ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ60/07 - Κατηγορία 11....

ΕΕΕΝΝΝΩΩΩΣΣΣΗΗΗ ΝΝΝΟΟΟΜΜΜΑΑΑΡΡΡΧΧΧΙΙΙΑΑΑΚΚΚΩΩΩΝΝΝ ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟΔΔΔΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΟΟΟΣΣΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1:

«ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ προετοιμασίας του Προγράμματος «Ψηφιακή Νομαρχία»»

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ Β’

ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΜΕΤΡΟ 2.5 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 292.899,16 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 19%

55.650,84 Ευρώ. (Σύνολο: 348.550,00 Ευρώ)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Χρονική διάρκεια του Έργου: Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο

μέχρι 30/09/2009

ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, Τηλ: 213 2144700, Fax:

210-7778992

E-mail: [email protected], www.enae.gr

Ημερομηνία

Αποστολής για

Δημοσίευση:

Στην Επίσημη Εφημερίδα των

ΕΚ (ΕΕΕΚ)

13 Ιουνίου 2009

Στο ΦΕΚ Δημοσίων

Συμβάσεων


Ημερομηνία

Δημοσίευσης στον

Ημερήσιο Τύπο:


Καταληκτική ημερο-

ηνία υποβολής

προσφορών:

23 Ιουλίου 2009

Τόπος υποβολής

προσφορών:


ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15, 115 26 ΑΘΗΝΑ

Αναθέτουσα Αρχή ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Παραλαβή

Διακήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, Τηλ: 213 2144700, Fax:

210-7778992

E-mail: [email protected], www.enae.gr

Αποσφράγιση

προσφορών:

23 Ιουλίου 2009

Είδος σύμβασης: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIA Π.Δ.

60/07 - Κατηγορία 11.

Ταξινόμηση κατά 79420000-4: Υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση,

mailto:[email protected]

http://www.enae.gr/

mailto:[email protected]

http://www.enae.gr/



3

CPV: 79421000-1: Υπηρεσίες διαχείρισης έργων

72212331-8: Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού Διαχείρισης

έργων

79822500-7: Υπηρεσίες Γραφικού Σχεδιασμού

79951000-5: Υπηρεσίες Οργάνωσης Σεμιναρίων

Κριτήριο επιλογής

Αναδόχου:

Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά

(άρθρο 2 παρ. 11 εδ. α και άρθρο 51 παρ. 1 εδ. α του Π.Δ.

60/2007)

Προϋπολογισμός

έργου χωρίς ΦΠΑ:

Διακόσιες Ενενήντα Δύο Χιλιάδες Οκτακόσια Ενενήντα Εννέα

Ευρώ και Δέκα Έξι Λεπτά (292.899,16€)

Προαίρεση: Δεν προβλέπεται

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ....................................................................................................................8 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ................................................................................11

2.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..........................................11

2.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ..............................11

2.2.1. Υποέργο 1ο: Οριζόντιες Δράσεις Προετοιμασίας του

Προγράμματος «Ψηφιακή Νομαρχία»....................................................11

2.2.2. Υποέργα: 2ο έως 6ο: Ενημέρωση και Επιμόρφωση

Αιρετών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στη χρήση των ΤΠΕ .......13

2.2.2.1 Διοργάνωση Ημερίδων ενημέρωσης Αιρετών ανά

Περιφέρεια....................................................................................................13

2.2.2.2 Επιμόρφωση των Αιρετών των Νομαρχιακών

Αυτοδιοικήσεων στις αίθουσες των Νομαρχιακών Συμβουλίων

15

2.2.2.3 Διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης 25-ωρης

διάρκειας των Αιρετών και Διευθυντικών Στελεχών των

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στη χρήση των ΤΠΕ.....................16



4

2.2.3 Υποέργα: 7ο έως 11ο: Κατάρτιση και Πιστοποίηση στη

χρήση των ΤΠΕ στη θεματική περιοχή της Σχεδίασης (CAD)

Στελεχών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων(Ν.Α) ..................................17

ΆΡΘΡΟ 1 ....................................................................................................................19

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ..........................................................19

2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............................19

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ....................................................................20

4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ..................21

5. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ..........................21

ΆΡΘΡΟ 2 ....................................................................................................................22

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ .........................................................................22

ΆΡΘΡΟ 3 ....................................................................................................................23

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .......................................................................23

ΆΡΘΡΟ 4 ....................................................................................................................24

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ..........................................................24

ΆΡΘΡΟ 5 ....................................................................................................................30

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΤΥ) - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

ΕΡΓΟΥ.....................................................................................................................30

ΆΡΘΡΟ 6 ....................................................................................................................34

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .........................................................................34

Β. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ..................................................................35

ΆΡΘΡΟ 7 ....................................................................................................................38

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................................38

Β. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ..........................................................................38

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ................................................39

Δ. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ ..........................................................40

ΆΡΘΡΟ 8 ....................................................................................................................40

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ..........................................................40

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ........................................................................45

ΆΡΘΡΟ 9 ....................................................................................................................50



5

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ......................................................................................................50

ΆΡΘΡΟ 10..................................................................................................................54

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .............................................................54

ΆΡΘΡΟ 11..................................................................................................................56

A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».........................56

B. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ..................57

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»..............58

ΆΡΘΡΟ 12..................................................................................................................60

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .....................................60

Α. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ........................................................60

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ...........................................................61

ΆΡΘΡΟ 13..................................................................................................................70

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ........................................................................70

ΆΡΘΡΟ 14..................................................................................................................71

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ .........................................................71

ΆΡΘΡΟ 15..................................................................................................................73

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .........................................................................73

ΆΡΘΡΟ 16..................................................................................................................75

ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ .........................................................................75

ΆΡΘΡΟ 17..................................................................................................................77

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ........................................................................................77

ΆΡΘΡΟ 18..................................................................................................................78

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .....................................................................78

ΆΡΘΡΟ 19..................................................................................................................80

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ..........................................................80

ΆΡΘΡΟ 20..................................................................................................................81

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΟΥΣ

ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΩΝ ............................................................81

ΆΡΘΡΟ 21..................................................................................................................83

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ .......................................................83

ΆΡΘΡΟ 22..................................................................................................................85

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ......................................85



6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ........................................................................................................89 Υπόδειγμα Ι.1 Εγγυητική Επιστολής Συμμετοχής ........................................89 Υπόδειγμα Ι.2 Εγγυητική Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ..............................90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ......................................................................................................91 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ................................91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.....................................................................................................93 ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ....................................................................................93



7

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



8

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ), αποσκοπώντας στην

εξοικείωση του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ Β’ Βαθμού με τις Τεχνολογίες

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ικανού να λειτουργήσει στο νέο

περιβάλλον που δημιουργεί η Κοινωνία της Πληροφορίας, θα υλοποιήσει Έργο το

οποίο αποτελείται από δύο (2) υπερ-προγράμματα, εκ’ των οποίων το πρώτο

περιλαμβάνει την ενημέρωση και επιμόρφωση 1.493 Αιρετών ΟΤΑ Β’ Βαθμού και

την κατάρτιση στη χρήση ΤΠΕ 1.080 αιρετών και διευθυντικών στελεχών των

Νομαρχιών και το δεύτερο υπερ-πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατάρτιση και

πιστοποίηση στη χρήση ΤΠΕ 1.000 στελεχών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

(Ν.Α.) και Διευρυμένων Ν.Α. (Υπερνομαρχιών).

Αντικείμενο του πρώτου υπερ-προγράμματος του έργου είναι η ενημέρωση,

κατανόηση, ευαισθητοποίηση - και όχι η απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων-

των Αιρετών ΟΤΑ Β’ Βαθμού, τόσο για τις δυνατότητες και την προοπτική που

προσφέρει η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, όσο και

για τις αναγκαίες επιλογές/αλλαγές που προϋποθέτει και συνεπιφέρει η εφαρμογή

τους στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνουν όλες οι

αναγκαίες ενέργειες ενημέρωσης των Αιρετών με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή

συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

Στόχος είναι να κατανοήσουν οι Αιρετοί ότι η αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών

στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, διευρύνει τις λειτουργικές κι επιχειρησιακές τους

δυνατότητες, καθιστά τη δουλειά τους πιο αποδοτική κι αποτελεσματική, βελτιώνει

την ποιότητα των αποφάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, προσδίδει δύναμη

στον πολίτη και διευκολύνει τη συμμετοχή του στα κοινά, συμβάλλει στην

ανάδειξη της περιοχής και συνεισφέρει στην τοπική ανάπτυξη. Ακόμη, ότι

συμβάλλει στην προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο χώρο των ΟΤΑ Β’

Βαθμού, στη δυνατότητα αξιοποίησης δράσεων και προγραμμάτων της Κοινωνίας

της Πληροφορίας, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση αποτελεσμάτων έργων όπως

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ΣΥΖΕΥΞΙΣ (Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης),

ΕΡΜΗΣ (Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Δημόσιας Διοίκησης), ΟΠΣΝΑ (Ολοκληρωμένα

Πληροφοριακά Συστήματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων) κλπ, και τελικά στη

λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας για την εξυπηρέτηση

του πολίτη. Επιπλέον οι Αιρετοί ΟΤΑ Β’ Βαθμού θα εξοικειωθούν στη χρήση Η/Υ,

ενδεικτικά αναφέρονται η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η λήψη, αποστολή και

διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η αναζήτηση πληροφοριών από άλλους

φορείς/ υπηρεσίες.



9

Στο δεύτερο υπερ-πρόγραμμα του έργου εντάσσονται δράσεις/προγράμματα

κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και

επικοινωνιών (ΤΠΕ). Με τις δράσεις αυτές επιδιώκεται η ανάπτυξη γνώσεων

πληροφορικής για, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, στελέχη των Νομαρχιακών

Αυτοδιοικήσεων αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) και ανώτατης εκπαίδευσης

(ΑΕΙ και ΤΕΙ).

Η σύγχρονη λειτουργία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων βασίζεται σε μεγάλο

βαθμό στην αξιοποίηση των ΤΠΕ. Σημαντικά έργα υποδομής έχουν υλοποιηθεί και

αξιοποιούνται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις όπως τα έργα, Κέντρα

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ΣΥΖΕΥΞΙΣ (Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης), ΕΡΜΗΣ

(Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Δημόσιας Διοίκησης), ΟΠΣΝΑ (Ολοκληρωμένα

Πληροφοριακά Συστήματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων) κλπ. Η αξιοποίηση των

παραπάνω συστημάτων και η λειτουργική υποστήριξη τους βασίζεται στην

κατάλληλη επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση των στελεχών των

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Τα στελέχη χρησιμοποιούν τα συστήματα αυτά για

την υποστήριξη του κύκλου εργασιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην

παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η παροχή υπηρεσιών

απαιτεί την υποστήριξη της καλής λειτουργίας των συστημάτων και την βαθειά

γνώση του τρόπου λειτουργίας τους προκειμένου να καταστεί η ποιοτική και

αποτελεσματική.

Σημαντικός παράγοντας στην υποστήριξη των παραπάνω είναι η ύπαρξη

στελεχιακού δυναμικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ικανού να χειριστεί και

να αξιοποιήσει τις υποδομές ΤΠΕ. Η ενσωμάτωση στο δυναμικό των Νομαρχιακών

Αυτοδιοικήσεων νέων στελεχών με ανάλογο εκπαιδευτικό υπόβαθρο συνδράμει

στην κατεύθυνση αυτή, όπως επίσης η αειφόρος ανάπτυξη των υπαρχόντων

στελεχών τους. Η ενίσχυση του γνωστικού υποβάθρου των στελεχών και η

περαιτέρω εξειδίκευση τους στα πληροφοριακά συστήματα που έχουν ενταχθεί

στον κύκλο εργασιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων επιτυγχάνεται με την

υποστήριξη στοχευόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευτικές

δραστηριότητες περιλαμβάνουν θεματικά πεδία σε τεχνολογίες αιχμής και

καινοτόμες μεθόδους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η εναρμόνιση του

γνωστικού υποβάθρου με τις επίκαιρες τεχνολογίες καθώς και η σύγκλιση της

επιχειρησιακής λειτουργίας με τις καινοτόμες μεθόδους και εφαρμογές των

εντεταγμένων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις πληροφοριακών συστημάτων.



10

Οι στόχοι που αναμένεται να επιτευχθούν από την υλοποίηση του έργου αυτού

είναι οι εξής:

• Τη δημιουργία ηλεκτρονικής κουλτούρας στο ανθρώπινο δυναμικό.

• Την προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

• Τη δυνατότητα αξιοποίησης δράσεων και προγραμμάτων της Κοινωνίας της

Πληροφορίας ή την περαιτέρω ανάπτυξη στις περιπτώσεις που έχουν ήδη

εφαρμοστεί, με σκοπό τη βελτίωση της Διοικητικής ικανότητας για την

εξυπηρέτηση του πολίτη.

• Την εξοικείωση και παρότρυνση για την ευρύτερη δυνατή χρήση της

ψηφιακής τεχνολογίας.

• Την ταχεία απόκτηση δεξιοτήτων,

• Την ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας

• Την διατήρηση της απασχολησιμότητας σε υψηλά επίπεδα.

Το έργο θα υλοποιηθεί στο σύνολο της χώρας και στα δύο υπερ-προγράμματα,

σύμφωνα με συγκεκριμένη κατανομή των ωφελούμενων με κριτήριο τη διάχυσή

τους στο σύνολο του κοινωνικοοικονομικού ιστού της χώρας.



11

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα αφορά την διάχυση των ΤΠΕ στους ΟΤΑ Β’ βαθμού μέσω δράσεων

ενημέρωσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης. Για το σκοπό αυτό διακρίνεται σε δύο

υπερ-προγράμματα: (α) για τους Αιρετούς και (β) για τα στελέχη των ΟΤΑ Β’

βαθμού. Για την υποστήριξη των Προγραμμάτων/Υποέργων του Έργου θα

αναπτυχθούν οριζόντιες δράσεις από την ΕΝΑΕ.

2.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ

Όλο το έργο διαρθρώνεται σε έντεκα (11) υποέργα, εκ’ των οποίων:

στο 1ο, θα αναπτυχθούν οριζόντιες δράσεις για τη διαχείριση του προγράμματος,

στα επόμενα πέντε (5) υποέργα, από 2ο έως 6ο, θα αναπτυχθούν δράσεις για την

ενημέρωση/επιμόρφωση των αιρετών και διευθυντικών στελεχών των

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στη χρήση ΤΠΕ και

στα επόμενα πέντε (5) υποέργα, από 7ο έως 11ο, θα αναπτυχθούν δράσεις για την

κατάρτιση και πιστοποίηση των στελεχών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στη

χρήση ΤΠΕ.

2.2.1. Υποέργο 1ο: Οριζόντιες Δράσεις Προετοιμασίας του

Προγράμματος «Ψηφιακή Νομαρχία»

Το υποέργο 1 αφορά σε Οριζόντιες Δράσεις που καλύπτουν το σύνολο του

προγράμματος Ψηφιακή Νομαρχία και περιλαμβάνει:

Α. Την υποστήριξη στην αρχική οργάνωση των Προγραμμάτων

Ενημέρωσης/Επιμόρφωσης/Κατάρτισης (Υποέργα 2 έως 11) Στο πλαίσιο αυτής

της ενότητας εργασιών, ο ανάδοχος καλείται να παρέχει επιστημονική και

τεχνική υποστήριξη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΝΑΕ για το σχεδιασμό

και την υλοποίηση των προαπαιτούμενων εργασιών για την υλοποίησης του

Έργου

Β. Την υποστήριξη στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των

Προγραμμάτων Ενημέρωσης/Επιμόρφωσης/Κατάρτισης (Υποέργα 2 έως 11)

και στην παραλαβή των παραδοτέων / εκροών τους. Παροχή υποστήριξης



12

προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΝΑΕ για τη διαχείριση των συμβάσεων με

εξωτερικούς αναδόχους, την παρακολούθηση της εκτέλεσης όλων των

επιμέρους εργασιών και της τήρησης του χρονοδιαγράμματός τους, καθώς και

για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο των διαδικασιών ελέγχου,

πιστοποίησης και παραλαβής των παραδοτέων, εκροών ή αποτελεσμάτων των

εργασιών αυτών

Γ. Την υποστήριξη στην οικονομική διαχείριση των Προγραμμάτων

Ενημέρωσης/Επιμόρφωσης/Κατάρτισης (Υποέργα 2 έως 11). Παροχή

υποστήριξης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΝΑΕ για την οικονομική

διαχείριση των Υπερ-Προγραμμάτων Κατάρτισης/Εκπαίδευσης (Υποέργα 2 έως

11): έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών, λογιστικός χειρισμός δαπανών,

παρακολούθηση προόδου οικονομικού αντικειμένου

Δ. Την ενίσχυση του υφιστάμενου εξοπλισμού και λογισμικού της ΕΝΑΕ με:

• Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργου

(ΠΣΔΠΕ) κατάλληλο για την παρακολούθηση της προόδου του Έργου

και τις αντίστοιχες υποδομές. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η

υλοποίηση των ακολούθων υποσυστημάτων (ΥΣ):

o ΥΣ παρακολούθησης και διαχείρισης έργου: σκοπός του ΠΣΔΠΕ

είναι η παρακολούθηση της προόδου των δράσεων του Έργου.

o ΥΣ οικονομικής διαχείρισης: σκοπός του ΠΣΔΠΕ είναι η

παρακολούθηση των εισροών και εκροών του Έργου.

• Portal πληροφόρησης/ενημέρωσης: αφορά την υποστήριξη Portal όπου

θα μπορεί να αντλεί πληροφορία ο κάθε ενδιαφερόμενος σε σχέση με το

Έργο.

• Προμήθεια υποδομών πληροφορικής (εξοπλισμού και λογισμικού

συστημάτων)

Ε. Για την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων του Έργου αλλά και για την

μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς του προβλέπεται η υποστήριξη

σειράς ενεργειών που αποσκοπούν στον καθορισμό σχεδίου δράσης και

συγκεκριμένα:

• Εικαστική αποτύπωση Προγράμματος: η παραγωγή λογοτύπου που θα

χρησιμοποιείται σε banner, εκπαιδευτικό υλικό, ψηφιακό υλικό, έντυπο

υλικό κλπ.



13

ΣΤ. Για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δράσεων θα υποστηριχθούν οι

ακόλουθες δραστηριότητες:

• Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού επιμόρφωσης αιρετών: αφορά το

έντυπο υλικό που θα διανεμηθεί στους αιρετούς των Ν.Α. προκειμένου

να ενημερωθούν για την χρήση των ΤΠΕ, τις δυνατότητες και ευκαιρίες

αξιοποίησης τους.

