

Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές αιτήσεις του διαγωνισμού γενικώς δεν είναι δεκτές, εκτός αν αυτές θεωρηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού ως ευνοϊκές για το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια είναι υποχρεωμένος εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του εγγράφου ανακοίνωσης της κατακύρωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το σχέδιο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄, στην οριζόμενη προθεσμία. Για την καλύτερη εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει την απαραίτητη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄, η οποία καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή έως την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997(ΦΕΚ 139/τΑ’) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί επίσης, να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό το αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. • Τονίζεται ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομιστούν: (1)ποινικό μητρώο α)φυσικού προσώπου, β)διαχειριστή σε περίπτωση Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιρειών και γ)προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου για περίπτωση Α.Ε.), (2)πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση (κοινή ή ειδική),παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, (3)φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση) και (4)πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις ζητηθέντες υπηρεσίες από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30/6/2016.

16PROC003877540 2016-02-23

ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ
Page 10: 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

ΤΙΜΗΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή θα γίνεται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28 του Π.Δ. 118/2007 και με χρηματικό ένταλμα πληρωμής το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του αναδόχου βάσει των νομίμων παραστατικών (τιμολόγιο, δελτίο αποστολής), συνοδευόμενων από πρακτικό παραλαβής της ανωτέρω αρμόδιας επιτροπής. Κατόπιν τούτου, τα παραπάνω παραστατικά θα αποστέλλονται για έλεγχο στην Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πάρεδρος) και, αφού εγκριθούν, θα πραγματοποιείται η εξόφλησή τους με ισόποση επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού προσκομιστούν από τον δικαιούχο τα παρακάτω δικαιολογητικά είσπραξης:

α)Εξοφλητική Απόδειξη των παραστατικών που εξοφλούνται. β)Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου. γ)Ασφαλιστική ενημερότητα και φορολογική ενημερότητα.

δ)Κατάσταση των απασχολουμένων για την εκτέλεση της σύμβασης.

Κατά τη διαδικασία εξόφλησης του τιμολογίου θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις. Κατά την πληρωμή θα πραγματοποιείται κράτηση 0,10% σε όλο το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ , υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφο 3 του Ν.4013/2011, όπως ισχύει σήμερα. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου.(το ποσοστό του φόρου ορίζεται σε 4% για τιμολόγια πώλησης και 8% για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών). Ο ΦΠΑ βαρύνει το Πανεπιστήμιο. Η δαπάνη βαραίνει τον ΚΑΕ 0845-00-01 του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με την υπ'αριθ. Πρωτ. 645/31-12-2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω9ΦΩ469Β7Α-ΞΑΝ και ΑΔΑΜ: 16REQ003790876 ) και με την υπ΄αριθ.πρωτ. 34/12-2-2016 Απόφαση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ:697Λ469Β7Α-Ι0Λ), η οποία καταχωρήθηκε με α/α 19 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της υπηρεσίας.

Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ Το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού ή του αρμοδίου οργάνου, διατηρεί το δικαίωμα:

1)να αποφασίσει την ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού. 2)να αποφασίσει την ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης. 3)να αποφασίσει την ματαίωση του διαγωνισμού ή να τον κηρύξει άγονο και να προσφύγει στην διαδικασία διαπραγμάτευσης, εφόσον ισχύουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ -ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 1)Αν οι παρεχόμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες δεν αντιστοιχούν στις απαιτούμενες από την διακήρυξη προδιαγραφές ή είναι πλημμελείς και η πλημμέλεια οφείλεται σε υπαιτιότητα του Ανάδοχου, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα ποσοστό 0,2% επί του συμβατικού τιμήματος των υπηρεσιών που δεν εκτελούνται ή εκτελούνται με πλημμέλεια. 2)Αν η πλημμελής παροχή υπηρεσιών καθιστά δυσχερή την ολοκλήρωση του έργου όπως περιγράφεται στην παρούσα, τότε ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 3)Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία. 4)Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος. 5)Επίσης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης.

16PROC003877540 2016-02-23

ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ
Page 11: 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 1)Ο καθαρισμός όλων των χώρων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη φροντίδα και με υλικά καθαρισμού, μηχανήματα ή εργαλεία του αναδόχου. 2)Ο ανάδοχος έχει και ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών που θα προκληθούν σε οποιοδήποτε χώρο καθαρισμού καθώς και στα κινητά ή μόνιμα αντικείμενα (ζημιές σε τοίχους, δάπεδα κλπ.). Τυχόν ζημιές που θα γίνουν από το προσωπικό του αναδόχου θα αποκαθίστανται αμέσως από αυτόν. Σε περίπτωση

αρνήσεως αποκατάστασης των ζημιών το ύψος της δαπάνης θα προσδιορίζεται από ειδική Επιτροπή και θα παρακρατείται

από το εκάστοτε αντίτιμο εργασίας. 3)Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας για την ασφάλεια του προσωπικού του και την ασφάλεια προς τρίτους. Επίσης ευθύνεται για κάθε ατύχημα το οποίο θα συμβεί από οποιαδήποτε αιτία σ’ αυτόν ή στο προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει για τον καθαρισμό όλων των προαναφερθέντων χώρων. 4)Ο Ανάδοχος δεν δύναται για οποιοδήποτε λόγο να αναθέτει τμήματα του έργου σε υπεργολάβο /υπεργολάβους. Απαγορεύεται στον ανάδοχο η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των εργασιών καθαρισμού. 5)Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος .

