Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την

ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο:

«Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην ΕΕΤΤ αναφορικά με την

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο:

«Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος

για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα ηλεκτρονικών

επικοινωνιών»»

Φεβρουάριος 2019

[2]

Περιεχόμενα

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................... 4 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ............................................................................................ 4 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ............................................................................................................ 5 1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......... 5 1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ................................................................................................................... 7 1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .................................. 10 1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ....................................................................................................................... 10 1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ............................................................ 11 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .................................................................................. 11 2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ......................................................................................................... 11

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης ...................................................................................................... 11 2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης ....................................................... 11 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων ...................................................................................................... 11 2.1.4 Γλώσσα ............................................................................................................................. 12 2.1.5 Εγγυήσεις .......................................................................................................................... 13

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ................................................ 13 2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής .................................................................................................. 13 2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής .......................................................................................................... 14 2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού ............................................................................................................ 15 2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια .................................................................. 18 2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ............................................................................... 19 2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων ......................................................................................... 19 2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ............................................................................. 20

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ..................................................... 20 2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα .................................................................................................................. 21

2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ............................................................................................................. 26 2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης ............................................................................................................ 26 2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών ........................................................................... 28

2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................................. 29 2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ................................................................................... 29 2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ........................................................................ 29 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» ..................... 31 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής

οικονομικών προσφορών ............................................................................................................... 32 2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών ......................................................................................... 34 2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών ............................................................................................ 34

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................. 35 3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ........................................................................ 35

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών ............................................................................. 35 3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών .................................................................................................... 35

3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ .................................................................................................................... 37 3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ...................................................................................... 38 3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ...................................... 39 3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ....................................................................................................... 40 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .............................................................................................. 40 4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) ........................................................................................... 40 4.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ................................................................ 41 4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................... 41 4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ....................................................................................................................... 41 4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ................................................................ 42 4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................. 42

[3]

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................................. 43 5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ............................................................................................................... 43 5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ........................................................ 44 5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ...................... 44 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ........................................................................................................... 45 6.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................ 45 6.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................................. 45 6.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................. 46 6.4 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ......................................................................... 46 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ................................................................................................... 47 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ................................................................................................................................. 47 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ .................................................................................................................................... 51 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ................................................................................................................................... 53 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV .............................................................................................................................. 73 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ................................................................................................................................... 75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI .................................................................................................................................. 79

[4]

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Ταχυδρομική διεύθυνση ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 60

Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός 15125

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο 0030 210 6151000

Φαξ 0030 210 6105049

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο info@eett.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Ν.ΛΙΩΣΣΗΣ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.eett.gr

Αναθέτουσα Αρχή

Αναθέτουσα Αρχή του παρόντος Διαγωνισμού είναι η Εθνική Επιτροπή

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική

Αρχή σε θέματα παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών και είναι αρμόδια για τη ρύθμιση, τον

έλεγχο και την εποπτεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της

ελληνικής αγοράς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Η Αναθέτουσα Αρχή, ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, αποτελεί Κεντρική

Κυβερνητική Αρχή (ΚΚΑ), κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2

του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και ανήκει στον Υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης,

κατά την έννοια του άρθρου 14 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4270/2014, όπως ισχύει.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ

(Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ. 1.5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)

2015/1986 της Επιτροπής (L 296): «ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα».

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και

δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

www.promitheus.gov.gr

β) Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες και από τη διεύθυνση της

Αναθέτουσας Αρχής στο διαδίκτυο: www.eett.gr

γ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

www.promitheus.gov.gr

[5]

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του N.

4412/2016, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά,

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr μέχρι την καταληκτική

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ

120/Α/2013), στο άρθρο 15 της υπ’ αριθ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-

2017) Υπουργικής Απόφασης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και

συμπληρωματικά στο Ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν υποχρεωτικά να προσκομίσουν στην Αναθέτουσα

Αρχή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, σε έντυπη

μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς, τα οποία

απαιτείται να προσκομιστούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με το Ν. 4250/2014.

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα

πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν

επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης

(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα

οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπονται

από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των

πρωτοτύπων. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητά από υποψήφιους σε οποιοδήποτε

χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και

σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει

ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

1.3 Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης

1.3.1 Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ΕΕΤΤ κατά τη φάση της μελέτης και της

σύνταξης του τεχνικού μέρους της Διακήρυξης ενός Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού

Διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος Εποπτείας

Φάσματος, το οποίο, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει:

Σταθερούς Σταθμούς Εποπτείας (ΣΣΕ), που θα εγκατασταθούν τόσο εντός όσο

και εκτός αστικού ιστού σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας,

Κινητούς Σταθμούς Εποπτείας (ΚΣΕ),

Ασύρματο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων, που θα υποστηρίξει:

I. Την επικοινωνία των Σταθμών Εποπτείας με τα Κέντρα Ελέγχου της ΕΕΤΤ.

II. Την επικοινωνία των τερματικών των χρηστών Ασύρματου Δικτύου Φωνής

με τα Κέντρα Ελέγχου της ΕΕΤΤ.

[6]

Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω πλαίσιο, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες

περιλαμβάνουν:

Α) Αναφορικά με τους Σταθερούς Σταθμούς Εποπτείας (ΣΣΕ) και τους Κινητούς

Σταθμούς Εποπτείας (ΚΣΕ):

1. Μελέτη στην οποία προσδιορίζονται ο βέλτιστος αριθμός ΣΣΕ, καθώς και οι

βέλτιστες θέσεις εγκατάστασης των ΣΣΕ στην επικράτεια, ώστε να επιτευχθεί

η μέγιστη δυνατή κάλυψη.

2. Αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών του

εξοπλισμού κάθε ΣΣΕ και ΚΣΕ.

Στα ανωτέρω θα λαμβάνονται υπόψη:

i. Ο προϋπολογισμός του έργου.

ii. Το γεγονός ότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει ως πρώτο στόχο την εγκατάσταση των

Σταθμών σε υφιστάμενες δομικές κατασκευές παρόχων ηλεκτρονικών

επικοινωνιών (συνεγκατάσταση).

iii. Μελέτες που έχουν γίνει εσωτερικά στην Αναθέτουσα Αρχή και θα είναι

διαθέσιμες στον Ανάδοχο.

Β) Αναφορικά με το ασύρματο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων:

1. Απαιτήσεις εξοπλισμού και ανάλυση χαρακτηριστικών για κάθε ασύρματη

ζεύξη προτεινόμενων σημείων.

2. Προτάσεις για εναλλακτικές διαδρομές,

3. Προτάσεις για εναλλακτικές τεχνολογίες διασύνδεσης, κυρίως στο πλαίσιο

υποστήριξης εφεδρικών δρόμων επικοινωνίας.

Στα ανωτέρω θα λαμβάνονται υπόψη:

i. Ο προϋπολογισμός του έργου.

ii. Το γεγονός ότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει ως πρώτο στόχο την εγκατάσταση των

Σταθμών σε υφιστάμενες δομικές κατασκευές παρόχων ηλεκτρονικών

επικοινωνιών (συνεγκατάσταση).

iii. Μελέτες που έχουν γίνει εσωτερικά στην Αναθέτουσα Αρχή και θα είναι

διαθέσιμες στον Ανάδοχο.

iv. Η μελέτη για τους ΣΣΕ.

v. Η μελέτη για το Ασύρματο Δίκτυο Επικοινωνίας Φωνής βασισμένο στην

τεχνολογία DMR.

Γ) Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών:

1. Κατά τη σύνταξη του τεχνικού μέρους της Διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής

για την προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος Εποπτείας Φάσματος (ιδίως

επισημάνσεις, σχόλια και διορθώσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών).

[7]

2. Κατά τη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους της ως άνω

Διακήρυξης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 72000000-5.

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου των υπηρεσιών του Αναδόχου και κατάλογος

των Παραδοτέων δίνεται στο Παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης.

Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο της δημοπρατούμενης υπηρεσίας.

1.3.2 Διάρκεια

1.3.2.1 Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες

από την υπογραφή της. Το χρονοδιάγραμμα της υποβολής των επιμέρους Παραδοτέων

του Έργου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

1.3.2.2 Ανεξάρτητα από τη συνολική διάρκειά του, το Έργο δε θα θεωρείται

ολοκληρωμένο, εάν δεν εκτελεστούν πλήρως οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, με βάση

τη σύμβαση που θα υπογραφεί.

1.3.3 Προϋπολογισμός

1.3.3.1 Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν

σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00 €), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

1.3.3.2 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, εφόσον προκύψει ανάγκη, να κατακυρώσει τη

σύμβαση για μεγαλύτερο αντικείμενο και μέχρι ποσοστό 15% της αρχικής συμβατικής

αξίας, όπως ορίζεται στα άρθρα 104 παρ. 1 εδ. 3-5 και 105 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

1.3.4 Κριτήριο ανάθεσης

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη

προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει

κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, σύμφωνα

με τα οριζόμενα στην παρούσα.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις

κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,

- Το Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,

Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

- Το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,

μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει

τροποποιηθείς ιδίως από το άρθρο 13 παρ. 9 του Ν. 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017)

«Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών

[8]

επικοινωνιών – Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες

διατάξεις»,

- Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020,

Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»,

- Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες

διατάξεις», όπως ισχύει,

- Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπως

ισχύει και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 1,

- Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) «Προσαρμογή της ελληνικής

νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

- Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων

– Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

- Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

- Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,

- Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

- Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης

Αξίας»,

- Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

και άλλες διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 7 και 13 έως 15,

- Το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε

δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,

- Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

- Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών Προσφυγών»,

- Το Π.Δ. 387/2002 (ΦΕΚ 335/Α/2002) «Εσωτερική Διάρθρωση της Εθνικής

Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), προσόντα και τρόπος

επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις»,

[9]

- Την υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/2016) Απόφαση του

Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Τροποποίηση και

αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822)

υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα

προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και

Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης

πράξεων»»,

- Τη με αριθ. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/2013) Απόφαση του Υπουργού

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

- Τη με αριθ. Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/Β/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση

«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

- Την υπ’ αριθ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β/2017) Απόφαση του Υπουργού

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

- Την υπ’ αριθ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/2017) Απόφαση του Υπουργού

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

- Το Π.Δ. 39/4-05-2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,

- Την υπ’ αριθ. 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969/Β/2017) Απόφαση των Υπουργών

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών

«Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και

απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

(Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του

άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)».

- Την υπ’ αριθ. 62189/2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κανονισμός Οικονομικής

Διαχείρισης της ΕΕΤT» (ΦΕΚ 1391/Β/2001),

- Την ΑΠ. 237/84/2001 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1701/Β/2001) «Κανονισμός

Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων», όπως

ισχύει,

- Την ΑΠ. 797/27/2-02-2017 απόφαση της ΕΕΤΤ «Έγκριση Τυποποιημένων Εντύπων

Προτάσεων για την Ένταξη Έργων στον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» του ΕΣΠΑ»,

- Τη με αριθ. πρωτ. 672/18-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με θέμα: «Έγκριση της πρότασης της Γενικής

Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με τίτλο: «Ανάπτυξη καινοτόμου

[10]

εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της

επιχειρηματικότητας στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»,

- Τη με αριθ. πρωτ. 2359/369/A2/25-4-2018 Πρόσκληση της Ειδικής Γραμματέως

Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και

Ανάπτυξης προς την ΕΕΤΤ με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου

Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω

του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»,

- Τη με αριθ. πρωτ. 6830/1203/Α2/25-10-2018 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως

Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και

Ανάπτυξης με θέμα: «Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου

Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω

του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5029958 στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και

Καινοτομία 2014-2020»»,

- Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά

τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού,

εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την

ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά

παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 8η/3/2019, ημέρα

Παρασκευή και ώρα 13:00.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω

Συστήματος, την 11η/3/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

1.6 Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), καθώς και το πλήρες κείμενο της

παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη στη διαδικτυακή

πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό:

70473.

Διευκρινιστικές ερωτήσεις ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις και τους λοιπούς όρους της

Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά με χρήση

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω

Συστήματος.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), όπως προβλέπεται στην

περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο

διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

[11]

Η Διακήρυξη καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής,

στη διεύθυνση (URL): www.eett.gr.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης,

εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν

θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση

των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν

την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον

επιλεγούν,

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος

αυτής,

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ],

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της

διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά,

Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο

μέρος αυτής.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της

σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή,

εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr του ως άνω Συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων ή πληροφοριών υποβάλλονται

ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της

διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο

δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

[12]

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής

των προσφορών. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων

υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από

εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα

χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο

των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων ή

πληροφοριών που δεν υποβάλλονται έγκαιρα, είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο, είτε

το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν

εξετάζονται.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών,

ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση

όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες

περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον

οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από

την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή

των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για

την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, ενώ κάποιοι

τεχνικοί ορισμοί και όροι έχουν συνταχθεί στα αγγλικά.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης

της 5ης-10-1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά

ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί

το έγγραφο.

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς

και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι

νόμιμα επικυρωμένα και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από

τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο

προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53

του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν

υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση

οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση

με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο

έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα «Apostile», σύμφωνα με την Συνθήκη της Χάγης

[13]

της 5ης-10-1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια

των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Ενημερωτικά φυλλάδια και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με

ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή θα γίνεται υποχρεωτικά στην

ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παρ. 2.2.2 και 4.1 της παρούσας εκδίδονται από πιστωτικά

ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση

οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την

ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία

απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την

πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω

για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα

και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διζήσεως, και ββ) ότι

σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε

ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης και την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο

ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής

σύμβασης.

Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα V της

παρούσας.

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών,

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν

φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη

αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

[14]

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω

Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την

υποβολή προσφοράς.

Ένας οικονομικός φορέας δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές

στον παρόντα διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού.

3. Ο Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού δε δύναται να συμμετάσχει ο ίδιος ως

υποψήφιος ή να συνδέεται υπό οποιαδήποτε νομική μορφή με τους υποψήφιους

οικονομικούς φορείς που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για το Έργο: «Ανάπτυξη

καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της

επιχειρηματικότητας στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών».

4. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα

μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της

σύμβασης οποιοδήποτε από τα μέλη της, εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο

ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα

μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους

όρους. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της σύμβασης

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αρνητική περίπτωση,

η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική

επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (2.800,00

€).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων

που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς της παρ. 2.4.5 της παρούσας, άλλως η

προσφορά απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητά από τον προσφέροντα

να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης

συμμετοχής.

2.2.2.2 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της

εγγύησης καλής εκτέλεσης.

[15]

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

2.2.2.3 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά

του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που

αναφέρονται στις παρ. 2.2.3 έως 2.2.6 της παρούσας, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα

προβλεπόμενα στην παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή

της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης

(Διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του

(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του

(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους

ακόλουθους λόγους που απαριθμούνται στις παρ. 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3 και 2.2.3.4

της παρούσας.

2.2.3.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από

τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των

κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου

2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό

δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995,

σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το N. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση

της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο

2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και

για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

[16]

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση

του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και

β) όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων

τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την

καταβολή τους

ή/και

γ) όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι

έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2)

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις

(3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β’ 266),

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες

προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις

[17]

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι

υπό αα’ και ββ’ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας

σύμβασης προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες

καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18

του Ν. 4412/2016,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει

τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές

διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα

ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση

αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για

τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη

στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του

Ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο

παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή

του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα,

λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή

άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες

αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’

εφαρμογή του άρθρου 2.2.7.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων

της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

[18]

(ι) εάν κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας

υποβολής των προσφορών του παρόντος Διαγωνισμού συνδέεται με οποιαδήποτε

συμβατική ή άλλη σχέση με φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που αποτελούν

κατασκευαστές, προμηθευτές (λογισμικoύ ή/και υλισμικού) ή integrators Συστημάτων

Εποπτείας Φάσματος ή με συνδεδεμένα με αυτά φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του

σχετικού γεγονότος.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος

βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ.

2.2.3.3 της παρούσας, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι

σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

2.2.3.4 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια

της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται,

λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως

άνω περιπτώσεις.

2.2.3.5 Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που

αναφέρονται στις παρ. 2.2.3.1, 2.2.3.2 γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την

αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν

τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη

διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις

του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός

φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη

απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή

ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά

την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.6 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων

κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και

9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

2.2.3.7 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική

απόφαση του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται

αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα

διαδικασία σύναψης σύμβασης, ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο

Διαγωνισμό οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν χρηματοδοτική

ικανότητα ανάλογη των απαιτήσεων που θέτουν το μέγεθος, η ποιότητα και η

πολυπλοκότητα της δημοπρατούμενης υπηρεσίας. Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς

θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα κύκλο εργασιών ανερχόμενο κατ’ ελάχιστο

ετησίως στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) για τις τρεις (3) τελευταίες

οικονομικές χρήσεις, σε συνάρτηση με την ημερομηνία σύστασης του υποψήφιου

οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του.

[19]

Συμπληρώνεται από τους υποψήφιους αντίστοιχα η Παράγραφος Α του Μέρους IV του

ΤΕΥΔ.

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία

σύναψης σύμβασης, ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι

υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα τεκμηριωμένη και

αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση συναφών, προς το υπό

ανάθεση, έργων, όπως αποτυπώνεται στην Παράγραφο Β του Μέρους IV του ΤΕΥΔ

(«Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα»).

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι (ή εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων ένα

τουλάχιστον μέλος αυτής) πρέπει να έχουν προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα

ολοκλήρωση (σχεδιασμό ή/και υλοποίηση) τουλάχιστον ενός (1) συναφούς έργου

εντός των τελευταίων πέντε (5), πριν το έτος διενέργειας του Διαγωνισμού, ετών.

Ως συναφές έργο νοείται το έργο που πληροί σωρευτικά τους παρακάτω όρους,

δηλαδή:

α) έχει ως αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό ή/και

την υλοποίηση σωρευτικά:

Συστήματος Εποπτείας Φάσματος,

Ασύρματου Δικτύου Δεδομένων,

β) έχει προϋπολογισμό που κατ’ ελάχιστον ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισμού

του παρόντος έργου (χωρίς Φ.Π.Α.) και

γ) έχει ολοκληρωθεί εντός των τελευταίων πέντε (5), πριν το έτος διενέργειας του

διαγωνισμού, ετών. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία βεβαίωσης

παραλαβής του έργου.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ή πρόκειται να λάβει, εφόσον ανακηρυχθεί

Ανάδοχος, τη μορφή κοινοπραξίας, τότε απαιτείται, αλλά και αρκεί να διαθέτει την

απαιτούμενη εμπειρία ένα μέλος της κοινοπραξίας, το οποίο συμμετέχει στην

κοινοπραξία με ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβολή της σύνθεσης των προσώπων που απαρτίζουν την

ένωση προσώπων ή την κοινοπραξία κλπ, που έλαβε μέρος στον διαγωνισμό και

υπέβαλε προσφορά ισοδυναμεί με υπαίτια, εκ μέρους του υποψηφίου, απόσυρση της

προσφοράς του και αποκλεισμό του από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού.

Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ενώ δεν

αποκλείεται αξίωση αποκατάστασης κάθε άλλης ζημίας που ενδέχεται να υποστεί η

Αναθέτουσα Αρχή από την ως άνω μεταβολή της σύνθεσης του υποψηφίου.

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και

χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παρ. 2.2.4 της παρούσας), καθώς και στα σχετικά

με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παρ. 2.2.5 της παρούσας), να

στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών

τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους

τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην

ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

[20]

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016 ή με

την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή

τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά

στα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη Διακήρυξη οικονομική και

χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους

στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παρ. 2.2.3 της παρούσας και

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παρ. 2.2.4 και 2.2.5 της παρούσας,

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής

το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα

Παράρτημα III, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες

του N. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της

Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016

(ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην

ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr).

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει

μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.1 της παρούσας για

το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου

σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε

μέλος της ένωσης.

