ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των...

147
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Του Έργου: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ» Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.1: «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα»

Transcript of ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των...

Page 1: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΣΠΑ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2:

«ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Του Έργου:«ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ»

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.1: «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην

Ψηφιακή Ελλάδα»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ»

Page 2: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Ανω Λιόσια 29-10-2010 Αρ. πρωτ.: 2098

Ταχ. Δ/νση : ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 46 13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑΤηλέφωνο : 210 2484541-3FAX : 210 2484540E-mail : [email protected]Πληροφορίες : Γιάννης Βασιλάκης

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ»

TAΞΙΝΟΜΗΣΗ κατά CPV: 72.00.00.00-5, 48.90.00.00 -7

Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός σε ευρώ

Κριτήριο αξιολόγησης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ) κατά

80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία Ημέρα ΏραΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ»

Ημ. Μην. Έτος εβδομάδας ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 46 13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

23/12/2010 ΠΕΜΠΤΗ 12:00 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ : 396.769 Ευρώ Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς το ΦΠΑ : 322.576 Ευρώ Χρονική διάρκεια του Έργου: 12 Μήνες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

αποστολής στην Ε.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Δημοσίευσης σε Ελληνικές

Εφημερίδες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Δημοσίευσης στο

ΦΕΚ

29/10/2010 06/11/2010 05/11/2010

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 2

Page 3: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α’ ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ..................................................................................................5

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ............................................................................................................... 6

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ......................................................................................................................................... 6

2. ΟΡΙΣΜΟΙ......................................................................................................................................... 6

3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ..............................................................................................8

3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ................................................................................................................. 8

3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ............................................................................................................... 9

3.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ............................................................................................................................. 10

4. ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ................................................................................................11

5. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.....................................................................................................12

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ..................................................................................................................... 13

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ........................................................................................................ 13

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.................................................................................................................... 13

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ..............................................................................................................13

7.1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ....................................................................................................13

7.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.....................................................................................................14

8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ..............................................................................14

8.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...............................................................................................................14

8.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ..................................................................................................15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ..................................................................................................................... 36

9. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.......................................................................................................36

10. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Η ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.................................................36

11. ΑΠΟΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.............................................................................................................. 36

12. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ................................................................................................37

13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ..................................................................................................38

13.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ................................................................................................................. 38

13.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ......................................................................................................... 38

14. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ..............................................................................................39

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ............................................................................................40

15.ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ........................................................................................................40

16.ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ......................................................................................................... 40

17.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ..........................................................................................................41

17.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ...............................................................................................................41

17.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ....................................................................................................... 43

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 3

Page 4: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

17.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ....................................................................................................43

17.4. ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 8.2.........................................................................44

18. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ....................................................................................................... 45

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ............................................................................................................ 45

19.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.................................................................................................45

19.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΟΥ................................................................................45

19.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ............................................................................................................. 45

19.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...................................................46

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ......................................................................................47

20.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.................................................................................................................. 47

21.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ..................................................................................................................................... 47

21.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.....................................................................................47

21.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ....................................................................................................47

21.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ...........................................................................47

22. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ............................................................................................................. 48

22.1 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ..............................................................................................48

22.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.............................................................................48

22.3 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..........................................................................................48

23. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ................................................................................................................... 48

23.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ.............................................................................................48

24. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ..................................................................................................................... 49

25. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ...........................50

26. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ......................................................................................................50

27. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ.............................................................................................................................. 50

28. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ............................................................51

29. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ...........................................................................................................52

30. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ.................................................................................................................... 52

31. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ.............................................................................................................................. 52

32. ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ........................................................53

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ........................................................................................................ 55

Γ΄ ΜΕΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ............................................................98

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ.....................................................................................101

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.........................................................................................106

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 4

Page 5: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Α’ ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 5

Page 6: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Ορισμοί και Γενικές Αρχές

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (396.769) Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών:

Ταξινόμηση κατά CPV :72.00.00.00-5, 48.90.00.00 -7 Κωδικός Πράξης : 292571Eπιχειρησιακά Προγράμματα :

Ψηφιακή Σύγκλιση Μακεδονία-Θράκη Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος Αττική

Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου

περιγράφονται στο μέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της Προκήρυξης αυτής.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:

Αναθέτουσα ΑρχήΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» που εδρεύει στην ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 46 13341, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ο οποίος, με απόφαση του ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό.

Αρμόδιος Αναθέτουσας ΑρχήςΟ κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2484541-3 φαξ: 210 2484540 - e-mail: [email protected]).

ΠροκήρυξηΗ παρούσα προκήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Τεχνική Περιγραφή, το Μέρος Γ: Ειδικές Απαιτήσεις Οικονομικής Προσφοράς και τα Παραρτήματα : Ι. Υποδείγματα Εγγυήσεων και ΙΙ. Υπόδειγμα Σύμβασης

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 6

Page 7: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Έργο Η υλοποίηση του έργου (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών συντήρησης και εκπαίδευσης) με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ» όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της Προκήρυξης.

Επιτροπή Διαγωνισμού Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.

ΠροσφέρωνΟποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.

ΕκπρόσωποςΟ υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.

ΑντίκλητοςΤο πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα.

ΑνάδοχοςΟ Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.

ΚατακύρωσηΗ απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο.

ΣύμβασηΗ έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.

ΠροϋπολογισμόςΗ εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου Έργου πληροφορικής. Στη δαπάνη αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες συντήρησης οι οποίες θα παρασχεθούν μετά την οριστική παραλαβή του έργου και την λήξη της περιόδου δωρεάν συντήρησης (εγγύησης).

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 7

Page 8: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Συμβατικό ΤίμημαΗ τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο. Στην τιμή αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται οι τιμές συντήρησης οι οποίες θα παρασχεθούν μετά την οριστική παραλαβή του.

Ομάδα Διοίκησης Έργου

Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου.

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Προκήρυξης.

3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Tην Οδηγία 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 60/2007, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 1 και 36 του Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/12-10-1998) που εξακολουθούν να παραμένουν εν ισχύει.

4. Τις διατάξεις του (ΠΔ 118/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», όπως εν προκειμένω και σύμφωνα με την φύση του έργου δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της του ΠΔ 60/2007.

5. Tων όρων της παρούσας διακήρυξης του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ».

6. Tην με αρ.πρωτ 4899-α2/22/6/2010 έγκριση του Ειδικού Γραμματέα του πίνακα κατάταξης υποβληθεισών προτάσεων στα πλαίσια της πρόσκλησης 04_2.1.

7. Tην με Α.Π 152670/ΨΣ4663-Α2 Απόφαση Ενταξης Πράξης του Έργου: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ».

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 8

Page 9: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση:

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007.

2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξής:

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού:

Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 9

Page 10: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους.

5. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή.

Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο αρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”)

3.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 10

Page 11: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

4. ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Υπηρεσία Διενέργειας, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης μέσα σε προθεσμία του μισού του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες ή οι διευκρινήσεις αυτές, ζητηθούν μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 3.2 παρ. 2 περ. α του παρόντος, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πρίν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 3.2 παρ.2 περ. α του παρόντος.

Οι παραλήπτες της προκήρυξης θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ κ.λ.π) έτσι ώστε ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» να έχει πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη προκήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορεί να ζητηθούν και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο(e-mail) προς την διεύθυνση ergastiri @ ath . forthnet . gr χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψήφιους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή φαξ), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας Διενέργειας.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 11

Page 12: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

5. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» που βρίσκεται επί της ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 46 13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ την 23/12/2010 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 12

Page 13: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Στοιχεία Προκήρυξης

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Προκήρυξη αυτή αποτελείται από:α. το παρόν Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι) β. το Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) γ. το Μέρος Γ (Ειδικές Απαιτήσεις Οικονομικής Προσφοράς), δ. τα Παραρτήματα:

Ι. Υποδείγματα Εγγυήσεων ΙΙ. Υπόδειγμα Σύμβασης

Στοιχεία Συμμετοχής

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

7.1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΔικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί με αντικείμενο απασχόλησης, τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια, την προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη εξοπλισμού πληροφορικής, καθώς και την ανάπτυξη και συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου

και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου.

Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Ότι η απαίτηση για τριετή απασχόληση στο αντικείμενο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, καλύπτεται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης.

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 13

Page 14: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

7.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου. Όσων η ισχύς προσφοράς είναι μικρότερη από την αναγραφόμενη στη διακήρυξη. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με

απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με

απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Όσοι έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα παρακάτω:

1. Τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 δηλ. της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο.2. Κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του προσφέροντος.3. Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεωκοπίας.

Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.

Οι ενώσεις προσώπων ή εταιρειών ή κοινοπραξιών, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

8.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΟι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή ποσό Δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ Ευρώ και σαραντά πέντε λεπτών (19.838,45)ευρώ.Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να λήγει στις 24/4/2011Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της Κατακύρωσης.Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 14

Page 15: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.

8.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι (επιχειρήσεις / Νομικά πρόσωπα/ Συναιτερισμοί) οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στο «Φάκελο Δικαιολογητικών», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ», περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Έγγραφα/δικαιολογητικά με την ένδειξη «για τον Υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση», δεν υποβάλλονται μαζί με την Προσφορά αλλά σε μεταγενέστερο χρόνο.

Συγκεκριμένα μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά με την ένδειξη «Για τον Υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση», τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 15

Page 16: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Οι Έλληνες ΠολίτεςΑ/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8.1 Εγγύηση Συμμετοχής. ΝΑΙ

2.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :

(a) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.

(b) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

(c) Να δηλώνεται ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

(d) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

(e) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών στην περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισμού

ΝΑΙ

3.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

4.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 του π.δ.60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα (γ) δεν

ΝΑΙ

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 16

Page 17: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δ) δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο Ανάδοχο

στον οποίο πρόκειται να

γίνει η κατακύρωση

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο Ανάδοχο

στον οποίο πρόκειται να

γίνει η κατακύρωση

8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο Ανάδοχο

στον οποίο πρόκειται να

γίνει η κατακύρωση

9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο Ανάδοχο

στον οποίο πρόκειται να

γίνει η κατακύρωση

10.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί σε παύση εργασιών. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο Ανάδοχο

στον οποίο πρόκειται να

γίνει η κατακύρωση

11. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο Ανάδοχο

στον οποίο πρόκειται να

γίνει η

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 17

Page 18: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

κατακύρωση

12.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο Ανάδοχο

στον οποίο πρόκειται να

γίνει η κατακύρωση

13.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

14.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο Ανάδοχο

στον οποίο πρόκειται να

γίνει η κατακύρωση

15.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο Ανάδοχο

στον οποίο πρόκειται να

γίνει η κατακύρωση

16.Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά. ΝΑΙ 1

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

1 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 18

Page 19: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Οι Αλλοδαποί ΠολίτεςΑ/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8.1 Εγγύηση Συμμετοχής. ΝΑΙ

2.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :

(a) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.

(b) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

(c) Να δηλώνεται ότι δεν τελούν δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

(d) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

(e) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών στην περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισμού

ΝΑΙ

3.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

4.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 του π.δ.60/2007. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 19

Page 20: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

5.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. και δ) δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας

ΝΑΙ

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο Ανάδοχο

στον οποίο πρόκειται να

γίνει η κατακύρωση

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο Ανάδοχο

στον οποίο πρόκειται να

γίνει η κατακύρωση

8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο Ανάδοχο

στον οποίο πρόκειται να

γίνει η κατακύρωση

9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο Ανάδοχο

στον οποίο πρόκειται να

γίνει η κατακύρωση

10. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί σε παύση εργασιών ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 20

Page 21: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

Ανάδοχο στον οποίο

πρόκειται να γίνει η

κατακύρωση

11.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο Ανάδοχο

στον οποίο πρόκειται να

γίνει η κατακύρωση

12.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο Ανάδοχο

στον οποίο πρόκειται να

γίνει η κατακύρωση

13.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο Ανάδοχο

στον οποίο πρόκειται να

γίνει η κατακύρωση

14.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο Ανάδοχο

στον οποίο πρόκειται να

γίνει η κατακύρωση

15.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο Ανάδοχο

στον οποίο πρόκειται να

γίνει η κατακύρωση

16. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά ΝΑΙ 2

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 21

Page 22: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

Τα ημεδαπά Νομικά ΠρόσωπαΑ/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα

στην παράγραφο 8.1 Εγγύηση Συμμετοχής.ΝΑΙ

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :

(a) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.

(b) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

(c) Να δηλώνεται ότι δεν τελούν δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

(d) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

(e) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών στην περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισμού

ΝΑΙ

3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το ΝΑΙ

2 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 22

Page 23: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

4.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 του π.δ.60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

5.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δ) δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας

ΝΑΙ

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο

ΝΑΙ

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 23

Page 24: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

10.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

11.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

12.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί σε παύση εργασιών. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

14. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 24

Page 25: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

15.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

16.Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά. ΝΑΙ 3

17.Tα δικαιολογητικά σύστασής τους και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και δικαιολογητικά εκπροσώπησης τους.

ΝΑΙ

18.Η απόφαση έγκρισης της συμμετοχής του νομικού προσώπου από το αρμόδιο όργανό του ΝΑΙ

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

Οι συνεταιρισμοίΑ/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του υποψήφιου Αναδόχου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα.

ΝΑΙ

2.Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα

στην παράγραφο 8.1 Εγγύηση Συμμετοχής

ΝΑΙ

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με

ΝΑΙ

3 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 25

Page 26: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :

(a) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.

(b) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

(c) Να δηλώνεται ότι δεν τελούν δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

(d) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

(e) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών στην περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισμού

4.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 του π.δ.60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

5. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.

ΝΑΙ

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους

ΝΑΙ

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 26

Page 27: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δ) δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

10.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

11.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

12. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 27

Page 28: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

να γίνει η κατακύρωση

13.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί σε παύση εργασιών. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

14.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

15.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

16.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

17. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά. ΝΑΙ 4

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

4 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 28

Page 29: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Τα αλλοδαπά Νομικά ΠρόσωπαΑ/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8.1 Εγγύηση Συμμετοχής.

ΝΑΙ

2.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :

(a) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.