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο διαγωνιζόμενος στον οποίον θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός ευθύνεται για την καλή εκτέλεση όλων των εργασιών. Σε περίπτωση καθυστέρησης του αναδόχου ή μη καλής εκτέλεσης των εργασιών, το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να φροντίσει για τη συνέχιση της εκτέλεσης αυτών με κάθε δυνατό μέσο και με έξοδα που τελικά θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτόν. 2.Το Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου ή της ασφάλισής του σε ασφαλιστικά ταμεία. 3.Το Πανεπιστήμιο έχει δικαίωμα να αυξομειώσει τις εργασίες καθαρισμού ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες του. Η δε αμοιβή θα αφορά μόνο στις εκάστοτε παρεχόμενες υπηρεσίες. 4.Ο καθαρισμός όλων των χώρων θα γίνεται επιμελημένα με τα κατάλληλα και τα καλύτερα απορρυπαντικά υλικά και τα πιο ειδικά μηχανήματα και εργαλεία και με κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό. 5.Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς την σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση έναντι του εργολάβου, εφόσον οι ανάγκες του σε προσωπικό καλυφθούν με προσλήψεις ή εφόσον το παρεχόμενο έργο κριθεί από το Πανεπιστήμιο ότι δεν είναι το ενδεδειγμένο. 6. Το Πανεπιστήμιο δεν έχει ευθύνη για ελλιπή περιγραφή δεδομένου ότι οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να επαληθεύσουν με ίδια ευθύνη την περιγραφή και την έκταση και μορφή των χώρων. 7. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέρος ή τμήμα των χώρων που θα καθαρίζονται με άλλους αντίστοιχους χώρους του αυτού εμβαδού ή και κατηγορίας απαιτήσεων καθαρισμού, μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος. Η αντικατάσταση αυτή είναι υποχρεωτική για τον εργολάβο. Σε περίπτωση αύξησης των χώρων καθαριότητας (μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Πανεπιστημίου, το εργολαβικό τίμημα θα αναπροσαρμοσθεί αναλογικά με τιμή ανά m2 που θα είναι το πηλίκο της διαιρέσεως του εργολαβικού τιμήματος με το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων που θα αναφέρονται στη σύμβαση. 8. Το προσωπικό του αναδόχου πρέπει να είναι αποδεκτό από το Πανεπιστήμιο και να φέρει απλή ομοιόμορφη ενδυμασία. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ακαταλληλότητα του απασχολούμενου προσωπικού, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στην αντικατάστασή του, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Πανεπιστημίου. Η ακαταλληλότητα διαπιστώνεται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου, τα οποία και εισηγούνται στη Σύγκλητο. Επειδή η ακαταλληλότητα δεν έχει σχέση μόνο με τις ικανότητες και τη δεξιοτεχνία του απασχολούμενου προσωπικού στα καθήκοντά του, αλλά και με την όλη στάση, συμπεριφορά, παρουσία, τιμιότητα, ευγένεια και άλλα παρόμοια δεδομένα, η διαπίστωσή της γίνεται κατ’ αποκλειστική κρίση του αρμόδιου οργάνου και έγκριση της Συγκλήτου και ο εργολάβος την αποδέχεται χωρίς καμία ένδικη ή άλλου είδους αντίρρηση. 9.Το Πανεπιστήμιο δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις του αναδόχου προς το προσωπικό του. Το Πανεπιστήμιο δικαιούται να ελέγχει την τήρηση της ασφαλιστικής και λοιπής νομοθεσίας και να καταγγέλλει τις παραβάσεις της. Τον έλεγχο διενεργεί η Επιτροπή που θα συγκροτηθεί από το αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου, με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο θεωρεί η ίδια σκόπιμο και η οποία Επιτροπή στη συνέχεια εισηγείται σχετικά στο αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου. Δυσφορία ή και άρνηση συνεργασίας του αναδόχου στον έλεγχο αυτόν τιμωρείται με πρόστιμο €150,00. Το προσωπικό θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. Αλλοδαποί μπορούν να εργάζονται μόνον εφόσον έχουν τις απαραίτητες άδειες παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα και είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. 10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Προμηθειών) με την υπογραφή της σύμβασης κατάσταση των απασχολουμένων για την εκτέλεση της σύμβασης. Στη συνέχεια η ανωτέρω κατάσταση θα προσκομίζεται μηνιαίως μαζί με το μηνιαίο τιμολόγιο πληρωμής. 11. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο της εκτέλεσης της σύμβασης ή μέρους των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκτός αν πρόκειται περί αποδεδειγμένης πραγματικής ή νομικής αδυναμίας κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου. 12. Το Πανεπιστήμιο έχει υποχρέωση να παρέχει στον ανάδοχο χώρους που κλειδώνουν και θα χρησιμοποιούνται από το προσωπικό για διαλείμματα και για αποθήκευση υλικών, μηχανημάτων και εξαρτημάτων. Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί την

16PROC003877540 2016-02-23

ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ
Page 12: 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

τάξη και την καθαριότητα των χώρων αυτών. Οι χώροι που θα δοθούν θα πρέπει κατά τη λήξη του συμβολαίου να επιστραφούν όπως ήταν στην αρχική τους κατάσταση. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να εκκενώνει τα δωμάτια και τους χώρους που του παρασχέθηκαν για την εργασία του με δικά του έξοδα, μόλις του ζητηθεί η μεταστέγαση του σε άλλο χώρο του Πανεπιστημίου. 13. Για τον εργοδότη υπάρχει η υποχρέωση να παρέχει στον ανάδοχο τη δυνατότητα χρήσης του απαραίτητου κρύου ή ζεστού νερού, καθώς και την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται. Ο ανάδοχος ωστόσο πρέπει να φροντίζει για όσο το δυνατόν χαμηλότερη κατανάλωση. 14. Ο εργοδότης κάνει έλεγχο των χώρων που καθαρίζονται. Η εποπτεία και ο έλεγχος της καθαριότητας καθώς και ο έλεγχος απασχόλησης απαραίτητου προσωπικού, θα διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής παρουσίας του Αναδόχου ή εκπροσώπου αυτού. 15.Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημιά που θα προξενηθεί στο Πανεπιστήμιο από το προσωπικό που απασχολεί για τον καθαρισμό. Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ατύχημα σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα που απασχολεί για τον καθαρισμό. 16. Η αξία όλων των υλικών που θα χρειαστούν για όλες τις παραπάνω εργασίες βαρύνει τον ανάδοχο. Τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και δε θα πρέπει να προκαλούν φθορά στους χώρους και τα αντικείμενα. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να τα ελέγχει στο Γενικό Χημείο του Κράτους. 17. Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών (απεργία συνεργείων δήμων κ.λ.π.), η αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου με δικά του ή μισθωμένα αυτοκίνητα μεταφοράς. 18.Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του αναδόχου και του Πανεπιστημίου από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια, τα οποία θα δικάζουν αμετάκλητα.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1) Το προσωπικό το οποίο θα διαθέσει ο ανάδοχος θα τελεί υπό την άμεση επίβλεψη της αρμόδιας επιτροπής και θα

λαμβάνει από αυτή τις σχετικές οδηγίες όταν χρειάζεται. 2) Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει, κατά την εκτέλεση του καθαρισμού, έμπειρο και απόλυτα κατάλληλο

προσωπικό για τέτοιες εργασίες. 3) Το Πανεπιστήμιο έχει δικαίωμα:

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης να προβεί σε μείωση κάποιων εργασιών με μείωση του αντίστοιχου κόστους ή σε αύξηση, εφόσον πρόκειται για παρόμοιες, μετά από έγκριση της Συγκλήτου. Η αυξομείωση μπορεί να φτάσει σε ποσοστό έως και 15% με αύξηση ή 50% με μείωση αντίστοιχου κόστους. Να αυξομειώσει τις εργασίες κατά την κατακύρωση του διαγωνισμού εντός των νομίμων ορίων (δηλαδή αύξηση έως 15% και μείωση έως 50%).

4) Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα βεβαιώνεται από την αρμόδια επιτροπή.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1)Ο Ανάδοχος του έργου και το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 2)Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 3)Αντίτυπα των τευχών της προκήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη προκήρυξη δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το οποίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 136, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος. Η προκήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (www.panteion.gr). 4)Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε: Αρμόδιοι υπάλληλοι: Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου Τηλ.:210-920.1441-2 Φαξ: 210-92 38 702 e-mail: [email protected] Το κείμενο της προκήρυξης αυτής να αναρτηθεί στην Διαύγεια, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στην ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (www.panteion.gr) και περίληψη αυτής σε εμφανές σημείο στους χώρους του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Γρηγόριος I. Τσάλτας

16PROC003877540 2016-02-23

ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ
Page 13: 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

Ανήκει στην υπ' αριθ. Πρωτ. 515/23-2-2016 Προκήρυξη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ Περιγραφή του αντικειμένου-Τεχνικές προδιαγραφές

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η Ανάδειξη Εργολάβου Καθαριότητας κτιρίων (ιδιόκτητων και μισθωμένων) και του περιβάλλοντος χώρου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής συμβάσεως έως και 30/6/2016. Οι υπηρεσίες καθαρισμού αφορούν στα Κτίρια του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και συγκεκριμένα :

1. ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 136, ΚΑΛΛΙΘΕΑ.

2. ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ -Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 136, ΚΑΛΛΙΘΕΑ. 3. ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΑΛ. ΠΑΝΤΟΥ, ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ

4. Τον περιβάλλοντα χώρο αυτών 5. και των Περιφερειακών Κτιρίων, δηλαδή:

❖Λεωφ. Συγγρού 134, 1ος, 4ος, 5ος όροφος

❖Χίλλ 3-5, Πλάκα

❖Στούντιο Λήδρα – Κέκροπος 12, Πλάκα

❖ Ιππώνακτος 34, Ν. Κόσμος

❖Λομβάρδου 137, Γκύζη

❖Αριστοτέλους 3, Καλλιθέα

❖Αριστοτέλους 29, Καλλιθέα

❖Χαριλάου Τρικούπη 1, Καλλιθέα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αναλυτικά οι χώροι οι οποίοι θα καθαρίζονται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, αναφέρονται παρακάτω. 1.ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 136, ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Οι χώροι καθαρισμού είναι οι ακόλουθοι: 1.1 Γραφεία 1.2 Κοινόχρηστοι χώροι 1.3 Τουαλέτες 1.4 Βιβλιοθήκη 1.5 Ανελκυστήρες – Κλιμακοστάσια -Διάδρομοι

Συνολικό ΕΜΒΑΔΟΝ 5.300 m2 2.ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 136, ΚΑΛΛΙΘΕΑ Οι χώροι καθαρισμού είναι οι ακόλουθοι (υπόγειο και τρεις όροφοι):

2.1. Γραφεία 2.2. Αμφιθέατρα – Αίθουσες Διδασκαλίας 2.3. Κοινόχρηστοι χώροι κυκλοφορίας: 2.4 Ανελκυστήρες – Κλιμακοστάσια – Διάδρομοι 2.5 Τουαλέτες 2.6 Υπόγειο – Αποθήκες

Εμβαδόν 4.435,00 m2 και 955,50 m2 Αποθήκες και Η/Μ Συνολικό Εμβαδόν: 5.390,50 m2

3. ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΑΛ. ΠΑΝΤΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ Οι χώροι καθαρισμού είναι οι ακόλουθοι:

3.1. Γραφεία (Εμβαδόν: 1.650 m2) 3.2. Αμφιθέατρα – Αίθουσες Διδασκαλίας (Εμβαδόν: 2.150 m2) 3.3. Κοινόχρηστοι χώροι κυκλοφορίας: Ανελκυστήρες – Κλιμακοστάσια – Διάδρομοι (Εμβαδόν: 3.420 m2) 3.4. Τουαλέτες (Εμβαδόν: 600 m2) 3.5.Υπόγεια – Αποθήκες – Μηχανοστάσια – Περιβάλλων Χώρος (Εμβαδόν: 1.952 m2) 3.6. Η/Μ και χώροι στάθμευσης 4.300 m2

Εμβαδόν 9.772,00 m2 και 4.300,00m2 Η/Μ και χώροι στάθμευσης Συνολικό Εμβαδόν: 14.072,00 m2

16PROC003877540 2016-02-23

ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ
Page 14: 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

4.Αίθριο και περιβάλλοντας χώρος μεταξύ των κτιρίων 1,2 και 3 συμπεριλαμβανομένων και των δύο φυλακίων. Συνολικό Εμβαδόν 2.000 m2 5. ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 134, ΑΘΗΝΑ Οι χώροι καθαρισμού του Περιφερειακού Κτιρίου που βρίσκεται στην Λεωφ. Συγγρού 134 είναι οι ακόλουθοι (δύο όροφοι και δώμα), 4ος, 5ος όροφος και δώμα:

5.1. Γραφεία 5.2. Αίθουσες 5.3. Κοινόχρηστοι χώροι κυκλοφορίας: Ανεκλυστήρες – Κλιμακοστάσια – Διάδρομοι 5.4. Τουαλέτες 5.5 Δώμα

Συνολικό Εμβαδόν: 191 m2

6. ΧΙΛΛ 3-5 ΠΛΑΚΑ Οι χώροι καθαρισμού του Περιφερειακού Κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Χίλλ 3-5 Πλάκα που είναι οι ακόλουθοι (υπόγειο, ισόγειο, α΄ όροφος και δώμα):

6.1 Γραφεία 6.2 Αίθουσες 6.3 Κοινόχρηστοι χώροι κυκλοφορίας: 6.4 Ανελκυστήρες – Κλιμακοστάσια – Διάδρομοι 6.5 Τουαλέτες 6.6 Δώμα

Συνολικό Εμβαδόν: 948 m2

7. ΚΕΚΡΟΠΟΣ 12, ΠΛΑΚΑ Οι χώροι καθαρισμού του Περιφερειακού Κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Κέκροπος 12- Πλάκα που είναι οι ακόλουθοι:

7.1 Αίθουσα Θεάτρου 7.2 Τουαλέτες 7.3 Κοινόχρηστοι χώροι κυκλοφορίας 7.4 Διάδρομοι – κλιμακοστάσια

Συνολικό Εμβαδόν: 100 m2.

8. ΙΠΠΩΝΑΚΤΟΣ 34, Ν. ΚΟΣΜΟΣ Οι χώροι καθαρισμού του Περιφερειακού Κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Ιππώνακτος 34 στην περιοχή του Ν.Κόσμου, που είναι οι ακόλουθοι:

8.1.Γραφεία 8.2.Κοινόχρηστοι χώροι κυκλοφορίας: 8.3.Διάδρομοι 8.4.Τουαλέτες.

Συνολικό Εμβαδόν: 445 m2

9. ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 137, ΓΚΥΖΗ Γραφεία, διάδρομοι, κοινόχρηστοι χώροι, τουαλέτες. Συνολικό εμβαδόν 133,88 m2

10. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 3, ΚΑΛΛΙΘΕΑ

10.1 Γραφεία-αίθουσες 10.2 Κοινόχρηστοι χώροι 10.3 Τουαλέτες 10.4 Ανελκυστήρες – Κλιμακοστάσια –Διάδρομοι 10.5 Γκαράζ 10.6 Γραφεία διαδρόμους κοινόχρηστους χώρους τουαλέτες Συνολικό εμβαδόν 1.615, 94 m2

11.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 29, ΚΑΛΛΙΘΕΑ Οι χώροι καθαρισμού του Περιφερειακού Κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 29, είναι οι ακόλουθοι (τρείς όροφοι) 1ος, 2ος, 3ος όροφος:

11.1. Γραφεία 11.2. Αίθουσες Διδασκαλίας 11.3. Κοινόχρηστοι χώροι κυκλοφορίας 11.4. Ανελκυστήρες – Κλιμακοστάσια – Διάδρομοι 11.5. Τουαλέτες Συνολικό Εμβαδόν: 1.144 m2

16PROC003877540 2016-02-23

ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ
Page 15: 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

12.ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 1 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ Οι χώροι καθαρισμού του Περιφερειακού Κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Χ.Τρικούπη 1- Καλλιθέα, που είναι οι ακόλουθοι (ισόγειο, 1ος, 2ος, 3ος, 4ος, 5ος,, 6ος και δώμα):

12.1. Γραφεία 12.2. Αμφιθέατρα – Αίθουσες Διδασκαλίας 12.3. Κοινόχρηστοι χώροι κυκλοφορίας 12.4. Ανελκυστήρες – Κλιμακοστάσια – Διάδρομοι 12.5. Τουαλέτες 12.6. Δώμα 12.7. Υπόγεια – Αποθήκες Συνολικό Εμβαδόν: 2.334,93 m2

Το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέρος ή τμήμα των χώρων που θα καθαρίζονται με άλλους αντίστοιχους χώρους του αυτού εμβαδού ή και κατηγορίας απαιτήσεων καθαρισμού, μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος. Η αντικατάσταση αυτή είναι υποχρεωτική για τον εργολάβο. Σε περίπτωση αύξησης των χώρων καθαριότητας (μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Πανεπιστημίου, το εργολαβικό τίμημα θα αναπροσαρμοσθεί αναλογικά με τιμή ανά m2 που θα είναι το πηλίκο της διαιρέσεως του εργολαβικού τιμήματος με το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων που θα αναφέρονται στη σύμβαση. Το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς την σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση έναντι του εργολάβου, εφ' όσον οι ανάγκες του σε προσωπικό καλυφθούν με προσλήψεις, ή εφ' όσον το παρεχόμενο έργο κριθεί από το Πανεπιστήμιο ότι δεν είναι το ενδεδειγμένο.