[21]

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με

την παρ. 2.2.6 της παρούσας, το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον

αφορά στους φορείς αυτούς.

Σε περίπτωση που γίνεται επίκληση των δυνατοτήτων τρίτων, ο τρίτος οικονομικός

φορέας υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΤΕΥΔ κατά το στάδιο υποβολής

της προσφοράς.

Εφόσον ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο και το τμήμα αυτό

υπερβαίνει το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή

επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, σύμφωνα με την παρ.

2.2.3 της παρούσας και για τους υπεργολάβους.

Σε κάθε περίπτωση, ο υπεργολάβος υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΤΕΥΔ

κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς.

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παρ. 2.2.1 έως 2.2.6 της παρούσας, κρίνονται

κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της

παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3

περ. γ του Ν. 4412/2016.

Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος

των δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται έγκυρα, εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης

εντός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της

πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση

δικαιολογητικών πρέπει, επίσης, να φέρουν ημερομηνία εντός μηνός που προηγείται

της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παρ. 2.2.6 της παρούσας, οι φορείς στην

ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών

που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 της

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παρ. 2.2.4-

2.2.6 της παρούσας).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του

οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για

τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παρ. 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3 της

παρούσας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα

αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα

να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης

σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ένωσης, η οποία

διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για

την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

[22]

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η

Αναθέτουσα Αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω

δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

B.1 Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 της

παρούσας οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω

δικαιολογητικά:

α) για την παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, απόσπασμα του ποινικού μητρώου (έκδοσης

τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής

ειδοποίησης προσκόμισής του) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται

από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής

ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει

ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα

αδικήματα (α έως στ).

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα

πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό

κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παρ. 2.2.3.1 της παρούσας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει

καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις

αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις, ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf.

β) για την παρ. 2.2.3.2 της παρούσας, πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά

περίπτωση αρχή από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης

σε αυτόν της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις

υποχρεώσεις του που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

(κύριας και επικουρικής), ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του ως και υπεύθυνη

δήλωση του προσωρινού Αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής

ασφάλισης -κύριας και επικουρικής- στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους

απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του προσφέροντος

και όχι μόνο τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.

γ) για την περίπτωση β’ της παρ. 2.2.3.3 της παρούσας, πιστοποιητικό αρμόδιας

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την

κοινοποίηση της ηλεκτρονικής ειδοποίησης υποβολής του, από το οποίο να προκύπτει

ότι ο προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία

κήρυξης σε πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης

ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές

του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό

αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται

από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι

το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται

από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι

δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,

[23]

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα

(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε

εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού

φορέα για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή

πιστοποιητικό για την κάλυψη των προϋποθέσεων των παρ. α), β) και γ) του παρόντος

κεφαλαίου Β.1 ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις

περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 2.2.3.1, 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παρ.

2.2.3.3 της παρούσας, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από

ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας

παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που

αναφέρονται στις παρ. 2.2.3.1, 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παρ. 2.2.3.3 της

παρούσας.

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη

πιστοποιητικά, η προσφορά του υποψηφίου απορρίπτεται.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.3 της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση του

προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους

- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν

στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην εν λόγω παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

Για τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το

οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

δ) για την παρ. 2.2.3.7 της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος

οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους

- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί

σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων

αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα

εξής:

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των

ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες

και τους φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014.

Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά

[24]

έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να

υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που

έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως

επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από

δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων

(Ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι

απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της

Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών

εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από

υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014.

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα

των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους υποψήφιους.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή

αρχείου pdf. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο τον προσφέροντα φέρουν την ψηφιακή

υπογραφή του και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Κατόπιν θα προσκομίζονται και σε

έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό εντός τριών (3)

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, μέσα σε σφραγισμένους

φακέλους με τα στοιχεία του Διαγωνισμού και με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΟΥΝ».

Β.2 Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παρ.

2.2.4 της παρούσας, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών

χρήσεων (2015, 2016, 2017), στην περίπτωση που η δημοσίευση ισολογισμών

απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος

o οικονομικός φορέας (ή εφόσον πρόκειται περί ένωσης, τα μέλη αυτής).

Σε περίπτωση οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται για μικρότερο χρονικό

διάστημα, υποβάλλονται αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα

προαναφερθέντα, για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

Σε περίπτωση υποψηφίου που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης

οικονομικών καταστάσεων, υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου

εργασιών του οικονομικού φορέα (ή των μελών της ένωσης) για τις τρεις (3) τελευταίες

οικονομικές χρήσεις, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού

φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, καθώς και Τραπεζικές Βεβαιώσεις στις

[25]

οποίες θα δηλώνεται το ύψος της πιστοληπτικής ικανότητας του οικονομικού φορέα (ή

των μελών της ένωσης).

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα

ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και

χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Β.3 Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παρ. 2.2.5 της παρούσας, οι

οικονομικοί φορείς υποβάλουν περιγραφή των υπηρεσιών τις οποίες έχουν παράσχει

και από τις οποίες θεμελιώνεται η εμπειρία τους σχετικά με το αντικείμενο του έργου,

και ειδικότερα η εκτέλεση τουλάχιστον ενός συναφούς έργου παροχής

συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Δεδομένου ότι τα ανωτέρω θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση του

υποψηφίου, θα πρέπει οι σχετικές πληροφορίες να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικές

και εμπεριστατωμένες.

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας, ειδικότερα θα πρέπει να υποβληθούν τα

ακόλουθα:

Β.3.1 Αριθμός ατόμων που απασχολεί η επιχείρηση του υποψηφίου, τίτλοι σπουδών

και επαγγελματικοί τίτλοι, εάν έχει συνεργαζόμενους ελεύθερους επαγγελματίες κ.τ.λ.

Β.3.2 Αναφορά του τμήματος της Σύμβασης που ο υποψήφιος προτίθεται,

ενδεχομένως, να αναθέσει υπεργολαβικά σε συγκεκριμένους τρίτους (φυσικά ή μη

πρόσωπα) και έγγραφα αποδεικτικά της συνεργασίας τους αυτής.

Β.3.3 Κατάλογος των έργων που ο υποψήφιος εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ως

μέλος ένωσης κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια, τα οποία είναι συναφή με το

αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.2.5 της παρούσας.

Ο κατάλογος των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:

A/Α

ΠΕΛΑΤΗΣ -

ΧΩΡΑ

(Δημόσιος/

Ιδιωτ.Τομέας)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(από-έως)

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ

ΑΞΙΑ (σε €)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

/ΠΟΣΟΣΤΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(σε περίπτωση

ένωσης)

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ (είδος/ημερομηνία)

Β.3.4 Οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται ως εξής:

- Εάν ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται

πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή.

- Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται, είτε

πιστοποιητικό/βεβαίωση που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή υπεύθυνη δήλωση του

υποψήφιου Αναδόχου. Εάν συμμετείχε με άλλους στην υλοποίηση κάποιων έργων,

πρέπει να δηλώσει το ποσοστό συμμετοχής του σ' αυτά.

[26]

- Με την προσκόμιση συστατικών επιστολών από τους ιδιοκτήτες των έργων, όπου θα

αναφέρεται αναλυτικά ο ρόλος του υποψήφιου οικονομικού φορέα.

Σημειώνεται ότι στην περιγραφή των έργων πρέπει να διευκρινίζεται/εξηγείται η σχέση

των έργων με το παρόν έργο. Η απλή αναφορά των τίτλων των έργων δεν είναι

επαρκής.

- Αναλυτική περιγραφή για ένα (1) τουλάχιστον από τα παραπάνω έργα, το οποίο είναι

συναφές με το αντικείμενο του έργου για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά και το

οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον υποψήφιο.

Ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει, εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης, και

κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επαγγελματικής ικανότητάς του, προκειμένου να

παράσχει την υπό κρίση υπηρεσία έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Β.4 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που

ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση

Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις

των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής

κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και

η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.5 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν

τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που

συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ.

2 του Ν. 4412/2016.

Β.6 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παρ. 2.2.6 της παρούσας, για την απόδειξη ότι θα έχει

στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη

δέσμευση των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό.

Β.7 Στην περίπτωση που επιλεγεί ένωση/κοινοπραξία, η οποία δεν έχει ιδιαίτερη

νομική μορφή, οφείλει πριν από την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί είτε τη

μορφή της κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου,

είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις

του εμπορικού νόμου, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την Αναθέτουσα Αρχή.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

2.3.1.1 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, υπολογιζόμενη με βάση

συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά.

Η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει να εξασφαλίσει από τον παρόντα διαγωνισμό την

επιλογή του Αναδόχου, ο οποίος όχι μόνον θα είναι κατεξοχήν ικανός να εκτελέσει το

[27]

έργο του, αλλά και επαρκώς προετοιμασμένος για να αρχίσει τις εργασίες

πραγματοποίησης του έργου του αμέσως μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και

κατάλληλα οργανωμένος και με την κατάλληλη Ομάδα Έργου για να το αποπερατώσει,

κατά πιστή εφαρμογή της σύμβασης στο σύνολό της.

Για το λόγο αυτό, οι υποψήφιοι οφείλουν με την πληρότητα και την ποιότητα των

στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς τους να αναδείξουν αφενός ότι έχουν τη γνώση και

την εμπειρία για την εκτέλεση της σύμβασης και αφετέρου ότι είναι σε πλήρη

ετοιμότητα για άμεση ενεργοποίηση και έχουν διαθέσιμο το κατάλληλο προσωπικό και

οργάνωση για το έργο αυτό.

2.3.1.2 Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, η Επιτροπή Διενέργειας

Διαγωνισμού θα προβεί στα παρακάτω:

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών για όσες προσφορές δεν

έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και

ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής,

- Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν

απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης,

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας

προσφοράς με βάση τον τύπο (2) της παρ. 2.3.2.4 της παρούσας.

2.3.1.3 Για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση του περιεχομένου των Τεχνικών

Προσφορών χρησιμοποιούνται οι κάτωθι ομάδες κριτηρίων:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΑ)

Συντελεστής

βαρύτητας

(ΣΒ) (%)

Τεχνικές

προδιαγραφές

(Παράρτημα ΙΙ)

1

Μεθοδολογική προσέγγιση του σχεδιασμού

δικτύου Σταθερών Σταθμών Εποπτείας

(ΣΣΕ) με δυνατότητες εντοπισμού θέσης

εκπομπής βασισμένων σε τεχνολογίες

TDoA και ΑοΑ.

40% Α.1 – Α.2 –

Α.3

2

Μεθοδολογική προσέγγιση για την

καταγραφή απαιτήσεων και προδιαγραφών

για Κινητούς Σταθμούς Εποπτείας (ΚΣΕ)

και ραδιογωνιομέτρησης.

10% Α4

3

Μεθοδολογική προσέγγιση του σχεδιασμού

Ασύρματου Δικτύου Δεδομένων με

μικροκυματικές ζεύξεις (και όπου

απαιτείται με άλλες τεχνολογίες) το οποίο

θα υποστηρίξει τη μετάδοση α) μετρητικών

δεδομένων από τους ΣΣΕ στα Κέντρα

Ελέγχου της ΕΕΤΤ, β) την επικοινωνία των

τεχνικών κλιμακίων (δεδομένων των

θέσεων επαναληπτών του ασύρματου

δικτύου φωνής).

30% Α.5

[28]

4 Σύνθεση και Εμπειρία Ομάδας Έργου. 15% Α.6 – A.7

5 Κατανομή χρόνου και ορόσημα Έργου. 5% Α.8

ΣΥΝΟΛΟ 100%

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

2.3.2.1 Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς

στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών

- απαιτήσεων, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι

απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα

πρέπει σε κάθε περίπτωση να τεκμηριώνει αναλυτικά και διεξοδικά την υπερκάλυψη

της απαίτησης κάποιου κριτηρίου.

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της

προσφοράς.

2.3.2.2 Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο

του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική

βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων

βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

2.3.2.3 Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον

παρακάτω τύπο (1):

ΤΒ=ΚΑ1*ΣΒ1+…+ΚΑν*ΣΒ1ν (1)

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι, που δεν

καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας)

επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

2.3.2.4 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση συντελεστή

βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά είναι εκείνη

που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βαθμολογία Λi σύμφωνα με τον τύπο (2) που

ακολουθεί:

Λi = (0,8) * ( ΤΒi / ΤΒmax ) + (0,2) * (Kmin/Ki) (2)

όπου:

i: δείκτης που ταυτοποιεί Προσφορά (i=1,...,N για Ν προσφορές)

ΤΒmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η Τεχνική Προσφορά με την πιο υψηλή

βαθμολογία

ΤΒi: η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i

Kmin: το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή

Κi: το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i

Λi: το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

Ως τιμή θεωρείται το άθροισμα «Γενικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ» του Πίνακα της

οικονομικής προσφοράς.

2.3.2.5 Ο υπολογισμός του Λi γίνεται μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με

στρογγυλοποίηση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπολογίζονται και τα υπόλοιπα δεκαδικά

[29]

ψηφία του αποτελέσματος και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας επικρατέστερη

προσφορά θεωρείται αυτή με την καλύτερη βαθμολογία στην τεχνική αξιολόγηση. Οι

τελικές βαθμολογίες ταξινομούνται σε πίνακα σε φθίνουσα σειρά για την επιλογή του

πρώτου, του δεύτερου κλπ.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I

της Διακήρυξης για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά είδος/τμήμα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται

υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν

την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι την καταληκτική

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη (παρ. 1.5 της παρούσας), στην

ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.

4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την υπ’ αριθ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργική

Απόφαση (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να

διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική

υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε

από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον

κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με

τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της υπ’ αριθ.

56902/215/19-05-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ –

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής

του άρθρου 5 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.

2.4.2.2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία

μέσω του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με

υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του N. 4412/2016

και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας

λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, η Aναθέτουσα Aρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του

διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

Επιπλέον, αν η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας

Διαγωνισμού δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του Διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας

[30]

βίας (π.χ. βλάβη στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κ.λ.π.), αυτή θα

αναβληθεί για την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και αν αυτή είναι αργία

την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή

ενημερώνει με e-mail όλους τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και

την ώρα της νέας ημερομηνίας διενέργειας. Σε περίπτωση που υφίσταται κώλυμα και

κατά την νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ως άνω

αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών δεν συνεπάγεται σε καμία

περίπτωση αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών.

2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική

Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα

δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης

νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά

περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος τα

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με

τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας

χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού

απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου

ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης

πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4 Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Στη συνέχεια, το Σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, τα

οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία

που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του

παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει

να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι

τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, η Αναθέτουσα Αρχή δίνει σχετικές

οδηγίες στους οικονομικούς φορείς να επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) παραπέμποντας

στο σχετικό άρθρο της Διακήρυξης και τα τυχόν υποδείγματα τεχνικής -οικονομικής

προσφοράς.

2.4.2.5 Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους

μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη

διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και,

εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη

ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων

πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

[31]

Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία

αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω

στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό

φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα

στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε

πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με το Ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά

είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα, τα οποία

έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς

και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται

σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική

υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το Ν. 4250/2014

ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητά από προσφέροντες και υποψήφιους σε

οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας να υποβάλλουν σε

έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία

που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της

διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη

διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:

α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην

παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παρ. 2.2.7.1 της παρούσας

Διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ, το οποίο

έχει αναρτηθεί και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc. στη διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της

Διακήρυξης (Παράρτημα IIΙ), και

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και τις

παρ. 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας Διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Υπόδειγμα εγγυητικής

επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο Παράρτημα V της παρούσας.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το

ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα ΙΙ της

Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και

προδιαγραφές πληρούνται και περιλαμβάνοντας, υποχρεωτικά και σε ξεχωριστά

κεφάλαια τα παρακάτω στοιχεία:

Α. Μεθοδολογική Προσέγγιση του Έργου αναφορικά με:

i. Το σχεδιασμό δικτύου Σταθερών Σταθμών Εποπτείας με δυνατότητες

εντοπισμού θέσης εκπομπής βασισμένων σε τεχνολογίες TDoA και ΑοΑ.

ii. Την καταγραφή απαιτήσεων και προδιαγραφών για Κινητούς Σταθμούς

Εποπτείας και ραδιογωνιομέτρησης (ΚΣΕ).

[32]

iii. Το σχεδιασμό ασύρματου δικτύου δεδομένων με μικροκυματικές ζεύξεις, που

θα υποστηρίξει τη μετάδοση: α) μετρητικών δεδομένων από τους ΣΣΕ (και

ενδεχομένως ΚΣΕ) στα Κέντρα Ελέγχου της ΕΕΤΤ και β) την επικοινωνία των

τεχνικών κλιμακίων (δεδομένων των θέσεων επαναληπτών του ασύρματου

δικτύου φωνής).

Β. Αναλυτική περιγραφή της Ομάδας Έργου και της εμπειρίας των ατόμων που την

αποτελούν.

Γ. Κατανομή χρόνου και ορόσημα Έργου σύμφωνα με τις περιγεγραμμένες Φάσεις του

Παραρτήματος Ι «Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης» της Διακήρυξης.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να

αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που

προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και

υποβολής οικονομικών προσφορών

2.4.4.1 Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην

παρούσα κριτήριο ανάθεσης, που είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, όπως ορίζεται κατωτέρω και

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» στο

Παράρτημα ΙV της παρούσας.

2.4.4.2 Η οικονομική προσφορά, η οποία θα δίνεται σε ΕΥΡΩ, συντάσσεται σύμφωνα

με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV της παρούσας συμπληρώνοντας τα έντυπα 1

και 2 αυτού.

2.4.4.3 Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον

(υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται

σε ευρώ συνολικά και ανά μονάδα (ανθρωποώρα). Ο υποψήφιος θα επισυνάψει στον

(υπο)φάκελο «οικονομική προσφορά» την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του

ψηφιακά υπογεγραμμένη με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (ή προηγμένη

ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών) και τα σχετικά

ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα IV της

παρούσας Διακήρυξης) σε μορφή pdf.

2.4.4.4 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση εταιρειών, η προσφορά πρέπει

να υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο

με συμβολαιογραφική πράξη.

Επιπλέον, στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το

τμήμα του αντικειμένου της σύμβασης που θα αναλάβει κάθε μέλος της ένωσης και το

ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος (ποσοστό

και απόλυτη τιμή) και να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους

κατά την υλοποίηση της σύμβασης.

2.4.4.5 Στον Πίνακα της οικονομικής προσφοράς θα αναγράφονται οι αναλυτικές τιμές

των προσφερόμενων υπηρεσιών, η συνολική τιμή τους χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικά και

ολογράφως) και με ΦΠΑ.

Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας

(ανθρωποώρα) για κάθε τύπο υπηρεσίας, ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί το ακριβές

κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης των ποσοτήτων του φυσικού αντικειμένου.

[33]

Στις προσφερόμενες τιμές πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι δαπάνες που ο

προσφέρων υπολογίζει ότι θα βαρύνουν το κόστος του έργου και σε κάθε περίπτωση

θα καλυφθούν από τον Ανάδοχο, όπως π.χ. δαπάνες μισθοδοσίας, ασφάλισης

προσωπικού, εξόδων ταξιδίων, διαμονής, κλπ.

Υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν θα αναγράφονται στον Πίνακα της οικονομικής

προσφοράς με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» στη στήλη τιμών. Σε κάθε περίπτωση,

όμως, που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής ενώ αναφέρονται υπηρεσίες, ακόμα και

αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» θεωρείται ότι έχουν προσφερθεί δωρεάν.

2.4.4.6 Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς ΦΠΑ. Οι

τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολές κατά τη διάρκεια της ισχύος της.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές, η

προσφορά απορρίπτεται ως ανεπίδεκτη αξιολόγησης.

2.4.4.7 Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της

συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας.

Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενης

τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της

αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν

λαμβάνεται υπόψη.