(b) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

(c) Να δηλώνεται ότι δεν τελούν δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

(d) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

(e) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών στην περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισμού

ΝΑΙ

3.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας

ΝΑΙ

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 29

Page 30: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

και για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 του π.δ.60/2007. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

5.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δ) δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 30

Page 31: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

10.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

11.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

12.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί σε παύση εργασιών ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 31

Page 32: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

14.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

15.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

16. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά. ΝΑΙ 5

17.

Για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν από το άρθρο 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις.

ΝΑΙ

Για τον Υποψήφιο

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να γίνει η κατακύρωση

18.Τα δικαιολογητικά σύστασής τους και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και δικαιολογητικά εκπροσώπησης τους.

ΝΑΙ

19. Η απόφαση έγκρισης της συμμετοχής του νομικού προσώπου από το αρμόδιο όργανό του ΝΑΙ

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην

5 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 32

Page 33: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

Οι Ενώσεις / ΚοινοπραξίεςΑ/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).

ΝΑΙ

2.

Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου :

να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το

μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,

να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader)

να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

ΝΑΙ

3.

Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:

στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό.

ΝΑΙ

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική.

Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινήσειςΥποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία

1. Η Ενωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή,

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 33

Page 34: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.

2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ο οποίος και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν, επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Δικαιολογητικά από τα οποία μπορεί να αποδειχθεί η χρηματοπιστωτική και οικονομική τους ικανότητα, που επιτρέπεται να είναι κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών ή δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών τους κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη. Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο του 300% του συνολικού προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 300% του προϋπολογισμού του έργου.

2. Δήλωση περί του κύκλου εργασιών τους σχετικά με έργα, παρόμοια με το προκηρυσσόμενο, που έχουν υλοποιήσει κατά τα προηγούμενα τρία (3) χρόνια.

3. Γενικές πληροφορίες για την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου Έργου καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών τους.

4. Πρόσφατη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή.

5. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο, έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη. Αν οι αποδέκτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, η προσήκουσα υλοποίηση, αποδεικνύεται με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας με τα αντίστοιχα παραστατικά ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών η δεν υπάρχουν παραστατικά με υπεύθυνη δήλωση του ιδιωτικού φορέα και εάν τούτο δεν είναι δυνατόν του υποψήφιου αναδόχου. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία έργα για άτομα με αναπηρία κατά την τελευταία τριετία, από τα οποία τουλάχιστον ένα να είναι αντιστοίχου μεγέθους με το

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 34

Page 35: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

υπό ανάθεση έργο (προϋπολογισμού μεγαλύτερου του 90% του παρόντος έργου) .

6. Όταν οι Προσφέροντες προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τρίτους (υπεργολάβους) για την υλοποίηση μέρους των προσφερόμενων υπηρεσιών, υπεύθυνη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των υπηρεσιών σε περίπτωση Κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στον Προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδουν την υπεύθυνη δήλωση.

7. Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας από αναγνωρισμένο ινστιτούτο ή οργανισμό κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO 9000, ΕΝ, ΕΛΟΤ κ.λ.π.) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του ΠΔ 60/07, που να αποδεικνύει ότι είναι πιστοποιημένος, για τη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Λογισμικού Εικονικής Πραγματικότητας καθώς και στην εγκατάσταση, συντήρηση και υποστήριξη υπολογιστών ή δικτύων υπολογιστών.

Στοιχεία Προσφορών

9. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

α). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ. γ) του παρόντος άρθρου και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

β). Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

γ). Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να κρίνει, αιτιολογημένα, εάν η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 35

Page 36: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

10. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ή ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΣτο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου. Επίσης προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου δεν γίνονται δεκτές.

11. ΑΠΟΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα, προσφορά, με απόφασή της μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής σε κάθε περίπτωση, που ορίζεται στην παρούσα και ιδίως όταν:

είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις,

αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά,

αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα του έργου,

αφορά σε μέρος μόνον του έργου, και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών,

δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας,

δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό,

δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς,

ορίζει χρόνο υλοποίησης του έργου μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην παρούσα, ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των 3 μηνών από την επομένη

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής ουσιώδεις αποκλίσεις από

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης, διαπιστωθεί οικονομική προσφορά με συνολική τιμή προσφοράς πάνω από τον

συνολικό προϋπολογισμό του έργου η προσφερόμενη οικονομική προσφορά για την υλοποίηση του έργου είναι

υπερβολικά χαμηλή και συγκεκριμένα μειωμένη κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10% σε σχέση με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό και η έγγραφη αιτιολόγηση του προσφέροντα6, για την χαμηλή αυτή τιμή, δεν γίνει αποδεκτή από την Αρμόδια Επιτροπή.

δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους και τις απαιτούμενες προδιαγραφές του πίνακα προδιαγραφών της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται.

διαπιστωθεί ουσιώδης απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, π.χ. ασυμφωνία της προσφερόμενης προμήθειας μεταξύ Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη

6 π.χ σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσιών/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις / τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία / την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 36

Page 37: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

12. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΟι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφ’ όσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική. Τα εγχειρίδια που θα συνοδεύουν την προσφορά, μπορούν να υποβάλλονται μόνον στην Αγγλική γλώσσα.

Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας του με τα υπόλοιπα αντίτυπα.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας Διενέργειας Ο πλήρης τίτλος της Προκήρυξης και ο αριθμός αυτής. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα.

Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και συγκεκριμένα:

1 Η εγγύηση συμμετοχής

2 Η δήλωση ορισμού Αντικλήτου.

3 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα τεχνικά στοιχεία και τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους, που φέρουν τις ενδείξεις ‘’ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ’’, "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" και "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" αντίστοιχα. Οι υποφάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Δηλαδή μέσα στον κύριο φάκελλο της προσφοράς θα τοποθετηθούν η εγγύηση συμμετοχής η δήλωση ορισμού αντικλήτου και οι 3 υποφάκελοι (δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς) ο καθένας από τους οποίους θα περιέχει 2 αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο).Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην Προκήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να μονογράφονται από τον ίδιο.

13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ

13.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΗ τεχνική προσφορά πρέπει να συνταχθεί με τον ίδιο τρόπο, δομή, τάξη και αρίθμηση που έχει συνταχθεί το Μέρος Β: Τεχνική Περιγραφή της Προκήρυξης.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 37

Page 38: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης της παραγράφου 17.1 του άρθρου 17 του Μέρους Α. Γενικοί και Ειδικοί Όροι της Προκήρυξης και εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να συμπληρώσουν τις παραπάνω πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά ή να παράσχουν σχετικές διευκρινήσεις και οι Προσφέροντες υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να τα συμπληρώσουν ή να παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν.

13.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΗ οικονομική προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση των πινάκων οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνονται στο Μέρος Γ. «Ειδικές Απαιτήσεις Οικονομικής Προσφοράς της Προκήρυξης».Οι συμπληρωμένοι πίνακες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να δοθούν και σε μαγνητικό μέσο, το οποίο θα εμπεριέχεται στο σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς.Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς ή των πινάκων της οικονομικής προσφοράς που θα υποβληθούν σε μαγνητικό μέσο με τα αντίτυπα της οικονομικής προσφοράς, κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ".Οι τιμές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ. Στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς θα αναγράφεται η ανάλυση κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και η συνολική τιμή για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία ή παραδοτέο προϊόν, αποτέλεσμα μιας υπηρεσίας. Η γενική συνολική τιμή της προσφοράς θα γράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ αναλυτικών τιμών και συνολικών τιμών θα υπερισχύουν οι συνολικές τιμές.Υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη τιμών. Παράλληλα θα δοθούν, σε χωριστό πίνακα, οι τιμές αυτών των υπηρεσιών, που θα ισχύουν σε ενδεχόμενη περίπτωση επέκτασης. Στην περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής και δεν υπάρχει η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" θεωρείται ότι οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.Οι τιμές θα δίνονται, χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται η υπό προμήθεια υπηρεσία. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού.Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει.Στην οικονομική προσφορά οι Προσφέροντες θα πρέπει, πρόσθετα, να υποδείξουν τον τρόπο πληρωμής που επιθυμούν, από τους περιγραφόμενους στο άρθρο 23 παρ. 23.1 του Μέρους Α. Γενικοί και Ειδικοί Όροι της Προκήρυξης. Σε περίπτωση που οι Προσφέροντες δεν καθορίζουν τον τρόπο πληρωμής κατά τα ανωτέρω, συμβατικός τρόπος πληρωμής θα είναι αυτός της παραγράφου 23.1.

14. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές είναι δυνατό:

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 38

Page 39: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

α. να υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι την ώρα διενέργειάς του,

είτε

β. να αποστέλλονται στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα παραληφθούν από τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του Προσφέροντος.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.

Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ», θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού

15.ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΗ αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται δημόσια, από την ΕΔΑΠ.Η ΕΔΑΠ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην Προκήρυξη.Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο υποφάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγίζονται και μονογράφονται από την επιτροπή όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ανά φύλλο.

Οι υποφάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την ΕΔΑΠ.

Η ΕΔΑΠ καταγράφει τους προσφέροντες σε Πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης, το οποίο υπογράφει. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.

16.ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝΜετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί καθώς και των εγγυήσεων συμμετοχής και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε Πρακτικό της. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά της παραγράφου 8.2 μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν.Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη απόρριψης προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες από την Προκήρυξη προϋποθέσεις, η

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 39

Page 40: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει τους λόγους της απόρριψης και το οποίο, μαζί με τις απορριφθείσες προσφορές, αποστέλλει στο στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» για την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων απόρριψης.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των εγγυήσεων συμμετοχής η Επιτροπή Διαγωνισμού θα διαβιβάσει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» το/ά πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 40

Page 41: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

17.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

17.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αποσφράγιση των υποφακέλων των τεχνικών προσφορών γίνεται μόνο για όσους προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισμό βάσει των δικαιολογητικών συμμετοχής τους, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς με σχετική ανακοίνωση που θα σταλεί (με επιστολή ή φαχ), τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της αποσφράγισης. Οι υποφάκελοι των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:

α. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.Εφ’ όσον, σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες απορριπτέες προσφορές, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ», για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης.

β. Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών προσφορών, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης που περιγράφονται παρακάτω.

Σε περίπτωση ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών, όλες οι προσφορές ισοβαθμούν με το ανώτερο όριο βαθμολογίας.

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων βασίζεται στην ανταπόκριση των προσφορών στις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις που περιέχονται στην Παρούσα και τα αναπόσπαστα Τμήματα και Παραρτήματά της. Κάθε επί μέρους στοιχείο των προδιαγραφών και των ελάχιστων απαιτήσεων είναι αξιολογήσιμο.

Ως τεχνική βαθμολογία της κάθε προσφοράς ορίζεται το άθροισμα των σταθμισμένων, με τον αναφερόμενο συντελεστή βαρύτητας, βαθμολογιών των δύο ομάδων κριτηρίων (τα οποία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα).

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 41

Page 42: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Α/

Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ

Α. Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης (Συντελεστής βαρύτητας 80 %)

1. Συμφωνία προσφερόμενου εξοπλισμού με τις

ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

30%80%

2. Συμφωνία προσφερόμενου συστήματος

υποστήριξης της ανεξάρτητης διαβίωσης με τις

ζητούμενες τεχνικές και λειτουργικές

προδιαγραφές.

40%

3. Συμφωνία προσφερόμενων demo με τις

ζητούμενες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές

των εφαρμογών.

15%

4. Ποιότητα και ποσότητα υποστηρικτικού υλικού

διάχυσης.

5%

5. Συμμόρφωση της μεθοδολογίας υλοποίησης και

εξασφάλισης ποιότητας με τις τεχνικές απαιτήσεις

του έργου.

10%

Β. Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης (Συντελεστής βαρύτητας 20%)

1. Σχέδιο συντήρησης συμβατό με τις Υπηρεσίες

Περιόδου Εγγύησης, όπως αυτές καθορίζονται στη

διακήρυξη.

35%

2. Σχέδιο συντήρησης συμβατό με τις Υπηρεσίες

Περιόδου Συντήρησης, όπως αυτές καθορίζονται

στη διακήρυξη.

35% 20%

3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. 30%

Η βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων και η αναγωγή των βαθμών σε μία Σταθμισμένη Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς (Σ.Β.Τ.Π.) για την τεχνική ικανότητα του κάθε προσφέροντος θα γίνει με την πιο κάτω μέθοδο:Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων κάθε σημείου είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλες (υποχρεωτικές και μη υποχρεωτικές) οι τεχνικές προδιαγραφές, λειτουργικές προδιαγραφές και απαιτήσεις. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται ή μειώνεται μέχρι τους 80 βαθμούς στις περιπτώσεις που

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 42

Page 43: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

δεν καλύπτονται πλήρως, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις έχουν κριθεί επουσιώδεις και η προσφορά τεχνικά αποδεκτή.

17.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΟι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή.Η ημερομηνία ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές θα γνωστοποιηθεί, με σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Διαγωνισμού, που θα σταλεί (με επιστολή ή φαχ) στους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν τεχνικά τουλάχιστον δύο(2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία αποσφράγισης

Οι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Διενέργειας, την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Διαγωνισμού, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων.

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:

α. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Εφ’ όσον, σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες, απορριπτέες προσφορές, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ», για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης.

17.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΚατά την Τελική Αξιολόγηση, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη, λαμβανομένων υπ’ όψιν μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, με βάση τον παρακάτω τύπο.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό τεχνικής προσφοράς.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια.

Ρητά εκ νέου επισημαίνεται ότι αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, αυτές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 43

Page 44: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο (Λ) της βαθμολογίας προς την τιμή προσφοράς της.

Λi = [0,80 * (Βi / Βmax) + 0,20 * (Kmin/Ki)]*100

όπου:

Βmax : η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά

Βi : η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i

Kmin : το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Κi : το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i

17.4. ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 8.2

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προσκαλεί τον προμηθευτή-υποψήφιο ανάδοχο ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 8.2 του παρόντος με την ένδειξη ‘’Για τον Υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση’’.

Η ημερομηνία ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν τα δικαιολογητικά αυτά θα γνωστοποιηθεί, με σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, που θα σταλεί με φαξ ή έγγραφο στους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν συνολικά αποδεκτές, δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της αποσφράγισης.

Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στo άρθρο 8.2 του παρόντος με την ένδειξη ‘’Για τον Υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση’’, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι όπως περιγράφεται ανωτέρω. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 44

Page 45: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

18. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΗ Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του, καθώς και επίδειξη του demo που υποχρεωτικά θα πρέπει να έχει συμπεριλάβει στην πρότασή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης όπως περιγράφεται στην Προκήρυξη. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων και η παρουσιάση του demo είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Διαγωνισμού, ή θα κανονίζεται συνάντηση για επίδειξη, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των τριών (3) εργασίμων ημερών.Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν.

Ολοκλήρωση Διαγωνισμού

19.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΜετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα υποβάλει τον Συγκριτικό Πίνακα (Πίνακα κατάταξης), μαζί με τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ», για την έκδοση της Κατακύρωσης.

Τα πρακτικά και οι συγκριτικοί πίνακες υποβάλλονται σε πέντε (5) αντίτυπα Στον Ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το άρθρο 23 του Π.Δ. 118/2007.

Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

19.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΟΥΗ Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος των υπό προμήθεια Υπηρεσιών, που σε καμία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικά προβλεπόμενου στην Προκήρυξη.

19.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:

να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με

τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της

διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Π.Δ. 118/2007.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 45

Page 46: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

19.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης. Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται σε συμφωνία με τα σχετικά περί συμβάσεων άρθρα του Π.Δ. 118/2007 και με βάση την Κατακύρωση, την προσφορά και την Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή.

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής ή την αντικατάστασή της με την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα όπως προβλέπεται από το άρθρο 23 του Π.Δ. 118/2007, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας και την Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής αξίας του προσφερομένου Έργου χωρίς Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην Προκήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύοντα από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 23 του Π.Δ. 118/2007 κυρώσεις.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 46

Page 47: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Βασικά Στοιχεία Σύμβασης Προμήθειας

20.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.

21.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

21.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΗ εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης Παροχής υπηρεσιών, επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.

21.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΓια την καλή λειτουργία των παραδοτέων του έργου κατά το χρονικό διάστημα της δωρεάν συντήρησής του (περίοδος εγγύησης - ενός χρόνου), ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την οριστική παραλαβή τους, να καταθέσει εγγύηση, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 3% της συμβατικής του αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από τη συμβατική περίοδο εγγύησης κατά τρεις (3) μήνες.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης και αφού κατατεθεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης συντήρησης, η οποία θα υπογραφεί μετά την λήξη της περιόδου δωρεάν συντήρησης, καλής λειτουργίας του Λογισμικού Εφαρμογών και θα είναι σύμφωνη με τους ουσιώδεις όρους που αναφέρονται στην προκήρυξη του Διαγωνισμού και την προσφορά του αναδόχου.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.

21.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΓια την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ως προς τη συντήρηση των παραδοτέων του έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από την επιστροφή σε αυτόν της εγγύησης καλής λειτουργίας, να καταθέσει εγγύηση που να καλύπτει το 10% της ετήσιας αξίας της συντήρησης, χωρίς Φ.Π.Α

Η εγγύηση αυτή θα αναπροσαρμόζεται, όταν και εφ’ όσον αυτό απαιτείται, προκειμένου να καλύπτει, σε κάθε περίπτωση, το 10% της εκάστοτε ετήσιας αμοιβής συντήρησης, χωρίς Φ.Π.Α.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 47

Page 48: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συντήρησης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.

22. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

22.1 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΗ διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης προμήθειας. Η παροχή των επιμέρους εργασιών από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά, μετά από κοινή συμφωνία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου.

22.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣΗ παραλαβή των προϊόντων του Έργου, προσωρινή και οριστική, θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής(Ομάδα Διοίκησης Έργου).

22.3 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗ Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, και ύστερα από προηγούμενη έγκριση της ΕΥΔ, για συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών και στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ και ύστερα από την έγκριση της ΕΥΔ, ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο.

23. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

23.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο οικονομικός διακανονισμός όσον αφορά στις καταβολές των πληρωμών προς τον Ανάδοχο, ορίζεται ως εξής:

Α’ τρόπος:Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του έργου.

Β’ τρόπος:

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 48

Page 49: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή του έργου.

Γ’ τρόπος: Το 30% της συνολικής συμβατικής αξίας εφόσον ο Ανάδοχος έχει εγκαταστήσει το

σύνολο του εξοπλισμού που συμπεριλαμβάνεται στο έργο. Απαιτείται σχετικό πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία στην οποία ο Ανάδοχος δήλωσε ότι έχει ολοκληρώσει τις εργασίες του. Αν ο Ανάδοχος δεν παραλάβει σχόλια εντός δέκα (10) ημερών τότε η φάση θεωρείται ότι έχει περατωθεί επιτυχώς.

Το υπόλοιπο ποσοστό της συμβατικής αξίας του έργου μετά την Οριστική Παραλαβή του έργου, όπως αυτή καθορίζεται στο σχετικό Άρθρο της παρούσης και εντός διαστήματος τριάντα (30) εργάσιμων ημερών

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

24. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΟ Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση), και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου.

Για χρονικό διάστημα τουλάχιστον Δώδεκα(12) μηνών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Λογισμικού Εφαρμογών, που θα καλείται στο εξής «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας», ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης στο Μέρος Β. «Τεχνική Περιγραφή» της παρούσας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή. Το Λογισμικό Εφαρμογών νοείται σε καθεστώς εγγύησης υπό την ευθύνη του Αναδόχου από τη στιγμή της εγκατάστασής του. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της εγκατάστασης και της οριστικής του παραλαβής δεν συμπεριλαμβάνεται στην περίοδο εγγύησης των Δώδεκα (12) μηνών.

Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του λογισμικού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 49

Page 50: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση.

Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου.

25. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥΤο αντικείμενο της σύμβασης θα διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την εκτέλεση του, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού Κανονισμού (αριθ. 1605/2002, άρθρο 92) κατά συνέπεια τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης δεν επιτρέπεται μετά την σύναψη της.Η Αναθέτουσα Αρχή, με την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση απαιτούμενων εγκρίσεων, δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο συμπληρωματικές υπηρεσίες από τις προβλεπόμενες στην παρούσα, στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί απαραίτητο για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, εξ’ αιτίας οργανωτικών ή άλλων ρυθμίσεων που είναι πιθανό να προκύψουν και ο Ανάδοχος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται στην υλοποίηση του συμπληρωματικού αυτού έργου, σε χρόνο και με τρόπο που θα συμφωνηθεί από κοινού και με κόστος ίδιο ή ανάλογο του προσφερόμενου για ίδιες ή παρόμοιες αντίστοιχα υπηρεσίες.

26. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣΟ Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση, μόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.

27. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΟ Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα του Έργου.

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 50

Page 51: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.

Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Τα τμήματα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, μαζί με έγγραφη τεκμηρίωση του Αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

28. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ κ΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του λογισμικού εφαρμογών που ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει εξ' αρχής σε εκτέλεση της Σύμβασης, μεταβιβάζεται επ’ αόριστον, στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από αυτήν.Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 51

Page 52: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

29. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΟ Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το Έργο.

30. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΧωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ΟΔΕ και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν ή από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

31. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑΤα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 52

Page 53: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

32. ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς

τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της

Αναθέτουσας Αρχής.γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή

εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 53

Page 54: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 54

Page 55: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 55

Page 56: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες "Το Εργαστήρι" ιδρύθηκε το 1978 και είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αναγνωρισμένος ως "ειδικός φιλανθρωπικός" σύμφωνα με το νόμο 1111/72. Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται αποκλειστικά από γονείς νοητικά υστερούντων ατόμων.Το "Εργαστήρι", ως Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών σε Άτομα με Αναπηρία, δημιουργήθηκε από το Σύλλογο, το 1984, με στόχο την παροχή ποικίλων υπηρεσιών σε άτομα με ελαφρά και μέση νοητική υστέρηση. Στη διάρκεια όλων αυτών των ετών ακολούθησε μια σταθερά ανοδική πορεία και από ένα μικρό Κέντρο 25 ατόμων, μετεξελίχθηκε στο σημερινό "Εργαστήρι", δυναμικότητας 100 ατόμων. Σήμερα το "Εργαστήρι" στεγάζεται στις ιδιόκτητες κτιριακές του εγκαταστάσεις, που λειτουργούν στα Άνω Λιόσια.Το Κέντρο δέχεται νέες και νέους, άνω των 18 ετών, στους οποίους παρέχεται ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με σκοπό την επαγγελματική και κοινωνική ένταξή τους στην ελεύθερη αγορά και την επαγγελματική απασχόληση των μη ενταξίμων ατόμων, στα πλαίσια των μονάδων προστατευμένης εργασίας εντός του Κέντρου.

Ι. Φυσικό αντικείμενο

Το Εργαστήρι πιστεύει ότι η φροντίδα καθώς και η δαπάνη για τα Α.με.Α. αποτελεί διαρκή κοινωνική επένδυση και μέτρο αξιολόγησης μιας πολιτισμένης κοινωνίας. Το Εργαστήρι έχει ανεγείρει κατοικίες υποστηριζόμενης διαβίωσης σε ιδιόκτητο οικόπεδο για τα άτομα που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της διαβίωσης όταν στερηθούν το στηρικτικό οικογενειακό τους περιβάλλον. Αυτή την στιγμή λειτουργεί ένα κτίριο με 9 ενοίκους ενώ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010 θα λειτουργούν και τα 3 κτίρια με 9 ενοίκους το καθένα. Η κάθε κατοικία αποτελείται από δύο ορόφους (199,32 μ2 ο καθένας) και ένα υπόγειο (84,42 μ2). Κάθε κατοικία έχει 9 δωμάτια για τους ωφελούμενους και 2 για τους φροντιστές καθώς και κοινόχρηστους χώρους (Σαλόνι- κουζίνα). Σκοπός του φορέα είναι τα άτομα που φιλοξενούνται να αισθάνονται ότι ζουν σε ένα οικογενειακό και ασφαλές περιβάλλον.

Οι κατοικίες περιλαμβάνουν ατομικούς κοιτώνες, εξοπλισμένους και λειτουργικά διαμορφωμένους με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες των ενοίκων, ατομικό WC, ευρύχωρο χώρο υποδοχής, κουζίνα και άλλους κοινόχρηστους χώρους. Οι κατοικίες εποπτεύονται από ειδικούς φροντιστές οι οποίοι μέσω καμερών έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν την κίνηση στους διαδρόμους και τους κοινόχρηστους χώρους. Στα δωμάτια των ενοίκων, που συμπεριλαμβάνουν και ιδιωτικό WC δεν επιτρέπεται η χρήση καμερών. Μέσω του προτεινόμενου έργου προβλέπεται η πλήρης κατάργηση των καμερών στο εσωτερικό των κατοικιών.

Ο χώρος του κέντρου ημερήσιας φροντίδας για άτομα με νοητική στέρηση, στον οποίο φιλοξενούνται και εργάζονται 100 άτομα με νοητική στέρηση και τα γραφεία του οργανισμού, αποτελείται από δύο ορόφους από τους οποίους η κάτω στάθμη είναι συνολικού εμβαδού 589,58 μ2 με ημιυπαίθριους χώρους 97,23 μ2 ενώ η άνω στάθμη είναι συνολικού εμβαδού 1.493,31 μ2 με ημιυπαίθριους χώρους 173,22 μ2 ενώ υπάρχει και ακάλυπτος χώρος 3.351,40 μ2.

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η αναβάθμιση της ασφάλειας διαβίωσης των ενοίκων των κατοικιών αυτών και των εργαζομένων στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας με την κάλυψη όλων των εσωτερικών χώρων αλλά και των περιμετρικών εξωτερικών χώρων. Βασικός στόχος του έργου είναι αφενός η ασφάλεια των παιδιών και αφετέρου η παροχή κοινωνικής

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 56

Page 57: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

φροντίδας από ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι θα κινητοποιούν σε δεύτερο βαθμό και κατάλληλα εκπαιδευμένους εθελοντές, αξιοποιώντας την τεχνολογία του διαδικτύου και ειδικών συσκευών ανίχνευσης κίνησης, εντοπισμού θέσης, ανίχνευσης πτώσης, θερμοκρασίας, υγρασίας και καπνού.

Επίσης για τους χώρους εκτός του περιβάλλοντος των κατοικιών και του κέντρου ημερήσιας φροντίδας, θα αναπτυχθεί σύστημα εντοπισμού και ειδοποίησης με πλήκτρο κινδύνου για τους 100 απασχολούμενους και τους 27 Ενοίκους του Εργαστηρίου, τις ώρες και ημέρες που δεν βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του. Βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος θα πρέπει να είναι η φορητότητα, η ακρίβεια, η διάρκεια αυτονομίας και η ευκολία στην χρήση.

Το έργο σεβόμενο την αξιοπρέπεια των ανθρώπων με αναπηρία θα παρέχει την δυνατότητα ανίχνευσης και άμεσης (από τους φροντιστές) ή έμμεσης (από ειδικούς επιστήμονες και εκπαιδευμένους εθελοντές) αντιμετώπισης των προβλημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν. Το σύστημα λαμβάνοντας σήματα από τους ανιχνευτές (θέσης, πτώσης, κίνησης, ακινησίας, θερμοκρασίας περιβάλλοντος, υγρασίας, καπνού, κλπ) θα αξιολογεί τα δεδομένα αυτά και μέσα από κανόνες κινδύνου και συμπεριφοράς, οι οποίοι θα ορίζονται δυναμικά από τα εξειδικευμένα στελέχη του Εργαστηρίου (π.χ. ποια άτομα δεν πρέπει να μπαίνουν σε κάποιους χώρους του εργαστηρίου, ποια άτομα δεν πρέπει να έχουν παρατεταμένη επαφή με κάποια άλλα, κλπ), θα αποστέλλει μηνύματα κινδύνου και υποστήριξης στους αντίστοιχους φροντιστές ή ειδικούς επιστήμονες και θα καταλήγει σε συμπεράσματα από την παρατήρηση της συμπεριφοράς του κάθε ενοίκου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Το ολοκληρωμένο σύστημα θα καλύπτει τις παρακάτω υπηρεσίες: Την παροχή δυνατότητας εντοπισμού θέσης και ειδοποίησης των φροντιστών σε

περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Το σύστημα θα πρέπει μέσα από ένα τρισδιάστατο περιβάλλον που θα απεικονίζει τους πραγματικούς χώρους του Εργαστηρίου να ενημερώνει για την ακριβή θέση του ατόμου σε κίνδυνο. Το ίδιο σύστημα θα μπορεί μέσω του ιστορικού κίνησης κάθε ατόμου να προσωμειώνει την διαδρομή που ακολούθησε σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (συμπεριλαμβανομένων και των άλλων ενοίκων που ήρθε σε επαφή κατά την διάρκεια της διαδρομής αυτής).