• Εκπαίδευση εκπαιδευτών: αφορά την εκπαίδευση 150 εκπαιδευτών με

τη μορφή ημερίδας.

2.2.2. Υποέργα: 2ο έως 6ο: Ενημέρωση και Επιμόρφωση

Αιρετών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στη χρήση των ΤΠΕ

Για την ενημέρωση/επιμόρφωση των αιρετών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων

της χώρας στη χρήση των ΤΠΕ σχεδιάστηκαν πέντε (5) υποέργα, ένα (1) ανά

Υπερ-Περιφέρεια.

Προβλέπεται να επιμορφωθούν συνολικά σε όλη την χώρα 1.493 Αιρετοί των

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Σε κάθε Υπερ-Περιφέρεια θα υλοποιηθούν δράσεις,

οι οποίες αναλύονται σε τρεις κύκλους: (α) διοργάνωση Ημερίδων ενημέρωσης

Αιρετών ανά Περιφέρεια, (β) επιμόρφωση των Αιρετών των Νομαρχιακών

Συμβουλίων στις αίθουσες των Νομαρχιακών Συμβουλίων και (γ) διοργάνωση

σεμιναρίων κατάρτισης 25-ωρης διάρκειας των Αιρετών και Διευθυντικών

Στελεχών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στη χρήση ΤΠΕ στη βάση

εθελοντικής προσέλευσής των, ως αναλυτικά περιγράφονται στη συνέχεια.

2.2.2.1 Διοργάνωση Ημερίδων ενημέρωσης Αιρετών ανά Περιφέρεια

Περιλαμβάνει ενέργειες ενημέρωσης των Αιρετών με τη μορφή Ημερίδων σε

περιφερειακό επίπεδο με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή τους στο

Πρόγραμμα. Στις Ημερίδες αυτές θα γίνουν ενημερωτικές παρουσιάσεις για την

αξιοποίηση των ΤΠΕ από εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς και εξέχοντες

επιστήμονες. Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται ο αριθμός τέλεσης των

ημερίδων και ο αντίστοιχος αριθμός συμμετοχής των αιρετών ανά υποέργο/υπερ-

περιφέρεια.



14

ΥΠΟΕΡΓΑ / ΥΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο

Σύνολο χώρας

Αττικής Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης

Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος, Ηπείρου

Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου,

Α.Μακεδονίας & Θράκης, Κ.Μακεδονίας, Δ.Μακεδονίας

ΠΛΗΘΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ

13 1 3 3 3 3

ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 1.493 141 261 353 325 413 ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

1.493 141 261 353 325 413

Η υλοποίηση των Ημερίδων απαιτεί τις ακόλουθες δράσεις:

• Ενοικίαση αίθουσας: για 200 άτομα ανά Ημερίδα,

συμπεριλαμβανομένων σίτισης, υπηρεσιών υποστήριξης, κλπ.

• Διαμόρφωση αίθουσας: κατάλληλη διαμόρφωση με πάνελ, banner,

φωτισμό, video-projector, Η/Υ παρουσίασης, μικροφωνική και

μεγαφωνική εγκατάσταση, φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση της

εκδήλωσης, μαγνητοφώνηση, υποστηρικτικές υπηρεσίες, κλπ.

• Αναπαραγωγή ενημερωτικού υλικού και υλικού επικοινωνίας: η

αναπαραγωγή αντιτύπων του υλικού που προορίζεται για τις δράσεις

επιμόρφωσης των αιρετών.

• Έξοδα εισηγητών: αφορά την αμοιβή των εισηγητών, την διαμονή και

διατροφή τους.

• Καταχωρήσεις στον νομαρχιακό τύπο: σκοπό έχουν την ενημέρωση του

κοινού για την διεξαγωγή δράσεων ενημέρωσης των αιρετών των Ν.Α.

(Ημερίδων) για την αξιοποίηση των ΤΠΕ.

• Εξατομικευμένη ενημέρωση Νομαρχών και Νομαρχιακών Συμβούλων:

αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των αιρετών των Ν.Α. για την

συμμετοχή τους στις ημερίδες με την μορφή προσκλήσεων.

• Διάχυση καλών πρακτικών ΤΠΕ: αποσκοπεί στην παρουσίαση καλών

πρακτικών αξιοποίησης των ΤΠΕ σε επίπεδο ΟΤΑ Β’ βαθμού και στην

παρουσίασή τους ως βέλτιστων πρακτικών στις ημερίδες και τις λοιπές

εκπαιδευτικές δράσεις.



15

2.2.2.2 Επιμόρφωση των Αιρετών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

στις αίθουσες των Νομαρχιακών Συμβουλίων

Η Δράση συμβάλλει στην προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο χώρο

των ΟΤΑ, στη δυνατότητα αξιοποίησης αποτελεσμάτων έργων όπως τα ΚΕΠ, το

ΣΥΖΕΥΞΙΣ, τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Νομαρχιακών

Αυτοδιοικήσεων (ΟΠΣΝΑ) και τελικά στη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της

διοικητικής ικανότητας για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Επιπλέον οι Αιρετοί ΟΤΑ

Β’ βαθμού θα εξοικειωθούν στη χρήση Η/Υ, ενδεικτικά αναφέρονται η πρόσβαση

στο διαδίκτυο, η λήψη, αποστολή και διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η

αναζήτηση πληροφοριών από άλλους φορείς/υπηρεσίες. Στον πίνακα που

ακολουθεί περιγράφονται ο αριθμός συνεδριάσεων των Νομαρχιακών Συμβουλίων

και ο αντίστοιχος αριθμός συμμετοχής των αιρετών ανά υποέργο/υπερ-περιφέρεια.







ΠΛΗΘΟΣ Συνεδριάσεων Νομαρχιακών Συμβουλίων

54 4 9 13 12 16


1.493 141 261 353 325 413

Η υλοποίηση των επιμορφώσεων των Νομαρχιακών Συμβουλίων απαιτεί τις

ακόλουθες δραστηριότητες:





• Υποστήριξη εκδήλωσης: σίτιση, υποστηρικτικές υπηρεσίες, κλπ.

• Αναπαραγωγή ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού: η αναπαραγωγή

αντιτύπων του υλικού που προορίζεται για τις δράσεις επιμόρφωσης των

αιρετών.





16

2.2.2.3 Διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης 25-ωρης διάρκειας των

Αιρετών και Διευθυντικών Στελεχών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

στη χρήση των ΤΠΕ

Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση θα διοργανωθούν Σεμινάρια κατάρτισης 25-

ωρης διάρκειας. Στόχος είναι να ενισχυθούν οι αιρετοί που θα επιδείξουν ιδιαίτερο

ενδιαφέρον στην εκτενέστερη κατανόηση και χρήση των ΤΠΕ με την

παρακολούθηση εντατικών προγραμμάτων επιμόρφωσης. Τα αντικείμενα

επιμόρφωσης των αιρετών θα είναι εξειδικευμένα και θα προωθείται τόσο η

ενσωμάτωση όσο και η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής στις

καθημερινές λειτουργίες της Ν.Α.

Οι δράσεις του προγράμματος θα εξαρτηθούν από την εκδήλωση ενδιαφέροντος

των Αιρετών, σε εθελοντική βάση. Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται ο

αριθμός των Νομαρχιακών Σεμιναρίων κατάρτισης και ο αντίστοιχος αριθμός

στόχου συμμετοχής των αιρετών ανά υποέργο/υπερ-περιφέρεια.







ΠΛΗΘΟΣ Νομαρχιακών Σεμιναρίων

54 4 9 13 12 16


1.080 80 180 260 240 320

Η υλοποίηση των καταρτίσεων των αιρετών των Ν.Α. απαιτεί τις ακόλουθες

δραστηριότητες:

• Ενοικίαση αίθουσας: με κατάλληλη δυναμικότητα (έως 25 άτομα) ανά

πρόγραμμα, πιστοποιημένη για πληροφορική, συμπεριλαμβανομένων

εξόδων σίτισης, διαμόρφωσης, οπτικο-ακουστικών μέσων, υπηρεσιών

υποστήριξης, κλπ.







17


αντιτύπων του υλικού που προορίζεται για τις δράσεις επιμόρφωσης των

αιρετών.



2.2.3 Υποέργα: 7ο έως 11ο: Κατάρτιση και Πιστοποίηση στη

χρήση των ΤΠΕ στη θεματική περιοχή της Σχεδίασης (CAD)

Στελεχών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων(Ν.Α)

Για την κατάρτιση και πιστοποίηση στη χρήση των ΤΠΕ-Σχεδίαση (CAD) των

στελεχών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων της χώρας σχεδιάστηκαν πέντε (5)

υποέργα, ένα (1) ανά Υπερ-Περιφέρεια.

Στόχος του προγράμματος κατάρτισης είναι να ενισχύσει τα στελέχη των Ν.Α. που

υστερούν στην θεματική περιοχή της σχεδίασης (CAD) με σκοπό να καταρτιστούν

και πιστοποιηθούν στη χρήση ΤΠΕ. Αφορά κατά κύριο λόγο τα στελέχη που

ενασχολούνται με τεχνικά αντικείμενα και αποτελούν σημαντικό ποσοστό του

συνόλου των στελεχών των Ν.Α.

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται ο αριθμός στόχου συμμετοχής των

στελεχών ανά υποέργο/υπερ-περιφέρεια.

ΥΠΟΕΡΓΑ / ΥΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

7ο 8ο 9ο 10ο 11ο

Σύνολο

χώρας

Αττικής Βορείου

Αιγαίου,

Νοτίου

Αιγαίου,

Κρήτης

Θεσσαλίας,

Στερεάς

Ελλάδος,

Ηπείρου

Ιονίων Νήσων,

Δυτικής

Ελλάδος,

Πελοποννήσου,

Α.Μακεδονίας

& Θράκης,

Κ.Μακεδονίας,

Δ.Μακεδονίας

ΠΛΗΘΟΣ

ΣΤΕΛΕΧΩΝ (2005) 19.776 2.914 2.793 4.511 3.775 5.783

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΕΛΕΧΩΝ 1000 80 155 240 225 300

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης στελεχών των Ν.Α. στις ΤΠΕ απαιτεί

τις ακόλουθες δραστηριότητες:

• Ενοικίαση αίθουσας: με κατάλληλη δυναμικότητα (έως 25 άτομα) ανά

πρόγραμμα, πιστοποιημένη για πληροφορική, συμπεριλαμβανομένων



18

εξόδων σίτισης, διαμόρφωσης, οπτικο-ακουστικών μέσων, υπηρεσιών

υποστήριξης, κλπ.


αντιτύπων του υλικού που προορίζεται για τις δράσεις κατάρτισης των

στελεχών.

• Έξοδα εισηγητών: αφορά την αμοιβή των εισηγητών, την μετακίνηση,

τη διαμονή και διατροφή τους, τις εργοδοτικές εισφορές.

• Έξοδα καταρτιζομένων: αφορά εκπαιδευτικό επίδομα, μετακίνηση και

διατροφή τους (η αποζημίωση των καταρτιζομένων θα γίνει μέσω του

υποέργου 1 «οριζόντιες δράσεις» από τις Υπηρεσίες της ΕΝΑΕ).

• Έξοδα πιστοποίησης: αφορά το κόστος πιστοποίησης των

καταρτιζομένων (θα γίνει μέσω του υποέργου 1 «οριζόντιες δράσεις»

από τις Υπηρεσίες της ΕΝΑΕ).



19

ΆΡΘΡΟ 1

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

1.Αναθέτουσα αρχή είναι η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ),

η οποία έχει συσταθεί με το Προεδρικό Διάταγμα με αριθμό 369/1995

(ΦΕΚ198/Α/14.09.1995).

2. Η Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι:

Μεσογείων 15, ΤΚ 115 26, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ. ++30 213 2144700

Fax. ++30 210 7796016

Ιστότοπος : www.enae.gr

2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών Διαγωνισμός διέπεται από:

1. το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την

Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ

64/Α/16.03.2007)» σε συνδυασμό με τη διάταξη του Άρθρου 25 του Ν.

3614/2007 «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης».

2. τις διατάξεις του ν. 2860/2000, (ΦΕΚ Α'/251/14-11-2000), «Διαχείριση,

παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες

διατάξεις».

3. τις διατάξεις του ν. 2522/1997 «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο

που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών

προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665ΕΟΚ».

4. τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996, Άρθρο 117 (άρθρο 13 παρ. 39 του Ν.

2307/1995) «εξουσιοδοτική διάταξη για την σύσταση της ΕΝΑΕ» όπως ισχύει

σήμερα.



20

5. τις διατάξεις του Π.Δ. 369/1995 (ΦΕΚ 198/Α/14.09.1995) «Καταστατικό

ΕΝΑΕ», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 382/2002 (ΦΕΚ 333/Α/30.12.2002)

«Τροποποίηση καταστατικού ΕΝΑΕ» όπως ισχύει σήμερα.

6. την απόφαση 2/08.12.1995 Δ.Σ. ΕΝΑΕ (ΦΕΚ 333/Β/14.05.1996) «Οργανισμός

εσωτερικής υπηρεσίας ΕΝΑΕ» καθώς και το πρακτικό Δ.Σ. ΕΝΑΕ της

10.01.1996: κανονισμοί ΕΝΑΕ (i. Κανονισμός Λειτουργίας Εποπτικού

Συμβουλίου, ii. Αρμοδιότητες Προέδρου και Αρμοδιότητες και Κανονισμός

Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής, iii. Σχέδιο Κανονισμού Μόνιμων

Επιτροπών ΕΝΑΕ, iv. Κανονισμός Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης, v.

Κανονισμός Προμηθειών και Ανάθεσης Μελετών) όπως ισχύουν σήμερα.

7. Την από 13/05/2009 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΝΑΕ για την υποβολή του

Τεχνικού Δελτίου Έργου/Υποέργου (ΤΔΕ/ΤΔΥ).

8. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης «ΨΗΦΙΑΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και ειδικότερα το

υποέργο 7 «Κατάρτιση και Πιστοποίηση στελεχών Νομαρχιακών

Αυτοδιοικήσεων στη χρήση των ΤΠΕ στην θεματική περιοχή της σχεδίασης

(CAD) στην Περιφέρεια Αττικής .», του Μέτρου 2.5 του Επιχειρησιακού

Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας», όπως εγκρίθηκε με την Απόφαση

με αριθ. πρωτ. 152.546/ΨΣ1391-Β από 14.04.2009 της Διαχειριστικής Αρχής

του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»

9. Τον προϋπολογισμό της ΕΝΑΕ οικονομικού έτους 2009.

10. Την από 13/05/2009 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΝΑΕ για τη διενέργεια του

διαγωνισμού.

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής

(www.enae.gr) και δημοσιεύθηκε σε τρείς πανελλήνιας κυκλοφορίας ημερήσιες

εφημερίδες στις 19/06/2009.

Περίληψη της προκήρυξης εστάλη για δημοσίευση στο τεύχος Διακηρύξεων

Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις

16/06/2009.

Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Ε.Ε. στις

13/06/2009.



21

4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α. Η διάθεση των αναλυτικών τευχών προκηρύξεων του διαγωνισμού γίνεται από

την ΕΝΑΕ (Μεσογείων 15, Αθήνα), εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 π.μ. έως

14:00 μ.μ. Η καταληκτική προθεσμία για την λήψη των τευχών του διαγωνισμού

είναι μέχρι έξι (6) εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής των

προσφορών, δηλαδή μέχρι 15/07/2009. Η ΕΝΑΕ δεν έχει καμία απολύτως

ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

β. Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με

τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ,

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη

διάθεσή της τα στοιχεία όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα

ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’

αυτής. Οι παραλήπτες της προκήρυξης και των Τευχών του Διαγωνισμού

υποχρεούνται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την

ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον

συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το

γνωρίσουν (εγγράφως) ΕΝΑΕ ζητώντας νέο πλήρες αντίγραφο.

γ. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη

πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή

μέχρι το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των

προσφορών, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές με τα

έγγραφα του διαγωνισμού για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης. Οι

αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία της

διακήρυξης για την οποία υποβάλλονται, να είναι υπογεγραμμένες από τον

ενδιαφερόμενο και να απευθύνονται προς την Αναθέτουσα Αρχή υπ’ όψιν κου

Ιωάννη Πικραμμένου.



22

β. Οι παραπάνω πληροφορίες ή διευκρινίσεις δίνονται με ανάρτηση στην

ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.enae.gr το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν

από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

γ. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις,

τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

δ. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ENAE.

ε. Στην ιστοσελίδα της ΕΝΑΕ www.enae.gr διατίθεται η περιληπτική και η

αναλυτική Διακήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακτήσουν τη διακήρυξη

από το διαδίκτυο. Από την ημερομηνία διακήρυξης του διαγωνισμού θα

αναρτώνται στην ιστοσελίδα όλες οι ερωτήσεις των ενδιαφερομένων

συνοδευόμενες από όλες τις απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, που δεσμεύουν

όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

ΆΡΘΡΟ 2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η ΕΝΑΕ ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο

διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη από

οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Παροχή

υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την υποστήριξη της

διαχειριστικής διαδικασίας της ΕΝΑΕ».

2. Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 4

της παρούσας.

3. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος των υπηρεσιών του

προκηρυσσόμενου έργου.

4. Γίνονται δεκτές προσφορές σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

5. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές.

6. Ο προϋπολογισμός του παρόντος Διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των

τριακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ

(348.550,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%. (ΦΠΑ : 55.650,61 €)

http://www.enae.gr/

http://www.enae.gr/



23

7. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΚΤ και κατά 20% από Εθνικούς

Πόρους και εντάσσεται στο ΜΕΤΡΟ 2.5 του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας».

8. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακή

Νομαρχία – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ,

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ».

ΆΡΘΡΟ 3

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο που ανατίθεται με την παρούσα Προκήρυξη στοχεύει στην ενίσχυση των

δυνατοτήτων των διοικητικών μηχανισμών της ΕΝΑΕ, στον αναλυτικό σχεδιασμό,

την οργάνωση της διαχείρισης του Έργου, καθώς και στην παρακολούθηση της

πορείας υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Το Έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες εργασιών:

• Ενότητα 1: Υποστήριξη στην οργάνωση των Προγραμμάτων


υποστήριξης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΝΑΕ για την αρχική οργάνωση

του Έργου, την κατάρτιση του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

όλων των επιμέρους εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν από

εξωτερικούς αναδόχους.