2.4.4.8 Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους ότι οι τιμές της (αρχικής)

σύμβασης θα ισχύουν και για την παροχή υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα που

αντιστοιχεί στην παρακάτω περίπτωση, εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την

Αναθέτουσα Αρχή:

α) κατακύρωση έως 15% επιπλέον φυσικού αντικειμένου (πρόσθετων υπηρεσιών),

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με την παρ.

1.3.3.2 της παρούσας.

2.4.4.9. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,

για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα

έγγραφα της σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν

αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές, στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε

ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του N.

4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται

από την Aναθέτουσα Aρχή στην παρ. 1.3.3 της παρούσας Διακήρυξης.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ύψους της προσφερόμενης τιμής, οι δε

υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. Μη παροχή των ζητούμενων

στοιχείων συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διαγωνιστική διαδικασία.

[34]

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για

διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας (ηλεκτρονικής

αποσφράγισης) του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο

απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από

την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής

επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν.

4412/2016 και την παρ. 2.2.2 της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα

ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Αν προκύψει θέμα παράτασης ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα

απευθύνει ηλεκτρονικά ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των

προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι

προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και σε καταφατική

περίπτωση να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν

και για τυχόν παρατάσεις. Όσοι από τους προσφέροντες δεν απαντήσουν εντός της

παραπάνω προθεσμίας ή απαντήσουν αρνητικά, αυτομάτως αποκλείονται από τα

επόμενα στάδια του Διαγωνισμού.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η

Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της

διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που

συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά

και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση,

η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι

λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που

ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παρ. 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής

προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο

φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4 (Περιεχόμενο

φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών

προσφορών), 2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της

παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση,

δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της, σύμφωνα

με την παρ. 3.1.1 της παρούσας,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα

Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 3.1.1 της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,

[35]

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες

προσφορές στον ίδιο Διαγωνισμό. Ο περιορισμός αυτός ισχύει υπό τους όρους της παρ.

2.2.3.3 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) και

στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην

περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη

ενώσεων. Ομοίως ισχύει και για τον/τους υπεργολάβο/ους,

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών,

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα

έγγραφα της παρούσης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές

προδιαγραφές της σύμβασης.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού) προβαίνει στην

έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών,

κατά το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπo)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά» την 11η/2/2019 και ώρα 13:00.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά

την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα

στην παρ. 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές

προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών

εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν

ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί ή να

διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα

με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα

Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο

Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα:

α) Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν

προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα

του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.

Επιπροσθέτως, η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

[36]

β) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση και

βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα

δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη

όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών

προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση

τα κριτήρια αξιολόγησης των παρ. 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών

μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από την Επιτροπή

Διενέργειας Διαγωνισμού, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην

Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση.

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική

Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση της Ολομέλειας της Αναθέτουσας Αρχής, η

οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της

«Επικοινωνίας» του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω

απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.4 της

παρούσας.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω,

αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση

οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων, που δεν έχουν

απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

δ) Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών

προσφορών που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την

ανάδειξη του προσωρινού Αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της

σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν

την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην

περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του Ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική

τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσότερων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται

στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η

Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον Ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων

που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής

Διενέργειας Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με

απόφαση της Ολομέλειας της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια

αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ,

στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ 3.4 της παρούσας.

[37]

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου -

Δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική

ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στον προσφέροντα, στον

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό Ανάδοχο»), και τον καλεί να

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής

ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή

αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014

(Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παρ. 2.2.7.2 της παρούσας,

ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 2.2.3

της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των

παρ. 2.2.4 - 2.2.6 αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό

Ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σε μορφή αρχείων pdf

και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από

την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική

υπογραφή.

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της

παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω

δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε

αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό Ανάδοχο να τα

προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση

σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η Αναθέτουσα Αρχή

μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για

δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού Αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της

Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που

δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης είναι ψευδή ή ανακριβή,

ή

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα

ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τις παρ. 2.2.3

(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για

μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός Ανάδοχος είχε δηλώσει με το

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις

οποίες έλαβε γνώση μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης

[38]

για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου (οψιγενείς

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει

ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παρ. 2.2.4 - 2.2.6 της

παρούσας, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη

πρακτικού από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου

στην Ολομέλεια της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την

κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη

του προσωρινού Αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι η αρμόδια Επιτροπή

Διενέργειας Διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την

κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά

ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης

ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε

προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του

N. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό Ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της

σύμβασης, σύμφωνα με την επόμενη παρ. 3.4 της παρούσας.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της

σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παρ. 3.4 της

παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής

προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό Ανάδοχο, εφόσον αυτός

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παρ. 2.2.7.2 της παρούσας και

μόνον στην περίπτωση της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων

κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του

συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της

σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό

μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της

Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την

ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

[39]

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη

σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή

παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής

πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές

και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία για την

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή

τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν

αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης

που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής

τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο

ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής

είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης

παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας

«Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στον ηλεκτρονικό τόπο του Διαγωνισμού, επιλέγοντας

κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το

σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF),

το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη

ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο

από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο

363 του Ν. 4412/2016, στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της υπ’ αριθ.

56902/215/19-05-2017 Υπουργικής Απόφασης.

Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση

ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται στον

προσφεύγοντα και στην περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΕΠ επί

της προσφυγής, η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει

στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν

τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του

Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την

πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα

προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν. 4412/2016.

Οι Αναθέτουσες Αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:

[40]

κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 365 του Ν.

4412/2016.

διαβιβάζουν στην ΑΕΕΠ τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της

παρ. 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων

πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της

Αναθέτουσας Αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του

παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της

προσφυγής από την ΑΕΠΠ.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση

των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του

άρθρου 372 του Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των

Αναθετουσών Αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα

(10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την

άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα

στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την

προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η Aναθέτουσα Aρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει

αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του

άρθρου 106 του N. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας

Διαγωνισμού.

Επίσης, σε περίπτωση διαπίστωσης σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε στάδιο

της διαδικασίας ανάθεσης, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από γνώμη της Επιτροπής

Διενέργειας Διαγωνισμού, μπορεί να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του N. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την

υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει

κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον

τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο

[41]

με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της παρούσας και τα

οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις

την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας

Αρχής έναντι του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν

προκαταβολής.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παρ. 4.5 της παρούσας, η οποία

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να

καταθέσει πριν την τροποποίηση συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής

και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη

παράδοση, η επιστροφή της εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι

της παρούσας Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί

με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους του

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης

και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες του

λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η

τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του N. 4412/2016 από

υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου Αναδόχου.

4.4.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει

στην Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους

εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής,

εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να

γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη

διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω

σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε

[42]

περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους

της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην

Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των

τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα

γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον

αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια –τεχνική και επαγγελματική ικανότητα,

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, τότε υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση

στην Αναθέτουσα Αρχή της διακοπής συνεργασίας και άμεση λήψη κάθε πρόσφορου

μέσου/μέτρου, τα οποία επίσης θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή, έτσι ώστε

να διατηρεί πάντα σταθερή τη χρηματοοικονομική επάρκεια – τεχνική και

επαγγελματική ικανότητα για την εκπλήρωσή των υποχρεώσεών του.

Στην περίπτωση αυτή, η διακοπή συνεργασίας και η τυχόν έναρξη νέας συνεργασίας

του Αναδόχου με νέο υπεργολάβο τελούν υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η

οποία δύναται να ελέγξει τουλάχιστον εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη

διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης της σύμβασης, της αποδοτικότητας των

προτεινομένων από τον Ανάδοχο πρόσφορων μέσων/μέτρων και των προϋποθέσεων

του άρθρου 78 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

4.4.3 Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παρ. 2.2.3 της παρούσας και με τα

αποδεικτικά μέσα της παρ. 2.2.7.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της

σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή

υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό

(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται

οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει

τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως

άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού

απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα

αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του

άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής

Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία ορίζεται με απόφαση της Αναθέτουσας

Αρχής.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,

να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του

άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις

καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας και, ως εκ τούτου, θα

έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

[43]

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας

δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1 Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) δόσεις ως ακολούθως:

α) ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος θα

καταβληθεί μετά την τελική αποδοχή των παραδοτέων της 2ης Φάσης.

β) ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος θα

καταβληθεί μετά την τελική αποδοχή του παραδοτέου της 4ης Φάσης.

Και οι δύο δόσεις θα καταβληθούν εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση πρωτοκόλλου

οριστικής παραλαβής και καλής εκτέλεσης αντίστοιχα για κάθε υποσύνολο των

υπηρεσιών, που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας και περιγράφονται αναλυτικά

στο Παράρτημα Ι αυτής.

Η πληρωμή κάθε δόσης εκ του συνολικού συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την

προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται στις

διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν

τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή

της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της

σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.

4013/2011, όπως ισχύει).

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,

εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για

λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών,

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της ΑΕΕΠ

(άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος

χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία

παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

[44]

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1 Ο Aνάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται

υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από

αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις

γραπτές εντολές της Aναθέτουσας Aρχής, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις

κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της

σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων και τα αναφερόμενα στο

Παράρτημα Ι της παρούσας.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας

προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των

δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει

χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)

ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από

κλήση του για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης

της σύμβασης.

5.2.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της

διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της

Αναθέτουσας Αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50%

της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση

τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας το 50% της

αντίστοιχης προβλεπόμενης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ

επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από

τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται

να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες

που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της

διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο

της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του

Aναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Aναθέτουσα Aρχή το δικαίωμα να

κηρύξει τον Aνάδοχο έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο Ανάδοχος μπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,

δυνάμει των όρων των παρ. 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις),

6.1 (Παρακολούθηση της σύμβασης) και 6.4 (Απόρριψη παραδοτέων –

Αντικατάσταση) της παρούσας, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και

ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)

ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της

[45]

προσφυγής αποφασίζει η Ολομέλεια της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από

γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως

διοικητική προσφυγή.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα

διενεργηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου,

καλούμενη εφεξής «Ομάδα Παρακολούθησης και Παραλαβής» ή «ΟΠΠΕ», η οποία

παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση της οικείας σύμβασης κατά τα τυχόν επιμέρους

στάδια, φάσεις ή τμήματά της, ιδίως δε προσκαλεί τον Ανάδοχο να παρουσιάσει την

πρόοδο υλοποίησης της σύμβασης, του ζητά εξηγήσεις και διευκρινίσεις και του

μεταφέρει τις σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

6.1.2. Η ΟΠΠΕ εισηγείται στην Ολομέλεια της Αναθέτουσας Αρχής για όλα τα

ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και

στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων

μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε

τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους

όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

6.2 Διάρκεια σύμβασης

6.2.1 Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες, η οποία αρχίζει από την

ημερομηνία υπογραφής της ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν και λήγει με

την υποβολή του τελευταίου Παραδοτέου στο χρόνο που ορίζεται σε αυτήν.

6.2.2 Ανεξάρτητα από τη συνολική του διάρκεια, το Έργο δεν θα θεωρείται

ολοκληρωμένο, εάν δεν εκτελεστούν πλήρως οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, με βάση

τη σύμβαση που θα υπογραφεί.

Για τις επιμέρους Φάσεις παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των Παραδοτέων ορίζονται

τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της

παρούσας.

6.2.3 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από

αιτιολογημένη απόφαση της Ολομέλειας της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής,

ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της

διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε

υπαιτιότητα του Αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της

σύμβασης. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως

αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να

υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο Ανάδοχος

κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου

μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης

που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο

218 του Ν. 4412/2016 και την παρ. 5.2.2 της παρούσας.

[46]

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την ΟΠΠΕ της παρ. 6.1 της

παρούσας, που συγκροτείται σύμφωνα με το εδαφ. δ’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του

Ν. 4412/2016.

Αν η ΟΠΠΕ κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα Παραδοτέα δεν

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο

προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους

όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την

καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και Παραδοτέων και συνεπώς αν

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με

αιτιολογημένη απόφαση της Ολομέλειας της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκριθεί

η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και Παραδοτέων, με έκπτωση επί

της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες

παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η ΟΠΠΕ υποχρεούται να

προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και Παραδοτέων της

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα

αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής συντάσσεται από την ΟΠΠΕ και εγκρίνεται από

την Ολομέλεια της Αναθέτουσας Αρχής με απόφασή της, η οποία κοινοποιείται

υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική

απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει

συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του

Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι, σύμφωνα

με την παρ. 6 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής

εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων

και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών

ή/και Παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της Ολομέλειας

της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και

Παραδοτέων με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται

μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για

την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας

της σύμβασης, ο δε Ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218

του Ν. 4412/2016 και την παρ. 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα Παραδοτέα που

απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η

συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

[47]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αναλυτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την παροχή

συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ΕΕΤΤ κατά τη φάση της μελέτης και της σύνταξης

του τεχνικού μέρους της Διακήρυξης ενός Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού

Διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος Εποπτείας

Φάσματος, το οποίο, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει:

Σταθερούς Σταθμούς Εποπτείας (ΣΣΕ), που θα εγκατασταθούν τόσο εντός όσο

και εκτός αστικού ιστού σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας,

Κινητούς Σταθμούς Εποπτείας,

Ασύρματο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων, που θα υποστηρίξει:

I. Την επικοινωνία των Σταθμών Εποπτείας με τα Κέντρα Ελέγχου της

Αναθέτουσας Αρχής

II. Την επικοινωνία των τερματικών των χρηστών Ασύρματου Δικτύου

Φωνής με τα Κέντρα Ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής.

Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω πλαίσιο, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες

περιλαμβάνουν:

Α) Αναφορικά με τους Σταθερούς Σταθμούς Εποπτείας (ΣΣΕ) και τους Κινητούς

Σταθμούς Εποπτείας (ΚΣΕ):

1. Μελέτη στην οποία προσδιορίζονται ο βέλτιστος αριθμός ΣΣΕ καθώς και οι

βέλτιστες θέσεις εγκατάστασης των ΣΣΕ στην Επικράτεια, ώστε να επιτευχθεί

η μέγιστη δυνατή κάλυψη.

2. Αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών του

εξοπλισμού κάθε ΣΣΕ και ΚΣΕ.

Στα ανωτέρω θα λαμβάνονται υπόψη:

i. Ο προϋπολογισμός του έργου.

ii. Το γεγονός ότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει ως πρώτο στόχο την εγκατάσταση των

Σταθμών σε υφιστάμενες δομικές κατασκευές παρόχων ηλεκτρονικών

επικοινωνιών (συνεγκατάσταση).

iii. Μελέτες που έχουν γίνει εσωτερικά στην Αναθέτουσα Αρχή και θα είναι

διαθέσιμες στον Ανάδοχο.

[48]

Β) Αναφορικά με το ασύρματο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων:

1. Απαιτήσεις εξοπλισμού και ανάλυση χαρακτηριστικών για κάθε ασύρματη

ζεύξη προτεινόμενων σημείων.

2. Προτάσεις για εναλλακτικές διαδρομές,

3. Προτάσεις για εναλλακτικές τεχνολογίες διασύνδεσης, κυρίως στο πλαίσιο

υποστήριξης εφεδρικών δρόμων επικοινωνίας.

Στα ανωτέρω θα λαμβάνοντας υπόψη:

i. Ο προϋπολογισμός του έργου.

ii. Το γεγονός ότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει ως πρώτο στόχο την εγκατάσταση των

Σταθμών σε υφιστάμενες δομικές κατασκευές παρόχων ηλεκτρονικών

επικοινωνιών (συνεγκατάσταση)

iii. Μελέτες που έχουν γίνει εσωτερικά στην Αναθέτουσα Αρχή και θα είναι

διαθέσιμες στον Ανάδοχο

iv. Η μελέτη για τους ΣΣΕ

v. Η μελέτη για το Ασύρματο Δίκτυο Επικοινωνίας Φωνής βασισμένο στην

τεχνολογία DMR.

Γ) Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών:

1. Κατά τη σύνταξη του τεχνικού μέρους της Διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής

για την προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος Εποπτείας Φάσματος (ιδίως

επισημάνσεις, σχόλια και διορθώσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών)

2. Κατά τη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους της ως άνω

Διακήρυξης.

Φάσεις του Έργου:

Φάση 1η

Σε αυτή τη φάση θα παρουσιασθούν στον Ανάδοχο οι στόχοι του υπό προκήρυξη έργου

της Προμήθειας Συστήματος Εποπτείας Φάσματος, καθώς και ο διαθέσιμος

προϋπολογισμός.

Ο Ανάδοχος θα λάβει γνώση των παρεχόμενων ασύρματων υπηρεσιών στην

επικράτεια, τα γενικά τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τη γεωγραφική κατανομή τους και

ό,τι άλλο είναι απαιτητό, ώστε να σχηματίσει την πραγματική εικόνα και τις

ιδιαιτερότητες του «Ασύρματου Ηλεκτρομαγνητικού Τοπίου» στην Ελλάδα.

Περαιτέρω, θα συζητηθούν: α) πιθανές περιοχές που πρέπει να καλυφθούν, β) τα

υποέργα, όπως έχουν αναφερθεί στις ανωτέρω παραγράφους, γ) ο υφιστάμενος

εξοπλισμός εποπτείας της ΕΕΤΤ και δ) τα αποτελέσματα των δοκιμαστικών

εγκαταστάσεων Σταθερών Σταθμών Εποπτείας που έλαβαν χώρα στην περιοχή της

Αττικής, ενώ στον Ανάδοχο θα δοθούν εκτιμώμενα σημεία εγκατάστασης του Δικτύου

Φωνής και του Δικτύου Δεδομένων.

[49]

Επιπρόσθετα, στη φάση αυτή ο Ανάδοχος θα ενημερωθεί για το νομικό πλαίσιο που

διέπει τις εγκαταστάσεις κεραιών στην Ελλάδα, καθώς και για όλες τις πιθανές

δυνατότητες συνεγκατάστασης που υπάρχουν.

Τέλος, δεδομένων των συνολικών απαιτήσεων του έργου, θα συμφωνηθούν με τον

Ανάδοχο οι ελάχιστες απαιτήσεις παρουσίας του στην Ελλάδα.

Παραδοτέα Φάσης: -

Εκτιμώμενη διάρκεια: 5 ημέρες από την εκκίνηση του έργου.

Φάση 2η

Ο Ανάδοχος, σε αυτή τη φάση, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της Φάσης 1:

Θα αναλύσει και θα παρουσιάσει ένα ή περισσότερα σενάρια θέσεων

εγκατάστασης Σταθερών Σταθμών Εποπτείας (ΣΣΕ), καθώς και τις αναλυτικές

τεχνικές προδιαγραφές του συνόλου των ΣΣΕ, ανάλογα με τη θέση.

Η ανάλυση/μελέτη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη: α) τις κατευθύνσεις της ITU

(πχ Rep. ITU-R SM.2356-1 (2017)) και β) όλες τις σύγχρονες τάσεις και

προδιαγραφές των συστημάτων εποπτείας και γεωεντοπισμού, σε επίπεδο

μονάδας, αλλά και συστήματος, και θα έχει ως στόχο την όσο το δυνατό

βέλτιστη κάλυψη της επικράτειας σε επίπεδο Εποπτείας Ραδιοσυχνοτήτων και

γεωεντοπισμού κατεύθυνσης/θέσης (σημείου) εκπομπής. Η μελέτη θα πρέπει

να γίνει σε κατάλληλο λογισμικό, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του και το

γεωφυσικό υπόβαθρο της Ελλάδας και τα αποτελέσματα θα πρέπει να

παρουσιασθούν σε ηλεκτρονικούς χάρτες με ανάλυση τουλάχιστον 100x100 m

σε format ΚΜΖ και παρουσίαση του ποσοστού γεωγραφικής κάλυψης της

ελληνικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων εκτάσεων.