Την δυνατότητα δημιουργίας συναγερμών βασισμένων πάνω σε ελέγχους κίνησης, ακινησίας, επιτάχυνσης και παλμών του ατόμου όταν βρίσκεται εντός των κατοικιών και του εργαστηρίου καθώς και στους περιβάλλοντες εξωτερικούς χώρους (αυλές, κήποι, γήπεδα, κλπ).

Την δυνατότητα ενημέρωσης όταν κάποιος ένοικος ή απασχολούμενος της ειδικής ομάδας στόχου είναι σε μέρος/χώρο που δεν θα έπρεπε να είναι ή απομακρύνεται από τον χώρο του εργαστηρίου.

Την δυνατότητα εντοπισμού θέσης και ειδοποίησης με πλήκτρο κινδύνου όταν οι ένοικοι ή οι απασχολούμενοι βρίσκονται σε χώρους μακριά από το φορέα.

Την δυνατότητα ανίχνευσης καπνού, θερμοκρασίας και υγρασίας στους χώρους του εργασίας και στις κατοικίες.

Την δυνατότητα δυναμικού ορισμού εξατομικευμένων χωροχρονικών κανόνων συμπεριφοράς (ώρες που είναι στο κρεβάτι, φορές που πήγε στην τουαλέτα κατά την διάρκεια της νύχτας, ώρες που περιφέρεται όρθιος, με ποιους άλλους είχε επαφές, κλπ) και δυνατότητα ανίχνευσής και ταυτοποίησής τους από το σύστημα.

Δυνατότητα αυτόματης αποστολής μηνυμάτων στους κατάλληλους ειδικούς-συνεργάτες του Εργαστηρίου ανάλογα με το περιστατικό που εντοπίζεται.

Διαδικτυακή δυνατότητα διαχείρισης των κανόνων.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 57

Page 58: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Την δυνατότητα 3D προσομοίωσης της συμπεριφοράς ενός ατόμου σε επιλεγμένο χρονικό διάστημα (που κινήθηκε, διαδρομή που ακολούθησε, με ποιους ήρθε σε επαφή, κλπ). Για παράδειγμα αν κάποιος από τους απασχολούμενους έπαθε κρίση επιληψίας να είναι δυνατή η αναπαράσταση της συμπεριφοράς του κάποια λεπτά πριν από την κρίση.

Την δυνατότητα επιλογής των κατάλληλων εθελοντών για να προσφέρουν υπηρεσίες στα άτομα που χρειάζονται υποστήριξη.

Δυνατότητα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης των εθελοντών για τον τρόπο συμπεριφοράς στα άτομα της ομάδας στόχου.

Δυνατότητα αποστολής e-mail και SMS σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας στους ειδικούς επιστήμονες, τους εθελοντές και τα μέλη των οικογενειών των Α.με.Α. ανάλογα την σοβαρότητα του περιστατικού.

Δυνατότητα on-line επικοινωνίας μέσω σύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας (φόρα, blogs, instant messaging, κλπ) των εθελοντών και των ειδικών.

Στο σύστημα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να δηλώσουν την διάθεσή τους να βοηθήσουν τα άτομα που διαβιούν στις εστίες. Οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν τους τομείς στους οποίους μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, την εμπειρία τους με την ομάδα στόχο, και τις ημέρες και ώρες που είναι διαθέσιμοι. Οι εθελοντές θα παρακολουθούν μαθήματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης σχετικά με την ομάδα στόχο και το τρόπο που πρέπει να τους συμπεριφερθούν και θα είναι στην διάθεση των ειδικών να τους προτείνουν να υποστηρίξουν κάποιο άτομο. Οι εδικοί επιστήμονες, συνεργάτες του εργαστηρίου, θα έχουν πρόσβαση και θα ενημερώνουν αρχείο των ατόμων που διαμένουν στις εστίες με τα χαρακτηριστικά τους (είδος προβλήματος που αντιμετωπίζουν, ανάγκες που έχουν, ενδιαφέροντα που έχουν, κλπ) ώστε να έχουν κάθε στιγμή που θα χρειαστεί μια πλήρη εικόνα της κατάστασης του ατόμου και να μπορούν να επιλέξουν τους κατάλληλους εθελοντές.

Το σύστημα θα προσφέρει τις παρακάτω δυνατότητες: Δυνατότητα δημιουργίας προφίλ εθελοντή (από τους ίδιους τους εθελοντές)

Ηλικία, φύλλο, μόρφωση, ενδιαφέροντα, περιοχή, φωτογραφία, ΑΔΤ, ΑΦΜ, κλπ

Υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει (θα παρέχεται λίστα προσυμπληρωμένων υπηρεσιών αλλά θα μπορεί να γίνει και προσθήκη νέας).

Διαθεσιμότητα (ημέρες, ώρες) που είναι διαθέσιμος. Θα παρέχεται ηλεκτρονικό ημερολόγιο για την εξυπηρέτηση του χρήστη, όπου θα φαίνονται και προγραμματισμένες δράσεις από ΜΚΟ, εθελοντικές οργανώσεις, φορείς ΑμΕΑ και το εργαστήρι στις οποίες θα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή.

Ιστορικό, με τις δράσεις που έχει συμμετέχει και την υποστήριξη που έχει προσφέρει.

Δυνατότητα δημιουργίας προφίλ επωφελούμενου (από τους ειδικούς επιστήμονες του εργαστηρίου). Ηλικία, φύλλο, πρόβλημα που αντιμετωπίζει, ενδιαφέροντα,

φωτογραφία, κλπ Ανάγκες που έχει λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Ιστορικό με τα άτομα που του έχουν προσφέρει βοήθεια.

Δυνατότητα αντιστοίχισης επωφελούμενων – εθελοντών (από τους ειδικούς επιστήμονες του εργαστηρίου).

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 58

Page 59: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Δυνατότητα εμφάνισης εθελοντών που θα μπορούσαν να καλύψουν κάποια ανάγκη.

Αποστολή e-mail στους διαθέσιμους εθελοντές για το αν τους ενδιαφέρει να προσφέρουν την υπηρεσία.

Απάντηση των εθελοντών μέσω του συστήματος για το αν ενδιαφέρονται.

Επιλογή των εθελοντών που θα υποστηρίζουν κάθε άτομο. Αποστολή πλήρη στοιχείων των εθελοντών στους επωφελούμενους και

τις οικογένειές τους (e-mail, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, απευθείας ενημέρωση).

Εμφάνιση τρεχόντων συνδέσεων εθελοντών με επωφελούμενους Δυνατότητα σύνδεσης ενός εθελοντή με περισσότερους από έναν

επωφελούμενους και το αντίστροφο(σχέση πολλά προς πολλά). Εκτύπωση στατιστικών στοιχείων.

Δυνατότητες αυτόματης ειδοποίησης. Δυνατότητα ειδοποίησης φροντιστών σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης

(πτώση, κρίση επιληψίας, τσακωμοί, ακινησία, φωτιά, πλημμύρα, κλπ). Δυνατότητα ανίχνευσης ανάρμοστων συμπεριφορών και αυτόματης

ειδοποίησης των ειδικών επιστημόνων (ώρες που είναι στο κρεβάτι, φορές που πήγε στην τουαλέτα, ώρες που περιφέρεται όρθιος, κλπ)

Δυνατότητα επιβεβαίωσης από τον ειδικό ότι έλαβε την κλήση. Δυνατότητα ενημέρωσης από τον ειδικό του αποτελέσματος της

επικοινωνίας με τον επωφελούμενο. Δυνατότητα το σύστημα να μαθαίνει σε περίπτωση false alarm

κρατώντας το ιστορικό κλήσης και καταχωρώντας το σαν κανόνα απροβλημάτιστης συμπεριφοράς για το συγκεκριμένο άτομο (μια συμπεριφορά για κάποιο άτομο μπορεί να θεωρείται φυσιολογική για κάποιο άλλο όμως όχι).

Δυνατότητα διαχείρισης χρηστών και κανόνων (από τα στελέχη του εργαστηρίου). Δυνατότητα διαχείρισης όλων των κατηγοριών χρηστών και των ρόλων

τους. Δυνατότητα εισαγωγής νέων κανόνων συμπεριφοράς και τροποποίηση

των υπαρχόντων. Δυνατότητα δημιουργίας κανόνων συμπεριφορών για συγκεκριμένους

επωφελούμενους. Δυνατότητα παραγωγής προφίλ συμπεριφοράς για κάθε άτομο. Δυνατότητα εκτύπωσης στατιστικών στοιχείων.

Δυνατότητα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (των εθελοντών) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Υψηλό επίπεδο ευχρηστίας, από τους χρήστες των ομάδων-στόχου,

ακόμα και αν δεν είναι εξοικειωμένοι ή δεν έχουν εμπειρία στη χρήση υπολογιστών (δηλαδή κατά πόσο είναι «προσβάσιμο και φιλικό προς το χρήστη»).

Πλουραλισμός αλληλεπιδραστικών στοιχείων. Ο εκπαιδευόμενος εθελοντής δεν θα πρέπει να είναι απλώς παθητικός δέκτης πληροφορίας αλλά συμμετέχει ενεργά.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 59

Page 60: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Παρέχει τη δυνατότητα εξάσκησης και ανάδρασης (δηλ. σημειώνονται και εξηγούνται τυχόν λάθη).

Θα δομείται με τη λογική των εκπαιδευτικών παιχνιδιών-δραστηριοτήτων, αποφεύγοντας τον διδακτισμό των οδηγιών και των μεγάλων κειμένων.

Θα διατίθεται μηχανισμός αναζήτησης επιλεγμένης πληροφορίας, όπου ενδείκνυται.

Αυτοματοποιημένη αξιολόγηση, παρακολούθηση, καταγραφή και παρουσίαση (π.χ. στατιστικά στοιχεία, γραφήματα) της επίδοσης και προόδου του εθελοντή που εκπαιδεύεται.

Το γραφικό ενδιάμεσο του ψηφιακού υλικού θα πρέπει να είναι, στο μέτρο του δυνατού υψηλής αισθητικής.

Δυνατότητα εύκολης δημιουργίας προσαρμοστικών τεστ,quiz και ασκήσεων αξιολόγησης. Θα υποστηρίζονται τουλάχιστον οι παρακάτω τύποι:

Πολλαπλών επιλογών Σωστής απάντησης Σωστό-Λάθος Συμπλήρωσης κενών Τοποθέτησης στην σωστή σειρά δέντρο αποφάσεων-ασκήσεις If/then/else σενάρια προσομοίωσης πραγματικών καταστάσεων στον

τρισδιάστατο χώρο με τουλάχιστον τρεις εκδοχές-λύσεις ανά σενάριο.

Το εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη μορφή θα δοθεί από το Εργαστήρι στον Ανάδοχο του υποέργου.

Τα δεδομένα που θα συλλέγονται στον κεντρικό server, μέσω του συστήματος παρακολούθησης, θα είναι άμεσα προσπελάσιμα από την εφαρμογή που θα αναπτυχθεί και ειδοποιήσεις θα στέλνονται σε εξουσιοδοτημένα άτομα για κάθε περίπτωση, ενώ οι τυχόν συναγερμοί θα προωθούνται άμεσα στους φροντιστές ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος επέμβασης.

Ο εξοπλισμός που θα φιλοξενεί το διαδικτυακό σύστημα, πλην του παραπάνω εξοπλισμού καταγραφής σημάτων, θα αποτελείται από:

2 εξυπηρετητές σε RACK, ένας εκ των οποίων Web και ένας Mail με λειτουργικά συστήματα (OS)

Λογισμικό Διαχείρισης Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων (RDBMS) Λογισμικό για Διαχείριση του Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Κονσόλα διαχείρισης των εξυπηρετητών με πληκτρολόγιο, οθόνη που θα τοποθετηθεί

στο RACK. Τοίχος προστασίας και μεταγωγέας. Κεντρικό σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος. Πρόγραμμα προστασίας από ιούς με μορφή αδειοδότησης για τους 2 εξυπηρετητές

Στο πλαίσιο του έργου θα παραχθεί και υλικό για την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου (πολυμεσική εφαρμογή, ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες και banner) σε όσο το δυνατό

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 60

Page 61: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού με στόχο αφενός να γίνει γνωστό σε οικογένειες με άτομα της ομάδας στόχου αλλά και να αυξηθεί το ποσοστό των εθελοντών και των κατοίκων που θα ευαισθητοποιηθούν.

ΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Αρχικά θα εγκατασταθεί και θα παραμετροποιηθεί ο αναγκαίος εξοπλισμός και η απαραίτητη δικτυακή υποδομή καθώς και το απαραίτητο τυποποιημένο λογισμικό. Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθούν λεπτομερείς δοκιμές, προκειμένου να διαπιστωθεί η άριστη λειτουργία του υλικού.

Θα ακολουθήσει ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συστήματος σε δύο φάσεις με την συμμετοχή εθελοντών οι οποίοι θα συμμετέχουν ενεργά στην αξιολόγηση του συστήματος. Στην πρώτη φάση και αφού έχουν αναπτυχθεί τα συστήματα σε ικανοποιητικό βαθμό (πρώτη έκδοση), θα πραγματοποιηθεί εσωτερικός έλεγχος με τους επιλεγμένους χρήστες οι οποίοι θα παίζουν το ρόλο τόσο των ενοίκων των δωματίων όσο και των εθελοντών. Από τα αποτελέσματα των ελέγχων θα προκύψουν βελτιώσεις, προσθήκες στο σύστημα αποτέλεσμα των οποίων θα είναι η δεύτερη έκδοση του συστήματος. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει η πιλοτική λειτουργία (διάρκειας 3 μηνών), όπου το σύστημα θα λειτουργεί σε πραγματικές συνθήκες με την συνεχή επίβλεψη της ομάδας έργου. Παράλληλα με την πιλοτική λειτουργία θα πραγματοποιηθούν και οι ενέργειες διάδοσης και προώθησης του συστήματος. Στο τέλος της πιλοτικής λειτουργίας θα παραδοθεί και το ολοκληρωμένο σύστημα.