• Ενότητα 2: Υποστήριξη στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των

Προγραμμάτων Ενημέρωσης/Επιμόρφωσης/Κατάρτισης (Υποέργα 2 έως 11)

και στην παραλαβή των παραδοτέων / εκροών τους. Παροχή υποστήριξης

προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΝΑΕ για τη διαχείριση των συμβάσεων με

εξωτερικούς αναδόχους, την παρακολούθηση της εκτέλεσης όλων των

επιμέρους εργασιών και της τήρησης του χρονοδιαγράμματός τους, καθώς

και για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο των διαδικασιών ελέγχου,

πιστοποίησης και παραλαβής των παραδοτέων, εκροών ή αποτελεσμάτων των

εργασιών αυτών.



24

• Ενότητα 3: Υποστήριξη στην οικονομική διαχείριση των Προγραμμάτων


υποστήριξης προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΝΑΕ για την οικονομική

διαχείριση των Υπερ- Προγραμμάτων Κατάρτισης/Εκπαίδευσης (Υποέργα 2

έως 11): έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών, λογιστικός χειρισμός δαπανών,

παρακολούθηση προόδου οικονομικού αντικειμένου.

• Ενότητα 4: Υπηρεσίες προβολής και ενημέρωσης των δράσεων του

προγράμματος οι οποίες περιλαμβάνουν την εικαστική αποτύπωση του

προγράμματος, τον σχεδιασμό και δημιουργία portal, την διοργάνωση

ημερίδας εκπαιδευτών καθώς και την εικαστική σύνθεση και παραγωγή του

πρωτότυπου επιμορφωτικού και ενημερωτικού υλικού για τις ημερίδες, τα

Νομαρχιακά Συμβούλια και τα σεμινάρια, το οποίο υλικό θα διατεθεί από την

ΕΝΑΕ. Η αναπαραγωγή του ως άνω υλικού θα γίνει από τους αναδόχους των

Υποέργων 2 έως 6 και 7 έως 11.

• Ενότητα 5: Ανάπτυξη πληροφοριακής υποδομής για την υποστήριξη του

προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει το υποσύστημα παρακολούθησης του

έργου, και προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

Τα παραπάνω αντικείμενα του έργο αναλύονται ακολούθως στο Άρθρο 4.

ΆΡΘΡΟ 4

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ενότητα 1: Υποστήριξη στην αρχική οργάνωση των Προγραμμάτων

Ενημέρωσης/Επιμόρφωσης/Κατάρτισης (Υποέργα 2 έως 11)

Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας εργασιών, ο ανάδοχος καλείται να παρέχει

επιστημονική και τεχνική υποστήριξη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΝΑΕ για το

σχεδιασμό και την υλοποίηση των προαπαιτούμενων εργασιών για την υποστήριξη

της υλοποίησης του Έργου. Οι υπηρεσίες αυτές επιστημονικής και τεχνικής

υποστήριξης περιλαμβάνουν:

• Την ανάλυση του Έργου σε επιμέρους φάσεις, δραστηριότητες και ενέργειες

(Work Breakdown Structure). Η δομή εργασιών που θα προταθεί θα πρέπει να

είναι επαρκώς αναλυτική ώστε να διασφαλίζει την αποτελεσματική

παρακολούθηση της προόδου του Έργου.

• Την κατάστρωση του αναλυτικού αρχικού προγραμματισμού (Project Plan) της

συνολικής δομής εργασιών των Προγραμμάτων

Ενημέρωσης/Επιμόρφωσης/Κατάρτισης (Υποέργα 2 έως 11), όπως αυτή έχει



25

καθοριστεί στην προηγούμενη εργασία της παρούσας ενότητας εργασιών, ο

οποίος ειδικότερα θα περιλαμβάνει τον χρονικό προγραμματισμό των εργασιών

και του κόστους ανά εργασία. Ο προγραμματισμός αυτός θα πρέπει να

αποτυπωθεί σε ειδικό λογισμικό διαχείρισης έργων.

Ενότητα 2: Υποστήριξη στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των

Προγραμμάτων Ενημέρωσης/Επιμόρφωσης/Κατάρτισης (Υποέργα 2 έως 11) και

στην παραλαβή των παραδοτέων / εκροών τους.


επιστημονική και τεχνική υποστήριξη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΝΑΕ για

την αποτελεσματική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των επιμέρους

εργασιών του έργου, τη διαχείριση των συμβάσεων με τους εξωτερικούς

αναδόχους και την παροχή εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο των διαδικασιών

πιστοποίησης της παραλαβής των παραδοτέων /εκροών των επιμέρους εργασιών

των υποέργων 2 έως 11. Οι υπηρεσίες αυτές επιστημονικής και τεχνικής

υποστήριξης περιλαμβάνουν:

• Την συγκέντρωση και αξιολόγηση όλων των απαραίτητων δεδομένων και

πληροφοριών για την παρακολούθηση της προόδου εκτέλεσης των

επιμέρους εργασιών. Οι πληροφορίες αυτές θα καταχωρούνται με ευθύνη

του αναδόχου στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης

του έργου.

• Την παρακολούθηση της τήρησης του εγκεκριμένου αρχικού

προγραμματισμού (Project Plan) του έργου και την ενημέρωση του

σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου του λογισμικού διαχείρισης έργου με

πραγματικά στοιχεία της εξέλιξης της πορείας υλοποίησης.

• Τον έγκαιρο εντοπισμό ενδεχόμενων προβλημάτων ή αποκλίσεων από τον

αρχικό προγραμματισμό και την εισήγηση εναλλακτικών προτάσεων για την

αντιμετώπισή τους.

• Την επεξεργασία προτάσεων αναθεώρησης του αρχικού προγραμματισμού

εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

• Τη σύνταξη μηνιαίων αναφορών προόδου όλων των επιμέρους εργασιών

του έργου που θα υποβάλλονται στην ΕΝΑΕ.

• Την τήρηση του φακέλου έργου.

• Την υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΝΑΕ στη διαχείριση των

συμβάσεων με τους αναδόχους.



26

• Τη υποστήριξη της ΕΝΑΕ για την συμπλήρωση των Δελτίων

Παρακολούθησης έργου που θα πρέπει να υποβάλλονται στην ΕΥΔ ΚτΠ.

• Την υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών της ΕΝΑΕ στην επικοινωνία με

την ΕΥΔ ΚτΠ και στην παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικών με το

έργο ζητηθούν

• Την υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΝΑΕ στις διαδικασίες

πιστοποίησης και παραλαβής των παραδοτέων, εκροών ή αποτελεσμάτων όλων

των επιμέρους εργασιών.

• Την υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΝΑΕ στις διαδικασίες

ολοκλήρωσης του έργου και τήρησης όλων των σχετικών υποχρεώσεων

όπως έχουν καθοριστεί από την ΕΥΔ ΚτΠ.

• Την υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΝΑΕ σε ενδεχόμενους ελέγχους

του έργου από την ΕΥΔ ΚτΠ ή άλλα αρμόδια εθνικά ή κοινοτικά ελεγκτικά

όργανα.

Ενότητα 3: Υποστήριξη στην οικονομική διαχείριση του κυρίως έργου με τίτλο

«Ψηφιακή Νομαρχία»


επιστημονική και τεχνική υποστήριξη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΝΑΕ για

την αποτελεσματική οικονομική διαχείριση του Έργου, την εξασφάλιση της ομαλής

και έγκαιρης χρηματοδότησής του και τη διασφάλιση της επιλεξιμότητας και

νομιμότητας των δαπανών του. Οι υπηρεσίες αυτές επιστημονικής και τεχνικής

υποστήριξης περιλαμβάνουν την υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών και

στελεχών της ΕΝΑΕ για:

• Την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων για την ομαλή και έγκαιρη

χρηματοδότηση των Προγραμμάτων Ενημέρωσης/Επιμόρφωσης/Κατάρτισης

(Υποέργα 2 έως 11).

• Την τήρηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για τη διασφάλιση της

επιλεξιμότητας, νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών.

• Τη υποστήριξη των υπηρεσιών της ΕΝΑΕ για τη διενέργεια των πληρωμών

προς τους αναδόχους των επιμέρους εργασιών και την τήρηση επαρκούς

λογιστικής κωδικοποίησης για τις σχετικές συναλλαγές.



27

• Τη υποστήριξη των υπηρεσιών της ΕΝΑΕ για τη διενέργεια των πληρωμών

των καταρτιζομένων στα πλαίσια της υλοποίησης των Υποέργων 6 έως 11

του κυρίως έργου με τίτλο «Ψηφιακή Νομαρχία».

• Την υποστήριξη στο λογιστικό χειρισμό των δαπανών του Συνολικού

Έργου (Υποέργα 1 έως 11) του κυρίως έργου με τίτλο «Ψηφιακή

Νομαρχία».

• Την παροχή προς την ΕΥΔ ΚτΠ και τα λοιπά εθνικά και κοινοτικά όργανα

όλων των απαιτούμενων πληροφοριών σχετικά με την οικονομική

διαχείριση του κυρίως έργου με τίτλο «Ψηφιακή Νομαρχία».

• Την τήρηση του φακέλου των οικονομικών στοιχείων του του κυρίως έργου

με τίτλο «Ψηφιακή Νομαρχία»

• Την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης με τα

στοιχεία της οικονομικής προόδου του κυρίως έργου με τίτλο «Ψηφιακή

Νομαρχία».

• Τη υποστήριξη της ΕΝΑΕ για την συμπλήρωση των Μηνιαίων Δελτίων

Δήλωσης Δαπανών υποέργων που θα πρέπει να υποβάλλονται στην ΕΥΔ

ΚτΠ του κυρίως έργου με τίτλο «Ψηφιακή Νομαρχία».

• Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου

του κυρίως έργου με τίτλο «Ψηφιακή Νομαρχία» σε σχέση με τον αρχικό

προγραμματισμό (Project Plan).

• Την υποστήριξη στη διατύπωση προβλέψεων απορρόφησης και στην

κατάρτιση προγραμμάτων δράσης για την αποφυγή της απώλειας πόρων

και την παρακολούθηση της προόδου των σχετικών ενεργειών του κυρίως

έργου με τίτλο «Ψηφιακή Νομαρχία».

• Τον έγκαιρο εντοπισμό ενδεχόμενων προβλημάτων ή αποκλίσεων από τον

αρχικό προγραμματισμό και την εισήγηση εναλλακτικών προτάσεων για την

αντιμετώπισή τους του κυρίως έργου με τίτλο «Ψηφιακή Νομαρχία».

• Τη σύνταξη μηνιαίων αναφορών προόδου του οικονομικού αντικειμένου

όλων των επιμέρους εργασιών του κυρίως έργου με τίτλο «Ψηφιακή

Νομαρχία».

• Το οικονομικό κλείσιμο του κυρίως έργου με τίτλο «Ψηφιακή Νομαρχία» και

την εκκαθάριση όλων των οικονομικών απαιτήσεων.



28

Ενότητα 4: Υπηρεσίες προβολής και ενημέρωσης των δράσεων του κυρίως έργου

με τίτλο «Ψηφιακή Νομαρχία».


υπηρεσίες προβολής και ενημέρωσης του κοινού και της ομάδας στόχου

αναφορικά με την υλοποίηση του κυρίως έργου με τίτλο «Ψηφιακή Νομαρχία».

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται:

• Ο σχεδιασμός και δημιουργία Portal πληροφόρησης/ενημέρωσης: Μέσω του

Portal θα μπορεί να αντλεί πληροφορία ο κάθε ενδιαφερόμενος σε σχέση με

το κυρίως έργο με τίτλο «Ψηφιακή Νομαρχία».. Το συγκεκριμένο Portal θα

μπορούσε να αποτελέσει γέφυρα διασύνδεσης με το υφιστάμενο Portal της

ΕΝΑΕ.

• Η εικαστική αποτύπωση Προγράμματος: Περιλαμβάνει τη παραγωγή

λογοτύπου που θα χρησιμοποιείται σε banner, εκπαιδευτικό υλικό, ψηφιακό

υλικό, έντυπο υλικό κλπ. του κυρίως έργου με τίτλο «Ψηφιακή Νομαρχία».

• Η διεξαγωγή ημερίδας για την εκπαίδευση 150 εκπαιδευτών του κυρίως


• Η εικαστική σύνθεση και προσαρμογή του πρωτότυπου επιμορφωτικού και

ενημερωτικού υλικού για τις ημερίδες, τα νομαρχιακά συμβούλια και τα

νομαρχιακά σεμινάρια στα πλαίσια των Υποέργων 2 έως 6 του κυρίως


Ενότητα 5: Σχεδιασμός - Προμήθεια πληροφοριακής υποδομής για την

υποστήριξη του προγράμματος

Για την υποστήριξη των δράσεων του Έργου απαιτείται ενίσχυση του υφιστάμενου

εξοπλισμού και λογισμικού της ΕΝΑΕ με:

I. Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργου (ΠΣΔΠΕ)

κατάλληλο για την παρακολούθηση της προόδου του κυρίως έργου με τίτλο

«Ψηφιακή Νομαρχία» και τις αντίστοιχες υποδομές (βλ Σημείο ΙΙ). Για το σκοπό

αυτό προβλέπεται η υλοποίηση των ακολούθων υποσυστημάτων (ΥΣ):

o ΥΣ παρακολούθησης και διαχείρισης έργου: σκοπός του ΠΣΔΠΕ είναι η

παρακολούθηση της προόδου των δράσεων του κυρίως έργου με τίτλο

«Ψηφιακή Νομαρχία».



29

o ΥΣ οικονομικής διαχείρισης: σκοπός του ΠΣΔΠΕ είναι η παρακολούθηση

των εισροών και εκροών του κυρίως έργου με τίτλο «Ψηφιακή

Νομαρχία».

II. Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής. Ο εξοπλισμός πληροφορικής θα πρέπει

να είναι ο κατάλληλος ώστε το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και

Παρακολούθησης του έργου να λειτουργεί από τις εγκαταστάσεις της

αναθέτουσας αρχής.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν και να τεκμηριώσουν την

προσφερόμενη λύση στην τεχνική τους προσφορά. Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να

προσφερθούν τα κάτωθι:

Λειτουργική διάταξη εξυπηρετητών αδιάλειπτης λειτουργίας με τουλάχιστον δύο (2)

εξυπηρετητές, ανακοίνωσης κατασκευής τελευταίου έτους (2009), με λειτουργικό

σύστημα και λογισμικό αυτοματισμού γραφείου συμβατά με τους Η/Υ της ΕΝΑΕ

(MS Windows XP ή/και Vista με MS Office 2003 ή/και 2007).

Σύστημα (υποδομή και λογισμικό) αυτοματοποιημένης εκτύπωσης επιταγών.



30

ΆΡΘΡΟ 5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΤΥ) -

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

5.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις γραπτές υποδείξεις της

Αναθέτουσας Αρχής και να τις ακολουθεί κατά τη διάρκεια του Έργου. Η

ΕΝΑΕ θα ορίσει Επιτροπή Διοίκησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΔΠΕ) η

οποία θα επιβλέπει, θα συντονίζει και θα κατευθύνει το Έργο του Συμβούλου.

5.2 Για την αποτελεσματικότερη παροχή της επιστημονικής και τεχνικής

υποστήριξης σύμφωνα με τα αντικείμενα του Έργου, ο ανάδοχος θα

συγκροτήσει Ομάδα Έργου που θα αποτελείται από δύο επί μέρους Ομάδες

ως εξής:

• Επιτόπια Ομάδα Έργου: Αποτελείται από στελέχη πλήρους απασχόλησης

του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένου του Υπευθύνου Έργου, τα οποία θα

εγκατασταθούν σε χώρους που θα διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή. Η

επιτόπια ομάδα στοχεύει στην άμεση παροχή από τον ανάδοχο προς τις

αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΝΑΕ, των υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής

υποστήριξης που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 και που ισοδυναμούν με

κατ’ ελάχιστο 30 ανθρωπομήνες,.

• Ομάδα Εμπειρογνωμόνων: Αποτελείται από στελέχη μερικής απασχόλησης

που θα υποστηρίζουν επιστημονικά την επιτόπια ομάδα παρέχοντας

εξειδικευμένες υπηρεσίες Συμβούλου σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα

που άπτονται των απαιτήσεων του Έργου.

5.3 Η παροχή υποστήριξης του αναδόχου θα κατευθύνεται από την ΕΔΠΕ και

θα γίνεται τόσο με γραπτά στοιχεία (προτάσεις, κείμενα, έγγραφα, εκθέσεις κλπ)

όσο και προφορικά (με την παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων προς τα

αρμόδια στελέχη).

5.4 Ο ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στα πλαίσια του Έργου προς

την Αναθέτουσα Αρχή, στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα οι

χώροι και οι αναγκαίες υποδομές (όπως τηλέφωνα, δίκτυα δεδομένων κτλ.) για

την εγκατάσταση της επιτόπιας Ομάδας Έργου θα διατεθούν στον ανάδοχο με

μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής, ενώ ο εξοπλισμός πληροφορικής που θα



31

χρησιμοποιείται από την Ομάδα Έργου (π.χ. PCs, λογισμικό εφαρμογών, κτλ.) θα

διατεθεί από τον ανάδοχο.

5.5 Το έργο του αναδόχου περιλαμβάνει την εκπόνηση και την υποβολή γραπτών

Παραδοτέων με βάση τα οποία τεκμηριώνεται η παρεχόμενη επιστημονική και

τεχνική υποστήριξη. Τα παραδοτέα αυτά περιλαμβάνουν:

• Σύστημα Διαχείρισης και Οργάνωσης του κυρίως έργου με τίτλο «Ψηφιακή

Νομαρχία».

• Ανάλυση του κυρίως έργου με τίτλο «Ψηφιακή Νομαρχία» σε επιμέρους

φάσεις, δραστηριότητες και ενέργειες (Work Breakdown Structure).

• Αναλυτικό αρχικό προγραμματισμό (Project Plan) της συνολικής δομής

εργασιών του κυρίως έργου με τίτλο «Ψηφιακή Νομαρχία».