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ Όλα τα άτομα που θα απασχοληθούν από τον Ανάδοχο για το συγκεκριμένο έργο να είναι άνω των είκοσι πέντε (25) ετών.

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι ώρες εργασίας για το συγκεκριμένο έργο δεν θα είναι λιγότερες από εξήντα τέσσερις (64) ώρες ημερησίως συνολικά.

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Α. Ο καθαρισμός των εσωτερικών χώρων των κτιρίων που περιγράφονται στο παρόν Παράρτημα της παρούσης Διακήρυξης θα γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

1. Καθαρισμό, σκούπισμα και σφουγγάρισμα (γραφεία, αίθουσες, Αμφιθέατρα, διάδρομοι, τουαλέτες, εργαστήρια, κλιμακοστάσια, ασανσέρ, φυλάκια και λοιπά), σκούπισμα των μοκετών και χαλιών με ηλεκτρική μηχανή, καθημερινά. 2. Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και σταχτοδοχείων, περισυλλογή απορριμμάτων, ξεσκόνισμα και καθαρισμός επίπλων και εξοπλισμού γραφείων (τηλέφωνα, Η/Υ κλπ.), καθημερινά.

3. Καθαρισμός των τουαλετών και απολύμανση των ειδών υγιεινής, πλύσιμο και σφουγγάρισμα των πλακιδίων και των δαπέδων, καθαρισμός των καθρεφτών, καθημερινά.

4. Καθάρισμα των εδράνων και καθισμάτων, στις αίθουσες, τα αμφιθέατρα και τις αίθουσες αναμονής, καθώς και των γραφείων των κτιρίων καθημερινά.

5. Καθάρισμα δοχείων απορριμμάτων, που βρίσκονται στους κοινόχρηστους και λοιπούς χώρους και αποκομιδή των αχρήστων αντικειμένων που βρίσκονται σ’αυτά καθημερινά. 6. Εβδομαδιαία, πλύσιμο και καθάρισμα τοίχων από αφίσες και χαρτιά και καθαρισμός επιτοίχιων συνθημάτων (εσωτερικά και εξωτερικά), πλύσιμο εσωτερικών χωρισμάτων, οροφών, τζαμιών, θυρών και κουφωμάτων, καθρεφτών ανελκυστήρων και κουπαστών κλιμακοστασίων.

16PROC003877540 2016-02-23

ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ
Page 16: 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

7. Μηνιαία πλύσιμο δαπέδων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, με ειδικό πιεστικό μηχάνημα. 8. Απολύμανση, μυοκτονία, απεντόμωση όλων των κτιρίων (και του περιβάλλοντα χώρο αυτών), ΜΗΝΙΑΙΩΣ.

9. Λεπτομερής καθαρισμός και λουστράρισμα των δαπέδων όλων των χώρων - των αιθουσών - αμφιθεάτρων και κλιμακοστασίων, ξαράχνιασμα οροφών και καθαρισμός σωμάτων καλοριφέρ, κατά τις διακοπές του Πάσχα. Β. Στους χώρους της βιβλιοθήκης, επιπλέον του καθημερινού καθαρισμού των χώρων κατά τις διακοπές του Πάσχα θα εκτελούνται και οι ακόλουθες συγκεκριμένες εργασίες : 1. Καθαρισμός και προστατευτικό λάδι για όλες τις ξύλινες επιφάνειες

2. Πλύσιμο υαλοπινάκων.

3. Καθαρισμός πατώματος.

4. Καθαρισμός και Προστατευτικό λάδι και στις inox επιφάνειες.

Γ. Ο καθαρισμός των υπαίθριων χώρων του Πανεπιστημίου περιλαμβάνει: - Συλλογή των απορριμμάτων από τα πεζοδρόμια, τις οδούς και λοιπούς υπαίθριους χώρους του Πανεπιστημίου, γύρω και μεταξύ των κτιριακών συγκροτημάτων. –Αποκομιδή των απορριμμάτων σύμφωνα με τους κανόνες της Υγιεινής και των σχετικών νόμων, για τη Δημόσια Υγεία. Τα απορρίμματα θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους και θα μεταφέρονται στους χώρους συγκέντρωσης έξω από κάθε κτίριο και σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Πανεπιστήμιο, ώστε να είναι εύκολη η αποκομιδή τους από τα ειδικά αυτοκίνητα μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου. Επίσης αποκομιδή διαφόρων αδρανών-άχρηστων αντικειμένων τα οποία θα μεταφέρονται σε χώρους που θα υποδειχθούν από τη Διοίκηση προς απόσυρση. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Απαραίτητα σε όλα τα καλάθια αχρήστων όλων των χώρων θα τοποθετούνται σακούλες καθημερινά.

2. Τα απορρίμματα που θα περισυλλέγονται θα κλείνονται καλά σε σακούλες και θα μεταφέρονται στους ειδικούς κάδους απορριμμάτων.

3. Κάθε πρωί θα ελέγχεται εάν υπάρχει χαρτί υγείας και κρεμοσάπουνο σε όλες τις τουαλέτες. Το χαρτί υγείας και το κρεμοσάπουνο θα διατίθεται από το Πανεπιστήμιο.

4. Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή και με υλικά καθαρισμού, μηχανήματα και εργαλεία του Αναδόχου.

5. Ο Ανάδοχος φέρει ευθύνη αποκατάστασης ζημιών που τυχόν προκληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών σε κινητά ή/και μόνιμα αντικείμενα. Σε περίπτωση αρνήσεως αποκατάστασης των ζημιών, το ύψος της δαπάνης θα προσδιορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου και θα παρακρατείται από το εκάστοτε αντίτιμο της εργασίας του Αναδόχου.

6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας τόσο για την ασφάλεια του προσωπικού του όσο και την ασφάλεια προς τρίτους.

7.Ο εργοδότης κάνει έλεγχο των χώρων που καθαρίζονται. Η εποπτεία και ο έλεγχος της καθαριότητας καθώς και ο έλεγχος απασχόλησης απαραίτητου προσωπικού, θα διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής παρουσίας του Αναδόχου ή εκπροσώπου αυτού.

Μηχανικός εξοπλισμός. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό για τον Καθαρισμό των κτιρίων. Ο απαιτούμενος μηχανικός εξοπλισμός που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος είναι: 1. Τουλάχιστον τρείς (3) εποχούμενες μηχανές πλύσεως δαπέδων μπαταριοκίνητες ή ηλεκτροκίνητες. 2. Τουλάχιστον πέντε (5) μηχανές απορροφήσεως σκόνης και υγρών. 3. Καρότσια αποκομιδής απορριμμάτων, όσα τα άτομα που θα δηλώσει ότι θα διαθέσει. 4. Σετ σφουγγαρίσματος με πρέσα, όσα τα άτομα που θα δηλώσει ότι θα διαθέσει.

Υλικά καθαρισμού

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί υλικά καθαρισμού μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Η αξία των υλικών και διαφόρων απορρυπαντικών που απαιτούνται για τον καθαρισμό και την αποκομιδή βαρύνει τον ανάδοχο.