Η ανάλυση της κάλυψης θα πρέπει να περιλαμβάνει: α) τουλάχιστον τα σενάρια

που αναφέρονται στο κεφάλαιο 6, παράγραφος 8 (Planning and optimization of

spectrum monitoring networks) του Spectrum Monitoring Handbook 2011, β)

σενάρια που αφορούν τις δυνατότητες εντοπισμού σημείου εκπομπής με

τεχνολογία TDoA/AoA/hybrid.

Θα αναλύσει και θα παρουσιάσει ένα ή περισσότερα σενάρια χοροθέτησης και

περιεχόμενου εξοπλισμού και επακόλουθων υπηρεσιών εποπτείας φάσματος

και ραδιογωνιομέτρησης (ΑοΑ) Κινητών Σταθμών Εποπτείας (ΚΣΕ), καθώς

και τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των ΚΣΕ. Στην ανάλυση θα πρέπει

να συμπεριλαμβάνεται και η δυνατότητα εγκατάστασης δέκτη με δυνατότητες

TDoA και μελέτη για τη διασύνδεση του ΚΣΕ με το δίκτυο δεδομένων. Η

ανάλυση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη: α) τις κατευθύνσεις της ITU και β) όλες

τις σύγχρονες τάσεις και προδιαγραφές των κινητών συστημάτων εποπτείας και

ραδιογωνιομέτρησης, σε επίπεδο μονάδας, καθώς και τις πιθανές ιδιαιτερότητες

του Ελληνικού τοπίου (σε τεχνικό και νομικό επίπεδο).

Θα μελετήσει και αναλύσει τις απαιτήσεις εξοπλισμού και τα χαρακτηριστικά

των προτεινόμενων ασύρματων ζεύξεων που έχουν σχεδιαστεί από την

Αναθέτουσα Αρχή, θα παρουσιάσει προτάσεις για εναλλακτικές διαδρομές και

προτάσεις για εναλλακτικές τεχνολογίες διασύνδεσης, κυρίως στο πλαίσιο

υποστήριξης εφεδρικών δρόμων επικοινωνίας.

Στη Φάση αυτή ο Ανάδοχος θα λάβει υπόψη του υφιστάμενες τεχνικές εκτιμήσεις της

Αναθέτουσας Αρχής, ενώ κατά τη διάρκεια της Φάσης είναι δυνατόν, μετά από

[50]

συνεννόηση των δύο μερών, να παρουσιάζονται και να συζητούνται επιμέρους

συμπεράσματα για γεωγραφικές περιοχές.

Παραδοτέα Φάσης:

Παραδοτέο 1 – Δίκτυο Σταθερών Σταθμών Εποπτείας – Θέσεις και Τεχνικές

Προδιαγραφές Σταθμών.

Παραδοτέο 2 - Δίκτυο μεταφοράς δεδομένων – Απαιτήσεις σε Υλικό και Λογισμικό –

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ζεύξεων- Εναλλακτικές Τεχνολογίες.

Εκτιμώμενη διάρκεια: 2 μήνες από την εκκίνηση του έργου.

Φάση 3η

Ο Ανάδοχος σε αυτή τη φάση, λαμβάνοντας υπόψη τα τελικά Παραδοτέα της Φάσης

2, θα παραδώσει ένα εκτιμώμενο προϋπολογισμό για το σύνολο του εξοπλισμού, όπως

αυτός προδιαγράφηκε στα ανωτέρω Παραδοτέα 1 και 2.

Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να έχει κοστολογήσει και όλες τις απαιτούμενες

υπηρεσίες (διαχείριση έργου, εγκατάσταση και διαμόρφωση υλικού και λογισμικού,

εκπαίδευση, συντήρηση και υποστήριξη, κλπ).

Παραδοτέα Φάσης:

Παραδοτέο 3 – Προϋπολογισμός επιμέρους υποέργων.

Εκτιμώμενη διάρκεια: 5 ημέρες μετά το πέρας της 2ης Φάσης.

Φάση 4η

Ο Ανάδοχος, σε αυτή τη φάση: α) θα κάνει επισημάνσεις, σχόλια και διορθώσεις επί

των τευχών Διακήρυξης, πριν αυτά βγουν σε διαβούλευση, β) θα μελετήσει όλα τα

σχόλια και τις παρατηρήσεις που έλαβε η Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια της

Δημόσιας Διαβούλευσης των Τευχών της Διακήρυξης και θα προτείνει ποιές

παρατηρήσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να ενσωματωθούν στα τελικά κείμενα.

Τέλος, θα παρέχει απαντήσεις και διευκρινίσεις επί πιθανών ερωτήσεων της

διαβούλευσης, αλλά και συνολικά της Ομάδας Σχεδιασμού και Ωρίμασης του Έργου.

Παραδοτέα Φάσης:

Παραδοτέο 4 – Ανάλυση της Δημόσιας Διαβούλευσης και Τελικές Εισηγήσεις.

Εκτιμώμενη διάρκεια: Μέχρι και 2 μήνες από το πέρας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

[51]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ο Ανάδοχος θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιγράψει αναλυτικά την μεθοδολογική

προσέγγιση του για το έργο, λαμβάνοντας υπόψη τις φάσεις και το αντικείμενο του

έργου, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Δεδομένων των ανωτέρω οι απαιτήσεις που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση

των τεχνικών προδιαγραφών περιγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Απαιτήσεις που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των

Τεχνικών Προσφορών

α/α Χαρακτηριστικό Ελάχιστη

Απαιτούμενη

Επίδοση

Απάντηση Παραπομπή

Α.1 Μεθοδολογική προσέγγιση

ανάλυσης απαιτήσεων και

καθορισμό προδιαγραφών

Συστημάτων Εποπτείας

Ραδιοσυχνοτήτων μεγάλης

γεωγραφικής έκτασης.

Ναι

Α.2 Μεθοδολογική προσέγγιση

σχεδιασμού δικτύου Σταθερών

Σταθμών Εποπτείας Φάσματος

για την κάλυψη αναγκών

εποπτείας.

Ναι

Α.3 Μεθοδολογική προσέγγιση

σχεδιασμού δικτύου Σταθερών

Σταθμών Εποπτείας Φάσματος

για την κάλυψη αναγκών

ραδιογωνιομέτρησης και

εντοπισμού σημείου εκπομπής,

με τη χρήση τεχνολογιών Angle

of Arrival, Time Difference of

Arrival και υβριδικών

συστημάτων.

Ναι

[52]

α/α Χαρακτηριστικό Ελάχιστη

Απαιτούμενη

Επίδοση

Απάντηση Παραπομπή

Α.4 Μεθοδολογική προσέγγιση

σχεδιασμού Κινητών Σταθμών

Εποπτείας (ΚΣΕ), με

δυνατότητες

ραδιογωνιομέτρησης και

γεωεντοπισμού θέσης εκπομπής

Ναι

Α.5 Μεθοδολογική προσέγγιση

σχεδίασης και ανάλυσης

προδιαγραφών Δικτύων

μεταφοράς δεδομένων

βασισμένων σε ασύρματες

ζεύξεις

Ναι

Α.6 Εμπειρία στελεχών Ομάδας

Έργου στη σχεδίαση δικτύου

Σταθερών Σταθμών Εποπτείας

Φάσματος για την κάλυψη

αναγκών ραδιογωνιομέτρησης

και εντοπισμό σημείου

εκπομπής, με τη χρήση

τεχνολογιών Angle of Arrival,

Time Difference of Arrival και

υβριδικών συστημάτων.

Ναι

Α.7 Εμπειρία στελεχών Ομάδας

Έργου στη σχεδίαση και

ανάλυση προδιαγραφών Δικτύων

μεταφοράς δεδομένων

βασισμένων σε ασύρματες

ζεύξεις

Ναι

Α.8 Περιγραφή κατανομής χρόνου

και ορόσημα έργου

Ναι

[53]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α 147)]

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία

ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή

η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)

- Ονομασία: [Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων]

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : [7726]

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125]

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ν. Λιώσσης]

- Τηλέφωνο: [2106151000]

- Ηλ. ταχυδρομείο: [info@eett.gr]

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.eett.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του

σχετικού CPV): [72000000-5]

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]

- Η σύμβαση αναφέρεται σε υπηρεσίες : [Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών]

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν

υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

[54]

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [ ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και

υπάρχει

[ ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοι:

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,

μικρή ή μεσαία επιχείρηση;

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων

οικονομικών φορέων ή διαθέτει

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει

εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του

παρόντος μέρους, και σε κάθε περίπτωση

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος V.

α) Αναφέρετε την ονομασία του

καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον

σχετικό αριθμό εγγραφής ή

πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα

οποία βασίζεται η εγγραφή ή η

πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την

κατάταξη στον επίσημο κατάλογοi:

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς

των

εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]

[55]

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος

IV, ενότητες Α, Β:

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε

θέση να προσκομίσει βεβαίωση

πληρωμής εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει

πληροφορίες που θα δίνουν τη

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική

βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς

των εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

από κοινού με άλλους;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία

(επικεφαλής, υπεύθυνος για

συγκεκριμένα καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε τους άλλους

οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν

από κοινού στη διαδικασία σύναψης

δημόσιας σύμβασης:

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος

ή των τμημάτων για τα οποία ο

[ ]

[56]

οικονομικός φορέας επιθυμεί να

υποβάλει προσφορά.

[57]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την

ημερομηνία και τον τόπο γέννησης

εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: [……]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδρομείο: [……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή

στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση

(τις μορφές της, την έκταση, τον

σκοπό …):

[……]

[58]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων

ΦΟΡΕΩΝ

Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων

προκειμένου να ανταποκριθεί στα

κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο

μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και

κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V

κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ,

για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο

από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι

τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε

όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας..

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς.

[59]

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή)

Υπεργολαβική ανάθεση: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή

υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, παραθέστε κατάλογο των

προτεινόμενων υπεργολάβων και το

ποσοστό της σύμβασης που θα

αναλάβουν:

[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες

(κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος

οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας

τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες

που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και

σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

[60]

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

2. δωροδοκία

3. απάτη

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές

δραστηριότητες

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές

καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική

απόφαση εις βάρος του οικονομικού

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το

οποίο είναι μέλος του διοικητικού,

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν

από τους λόγους που παρατίθενται

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία

έχει οριστεί απευθείας περίοδος

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων):

[……][……][……][……]ii

Εάν ναι, αναφέρετε:

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή

τους λόγους της καταδίκης,

α) Ημερομηνία:[ ],

σημείο-(-α): [ ],

λόγος(-οι):[ ]

β) [……]

[61]

β) Προσδιορίστε ποιος έχει

καταδικαστεί [ ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην

καταδικαστική απόφαση:

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων):

[……][……][……][……]

Σε περίπτωση καταδικαστικής

απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει

λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη

σχετικού λόγου αποκλεισμού

(«αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που

λήφθηκαν:

[……]

[62]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει

εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του

όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην

Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι

τυχόν εγκατεστημένος;

[] Ναι [] Όχι

Εάν όχι αναφέρετε:

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο

πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πώς διαπιστώθηκε η αθέτηση των

υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής

απόφασης;

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη

και δεσμευτική;

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης

ή έκδοσης απόφασης

- Σε περίπτωση καταδικαστικής

απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας

σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου

αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που

οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή

των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε

δεσμευτικό διακανονισμό για την

καταβολή τους;

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να

αναφερθούν

λεπτομερείς

πληροφορίες

[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να

αναφερθούν

λεπτομερείς

πληροφορίες

[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά

την καταβολή των φόρων ή εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς

των εγγράφων): iii

[……][……][……]

[63]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή

επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή

αφερεγγυότητα, σύγκρουση

συμφερόντων ή επαγγελματικό

παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει

του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του

στους τομείς του περιβαλλοντικού,

κοινωνικού και εργατικού δικαίου;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει

μέτρα που να αποδεικνύουν την

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού

του λόγου αποκλεισμού

(«αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα

που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες

καταστάσεις:

α) πτώχευση, ή

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία

πτωχευτικού συμβιβασμού, ή

στ) αναστολή επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων, ή

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις

νόμου

Εάν ναι:

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας,

θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων

σχετικά με τη συνέχιση της

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό

αυτές αυτές τις περιστάσεις

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]

-[.......................]

[64]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς

των εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας

μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα

που λήφθηκαν:

[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς

φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του

ανταγωνισμού;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας

μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα

που λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης

συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής

του στη διαδικασία ανάθεσης της

σύμβασης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με

αθέμιτο τρόπο ο οικονομικός φορέας ή

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν τη

διαδικασία λήψης αποφάσεων της

Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει

εμπιστευτικές πληροφορίες που

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης

σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας

παραπλανητικές πληροφορίες που

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις

αποφάσεις που αφορούν τον

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

[65]

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

πληροφορίες:

Εάν ο οικονομικός φορέας κατά τους

τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν τη

λήξη της προθεσμίας υποβολής των

προσφορών του παρόντος Διαγωνισμού

συνδέεται με οποιαδήποτε συμβατική ή

άλλη σχέση με φυσικά ή/και νομικά

πρόσωπα που αποτελούν

κατασκευαστές, προμηθευτές

(λογισμικoύ ή/και υλισμικού) ή

integrators Συστημάτων Εποπτείας

Φάσματος ή με συνδεδεμένα με αυτά

φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα.

[] Ναι [] Όχι

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη

πλημμέλεια κατά την εκτέλεση

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα

την πρόωρη καταγγελία της

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις

ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας

μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα

που λήφθηκαν:

[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να

επιβεβαιώσει ότι:

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών

ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των

πληροφοριών που απαιτούνται για την

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων

αποκλεισμού ή την πλήρωση των

κριτηρίων επιλογής,

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες

αυτές,

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που

απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή

[] Ναι [] Όχι

[66]

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες

που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή

να παράσχει εξ αμελείας

παραπλανητικές πληροφορίες που

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις

αποφάσεις που αφορούν τον

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

[67]

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους), ο

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

[68]

A: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Οικονομική και χρηματοοικονομική

επάρκεια

Απάντηση:

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος

εργασιών του οικονομικού φορέα για

τον αριθμό οικονομικών ετών που

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της

σύμβασης:

και/ή,

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό

ετών που απαιτούνται στη σχετική

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα

έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος

εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος

εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος

εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς

των εγγράφων):

[……][……][……]

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος

εργασιών του οικονομικού φορέα στον

επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται

από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή

στα έγγραφα της σύμβασης για τον

αριθμό οικονομικών ετών που

απαιτούνται είναι ο εξής:

και/ή,

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών

του οικονομικού φορέα στον τομέα και

για τον αριθμό ετών που απαιτούνται

στη σχετική διακήρυξη ή στην

πρόσκληση ή στα έγγραφα της

σύμβασης είναι ο εξής:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:

[……][…] νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:

[……][…] νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:

[……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς

των εγγράφων):

[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες

σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή

[…................................…]

[69]

ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για

ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο,

αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε

ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο

οικονομικός φορέας:

4) Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές

αναλογίες που ορίζονται στη σχετική

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός

φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές

των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως

εξής:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης

αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y -και

η αντίστοιχη αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς

των εγγράφων):

[……][……][……]

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην

ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών

κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι

το εξής:

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς

των εγγράφων):

[……][……][……]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι

οποίες (ενδέχεται να) έχουν

προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της

σύμβασης, ο οικονομικός φορέας

δηλώνει ότι:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται

να έχει προσδιοριστεί στη σχετική

προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς

των εγγράφων):

[……][……][……]

[70]

B: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά

κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή στη σχετική διακήρυξη

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη.

Τεχνική και επαγγελματική

ικανότητα

Απάντηση:

1) Κατά τη διάρκεια της

περιόδου αναφοράς, ο

οικονομικός φορέας έχει

παράσχει τις ακόλουθες

κυριότερες υπηρεσίες του

είδους που έχει

προσδιοριστεί:

Κατά τη σύνταξη του σχετικού

καταλόγου αναφέρετε τα ποσά,

τις ημερομηνίες και τους

παραλήπτες δημόσιους ή

ιδιωτικούς:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην

διακήρυξη):

[…...........]

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

2) Ο οικονομικός φορέας

μπορεί να χρησιμοποιήσει το

ακόλουθο τεχνικό προσωπικό

ή τις ακόλουθες τεχνικές

υπηρεσίες, ιδίως τους

υπεύθυνους για τον έλεγχο της

ποιότητας:

[……..........................]

[……]

3) Ο οικονομικός φορέας

χρησιμοποιεί τον ακόλουθο

τεχνικό εξοπλισμό και

λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα

για την διασφάλιση της

ποιότητας και τα μέσα

μελέτης και έρευνας που

διαθέτει είναι τα ακόλουθα:

[……]

4) Για σύνθετα προϊόντα ή

υπηρεσίες που θα

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση,

για προϊόντα ή υπηρεσίες που

πρέπει να ανταποκρίνονται σε

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:

Ο οικονομικός φορέας θα

επιτρέπει τη διενέργεια

ελέγχων όσον αφορά το

[] Ναι [] Όχι

[71]

παραγωγικό δυναμικό ή τις

τεχνικές ικανότητες του

οικονομικού φορέα και, εφόσον

κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά

τα μέσα μελέτης και έρευνας

που αυτός διαθέτει καθώς και

τα μέτρα που λαμβάνει για τον

έλεγχο της ποιότητας;

5) Οι ακόλουθοι τίτλοι

σπουδών και επαγγελματικών

προσόντων διατίθενται από:

α) τον ίδιο τον πάροχο

υπηρεσιών ή τον εργολάβο,

και/ή (ανάλογα με τις

απαιτήσεις που ορίζονται στη

σχετική πρόσκληση ή

διακήρυξη ή στα έγγραφα της

σύμβασης)

β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) [……]

6) Το μέσο ετήσιο

εργατοϋπαλληλικό δυναμικό

του οικονομικού φορέα και ο

αριθμός των διευθυντικών

στελεχών του κατά τα

τελευταία τρία έτη ήταν τα

εξής:

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:

[........], [.........]

[........], [.........]

[........], [.........]

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:

[........], [.........]

[........], [.........]

[........], [.........]

7) Ο οικονομικός φορέας θα

έχει στη διάθεσή του τα

ακόλουθα μηχανήματα,

εγκαταστάσεις και τεχνικό

εξοπλισμό για την εκτέλεση της

σύμβασης:

[……]

8) Ο οικονομικός φορέας

προτίθεται, να αναθέσει σε

τρίτους υπό μορφή

υπεργολαβίας το ακόλουθο

τμήμα (δηλ. ποσοστό) της

σύμβασης:

[....……]

[72]

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας

με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται

δωρεάν.

β) η αναθέτουσα αρχή έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της

αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ...

[να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας

ανάθεσης: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

[73]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Έντυπο 1

ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ

Κυρίες, Κύριοι,

Ο……………………………………………….., ο ίδιος ή ως νόμιμος εκπρόσωπος της

εταιρείας/κοινοπρακτικού σχήματος/ομίλου/ένωσης/σύμπραξης με την

επωνυμία ………………………………………………………………………………..

δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη γνώση της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και των

παραρτημάτων αυτής, την οποία αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και δηλώνω ότι η

εταιρία/κοινοπρακτικό σχήμα/όμιλος/ένωση/σύμπραξη, εφόσον αναδειχθεί Ανάδοχος,

έχει την ικανότητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της εντός των χρονικών περιθωρίων

της σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής. Για το σκοπό αυτό προσφέρουμε με

την παρούσα το κατά αποκοπή ποσό των

………………………………….Ευρώ (αριθμητικώς)

………………………………….Ευρώ (ολογράφως)

στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Παροχή

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην ΕΕΤΤ αναφορικά με τη Διακήρυξη Ανοικτού

Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη καινοτόμου

Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της

επιχειρηματικότητας στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»».