• Τριμηνιαίες εκθέσεις αναφοράς προόδου του κυρίως έργου με τίτλο

«Ψηφιακή Νομαρχία», που θα περιλαμβάνουν:

o στοιχεία προόδου των διαδικασιών προκήρυξης και ανάθεσης των

επιμέρους εργασιών

o στοιχεία προόδου υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

των επιμέρους εργασιών

o έλεγχο τήρησης του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος

o αναφορές ενδεχόμενων προβλημάτων ή αποκλίσεων και προτάσεις

αντιμετώπισής τους

• Εκθέσεις παροχής πληροφοριών και στοιχείων προόδου του κυρίως έργου

με τίτλο «Ψηφιακή Νομαρχία» προς την ΕΥΔ ΚτΠ.

• Τριμηνιαία Απολογιστική και Προγραμματική Έκθεση η οποία θα

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

o Περιγραφή των υπηρεσιών που του κυρίως έργου με τίτλο


o Αναφορά των κάθε είδους γραπτών Παραδοτέων που υπεβλήθησαν

στο πλαίσιο του κυρίως έργου με τίτλο «Ψηφιακή Νομαρχία» από

τον ανάδοχο εντός του τριμήνου αναφοράς.

o Προγραμματισμό των κάθε είδους υπηρεσιών του αναδόχου που

πρόκειται να παρασχεθούν προς την ΕΝΑΕ.

o Διατύπωση κάθε είδους προτάσεων για την αποτελεσματικότερη και

αποδοτικότερη παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης εκ μέρους του

αναδόχου.

• Σχεδιασμός και δημιουργία Portal πληροφόρησης/ενημέρωσης του κυρίως




32

• Σχεδιασμός και παραγωγή λογοτύπου του κυρίως έργου με τίτλο «Ψηφιακή

Νομαρχία».

• Διεξαγωγή ημερίδας για την εκπαίδευση 150 εκπαιδευτών του κυρίως


• Εικαστική σύνθεση και προσαρμογή πρωτότυπου επιμορφωτικού και

ενημερωτικού υλικού για τις ημερίδες, τα νομαρχιακά συμβούλια και τα

νομαρχιακά σεμινάρια των Υποέργων 2 έως 6 του κυρίως έργου με τίτλο


• Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργου (ΠΣΔΠΕ)

κατάλληλο για την παρακολούθηση της προόδου του κυρίως έργου με τίτλο

«Ψηφιακή Νομαρχία» και τις αντίστοιχες υποδομές

• Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής για την υποστήριξη του

κυρίως έργου με τίτλο «Ψηφιακή Νομαρχία».



33

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΒΟΛΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ



34

ΆΡΘΡΟ 6

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν

τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην

Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

2.Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους

αντίθετους προς την Προκήρυξη ή / και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη

αποδεκτές και απορρίπτονται. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

3.Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις

ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που λειτουργούν νόμιμα

στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες κατ’ εφαρμογή της

Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών

διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που έχουν

συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες.

4.Προκειμένου για ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες δικαίωμα συμμετοχής έχουν

εφόσον όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης

λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες κατ’

εφαρμογή της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο

των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, ή σε τρίτες

χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες.

5.Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή

νομικά πρόσωπα στον διαγωνισμό, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μίας

προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλα τα

διαγωνιζόμενα σχήματα, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο.

6.Οι προσφορές πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν το σύνολο του Έργου,

αποκλειόμενης κάθε προσφοράς που θα αναφέρεται σε τμήμα του.

7.Οι ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν

ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους ούτε και για την

υπογραφή της σύμβασης σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου.



35

8.Στη στελέχωση του υποψηφίου Αναδόχου δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται

άτομα τα οποία κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών εργάζονται – με

οποιαδήποτε σχέση εργασίας – στην Αναθέτουσα Αρχή.

9.Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος ή σε περίπτωση ένωσης

εταιριών/κοινοπραξίας, μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας που συμμετέχει

στον παρόντα διαγωνισμό, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει με

οποιονδήποτε τρόπο στα Υποέργα 2-11 του έργου «Ψηφιακή Νομαρχία –

Πρόγραμμα Ενημέρωσης Νομαρχιακών Συμβούλων, Επιμόρφωσης αιρετών

και Κατάρτισης στελεχών ΟΤΑ Β’ Βαθμού στις Τεχνολογίες Πληροφορικής

και Επικοινωνιών». Αν η παράβαση του παρόντος όρου διαπιστωθεί από την

Αναθέτουσα Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της

διαδικασίας ανάδειξης υποψήφιου αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή απορρίπτει την

προσφορά και η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο που προσφέρει την αμέσως

επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Β. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 43 του

Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας

2004/18/ΕΚ». Ειδικότερα, αποκλείεται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εις

βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε

γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω

αδικήματα:

- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου

1997(21) και στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρο 1 της Σύμβασης για την προστασία των

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της

Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

- Καταδίκη με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα

σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή



36

2. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη

κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του

υποψηφίου.

Επίσης όσοι δεν προσκομίζουν ή προσκομίζουν ψευδή βεβαίωση ή/και πλαστά

δικαιολογητικά (συμμετοχής/κατακύρωσης), όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις

της παρ. Α του άρθρου 6 και όσοι δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις

συμμετοχής του άρθρου 8 Β.

3. Όταν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή

οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας

εγκατάστασής τους.

4. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το

αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που

αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή.

5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή

των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως (κύριας και επικουρικής) σύμφωνα με τις

διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου.

6. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή

των φόρων και των τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις, τόσο της χώρας

εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου

7. Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που

απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις

πληροφορίες αυτές.

8. Όσοι έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου με αμετάκλητη

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Αν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για

ορισμένο χρόνο το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της

προσφοράς μόνο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

9. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά, σε περίπτωση που

οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για

ένα τουλάχιστον μέλος τους.

10. Υποψήφιοι για τους οποίους συντρέχει λόγος αποκλεισμού, που αναφέρεται

στην παρούσα.



37

Οι υποψήφιοι για την παραδεκτή συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οφείλουν να

υποβάλλουν τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας. Η

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, εφόσον αμφιβάλλει ως προς την προσωπική κατάσταση

των υποψηφίων, να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες

που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων. Όταν οι

πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα

αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου

είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων,

ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου.

11.Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού

ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν λόγος

αποκλεισμού συντρέχει για έναν συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα

κοινή προσφορά αποκλείεται του Διαγωνισμού.

12.Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας

ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου

στην Ένωση / Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης

της σύμβασης.

13. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της

Ένωσης / Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως

μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τότε

οι συμβατικοί όροι οφείλουν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της

Ένωσης / Κοινοπραξίας, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να

παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Εάν η

Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να

εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν

Αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη

διάρκεια του Διαγωνισμού. Ο Αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την

Αναθέτουσα Αρχή.

14. Οι όροι που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, καθώς και οι όροι

που αναφέρονται στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό στα

ελάχιστα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και στα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι

υποχρεωτικοί και η παράβασή τους επάγεται το απαράδεκτο της αντίστοιχης

προσφοράς και αποτελεί λόγο απόρριψης της.



38

ΆΡΘΡΟ 7

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές που γίνονται αποδεκτές αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών που

απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου όπως ορίζει η παρούσα Διακήρυξη.

2. Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

3. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφρασή

τους στην Ελληνική γλώσσα, τα δε περιεχόμενα αυτών είναι:

- Τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία περιγράφονται στο άρθρο 8 της

παρούσας προκήρυξης.

- Η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 11

(Παράγραφος Β) της παρούσης

- Η οικονομική προσφορά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 11

(Παράγραφος Γ) της παρούσης

4. Η οικονομική προσφορά επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα

με το υπόδειγμα φακέλου Οικονομικής Προσφοράς του παρατήματος ΙΙ της

προκήρυξης.

5. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος

της προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει

μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονομικά μεγέθη που θα

απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια

των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία

αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον

ανάδοχο και δηλώνει ότι παραιτείται απ’ όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από

τα άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα.

Β. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για

εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας

υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των

εκατόν ογδόντα (180) ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.



39

2. Η ισχύς της προσφοράς παρατείνεται εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως από την

Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον πέντε ημέρες (5) πριν από τη λήξη της, κατ’

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ημερών.

3. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της

προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται εκτός

αν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει άλλως οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό

μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την ισχύ της προσφοράς τους εφόσον

τους ζητηθεί παράταση της προσφοράς τους πριν από την πάροδο του παραπάνω

ανώτατου ορίου είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση ο διαγωνισμός συνεχίζεται με

όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

4. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της

προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε

περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά

επιλογής, ο οποίος ερωτάται κατά τον ίδιο τρόπο, και ούτω καθεξής.

5. Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή

μέρος της μετά την κατάθεσή της. Στην αντίθετη περίπτωση, αυτός υπόκειται σε

κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για

κατακύρωση, κατάπτωση, μερική ή ολική, της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη

διατύπωση ή δικαστική ενέργεια και εφόσον με υπαιτιότητά του κηρύσσεται

έκπτωτος υπόκειται στις προβλεπόμενες από τους νόμους κυρώσεις.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προθεσμία για την υποβολή των Προσφορών λήγει την 23/07/2009 ημέρα

Πέμπτη και ώρα Ελλάδος 12:00 π.μ., δηλαδή 40 πλήρεις ημέρες μετά από την

δημοσίευση της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, λόγω α) παροχής στους ενδιαφερόμενους, με ηλεκτρονικά μέσα, άμεσης,

ελεύθερης και πλήρους πρόσβασης στο σύνολο των τευχών του διαγωνισμού με

ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής www.enae.gr

και β) αποστολής της προκήρυξης στην ΕΕΕΚ με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με

το αρ. 32 παρ. 5 και 6 Π.Δ. 60/2007.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά από την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, δεν

αποσφραγίζονται και επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η ημερομηνία αυτή

αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας Αρχής.



40

Δ. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ

1. Η προσφερόμενη τιμή αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως χωρίς να

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο

αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως.

Ο ΦΠΑ αναγράφεται επίσης χωριστά ως ποσοστό και ως ποσό (αριθμητικώς και

ολογράφως). Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός

διορθώνεται από την υπηρεσία.

2. Στις προσφερόμενες τιμές του Αναδόχου περιλαμβάνονται και τον βαρύνουν

όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, εκτός από τον

αναλογούντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα

Αρχή.

3. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος

της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος

της προσφοράς. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών, κατά τη

διάρκεια υλοποίησης του έργου ή σε περίπτωση παράτασής του, καθώς και σε

περίπτωση παροχής συμπληρωματικών ή νέων - παρόμοιων υπηρεσιών,

απορρίπτονται.

4. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές ή

η συνολική τιμή απορρίπτονται. Σε κάθε περίπτωση που ένα ποσό προκύπτει ως

συνάρτηση άλλων (κατόπιν προσθέσεως, άλλης μαθηματικής πράξεως, εκπτώσεως,

κλπ.) και υπολογιστεί εσφαλμένα σε κάποια προσφορά, τότε λαμβάνεται υπόψη το

ποσό που προκύπτει μετά την σχετική ορθή εκτέλεση της αντίστοιχης μαθηματικής

πράξης ή εκπτώσεως, κλπ. Σε περίπτωση όμως που οι λογιστικές διαφορές είναι

πολλές σε πλήθος ή η διόρθωσή τους επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του

συνολικού τιμήματος της προσφοράς, τότε η προσφορά μπορεί να απορριφθεί στο

σύνολό της.

5. Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Η

καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε Ευρώ.

ΆΡΘΡΟ 8

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την

προσφορά τους στον φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» μαζί με τα αναφερόμενα στην



41

παράγραφο B του παρόντος Άρθρου 8 της προκήρυξης δικαιολογητικά

πιστοποίησης χρηματοοικονομικής και επάρκειας, και τα ακόλουθα κατά περίπτωση

δικαιολογητικά συμμετοχής στην ελληνική γλώσσα, τα οποία πρέπει να είναι σε

ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού.

Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται επί ποινή

αποκλεισμού από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.

Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση:

(α) Έλληνες και Αλλοδαποί πολίτες

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα

στην παρούσα και το σχετικό υπόδειγμα στο Παράρτημα Ι, η οποία απευθύνεται

προς την Αναθέτουσα Αρχή, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής

προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου, ήτοι δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια είκοσι

πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (17.427,50 €). Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να

έχει ισχύ τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την

επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (ημερομηνία

αποσφράγισης των προσφορών) με δυνατότητα παράτασης της ισχύος για

ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες με μονομερή δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά δεν εκδίδεται ή το

εκδιδόμενο δεν καλύπτει τις ανωτέρω περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθεί από

ένορκη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικαστικής ή

διοικητικής αρχής.

2. Υπεύθυνη δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα

αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν

στο πρόσωπο του υποψηφίου οι προεκτεθέντες στην παράγραφο Β Αποκλεισμός

Υποψηφίων Άρθρο 6 μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του και ότι ο

υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά, που

αναφέρονται στο Άρθρο 9 της παρούσας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του

Άρθρου αυτού.

3. Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα

αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και θα δηλώνεται ότι α) η προσφορά

συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης των οποίων ο

υποψήφιος έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, β) η

προσφορά καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών όπως περιγράφεται στην

Προκήρυξη, γ) όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και



42

ακριβή δ) ο υποψήφιος παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση

ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού.

4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής

τους περί εγγραφής σε οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο υπό τους όρους

που προβλέπονται στη νομοθεσία αυτή που να τους νομιμοποιεί για τη ζητούμενη

παροχή υπηρεσιών.

5. Εφόσον η προσφορά του υποψηφίου δεν υπογράφεται από τον ίδιο απαιτείται

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του υπογράφοντος. Εφόσον ο υποψήφιος

παρίσταται κατά την αποσφράγιση των προσφορών με αντιπρόσωπό του υποβάλλει

μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης.

(β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα

στην παρούσα και το σχετικό υπόδειγμα στο Παράρτημα Ι, η οποία απευθύνεται

προς την Αναθέτουσα Αρχή, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής

προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου, ήτοι δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια είκοσι

πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (17.427,50 €). Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να

έχει ισχύ τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την

επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (ημερομηνία

αποσφράγισης των προσφορών) με δυνατότητα παράτασης της ισχύος για

ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες με μονομερή δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά δεν εκδίδεται ή το

εκδιδόμενο δεν καλύπτει τις ανωτέρω περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθεί από

ένορκη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικαστικής ή

διοικητικής αρχής.

2. Υπεύθυνη δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα

αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν

στο πρόσωπο του υποψηφίου οι προεκτεθέντες στην παράγραφο Β Αποκλεισμός

Υποψηφίων Άρθρο 6 μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του και ότι ο

υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά, που

αναφέρονται στο Άρθρο 9 της παρούσας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του

Άρθρου αυτού.

Ειδικά για το λόγο αποκλεισμού, που αναφέρεται στην παράγραφο Β του Άρθρου 6

με αριθμό 1, η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να αναφέρει ότι ο παραπάνω λόγος δεν

συντρέχει για τον/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπό/ους τους και ειδικότερα για τους

ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε, για τους διαχειριστές ΕΠΕ και

για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο για Α.Ε .



43

3. Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα

αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και θα δηλώνεται ότι α) η προσφορά

συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης των οποίων το

υποψήφιο νομικό πρόσωπο έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται

ανεπιφύλακτα, β) η προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου όπως περιγράφεται

στην Προκήρυξη, γ) όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή

και ακριβή, δ) το υποψήφιο νομικό πρόσωπο παραιτείται από κάθε δικαίωμα

αποζημίωσης σε περίπτωση ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού.

4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής

τους περί εγγραφής σε οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο υπό τους όρους

που προβλέπονται στη νομοθεσία αυτή που να τους νομιμοποιεί για τη ζητούμενη

παροχή υπηρεσιών.

5. Τα έγγραφα σύστασης της εταιρείας καθώς και καταστατικό επικαιροποιημένο,

όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να

προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου

6. Tα έγγραφα εκπροσώπησης της εταιρείας καθώς και απόφαση / πρακτικό του

αρμοδίου οργάνου για συμμετοχή στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους αυτού,

για ορισμό του νομίμου εκπροσώπου, για την υπογραφή των δικαιολογητικών, της

Προσφοράς και για την εκπροσώπηση του νομικού προσώπου σε όλα τα στάδια

του διαγωνισμού, έως την υπογραφή της Σύμβασης.

7. Αν η προσφορά δεν υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, συμβολαιογραφικό

έγγραφο εκπροσώπησης. Αν η κατάθεση και η παράσταση κατά την αποσφράγιση

των προσφορών δεν γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, εξουσιοδότηση του

καταθέτοντος ή του παρισταμένου.

(γ) Κοινοπραξίες ή Ενώσεις Υποψηφίων

1. Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά των

εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση

καθώς και τα αναφερόμενα παρακάτω, για κάθε μέλος της ένωσης ή της

κοινοπραξίας. Το ανωτέρω, αναφερόμενο ποσό της εγγυητικής επιστολής

συμμετοχής μπορεί να καλύπτεται είτε με μία είτε με το άθροισμα περισσοτέρων

εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία ή ένωση. Κάθε μία

όμως από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών

της ένωσης/κοινοπραξίας από την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.

2. Πρακτικό Απόφασης του διοικούντος οργάνου του νομικού προσώπου, με το

οποίο εγκρίνεται η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της Ένωσης/

κοινοπραξίας.



44

3. Συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων με το οποίο δηλώνουν από

κοινού ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη

συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών,

και αναφέρεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης σε αυτή.

4. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με το οποίο ορίζεται κοινός νόμιμος

εκπρόσωπος της ένωσης/κοινοπραξίας και προσδιορίζεται η αντιπροσωπευτική του

εξουσία . Η ένωση ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την

ένωση ή την κοινοπραξία είτε από τον κατά τα παραπάνω εκπρόσωπό τους

εξουσιοδοτημένο προς τούτο με συμβολαιογραφική πράξη.

Τα παραπάνω έγγραφα και πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, από

την οποία και εκδίδεται το σχετικό έγγραφο.

Εάν σε κάποια χώρα συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας δεν εκδίδονται τα

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις

τα παραπάνω αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου που γίνεται

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου

επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασης με τις ίδιες προϋποθέσεις

χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο ανωτέρω.