16PROC003877540 2016-02-23

ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ
Page 17: 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

Ανήκει στην υπ' αριθ. Πρωτ. 515/23-2-2016 Προκήρυξη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού θα συγκρίνει τις τιμές σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. σε μηνιαία βάση και στο σύνολο του έργου, προκειμένου να κάνει τη σύγκριση των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.

Για την κατακύρωση του διαγωνισμού λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή μεταξύ των προσφορών που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Σε περίπτωση ισόποσων προσφορών, η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. (ΠΔ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β).

Οι τιμές παραμένουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και είναι αυτές της οικονομικής προσφοράς.

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο ανάδοχο.

Να συμπληρωθεί από τον προσφέροντα ο κατωτέρω πίνακας:

ΟΝΟΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:……….....................................................

16PROC003877540 2016-02-23

ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ
Page 18: 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

ΚΤΙΡΙΑ και συχνότητα καθαρισμού

ΩΡΕΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (αριθμητικά)

Φ.Π.Α. ____%

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α.

(αριθμητικά)

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 136, ΚΑΛΛΙΘΕΑ - 5.300m2 καθημερινά

ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ -Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 136, ΚΑΛΛΙΘΕΑ - 5.390,50m2 καθημερινά

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΑΛ. ΠΑΝΤΟΥ, ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ - 14.072,00m2 καθημερινά

Αριστοτέλους 29, Καλλιθέα - 1.144m2 καθημερινά

Λεωφ. Συγγρού 134, Καλλιθέα - 191m2 καθημερινά

Χαριλάου Τρικούπη 1, Καλλιθέα - 2.334,93m2 καθημερινά

Αριστοτέλους 3, Καλλιθέα - 1.615,94m2 καθημερινά

Χίλλ 3-5, Πλάκα-948m2 καθημερινά

Στούντιο Λήδρα – Κέκροπος 12, Πλάκα-100m2. καθημερινά

Ιππώνακτος 34, Ν. Κόσμος - 445m2 καθημερινά

Λομβάρδου 137, Γκύζη - 133,88m2 καθημερινά

Περιβάλλοντας χώρος -Αίθριο 2.000m2 καθημερινά

I. Μηνιαία πλύσιμο δαπέδων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, με ειδικό πιεστικό μηχάνημα.

II. Απολύμανση, μυοκτονία, απεντόμωση όλων των κτιρίων (και του περιβάλλοντα χώρο αυτών), ΜΗΝΙΑΙΩΣ.

III. Λεπτομερής καθαρισμός και λουστράρισμα των δαπέδων όλων των χώρων - των αιθουσών - αμφιθεάτρων και κλιμακοστασίων, ξαράχνιασμα οροφών και καθαρισμός σωμάτων καλοριφέρ, κατά τις διακοπές του Πάσχα.

IV. Στους χώρους της βιβλιοθήκης, επιπλέον του καθημερινού καθαρισμού των χώρων κατά τις διακοπές του Πάσχα θα εκτελούνται και οι ακόλουθες συγκεκριμένες εργασίες: Καθαρισμός και προστατευτικό λάδι για όλες τις ξύλινες επιφάνειες Πλύσιμο υαλοπινάκων. Καθαρισμός πατώματος. Καθαρισμός και Προστατευτικό λάδι και στις inox επιφάνειες.

ΣΥΝΟΛΟ Ωρών:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (αριθμητικά)

Φ.Π.Α. ____%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α. (αριθμητικά)

16PROC003877540 2016-02-23

ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ
Page 19: 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

Ανήκει στην υπ' αριθ. Πρωτ. 515/23-2-2016 Προκήρυξη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην Καλλιθέα, σήμερα στις ……/……./..........., ημέρα …….........……….. , οι υπογράφοντες το συμφωνητικό αυτό, αφενός μεν:

ι)το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”, που εδρεύει στην Καλλιθέα, στη Λεωφ. Συγγρού 136, με Α.Φ.Μ: 090015175, Δ.Ο.Υ: Α΄Καλλιθέας και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Καθηγητή ________________________________________________________________________________________________________ του Ιδρύματος και στο εξής θα αναφέρεται για συντομία το «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» το οποίο στο εξής θα αποκαλείται χάρη συντομίας «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και αφετέρου δε: ιι)ο κ.............................................................του ………..……με Α.Δ.Τ............…., ο οποίος λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας ……………………………………… με Α.Φ.Μ: ……………………., Δ.Ο.Υ.: …………………, διεύθυνση: ………………………….. Τ.Κ. ……………….., που στο εξής θα αποκαλείται χάριν συντομίας «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», αφού έλαβαν υπόψη:

1)Την υπ'αριθ. πρωτ. 515/23-2-2016 Προκήρυξη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 2)Την με αριθ. 21/30-12-2015 (Θέμα 4ο) Απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών περί της προκήρυξης. (ΑΔΑ: ΩΕΚΥ469Β7Α-Γ5Ζ και ΑΔΑΜ: 16REQ003665666) 3)Την άμεση και επιτακτική ανάγκη προκήρυξης του διαγωνισμού λόγω λήξης της σχετικής συμβάσεως στις 31/12/2015 και της ανάθεσης στις 29/2/2016. 4)Την υπ'αριθ. Πρωτ. 645/31-12-2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω9ΦΩ469Β7Α-ΞΑΝ και ΑΔΑΜ: 16REQ003790876 ) και την υπ΄αριθ.πρωτ. 34/12-2-2016 Απόφαση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ:697Λ469Β7Α-Ι0Λ) . 5)Την υπ'αριθ. Οικονομική Προσφορά της Εταιρίας. 6)Τα υπ'αριθ. και Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης. 7)Την υπ'αριθ. (θέμα ο) Απόφαση του __________________. Ρητά και ανεπιφύλακτα συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα εξής :

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», όπως παρίσταται στο παρόν, αναλαμβάνει να εκτελέσει το έργο της καθαριότητας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ως άνω υπ' αριθ.Πρωτ. 515/23-2-2016 Προκήρυξη και στην τεχνική προσφορά του. Η Προκήρυξη του διαγωνισμού και η προσφορά του αναδόχου επισυνάπτονται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της.

Η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» για την αντιμετώπιση και κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των χώρων του, προκήρυξε με την υπ' αριθ. πρωτ. 515/23-2-2016 Προκήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων (ιδιόκτητων και μισθωμένων) και του περιβάλλοντος χώρου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για τέσσερις (4) μήνες από 1/3/2016 έως και 30/6/2016., προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 58.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., λόγω της λήξης της σχετικής συμβάσεως στις 31/12/2015 και της ανάθεσης στις 29/2/2016.

16PROC003877540 2016-02-23

ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ
Page 20: 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

Άρθρο 1ο ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Αξία σύμβασης : Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση των υπηρεσιών καθαρισμού ανέρχεται στο ποσό των _____________________________€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στη τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως κάθε άλλη επιβάρυνση , εκτός από το Φ.Π.Α. που βαραίνει το Πανεπιστήμιο. Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, η συνολική τιμή διαμορφώνεται στο ποσό των ___________€ . Η τιμή ανά μήνα είναι : ___________________________ μη-συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% . Στη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως κάθε άλλη επιβάρυνση , εκτός από το Φ.Π.Α. που βαραίνει το Πανεπιστήμιο. Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, η τιμή ανά μήνα είναι: __________________ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 1)Ο καθαρισμός όλων των χώρων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη φροντίδα και με υλικά καθαρισμού,

μηχανήματα ή εργαλεία του αναδόχου. 2)Ο ανάδοχος έχει και ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών που θα προκληθούν σε οποιοδήποτε χώρο

καθαρισμού καθώς και στα κινητά ή μόνιμα αντικείμενα (ζημιές σε τοίχους, δάπεδα κλπ.). Τυχόν ζημιές που θα γίνουν από το προσωπικό του αναδόχου θα αποκαθίστανται αμέσως από αυτόν.