Το ανωτέρω ποσό θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος

της σύμβασης και θα περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως έξοδα, φόρους, δασμούς,

παρακρατήσεις, το όφελος του Αναδόχου κλπ. Δεν περιλαμβάνει μόνο το Φ.Π.Α. επί

των τιμολογίων προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Με τιμή

………………….(ημερομηνία)

Υπογραφή

(Νομίμου Εκπροσώπου + Σφραγίδα εταιρείας/κοινοπρακτικού

σχήματος/ομίλου/ένωσης/σύμπραξης)

[74]

Έντυπο 2

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗ

α/α Ονόματα

μελών

Ο.Ε.

Επίπεδο

Εμπειρίας Θέση

στην

Ομάδα

Έργου

Χρέωση ανά

Ανθρωποώρα

Ανθρωποώρες ανά

Φάση του Έργου Σύνολο

Ανθρωπο-

ωρών

Συνολική

Χρέωση ανά

μέλος Ο.Ε.

Φ1 Φ2 Φ3 Φ4

1

2

3

...

Σ Υ Ν Ο Λ Α

Στις πιο πάνω τιμές περιλαμβάνονται τα πάσης φύσης έξοδα του προσωπικού καθώς και το κόστος των ταξιδιών

από και προς την έδρα τους. Το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στη στήλη «Συνολική Χρέωση ανά μέλος

Ο.Ε.» θα πρέπει να ισούται με το ποσό που αναγράφεται στο Έντυπο 1 ως προσφορά του υποψηφίου για το Έργο.

Με τιμή,

………………….…(ημερομηνία)

Υπογραφή

(Νομίμου Εκπροσώπου + Σφραγίδα

Εταιρείας / Κοινοπραξίας / Σύμπραξης)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Λεωφ. Κηφισίας 60

15125 Μαρούσι

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθ................ για δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (2.800,00€)

1. Με την παρούσα εγγυητική επιστολή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εταιρείας ……….. οδός …………. αριθμός …

ΤΚ ………..,}

{ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας: των εταιρειών

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,}

και μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (2.800,00€) για τη συμμετοχή της στο

διενεργούμενο από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων διαγωνισμό της

(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο «Παροχή

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην ΕΕΤΤ αναφορικά με την Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος

Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα ηλεκτρονικών

επικοινωνιών»», σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη Διακήρυξη, την οποία ήδη

γνωρίζουμε.

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον

ανωτέρω Διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω εταιρείας.}

Σελίδα 76

{ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας: των εταιρειών της ένωσης ή κοινοπραξίας ατομικά για κάθε

μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως

μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας.}

3. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας

καταβάλουμε με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

4. Η εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει μέχρι και την ………………(9 μήνες

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών). Μέχρι τότε θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για

την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

5. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον

τέλος χαρτοσήμου.

6. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες

έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της

παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την

Τράπεζά μας.

Με τιμή

.............ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ...........

................ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ...............

Σελίδα 77

2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Λεωφ. Κηφισίας 60

15125 Μαρούσι

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθ................ για ευρώ.......................

1. Με την παρούσα εγγυητική επιστολή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και

ανεπιφύλακτα, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της εταιρείας …………… Οδός …………. Αριθμός …….

Τ.Κ. ………}

{ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας : των εταιρειών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

……

μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας},

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης με

αριθμό................... που αφορά στο Διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του

διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο: «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην ΕΕΤΤ

αναφορικά με την Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο

«Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της

επιχειρηματικότητας στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»»

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής

εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα

οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από

τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα υπ’ όψιν άρθρα.

Σε περίπτωση που μας γνωστοποιήσετε την απόφασή σας ότι η

............................................................................................................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή

της που περιγράφεται ανωτέρω στο σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα

επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή

μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, εντός πέντε (5) ημερών από την

ημερομηνία που θα μας περιέλθει σχετικό αίτημά σας.

Σελίδα 78

3. Για την καταβολή της υπ’ όψιν εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή

συγκατάθεση της ..............................................., ούτε θα ληφθεί υπ’ όψιν οποιαδήποτε τυχόν ένσταση

ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της

εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

4. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπ’ όψιν εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να

επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας

απαλλάσσετε από την υπ’ όψιν εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση

καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης.

5. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον

πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

6. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες

έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της

παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την

Τράπεζά μας.

Με τιμή

.............ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ...........

................ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ...............

Σελίδα 79

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Σχέδιο Σύμβασης

Μεταξύ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Και

«ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ»

Για το Έργο με τίτλο:

«Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην ΕΕΤΤ αναφορικά με την Διακήρυξη

Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη καινοτόμου

Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της

επιχειρηματικότητας στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»»

Μαρούσι, ………………….

Σελίδα 80

Αρ. Σύμβασης: …………….

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα ______________________ 2019, μεταξύ:

1. Της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

επί της Λεωφ. Κηφισιάς αρ. 60, Τ.Κ. 151 25, νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον Πρόεδρό της,

Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Μασσέλο (καλούμενη εφεξής «ΕΕΤΤ») και

Της ……………………………………………………………………………….. με την επωνυμία

«……………………………………………..», που εδρεύει σ… …………………………, επί της

οδού ……………………………. αρ. …………, Τ.Κ. ……………….., νόμιμα εκπροσωπούμενης

δυνάμει τ… …………………………… από τον ……………………………… (καλούμενη εφεξής

«ο Ανάδοχος»), συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο

1.1 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση του Έργου «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

στην ΕΕΤΤ αναφορικά με την Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το

Έργο: «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της

επιχειρηματικότητας στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»», όπως αυτό προσδιορίζεται

ειδικότερα στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού, την παρούσα σύμβαση και την προσφορά του

Αναδόχου.

Με τη σύμβαση η ΕΕΤΤ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση του Έργου, τηρώντας

τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας και να παράσχει, χωρίς συμπληρωματική αμοιβή,

κάθε είδους υπηρεσίες που απαιτούνται για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σύμφωνα

με τη σύμβαση, τη Διακήρυξη και τα λοιπά κείμενα του Διαγωνισμού και σύμφωνα με τα τεχνικά

χαρακτηριστικά και τις τιμές που αναφέρονται στην Προσφορά του.

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου των υπηρεσιών του Αναδόχου και κατάλογος των

Παραδοτέων δίδεται στο Παράρτημα Ι της σχετικής Διακήρυξης, το οποίο θα αποτελέσει και

Παράρτημα της Σύμβασης.

1.2 Έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στη σύμβαση, στο Έργο περιλαμβάνονται και:

1.2.1 Όλες οι συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες που, κατ’ αντικείμενο, σχετίζονται με το

Έργο ή που, κατ’ εύλογη κρίση, απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν, για την έγκαιρη και

προσήκουσα ολοκλήρωση του Έργου, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα συναλλακτικά ήθη

ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση του Έργου.

1.2.2 Όλες οι συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες που θα απαιτηθούν για την αντιμετώπιση

όλων των θεμάτων και προβλημάτων που τυχόν ανακύψουν κατά την εκτέλεση του Έργου ή εξαιτίας

αυτού, ιδίως ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής ή άλλης αρχής, εφόσον κάτι τέτοιο καταστεί αναγκαίο

μετά την εκτέλεση του Έργου και επ’ ευκαιρίας αυτού.

Σελίδα 81

1.3 Ορισμοί - Συντομογραφίες

Οι ακόλουθοι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και έχουν την έννοια

που τους αποδίδεται κατωτέρω:

Διακήρυξη

Η Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του

Έργου «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην ΕΕΤΤ αναφορικά με την

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο:

«Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για

την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα ηλεκτρονικών

επικοινωνιών»».

Ανάδοχος

Το Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο ή Κοινοπραξία ή ένωση ή σύμπραξη στην

οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού για το Έργο.

Μέρη Τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη όταν αναφέρονται από κοινού.

ΟΠΠΕ Ομάδα Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (είναι η Επιτροπή

Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου)

Έργο

Το αποτέλεσμα της εργασίας του Αναδόχου το οποίο θα παράγει δυνάμει της

Σύμβασης και θα παραδώσει στην ΕΕΤΤ, όπως περιγράφεται στη Διακήρυξη

και στη Σύμβαση.

Αμοιβή

Συμβατικό

Τίμημα

Το ποσό που θα λάβει ο Ανάδοχος ως μόνη και συνολική αμοιβή του για την

εκτέλεση του Έργου.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,

- Το Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,

Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

- Το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές

ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει τροποποιηθείς ιδίως από το άρθρο 13 παρ. 9 του Ν.

4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017) «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων

ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες

διατάξεις»,

- Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»,

- Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

Σελίδα 82

- Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 1,

- Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές

συναλλαγές»,

- Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου

κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και

άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

- Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και

άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

- Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,

- Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

- Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

- Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες

διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 7 και 13 έως 15,

- Το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια

έγγραφα και στοιχεία»,

- Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

- Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον

της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών Προσφυγών»,

- Το Π.Δ. 387/2002 (ΦΕΚ 335/Α/2002) «Εσωτερική Διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και

συναφείς διατάξεις»,

- Την υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/2016) Απόφαση του Υφυπουργού

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ.

81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες

επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας

δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης

και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»»,

- Τη με αριθ. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/2013) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

- Τη με αριθ. Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/Β/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση των

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και

Δικτύων»,

Σελίδα 83

- Την υπ’ αριθ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β/2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και

Ανάπτυξης»,

- Την υπ’ αριθ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας

και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

- Το Π.Δ. 39/4-05-2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,

- Την υπ’ αριθ. 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969/Β/2017) Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου

υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής

της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)».

- Την υπ’ αριθ. 62189/2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της

ΕΕΤT» (ΦΕΚ 1391/Β/2001),

- Την ΑΠ. 237/84/2001 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1701/Β/2001) «Κανονισμός Διαχείρισης

Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων», όπως ισχύει,

- Την ΑΠ. 797/27/2-02-2017 απόφαση της ΕΕΤΤ «Έγκριση Τυποποιημένων Εντύπων Προτάσεων

για την Ένταξη Έργων στον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα,

Καινοτομία 2014-2020» του ΕΣΠΑ»,

- Τη με αριθ. πρωτ. 672/18-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με θέμα: «Έγκριση της πρότασης της Γενικής Γραμματείας

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με τίτλο: «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος

Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα ηλεκτρονικών

επικοινωνιών»,

- Τη με αριθ. πρωτ. 2359/369/A2/25-4-2018 Πρόσκληση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης

Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προς την ΕΕΤΤ με τίτλο

«Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της

επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»,

- Τη με αριθ. πρωτ. 6830/1203/Α2/25-10-2018 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης

Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Ένταξη της

Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση

της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5029958

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-

2020»».

- Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς

και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν

δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

- Κάθε άλλη διάταξη νομοθετική, κανονιστική ή άλλη, εγκριτική ή άλλη απόφαση αρμοδίου

οργάνου που αφορά το παρόν Έργο και τη σχετική Διακήρυξη.

Σελίδα 84

Άρθρο 2ο

Διάρκεια σύμβασης

2.1 Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ και

παράγει έννομα αποτελέσματα από την ημερομηνία υπογραφής της. Η σύμβαση λήγει με την

εκπλήρωση στο σύνολό τους των υποχρεώσεων του Αναδόχου και την έκδοση πρωτοκόλλου

οριστικής παραλαβής και καλής εκτέλεσης από την Ομάδα Παρακολούθησης και Παραλαβής της

ΕΕΤΤ (εφεξής «ΟΠΠΕ»).

2.2 Ανεξάρτητα από τη συνολική του διάρκεια, το Έργο δεν θα θεωρείται ολοκληρωμένο, εάν δεν

εκτελεστούν πλήρως οι υποχρεώσεις του Αναδόχου με βάση τη σύμβαση.

2.3 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής με

αιτιολογημένη απόφαση της ΕΕΤΤ, μετά από πρόταση της ΟΠΠΕ, ύστερα από σχετικό αίτημα του

Αναδόχου, που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες

περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της

σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα

ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην ΕΕΤΤ τα Παραδοτέα της σύμβασης, ο Ανάδοχος

κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη

της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,

επιβάλλονται σε βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 και το

άρθρο 19 της παρούσας.

Άρθρο 3ο

Αμοιβή – Όροι πληρωμής

3.1 Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των ……………………… χιλιάδων (…..…….€)

ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ο οποίος, όπου απαιτείται, βαρύνει την ΕΕΤΤ, βάσει της

υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς του.

3.2 Η ως άνω αμοιβή αποτελεί το μόνο και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα που δικαιούται να

λάβει ο Ανάδοχος για την προσήκουσα, πλήρη και έγκαιρη εκτέλεση του Έργου, καθώς και για την

πιστή και έγκαιρη εκπλήρωση του συνόλου των κυρίων και παρεπομένων υποχρεώσεων, ευθυνών

και εγγυήσεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις, προδιαγραφές και όρους της σύμβασης.

3.3 Στην αμοιβή, με εξαίρεση τον αναλογούντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, τον οποίο καταβάλλει

η ΕΕΤΤ, περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που, άμεσα ή έμμεσα, πηγάζουν από ή

σχετίζονται με το Έργο και που απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου, σύμφωνα με

τις απαιτήσεις της σύμβασης, όπως ενδεικτικά:

3.3.1 Οι κάθε είδους φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα γενικά έξοδα, τα τέλη χαρτοσήμου,

καθώς και κάθε νόμιμη ή άλλη εισφορά, όπως ισχύουν, κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης,

3.3.2 Κάθε είδους δαπάνη (π.χ. δαπάνες ταξιδιών, μετακινήσεων, παραμονής και διατροφής

αλλοδαπού προσωπικού στην Ελλάδα κ.τ.λ.), δαπάνες γραφείων, μεταφράσεων, οχημάτων, έξοδα

προβολής και προώθησης του Έργου (έντυπα, ημερίδες κτ.λ.), πάγια έξοδα, κάθε είδους υποχρεώσεις

προς τρίτους (υπεργολάβους, προστηθέντες, εξειδικευμένους συμβούλους κ.τ.λ.) στο πλαίσιο

εκτέλεσης του Έργου,

3.3.3. Ημερομίσθια, μισθοί, δώρα, ασφαλιστικές εισφορές, προμήθειες, πρόστιμα, ποινές, οφειλές,

υπερωρίες, δαπάνες αναπλήρωσης προσωπικού, άδειες, και γενικά οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις,

Σελίδα 85

3.3.4. Το εργολαβικό όφελος και τα γενικά έξοδα του Αναδόχου.

3.4 Ο Ανάδοχος εγγυάται ρητά την ακρίβεια του προϋπολογισμού και των υπολογισμών του, βάσει

των οποίων υπέβαλε την προσφορά του για το Έργο και συμφωνήθηκε η αμοιβή, παραιτείται δε από

κάθε δικαίωμα να ζητήσει αναπροσαρμογή της αμοιβής αυτής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι δεν αποτελούν λόγο αναθεώρησης της αμοιβής:

3.4.1. Η αύξηση του κόστους του Έργου, των εξόδων του Αναδόχου, του κόστους απασχόλησης, η

μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή γενικότερα η ανατίμηση υπηρεσιών ή ειδών που θα

χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου,

3.4.2 Η διαπίστωση ότι για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου απαιτούνται περισσότεροι ή

διαφορετικοί πόροι (ανθρώπινο δυναμικό, χρόνος απασχόλησης, υποδομές, εξοπλισμός), σε

σύγκριση με τα δεδομένα στα οποία στήριξε την προσφορά του ο Ανάδοχος,

3.4.3 Η εν γένει μεταβολή των συνθηκών εκτέλεσης του Έργου,

3.4.4 Κάθε άλλη συναφής περίσταση.

3.5 Γίνεται μνεία ότι το ενδεχόμενο μεταβολών, όπως οι παραπάνω και οι κίνδυνοι που αυτές

συνεπάγονται, έχουν ήδη ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο κατά τη σύνταξη της προσφοράς του και

έχουν ήδη ενσωματωθεί στην αμοιβή, δεδομένης της εμπειρίας του Αναδόχου στην εκτέλεση

παρόμοιων έργων και στον υπολογισμό των σχετικών κινδύνων του Έργου. Σε κάθε δε περίπτωση,

ο Ανάδοχος παραιτείται εκ των προτέρων ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του που

απορρέει από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου.

3.6 Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, η αμοιβή υπόκειται σε αναθεώρηση στις ακόλουθες αποκλειστικά

αναφερόμενες περιπτώσεις:

3.6.1 Σε περίπτωση που η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου παραταθεί για χρονικό διάστημα που

αθροιστικά υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα της ΕΕΤΤ

(υπερημερία στην εκπλήρωση υποχρεώσεών του που τυχόν συνεπάγεται παράταση των προθεσμιών

που προβλέπονται στο χρονοδιάγραμμα) ή σε άσκηση δικαιωμάτων της ΕΕΤΤ (αναστολή εργασιών,

σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας). Στην περίπτωση αυτή:

3.6.1.1 Αναπροσαρμόζεται το μέρος της αμοιβής που αντιστοιχεί στο τμήμα του Έργου που

παραμένει ανεκτέλεστο, κατά την πάροδο της 80ής ημέρας των ως άνω παρατάσεων.

3.6.1.2 Η αναπροσαρμογή του ως άνω μέρους της αμοιβής γίνεται κατ’ εύλογη κρίση μετά από

συμφωνία των μερών, κατά ποσοστό που, όμως, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μεταβολή του δείκτη

τιμών καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του

προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική

Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.

3.7 Όλες οι τμηματικές πληρωμές θα θεωρούνται ως προκαταβολές, με την έννοια ότι ο οριστικός

απολογισμός και διακανονισμός όλων των λογαριασμών θα πραγματοποιηθεί μόνον κατά την

οριστική παραλαβή του Έργου από την ΕΕΤΤ.

3.8 Σε κάθε καταβολή προς τον Ανάδοχο έναντι της αμοιβής, η ΕΕΤΤ θα παρακρατεί κάθε ποσό που

προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία ανάλογα με την περίπτωση, όπως φόρο εισοδήματος,

φόρο ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπές κρατήσεις.

3.9 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της συμβατικής αμοιβής είναι τα

προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.

Σελίδα 86

3.10 Σε περίπτωση υπερημερίας της ΕΕΤΤ, πλέον των εξήντα (60) ημερών σε οποιαδήποτε καταβολή

προς τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με την παρούσα.

3.11 Γενική Απαλλαγή της ΕΕΤΤ - Παραίτηση του Αναδόχου: Η αποδοχή από τον Ανάδοχο της

τελικής πληρωμής του για το Έργο, σύμφωνα με τη σύμβαση, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο και

συνεπάγεται τη γενική απαλλαγή της ΕΕΤΤ και παραίτηση του Αναδόχου από κάθε διεκδίκηση,

αξίωση ή απαίτησή του κατά της ΕΕΤΤ και της περιουσίας της, καθώς και κατά των νομίμων

εκπροσώπων και του προσωπικού της ΕΕΤΤ, προερχόμενη ή κατά οποιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενη

με τη σύμβαση και το Έργο.

Άρθρο 4ο

Σύμβαση και Συμβατικά Τεύχη

4.1 Η σύμβαση αποτελείται από τα προσαρτώμενα σ’ αυτήν, ως αναπόσπαστα τμήματα, συμβατικά

τεύχη που αναφέρονται κατωτέρω, τα οποία ενσωματώνονται πλήρως σε αυτήν, αποτελώντας ενιαίο,

αναπόσπαστο και αδιαίρετο μέρος της, ώστε η σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη να συνθέτουν την

αποκλειστική και συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών:

4.1.1 Η σύμβαση με τα παραρτήματα αυτής,

4.1.2 Η Απόφαση περί κατακύρωσης του Διαγωνισμού,

4.1.3 Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού, με τα παραρτήματά της,

4.1.5 Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου,

4.1.6 Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου.