Στην ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται καταρχήν η αδυναμία έκδοσης των σχετικών

δικαιολογητικών στη συγκεκριμένη χώρα ή η αδυναμία αυτών να καλύψουν τις

απαιτήσεις της προκήρυξης και , εφόσον συντρέχει περίπτωση, ότι δεν συντρέχουν

στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Σε χώρες όπου δεν

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη

δήλωση ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον

δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού

οργανισμού. Αν διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα

εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά τότε ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από το

διαγωνισμό.

Επισημαίνεται ότι η μη προσκόμιση ή και η μη προσήκουσα προσκόμιση των

παραπάνω εγγράφων επάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου.



45

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν, επίσης, επί ποινή αποκλεισμού,

μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής κατά τα

παραπάνω τα ακόλουθα δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας

Οι υποψήφιοι ή αθροιστικά όλα τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να

έχουν Μέσο Όρο του ετήσιου κύκλου εργασιών για τα τελευταία τρία έτη πριν

από το διαγωνισμό που να υπερβαίνει το 300% του Π/Υ του προκηρυσσόμενου

έργου.

Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν,

επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους στον φάκελο με τα

δικαιολογητικά Συμμετοχής τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) προηγουμένων του

έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων στις περιπτώσεις που παρίσταται

σχετική εκ του νόμου υποχρέωση προς δημοσίευση ισολογισμών στη χώρα του

υποψήφιου. Στην περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών,

ένορκη βεβαίωση περί του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη

διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί

επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τις υπό προμήθεια υπηρεσίες, κατά

χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών,

υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία

που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.

Εάν σε κάποια χώρα συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας δεν εκδίδονται τα

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις

τα παραπάνω αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου που γίνεται

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου

επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασης με τις ίδιες προϋποθέσεις

χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο ανωτέρω.

Στην ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται καταρχήν η αδυναμία έκδοσης των σχετικών

δικαιολογητικών στη συγκεκριμένη χώρα ή η αδυναμία αυτών να καλύψουν τις

απαιτήσεις της προκήρυξης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση,

αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση ή ισοδύναμο έγγραφο για



46

αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. Αν διαπιστωθεί με

οποιοδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά

τότε ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από το διαγωνισμό.

Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας

Για την παραδεκτή συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι υποψήφιοι ή τουλάχιστον

ένα από τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας αυτών πρέπει να έχουν ολοκληρώσει

περιλαμβανομένης της παραλαβής του, κατά την προηγούμενη του χρόνου

διενέργειας του διαγωνισμού τριετία, την υλοποίηση τουλάχιστον ενός (1) έργου

παροχής υπηρεσιών αντίστοιχου με το προκηρυσσόμενο Έργο. Ως αντίστοιχα με το

προκηρυσσόμενο έργα ορίζονται τα ακόλουθα:

• Έργα συμβουλευτικών υπηρεσιών με προϋπολογισμό τουλάχιστον ίσο με

τον προϋπολογισμό του προκηρυσσόμενου Έργου που έχουν ως

αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης, διαχείρισης και

τεχνικής υποστήριξης έργων και προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η έλλειψη της παραπάνω προϋπόθεσης καθιστά την υποβληθείσα προσφορά

απαράδεκτη.

Για την απόδειξη αυτής της προϋπόθεσης οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή

αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους στον φάκελο με τα δικαιολογητικά

Συμμετοχής, τα παρακάτω οριζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά:

i. Κατάλογο με αναλυτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων με το

προκηρυσσόμενο έργων παροχής υπηρεσιών, όπως ορίζεται παραπάνω, τα οποία

εκτέλεσαν κατά την προηγούμενη τριετία, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας,

του είδους των υπηρεσιών, του χρόνου παροχής, του παραλήπτη και του

ποσοστού συμμετοχής του υποψήφιου σε αυτές.

ii. Αν οι αποδέκτες των υπηρεσιών είναι φορείς του Δημοσίου τομέα, η παροχή θα

αποδεικνύεται με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την

αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του

αποδέκτη των υπηρεσιών ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του

υποψηφίου.

Για την παραδεκτή συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι υποψήφιοι ή αθροιστικά

όλα τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας αυτών πρέπει να διαθέτουν επαρκή

υλικοτεχνική υποδομή, οργάνωση και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για την

εκτέλεση του Έργου. Οι ελάχιστες απαιτήσεις της στελέχωσης της Ομάδας Έργου



47

των υποψηφίων Αναδόχων – σε περίπτωση έλλειψης των οποίων η προσφορά

απορρίπτεται ως απαράδεκτη - είναι:

Α. Ο Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ) θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα

προσόντα:

Α.1 Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών

Α.2 Δεκαετή συνολική επαγγελματική εμπειρία.

Α.3 Δεκαετή εμπειρία και τεχνογνωσία σε γνωστικά αντικείμενα και τομείς που

έχουν άμεση συνάφεια με το συγκεκριμένο έργο του αναδόχου και ειδικότερα

σε ζητήματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων των

Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης.

Β. Τα στελέχη της Επιτόπιας Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον

τα ακόλουθα προσόντα:

Β.1 Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών

Β.2 Επταετή συνολική επαγγελματική εμπειρία

Β.3 Πενταετή εμπειρία και τεχνογνωσία σε γνωστικά αντικείμενα και τομείς που

αφορούν διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων των Κοινοτικών

Πλαισίων Στήριξης.

Γ. Επίσης αθροιστικά τα μέλη της Επιτόπιας Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν

τα παρακάτω ελάχιστα προσόντα:

Γ.1 Εμπειρία σε διαχείριση έργων κατάρτισης που συγχρηματοδοτούνται από το

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Γ.2 Εμπειρία σε θέματα σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Γ.3 Γνώσεις οικονομικής διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων και λογιστικού

χειρισμού των δαπανών τους.

Δ. Κάθε στέλεχος – εμπειρογνώμονας θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα

ακόλουθα προσόντα:

Δ.1 Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών

Δ.2 Δεκαετή συνολική επαγγελματική εμπειρία

Ε. Επίσης αθροιστικά τα μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να

διαθέτουν τα παρακάτω ελάχιστα προσόντα:

Ε.1 Εμπειρία σε διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης

Ε.2 Γνώση των κανονισμών λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Ε.3 Γνώσεις οικονομικής διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων και λογιστικού

χειρισμού των δαπανών τους

Ε.4 Εμπειρία σε θέματα σύναψης δημοσίων συμβάσεων



48

Ε.5 Εμπειρία σε σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης σε Τεχνολογίες

Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν στην ομάδα έργου τα προαναφερόμενα

ελάχιστα στελέχη που να καλύπτουν τα παραπάνω ελάχιστα προσόντα θα

απορρίπτονται. Για την απόδειξη αυτής της προϋπόθεσης οι υποψήφιοι

υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους στον φάκελο με τα

δικαιολογητικά Συμμετοχής, τα παρακάτω οριζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά:

i. Πίνακα στελεχών της Ομάδας Έργου. Ο Πίνακας θα πρέπει να έχει την παρακάτω

μορφή και να συμπληρωθεί για κάθε ένα από τα μέλη της Ομάδας Έργου και τους

Εμπειρογνώμονες:

Ονοματεπώνυμο

Στελέχους

Θέση

στην

Ομάδα

Έργου

Επαγγελματική

δραστηριότητα/

διάρκεια σε

μήνες

Τεκμηρίωση

επαγγελματικής

δραστηριότητας


εμπειρία

συναφής με το

αντικείμενο/

διάρκεια σε

μήνες


επαγγελματικής

εμπειρίας

Πίνακας 1 Πίνακας Στελεχών Ομάδας Έργου

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να

πληρούν τα στελέχη της Ομάδας Έργου κάθε υποψηφίου Αναδόχου. Όλα τα

προτεινόμενα στελέχη θα πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, οι

οποίες θα τεκμηριώνονται με τον υποδεικνυόμενο στον Πίνακα τρόπο.

Στέλεχος

Ομάδας ΣΤΥ

Τίτλοι

Σπουδών

Τεκμηρίωση Τίτλων

Σπουδών

Ελάχιστη


Εμπειρία


Επαγγελματική ς

Εμπειρίας

ΥΕ Πτυχίο

Πανεπιστημιακή

ς Εκπαίδευσης

Επικυρωμένα

Αντίγραφα Τίτλων

σπουδών

10ετής επαγγελματική

εμπειρία

και 10ετής

εμπειρία σε

θέματα διαχείρισης

συγχρηματοδοτούμενω

ν παρεμβάσεων των

Κοινοτικών Πλαισίων

Στήριξης

Υπεύθυνος Έργου σε

τουλάχιστον ένα έργο

διαχείρισης

Βεβαιώσεις, αντίγραφα

Συμβάσεων ή

ισοδύναμης ισχύος

έγγραφα που να

αποδεικνύουν την

εμπειρία



49


ν έργων

Στελέχη Επιτόπιας

Ομάδας Έργου

Πτυχίο





σπουδών

Για κάθε στέλεχος:

Επταετής συνολική

επαγγελματική εμπειρία

και πενταετής εμπειρία

και τεχνογνωσία σε

γνωστικά αντικείμενα

και τομείς που αφορούν

διαχείριση


ν παρεμβάσεων των

Κοινοτικών Πλαισίων

Στήριξης

Αθροιστικά για το

σύνολο των στελεχών:

Εμπειρία σε διαχείριση

έργων κατάρτισης που

συγχρηματοδοτούνται

από το Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό Ταμείο

Εμπειρία σε θέματα

σύναψης δημοσίων

συμβάσεων

Γνώσεις οικονομικής



ν έργων και λογιστικού

χειρισμού των δαπανών

τους.






εμπειρία

Εμπειρογνώμονες Πτυχίο





σπουδών

Για κάθε στέλεχος:

Δεκαετής συνολική

επαγγελματική εμπειρία.

Αθροιστικά για το

σύνολο των στελεχών:

Εμπειρία σε διαχείριση

προγραμμάτων

κατάρτισης

Γνώση των κανονισμών

λειτουργίας του

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού

Ταμείου

Γνώσεις οικονομικής


συγχρηματοδοτούμενων

έργων και λογιστικού

χειρισμού των δαπανών






εμπειρία



50

τους

Εμπειρία σε θέματα

σύναψης δημοσίων

συμβάσεων

Εμπειρία σε σχεδιασμό

προγραμμάτων

κατάρτισης σε

Τεχνολογίες

Πληροφορικής και

Επικοινωνιών.

Πίνακας 2 Πίνακας Ελάχιστων Προϋποθέσεων Στελεχών Ομάδας Έργου

Σε περίπτωση αιτήσεως του αναδόχου για αντικατάσταση του Υπευθύνου ή των

μελών της Ομάδας Έργου αυτή γίνεται δεκτή κατόπιν εγγράφου εγκρίσεως από

την Αναθέτουσα Αρχή.

* Ως επαγγελματική εμπειρία προσμετράται και ο μεταπτυχιακός τίτλος. Ο

μεταπτυχιακός τίτλος αντιστοιχεί με δύο έτη επαγγελματικής εμπειρίας.

ii. Επικυρωμένους Τίτλους Σπουδών, Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των

μελών της Ομάδας Έργου, Αντίγραφα Συμβάσεων και Επικυρωμένες Βεβαιώσεις

εργοδοτών/ληπτών των υπηρεσιών τόσο για τη συνολική όσο και για την ειδική

επαγγελματική εμπειρία. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των

βεβαιώσεων, προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του μέλους της Ομάδας

Έργου.

Όσα στελέχη της Ομάδας Έργου του Προσφέροντος δεν αποτελούν μόνιμα

στελέχη του (δηλ. δεν αποτελούν υπαλλήλους του), πρέπει να υποβάλλουν

υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας κατά τη διάρκεια του Έργου

με τον Προσφέροντα και δέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Το πλήθος των μελών της Ομάδας Έργου που προσφέρονται από τον ανάδοχο θα

πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Άρθρο 5 παράγραφος 5.2

της παρούσας.

ΆΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

1. Ο υποψήφιος, ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά και στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί το έργο (εφεξής



51

«υποψήφιος Ανάδοχος») πριν από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης

της Σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει για τη σύναψη της, εντός προθεσμίας

είκοσι (20) ημερών και μετά από σχετική πρόσκλησή της, τα επί μέρους

δικαιολογητικά και έγγραφα σε σχέση με τα οποία υποβλήθηκε η υπεύθυνη

δήλωση. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος αποκλείεται, επέρχονται οι

συνέπειες που αναφέρονται παρακάτω και η Σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο

κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες προϋποθέσεις. Τα κατά τα παραπάνω έγγραφα,

που υποχρεούται να προσκομίσει ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:

Α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή

Δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης πρόσκλησης από το οποίο να

προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς

και με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43

του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή:

• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της

κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου

1997(21) και στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ

του Συμβουλίου.

• Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρο 1 της Σύμβασης για την προστασία των

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της

Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες

δραστηριότητες

• Ειδικά για το απόσπασμα ποινικού μητρώου, προκειμένου για ημεδαπά νομικά

πρόσωπα, υπόχρεοι για την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι

Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., οι Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και ο

Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε.

• Προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, υπόχρεοι για την προσκόμιση

του αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οί του.

Β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, που εκδόθηκε το

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης πρόσκλησης,

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, παύση εργασιών,

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και

επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,



52

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη

διαδικασία.

Γ) Πιστοποιητικό όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης κύριας και

επικουρικής στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο

από αυτόν προσωπικό, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης πρόσκλησης από το οποίο να προκύπτει ότι

είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στην καταβολή των

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Επίσης, συμπληρωματικά με τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα

δηλώνονται όλοι οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους υποχρεούται

ο ανάδοχος να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

Δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το

οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του,

έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω

έγγραφης πρόσκλησης.

Ε) Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ή άλλου

ισοδύναμου οργανισμού ή επαγγελματικής ενώσεως, εν ισχύ κατά την υποβολή

της προσφοράς, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό

επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή,

που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την κατακύρωση.

ΣΤ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101),

όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά

πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή

ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της

εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια

Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της

οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις

διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε

ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε

ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό

ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται



53

από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον

διαγωνισμό επιχείρησης.

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, από την οποία και

εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό.

Αν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία εταιρειών: Τα παραπάνω κατά

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος που συμμετέχει στην

Ένωση/κοινοπραξία.

Εφόσον τίθεται θέμα απαλλαγής του υποψήφιου Αναδόχου από την υποχρέωση

έκδοσης των παραπάνω δικαιολογητικών πρέπει να προσκομίζεται το σχετικό

απαλλακτικό έγγραφο (πχ. Πιστοποιητικό, διάταξη νόμου κλπ)

2. Εάν σε κάποια χώρα συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας δεν εκδίδονται

τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω

περιπτώσεις τα παραπάνω αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου

που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασης με τις ίδιες

προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή

έγγραφο ανωτέρω. Στην ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται καταρχήν η αδυναμία

έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών στη συγκεκριμένη χώρα ή η αδυναμία

αυτών να καλύψουν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και ότι δεν συντρέχουν στο

συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Σε χώρες όπου δεν

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη

δήλωση ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής

ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού.

Αν διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα

παραπάνω πιστοποιητικά τότε ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από το διαγωνισμό και

επέρχονται οι συνέπειες παράβασης του παρόντος άρθρου.

3. Όταν ο υποψήφιος, ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά δεν προσκομίζει εγκαίρως και προσηκόντως, ένα ή

περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 1

του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτήν, η κατακύρωση γίνεται



54

στον υποψήφιο που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα

ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο με την αμέσως επόμενη πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας από

τους υποψήφιους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις

των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα

οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

4. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο υποψήφιος υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς

υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 της παρούσας ή ο υπόχρεος προς τούτο

υποψήφιος δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της

κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ.1

του παρόντος άρθρου καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση

συμμετοχής του.

5. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη

συμπλήρωση ή διευκρίνιση προσκομισθέντων ήδη πιστοποιητικών και εγγράφων,

που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9 της παρούσας, και οι υποψήφιοι υποχρεούνται

να την πραγματοποιήσουν μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την

ημερομηνία που θα τους ζητηθεί εγγράφως. Σε περίπτωση που τα παραπάνω δεν

πραγματοποιηθούν μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, στην περίπτωση του

άρθρου 8 η Προσφορά θα απορρίπτεται και στην περίπτωση του άρθρου 9 θα

επέρχονται οι συνέπειες που ορίζονται στις παρ.3 και 4 του παρόντος άρθρου.

ΆΡΘΡΟ 10

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν από τους εκπροσώπους των

διαγωνιζομένων επί αποδείξει, μέχρι την 23/07/2009 και ώρα 12:00 στη

διεύθυνση Μεσογείων 15, ΤΚ 11526 Αθήνα, υπό τη μορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ. Εκτός φακέλου οι

προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από έγγραφο υποβολής

προσφοράς για πρωτοκόλλησή τους.

2. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της Προσφοράς πρέπει απαραίτητα να

φέρει τις εξής ενδείξεις:

i. Την Επωνυμία και τη Διεύθυνση του υποβάλλοντος την προσφορά



55

ii. Τον Αποδέκτη:

ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΝΑΕ)

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15, 11526 ΑΘΗΝΑ.

iii. ΠΡΟΣΦΟΡΑ : ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ»

iv. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 23/07/2009

v. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση,

ως συστημένη. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι θα παραληφθούν, μόνο αν

πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας

υποβολής τους. Προσοχή: η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν

λαμβάνεται υπόψη. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα παραλαμβάνονται ή εφόσον

παραληφθούν, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα αποσφραγίζονται.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι να είναι δυνατόν

να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή στην οποία

πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του προσφέροντος ή των προσφερόντων που

υποβάλλουν την προσφορά.

Ο συνολικός φάκελος κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3)

σφραγισμένους επιμέρους φακέλους (σε κάθε ένα των οποίων τίθενται τα

αντιστοίχως ζητούμενα αντίγραφα):

• Φάκελος με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» με το περιεχόμενο που περιγράφεται

αναλυτικά στο Άρθρο 11.

• Φάκελος με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με το περιεχόμενο που

περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 11.

• Φάκελος με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με το περιεχόμενο που

περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 11, ο οποίος πρέπει να είναι

σφραγισμένος, επί ποινή αποκλεισμού.

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του συνολικού φακέλου της

προσφοράς.