Σε περίπτωση αρνήσεως αποκατάστασης των ζημιών το ύψος της δαπάνης θα προσδιορίζεται από ειδική Επιτροπή και θα παρακρατείται από το εκάστοτε αντίτιμο εργασίας.

3)Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας για την ασφάλεια του προσωπικού του και την ασφάλεια προς τρίτους. Επίσης ευθύνεται για κάθε ατύχημα το οποίο θα συμβεί από οποιαδήποτε αιτία σ’ αυτόν ή στο προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει για τον καθαρισμό όλων των προαναφερθέντων χώρων.

4)Ο Ανάδοχος δεν δύναται για οποιοδήποτε λόγο να αναθέτει τμήματα του έργου σε υπεργολάβο /υπεργολάβους. Απαγορεύεται στον ανάδοχο η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των εργασιών καθαρισμού.

5)Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος .

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο διαγωνιζόμενος στον οποίον θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός ευθύνεται για την καλή εκτέλεση

όλων των εργασιών. Σε περίπτωση καθυστέρησης του αναδόχου ή μη καλής εκτέλεσης των εργασιών, το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να φροντίσει για τη συνέχιση της εκτέλεσης αυτών με κάθε δυνατό μέσο και με έξοδα που τελικά θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτόν.

2.Το Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου ή της ασφάλισής του σε ασφαλιστικά ταμεία.

3.Το Πανεπιστήμιο έχει δικαίωμα να αυξομειώσει τις εργασίες καθαρισμού ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες του. Η δε αμοιβή θα αφορά μόνο στις εκάστοτε παρεχόμενες υπηρεσίες.

4.Ο καθαρισμός όλων των χώρων θα γίνεται επιμελημένα με τα κατάλληλα και τα καλύτερα απορρυπαντικά υλικά και τα πιο ειδικά μηχανήματα και εργαλεία και με κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό.

5.Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς την σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση έναντι του εργολάβου, εφόσον οι ανάγκες του σε προσωπικό καλυφθούν με προσλήψεις ή εφόσον το παρεχόμενο έργο κριθεί από το Πανεπιστήμιο ότι δεν είναι το ενδεδειγμένο.

6. Το Πανεπιστήμιο δεν έχει ευθύνη για ελλιπή περιγραφή δεδομένου ότι οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να επαληθεύσουν με ίδια ευθύνη την περιγραφή και την έκταση και μορφή των χώρων.

7. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέρος ή τμήμα των χώρων που θα καθαρίζονται με άλλους αντίστοιχους χώρους του αυτού εμβαδού ή και κατηγορίας απαιτήσεων καθαρισμού, μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος. Η αντικατάσταση αυτή είναι

16PROC003877540 2016-02-23

ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ
Page 21: 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

υποχρεωτική για τον εργολάβο. Σε περίπτωση αύξησης των χώρων καθαριότητας (μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Πανεπιστημίου, το εργολαβικό τίμημα θα αναπροσαρμοσθεί αναλογικά με τιμή ανά m2 που θα είναι το πηλίκο της διαιρέσεως του εργολαβικού τιμήματος με το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων που θα αναφέρονται στη σύμβαση.

8. Το προσωπικό του αναδόχου πρέπει να είναι αποδεκτό από το Πανεπιστήμιο και να φέρει απλή ομοιόμορφη ενδυμασία. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ακαταλληλότητα του απασχολούμενου προσωπικού, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στην αντικατάστασή του, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Πανεπιστημίου. Η ακαταλληλότητα διαπιστώνεται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου, τα οποία και εισηγούνται στη Σύγκλητο. Επειδή η ακαταλληλότητα δεν έχει σχέση μόνο με τις ικανότητες και τη δεξιοτεχνία του απασχολούμενου προσωπικού στα καθήκοντά του, αλλά και με την όλη στάση, συμπεριφορά, παρουσία, τιμιότητα, ευγένεια και άλλα παρόμοια δεδομένα, η διαπίστωσή της γίνεται κατ’ αποκλειστική κρίση του αρμόδιου οργάνου και έγκριση της Συγκλήτου και ο εργολάβος την αποδέχεται χωρίς καμία ένδικη ή άλλου είδους αντίρρηση.

9.Το Πανεπιστήμιο δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις του αναδόχου προς το προσωπικό του. Το Πανεπιστήμιο δικαιούται να ελέγχει την τήρηση της ασφαλιστικής και λοιπής νομοθεσίας και να καταγγέλλει τις παραβάσεις της. Τον έλεγχο διενεργεί η Επιτροπή που θα συγκροτηθεί από το αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου, με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο θεωρεί η ίδια σκόπιμο και η οποία Επιτροπή στη συνέχεια εισηγείται σχετικά στο αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου. Δυσφορία ή και άρνηση συνεργασίας του αναδόχου στον έλεγχο αυτόν τιμωρείται με πρόστιμο €150,00. Το προσωπικό θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. Αλλοδαποί μπορούν να εργάζονται μόνον εφόσον έχουν τις απαραίτητες άδειες παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα και είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α.

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Προμηθειών) με την υπογραφή της σύμβασης κατάσταση των απασχολουμένων για την εκτέλεση της σύμβασης. Στη συνέχεια η ανωτέρω κατάσταση θα προσκομίζεται μηνιαίως μαζί με το μηνιαίο τιμολόγιο πληρωμής.

11. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο της εκτέλεσης της σύμβασης ή μέρους των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκτός αν πρόκειται περί αποδεδειγμένης πραγματικής ή νομικής αδυναμίας κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου.

12. Το Πανεπιστήμιο έχει υποχρέωση να παρέχει στον ανάδοχο χώρους που κλειδώνουν και θα χρησιμοποιούνται από το προσωπικό για διαλείμματα και για αποθήκευση υλικών, μηχανημάτων και εξαρτημάτων. Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί την τάξη και την καθαριότητα των χώρων αυτών. Οι χώροι που θα δοθούν θα πρέπει κατά τη λήξη του συμβολαίου να επιστραφούν όπως ήταν στην αρχική τους κατάσταση. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να εκκενώνει τα δωμάτια και τους χώρους που του παρασχέθηκαν για την εργασία του με δικά του έξοδα, μόλις του ζητηθεί η μεταστέγαση του σε άλλο χώρο του Πανεπιστημίου.

13. Για τον εργοδότη υπάρχει η υποχρέωση να παρέχει στον ανάδοχο τη δυνατότητα χρήσης του απαραίτητου κρύου ή ζεστού νερού, καθώς και την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται. Ο ανάδοχος ωστόσο πρέπει να φροντίζει για όσο το δυνατόν χαμηλότερη κατανάλωση.

14. Ο εργοδότης κάνει έλεγχο των χώρων που καθαρίζονται. Η εποπτεία και ο έλεγχος της καθαριότητας καθώς και ο έλεγχος απασχόλησης απαραίτητου προσωπικού, θα διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής παρουσίας του Αναδόχου ή εκπροσώπου αυτού.

15.Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημιά που θα προξενηθεί στο Πανεπιστήμιο από το προσωπικό που απασχολεί για τον καθαρισμό. Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ατύχημα σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα που απασχολεί για τον καθαρισμό.