4.2 Τα πιο πάνω συμβατικά στοιχεία ερμηνεύονται κατά την καλή πίστη και

αλληλοσυμπληρώνονται, με σκοπό την αρτιότερη και καλύτερη εκτέλεση του Έργου και την

εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος για την ΕΕΤΤ. Ωστόσο, σε περίπτωση αντίφασης ή

ασυμφωνίας μεταξύ τους, εφαρμόζονται και ισχύουν με τη σειρά προτεραιότητας με την οποία

παρατίθενται ανωτέρω.

4.3 Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά από τη σύμβαση, συμφωνείται ότι εφαρμόζονται

συμπληρωματικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

4.4 Ο Ανάδοχος επαναλαμβάνει και διαβεβαιώνει ανεπιφύλακτα ότι ήδη με τη συμμετοχή του στο

Διαγωνισμό ή / και την εν γένει διαδικασία ανάθεσης που προηγήθηκε της υπογραφής της σύμβασης,

αποδέχθηκε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους που αποτυπώνονται στη Διακήρυξη του

Διαγωνισμού και τα τεύχη που τη συνοδεύουν.

4.5 Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται από τώρα ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του να

προσβάλει ή να αμφισβητήσει, με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, οποιαδήποτε

διάταξη ή όρο περιλαμβάνεται στα ανωτέρω κείμενα.

Άρθρο 5ο Σχέσεις των Μερών

Σελίδα 87

5.1 Ο Ανάδοχος διατηρεί ανεξάρτητη επιχείρηση, συναλλάσσεται με τους τρίτους με το δικό του

όνομα και για δικό του λογαριασμό και, κατά συνέπεια, η ΕΕΤΤ δεν αναλαμβάνει υποχρεώσεις του

Αναδόχου, έναντι οποιουδήποτε τρίτου, όπως, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, των αρχών, των

συνεργατών, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων του, έστω και αν οι υποχρεώσεις αυτές

σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εκτέλεση του Έργου.

5.2 Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να ενεργεί πράξεις στο όνομα της ΕΕΤΤ και γενικά να τη

δεσμεύει, έναντι τρίτων, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο. Κατ’ εξαίρεση, η ΕΕΤΤ

μπορεί να παρέχει στον Ανάδοχο εντολή ή πληρεξουσιότητα για τη διενέργεια συγκεκριμένων

πράξεων που σχετίζονται με το Έργο. Η ως άνω εντολή ή πληρεξουσιότητα θα παρέχεται και θα

αποδεικνύεται, αποκλειστικά και μόνον με έγγραφο αρμοδίου οργάνου της ΕΕΤΤ που έχει τη νόμιμη

εξουσία εκπροσώπησής του.

5.3 Συμφωνείται και δηλώνεται ρητά ότι ο Ανάδοχος δεν συνδέεται με την ΕΕΤΤ με σχέση

προστήσεως, αντιπροσώπευσης ή εξαρτημένης εργασίας, συμφωνεί δε ο Ανάδοχος ότι δεν θα

παραπλανήσει οποιονδήποτε, με τρόπο που να του δημιουργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι του έχει

παρασχεθεί τέτοια εξουσία από την EETT.

5.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την

ένωση/κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της ΕΕΤΤ για την

εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες

μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνο στις εσωτερικές τους

σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της ΕΕΤΤ ως λόγος απαλλαγής

του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή άλλων μελών για την ολοκλήρωση

του Έργου.

5.5 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της

σύμβασης οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για

οποιονδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους.

Άρθρο 6ο

Υποχρεώσεις του Αναδόχου

6.1 Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το Έργο και θα εκπληρώσει όλες τις κύριες και παρεπόμενες

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση και την όλη έννομη σχέση του με την EETT,

σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και με την απαιτούμενη φροντίδα, ικανότητα

και επιμέλεια ειδικευμένου επαγγελματία, κατά τα αναγνωρισμένα επαγγελματικά πρότυπα. Επίσης,

θα εκτελεί τις σχετικές εργασίες, κατά επαγγελματικό και πρακτικό τρόπο, προκειμένου να επιτύχει

τους σκοπούς της σύμβασης.

6.2 Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα, πληρότητα και αρτιότητα του

Έργου και των εργασιών του, δεδομένου, άλλωστε, ότι, κατά δήλωσή του, διαθέτει τη σχετική

εμπειρία, καθώς και τα κατάλληλα προσόντα, τον αναγκαίο εξοπλισμό, την απαιτούμενη οργάνωση,

επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και χρηματοοικονομικούς πόρους για την έγκαιρη, πλήρη,

προσήκουσα και απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης.

6.3 Ο Ανάδοχος εγγυάται απεριόριστα και ανεξάρτητα από την ύπαρξη πταίσματός του ή μη ότι το

Έργο και τα παραδοτέα του:

6.3.1 Θα έχουν τις συμφωνημένες ιδιότητες που απορρέουν από τη σύμβαση.

Σελίδα 88

6.3.2 Θα είναι απαλλαγμένα από κάθε νομικό ελάττωμα. Ως τέτοιο νοείται, ενδεικτικά και όχι

αποκλειστικά, η ύπαρξη δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων, οι

περιορισμοί στη χρήση των παραδοτέων από τον Ανάδοχο κ.τ.λ.

6.4. Ο ανάδοχος του παρόντος έργου δε δύναται να συμμετάσχει ο ίδιος ως υποψήφιος ή να συνδέεται

υπό οποιαδήποτε νομική μορφή με τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς που θα συμμετάσχουν στο

διαγωνισμό για το Έργο: «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για

την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»

Άρθρο 7ο Ομάδα Παρακολούθησης και Παραλαβής

7.1 Για την παρακολούθηση και παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας συγκροτείται από την

ΕΕΤΤ Ομάδα Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΟΠΠΕ), σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. δ’ του άρθρου

221 του Ν. 4412/2016.

7.2 Ειδικότερα, η ΟΠΠΕ θα προσκαλεί, μεταξύ άλλων, τον Ανάδοχο να παρουσιάσει την πρόοδο

υλοποίησης της σύμβασης, θα του ζητά εξηγήσεις και διευκρινίσεις, θα του μεταφέρει τις σχετικές

οδηγίες και κατευθύνσεις της ΕΕΤΤ και θα παραλαμβάνει τα Παραδοτέα του Έργου. Η ΟΠΠΕ, μετά

την προσήκουσα εκπλήρωση στο σύνολό τους των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα χορηγήσει σε

αυτόν πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής και καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας.

7.3 Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας απαιτείται αποτελεσματική

συνεργασία μεταξύ του Αναδόχου και της ΕΕΤΤ. Η συνεργασία αυτή υλοποιείται οπωσδήποτε και

με περιοδικές συναντήσεις του Αναδόχου με την ΟΠΠΕ. Στις συναντήσεις αυτές, ο Ανάδοχος,

μεταξύ άλλων, θα ενημερώνει την ΕΕΤΤ σχετικά με την εξέλιξη του Έργου και θα συζητά σχετικά

με την αντιμετώπιση ή το χειρισμό τυχόν προβλημάτων ή θεμάτων του Έργου παρουσιάζοντας και

αναλύοντας τις διάφορες προτάσεις ή/και μεθόδους ελέγχου, τις οποίες επιλέγει ή προτείνει. Οι

συναντήσεις θα καθορίζονται και οργανώνονται από την ΕΕΤΤ, μέσω της ΟΠΠΕ, σε συμφωνία με

τον Ανάδοχο και θα πραγματοποιούνται στα γραφεία της ΕΕΤΤ ή σε άλλο χώρο που τυχόν θα ορισθεί

από την ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ μπορεί να καλεί και έκτακτες συναντήσεις, όταν το κρίνει αναγκαίο.

7.4 Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην ΕΕΤΤ υπηρεσίες

υποστήριξης σε θέματα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας.

7.5 Η ΕΕΤΤ δικαιούται να έχει πλήρη και ουσιαστική πληροφόρηση για την εξέλιξη της εκτέλεσης

του Έργου και για όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ανάδοχος

υποχρεούται:

7.5.1 Να καταρτίζει τις εκθέσεις υποβολής Παραδοτέων του Έργου και να τις υποβάλει στην ΟΠΠΕ.

7.5.2 Να απαντά, εγγράφως, στα ερωτήματα που του τίθενται εγγράφως (συμπεριλαμβανομένων των

ερωτημάτων που του απευθύνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από την ΟΠΠΕ, εντός του

χρονοδιαγράμματος που ορίζεται στο σχετικό ερώτημα, και εφόσον δεν ορίζεται τέτοιο, εντός τριών

(3) εργασίμων ημερών. Η απάντηση του Αναδόχου δύναται να δίδεται, μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου, το οποίο λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου EETT, εκτός αν άλλως ορίζεται στο

υποβληθέν ερώτημα.

7.6 Πέραν των ανωτέρω, η ΟΠΠΕ δικαιούται να απευθύνει, εγγράφως, στον Ανάδοχο εύλογες

εντολές για την εκτέλεση του Έργου, με τη μορφή οδηγιών, υποδείξεων, παρατηρήσεων,

κατευθύνσεων κ.τ.λ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει κάθε εντολή της ΟΠΠΕ και να

συμμορφώνεται πλήρως προς αυτήν, εκτός αν προσκρούει σε όρο της σύμβασης. Ο Ανάδοχος

υποχρεούται να αξιολογεί το περιεχόμενο των εντολών που δέχεται από την ΟΠΠΕ και, αν το κρίνει

σκόπιμο ή αναγκαίο, να διατυπώνει απόψεις επ’ αυτών.

Σελίδα 89

7.7 Σε περίπτωση που η εκτέλεση ορισμένης εντολής της ΟΠΠΕ συνεπάγεται, σύμφωνα με τη

σύμβαση, χρονική καθυστέρηση ή οικονομική επιβάρυνση, ο Ανάδοχος θα ενημερώνει σχετικά,

εγγράφως, την EETT, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών, από τη λήψη της

εντολής, θα υλοποιεί δε την εντολή, μόνον μετά από έγγραφη έγκριση της ΟΠΠΕ. Αν ο Ανάδοχος

παραλείψει να ενεργήσει, εντός της ως άνω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι η εκτέλεση της εντολής θα

γίνει χωρίς πρόσθετο κόστος και εντός του χρονοδιαγράμματος του Έργου.

7.8 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις για το ουσιαστικό περιεχόμενο των εντολών

αυτών ή θεωρεί ότι θα επηρεάσουν αρνητικά το αποτέλεσμα των εργασιών του και την ποιότητα ή

τις ιδιότητες του Έργου, υποχρεούται να διατυπώσει, αμελλητί και εγγράφως, τις αντιρρήσεις του

αυτές, χωρίς, όμως, να απαλλάσσεται από την υποχρέωση συμμόρφωσης.

7.9 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί ή παραλείψει να συμμορφωθεί προς τις ως άνω εντολές

της ΟΠΠΕ, η EETT δικαιούται, κατά την κρίση της, να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης με

υπαιτιότητα του Αναδόχου, λόγω παράβασης όρου της σύμβασης εκ μέρους του Αναδόχου.

Εναλλακτικά, εφ’ όσον κάτι τέτοιο είναι τεχνικά και πραγματικά εφικτό και υπό τον όρο ότι, κατά

τα λοιπά, εξασφαλίζεται η ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση του Έργου, να εκτελέσει η ίδια EETT ή

να αναθέσει σε τρίτο τις σχετικές εργασίες, καταλογίζοντας το αντίστοιχο κόστος ή δαπάνη στον

Ανάδοχο.

7.10 Η επίβλεψη από την EETT και η συνεργασία της με τον Ανάδοχο, στο πλαίσιο της εκτέλεσης

του Έργου, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη, έγκαιρη και

προσήκουσα εκπλήρωση των κυρίων και παρεπομένων συμβατικών του υποχρεώσεων. Ο Ανάδοχος

απαλλάσσεται μόνον από την ευθύνη που τυχόν απορρέει από την εφαρμογή εντολών της ΟΠΠΕ

ή/και της ΕΕΤΤ, για τις οποίες διατύπωσε ρητά αντιρρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 7.8 της παρούσας.

7.11 Με την επιφύλαξη των άρθρων 7.7 και 7.9 της παρούσας, η διαδικασία της επίβλεψης που

περιγράφεται παραπάνω και η διαβίβαση εντολών προς τον Ανάδοχο δεν δικαιολογεί τροποποίηση

των προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου (τμηματικών ή συνολικής) και εν γένει του

χρονοδιαγράμματος, ούτε μεταβολή της αμοιβής.

7.12 Η παραλαβή των Παραδοτέων θα γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

7.12.1 Ο Ανάδοχος υποβάλλει κάθε Παραδοτέο εντός του οριζομένου, στο Παράρτημα Ι της σχετικής

Διακήρυξης, χρονοδιαγράμματος.

7.12.2 Η ΕΕΤΤ, δια της ΟΠΠΕ, είτε εγκρίνει και παραλαμβάνει το Παραδοτέο, είτε κοινοποιεί στον

Ανάδοχο, εγγράφως, τις παρατηρήσεις της επί του περιεχομένου του Παραδοτέου, εντός δέκα (10)

εργασίμων ημερών από την παράδοσή του.

7.12.3 Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, χωρίς η ΕΕΤΤ, δια της

ΟΠΠΕ, να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις επί του συγκεκριμένου Παραδοτέου, σε καμία

περίπτωση δεν επιφέρει, ούτε δύναται να θεωρηθεί ως σιωπηρή παραλαβή του από την ΕΕΤΤ.

7.12.4 Οι παρατηρήσεις της ΟΠΠΕ επί του Παραδοτέου είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν:

7.12.4.1 Καταγραφή ελλείψεων, λαθών κ.τ.λ. στο περιεχόμενό του, σε σχέση προς την αντίστοιχη

προδιαγραφή του τεύχους Διακήρυξης, της παρούσας και σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο

Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλει το Παραδοτέο με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες

ελλείψεις ή διορθωμένα τα διαπιστωθέντα λάθη, εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων

ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των σχετικών παρατηρήσεων της ΟΠΠΕ.

7.12.4.2 Ειδικότερες κατευθύνσεις για την εκπόνηση των υπολοίπων Παραδοτέων του Έργου.

7.12.5 Στην περίπτωση που το επανυποβληθέν Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι, κατά την κρίση

της ΕΕΤΤ, ικανοποιητικό, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ΟΠΠΕ, και εφόσον ο Ανάδοχος

Σελίδα 90

ενημερωθεί σχετικά από την ΟΠΠΕ, εγγράφως, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργασίμων

ημερών από την επανυποβολή στην ΕΕΤΤ του σχετικού Παραδοτέου, τότε η ΕΕΤΤ δικαιούται να

κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του Αναδόχου ως εκπτώτου. Εάν παρέλθει άπρακτη η

προηγούμενη προθεσμία των τριών (3) εργασίμων ημερών, ο Ανάδοχος δικαιούται να εισπράξει το

τμήμα της αμοιβής που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο Παραδοτέο.

7.12.6 Μόνο ρητή παραλαβή του Παραδοτέου από την ΕΕΤΤ, δια της ΟΠΠΕ, δίνει στον Ανάδοχο

το δικαίωμα να εισπράξει το τμήμα της αμοιβής του, που αντιστοιχεί στο Παραδοτέο αυτό. Σε

περίπτωση ύπαρξης καθυστερήσεων στην παράδοση των Παραδοτέων, για την καταβολή της

αμοιβής απαιτείται η έκδοση απόφασης της ΕΕΤΤ.

7.12.7 Για την οριστική παραλαβή του Έργου και την εξόφληση του Αναδόχου, η ΟΠΠΕ εκδίδει

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται από την ΕΕΤΤ. Αν παρέλθει χρονικό

διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί

σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί

αυτοδίκαια.

Άρθρο 8ο

Τροποποιήσεις Συμβατικού Αντικειμένου

8.1 Η ΕΕΤΤ δικαιούται να ζητήσει τη μεταβολή του συμβατικού αντικειμένου, δηλαδή, την

επαύξηση ή την απομείωσή του, υπό τους όρους και περιορισμούς που προβλέπονται στο παρόν

άρθρο.

8.2 Ειδικότερα, η ΕΕΤΤ δικαιούται να ζητήσει:

8.2.1 Την παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, που επεκτείνουν το Έργο

προσθέτοντας νέες εργασίες σε αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία

των συμπληρωματικών αυτών υπηρεσιών, υπολογιζόμενη σωρευτικά για όλες τις συμπληρωματικές

υπηρεσίες που τυχόν ζητηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, δεν υπερβαίνει το δεκαπέντε

τοις εκατό (15%) της αμοιβής και υπό τον όρο, επίσης, ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της

ισχύουσας νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, και ιδίως του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

8.2.2 Τον περιορισμό των υπηρεσιών του Αναδόχου, που μειώνει το Έργο αφαιρώντας εργασίες από

αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία των αφαιρουμένων αυτών

υπηρεσιών, υπολογιζόμενη σωρευτικά για όλες τις υπηρεσίες που τυχόν αφαιρεθούν κατά τη

διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αμοιβής.

8.3 Η μεταβολή του συμβατικού αντικειμένου θα ζητείται από την ΕΕΤΤ, εγγράφως, με την

κοινοποίηση στον Ανάδοχο σχετικής Εντολής Μεταβολής Εργασιών. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται

επιπλέον αντάλλαγμα, αν τυχόν παράσχει συμπληρωματικές υπηρεσίες, χωρίς προηγούμενη έγγραφη

έγκριση της ΕΕΤΤ για Εντολή Μεταβολής Εργασιών.

8.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδέχεται την ως άνω μεταβολή του συμβατικού αντικειμένου και

είτε να αναλαμβάνει την παροχή των συμπληρωματικών υπηρεσιών, είτε να παραλείπει να εκτελέσει

τις εργασίες που αφαιρέθηκαν από το συμβατικό αντικείμενο. Σε κάθε περίπτωση, το Έργο μετά την

επελθούσα μεταβολή του εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση, δηλαδή, με τους ίδιους όρους και τις

ίδιες προϋποθέσεις που θα ίσχυαν, αν η μεταβολή του συμβατικού αντικειμένου αποτελούσε εξαρχής

αντικείμενο της σύμβασης.

8.5 Σε κάθε περίπτωση έκδοσης Εντολής Μεταβολής Εργασιών που έχει, ως αντικείμενο, την παροχή

συμπληρωματικών υπηρεσιών κατ’ επαύξηση του Έργου, τότε, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών

Σελίδα 91

από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της Απόφασης για την Εντολή Μεταβολής Εργασιών, θα

συντάσσεται από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ πίνακας τιμών, ως κατωτέρω:

8.5.1 Εάν οι συμπληρωματικές υπηρεσίες και οι νέες εργασίες που συνεπάγονται είναι παρεμφερείς

προς οποιαδήποτε εργασία που ήδη περιλαμβάνεται στο Έργο, τότε για την εκτίμηση του

εργολαβικού ανταλλάγματος των συμπληρωματικών υπηρεσιών θα λαμβάνεται υπ’ όψη το

αντάλλαγμα (χρέωση ανθρωποώρα) των αντίστοιχων εργασιών του Έργου.

8.5.2 Εάν οι συμπληρωματικές υπηρεσίες και οι νέες εργασίες που συνεπάγονται δεν είναι

παρεμφερείς προς οποιεσδήποτε εργασίες που περιλαμβάνονται στο Έργο, τότε για την εκτίμηση του

εργολαβικού ανταλλάγματος θα λαμβάνονται υπόψη οποιαδήποτε άλλα σχετικά συγκριτικά

στοιχεία, έτσι ώστε το προκύπτον αντάλλαγμα να είναι ανταγωνιστικό προς τα τρέχοντα επίπεδα

αμοιβών της αγοράς.

8.5.3 Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σχετικά συγκριτικά στοιχεία ή αυτά είναι ανεπαρκή, τότε

οι συμπληρωματικές υπηρεσίες και οι νέες εργασίες που συνεπάγονται θα τιμολογηθούν κατόπιν

διαπραγμάτευσης μεταξύ του Αναδόχου και της ΕΕΤΤ.