Παραδοτέα του έργου

Π 1 Προσφερόμενος εξοπλισμός και λογισμικό συστήματος σε θέση λειτουργίας. Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την υποστήριξη και λειτουργία του συστήματος όπως περιγράφηκε παραπάνω.Π 2 Πρώτη έκδοση συστήματος υποστήριξης της ανεξάρτητης διαβίωσης. Πρώτο πρωτότυπο του ολοκληρωμένου συστήματος.Π 3 Αναφορά Δοκιμών και Ελέγχων. Αποτελέσματα ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν σε πραγματικές συνθήκες από επιλεγμένο αριθμό χρηστών.Π 4 Δεύτερη Έκδοση συστήματος υποστήριξης της ανεξάρτητης διαβίωσηςΠ 5 Αποτελέσματα Πιλοτικής λειτουργίας. Αποτελέσματα ελέγχων πιλοτικής λειτουργίας Π 6 Τελική Έκδοση συστήματος υποστήριξης της ανεξάρτητης διαβίωσηςΠ 7 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, τόσο στην χρήση όσο και στην διαχείριση του συνόλου του έτοιμου λογισμικού, του εξοπλισμού και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν.Π 8 Υλικό Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Συστήματος. Εγχειρίδια χρήσης στην ελληνική γλώσσα για το σύνολο του έτοιμου λογισμικού, του εξοπλισμού και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν.Π 9 Έκδοση ψηφιακού μέσου (CD-DVD) με την πράξη και τα αποτελέσματά της για διανομή σε 1.000 αντίτυπα σε άτομα και φορείς σχετικούς με την ομάδα στόχου.Π 10 Έκδοση τρίπτυχου ενημερωτικού φυλλαδίου για διανομή σε άτομα και φορείς σχετικούς με την ομάδα στόχου σε 10.000 αντίτυπα. Π 11 Έκδοση αφισών για διανομή σε άτομα και φορείς σχετικούς με την ομάδα στόχου σε 1.000 αντίτυπα. Π3.4 Ηλεκτρονικές καταχωρήσεις (banner) σε ιστοσελίδες Ελληνικές και του εξωτερικού σχετικά με την ομάδα στόχο.

ΙΙΙ. Υπηρεσίες εκπαίδευσης

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 61

Page 62: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» σχετικά με τα παραδοτέα του έργου τουλάχιστον 300 ωρών. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε χώρο της Αναθέτουσας Αρχής, με φυσική παρουσία του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα διαμορφωθεί από κοινού ενώ οι ομάδες εκπαιδευομένων θα αποφασιστούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναπτύξει και παραδώσει το κατάλληλο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό.

Ι V . Διάρκεια και demo των συστημάτων με τις προφερόμενες λύσεις Ο Ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ενεργειών Ι-ΙΙΙ που περιγράφονται παραπάνω καθώς και τον σαφή προγραμματισμό ολοκλήρωσης και παράδοσης των παραδοτέων. Η διάρκεια του έργου δεν δύναται να ξεπερνά τους 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης σε σχέση με τις δυνατότητες του υποψηφίου, σε προσωπικό και υλικοτεχνικές υποδομές. Οι προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού να παραδώσουν μαζί με την πρόταση τους demo των συστημάτων συνοδευόμενα από screenshots όπου θα παρουσιάζεται η ζητούμενη λειτουργικότητα. Από την παρουσίαση του demo θα πρέπει να γίνεται σαφής η ικανότητα του υποψήφιου αναδόχου να υλοποιήσει όλο το έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου και στον επιθυμητό χρόνο.

V . Ομάδα έργου Ο Ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει αναλυτική περιγραφή και οργάνωση της ομάδας έργου που θα συμμετάσχει στην υλοποίησή του. Η περιγραφή της ομάδας έργου πρέπει να παρουσιάζει τις ικανότητες και τον ρόλο του κάθε στελέχους καθώς και τον ρόλο του υπευθύνου της ομάδας έργου. Θα πρέπει να επισυνάπτονται αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των στελεχών της ομάδας έργου όπου να προκύπτει η εξειδίκευση που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Η ομάδα έργου θα πρέπει να αποδεικνύει σημαντική εμπειρία σε έργα για άτομα με αναπηρία. Η αναλυτική περιγραφή ενός τουλάχιστον από αυτά τα έργα θεωρείται επιβεβλημένη.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 62

Page 63: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Α. Σύστημα παρακολούθησης

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Γενικά Χαρακτηριστικά συστήματος εντοπισμού θέσης εκτός των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου1 Να αναφερθεί το όνομα και ο κατασκευαστής

της συσκευήςNAI

2 Αριθμός 127

3 Να αναφερθούν οι διαστάσεις της συσκευής (Ύψος-Πλάτος-Βάθος)

NAI

4 Βάρος συσκευής <=100 gr

5 Απόκλιση <=30 μέτρα

6 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ΝΑΙ

7 Να αναφερθεί το όνομα και ο κατασκευαστής της μπαταρίας

ΝΑΙ

8 Αυτονομία συσκευής (διάρκεια μπαταρίας σε κατάσταση αναμονής)

>=48 ωρών

9 Συμβατότητα με δίκτυα κινητής τηλεφωνίας GSM/GPRS

NAI

10 Πλήκτρο κινδύνου NAI

11 Demo του συστήματος εντοπισμού θέσης εκτός του Εργαστηρίου σε μορφή βίντεο.

NAI

Γενικά Χαρακτηριστικά συστήματος εντοπισμού θέσης εντός των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου12 Να περιγραφεί το ολοκληρωμένο σύστημα

εντοπισμού θέσηςNAI

13 Πρότυπο επικοινωνίας NAI

14 Ασύρματο δίκτυο επικοινωνίας ΝΑΙ

15 Real time μετάδοση πληροφορίας ΝΑΙ

16 Δεν απαιτείται χρήση καμερών ΝΑΙ

17 Εκπομπή ακτινοβολίας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα

ΝΑΙ

18 Εμβέλεια κόμβων >20 μέτρα

19 Δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής της διαδρομής μεταφοράς δεδομένων χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε κόμβο (Mesh Network), για την αδιάλειπτη λειτουργία σε πιθανή αστοχία υλικού.

ΝΑΙ

20 Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (σε κατάσταση μετάδοσης πληροφορίας)

< 50 mA

21 Απόκλιση μέτρησης <=3 μέτρων

22 RoHS Έγκριση NAI

23 Δυνατότητα ακριβούς εντοπισμού χρήστη σε επίπεδο δωματίου

NAI

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 63

Page 64: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

24 Τρισδιάστατη απεικόνιση όλων των χώρων και εμφάνιση σε αυτούς της θέσης του κάθε χρήστη

ΝΑΙ

25 Δυνατότητα εντοπισμού ταυτότητας χρήστη NAI

26 Δυνατότητα εντοπισμού ταυτόχρονα πολλαπλών χρηστών

NAI

27 Δυνατότητα μέτρησης απόστασης μεταξύ των χρηστών

NAI

28 Δυνατότητα προσωμοίωσης της διαδρομής που ακολούθησε ο κάθε χρήστης και των ατόμων που ήρθε σε επαφή μέσα από τον τρισδιάστατο χώρο.

ΝΑΙ

29 Την δυνατότητα δυναμικού ορισμού εξατομικευμένων χωροχρονικών κανόνων συμπεριφοράς και δυνατότητα ανίχνευσής και ταυτοποίησής τους από το σύστημα.

ΝΑΙ

30 Δυνατότητα ανίχνευσης ανάρμοστων συμπεριφορών και αυτόματης ειδοποίησης των ειδικών επιστημόνων (ώρες που είναι στο κρεβάτι, φορές που πήγε στην τουαλέτα, ώρες που περιφέρεται όρθιος, κλπ)

ΝΑΙ

31 Δυνατότητα αυτόματης αποστολής μηνυμάτων στους κατάλληλους ειδικούς-συνεργάτες του Εργαστηρίου ανάλογα με το περιστατικό που εντοπίζεται.

ΝΑΙ

32 Δυνατότητα επιβεβαίωσης από τον ειδικό ότι έλαβε την κλήση.

NAI

33 Δυνατότητα ενημέρωσης από τον ειδικό του αποτελέσματος της επικοινωνίας με τον επωφελούμενο.

NAI

34 Δυνατότητα το σύστημα να μαθαίνει σε περίπτωση false alarm κρατώντας το ιστορικό κλήσης και καταχωρώντας το σαν κανόνα απροβλημάτιστης συμπεριφοράς για το συγκεκριμένο άτομο (μια συμπεριφορά για κάποιο άτομο μπορεί να θεωρείται φυσιολογική για κάποιο άλλο όμως όχι).

NAI

35 Διαδικτυακή δυνατότητα διαχείρισης των κανόνων.

NAI

36 Δυνατότητα αποστολής email και SMS στους ειδικούς επιστήμονες, τους εθελοντές και τα μέλη των οικογενειών των ενοίκων ανάλογα την σοβαρότητα του περιστατικού.

NAI

37 Δυνατότητα διαχείρισης όλων των κατηγοριών χρηστών και των ρόλων τους.

NAI

38 Δυνατότητα εισαγωγής νέων κανόνων συμπεριφοράς και τροποποίηση των υπαρχόντων.

NAI

39 Δυνατότητα δημιουργίας κανόνων συμπεριφορών για συγκεκριμένους

NAI

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 64

Page 65: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

επωφελούμενους.40 Δυνατότητα παραγωγής προφίλ

συμπεριφοράς για κάθε άτομο (κινητικότητα, κοινωνικότητα, χώρους που συχνάζει περισσότερο, άτομα που συναναστρέφεται, κλπ).

NAI

41 Δυνατότητα εκτύπωσης στατιστικών στοιχείων.

NAI

42 Demo για το σύστημα εντοπισμού θέσης σε μορφή βίντεο από οποιονδήποτε πραγματικό εσωτερικό χώρο επιλέξει ο ανάδοχος.

NAI

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 65

Page 66: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Β. Σύστημα εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Γενικά Χαρακτηριστικά συστήματος εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών43 Δυνατότητα επιλογής των κατάλληλων

εθελοντών για να προσφέρουν υπηρεσίες στα άτομα που χρειάζονται υποστήριξη.

NAI

44 Δυνατότητα on-line επικοινωνίας μέσω σύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας (φόρα, blogs, instant messaging, κλπ) των εθελοντών και των ειδικών.

NAI

45 Δυνατότητα διαχείρισης όλων των κατηγοριών χρηστών και των ρόλων τους.

NAI

Υποσύστημα δημιουργίας προφίλ εθελοντή46 Δυνατότητα καταχώρησης ηλικίας, φύλλου,

μόρφωσης, ενδιαφερόντων, περιοχής, φωτογραφία, ΑΔΤ, ΑΦΜ, κλπ

NAI

47 Δυνατότητα καταχώρησης υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει (θα παρέχεται λίστα προσυμπληρωμένων υπηρεσιών αλλά θα μπορεί να γίνει και προσθήκη νέας).

NAI

48 Δυνατότητα επιλογής διαθεσιμότητας (ημέρες, ώρες) που μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες. Θα παρέχεται ηλεκτρονικό ημερολόγιο, όπου θα φαίνονται και προγραμματισμένες δράσεις από ΜΚΟ, εθελοντικές οργανώσεις, φορείς ΑμΕΑ και το Εργαστήρι στις οποίες θα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή.

NAI

49 Ιστορικό, με τις δράσεις που έχει συμμετάσχει και την υποστήριξη που έχει προσφέρει.

NAI

Υποσύστημα δημιουργίας προφίλ επωφελούμενου50 Δυνατότητα καταχώρησης ηλικίας, φύλλου,

προβλημάτων που αντιμετωπίζει, ενδιαφέροντα, φωτογραφία, κλπ

NAI

51 Δυνατότητα καταχώρησης αναγκών που έχει λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

NAI

52 Ιστορικό με τους εθελοντές που του έχουν προσφέρει βοήθεια.

NAI

Υποσύστημα αντιστοίχισης επωφελούμενων – εθελοντών53 Δυνατότητα εμφάνισης εθελοντών που θα

μπορούσαν να καλύψουν κάποια ανάγκη.NAI

54 Αποστολή e-mail στους διαθέσιμους εθελοντές για το αν τους ενδιαφέρει να προσφέρουν την υπηρεσία.

NAI

55 Απάντηση των εθελοντών μέσω του συστήματος για το αν ενδιαφέρονται.

NAI

56 Επιλογή των εθελοντών που θα υποστηρίζουν κάθε άτομο.

NAI

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 66

Page 67: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

57 Αποστολή πλήρη στοιχείων των εθελοντών στους επωφελούμενους και τις οικογένειές τους (e-mail, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, απευθείας ενημέρωση).

NAI

58 Εμφάνιση τρεχόντων συνδέσεων εθελοντών με επωφελούμενους

NAI

59 Δυνατότητα σύνδεσης ενός εθελοντή με περισσότερους από έναν επωφελούμενους και το αντίστροφο (σχέση πολλά προς πολλά).

NAI

60 Εκτύπωση στατιστικών στοιχείων NAI

61 Demo του συστήματος εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών συνοδευόμενο από screenshots.

NAI

Γ. Σύστημα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Γενικά Χαρακτηριστικά συστήματος εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης62 Διαδικτυακή Εφαρμογή NAI

63 Υψηλό επίπεδο ευχρηστίας, από τους NAI

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 67

Page 68: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

χρήστες των ομάδων-στόχου, ακόμα και αν δεν είναι εξοικειωμένοι στη χρήση υπολογιστών.

64 Πλουραλισμός αλληλεπιδραστικών στοιχείων.

NAI

65 Δυνατότητες εξάσκησης και ανάδρασης (δηλ. σημειώνονται και εξηγούνται τυχόν λάθη).

NAI

66 Θα δομείται με τη λογική των εκπαιδευτικών παιχνιδιών-δραστηριοτήτων, αποφεύγοντας τον διδακτισμό των οδηγιών και των μεγάλων κειμένων.