16. Η αξία όλων των υλικών που θα χρειαστούν για όλες τις παραπάνω εργασίες βαρύνει τον ανάδοχο. Τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και δε θα πρέπει να προκαλούν φθορά στους χώρους και τα αντικείμενα. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να τα ελέγχει στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

17. Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών (απεργία συνεργείων δήμων κ.λ.π.), η αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου με δικά του ή μισθωμένα αυτοκίνητα μεταφοράς.

18.Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του αναδόχου και του Πανεπιστημίου από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια, τα οποία θα δικάζουν αμετάκλητα.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1) Το προσωπικό το οποίο θα διαθέσει ο ανάδοχος θα τελεί υπό την άμεση επίβλεψη της

αρμόδιας επιτροπής και θα λαμβάνει από αυτή τις σχετικές οδηγίες όταν χρειάζεται.

16PROC003877540 2016-02-23

ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ
Page 22: 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

2) Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει, κατά την εκτέλεση του καθαρισμού, έμπειρο και απόλυτα κατάλληλο προσωπικό για τέτοιες εργασίες.

3) Το Πανεπιστήμιο έχει δικαίωμα: Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης να προβεί σε μείωση κάποιων εργασιών με μείωση του

αντίστοιχου κόστους ή σε αύξηση, εφόσον πρόκειται για παρόμοιες, μετά από έγκριση της Συγκλήτου. Η αυξομείωση μπορεί να φτάσει σε ποσοστό έως και 15% με αύξηση ή 50% με μείωση αντίστοιχου κόστους.

Να αυξομειώσει τις εργασίες κατά την κατακύρωση του διαγωνισμού εντός των νομίμων ορίων (δηλαδή αύξηση έως 15% και μείωση έως 50%).

4) Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα βεβαιώνεται από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 2ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΑΝΑΔΟΧΟΥ». Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του παρόντος έργου, είναι: 1. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίζει το προσωπικό που εκτελεί τις εργασίες στο Ι.Κ.Α. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής του αναδόχου, θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία, κατά τις εκάστοτε πληρωμές, τις βεβαιώσεις του Ι.Κ.Α. περί εξοφλήσεως των σε βάρος του εισφορών. Επισημαίνουμε την υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από των προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) Σ.Σ.Ε., τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, κτλ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση. 2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει, κατά την εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, έμπειρο και απόλυτα κατάλληλο προσωπικό για τις εν λόγω εργασίες. 3. Ο «Ανάδοχος» είναι υπεύθυνος για τη συμπεριφορά όλου του προσωπικού του, καθώς και για τη συμμόρφωσή του προς τις οδηγίες και τις έγγραφες εντολές της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου και του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ύστερα από σχετική έκθεση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου και κατά την απόλυτο κρίση του, έχει δικαίωμα να απαιτήσει την εξαίρεση και την αντικατάσταση από την ομάδα έργου του «Αναδόχου» οποιουδήποτε μέλους αυτής κριθεί ως μη ικανό ή ως μη συμπεριφερόμενο κατά τον προσήκοντα τρόπο. Η επίβλεψη του έργου αφορά στον έλεγχο τήρησης από τον «Ανάδοχο» των συμβατικών του υποχρεώσεων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον «Ανάδοχο» από τις ευθύνες του για παραλείψεις ή σφάλματα κατά την πλήρη και ορθή εκπλήρωση του έργου, για το οποίο και έχει απόλυτη, ακέραια και αποκλειστική ευθύνη. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Α. Το είδος και η συχνότητα καθαρισμού των χώρων των κτιρίων περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ της Προκήρυξης , και θα γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Επιπροσθέτως η/ο Ανάδοχος υποχρεούται :

1. Απαραίτητα σε όλα τα καλάθια αχρήστων όλων των χώρων να τοποθετούνται σακούλες καθημερινά.

2. Τα απορρίμματα που θα περισυλλέγονται θα κλείνονται καλά σε σακούλες και θα μεταφέρονται στους ειδικούς κάδους απορριμμάτων.

3. Κάθε πρωί θα ελέγχεται εάν υπάρχει χαρτί υγείας και κρεμοσάπουνο σε όλες τις τουαλέτες. Το χαρτί υγείας και το κρεμοσάπουνο θα διατίθεται από το Πανεπιστήμιο.

4. Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή και με υλικά καθαρισμού, μηχανήματα και εργαλεία του Αναδόχου.

5. Ο Ανάδοχος φέρει ευθύνη αποκατάστασης ζημιών που τυχόν προκληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών σε κινητά ή/και μόνιμα αντικείμενα. Σε περίπτωση αρνήσεως αποκατάστασης των ζημιών, το ύψος της δαπάνης θα προσδιορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου και θα παρακρατείται από το εκάστοτε αντίτιμο της εργασίας του Αναδόχου.

16PROC003877540 2016-02-23

ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ
Page 23: 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας τόσο για την ασφάλεια του προσωπικού του όσο και την ασφάλεια προς τρίτους.

7.Ο εργοδότης κάνει έλεγχο των χώρων που καθαρίζονται. Η εποπτεία και ο έλεγχος της καθαριότητας καθώς και ο έλεγχος απασχόλησης απαραίτητου προσωπικού, θα διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής παρουσίας του Αναδόχου ή εκπροσώπου αυτού.

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τα “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α'/15-7-2010)”, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 παρ.1 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/τ.Α'/18-4-2013), για το χρονικό διάστημα από 1/3/2016 έως 30/6/2016, δηλώνει τα κάτωθι στοιχεία:

α)αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο : .................................

β)ημέρες και ώρες εργασίας : ....................................................................

γ)Η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.(θα επισυναφθεί αντίγραφο της Συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι) : ..........

δ)το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων :..........................................................

ε)το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά :.......................

στ)τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο :...................................

ζ)εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους,

των αναλώσιμων,

του εργολαβικού τους κέρδους και

των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων: ...............................................

Υλικά καθαρισμού

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί υλικά καθαρισμού μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Η αξία των υλικών και διαφόρων απορρυπαντικών που απαιτούνται για τον καθαρισμό και την αποκομιδή βαρύνει τον ανάδοχο.

Υπεύθυνος εκπρόσωπος - συντονιστής του «Αναδόχου» για την επίλυση κάθε ανακύπτοντος προβλήματος, κατά την υλοποίηση του έργου της παρούσας σύμβασης, είναι ο ……………………..........................................................................................................................….. Άρθρο 3ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η Υπηρεσία υποχρεώνεται να παρέχει δωρεάν στον ανάδοχο το απαραίτητο για τον καθαρισμό νερό, χαρτί υγείας και σαπούνι πλύσης χεριών. Επίσης, υποχρεώνεται να διαθέτει στον ανάδοχο, χωρίς καμία επιβάρυνση, εάν το επιθυμεί ένα χώρο για τη φύλαξη υλικών και εργαλείων καθώς και για χρήση αποδυτηρίων για το προσωπικό του.

Άρθρο 4ο ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» Η παρακολούθηση, επίβλεψη και οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών του «αναδόχου» θα γίνει από επιτροπή, που ορίσθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου. Η παραπάνω επιτροπή θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την ποιοτική και πλήρη εκτέλεση των εργασιών

16PROC003877540 2016-02-23

ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ
Page 24: 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

μηνιαία και θα συντάσσει δελτίο των εργασιών που εκτελέσθηκαν, στο οποίο θα βεβαιώνουν: α)Ότι οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. β)Ότι ο ανάδοχος χρησιμοποιεί το ελάχιστο από τη διακήρυξη προβλεπόμενο προσωπικό και θα συντάσσει, βάσει των ημερήσιων δελτίων, πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών κατά μήνα, τα οποία θα τα υποβάλει στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών. Άρθρο 5ο ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή θα γίνεται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28 του Π.Δ. 118/2007 και με χρηματικό ένταλμα πληρωμής το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του αναδόχου βάσει των νομίμων παραστατικών (τιμολόγιο, δελτίο αποστολής), συνοδευόμενων από πρακτικό παραλαβής της ανωτέρω αρμόδιας επιτροπής.