8.6 Σε κάθε περίπτωση έκδοσης Εντολής Μεταβολής Εργασιών, μέσα σε προθεσμία πέντε (5)

εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της Απόφασης για την Εντολή Μεταβολής

Εργασιών, θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ έκθεση, στην οποία θα

εμφανίζεται απολογιστικά το ιστορικό μεταβολών της αμοιβής, λόγω των αυξομειώσεων που

μεσολάβησαν δυνάμει των αντίστοιχων Εντολών Μεταβολής Εργασιών της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το

παρόν άρθρο.

8.7 Ο Ανάδοχος, εφ’ όσον το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο, κατά την εξέλιξη της εκτέλεσης του Έργου,

δύναται να προτείνει στην ΕΕΤΤ τη μεταβολή του συμβατικού αντικειμένου, αλλά δεν θα

προχωρήσει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αν προηγουμένως η ΕΕΤΤ δεν εκδώσει Εντολή

Μεταβολής Εργασιών, κατά τα ανωτέρω.

Άρθρο 9ο

Προσωπικό Αναδόχου

9.1 Η προσήκουσα και έγκαιρη εκτέλεση του Έργου συναρτάται ευθέως με το στελεχιακό δυναμικό

και το εν γένει προσωπικό που θα διαθέσει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος θα δεσμευτεί, εγγράφως, για το

σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού που θα διαθέσει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη Διακήρυξη.

9.2 Ο Ανάδοχος έχει ήδη εκτιμήσει τις ανάγκες του Έργου και εγγυάται ότι το ως άνω προσωπικό

που απασχολεί για την εκτέλεση του Έργου διαθέτει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που

απαιτούνται, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και άρτια εκτέλεση του Έργου.

9.3 Το ως άνω προσωπικό του Αναδόχου, θεωρούμενο από την άποψη του αριθμού και της ποιοτικής

σύνθεσής του, νοείται ως το δυναμικό που, κατ’ ελάχιστον, θα διατεθεί από τον Ανάδοχο για την

εκτέλεση του Έργου. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, μετά από προηγούμενη έγκριση/αίτηση της

ΕΕΤΤ, ο Ανάδοχος είναι σε θέση να διαθέσει πρόσθετο προσωπικό με κατάλληλα προσόντα,

προκειμένου να εκπληρώσει, πλήρως και προσηκόντως, το σύνολο των νόμιμων και συμβατικών του

υποχρεώσεων, με το οποίο θα βελτιώνεται η ποιοτική σύνθεση ή / και θα αυξάνεται ο αριθμός των

απασχολουμένων στο Έργο.

9.4 Ο Ανάδοχος δύναται να διαφοροποιήσει, ποιοτικά ή αριθμητικά, το διατιθέμενο ανθρώπινο

δυναμικό ή να αντικαταστήσει στελέχη με άλλα πρόσωπα αναλόγων προσόντων μόνο για εύλογη

αιτία και μετά από τη ρητή έγγραφη έγκριση της ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση που έχει/ουν οριστεί

Υπεύθυνος(οι) Έργου ή επικεφαλής στελέχη, τότε αυτά θα αντικαθίστανται με άλλα πρόσωπα

Σελίδα 92

αναλόγων προσόντων μόνο με τη συνδρομή σπουδαίου λόγου και μετά από τη ρητή έγγραφη έγκριση

της ΕΕΤΤ.

9.5 Η ΕΕΤΤ δικαιούται να ζητήσει αντικατάσταση οποιουδήποτε στελέχους περιλαμβάνεται στο ως

άνω ανθρώπινο δυναμικό του Αναδόχου, για σπουδαίο λόγο. Ως σπουδαίος λόγος στην περίπτωση

αυτή, θεωρείται, μεταξύ άλλων, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα ή

ανάρμοστη συμπεριφορά ορισμένου προσώπου. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να

αντικαταστήσει το στέλεχος αυτό με άλλο πρόσωπο ανάλογης εμπειρίας και προσόντων, μετά από

έγκριση της ΕΕΤΤ.

9.6 Το πάσης φύσεως προσωπικό του Αναδόχου συνδέεται συμβατικά μόνο με τον τελευταίο, ο

οποίος υποχρεούται να τηρεί αυστηρά την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, να ασφαλίζει τους

εργαζομένους στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, να εξασφαλίζει την έκδοση τυχόν

απαιτουμένων αδειών παραμονής και εργασίας, όταν αυτό απαιτείται κ.τ.λ. Σε κάθε περίπτωση, ο

Ανάδοχος βαρύνεται με το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την έννομη σχέση του με

το προσωπικό, τους υπαλλήλους και εν γένει συνεργάτες του, ιδίως δε έναντι των αρχών,

ασφαλιστικών οργανισμών κ.τ.λ.

9.7 Ο Ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα έναντι της ΕΕΤΤ για τις πράξεις και παραλείψεις του

προσωπικού του και εν γένει των υπαλλήλων, συνεργατών και προστηθέντων του. Ειδικότερα, ο

Ανάδοχος θα είναι, συνολικά και αποκλειστικά, υπεύθυνος για όλο το προσωπικό του, τους τυχόν

υπεργολάβους (και το προσωπικό τους), υπαλλήλους, εκπροσώπους ή αντιπροσώπους του σε σχέση

με οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει από ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης, επίσης,

της ευθύνης κατά τα άρθρα 334 (Ευθύνη από πταίσμα του προστηθέντος) και 922 (Ευθύνη του

προστήσαντος) του Αστικού Κώδικα, καθώς και για όλες τις πράξεις, δραστηριότητες, παραλείψεις,

λάθη ή αμέλειες των ως άνω προσώπων που συνδέονται αιτιωδώς με την πρόκληση ζημίας ή βλάβης

σε οποιονδήποτε τρίτο.

9.8 Ο Ανάδοχος θα είναι συνολικά και αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για όλες τις εισφορές,

οφειλές, τέλη και οποιεσδήποτε άλλες πληρωμές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης,

ασφάλισης υγείας και σύνταξης, υπηρεσίες ή άλλες αρχές, κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως

το Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ.τ.λ., καθώς και προς οποιουσδήποτε συνδέσμους, οργανισμούς,

επιμελητήρια και επαγγελματικές ενώσεις, που αφορούν στο προσωπικό του και εν γένει τους

υπαλλήλους, συνεργάτες και προστηθέντες του.

Άρθρο 10ο

Παραλαβή του Έργου

10.1 Η παραλαβή των επιμέρους Παραδοτέων, καθώς και του συνόλου του Έργου θα γίνεται κατά

το χρόνο που ορίζεται στο Χρονοδιάγραμμα (Παράρτημα Ι του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο θα

αποτελέσει και Παράρτημα της σύμβασης).

10.2 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και Παραδοτέων γίνεται από την ΟΠΠΕ. Αν η ΟΠΠΕ

κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα Παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους

της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις

που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις

επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και Παραδοτέων και, συνεπώς, αν

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

10.3 Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη

απόφαση της ΕΕΤΤ, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και

Σελίδα 93

Παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η ΟΠΠΕ υποχρεούται να

προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και Παραδοτέων της σύμβασης και

να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην

απόφαση.

10.4 Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από την ΕΕΤΤ με απόφασή της, η οποία

κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30

ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την

απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

10.5 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και

Παραδοτέων του Έργου, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της ΕΕΤΤ μπορεί να

εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και Παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα

με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η

αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας

της σύμβασης, ο δε Ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.

4412/2016 και το άρθρο 19 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

10.6 Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα Παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα

στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου,

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του

άρθρου 219 του Ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

10.7 Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή ελαττώματα στο Έργο, ως σύνολο, η ΕΕΤΤ εκδίδει

πρωτόκολλο επιφυλάξεων, στο οποίο αυτά καταγράφονται. Η κοινοποίηση του πρωτοκόλλου

επιφυλάξεων στον Ανάδοχο διακόπτει την προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης οριστικής παραλαβής, η

οποία ανανεώνεται και αρχίζει εκ νέου με την αποκατάσταση των ελλείψεων ή ελαττωμάτων των

παραδοτέων του Έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

10.8 Ταυτόχρονα με την οριστική παραλαβή του Έργου θα καταβληθεί σε πλήρη εξόφληση του

Αναδόχου και η τελευταία οφειλόμενη δόση της αμοιβής, καθώς και κάθε άλλο τυχόν οφειλόμενο

προς αυτόν ποσό, σύμφωνα με την παρούσα.

10.9 Μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, ο Ανάδοχος θα ευθύνεται σύμφωνα με τις σχετικές

διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 11ο

Υπεργολαβίες 11.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες του λόγω ανάθεσης

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων

της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου

Αναδόχου.

Σελίδα 94

11.2 Ο Ανάδοχος αναφέρει στην ΕΕΤΤ το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους

εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής.

11.3 Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην ΕΕΤΤ κάθε αλλαγή των πληροφοριών

αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε

νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.

11.4 Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της

σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην ΕΕΤΤ, οφείλει δε

να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο,

είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην ΕΕΤΤ κατά την ως άνω διαδικασία.

11.5 Η ΕΕΤΤ επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί

περιγράφονται στην παρ. 2.2.3 της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παρ. 2.2.7.2 της

Διακήρυξης, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο Ανάδοχος προτίθεται να

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω

λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

11.6 Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, απαιτεί ή

δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του

άρθρου 131 του Ν. 4412/2016.

11.7 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη

χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της

Διακήρυξης, τότε υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση στην ΕΕΤΤ της διακοπής συνεργασίας και

άμεση λήψη κάθε πρόσφορου μέσου/μέτρου τα οποία επίσης θα γνωστοποιήσει στην ΕΕΤΤ, έτσι

ώστε να διατηρεί πάντα σταθερή τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική

ικανότητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

11.8 Στην περίπτωση αυτή, η διακοπή συνεργασίας και η τυχόν έναρξη νέας συνεργασίας του

Αναδόχου με νέο υπεργολάβο τελούν υπό την έγκριση της ΕΕΤΤ, η οποία δύναται να ελέγξει,

τουλάχιστον, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης της

σύμβασης, της αποδοτικότητας των προτεινόμενων από τον Ανάδοχο πρόσφορων μέσων/μέτρων και

των προϋποθέσεων του άρθρου 78 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 12ο

Εκχώρηση

12.1 Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί, καθ’οποιονδήποτε τρόπο, το σύνολο

ή μέρος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση προς οποιοδήποτε

τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ακόμη και εάν πρόκειται για συνδεδεμένη προς τον Ανάδοχο

επιχείρηση, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε’ του κ.ν. 2190/1920 ή επιχείρηση που τελεί υπό κοινό

έλεγχο με τον Ανάδοχο.

12.2 Απαγορεύεται στον Ανάδοχο η προεξόφληση, εκχώρηση, ενεχυρίαση της αμοιβής σε

οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΕΤΤ.

Άρθρο 13ο

Αναστολή Εργασιών

Σελίδα 95

13.1 Η ΕΕΤΤ έχει το δικαίωμα για εύλογη αιτία να ζητήσει από τον Ανάδοχο να αναστείλει την

παροχή των υπηρεσιών και την εκτέλεση των εργασιών που σχετίζονται με το Έργο, μερικώς ή

ολικώς, για ορισμένο χρόνο, κοινοποιώντας του, εγγράφως, την ημερομηνία έναρξης της αναστολής

και τη χρονική διάρκεια αυτής.

13.2 Με τη λήψη παρόμοιας ειδοποίησης, ο Ανάδοχος πρέπει να αναστείλει όλες τις δραστηριότητές

του που σχετίζονται με το Έργο ή τα τμήματα του Έργου στα οποία επιβάλλεται η αναστολή, εκτός

από εκείνες που, ενδεχομένως, είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων συνέχισης

του Έργου μετά τη λήξη της ως άνω αναστολής των εργασιών.

13.3 Αν ο χρόνος αναστολής διαρκέσει, σωρευτικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου, μέχρι και

ογδόντα (80) ημέρες, τότε με τη λήξη της αναστολής, ο Ανάδοχος πρέπει αμέσως να αναλάβει εκ

νέου την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τη σύμβαση. Οι προθεσμίες, που προβλέπονται στο

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του Έργου, θα παραταθούν αντίστοιχα.

13.4 Εάν η χρονική διάρκεια της αναστολής υπερβεί τα χρονικά όρια που προβλέπονται στο

προηγούμενο άρθρο 13.3 της παρούσας, εξαιρουμένης της περίπτωσης ανωτέρας βίας, η ΕΕΤΤ, με

έγγραφη δήλωσή της προς τον Ανάδοχο, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, οπότε εφαρμόζεται

το άρθρο 15 της παρούσας (Λύση της σύμβασης από την ΕΕΤΤ), εκτός αν συντρέχει υπαιτιότητα

του Αναδόχου, οπότε εφαρμόζεται το άρθρο 17 της παρούσας (Έκπτωση του Αναδόχου).

Άρθρο 14ο

Ελαττώματα και Ελλείψεις του Έργου

14.1 Αν κατά τη συνολική διάρκεια εκτέλεσης του Έργου μέχρι και την οριστική παραλαβή του,

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, ο Ανάδοχος παραβεί οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του,

τότε:

14.1.1 Η ΕΕΤΤ, επιφυλασσομένων ρητά όλων των λοιπών συμβατικών και νομίμων δικαιωμάτων

της, δικαιούται να αποστείλει έγγραφη εντολή στον Ανάδοχο, με την οποία θα τον καλεί να

συμμορφωθεί, θα υποδεικνύει τον τρόπο συμμόρφωσης και θα τάσσει εύλογη χρονική προθεσμία για

τον σκοπό αυτό, η οποία θα ισχύει παράλληλα προς το χρονοδιάγραμμα του Έργου, χωρίς να το

επηρεάζει ή να το τροποποιεί στο ελάχιστο.

14.1.2 Ο Ανάδοχος, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ως άνω εντολή της ΕΕΤΤ, είναι

υποχρεωμένος να συμμορφωθεί ή να αρχίσει να προβαίνει σε ενέργειες συμμόρφωσης, κατά τρόπο

που να ικανοποιεί την ΕΕΤΤ, έστω και αν απαιτείται η εκ νέου εκτέλεση τμήματος του Έργου, χωρίς

καμιά επιπλέον δαπάνη ή χρέωση για την ΕΕΤΤ και λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα, προκειμένου

να ελαχιστοποιήσει τις δυσμενείς συνέπειες που προκαλούνται ή απειλούνται σε βάρος της ΕΕΤΤ.

14.1.3 Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο Ανάδοχος παραλείψει ή αρνηθεί να συμμορφωθεί προς την ως

άνω εντολή συμμόρφωσης, η ΕΕΤΤ, μετά από σχετική προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση προς

τον Ανάδοχο, διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες με

οποιονδήποτε τρόπο θεωρεί πρόσφορο, κατά την εύλογη κρίση του, και να χρεώσει ολόκληρη τη

σχετική δαπάνη στον Ανάδοχο, επιφυλασσομένων ρητά όλων των λοιπών συμβατικών και νομίμων

δικαιωμάτων της ΕΕΤΤ.

Σελίδα 96

14.2 Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ μπορεί να ασκήσει και τα ακόλουθα νόμιμα δικαιώματά

της, για τα οποία επιφυλάσσεται ρητά των σχετικών διατάξεων του Α.Κ., καθώς και του δικαιώματός

της να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 της παρούσας.

Άρθρο 15ο

Λύση της Σύμβασης από την ΕΕΤΤ

15.1 Η ΕΕΤΤ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, με

τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και, ιδίως, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του

Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που

αναφέρονται στην παρ. 2.2.3 της Διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από

τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση

του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ,

δ) ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύμβαση.

15.2 Από και δια της έγγραφης κοινοποίησης της ως άνω καταγγελίας, η σύμβαση λύεται

αυτοδικαίως. Ο Ανάδοχος θα δικαιούται ως μόνη αμοιβή και αποζημίωση το μέρος της αμοιβής που

αναλογεί στο τμήμα του Έργου που εκτελέστηκε μέχρι την ως άνω λύση της σύμβασης,

παραιτουμένου ρητά και ανεπιφύλακτα της αξίωσης αποζημίωσης, που απορρέει από τις διατάξεις

του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.

15.3 Δια της παρούσας ορίζεται ότι, εκτός από τα όσα προβλέπονται ανωτέρω, ο Ανάδοχος δεν θα

δικαιούται οποιασδήποτε άλλης αμοιβής, αποζημίωσης ή οποιουδήποτε άλλου ποσού εξαιτίας της

καταγγελίας της σύμβασης, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και ειδικότερα, ενδεικτικά, για

οποιαδήποτε άλλα έξοδα, δαπάνες, ζημίες (θετικές, αποθετικές, άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες),

καθώς και για απώλεια εισοδημάτων που τυχόν προκλήθηκαν ή προήλθαν καθ' οιονδήποτε τρόπο

από τη λύση της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανέκκλητα από

οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις ή απαιτήσεις, νόμιμες ή συμβατικές.

15.4 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της

ως άνω έγγραφης καταγγελίας της σύμβασης, να υποβάλει προς την ΕΕΤΤ δήλωση που θα

περιγράφει λεπτομερώς τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί,

στο πλαίσιο του Έργου, τα Παραδοτέα που έχουν παραδοθεί ή έχουν εν όλω ή εν μέρει εκπονηθεί,

τα τμήματα του Έργου που παραμένουν ανεκτέλεστα, καθώς και τη συνολική κατάσταση και

συνθήκες του Έργου, κατ' εκείνο το χρόνο. Μέχρι να υποβληθεί, δεόντως, η ως άνω δήλωση, η ΕΕΤΤ

δεν θα υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Η οριστική εκκαθάριση

όλων των ζητημάτων και λογαριασμών μεταξύ των μερών θα λάβει χώρα μόνο μετά την ως άνω

υποβολή προς την ΕΕΤΤ της ως άνω δήλωσης, οπότε και μόνο μετά την περάτωσή της ως άνω

οριστικής εκκαθάρισης, θα υποχρεούται η ΕΕΤΤ να καταβάλει οποιοδήποτε τυχόν οφειλόμενο ποσό.

Άρθρο 16ο Καταγγελία της Σύμβασης από τον Ανάδοχο

Σελίδα 97

16.1 Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να λύσει τη Σύμβαση αποκλειστικά και μόνον στις ακόλουθες

περιπτώσεις:

16.1.1 Σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου αναστολής των εργασιών,

σύμφωνα με το άρθρο 13.4 της παρούσας ή

16.1.2 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή

16.1.3 Σε περίπτωση που η ΕΕΤΤ δεν πραγματοποιεί εμπρόθεσμα και προσηκόντως οποιεσδήποτε

πληρωμές προς τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τη σύμβαση τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3

αυτής.

16.2 Η ως άνω καταγγελία γίνεται από τον Ανάδοχο αποκλειστικά και μόνο με έγγραφο, το οποίο

επιδίδεται στην ΕΕΤΤ και στο οποίο δηλώνεται με σαφήνεια ο λόγος καταγγελίας, μεταξύ των

αναφερομένων στο άρθρο 16.1 της σύμβασης.

16.3 Με την ως άνω καταγγελία θα τάσσεται στην ΕΕΤΤ προθεσμία συμμόρφωσης, η οποία δεν θα

είναι συντομότερη των τριάντα (30) ημερών από την επίδοση του σχετικού εγγράφου. Εφ’ όσον μέσα

στην ταχθείσα αυτή προθεσμία η ΕΕΤΤ συμμορφωθεί ή αρχίσει να προβαίνει σε ενέργειες

συμμόρφωσης, η καταγγελία του Αναδόχου παύει να έχει έννομες συνέπειες και η σύμβαση

συνεχίζεται κανονικά.

16.4. Με την άπρακτη πάροδο της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας συμμόρφωσης, η σύμβαση

λύεται αυτοδικαίως. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος θα δικαιούται, ως μόνη αμοιβή και

αποζημίωση, το μέρος της αμοιβής που αναλογεί στο τμήμα του Έργου που εκτελέστηκε μέχρι την

ως άνω λύση της σύμβασης.