56

Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από

τον υποψήφιο όλων των όρων της προκήρυξης.

ΆΡΘΡΟ 11

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις

ενδείξεις, που αναφέρονται παραπάνω. Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος κάθε

προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους

φακέλους («υποφακέλους»):

A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

Ο Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιέχει τα πρωτότυπα των παρακάτω

αναφερόμενων εγγράφων και ένα (1) αντίγραφό του.

Ο Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» υποχρεωτικά περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού,

τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Άρθρο 8 της παρούσας.

Στην περίπτωση Κοινοπραξιών ή Ενώσεων φυσικών ή / και νομικών προσώπων

που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, κάθε συμμετέχων στην Κοινοπραξία ή Ένωση

υποχρεούται να προσκομίσει τα αναφερόμενα στην παρούσα δικαιολογητικά που

τον αφορούν (πλην της Αίτησης, του Συμφωνητικού της Ένωσης / Κοινοπραξίας

και της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής εφόσον είναι κοινά για όλους).

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται

στην παρούσα ή σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους

της παρούσας, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις και

συμπληρώσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων, οι

οποίοι οφείλουν να απαντήσουν εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την

κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, πλην των αναγκαίων στοιχείων της

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που

δεν θα ανταποκριθούν σχετικά εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας



57

B. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υποβάλλεται σε ένα (1) πρωτότυπο, ένα (1)

αντίγραφο και ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (CD) που θα περιέχονται

στον ίδιο ενιαίο σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος

διαιρείται στις παρακάτω ενότητες, το περιεχόμενο των οποίων περιγράφεται στην

συνέχεια:

• Προσέγγιση και Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου

• Οργάνωση και απασχόληση της Ομάδας Έργου

Η Ενότητα «Προσέγγιση και Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου» πρέπει να

περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να

προσεγγίσει και να υλοποιήσει το Έργο. Ειδικότερα η ενότητα θα περιλαμβάνει

τουλάχιστον τα ακόλουθα:

• Διατύπωση της ολοκληρωμένης αντίληψης του υποψηφίου για τους

στόχους, το περιβάλλον και το αντικείμενο του Έργου, λαμβάνοντας υπόψη

το πλαίσιο αναφοράς του Έργου, τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής και

τις ειδικές απαιτήσεις και χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που θα

προσφερθούν.

• Διατύπωση της γενικής μεθοδολογικής προσέγγισης για την υλοποίηση του

έργου, των βασικών μεθοδολογιών, προτύπων, τεχνικών μέσων και

εργαλείων που από τη φύση του αντικειμένου του Έργου θα πρέπει να

χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο και αναφορά του τρόπου εφαρμογής

τους.

• Ανάλυση του Έργου σε πακέτα εργασίας και δραστηριότητες, σύμφωνα με

την αντίληψη και τη μεθοδολογία του υποψηφίου.

• Περιγραφή του περιεχομένου και της μεθοδολογίας υλοποίησης κάθε

επιμέρους πακέτου εργασίας και δραστηριότητας που προτίθεται να

εφαρμόσει ο υποψήφιος.

• Αναλυτική περιγραφή των Παραδοτέων κάθε φάσης, πακέτου εργασίας και

δραστηριότητας.

• Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των πακέτων εργασίας,

δραστηριοτήτων και αντίστοιχων παραδοτέων.

Η Ενότητα «Οργάνωση και απασχόληση της Ομάδας Έργου» πρέπει να

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:



58

• Αναλυτικό Οργανωτικό σχήμα της Ομάδας Έργου που θα συστήσει ο

Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου λαμβανομένων υπόψη και των

κατευθύνσεων που έχουν αναφερθεί στο άρθρο 8 της Προκήρυξης.

• Γενική περιγραφή των λειτουργιών και των ρόλων που θα επιτελέσουν τα

επιμέρους όργανα του οργανωτικού σχήματος.

• Πρόταση του συστήματος διοίκησης του Έργου που θα περιλαμβάνει το

οργανωτικό σχήμα και τις σχέσεις των οργάνων διοίκησης και εκτέλεσης

λειτουργιών της Αναθέτουσας Αρχής σε σχέση προς τα αντίστοιχα όργανα

του Αναδόχου.

• Πίνακες προβλεπόμενης απασχόλησης των στελεχών της Ομάδας Έργου

του υποψηφίου Αναδόχου ανά κατηγορία υπηρεσιών / πακέτο εργασίας, με

την ακόλουθη δομή:

• Ονοματεπώνυμο στελέχους

• Θέση στο οργανωτικό σχήμα του Υποψηφίου Αναδόχου

• Κατηγορία / επίπεδο στελέχους

Επισημαίνεται ότι ως «κατηγορία στελέχους» (seniority level) θα ληφθούν υπόψη

τα εξής επίπεδα: Α (Εμπειρογνώμονας), Β (Διευθυντής), Γ (Έμπειρος Σύμβουλος),

Δ (Σύμβουλος).

Όπου:

• Επίπεδο Α: άνω των δώδεκα (12) ετών εμπειρία σε συναφή

αντικείμενα

• Επίπεδο Β: κατ’ ελάχιστο δέκα (10) ετών εμπειρία σε συναφή

αντικείμενα

• Επίπεδο Γ: εμπειρία σε συναφή αντικείμενα μεταξύ κατ’ ελάχιστον

επτά (7) ετών

• Επίπεδο Δ: εμπειρία σε συναφή αντικείμενα κατ’ ελάχιστον πέντε (5)

ετών

Τα συναφή αντικείμενα είναι αυτά που ορίζονται για κάθε στέλεχος του

οργανωτικού σχήματος της Ομάδας Έργου, στη παρούσα προκήρυξης.

• Σύντομη αναφορά σε αρμοδιότητες / καθήκοντα

• Εκτίμηση απασχόλησης σε ανθρωπομήνες (Α/Μ) μέχρι και δεύτερο

δεκαδικό ψηφίο.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο Φάκελος «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υποβάλλεται σε ένα (1) πρωτότυπο, ένα

(1) αντίγραφο και ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (CD) που θα περιέχονται



59

στον ίδιο ενιαίο σφραγισμένο φάκελο «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι οικονομική

προσφορά θα πρέπει να συναχθεί επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με το

υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ

Στο ένα από τα δύο παραπάνω αντίτυπα και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η

λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε

περίπτωση ασυμφωνίας. Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι

μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου και να έχουν συνεχή

αρίθμηση.

1) Η αρίθμηση πρέπει να είναι αυτοτελής για κάθε Υποφάκελο.

2) Οι προσφορές (Υποφάκελος Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς)

υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD/DVD μη επανεγγράψιμο).

3) Όλοι οι επιμέρους υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως

φακέλου.

4) Στις περιπτώσεις ενώσεων/κοινοπραξιών θα αναγράφονται οι επωνυμίες των

μελών τους και τα στοιχεία επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου,

αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του

εκπροσώπου τους.

5) Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι

δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν

ίχνη.

6) Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία

θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση/κοινοπραξία εταιρειών που

υποβάλλει την προσφορά.

7) Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού

είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με

τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε

περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται

συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών,

είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα,

συνοδευτικό των προσφορών, αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την

εξήγηση της έννοιας τους.

8) Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς.

Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη» (NOTED)



60

κτλ. Προσφορά με γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να

μονογράψει και σφραγίσει την καθαρογραμμένη αυτή διόρθωση. Η προσφορά

απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά

την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

ΆΡΘΡΟ 12

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών δημόσια την 23/07/2009 ημέρα

Πέμπτη και ώρα 13:00 π.μ. στα γραφεία της ΕΝΑΕ, Μεσογείων 15, Αθήνα,

παρουσία των νομίμων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων που

υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους οι οποίοι πρέπει

να προσκομίσουν σχετική εξουσιοδότηση, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο

8 , εφόσον δεν έχει κατατεθεί το σχετικό έγγραφο με το φάκελο των

δικαιολογητικών της προσφοράς.

2. Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή σφραγίζει, μονογράφει και ανοίγει τον

κυρίως φάκελο, τους φακέλους των δικαιολογητικών και τους φακέλους της

Τεχνικής Προσφοράς με τα πρωτότυπα και αντίγραφά τους και ελέγχει τα

δικαιολογητικά συμμετοχής. Μονογράφει και σφραγίζει το περιεχόμενο των

φακέλων με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και το πρωτότυπο Τεύχος Τεχνικής

Προσφοράς Προγραμμάτων (πρώτη και τελευταία σελίδα). Εφόσον δεν

τηρούνται όσα αναφέρονται στα ανωτέρω Άρθρα 6-11 της παρούσας

προκήρυξης, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης

Προσφορών απορρίπτει την προσφορά.



61

3. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση,

τροποποίηση ή αίρεση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται

δεκτή από τον προσφέροντα.

4. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών δικαιούται

να ζητήσει από τους υποψηφίους αναδόχους τη συμπλήρωση ή αποσαφήνιση

ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών. Κανένα δικαιολογητικό συμμετοχής που

αναφέρεται στο άρθρο 8 του παρόντος κεφαλαίου και δεν έχει υποβληθεί

μαζί με τον κυρίως φάκελο της προσφοράς, μέσα στον φάκελο των

δικαιολογητικών, δεν θα γίνεται δεκτό εκ των υστέρων.

5. Σε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η διακοπή της διαδικασίας εξαιτίας

του μεγάλου αριθμού υποβληθέντων προσφορών, η Επιτροπή διακόπτει τη

διαδικασία και συνεχίζει τις επόμενες μέρες, σε συνεχόμενες συνεδριάσεις,

μέχρι την αποσφράγιση και τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών και των

φακέλων των Τεχνικών Προσφορών.

6. Για το αποτέλεσμα του ελέγχου των δικαιολογητικών και της αποσφράγισης,

η αρμόδια επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό.

7. Οι φάκελοι της Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά

μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

και Αξιολόγησης Προσφορών. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών θα

αποσφραγισθούν από την Επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης

των Τεχνικών Προσφορών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε

αυτούς που υπέβαλαν προσφορές. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών,

για όσες προσφορές απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και

λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

1. πρώτο στάδιο

1.1. Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς

1.2. Αποσφράγιση και έλεγχος υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

1.3. Αποσφράγιση και αξιολόγηση υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

2. δεύτερο στάδιο

2.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

2.2. τελική βαθμολόγηση



62

2.3. επιλογή υποψηφίου Αναδόχου.

Η επιλογή των Αναδόχων για την υλοποίηση του Προγράμματος

ενημέρωσης/επιμόρφωσης θα βασιστεί σε αξιολόγηση, με αριθμητική

βαθμολόγηση και υπολογισμό του τελικού βαθμού κάθε προτεινόμενης προσφοράς,

με βάση τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι

ανάδοχοι νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού. Προσφορές που

δεν πληρούν τους τυπικούς όρους που αναφέρονται στην παρούσα Προκήρυξη,

δεν θα προωθηθούν προς αξιολόγηση.

Η αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη, με βάση τον τελικό βαθμό που θα

λάβει κάθε προτεινόμενη προσφορά θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα

από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τα κριτήρια που αναλύονται στη

συνέχεια.

ΙΙ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΕΔΔΑΠ)

1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών συγκροτείται

με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΝΑΕ από στελέχη ή/και μέλη της ΕΝΑΕ ή τρίτα

πρόσωπα που αρμόζουν στο αντικείμενο του διαγωνισμού.

- Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής δεν μπορεί να είναι

μέλη της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

- Με Απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής ορίζεται ο Πρόεδρος, ο

αναπληρωτής του προέδρου, καθώς και οι υπάλληλοι που έχουν την ευθύνη

της γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής.

2. Τα πρόσωπα που ορίζονται μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και

Αξιολόγησης Προσφορών δεν επιτρέπεται:

• να έχουν ουδεμία εμφανή ή αφανή οικονομική σχέση και εν γένει συνεργασία

οποιασδήποτε μορφής με τους προτείνοντες την ενέργεια φορείς.

• να έχουν συγγενικό δεσμό μέχρι και 3ου βαθμού συγγενείας με τους μετόχους

ή και τους νομίμους εκπροσώπους των προτεινόντων φορέων.

Σε περίπτωση που συντρέχει οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα κωλύματα το

μέλος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών

οφείλει να ζητά την εξαίρεσή του. Προς το σκοπό αυτό τα μέλη των ανωτέρω

Επιτροπών μετά τον ορισμό τους υποβάλλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.

1599/86. Αν αποδειχθεί, ότι συμμετείχε στη διαδικασία του διαγωνισμού μέλος το

οποίο εμπίπτει στα ανωτέρω κωλύματα, καίτοι είχε υπογράψει Υπεύθυνη Δήλωση



63

του Ν. 1599/86, τότε κινούνται εναντίον του οι διαδικασίες που προβλέπει ο

ανωτέρω νόμος, η δε εισήγησή του δεν λαμβάνεται υπόψη.

3. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών είναι

αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα

και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής για κάθε θέμα που συνέχεται

με αυτήν, καθώς και για τις τυχόν ασκηθείσες προσφυγές.

ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΣΤΑΔΙΑ 1. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, των φακέλων, σύμφωνα με τους

ανωτέρω αναφερόμενους όρους της παρούσας προκήρυξης, η Επιτροπή

Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών, θα προχωρήσει στον

έλεγχο των τυπικών κριτηρίων αποκλεισμού των τεχνικών προσφορών, που

περιγράφονται κατωτέρω, στην παράγραφο IV, βάσει του οποίου οι προσφορές

κρίνονται τυπικά αποδεκτές ή τυπικά απαράδεκτες. Μετά τον ανωτέρω έλεγχο,

ακολουθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των τυπικά αποδεκτών

προσφορών από την Επιτροπή.

2. Κάθε Τεχνική Προσφορά θα εξεταστεί από την Επιτροπή Διενέργειας

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, τα μέλη της οποίας θα

βαθμολογήσουν κάθε κριτήριο αξιολόγησης χωριστά, με την αντίστοιχη

τεκμηρίωσή τους, χρησιμοποιώντας τον τρόπο βαθμολόγησης που

περιγράφεται στο Άρθρο 12 παράγραφο V εδάφιο 1, Μεθοδολογία αξιολόγησης,

κατωτέρω.

3. Η μεθοδολογία αξιολόγησης και ο τρόπος βαθμολόγησης των τεχνικών

προσφορών για την τεχνική καταλληλότητα των προγραμμάτων από την

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών θα γίνει με τη

διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 12 παράγραφο V, «ΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» κατωτέρω, εφόσον δεν υφίστανται τα τυπικά κριτήρια

αποκλεισμού των τεχνικών προσφορών (παράγραφος IV).

ΙV. ΤΥΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών ελέγχει τα

παρακάτω κριτήρια που αφορούν στην τήρηση των όρων της παρούσας και η

ύπαρξη ενός και μόνο εξ αυτών αποτελεί λόγο αποκλεισμού της προσφοράς του

αναδόχου.

Συγκεκριμένα:



64

- ορίζει χρόνο παράδοσης/ υλοποίησης του έργου μεγαλύτερο του

προβλεπομένου στην παρούσα,

- παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών ουσιώδεις αποκλίσεις από τους

όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης,

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των παραπάνω κριτηρίων η Επιτροπή

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών εκδίδει σχετικό πρακτικό

και το υποβάλει στα αρμόδια όργανα της ΕΝΑΕ.

V. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Μεθοδολογία αξιολόγησης

Στο στάδιο αυτό θα γίνει βαθμολόγηση των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης των

προσφορών, τα οποία αναφέρονται κατωτέρω στην παραγράφου 2, και ο

υπολογισμός του Συνολικού Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε

προσφοράς, από τον οποίο θα κριθεί η τεχνική αρτιότητα και καταλληλότητα της.

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις

περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία

αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του

επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η

συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων

βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών θα υπολογίσει

το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων όλων των ομάδων κριτηρίων το

οποίο θα αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ) κάθε

Τεχνικής Προσφοράς.

Η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται, με

το Συνολικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) που υπολογίζεται από τον τύπο:



65

ΑΒΤΠ

ΣΒΤΠ= ------------------ x 100

ΑΒΤΠmax

όπου ΑΒΤΠ max = η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης Τεχνικής Προσφοράς.

2. Κριτήρια αξιολόγησης

1. Κατά την φάση της τεχνικής αξιολόγησης, το υποέργο αξιολογείται βάσει

πέντε ομάδων κριτηρίων που έχουν ως εξής:

Η πρώτη ομάδα κριτηρίων (Ομάδα Α) αφορά στη μεθοδολογία υλοποίησης του

υποέργου που υποβάλλει ο υποψήφιος ανάδοχος φορέας.

Η επόμενη ομάδα κριτηρίων (Ομάδα Β) αφορά στην οργάνωση του υποέργου .

Σε παρένθεση δίνονται ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου στην

συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς.

ΟΜΑΔΑ A

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (70%)

Α.1. Κατανόηση των απαιτήσεων και των στόχων του έργου και ενσωμάτωσή

τους στην τεχνική προσφορά (σ.β. 20%).

Α.2. Μεθοδολογία, οργάνωση και εργαλεία υλοποίησης του έργου (σ.β. 30%).

• Ανάλυση της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου καθώς και των

μεθοδολογιών διαχείρισης κινδύνων (σ.β. 15%).

• Προσδιορισμός και αναλυτική περιγραφή των πόρων (ανθρωπίνων και

υλικών) που θα διατεθούν για την υλοποίηση του έργου (σ.β. 10%).

• Προσδιορισμός των λειτουργιών των πληροφοριακών συστημάτων

υποστήριξης του έργου (σ.β. 5%).

Α.3. Ανάλυση φάσεων, χρονοπρογραμματισμός και περιγραφή των επιμέρους

εργασιών και παραδοτέων (σ.β. 20%).

ΟΜΑΔΑ Β

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (30%)



66

Β.1. Καταλληλότητα και κατανομή αρμοδιοτήτων ομάδας έργου (σ.β. 15%)

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει :

1. να περιγράφουν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της ομάδας υποέργου

και επικοινωνίας/ συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς. Επίσης πρέπει

να περιλαμβάνεται ανάλυση του ρόλου και των καθηκόντων των μελών στην

υλοποίηση του υποέργου και αντιστοίχηση τους με συγκεκριμένες κατηγορίες

του υποέργου.