Κατόπιν τούτου, τα παραπάνω παραστατικά θα αποστέλλονται για έλεγχο στην Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πάρεδρος) και, αφού εγκριθούν, θα πραγματοποιείται η εξόφλησή τους με ισόποση επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού προσκομιστούν από τον δικαιούχο τα παρακάτω δικαιολογητικά είσπραξης:

α)Εξοφλητική Απόδειξη των παραστατικών που εξοφλούνται.

β)Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου.

γ)Ασφαλιστική ενημερότητα και φορολογική ενημερότητα.

δ)Κατάσταση των απασχολουμένων για την εκτέλεση της σύμβασης.

Κατά τη διαδικασία εξόφλησης του τιμολογίου θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις.

Κατά την πληρωμή θα πραγματοποιείται κράτηση 0,10% σε όλο το ποσό της σύμβασης προ Φ.Π.Α. , υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφο 3 του Ν.4013/2011, όπως ισχύει σήμερα.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου.(το ποσοστό του φόρου ορίζεται σε 4% για τιμολόγια πώλησης και 8% για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών).

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Πανεπιστήμιο. Η δαπάνη βαραίνει τον ΚΑΕ 0845-00-01 του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με την υπ'αριθ. Πρωτ. 645/31-12-2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω9ΦΩ469Β7Α-ΞΑΝ και ΑΔΑΜ: 16REQ003790876 ) και με την υπ΄αριθ.πρωτ. 34/12-2-2016 Απόφαση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ:697Λ469Β7Α-Ι0Λ), η οποία καταχωρήθηκε με α/α 19 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της υπηρεσίας.

Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.

Άρθρο 6ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος κατάθεσε την απαραίτητη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης με αριθμό ……………….........................................……… της «…………………………………………..» Κατάστημα …………….. ( ……… ), ποσού …………………………………..............................................………. ευρώ # …...........……... € #. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, αξίας ίσης με το 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., θα επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση του έργου του «Αναδόχου» και την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών του από την αρμόδια τριμελή επιτροπή και η οποία καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

16PROC003877540 2016-02-23

ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ
Page 25: 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

Άρθρο 7ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ -ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 1)Αν οι παρεχόμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες δεν αντιστοιχούν στις απαιτούμενες από την διακήρυξη προδιαγραφές ή είναι πλημμελείς και η πλημμέλεια οφείλεται σε υπαιτιότητα του Ανάδοχου, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα ποσοστό 0,2% επί του συμβατικού τιμήματος των υπηρεσιών που δεν εκτελούνται ή εκτελούνται με πλημμέλεια. 2)Αν η πλημμελής παροχή υπηρεσιών καθιστά δυσχερή την ολοκλήρωση του έργου όπως περιγράφεται στην παρούσα, τότε ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 3)Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία. 4)Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος. 5)Επίσης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης.

Άρθρο 8ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και περιέχει όλες τις συμφωνημένες υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων. Για ότι δεν προβλέπεται ρητά από την παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται αυτοδικαίως οι όροι της κατακυρωτικής απόφασης, καθώς και οι διατάξεις του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του «Αναδόχου» ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής της σύμβασης, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Π.Δ.118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». Ελλείψει φιλικού διακανονισμού μεταξύ των συμβαλλομένων, οποιαδήποτε διαφορά θα διακανονισθεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και με βάση τις διατάξεις του αστικού κώδικα για το υπόψη αντικείμενο. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν αντιδικίας μεταξύ της «Αναθέτουσας Αρχής» και του «Αναδόχου» ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

Μετά τα παραπάνω συμφωνηθέντα και συνομολογηθέντα, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα σε απλό φύλλο χάρτου. Από τα τρία (3) αυτά πρωτότυπα αντίτυπα της σύμβασης, τα μεν δύο (2) κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το δε άλλο έλαβε ο «Ανάδοχος», ο οποίος δήλωσε ότι, έλαβε γνώση των όρων της σύμβασης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και συγχρόνως ότι, ενεργεί για λογαριασμό του.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

16PROC003877540 2016-02-23

ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ
Page 26: 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

Ανήκει στην υπ' αριθ. Πρωτ. 515/23-2-2016 Προκήρυξη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Δ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ............................................................................................................... Κατάστημα ............................................................................................................................. ............................................................................................................................................... (Δ/νση, Οδός/Αριθμός, Τ.Κ., fax) Ημερ/νία έκδοσης ΕΥΡΩ Προς: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71-Καλλιθέα ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ............ΕΥΡΩ …………..

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των ........................................... ευρώ υπέρ της Επιχείρησης.............................................................. Δ/νση................................................................... για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ’ αριθμ. σύμβασης ………………………….. συνολικής αξίας ………………………… για ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων (ιδιόκτητων και μισθωμένων) και του περιβάλλοντος χώρου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. __________________ Προκήρυξη. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Επιχείρησης, που απορρέουν από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

16PROC003877540 2016-02-23

ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ
Page 27: 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 23 – 2 -2016 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ.Πρωτ. 515 Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου Τηλ.: 210-920.1441-2 Φάξ: 210-92 38 702 e-mail: [email protected] Ώρες Υποδοχής: Καθημερινά 8.00-16.00

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται ότι, κατά την 21η Έκτακτη Συνεδρίαση της στις 30-12-2015 (Θέμα 4ο) η Σύγκλητος του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (ΑΔΑ: ΩΕΚΥ469Β7Α-Γ5Ζ και ΑΔΑΜ:16REQ003665666), αποφάσισε την προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για το χρονικό διάστημα από 1/3/2016 έως και 30/6/2016, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό του διαγωνισμού στο ποσό των 58.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ( 47.154,48€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) που θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος, οικονομικού έτους 2016 (ΚΑΕ 0845-00-01) και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ της προκήρυξης, η οποία έλαβε αριθ.πρωτ. 515/23-2-2016 . Για την παραλαβή του τεύχους της προκήρυξης μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου, Λεωφ. Συγγρού 136, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, αρμόδιοι υπάλληλοι: κα Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου, τηλ. 210-920.1441-2 ή στην ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (www.panteion.gr) Παρακαλούμε να αποστείλετε σφραγισμένες προσφορές μέχρι και την 9η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στη διεύθυνση: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Προμηθειών Με την ένδειξη στο φάκελο:

16PROC003877540 2016-02-23

ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ
Page 28: 16PROC003877540 2016-02-23 ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ · ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες

προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου

παροχής υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων (ιδιόκτητων και μισθωμένων) και του

περιβάλλοντος χώρου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών

Επιστημών, για τέσσερις (4) μήνες από 1/3/2016 έως και 30/6/2016 .

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Αριθ.Πρωτ. 515/23-2-2016 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 9/3/2016 και ώρα 11:00 π.μ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: …………….. Επωνυμία-Ταχ.Δ.νση - Τηλέφωνο – Φάξ - e-mail)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στην αίθουσα ΑΘΗΝΑ, Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα, Αθήνα.

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Γρηγόριος Ι. Τσάλτας

16PROC003877540 2016-02-23

ΑΔΑ: Ψ472469Β7Α-ΨΑΖ