NAI

67 Θα συνδέεται με τους τρισδιάστατους χώρους του εργαστηρίου και θα γίνεται ξενάγηση, εκπαίδευση στους χώρους που κινείται το κάθε άτομο (ανάλογα αν είναι ένοικος ή εργαζόμενος).

NAI

68 Θα διατίθεται μηχανισμός αναζήτησης επιλεγμένης πληροφορίας, όπου ενδείκνυται.

NAI

69 Αυτοματοποιημένη αξιολόγηση, παρακολούθηση, καταγραφή και παρουσίαση (π.χ. στατιστικά στοιχεία, γραφήματα) της επίδοσης και προόδου του εθελοντή που εκπαιδεύεται.

NAI

70 Το γραφικό ενδιάμεσο του ψηφιακού υλικού θα πρέπει να είναι, στο μέτρο του δυνατού υψηλής αισθητικής.

NAI

71 Δυνατότητα εύκολης δημιουργίας προσαρμοστικών τεστ,quiz και ασκήσεων αξιολόγησης. Πολλαπλώ

ν επιλογών Σωστής

απάντησης Σωστό-

Λάθος Συμπλήρω

σης κενών Τοποθέτη

σης στην σωστή σειρά Δέντρο

αποφάσεων-ασκήσεις If/then/else Σενάρια

προσομοίωσης πραγματικών καταστάσεων στον τρισδιάστατο χώρο με τουλάχιστον τρεις εκδοχές-λύσεις ανά σενάριο.

NAI

72 Demo του συστήματος εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης συνοδευόμενο από screenshots

NAI

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 68

Page 69: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Δ. Εξοπλισμός

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

φορητός εξοπλισμός συστήματος εντοπισμού θέσης εντός των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου73 Αυτονομία >=3 μήνες

74 Αριθμός Μονάδων >=127

75 Βάρος <=100 gr

76 Αδιάβροχο ΝΑΙ

77 Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία <=-30dBm

78 Εκπομπή ακτινοβολίας κάθε ασύρματου κόμβου σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα

ΝΑΙ

79 RoHS Έγκριση ασύρματων κόμβων NAI

80 Δυνατότητα ενσωμάτωσης επιπλέον αισθητήρων για ζωτικές μετρήσεις του κάθε ατόμου.

ΝΑΙ

Ασύρματος αισθητήρας ανίχνευσης επιτάχυνσης81 Να αναφερθεί το όνομα και ο κατασκευαστής

της συσκευήςNAI

82 Αριθμός Μονάδων >=50

83 Πρότυπο επικοινωνίας NAI

84 Ανίχνευση πτώσης NAI

85 Ανίχνευση επιληπτικού σοκ NAI

86 Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (σε κατάσταση μετάδοσης πληροφορίας)

< 30 mA

87 Εμβέλεια >20 μέτρα

88 Αυτονομία >=3 μήνες

89 Βάρος <=100 gr

90 Αδιάβροχο ΝΑΙ

91 Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία <=-30dBm

92 Εκπομπή ακτινοβολίας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα

ΝΑΙ

93 RoHS Έγκριση NAI

Ασύρματος αισθητήρας μέτρησης παλμών94 Να αναφερθεί το όνομα και ο κατασκευαστής

της συσκευήςNAI

95 Αριθμός Μονάδων >=50

96 Πρότυπο επικοινωνίας NAI

97 Μέτρηση Παλμών NAI

98 Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (σε κατάσταση μετάδοσης πληροφορίας)

< 30 mA

99 Εμβέλεια >20 μέτρα

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 69

Page 70: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

100 Αυτονομία >=3 μήνες

101 Βάρος <=50 gr

102 Αδιάβροχο ΝΑΙ

103 Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία <=-30dBm

104 Εκπομπή ακτινοβολίας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα

ΝΑΙ

105 RoHS Έγκριση NAI

Ασύρματος αισθητήρας ανίχνευσης καπνού106 Να αναφερθεί το όνομα και ο κατασκευαστής

της συσκευήςNAI

107 Αριθμός Μονάδων >=100

108 Πρότυπο επικοινωνίας NAI

109 Εμβέλεια >20 μέτρα

110 Θερμοκρασία λειτουργίας (0C) -10 έως 50

111 Μέθοδος εντοπισμού ΝΑΙ

112 Δυνατότητα λειτουργίας με ρεύμα ή/και μπαταρίες

ΝΑΙ

113 Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία <=-30dBm

114 Εκπομπή ακτινοβολίας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα

ΝΑΙ

115 RoHS Έγκριση NAI

Ασύρματος αισθητήρας ανίχνευσης θερμοκρασίας116 Να αναφερθεί το όνομα και ο κατασκευαστής

της συσκευήςNAI

117 Αριθμός Μονάδων >=100

118 Πρότυπο επικοινωνίας NAI

119 Εμβέλεια >20 μέτρα

120 Απόκλιση μέτρησης 1 βαθμός

121 Θερμοκρασία λειτουργίας (0C) -20 έως 70

122 Δυνατότητα λειτουργίας με ρεύμα ή/και μπαταρίες

ΝΑΙ

123 Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία <=-30dBm

124 Εκπομπή ακτινοβολίας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα

ΝΑΙ

125 RoHS Έγκριση NAI

Ασύρματος αισθητήρας ανίχνευσης υγρασίας126 Να αναφερθεί το όνομα και ο κατασκευαστής

της συσκευήςNAI

127 Αριθμός Μονάδων >=45

128 Πρότυπο επικοινωνίας NAI

129 Εμβέλεια >20 μέτρα

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 70

Page 71: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

130 Θερμοκρασία λειτουργίας (0C) -10 έως 50

131 Δυνατότητα λειτουργίας με ρεύμα ή/και μπαταρίες

ΝΑΙ

132 Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία <=-30dBm

133 Εκπομπή ακτινοβολίας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα

ΝΑΙ

134 RoHS Έγκριση NAI

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 71

Page 72: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Εξυπηρετητής135 Να αναφερθεί ο τύπος και ο κατασκευαστής ΝΑΙ

136 Αριθμός μονάδων 2

137 Rack mounted NAI

138 Τύπος/ Μοντέλο Επεξεργαστή Intel Xeon >= 2 GHz

139 Αριθμός προεγκατεστημένων επεξεργαστών 2

140 Προεγκατεστημένη μνήμη 4GB

141 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη >=32GB

142 Το σύστημα να παραδοθεί ενσωματωμένο σε SERVER RACK

ΝΑΙ

Κονσόλα διαχείρισης των εξυπηρετητών143 Να αναφερθεί ο τύπος και ο κατασκευαστής ΝΑΙ

144 Αριθμός μονάδων 1

145 Θα παρέχει δυνατότητα ελέγχου τουλάχιστον 4 συστημάτων ΝΑΙ

146 LED display για την παρακολούθηση της κατάστασής του ΝΑΙ

147 Θα προσφερθούν κατάλληλα καλώδια για τη σύνδεση του switch με κάθε εξυπηρετητή ΝΑΙ

148 Οθόνη >=19”

149 Τοποθέτηση στο RACK NAI

SWITCH150 Να αναφερθεί ο τύπος και ο κατασκευαστής ΝΑΙ

151 Αριθμός μονάδων 1

152 Θύρες LAN (10/100/1000) >=16

153 Θύρες SFP >=2

154 Μέγ. Αριθμός υποστηριζόμενων MAC addresses

>=5000

155 Μνήμη RAM >=8MB

156 Μνήμη Flash >=4MB

157 Switching capacity >=32Gbps

158 Μέγ. αριθμός VLANs >=256

159 Υποστήριξη Port mirroring NAI

160 Υποστήριξη Broadcast storming control NAI

161 Υποστήριξη 802.3x (flow control) NAI

162 Υποστήριξη 802.3ad (link aggregation) NAI

163 Υποστήριξη 802.1p (priorities) NAI

164 Υποστήριξη 802.1x (authentication) NAI

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 72

Page 73: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

165 Υποστήριξη 802.1d & 802.1w (Spanning-Tree & Rapid Spanning-Tree)

NAI

166 Υποστήριξη IGMP snooping (v1/v2) NAI

167 Υποστήριξη SNMPv1/v2c NAI

Κεντρικό σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)168 Να αναφερθεί ο τύπος και ο κατασκευαστής ΝΑΙ

169 Αριθμός μονάδων 1

170 Να προσφερθούν τα απαιτούμενα για την κάλυψη των εξυπηρετητών

ΝΑΙ

171 Θα προσφερθεί σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος τεχνολογίας On Line

ΝΑΙ

172 Παρεχόμενη ισχύς εξόδου ικανή να καλύψει κατ΄ ελάχιστον όλους τους προσφερόμενους εξυπηρετητές και το firewall

NAI

173 Συχνότητα εισόδου 50/60Hz

174 Τάση εισόδου/εξόδου 230V

175 Προστασία από υπερφόρτωση, βραχυκυκλώματα και διακυμάνσεις τάσεις και συχνότητας ΝΑΙ

176 Ύπαρξη οπτικών ή ακουστικών ενδείξεων για την κατάσταση του συστήματος ΝΑΙ

177 Λογισμικό για παρακολούθηση λειτουργίας και shutdown

ΝΑΙ

178 Αριθμός πριζών >=4

Τοίχος Προστασίας (FIREWALL)179 Να αναφερθεί ο τύπος και ο κατασκευαστής ΝΑΙ

180 Αριθμός μονάδων 1

181 Θύρες LAN (10/100/1000) >=4

182 Θύρες WAN (10/100/1000) >=3

183 Θύρες USB >=2

184 Υποστήριξη 3G μέσω USB stick NAI

185 Firewall Throughput >=150 Mbps

186 Load Balancing και FailOver μεταξύ των WAN (Ethernet και 3G)

NAI

187 Πρωτόκολλα VPN: PPTP, L2TP, IPSec, SSL NAI

188 Μέγ. αριθμός ταυτόχρονων IPSec VPN Tunnels

>=100

189 Μέγ. αριθμός ταυτόχρονων χρηστών SSL VPN >=10

190 Υποστήριξη λειτουργίας active/passive για υψηλή διαθεσιμότητα (high availability)

NAI

191 Υποστηριξη δυναμικής δρομολόγησης (RIP v1/v2, OSPF)

NAI

192 Υποστήριξη LDAP/RADIUS NAI

193 Ταυτοποίηση: SHA-1/MD5 NAI

194 Υποστήριξη αλγόριθμων AES/3DES/DES NAI

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 73

Page 74: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

195 Δυνατότητα κεντρικοποιημένης διαχείρισης NAI

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 74

Page 75: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Ε. Λογισμικό Εξυπηρετητών

E.1 Προδιαγραφές Λειτουργικού Συστήματος Εξυπηρετητών

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Γενικά Χαρακτηριστικά196 Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση και

η συχνότητα ενημέρωσης του προσφερόμενου λειτουργικού συστήματος

NAI

197 Αριθμός Μονάδων 2

198 Το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα να είναι εξειδικευμένο για την υποστήριξη συστημάτων εξυπηρετητών και να παρέχει εγγενώς (out-of-the-box) υποστήριξη για την λειτουργία του εξυπηρετητή τουλάχιστον ως:

Εξυπηρετητή Αρχείων (File Services)

Εξυπηρετητή Εκτυπώσεων (Print Services)

Εξυπηρετητή Εφαρμογών (Application Server)

Εξυπηρετητή Web (Web Server) Εξυπηρετητή Διαχείρισης

Δικαιωμάτων Πρόσβασης στην Ψηφιακή Πληροφορία (Digital Rights Management)

Εξυπηρετητή Ελέγχου Πρόσβασης στο Δίκτυο με Χρήση Πολιτικών Ασφαλείας

Εξυπηρετητή Καταλόγου Εξυπηρετητή DNS Εξυπηρετητή DHCP Εξυπηρετητή FAX Εξυπηρετητή Υποδομών

Δημοσίου Κλειδιού (Public Key Infrastructure – PKI)

Εξυπηρετητή φιλοξενίας εικονικών μηχανών (Virtual Machines)

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά για την υποστήριξη των παραπάνω ρόλων εξυπηρετητή θα πρέπει να είναι ενσωματωμένα στο λειτουργικό σύστημα χωρίς την χρήση τρίτων εφαρμογών.,

NAI

199 Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων CPUs από την προσφερόμενη έκδοση του λειτουργικού συστήματος

≥ 4

200 Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενης μνήμης RAM από την προσφερόμενη

≥ 32 GB

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 75

Page 76: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

έκδοση του λειτουργικού συστήματοςΒασικές Συνιστώσες201 Ενσωματωμένη υπηρεσία καταλόγου

συμβατής με το πρότυπο LDAPv3, χωρίς την χρήση λογισμικού τρίτου κατασκευαστή.

ΝΑΙ

202 Ενσωματωμένη τεχνολογία δημιουργίας Υποδομών Δημοσίου Κλειδιού (Public Key Infrastructure – PKI), χωρίς την χρήση λογισμικού τρίτου κατασκευαστή.

ΝΑΙ

203 Ενσωματωμένος WEB/Application Server, χωρίς την χρήση λογισμικού τρίτου κατασκευαστή, για την φιλοξενία τόσο δυναμικών σελίδων και n-tier κατανεμημένων εφαρμογών όσο και απλών WEB Sites με χρήση στατικών σελίδων.

NAI

204 Ενσωματωμένη τεχνολογία online/on-demand μετάδοσης streaming video & audio, χωρίς την χρήση λογισμικού τρίτου κατασκευαστή.

ΝΑΙ

205 Ενσωματωμένες υπηρεσίες δημιουργίας εταιρικών portals, χωρίς την χρήση λογισμικού τρίτου κατασκευαστή.