2. να περιγράφουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υπεύθυνου υποέργου,

αξιολογείται η καταλληλότητα του ως προς τα τυπικά προσόντα και την

εμπειρία του σε όμοια ή αντίστοιχα έργα ή την εμπειρία σε διοίκηση έργων

γενικότερα

3. να περιγράφουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των μελών της ομάδας

έργου, αξιολογείται η καταλληλότητα του ως προς τα τυπικά προσόντα, τις

ειδικότητες και την εμπειρία τους σε όμοια ή αντίστοιχα έργα καθώς και η

συνολική πληρότητα της ομάδας έργου

Αντικατάσταση του Υπευθύνου, ή των μελών της Ομάδας Έργου κατά την διάρκεια

της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Β.2 Δομή, σύνθεση και οργάνωση της ομάδας υποέργου (σ.β. 15%)

1. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει στην προσφορά τους να περιγράφουν την

οργάνωση της Ομάδας υποέργου. Το οργανωτικό σχήμα που προτείνεται από

τους υποψηφίους θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να διακρίνει στους εξής ρόλους:

- Υπεύθυνος ομάδας έργου

- Μέλη ομάδας έργου

Για τα στελέχη που συνθέτουν την ομάδα έργου θα πρέπει να συμπληρωθεί

πίνακας μόνιμων στελεχών του υποψηφίου αναδόχου και εξωτερικών συνεργατών

που συμμετέχουν στην ομάδα του έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

- Όνομα – Επίθετο

- Θέση στο οργανωτικό σχήμα

- Επίπεδο σπουδών (Τεχνολογικής, Πανεπιστημιακής, Μεταπτυχιακοί

Τίτλοι Σπουδών κτλ)

- Αντικείμενο σπουδών – ειδικότητα

- Σχέση με την εταιρεία (μόνιμος υπάλληλος – εξωτερικός συνεργάτης

κτλ)

- Συνολική απασχόληση σε ανθρωπομήνες



67

Ο πίνακας θα έχει την κάτωθι μορφή:

α/α ΟΝΟΜΑ

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ

ΣΧΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΕΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕ ΤΟΝ

ΑΝΑΔΟΧΟ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΕ Α/Μ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Ομάδα Α. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 70%

1. Κατανόηση των απαιτήσεων και των στόχων του υποέργου και ενσωμάτωσή τους στην τεχνική προσφορά

20%

2. Μεθοδολογία, οργάνωση και εργαλεία υλοποίησης του υποέργου

30%

3. Ανάλυση φάσεων, χρονοπρογραμματισμός και περιγραφή των επιμέρους εργασιών και παραδοτέων

20%

Ομάδα Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 30%

1. Καταλληλότητα και κατανομή αρμοδιοτήτων ομάδας έργου. 15%

2. Δομή σύνθεση και οργάνωση της ομάδας έργου 15%

2. Για όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης

Προσφορών συντάσσει πρακτικά, τα οποία υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα της

Αναθέτουσας Αρχής και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΑΕ για την έκδοση

απόφασης. Στη συνέχεια ακολουθεί Ανακοίνωση του Προέδρου του Διοικητικού

Συμβουλίου της ΕΝΑΕ που αναρτάται σε πίνακα στα γραφεία της ΕΝΑΕ, καθώς και

αποστέλλεται απόσπασμα πρακτικού σε αυτούς με τηλεομοιοτυπία (fax) ή

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) με το οποίο γνωστοποιείται στους υποψήφιους

και να υποβάλουν ενδεχομένως Προσφυγή κατά αυτής μέσα σε πέντε (5) μέρες

από την επομένη της κοινοποίησης της Ανακοίνωσης. Για την ημέρα και ώρα της

ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν σχετικό Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου

της ΕΝΑΕ. Η ΕΝΑΕ είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την πρόσβαση των

διαγωνιζομένων στα έγγραφα, που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό με επιτόπιο

έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους

εγγράφως αιτούντες εγγράφων με δαπάνες τους.



68

VI. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο στάδιο αυτό αποσφραγίζονται οι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών και

η αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών σε δύο βήματα ως εξής:

Βήμα 1Ο : Καταγραφή της συνολικής προσφερόμενης τιμής.

Βήμα 2Ο : Για κάθε Προσφορά θα υπολογισθεί ο Συνολικός βαθμός της

Οικονομικής Προσφοράς του (ΣΒΟΠ), ως εξής:

Κόστος Προσφοράς με την Μικρότερη Τιμή

ΣΒΟΠ = ------------------------------------------ x 100

Κόστος Αξιολογούμενης Προσφοράς

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του

100.

Προσφορές που παρουσιάζουν έκπτωση της προσφερόμενης τιμής μεγαλύτερη του

10% του προϋπολογισμού θα πρέπει να αιτιολογηθούν ειδικά. Στην περίπτωση

αυτή η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη

αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την

οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό

τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία). Εάν και μετά την

παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά

χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. Σημειώνεται ότι δε γίνονται δεκτές και

αποκλείονται του διαγωνισμού οικονομικές προσφορές που προσφέρουν έκπτωση

μεγαλύτερη του 10% επί του προϋπολογισμού του έργου και δεν είναι επαρκώς

τεκμηριωμένη. Τούτο σημαίνει ότι, στην περίπτωση όπου η έκπτωση υπερβαίνει το

10%, θα πρέπει :

• Να συνοδεύεται η οικονομική προσφορά από αναλυτικό προϋπολογισμό του

κόστους του έργου στο κατώτερο δυνατό επίπεδο ανάλυσης.

• Να καταδεικνύεται και τεκμηριώνεται αναλυτικά, για κάθε επιμέρους επίπεδο

ανάλυσης, η μείωση του κόστους, που διαμορφώνει την συνολική έκπτωση.

• Η παραπάνω μείωση του κόστους να μην οφείλεται σε καμία έμμεση ή άμεση

χρηματοδότηση από οποιαδήποτε πηγή του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.



69

• Ο προϋπολογισμός να είναι σε αντιστοιχία με τις ενέργειες και προδιαγραφές

υλοποίησης του έργου, έτσι όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική προσφορά.

• Ο προϋπολογισμός να είναι σε αντιστοιχία με τις υποχρεώσεις που επιβάλει

παρούσα διακήρυξη.

VII. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης

Προσφορών, αφού λάβει υπόψη της τη βαθμολογία των Τεχνικών Προσφορών και

των Οικονομικών Προσφορών, προβαίνει στην τελική αξιολόγηση κατά φθίνουσα

τάξη με τον υπολογισμό της συμφερότερης από οικονομική άποψη Προσφοράς.

Η Ανοιγμένη Προσφορά (ΑΠ) κάθε προγράμματος θα υπολογισθεί με τον ακόλουθο

μαθηματικό τύπο:

ΑΠ = ( ΣΒΤΠ Χ 0,8 ) + ( ΣΒΟΠ Χ 0,2)

Με βάση τις Ανοιγμένες Προσφορές τους θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά

βαθμού ΑΠ.

2. Για όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης

Προσφορών συντάσσει πρακτικά, τα οποία υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα της

Αναθέτουσας Αρχής και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΑΕ για την έκδοση

απόφασης. Στη συνέχεια ακολουθεί Ανακοίνωση του Προέδρου του Διοικητικού

Συμβουλίου της ΕΝΑΕ που αναρτάται σε πίνακα στα γραφεία της ΕΝΑΕ, καθώς και

αποστέλλεται απόσπασμα πρακτικού σε αυτούς με τηλεομοιοτυπία (fax) ή

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) με το οποίο γνωστοποιείται στους υποψήφιους

και να υποβάλουν ενδεχομένως Προσφυγή κατά αυτής μέσα σε πέντε (5) μέρες

από την επομένη της κοινοποίησης της Ανακοίνωσης. Για την ημέρα και ώρα της

ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν σχετικό Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου

της ΕΝΑΕ. Η ΕΝΑΕ είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την πρόσβαση των

διαγωνιζομένων στα έγγραφα, που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό με επιτόπιο

έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους

εγγράφως αιτούντες εγγράφων με δαπάνες τους.



70

ΆΡΘΡΟ 13

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας

από οικονομική άποψη προσφοράς.

2. Σε περίπτωση έκπτωσης ή/και απώλειας κάθε δικαιώματος για κατακύρωση του

αναδόχου ή/και άρνησης ή αδυναμίας υλοποίησης εγκριθέντος έργου η

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κατακυρώσει το έργο στον αμέσως επόμενο στη

σειρά κατάταξης υποψήφιο ανάδοχο.

3. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ακυρώσει μερικά ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή

να επαναλάβει μέρος ή το σύνολο των διαδικασιών αξιολόγησης, ή να αναβάλει

τον διαγωνισμό, ή τέλος να υπαναχωρήσει από αυτόν. Στην περίπτωση αυτή οι

συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα αποζημιώσεως για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

4. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση της, να κατακυρώσει

το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ακόμα και σε περίπτωση κατάθεσης μίας μόνο

προσφοράς, εφόσον αυτή

α) είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως ορίζονται στην παρούσα,

και

β) μετά από σύγκριση των τιμών του υποψηφίου αναδόχου, όπως αναφέρονται

στην Οικονομική Προσφορά του, με τιμές ανάλογων υπηρεσιών, όπως

προκύπτουν από ανάλογες συμβάσεις του Δημόσιου Τομέα του τελευταίου

έτους και προκύπτει ότι η εν λόγω προσφορά είναι συμφέρουσα για την

Αναθέτουσα Αρχή.

5. Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης

Προσφορών και των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής το Διοικητικό

Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδει απόφαση κατακύρωσης και

προσκαλείται ο ανάδοχος για την υπογραφή της Σύμβασης.

6. Στην περίπτωση που το έργο κατακυρωθεί σε Ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή

δύναται να ζητήσει από την Ένωση να συστήσει κοινοπραξία με ή χωρίς νομική

προσωπικότητα, του κειμένου της συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως.



71

ΆΡΘΡΟ 14

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Η έννομη προστασία κατά τη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού παρέχεται κατά

τις διατάξεις του ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α/8-9-1997) για την «Παροχή

προσωρινής δικαστικής προστασίας».



72

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ



73

ΆΡΘΡΟ 15

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση, μετά την παρέλευση του

υποχρεωτικού χρόνου αναμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2522/97,

αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση για την κατάρτιση της Σύμβασης, η οποία

(Σύμβαση) περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα, όπως ορίζονται στην παρούσα:

1. Το φυσικό αντικείμενο του έργου, καθώς και τον τρόπο και χρόνο βεβαίωσης

υλοποίησης (παράδοσης) του φυσικού αντικειμένου.

2. Τα παραδοτέα του έργου.

3. Τη διάρκεια της σύμβασης, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το

αργότερο μέχρι την 30/09/2009.

4. Τη διάρκεια υλοποίησης του Φυσικού Αντικειμένου του έργου, η οποία δε

μπορεί να υπερβαίνει την 30/09/2009.

5. Τις υποχρεώσεις του Αναδόχου

6. Το σύστημα παρακολούθησης του έργου και τις διαδικασίες ελέγχου.

7. Τις υποχρεώσεις συλλογής στοιχείων για την ενημέρωση του ΟΠΣ της ΕΝΑΕ.

8. Το συνολικό κόστος του έργου.

9. Τους οικονομικούς όρους.

10. Κάθε άλλο όρο που αναφέρεται στην εκτέλεση του έργου και

περιλαμβάνεται στην παρούσα.

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα

(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή

της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας την κατά τα παρακάτω εγγύηση καλής

εκτέλεσης αυτής. Ο Ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της

Σύμβασης το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία

κοινοποίησης της ανακοίνωσης.

Αν η κατακύρωση γίνει σε αλλοδαπό Ανάδοχο η ανακοίνωση απευθύνεται στον

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα αν υπάρχει άλλως αποστέλλεται τηλεομοιοτυπία στον

αλλοδαπό Ανάδοχο.

Αν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής και σε βάρος του



74

επέρχονται οι συνέπειες που ορίζονται στην παρούσα με την οριζόμενη σε αυτήν

διαδικασία.

Η μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής Σύμβαση καταρτίζεται στην

ελληνική γλώσσα, ορίζει τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της και τα στοιχεία των

συμβαλλομένων και περιέχει τους όρους της παρούσας. Διαπραγμάτευση αυτών

δεν επιτρέπεται.

Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται,

εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται

ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν

αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη

κατά σειρά η απόφαση κατακύρωσης, η προσφορά του Αναδόχου και η Διακήρυξη.

Επισημαίνεται ότι ο Οδηγός Δημοσιότητας και Πληροφόρησης στο πλαίσιο του Ε.Π.

«Κοινωνία της Πληροφορίας», ο οποίος είναι μέρος της Διακήρυξης, αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης και το περιεχόμενό του είναι δεσμευτικό για τον

Ανάδοχο.

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Για την υπογραφή της Σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα

ακόλουθα:

1. Για τις ανάγκες της Σύμβασης ορίζεται Υπεύθυνος έργου από την πλευρά του

αναδόχου, ο οποίος έχει τα προσόντα που δηλώνονται με την Προσφορά του και

είναι αρμόδιος για την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή εκ μέρους του Αναδόχου

όλων των παραδοτέων και στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της

ομαλής εκτέλεσης του έργου από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα και με την

παρούσα σύμβαση και τα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου, τα οποία αυτή

διατηρεί το δικαίωμα να αναπτύξει. Οι πράξεις ή παραλείψεις του Υπεύθυνου του

έργου αποτελούν πράξεις και παραλείψεις του αναδόχου.

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω περιγραφόμενων

διαδικασιών, θα κληθεί να υπογράψει την σύμβαση ανάθεσης του έργου.

Υποχρεούται δε να ανταποκριθεί στην πρόσκληση αυτή μέσα σε δέκα (10) ημέρες1.

Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να

κηρυχθεί έκπτωτος, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς να απαιτείται

άλλη διαδικαστική ενέργεια.

1 Άρθρο 23 παράγραφος 3 του Π.Δ. 118/2007



75

3. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 10% του συμβατικού τιμήματος,

χωρίς ΦΠΑ, αόριστης διάρκειας σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα Ι.

4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί μέρος του έργου,

αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της

υπογραφής της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με 10% του

συμβατικού τιμήματος του κατακυρωθέντος σε αυτόν έργου, όπως προβλέπεται

ανωτέρω ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που

απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος,

οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας

Αρχής. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της ΕΝΑΕ χωρίς

περαιτέρω διαδικασία, σε κάθε άλλη περίπτωση που τυχόν ορίζεται από την

σύμβαση, αλλιώς επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και

ποιοτική παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών

απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

ΆΡΘΡΟ 16

ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Α. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Μετά την κατακύρωση του έργου, την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων και την

υπογραφή της σύμβασης, κάθε ανάδοχος φορέας πρέπει να υποβάλλει στην

Αναθέτουσα Αρχή τα παρακάτω παραδοτέα:

Παραδοτέο 1: Ανάλυση του έργου σε επιμέρους φάσεις, δραστηριότητες και

ενέργειες (Work Breakdown Structure).

Παραδοτέο 2: Αναλυτικό αρχικό προγραμματισμό (Project Plan) της

συνολικής δομής εργασιών του Έργου.

Παραδοτέο 3: Τριμηνιαίες εκθέσεις αναφοράς προόδου του Έργου της

Κατάρτισης, που θα περιλαμβάνουν:

- στοιχεία προόδου των διαδικασιών προκήρυξης και ανάθεσης

των επιμέρους εργασιών

- στοιχεία προόδου υλοποίησης φυσικού και οικονομικού

αντικειμένου των επιμέρους εργασιών

- έλεγχο τήρησης του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος



76

- αναφορές ενδεχόμενων προβλημάτων ή αποκλίσεων και

προτάσεις αντιμετώπισής τους

Παραδοτέο 4: Εκθέσεις παροχής πληροφοριών και στοιχείων προόδου του

Έργου της Κατάρτισης προς την ΕΥΔ ΚτΠ.

Παραδοτέο 5: Τριμηνιαία Απολογιστική και Προγραμματική Έκθεση η οποία θα

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

- Περιγραφή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στη διάρκεια

του τριμήνου αναφοράς στο πλαίσιο του Έργου.

- Αναφορά των κάθε είδους γραπτών Παραδοτέων που

υπεβλήθησαν στο πλαίσιο του Έργου από το ανάδοχος

εντός του τριμήνου αναφοράς.

- Προγραμματισμό των κάθε είδους υπηρεσιών του αναδόχου

που πρόκειται να παρασχεθούν προς την ΕΝΑΕ κατά το

επόμενο τρίμηνο.

- Διατύπωση κάθε είδους προτάσεων για την

αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη παροχή των

υπηρεσιών υποστήριξης εκ μέρους του Συμβούλου.

Παραδοτέο 6: Σχεδιασμός και δημιουργία Portal πληροφόρησης/ενημέρωσης

Παραδοτέο 7: Σχεδιασμός και παραγωγή λογοτύπου του προγράμματος

Παραδοτέο 8: Διεξαγωγή ημερίδας για την εκπαίδευση 150 εκπαιδευτών

Παραδοτέο 9: Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης

Έργου (ΠΣΔΠΕ) κατάλληλο για την παρακολούθηση της προόδου του Έργου

και τις αντίστοιχες υποδομές

Παραδοτέο 10: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού

Β. ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με τη λήξη του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει Δήλωση

Ολοκλήρωσης του έργου.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των στοιχείων

αυτών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Νομοθεσίας περί

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.



77

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση πρόσθετων

παραδοτέων που θα καθορίζονται με τη σύμβαση ανάθεσης και περιλαμβάνουν

ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά τα ακόλουθα:

• Μηνιαία Δελτία Δηλώσεων Δαπανών

• Τριμηνιαίες Αναφορές Παρακολούθησης του κύριου έργου με τίτλο


Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να

παρέχει μέρος ή το σύνολο των παραπάνω στοιχείων και σε ηλεκτρονική μορφή.

Στο πλαίσιο της υποβολής των ανωτέρω στοιχείων, ο Ανάδοχος υποχρεούνται να

συνδεθεί ηλεκτρονικά με την Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να παρακολουθείται

απρόσκοπτα η προσφορά των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις συμβατικές του

δεσμεύσεις.

ΆΡΘΡΟ 17

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α. H Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην καταβολή του εγκριθέντος τιμήματος

σε δόσεις, κατόπιν υποβολής από τον Ανάδοχο, όλων των προβλεπόμενων

δηλώσεων, στοιχείων ή δικαιολογητικών, όπως αυτά θα οριστούν από τη σύμβαση

ανάθεσης, και υπό την αίρεση της παραγράφου Γ του παρόντος Άρθρου.