16.5. Δια της παρούσας καθορίζεται ρητά ότι εκτός από τα όσα προβλέπονται ανωτέρω, ο Ανάδοχος

δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε άλλης αμοιβής, αποζημίωσης ή οποιουδήποτε άλλου ποσού εξαιτίας

της λύσης της Σύμβασης, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και ειδικότερα, ενδεικτικά, για

οποιαδήποτε άλλα έξοδα, δαπάνες, ζημίες (θετικές, αποθετικές, άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες),

καθώς και για απώλεια εισοδημάτων που τυχόν προκλήθηκαν ή προήλθαν καθ' οιονδήποτε τρόπο

από τη λύση της Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανέκκλητα από

οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις ή απαιτήσεις, νόμιμες ή συμβατικές.

16.6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την πάροδο της

τελευταίας ημέρας της προθεσμίας προειδοποίησης λύσης της σύμβασης, να υποβάλει προς την

ΕΕΤΤ δήλωση που θα περιγράφει λεπτομερώς τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και τις υπηρεσίες

που έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο του Έργου, τα Παραδοτέα που έχουν παραδοθεί ή έχουν, εν όλω

ή εν μέρει, εκπονηθεί, τα τμήματα του Έργου που παραμένουν ανεκτέλεστα, καθώς και τη συνολική

κατάσταση και συνθήκες του Έργου κατ' εκείνο το χρόνο. Μέχρι να υποβληθεί δεόντως η ως άνω

δήλωση, η ΕΕΤΤ δεν θα υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Η

οριστική εκκαθάριση όλων των ζητημάτων και λογαριασμών μεταξύ των μερών θα λάβει χώρα

μόνον μετά την ως άνω υποβολή προς την ΕΕΤΤ της ως άνω δήλωσης, οπότε, και μόνον μετά την

περάτωσή της ως άνω οριστικής εκκαθάρισης, θα υποχρεούται η ΕΕΤΤ να καταβάλει οποιοδήποτε

τυχόν οφειλόμενο ποσό.

Άρθρο 17ο

Καταγγελία της Σύμβασης από την ΕΕΤΤ – Έκπτωση του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της ΕΕΤΤ, ύστερα από γνωμοδότηση της

ΟΠΠΕ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.

Σελίδα 98

Άρθρο 18ο

Ανωτέρα Βία

18.1 Κάθε καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης στο πλαίσιο της

παρούσας από οποιοδήποτε των μερών δεν θα θεωρείται αθέτηση ή παράβαση εκ μέρους του, ούτε

θα αποτελεί λόγο ευθύνης έναντι του άλλου μέρους, στο βαθμό που η καθυστέρηση ή αδυναμία

εκπλήρωσης οφείλεται σε ανωτέρα βία.

18.2 Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε γεγονός που συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία του

πληττομένου μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως ενδεικτικά, η γενική απεργία των

σχετικών με την εκτέλεση του Έργου εργαζομένων, η εμπλοκή της χώρας σε πόλεμο, η γενική ή

μερική επιστράτευση ή άλλο γεγονός μη δυνάμενο να προβλεφθεί, δυνάμενο, όμως, να δημιουργήσει

αντικειμενική αδυναμία συνέχισης των εργασιών ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και παροχών από

την παρούσα.

18.3 Διευκρινίζεται ότι απεργία (ή στάση εργασίας) οιουδήποτε είδους, επιπέδου ή διαρκείας εκ

μέρους του διευθυντικού και υπαλληλικού προσωπικού του Αναδόχου, ανεξαρτήτως επιπέδου και

ειδικότητας στα κεντρικά γραφεία ή τα τυχόν υποκαταστήματα, δεν θα αναγνωρίζεται ως ανωτέρα

βία για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, αλλά θα συνιστά και θα εμπίπτει στην αποκλειστική

ευθύνη, κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου, εκτός αν αυτές οι απεργίες είναι απεργίες εθνικής

κλίμακας που έχουν κηρυχθεί αποκλειστικά από τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση ή

επαγγελματική ένωση ή επιμελητήριο και επηρεάζουν, άμεσα και αποκλειστικά, τις κατηγορίες του

προσωπικού που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος.

18.4 Ο Ανάδοχος, σε περίπτωση που επικαλεστεί αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, που

απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, λόγω ανωτέρας βίας, πρέπει να γνωστοποιήσει στην ΕΕΤΤ

τα γεγονότα, τα οποία συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία

που θα συμβούν αυτά. Ενόσω υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας, κατά τα ανωτέρω,

τα μέρη έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των

ζημιών που ήθελαν προκύψει και να πραγματοποιούν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να

άρουν, χωρίς καθυστέρηση, τα αποτελέσματα οποιασδήποτε κατάστασης ανωτέρας βίας και, επίσης,

να αναζητούν εύλογες εναλλακτικές μεθόδους για την επίτευξη ισοδύναμων αποτελεσμάτων,

σύμφωνα με την παρούσα.

18.5 Στην περίπτωση που τα γεγονότα ανωτέρας βίας συνεχιστούν για χρονική περίοδο τουλάχιστον

τριάντα (30) ημερών, τότε τα μέρη θα συνεννοηθούν με καλή πίστη, προκειμένου να καταλήξουν σε

συμφωνία για τις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με τις περιστάσεις ή για να τροποποιήσουν (εφ'

όσον είναι επαρκώς δικαιολογημένο) τους όρους της σύμβασης συνεπεία της εξακολούθησης της

ανωτέρας βίας και να καθορίσουν ταυτόχρονα τις περαιτέρω σχέσεις τους.

18.6 Αν τα μέρη δεν κατορθώσουν να συμφωνήσουν να αναλάβουν δράση ή να τροποποιήσουν τους

όρους της σύμβασης ή να λύσουν αυτή, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, τότε οποιοδήποτε των μερών

έχει το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση, ειδοποιώντας εγγράφως το άλλο μέρος, χωρίς να

παραβλάπτονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που υφίσταντο πριν από την, κατά τα άνω, λύση

της Σύμβασης, δηλαδή, κάθε μέρος θα εκπληρώσει όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις του που είχαν

καταστεί ληξιπρόθεσμες πριν την εμφάνιση του γεγονότος ανωτέρας βίας.

Άρθρο 19ο Ποινικές Ρήτρες

19.1 Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού

από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου, η ΕΕΤΤ δύναται

να επιβάλει κυρώσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.

Σελίδα 99

19.2 Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα Παραδοτέα δεν παραδοθούν

σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ποινικές ρήτρες,

οι οποίες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιάμεσων

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται

με αιτιολογημένη απόφαση της ΕΕΤΤ, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές

προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής

και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

19.3 Οι ίδιες ρήτρες θα επιβάλλονται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί μέρος του

Έργου αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από την ΕΕΤΤ, λόγω καθυστερημένης

μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία μέρους ή του συνόλου του Έργου.

19.4 Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση

υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης Φάσεων ή μη παράδοσης

Παραδοτέων, όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.

19.5 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε

ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της ΕΕΤΤ.

19.6 Με απόφαση της ΕΕΤΤ ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο

αν το σύνολο των Φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται

στο χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών

προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν, βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης

συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

19.7 Σε περίπτωση ένωσης, οι ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της ένωσης, τα οποία

συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες

επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Άρθρο 20ο

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

20.1 Ο Ανάδοχος προσκόμισε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, που αντιστοιχεί

σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η σχετική εγγυητική επιστολή παρέχεται προς κάλυψη της ευθύνης του Αναδόχου έναντι της ΕΕΤΤ

για την εμπρόθεσμη και κατά τους συμφωνηθέντες όρους καλή εκτέλεση του έργου, καλύπτει δε

χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης.

20.2 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 8 της παρούσας, η οποία συνεπάγεται

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του

ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ.

Σελίδα 100

20.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

20.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και

ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή

της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Η

επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ενεργείται, με εντολή της ΕΕΤΤ, προς το

ίδρυμα που την εξέδωσε, σε εύλογο χρονικό διάστημα, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική

παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο

συμβαλλόμενους.

Άρθρο 21ο

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

21.1. Το Έργο και όλα τα δικαιώματα επί όλων των Παραδοτέων που θα εκπονηθούν και των

υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο ανήκουν αποκλειστικά στην ΕΕΤΤ, ο δε Ανάδοχος

δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί ο ίδιος ή να διαθέτει σε τρίτους τα στοιχεία του συμβατικού

αντικειμένου ή οποιοδήποτε παράγωγο των στοιχείων αυτών και το συνοδεύον αυτά υλικό, τόσο

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, όσο και μετά την οριστική παραλαβή του από την ΕΕΤΤ.

21.2. Η ΕΕΤΤ έχει δικαίωμα, χωρίς υποχρέωση καταβολής πνευματικών δικαιωμάτων, να

χρησιμοποιεί και να διαθέτει ελεύθερα όλο το υλικό το οποίο θα παραχθεί από τον Ανάδοχο, κατά

την εκτέλεση του Έργου, διατηρεί δε το δικαίωμα αυτό και μετά τη λύση της σύμβασης και για

αόριστο χρονικό διάστημα, του παρόντος έχοντος ισχύ εγγράφου μεταβίβασης και εκχώρησης όλων

των παραπάνω δικαιωμάτων.

21.3. Ο Ανάδοχος εγγυάται στην ΕΕΤΤ ότι τα Παραδοτέα της σύμβασης είναι απαλλαγμένα από

κάθε δικαίωμα τρίτου, που βασίζεται στις διατάξεις της ελληνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας περί

προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ευθύνεται δε για αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας της

ΕΕΤΤ από την προσβολή ανάλογου δικαιώματος τρίτου προσώπου.

Άρθρο 22ο

Εμπιστευτικότητα

22.1 Καθ’όλη της διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια

τουλάχιστον πέντε (5) ετών ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και

να μην γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορίες που θα

περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών

του.

22.2 Επίσης, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του

Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΕΕΤΤ. Ειδικότερα:

22.2.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς

τρίτος προς την ΕΕΤΤ – υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτής – να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο

πληροφοριών χωρίς την προηγούμενη δική της έγκριση.

22.2.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα

στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της ΕΕΤΤ. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και

στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από

την ΕΕΤΤ ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από

τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας

Σελίδα 101

που τηρεί ο Ανάδοχος για τη δική του επιχείρηση και για τις δικές του πληροφορίες εμπιστευτικού

χαρακτήρα.

22.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε

προσωπικά δεδομένα ατόμων που τυχόν έχει στην κατοχή του και περιέρχονται σε γνώση του για

την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να

επιτρέπει στην ΕΕΤΤ και στα άτομα που ορίζονται από την ΕΕΤΤ να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης

αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων, προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα

υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη σύμβαση.

22.2.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την εμπιστευτικότητα κάθε ψηφιακού δεδομένου που θα

του διαθέσει η ΕΕΤΤ για τους σκοπούς του Έργου.

22.2.5 Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι

υπάλληλοι/συνεργάτες/υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω

υποχρεώσεις. Η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε

τυχόν ζημίας.

22.3 Η ΕΕΤΤ δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή

της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα

πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία

περίπτωση η εμπιστευτικότητα δε δεσμεύει την ΕΕΤΤ προς τις αρχές του ελληνικού κράτους και της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

22.4 Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης στο

απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη και τους δικαστικούς

παραστάτες.

Άρθρο 23ο

Σύγκρουση συμφερόντων

23.1 Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης βεβαιώνει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του και

στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016 κατάσταση σύγκρουσης

συμφερόντων κατά την έννοια του ίδιου άρθρου. Επίσης, βεβαιώνει, δηλώνει και εγγυάται ότι ούτε

ο ίδιος ούτε οποιοσδήποτε από το προσωπικό, τους συνεργάτες, υπαλλήλους, προστηθέντες του, που

θα χρησιμοποιήσει για την εκπόνηση του Έργου που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση, έχουν ή

θα αποκτήσουν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση ή

υποχρέωση προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οποία είναι ασυμβίβαστη με τις

υπηρεσίες που παρέχει στην ΕΕΤΤ στο πλαίσιο της παρούσας ή που δημιουργεί ή ενδέχεται να

δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4412/2016.

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕΤΤ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.

4412/2016 για: α) την αποτελεσματική πρόληψη, β) τον εντοπισμό και γ) την επανόρθωση

συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης

συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της

κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του

ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων. Σε περίπτωση

που τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α` και β` της παρ. 3 του άρθρο 24 του Ν.

4412/2016 γνωστοποιήσουν εγγράφως στην ΕΕΤΤ τυχόν σύγκρουση συμφερόντων των ιδίων ή των

συγγενικών τους προσώπων, η ΕΕΤΤ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της συνδρομής ή μη

κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων. Αν η ΕΕΤΤ αποφανθεί ότι συντρέχει κατάσταση

Σελίδα 102

σύγκρουσης συμφερόντων, ενημερώνει αμέσως την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και

λαμβάνει αμελλητί τα κατάλληλα μέτρα, προς διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των

διαγωνιζομένων και προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, στα οποία μπορεί να

συμπεριλαμβάνεται η εξαίρεση του συγκεκριμένου προσώπου από οποιαδήποτε συμμετοχή στη

σχετική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφαρμοζομένων και των διατάξεων των

παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 7 του Ν. 2690/1999 (Α` 45). Εάν μια σύγκρουση συμφερόντων

είναι αδύνατον να αρθεί με άλλον τρόπο, ο υποψήφιος ή προσφέρων, ο οποίος σχετίζεται με αυτή,

αποκλείεται από τη διαδικασία, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην περίπτωση δ’ της παρ. 4 του

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

23.2 Η ΕΕΤΤ συντάσσει και αποστέλλει στην Αρχή γραπτή έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τις

περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που εντοπίστηκαν, καθώς και όλα τα επακόλουθα μέτρα που

ελήφθησαν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο

341 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 24ο

Γλώσσα της Σύμβασης

24.1 Επίσημη γλώσσα της σύμβασης και τυχόν τροποποιήσεων αυτής είναι η ελληνική, σύμφωνα

και με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη. Η σύμβαση συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα, σε

περίπτωση δε που ζητηθεί από τον Ανάδοχο η σύνταξή της και στην αγγλική, τούτο γίνεται με δαπάνη

του Αναδόχου.

Τα Παραδοτέα συντάσσονται και υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ από τον Ανάδοχο στην ελληνική

γλώσσα.

24.2 Σε περίπτωση που η αρχική γλώσσα σύνταξης του Παραδοτέου είναι άλλη, πλην της ελληνικής,

μαζί με την ελληνική μετάφραση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ το Παραδοτέο

και στη γλώσσα αρχικής σύνταξής του. Σε κάθε περίπτωση, σε περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση

επικρατεί η διατύπωση στην ελληνική.

24.3 Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ της ΕΕΤΤ αφενός και του Αναδόχου

αφετέρου σχετικά με το Έργο που ανατίθεται με την παρούσα διεξάγονται στην ελληνική. Τυχόν

κόστος μεταφράσεων βαρύνει τον Ανάδοχο. Η προφορική επικοινωνία, καθώς και η έγγραφη

επικοινωνία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταξύ της ΕΕΤΤ και του Αναδόχου δύναται να

διεξάγεται και στην Αγγλική, εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα.

Άρθρο 25ο

Δωσιδικία – Εφαρμοστέο δίκαιο

25.1 Η σύμβαση μαζί με όλα τα συνοδευτικά Παραρτήματα, έγγραφα κλπ θα διέπεται από κάθε

άποψη, συμπεριλαμβανομένης και της ισχύος, ερμηνείας και δικαιοδοσίας, αποκλειστικά από το

ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

25.2 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της

Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

25.3 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο

Σελίδα 103

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του

Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

25.4 Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται

και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

25.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό

2016/679/ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα και να ακολουθεί τυχόν υποδείξεις της ΕΕΤΤ.

25.6 Για κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την εκτέλεση του Έργου, την εφαρμογή των

όρων της παρούσας ή τις σχέσεις των μερών, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Άρθρο 26ο

Τελικές Διατάξεις

26.1 Τροποποίηση

Καμία μεταβολή, τροποποίηση, συμπλήρωση, αλλαγή ή ερμηνεία της σύμβασης δεν θα δεσμεύει τα

μέρη, αν δεν έχει συμφωνηθεί εγγράφως και υπογραφεί από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των

μερών.

26.2 Μη Παραίτηση

Η αδυναμία ενός εκ των μερών να τηρήσει κάποιον όρο ή προϋπόθεση της παρούσας δεν θα θεωρηθεί

ως παραίτηση από αυτό τον όρο ή την προϋπόθεση ούτε ως παραίτηση από την αυστηρή τήρηση

άλλων όρων και προϋποθέσεων της σύμβασης.

Καμία διαφωνία, διένεξη ή διαφορά που ενδεχομένως ανακύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης

δεν θα δίνει το δικαίωμα στον Ανάδοχο να αρνηθεί τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών και την

εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως αυτές προβλέπονται στη σύμβαση. Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί

για κάποιο λόγο τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών και την εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων

του, η ΕΕΤΤ θα έχει δικαίωμα να ζητήσει τη λύση της σύμβασης.

Οι πληρωμές που πραγματοποιεί η ΕΕΤΤ προς τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρούσα, δεν νοούνται

ως παραίτηση της ΕΕΤΤ ή ως πράξη απαλλαγής ή αφέσεως του Αναδόχου από τις ευθύνες,

υποχρεώσεις και εγγυήσεις αυτού, όπως καθορίζονται στην παρούσα. Το ίδιο ισχύει και για

οποιεσδήποτε εγκρίσεις, συγκαταθέσεις, επιθεωρήσεις, ελέγχους, επίβλεψη, επικυρώσεις, αποφάσεις

και άλλες συναφείς πράξεις ή ενέργειες, που δίδονται ή γίνονται από την ΕΕΤΤ σχετικά με τη

σύμβαση.

26.3 Επικοινωνία

Σελίδα 104

26.3.1. Κάθε αλληλογραφία ή άλλη επικοινωνία μεταξύ των μερών θα παράγει αποτελέσματα, μόνον,

όταν έχει επιδοθεί προσωπικώς ή ταχυδρομηθεί με συστημένη επιστολή (επί αποδείξει) ή έχει

διαβιβασθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπό τον όρο ότι το τελευταίο αναδιαβιβάστηκε στον

αποστολέα από τον αρχικό παραλήπτη ή κατατέθηκε από τον αποστολές και στο γενικό πρωτόκολλο

της ΕΕΤΤ, εκτός από τις περιπτώσεις που τυχόν καθορίζει διαφορετικά η παρούσα.

26.3.2. Όταν η αλληλογραφία έχει σταλεί συστημένη, θα θεωρείται ότι έχει δεόντως παραληφθεί, το

αργότερο, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία αποστολής. Οποιαδήποτε

αλληλογραφία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί την ημερομηνία

της διαβίβασης.

26.4 Μερική ακυρότητα

Στην περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης είναι άκυρο, τότε αυτό δε θα επηρεάζει το

κύρος άλλων τμημάτων της σύμβασης, τα οποία θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και ενέργεια. Τα μέρη

θα καταβάλουν τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες για να διαπραγματευθούν καλόπιστα

υποκατάστατες διατάξεις της σύμβασης στη θέση των ως άνω άκυρων, στην περίπτωση δε

ασυμφωνίας τους θα ενεργοποιούνται οι διατάξεις της παρούσας περί επίλυσης των διαφορών.

26.5 Τήρηση αρχείου

Ο Ανάδοχος παρέχει τη συναίνεσή του στην επεξεργασία και ιδίως στην καταχώριση και

αποθήκευση σε αρχεία της ΕΕΤΤ στοιχείων που περιλαμβάνονται στην προσφορά του ή / και

σχετίζονται με την εκτέλεση του Έργου, τις συναλλαγές του με την ΕΕΤΤ, το προσωπικό και τους

συνεργάτες του, στοιχεία που αφορούν στην εταιρική κατάσταση και την χρηματοοικονομική

ικανότητά του κ.τ.λ.

Αφού συμφωνήθηκαν όλα τα παραπάνω και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά, συντάχθηκε το παρόν σε δύο

όμοια πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί και κάθε

συμβαλλόμενο μέρος παρέλαβε από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