NAI

Χαρακτηριστικά Επεξεργασίας & Απόδοσης206 Ενσωματωμένος μηχανισμός Network

Load Balancing, χωρίς την χρήση λογισμικού τρίτου κατασκευαστή, για τον διαμοιρασμό του φόρτου των εφαρμογών μεταξύ πολλαπλών εξυπηρετητών με το ίδιο λειτουργικό σύστημα

NAI

207 Ενσωματωμένο ειδικό εργαλείο αυτοματοποίησης διαδικασιών διαχείρισης των πόρων του συστήματος (resource allocation) όπως χρήση CPU ή μνήμης ανά συγκεκριμένη επεξεργασία (process) ή χρήστη, με υποστήριξη ορισμού εξελιγμένων επιχειρησιακών πολιτικών (business process priorities) για την κατανομή των υπολογιστικών πόρων

NAI

208 Δυνατότητα ορισμού πολιτικών Quality of Services για τον έλεγχο του εύρους ζώνης (bandwidth) του δικτύου που χρησιμοποιείται από τις εφαρμογές / υπηρεσίες του εξυπηρετητή. Οι πολιτικές να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το όνομα της εφαρμογής/υπηρεσίας, τις χρησιμοποιούμενες source & destination IP addresses και τα χρησιμοποιούμενα source &

NAI

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 76

Page 77: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

destination TCP/UDP ports209 Ενσωματωμένη τεχνολογία Hypervisor

για την φιλοξενία εικονικών μηχανών (Virtual Machines) των διαδεδομένων λειτουργικών συστημάτων (Windows, Linux κλπ.).

NAI

Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών Αρχείων και File System210

Υποστήριξη κατανεμημένου συστήματος αρχείων (Distributed File System) με τρόπο διαφανή προς τους χρήστες. Δυνατότητα διαχείρισης από γραφικό εργαλείο.

ΝΑΙ

211 Υποστήριξη κατανεμημένου συστήματος συγχρονισμού (replication) αρχείων μεταξύ διαφορετικών file servers. Υποστήριξη ειδικών αλγορίθμων για τον συγχρονισμό μόνο των αλλαγών (delta) και όχι ολόκληρων των αρχείων.

ΝΑΙ

212 Υποστήριξη αυτοματοποιημένης κρυπτογράφησης των αρχείων που αποθηκεύονται στο File System

ΝΑΙ

213 Παροχή ενσωματωμένου μηχανισμού που να επιτρέπει στους χρήστες να επαναφέρουν με εύχρηστο και γραφικό τρόπο μέσα από το περιβάλλον εργασίας τους αρχείο/αρχεία που διέγραψαν κατά λάθος από διαμοιραζόμενους/κοινόχρηστους καταλόγους (shared folders), χωρίς την χρήση μηχανισμού backup & αντιγράφου ασφαλείας και χωρίς την ανάγκη μεσολάβησης του διαχειριστή

NAI

Χαρακτηριστικά Ασφαλείας214 Ενσωματωμένος Stateful Firewall για

την προστασία του εξυπηρετητή από κακόβουλες επιθέσεις

NAI

215 Ενσωματωμένη τεχνολογία Network Access Control για την δημιουργία & συντήρηση κεντρικών πολιτικών ασφαλείας, με βάση τις οποίες ελέγχεται η πρόσβαση των συσκευών/σταθμών εργασίας στο δίκτυο

ΝΑΙ

216 Υποστήριξη αυτοματοποιημένης κρυπτογράφησης ολόκληρων Disk Volumes, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων του λειτουργικού συστήματος, σε συνεργασία με Trusted Platform Module (TPM) του H/W του εξυπηρετητή.

ΝΑΙ

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 77

Page 78: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

217 Εγγενής υποστήριξη, χωρίς την χρήση λογισμικού τρίτου κατασκευαστή, του προτύπου Kerberos 5 για την ασφαλή ταυτοποίηση (authentication) των χρηστών

ΝΑΙ

218 Υποστήριξη πολιτικών ασφαλείας και κεντρικών ρυθμίσεων διάρθρωσης & χρήσης του εγκατεστημένου λογισμικού & των παρεχόμενων υπηρεσιών του λειτουργικού συστήματος του εξυπηρετητή στους σταθμούς εργασίας σε συνεργασία με την υπηρεσία καταλόγου. Συγκεκριμένα να υποστηρίζονται οι κάτωθι ενέργειες:

Διανομή Λογισμικού Διαχείριση Ρυθμίσεων

ασφαλείας & διαθέσιμης λειτουργικότητας των υπολογιστών και χρηστών

Διαχείριση αρχείων χρηστών

ΝΑΙ

219 Δυνατότητα ενεργοποίησης, με την επιπλέον προμήθεια σε μελλοντικό χρόνο των καταλλήλων αδειών πρόσβασης των σταθμών εργασίας, συνιστώσας Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πρόσβασης στην Ψηφιακή Πληροφορία, η οποία να επιτρέπει την διασφάλιση του απορρήτου και των λοιπών διαβαθμίσεων ασφαλείας μέσω συστήματος ελέγχου ευαίσθητων πληροφοριών και πολιτικών δικαιωμάτων πρόσβασης ανά χρήστη ή ανά έγγραφο.

ΝΑΙ

220 To προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί, είτε στην τρέχουσα έκδοσή του είτε στην προηγούμενη, σύμφωνα με το πρότυπο ασφαλείας Common Criteria EAL4 (Evaluation Assurance Level 4) προσαυξημένο κατά ALC_FLR.3 (Systematic Flaw Remediation). Θα πρέπει επίσης, είτε στην τρέχουσα έκδοσή του είτε στην προηγούμενη, να διαθέτει επιπλέον πιστοποίηση κατά NIAP Common Criteria Evaluation & Validation Scheme (NIAP/CCEVS).Με τον όρο “έκδοση” εννοείται Major Version του λειτουργικού συστήματος και όχι Release.

ΝΑΙ

Χαρακτηριστικά Διαχείρισης

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 78

Page 79: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

221 Δυνατότητα χρήσης του περιβάλλοντος χρήσης & διαχείρισης σε πολλαπλές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των Ελληνικών

NAI

222 Ενσωματωμένο κεντρικό γραφικό περιβάλλον ενιαίας διαχείρισης του συνόλου των διαθέσιμων λειτουργικών χαρακτηριστικών και ρυθμίσεων τόσο του τοπικού εξυπηρετητή όσο και οποιουδήποτε απομακρυσμένου.

ΝΑΙ

223 Ενσωματωμένο κεντρικό γραφικό περιβάλλον διαχείρισης δικτυακών πόρων και δικτυακών συνδέσεων με την εξής λειτουργικότητα:

Γραφική απεικόνιση του χάρτη του δικτύου

Συγκεντρωτικά στοιχεία υγείας (health) του δικτύου με μια ματιά

Ρύθμιση διαμοιραζόμενων καταλόγων (shared folders)

Δημιουργία & διαχείριση VPN & Dial-Up συνδέσεων

Δημιουργία & διαχείριση συνδέσεων σε ασύρματα δίκτυα

ΝΑΙ

Χαρακτηριστικά Αδειών Χρήσης & Υποστήριξης224 Θα πρέπει να συντηρείται από τον

κατασκευαστή του λειτουργικού συστήματος, επίσημη, ελεύθερα προσπελάσιμη, τοποθεσία στο Διαδίκτυο με πιστοποιημένα προϊόντα λογισμικού και υλικού για το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα. Να δοθεί η σχετική τεκμηρίωση και οι σχετικές τοποθεσίες του Διαδικτύου (URLs) στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του κατασκευαστή.

ΝΑΙ

225 Θα πρέπει να υπάρχει επίσημα δημοσιευμένο από τον κατασκευαστή, χρονοδιάγραμμα πλήρους υποστήριξης του λειτουργικού συστήματος για διάστημα τουλάχιστον 7 ετών μετά την ημερομηνία κυκλοφορίας του. Να δοθεί η σχετική τεκμηρίωση και να αναφερθεί η σχετική τοποθεσία (URL) στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του κατασκευαστή.

ΝΑΙ

226 Για το παραπάνω διάστημα υποστήριξης, δηλαδή τουλάχιστον για διάστημα 7 ετών μετά την ημερομηνία κυκλοφορίας του λειτουργικού συστήματος, θα πρέπει να παρέχεται χωρίς χρέωση από τον κατασκευαστή υπηρεσία επιδιόρθωσης

ΝΑΙ

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 79

Page 80: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

προβλημάτων ασφαλείας (security updates & fixes). Να δοθεί η σχετική τεκμηρίωση και οι σχετικές τοποθεσίες του Διαδικτύου (URLs) στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του κατασκευαστή.

227 Θα πρέπει να παρέχεται από τον κατασκευαστή του λειτουργικού συστήματος επίσημη, ελεύθερα προσπελάσιμη, τοποθεσία στο Διαδίκτυο με γνωσιακή βάση (knowledge base) από άρθρα σε θέματα χρήσης, εγκατάστασης, ρύθμισης και επίλυσης προβλημάτων, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Να αναφερθούν οι σχετικές τοποθεσίες του Διαδικτύου (URLs) στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του κατασκευαστή.

ΝΑΙ

228 Στην περίπτωση που ο φορέας το επιθυμεί, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα χρήσης τηλεφωνικής υποστήριξης στην ελληνική γλώσσα απευθείας από τον κατασκευαστή του λογισμικού για θέματα εγκατάστασης και ρύθμισης του λειτουργικού συστήματος. Να αναφερθεί η διαδικασία με την οποία ο φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοιες υπηρεσίες αν το επιθυμεί.

ΝΑΙ

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 80

Page 81: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

E.2 Προδιαγραφές συστήματος Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων ΔεδομένωνA/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

229Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση του προσφερόμενου Σ.Δ.Β.Δ. (RDBMS) και η χρονολογία διάθεσης της προσφερόμενης έκδοσης

ΝΑΙ

230 Αριθμός Μονάδων 1

231 Να επιτρέπεται η πρόσβαση σε οποιονδήποτε αριθμό χρηστών. ΝΑΙ

232

Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν τυχόν μελλοντική αναβάθμιση των συστημάτων Η/W του έργου που θα ‘φιλοξενήσουν’ το εν λόγω λογισμικό. (εξαιρείται η περίπτωση αύξησης του αριθμού των CPUs)

ΝΑΙ

233

Το προσφερόμενο σχήμα αδειοδότησης να υποστηρίζει πολλαπλές εφαρμογές χωρίς περιορισμούς, έτσι ώστε να υποστηρίζονται επιπλέον εφαρμογές που θα υλοποιηθούν στο μέλλον από τον φορέα και οι οποίες θα μπορούν κάνουν χρήση του προσφερόμενου RDBMS, χωρίς την ανάγκη προμήθειας επιπλέον αδειών χρήσης από τον φορέα.

ΝΑΙ

234Να περιγραφεί η καταλληλότητα του προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα του εξυπηρετητή βάσης δεδομένων.

ΝΑΙ

235 Διαχείριση Συστήματος

236 Γραφικό περιβάλλον κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης, με τις παρακάτω δυνατότητες:

διαχείριση βάσεων (π.χ. start, stop, recovery κλπ.) και των αντικειμένων της (π.χ. χρηστών, πινάκων, views, stored procedures κλπ)

εύκολης συγγραφής κώδικα (Code Editor) με χρήση τεχνικών drag-and-drop, color coding, auto-complete, outlining, line-numbering κ.α.

συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων χρήσης και επίδοσης (performance & diagnostics)

αυτόματο tuning

έλεγχος γεγονότων και χρονοπρογραμματισμός διαχειριστικών

ΝΑΙ

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 81

Page 82: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

εργασιώνΝα αναφερθούν άλλες δυνατότητες διαχείρισης

237

Εξειδικευμένο πλαίσιο δημιουργίας & εφαρμογής πολιτικών διαχείρισης (Policy-Based Management) βάσει του οποίου να μπορούν να καθορίζονται και να εφαρμόζονται με κεντρικό τρόπο σύνολα από ρυθμίσεις σε ένα ή περισσότερα instances της βάσης. Δυνατότητα σύγκρισης των υπαρχόντων ρυθμίσεων ενός instance με οποιαδήποτε πολιτική ορίζει ο διαχειριστής. Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ενεργειών παραβίασης των πολιτικών και απαγόρευσης εκτέλεσής τους.

NAI

238

Εξειδικευμένη γλώσσα scripting γενικής χρήσης & υψηλής λειτουργικότητας, μη βασισμένης σε SQL , για την αυτοματοποίηση των εργασιών παραμετροποίησης, διαχείρισης και ρύθμισης του λογισμικού.

NAI

239Διάθεση εξειδικευμένων προγραμματιστικών αντικειμένων για την δημιουργία προσαρμοσμένων εφαρμογών διαχείρισης του RDBMS.

NAI

240 Δυνατότητες Προγραμματισμού & Διαχείρισης Δεδομένων

241Υποστήριξη γλώσσαs ερωταποκρίσεων (Structured Query Language) συμβατή με το πρότυπο ANSI SQL 1992 ή νεότερο.

ΝΑΙ

242Πλήρης υποστήριξη του προτύπου Unicode v3.2 ή νεότερου συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών.

ΝΑΙ

243 Υποστήριξη declarative referential integrity controls

ΝΑΙ

244 Υποστήριξη database triggers με πολλαπλές δυνατότητες ενεργοποίησής τους.

ΝΑΙ

245Πλήρης υποστήριξη και παροχή γραφικού περιβάλλοντος για συγγραφή και εκτέλεση κώδικα Transact-SQL, MDX, DMX, XML, XMLA.

ΝΑΙ

246Υποστήριξη γραφικών εργαλείων ETL για την αυτοματοποιημένη εισαγωγή & επεξεργασία δεδομένων από ετερογενή συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

ΝΑΙ

247 Υποστήριξη Replication. Να αναφερθούν οι ΝΑΙ

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 82

Page 83: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

υποστηριζόμενες μέθοδοι (π.χ. snapshot, merge, transactional replication)

248

Υποστήριξη λειτουργιών OLAP (On-Line Analytical Processing) για την διαχείριση και αποθήκευση πολυδιάστατων δεδομένων και την γραφική σχεδίαση πολυδιάστατων κύβων (ROLAP, MOLAP και HOLAP).

ΝΑΙ

249Υποστήριξη του προτύπου XML for Analysis 1.1 (XMLA 1.1) για την πρόσβαση και επεξεργασία των πολυδιάστατων δεδομένων με την χρήση WEB Services και του προτύπου SOAP.

ΝΑΙ

250

Ενσωματωμένες δυνατότητες υλοποίησης λειτουργιών εξόρυξης δεδομένων (Data Mining) για την ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων με χρήση διαδεομένων ειδικών αλγορίθμων του είδους, συμπεριλαμβανομένων των decision trees, clustering, logistic & linear regression, neural network, naive bayes, association, sequence clustering, time series

ΝΑΙ

251

Εγγενής υποστήριξη αποθήκευσης χωρικών δεδομένων και ειδικών μηχανισμών δεικτοδότησης αυτών (π.χ. Spatial Indexes) με την χρήση εξειδικευμένου υποσυστήματος Spatial.