Β. Οι πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης πραγματοποιούνται μετά από

τιμολόγηση των εργασιών/υπηρεσιών που εκτέλεσε ο Ανάδοχος και μετά από την

Πιστοποίηση των ως άνω εργασιών/υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή

Διοίκησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΔΠΕ) και την ΟΔΕ και συγκεκριμένα:

1. Η πρώτη πληρωμή, ύψους 60% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου

πλέον ΦΠΑ θα γίνει μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή των

παραδοτέων -όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας: Π.1, Π.2, Π.6,

Π.7, Π.8, Π.9 και Π.10.

2. Η δεύτερη πληρωμή , ύψους 40% επί του συνολικού προϋπολογισμού του

έργου πλέον ΦΠΑ θα γίνει μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή του

συνόλου του έργου.



78

Γ. Η απόδοση στον Ανάδοχο της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης δύναται να

πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) μηνών από την αποπληρωμή του έργου μετά την

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Ο ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει, για κάθε πληρωμή, τα εξής:

α. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο οποίο θα αναγράφεται το συνολικό ποσό

που θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο.

β. Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού σύστασης μαζί με τις τυχόν

τροποποιήσεις του ή κωδικοποιημένο καταστατικό, νομιμοποιητικά έγγραφα για

τη νόμιμη εκπροσώπηση του αναδόχου και πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής

ή διοικητικής αρχής, από το οποία να προκύπτουν ότι ο ανάδοχος α) δεν τελεί

υπό πτώχευση και β) δεν έχει λυθεί, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τυχόν

τροποποιήσεις του καταστατικού του.

γ. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία

να προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς ασφαλιστικές και

φορολογικές του υποχρεώσεις.

δ. Η καταβολή των ως άνω πληρωμών θα γίνεται στο νόμιμο εκπρόσωπο του

αναδόχου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο (προσκόμιση συμβολαιογραφικού

πληρεξουσίου ή ακριβούς αντιγράφου πρακτικού διοικητικού οργάνου του

φορέα).

ε. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μία από τις πιο πάνω πληρωμές αποτελεί η

καταβολή από το Φορέα Χρηματοδότησης στην Αναθέτουσα Αρχή, των

χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του έργου.

ΆΡΘΡΟ 18

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει, από την κατάθεση των

εγγράφων που βεβαιώνουν την προετοιμασία και την υλοποίηση του φυσικού

αντικειμένου του έργου, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 15 και 16 της

παρούσας, μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, μπορεί

να επισημάνει τούτο εγγράφως σε αυτόν, τάσσοντας στον ανάδοχο συγκεκριμένη

χρονική προθεσμία, κατά περίπτωση, η οποία δεν θα ξεπερνάει τις πέντε (5)

εργάσιμες ημέρες, για να επανορθώσει τις τυχόν παραλείψεις του και να



79

εκπληρώσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του. Επισημαίνεται ότι η μη υποβολή ή

η πλημμελής ή η καθυστερημένη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών

προετοιμασίας (παραδοτέα πριν την έναρξη) και υλοποίησης του έργου μπορεί να

επιφέρει την αναστολή υλοποίησης του έργου, την καθυστέρηση της καταβολής

της πρώτης δόσης της χρηματοδότησης ή ακόμη και καταγγελία της σύμβασης.

2. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, που από την εξέταση των δικαιολογητικών

υλοποίησης (παραδοτέων) ή των ελεγχθέντων εγγράφων του έργου, προκύπτει η

μη ορθή υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, της

προσφοράς του αναδόχου και της διακήρυξης, χωρίς έγκαιρη έγγραφη

γνωστοποίηση από τον ανάδοχο και αποδοχή των αλλαγών αυτών, θα μειώνεται το

φυσικό αντικείμενο του έργου, το οποίο θα συνεπάγεται μείωση του συμβατικού

τιμήματος.

Όταν οι ανωτέρω περιπτώσεις διαπιστώνονται μετά τη διενέργεια ελέγχου από το

αρμόδιο ελεγκτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, η αναπροσαρμογή του

συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την απόφαση του αποτελέσματος ελέγχου.

3. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου (εάν

προβλέπεται), ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής

προθεσμίας, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα

παρακάτω:

- Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης, πέρα των δέκα

ημερών, και οι υπηρεσίες δεν παρασχεθούν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να

καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 20% της

μέσης ημερήσιας αξίας του έργου (η οποία προκύπτει αφού διαιρεθεί η

συμβατική αξία του έργου με τον αριθμό ημερολογιακών ημερών του

συμβατικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του). Σε κάθε περίπτωση το

σύνολό του επιβαλλόμενου ποσού ως ποινικής ρήτρας δεν μπορεί να υπερβεί

το 3% της συνολικής αξίας της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ).

- Όσον αφορά στην υποβολή των πορισμάτων/ εκθέσεων των επιθεωρήσεων και

των ελέγχων που διενεργεί ο Ανάδοχος, με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΝΑΕ,

εφόσον υπερβεί την κατά περίπτωση σχετικά οριζόμενη προθεσμία υποβολής

τους, υποχρεούται να καταβάλει για κάθε μέρα καθυστέρησης το διπλάσιο της

συμφωνημένης στην σύμβαση τιμής χρέωσης για την πλήρη διενέργεια των

αντίστοιχων ελέγχων ή επιθεωρήσεων.

- Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών

προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών

λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.



80

4. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο

Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα

της Αναθέτουσας Αρχής.

5. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται

στη σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς

μεταθέσεις.

6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη σύμβαση, θα

επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής και θα παρακρατούνται από την

επόμενη πληρωμή του Αναδόχου.

7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν

τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία.

8. Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι

επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.

9. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου,

η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το

σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.

ΆΡΘΡΟ 19

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και

την ορθή υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης, της

τεχνικής προσφοράς του αναδόχου και της διακήρυξης ασκεί έλεγχο σε όλα τα

στάδια, από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση του. Ειδικότερα το αρμόδιο

όργανο ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής μεριμνά για την πραγματοποίηση των

ελέγχων με σκοπό την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με το

περιεχόμενο της σύμβασης, της τεχνικής προσφοράς του αναδόχου και της

διακήρυξης καθώς και για την καταβολή των δαπανών.

2. Οι έλεγχοι, εκτός από την Αναθέτουσα Αρχή, θα διενεργούνται από:

- την Ε.Υ. Διαχείρισης του Ε.Π «Κοινωνία της Πληροφορίας»,

- την Αρχή Πληρωμής του Κ.Π.Σ,

- την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και

- την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.



81

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή για

τη διενέργεια των εκάστοτε προβλεπομένων από την Εθνική και Κοινοτική

νομοθεσία ελέγχων του φυσικού αντικειμένου και των οικονομικών στοιχείων του

έργου.

ΆΡΘΡΟ 20

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΠΛΗΜΜΕΛΟΥΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΩΝ

1. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α. Παραδόθηκε και παραλήφθηκε ολόκληρο το έργο (ποσότητα και ποιότητα)

β. Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα

προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

2. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η μη τήρηση ή η πλημμελής τήρηση των

ανωτέρω συμφωνηθέντων όρων της παρούσας, η Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς την

προηγούμενη διενέργεια ελέγχου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, δύναται κατά

περίπτωση:

2.1. να εφαρμόσει τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παραγράφου 1 της παρούσας

(αναστολή έναρξης ή υλοποίησης Προγράμματος – καθυστέρηση καταβολής

δόσεων χρηματοδότησης)

2.2. να αποφασίσει την επιβολή ποινικής ρήτρας εις βάρος του Αναδόχου, μέχρι

ποσοστού 20% του συμβατικού τιμήματος του έργου, κατά περίπτωση, την οποία

υπόσχεται ο Ανάδοχος δυνάμει του άρθρου 22 παραγράφου 3 της παρούσας ή/και

2.3. να προβεί στην αναπροσαρμογή του ύψους της χρηματοδότησης προς τον

Ανάδοχο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 18

παραγράφου 2 της παρούσας.

3. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η μη τήρηση ή η πλημμελής τήρηση των

ανωτέρω συμφωνηθέντων όρων της παρούσας, μετά τη διενέργεια ελέγχου από τα

αρμόδια ελεγκτικά όργανα, η Αναθέτουσα Αρχή, με την έκδοση του αποτελέσματος

ελέγχου, δύναται κατά περίπτωση, να προβεί στις εξής ενέργειες:



82

3.1. σε συστάσεις προς τον Ανάδοχο, οι οποίες θα κοινοποιούνται σε αυτόν

προκειμένου να συμμορφωθεί προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ενδεχομένως

τάσσοντας ορισμένη προθεσμία προς συμμόρφωση ή/και

3.2. σε μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Προγράμματος και του

έργου

3.3. να προβεί σε έγγραφη καταγγελία της σύμβασης, εν όλω ή εν μέρει, η ισχύς

της οποίας αρχίζει με την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την επομένη ημέρα

της ημερομηνίας επίδοσής της από τον Ανάδοχο, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) αν δεν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την περάτωση του έργου

(φυσικό και οικονομικό αντικείμενο), όπως αυτό περιγράφεται στην Σύμβαση

και στη διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, αν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις

που έχει αναλάβει, καθώς και τα στοιχεία και τις διαδικασίες που απορρέουν

από το ισχύον νομικό πλαίσιο ή από τον έλεγχο των δικαιολογητικών

προκύπτει ότι το πρόγραμμα δεν υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της

σύμβασης.

β) αν δεν υποβάλει ή υποβάλει πλημμελώς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

προετοιμασίας (παραδοτέα πριν την έναρξη) και υλοποίησης του έργου,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικείο άρθρο της παρούσας

γ) αν ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις συστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

δ) αν δεν τηρούνται οι κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου η

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ενημερώσει τον ανάδοχο εγγράφως για την ύπαρξη

των παρατυπιών αυτών, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την

ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου, από την γνωστοποίηση της οποίας ο

ανάδοχος πρέπει να προβεί σε αναστολή υλοποίησης του Προγράμματος και

αντίστοιχα η Αναθέτουσα Αρχή σε αναστολή καταβολής των δόσεων της

χρηματοδότησης.

Όλες οι διατάξεις της σύμβασης είναι ουσιώδεις και υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε

παραβίασή τους μπορεί να επιφέρει την καταγγελία της σύμβασης.

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εκδίδεται σχετική έκθεση, η οποία

εγκρίνεται με αποτέλεσμα ελέγχου και οι μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας

της σύμβασης καταβληθείσες πληρωμές, πρέπει να επιστραφούν στην Αναθέτουσα

Αρχή και καθίστανται απαιτητές και ληξιπρόθεσμες από την παρέλευση της

προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας επίδοσης

της καταγγελίας από τον Ανάδοχο, κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει να

διατυπώσει τις τυχόν απόψεις του. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής το

αποτέλεσμα του ελέγχου καθίσταται οριστικό.



83

4. Το σύνολο της ευθύνης του Αναδόχου, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης,

περιορίζεται σε κάθε περίπτωση σε αποζημίωση, που ισούται κατ’ ανώτατο όριο

προς το τμήμα της αμοιβής που θα του έχει καταβληθεί, πριν από την ημερομηνία

λήψης της καταγγελίας συν το ύψος της κατατεθειμένης εγγυητικής επιστολής

καλής εκτέλεσης.

Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η εγγυητική

επιστολή καλής εκτέλεσης που κατέθεσε ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της

παρούσας, ύψους 5%, μπορεί να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς ή

μετά την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου, χωρίς καμία άλλη διαδικασία για το

σύνολο ή για μέρος του έργου και κατά το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό.

5. Όταν οι πλημμέλειες και οι παραλείψεις που διαπιστώθηκαν συνιστούν

πειθαρχικό ή ποινικό αδίκημα, αντίγραφο του σχετικού φακέλου του Αναδόχου

αποστέλλεται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές, σύμφωνα

με το άρθρο 6 του Ν. 2860/2000.

ΆΡΘΡΟ 21

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

1. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση ή η μεταβίβαση της σύμβασης ή μέρους αυτής ή

οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέει από αυτήν, σε

οποιονδήποτε τρίτο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή ολόκληρων

των απαιτήσεων (πληρωμών) του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής μόνο

προς Τράπεζες ή Πιστωτικούς Οργανισμούς προς χρηματική διευκόλυνση του

Αναδόχου, υπό τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις: 1) Ο εκδοχέας πρέπει να

γνωρίζει και να αποδέχεται όλους τους όρους της σύμβασης, 2) Η Αναθέτουσα

Αρχή δικαιούται να αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις που έχει κατά

του εκχωρητή και μετά την αναγγελία της εκχώρησης.

2. Ο Ανάδοχος δηλώνει, ότι τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για

την υλοποίηση του εν λόγω έργου έχουν τα κατάλληλα προσόντα και την

απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία.

3. Ο Ανάδοχος υπόσχεται την καταβολή ποσού μέχρι ποσοστού 20% του

συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος/έργου, ως ποινή (ποινική ρήτρα),

για την περίπτωση που δεν θα εκπληρώσει ή θα εκπληρώσει πλημμελώς τους

όρους της σύμβασης, με δική του υπαιτιότητα. Η απόδοση της ποινής αυτής μπορεί

να γίνει μέσω της ολικής ή μερικής κατάπτωσης της κατατεθειμένης εγγυητικής



84

επιστολής καλής εκτέλεσης του αναδόχου, με αναφορά αυτού στην σχετική

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση αυτή κι εφόσον δεν έχει

ολοκληρωθεί η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου,

πρέπει ο ανάδοχος να προσκομίσει νέα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε

αντικατάσταση της πρώτης, άλλως η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε

καταγγελία της σύμβασης.

4. Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου:

α. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, ο

ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε

δικαίωμά του που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές

του υποχρεώσεις, κατόπιν καταγγελίας της σύμβασης.

β. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

- Το έργο δεν παραδόθηκε με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.

- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

γ. Εφόσον η σύμβαση καταγγελθεί, εν όλω ή εν μέρει ή/και ο Ανάδοχος

κηρυχθεί έκπτωτος από την σύμβαση, μπορεί να επιβληθεί με την ίδια απόφαση

η ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της

σύμβασης, κατά περίπτωση. Το προϊόν της κατάπτωσης της εγγυητικής

επιστολής αποδίδεται στην ΕΝΑΕ.

Εφόσον, κατόπιν των ανωτέρω, αποφασιστεί η κατακύρωση του συνόλου ή μέρους

(Τμήματα κατάρτισης) του έργου σε άλλον ανάδοχο ή υποψήφιο ανάδοχο, σε

αντικατάσταση του μη εκτελεσθέντος (ολικά ή μερικά) έργου του εκπτώτου

αναδόχου, κάθε άμεση προκαλούμενη ζημία της Αναθέτουσας Αρχής που θα

προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση του έργου σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου

γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, κατά περίπτωση, κατά

τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που

τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών

προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

5. Όλα τα κείμενα που αποστέλλονται στην ΕΝΑΕ συντάσσονται στην Ελληνική

γλώσσα και απευθύνονται στη διεύθυνση: Μεσογείων 15, 11526 Αθήνα.



85

ΆΡΘΡΟ 22

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο

2. Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την εκτέλεση της σύμβασης,

αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.



86

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2009

( Τόπος – Ημερομηνία)

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την απόφαση της 7ης συνεδρίασης του Δ.Σ. ΕΝΑΕ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΕΝΑΕ

Δημήτρης Δράκος



87

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τα παραρτήματα της παρούσας προκήρυξης αφορούν στα παρακάτω:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Υπόδειγμα Ι.1 : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υπόδειγμα Ι.2: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς



88

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ



89

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Υπόδειγμα Ι.1 Εγγυητική Επιστολής

Συμμετοχής

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) …………………………….

Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..

Προς: ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝΑΕ) Μεσογείων 15, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα Ημερομηνία έκδοσης,............. Εγγύηση μας υπ’ αριθμ……………….. για ευρώ ………………….……. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ της εταιρείας …………………………………../υπέρ της Ένωσης ή Κοινοπραξίας των εταιρειών α).…………β) …….., και ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό σας που διενεργείται στις ....................για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ» σύμφωνα με την υπ’ αρ. ……… Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Ένωσης ή Κοινοπραξίας και όλων των μελών της και ατομικά καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας ή εάν είναι νόμιμη ή εάν υπάρχει μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)



90

Υπόδειγμα Ι.2 Εγγυητική Επιστολής Καλής

Εκτέλεσης

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) ……………………………. Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. Προς: ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝΑΕ) Μεσογείων 15, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα Ημερομηνία έκδοσης,............. Εγγύηση μας υπ’ αριθμ……………….. για ευρώ ………………….……. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ της εταιρείας …………………………………../υπέρ της Ένωσης ή Κοινοπραξίας των εταιρειών α).…………β) …….., και ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και της ανωτέρω Εταιρείας/ Ένωσης ή Κοινοπραξίας και των μελών της που αφορά στην εκτέλεση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ» κατόπιν του διαγωνισμού που διενεργήθηκε την .........................σύμφωνα με την υπ’ αρ. ……… Διακήρυξή σας και την υπ’ αρ. …………….. απόφαση κατακύρωσης. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ της εν λόγω Ένωσης ή Κοινοπραξίας και των μελών αυτής ατομικά καθ΄όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας ή εάν είναι νόμιμη ή εάν υπάρχει μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υπηρεσίες Υπηρεσίες

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΟΥΣ)

ΑΠΑΣΧΟ-ΛΗΣΗ (σε Α/Μ)

ΚΟΣΤΟΣ Α/Μ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ (%)

ΦΠΑ (€) ΠΟΣΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Άλλες Δαπάνες

Άλλες Δαπάνες ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (εφόσον προσδιορίζεται)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ (%) ΦΠΑ (€) ΠΟΣΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ: Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής προσφοράς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ (%) ΦΠΑ (€) ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ:

91

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

92

Πίνακας Τιμών ανά επίπεδο εμπειρίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ

Σύμβουλος (Consultant) Έμπειρος Σύμβουλος (Senior Consultant)

Διευθυντής (Manager) Εμπειρογνώμονας (Specialist)



93

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ60/07 - Κατηγορία 11....

Documents

Transcript of ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ60/07 - Κατηγορία 11....