ΝΑΙ

Δυνατότητες Δημιουργίας Αναφορών

252

Ενσωματωμένες δυνατότητες σχεδίασης, παραγωγής και διάθεσης αναφορών (Reports) βασιζόμενων σε σχεσιακά και πολυδιάστατα δεδομένα που αποθηκεύονται στο RDBMS, χωρίς την χρήση και μεσολάβηση τρίτου προϊόντος.

ΝΑΙ

253 Να υποστηρίζονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω λειτουργικά χαρακτηριστικά από το ενσωματωμένο ολοκληρωμένο περιβάλλον αναφορών: Αρχιτεκτονική βασισμένη σε εξυπηρετητή

(server based) για την κεντρική αποθήκευση και διάθεση των αναφορών.

Να υποστηρίζεται on-line πρόσβαση στις αναφορές με χρήση απλού WEB Browser.

Να υποστηρίζεται αυθεντικοποίηση (authentication) των χρηστών κατά την πρόσβασή τους στις αναφορές.

Να υποστηρίζονται πολιτικές ασφάλειας με ορισμό ρόλων και δικαιωμάτων κατά την πρόσβαση των χρηστών στον

NAI

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 83

Page 84: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

εξυπηρετητή αναφορών. Ανάλογα με τα δικαιώματα και το ρόλο τους, οι χρήστες να μπορούν να επιτελούν διαφορετικές επιτρεπόμενες λειτουργίες.

Χρήση ειδικής γλώσσας, βασισμένης εξ’ ολοκλήρου σε XML, για τον ορισμό και την περιγραφή των αναφορών.

Να υποστηρίζεται η χρήση περιεχομένου πολλαπλών γλωσσών international support) στις παραγόμενες αναφορές, με χρήση του προτύπου Unicode.

Η ίδια αναφορά να μπορεί να παραχθεί σε διάφορες μορφές αναπαράστασης (output formats). Να υποστηρίζεται η παραγωγή αναφορών τουλάχιστον στις εξής μορφές: HTML, PDF, MS Excel, MS Word, XML, CSV (Comma Separated Values), Εικόνα (BMP, EMF, EMFPlus, GIF, JPEG, TIFF, PNG).

Οι παραγόμενες αναφορές να μπορούν να αποσταλούν αυτοματοποιημένα στους χρήστες με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε αυτούσιες σε οποιαδήποτε παραγόμενη μορφή (ως e-mail attachment) είτε ως URL Link για την εκ των υστέρων πρόσβαση των χρηστών σε αυτές με τη χρήση WEB Browser.

Να υποστηρίζονται υπηρεσίες εγγραφής των χρηστών (subscription) σε αναφορές του ενδιαφέροντος τους, οι οποίες θα παραδίδονται σε αυτούς αυτοματοποιημένα.

Να παρέχεται WEB Based περιβάλλον διαχείρισης των αναφορών το οποίο να υποστηρίζει κατ’ ελάχιστο χρονοπρογραμματισμό παραγωγής αναφορών (report scheduling) και τήρηση ιστορικού (report history).

Να παρέχεται πρόσβαση στην λειτουργικότητα του εξυπηρετητή αναφορών με χρήση WEB Services, για την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του από τρίτες εφαρμογές.

Nα παρέχεται περιβάλλον σχεδιασμού των αναφορών με γραφικό τρόπο.

Να παρέχεται η δυνατότητα σχεδιασμού ad-hoc αναφορών από απλούς χρήστες με την χρήση εξειδικευμένου γι’ αυτό το σκοπό εργαλείου.

Τα παραπάνω λειτουργικά χαρακτηριστικά να είναι ενσωματωμένα στο προσφερόμενο σύστημα ΒΔ και να μην απαιτείται η προσφορά επιπλέον προϊόντων λογισμικού για την

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 84

Page 85: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

κάλυψη της ζητούμενης λειτουργικότητας.

Δυνατότητες φυσικής και λογικής οργάνωσης

254Κατανομή της Β.Δ. και των δομών της σε πολλαπλά αρχεία/δίσκους με δυνατότητα ελέγχου κατανομής από το διαχειριστή.

ΝΑΙ

255Να αναφερθούν οι διατιθέμενες μέθοδοι οργάνωσης των δεδομένων (π.χ. B-trees, clusters, xml indexes, full-text indexes )

ΝΑΙ

256 Διαθεσιμότητα ΝΑΙ

257

Μηχανισμός τήρησης αντιγράφων ασφαλείας της Β.Δ. με υποστήριξη:

Online backup Full, Partial και File Backup Differential Backup Parallel Backup

ΝΑΙ

258Μηχανισμός αυτόματης ανάκαμψης (automatic recovery) της ΒΔ από αποτυχίες διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των δεδομένων της βάσης.

ΝΑΙ

259Υποστήριξη υλοποίησης διατάξεων υψηλής διαθεσιμότητας με χρήση συστοιχίας εξυπηρετητών ΒΔ (cluster).

ΝΑΙ

260

Υποστήριξη τεχνολογίας συνεχούς αντιγραφής & δημιουργίας πλήρους αντιγράφου (mirror) μεταξύ απομακρυσμένων εφεδρικών φυσικών τοποθεσιών, για την διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων, ακόμα και μετά από φυσικές καταστροφές του primary site. Υποστήριξη τεχνικών αυτόματης μετάπτωσης στην εφεδρική τοποθεσία.

ΝΑΙ

261 Ασφάλεια ΝΑΙ

262Υποστήριξη κλειδώματος σε επίπεδο γραμμής πίνακα (row level locking), εξασφαλίζοντας την συνέπεια (consistency) και την ακεραιότητα (integrity) των δεδομένων.

ΝΑΙ

263 Να περιγραφεί ο τρόπος διαχείρισης των deadlocks

ΝΑΙ

264 Να περιγραφούν οι δυνατότητες Auditing για επιτυχείς και ανεπιτυχείς ενέργειες σε επίπεδο πρόσβασης στη Βάση και στα Δεδομένα.

ΝΑΙ

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 85

Page 86: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Υποστήριξη auditing κατά C2.

265

Το προσφερόμενο Σ.Δ.Β.Δ. πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό για τον ορισμό ρόλων και δικαιωμάτων χρηστών / ομάδων χρηστών (groups) για την προσπέλαση και επεξεργασία των δεδομένων.

ΝΑΙ

266

Το προσφερόμενο Σ.Δ.Β.Δ. να διαθέτει ενσωματωμένους μηχανισμούς: Κρυπτογράφησης / αποκρυπτογράφησης

των δεδομένων που αποθηκεύονται στη Β.Δ.

κρυπτογράφησης και προστασίας της ακεραιότητας των δεδομένων κατά την διακίνηση τους στο δίκτυο (network encryption), λ.χ. μεταξύ του application server και του database server με χρήση διαδεδομένων προτύπων όπως SSL

υποστήριξης της λειτουργίας της Β.Δ. σε περιβάλλον ασφάλειας PKI & smart cards και authentication servers πχ Kerberos

ΝΑΙ

267 Υποστήριξη

268

Θα πρέπει να υπάρχει επίσημα δημοσιευμένο από τον κατασκευαστή, χρονοδιάγραμμα πλήρους υποστήριξης του λογισμικού RDBMS για διάστημα τουλάχιστον 7 ετών από την ημερομηνία κυκλοφορίας του με αναλυτική περιγραφή των παρεχομένων υπηρεσιών υποστήριξης (product lifecycle support). Να δοθεί η σχετική τεκμηρίωση και να αναφερθεί η σχετική τοποθεσία (URL) στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του κατασκευαστή.

ΝΑΙ

269

Για το παραπάνω διάστημα, δηλαδή για διάστημα τουλάχιστον 7 ετών μετά την ημερομηνία κυκλοφορίας του λογισμικού RDBMS, θα πρέπει να παρέχεται χωρίς χρέωση από τον κατασκευαστή, υπηρεσία επιδιόρθωσης προβλημάτων ασφαλείας (security updates & fixes). Να δοθεί η σχετική τεκμηρίωση και οι σχετικές τοποθεσίες του Διαδικτύου (URLs) στον επίσημο διαδικτυακό του κατασκευαστή.

NAI

270 Θα πρέπει να παρέχεται από τον κατασκευαστή του λογισμικού RDBMS επίσημη, ελεύθερα προσπελάσιμη, τοποθεσία στο Διαδίκτυο με γνωσιακή βάση (knowledge base) από άρθρα σε θέματα χρήσης, εγκατάστασης, ρύθμισης και επίλυσης προβλημάτων, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Να αναφερθούν οι σχετικές

ΝΑΙ

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 86

Page 87: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

τοποθεσίες του Διαδικτύου (URLs) στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του κατασκευαστή.

271

Στην περίπτωση που ο φορέας το επιθυμεί, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα χρήσης τηλεφωνικής υποστήριξης στην ελληνική γλώσσα απευθείας από τον κατασκευαστή του λογισμικού για θέματα εγκατάστασης και ρύθμισης του λογισμικού RDBMS. Να αναφερθεί η διαδικασία με την οποία ο φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοιες υπηρεσίες αν το επιθυμεί.

ΝΑΙ

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 87

Page 88: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

E.3. Προδιαγραφές Λογισμικού Εξυπηρετητή Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Mail Server)

A/AΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Γενικά Χαρακτηριστικά

272 Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοση του προσφερόμενου λογισμικού Mail Server.

ΝΑΙ

273 Αριθμός Μονάδων 1

274 Να αναφερθεί η χρονολογία διάθεσης της προσφερόμενης έκδοσης του λογισμικού Mail Server.

ΝΑΙ

275 Άδειες χρήσης για 15 θέσεις εργασίας. ΝΑΙ

276 Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν τυχόν μελλοντική αναβάθμιση των συστημάτων Η/W του έργου που θα ‘φιλοξενήσουν’ το εν λόγω λογισμικό. (εξαιρείται η περίπτωση αύξησης του αριθμού των CPUs).

ΝΑΙ

Χαρακτηριστικά Βασικής Λειτουργικότητας

277 Υποστήριξη πρωτοκόλλων SMTP, POP3, IMAP4, HTTP/HTTPS, MAPI, TLS, SSL, S/MIME, RPC over HTTP

NAI

278 Υποστήριξη εργαλείων συνεργασίας (collaboration tools), όπως ημερολόγιο, επαφές, εργασίες και κοινά προσβάσιμοι φάκελοι. Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα εργαλεία και λειτουργίες.

ΝΑΙ

279 Πλήρης υποστήριξη ελληνικών κατά το πρότυπο ISO-8859-7 (ΕΛΟΤ-928).

ΝΑΙ

280 Πλήρης υποστήριξη κωδικοποίησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά το πρότυπο ΜΙΜΕ και των οδηγιών των σχετικών RFCs 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2077, 2110, 2111, 2112, 2183, 2231, 2298, 2311.

ΝΑΙ

281 Υποστήριξη δημιουργίας και διαχείρισης στατικών και δυναμικών λιστών διανομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (distribution lists) με βάση κριτήρια που ορίζονται από τον διαχειριστή. Τα μέλη των δυναμικών λιστών διανομής θα πρέπει να υπολογίζονται εκ νέου κάθε φορά την χρονική στιγμή που αποστέλλεται μήνυμα προς αυτές, με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί.

ΝΑΙ

282 Δυνατότητα δημιουργίας πολιτικών (policies) για τους χρήστες με βάση τα στοιχεία της δομής της υπηρεσίας καταλόγου χρηστών του Φορέα.

ΝΑΙ

283 Υποστήριξη ορισμού mailbox quotas ανά χρήστη, με 3 επίπεδα ενεργειών σε

ΝΑΙ

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 88

Page 89: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

A/AΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

περίπτωση υπέρβασής τους: απλή προειδοποίηση, απαγόρευση αποστολής μηνυμάτων, απαγόρευση αποστολής & λήψης μηνυμάτων.

284 Δυνατότητα ορισμού του μέγιστου επιτρεπόμενου μεγέθους τόσο των εισερχομένων όσο και των εξερχομένων μηνυμάτων, σε επίπεδο μεμονωμένου χρήστη, λίστας διανομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιμέρους mail server αλλά και ολόκληρου του οργανισμού (ανεξάρτητα με τους πόσους mail servers υπάρχουν σε αυτόν). Ο ορισμός των σχετικών ορίων να μπορεί να γίνει, ανάλογα και με την οντότητα στην οποία εφαρμόζονται, στο συνολικό μέγεθος του μηνύματος, στο μέγεθος που αφορά μόνο τους headers του μηνύματος και στο μέγεθος που καταλαμβάνουν τα attachments του μηνύματος.

ΝΑΙ

285 Υποστήριξη ορισμού μέγιστου επιτρεπομένου αριθμού αποδεκτών που μπορεί να περιέχει ένα μήνυμα, σε επίπεδο μεμονωμένου χρήστη, επιμέρους mail server και ολόκληρου του οργανισμού (ανεξάρτητα με τους πόσους mail servers υπάρχουν σε αυτόν).

ΝΑΙ

286 Δυνατότητα αυτοματοποιημένης δημιουργίας λογαριασμών/mailboxes χρηστών και λιστών διανομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την χρήση templates.

ΝΑΙ

287 Δυνατότητα αυτόματης απαγόρευσης αποστολής μηνυμάτων απουσίας χρηστών (Out Of Office messages, Auto Replies) ως απάντηση, όταν λαμβάνονται μηνύματα από λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΝΑΙ

Χαρακτηριστικά Λειτουργικότητας για πρόσβαση από το Διαδίκτυο

288 Υποστήριξη διαδικτυακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλους τους χρήστες (εφαρμογή WEB Ε-mail). Οι χρήστες θα μπορούν να συνδέονται στην εφαρμογή μέσω απλού WEB Browser και να έχουν στην διάθεσή τους ένα πλήρες περιβάλλον διαχείρισης και αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΝΑΙ

289 Το διαδικτυακό περιβάλλον εργασίας (Web User Interface) πρέπει να είναι πλήρως εξελληνισμένο. Όλες οι λειτουργίες, ρυθμίσεις και παράμετροι πρέπει να διατίθενται στην Ελληνική

ΝΑΙ

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 89

Page 90: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

A/AΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

γλώσσα.290 Υποστήριξη αποστολής και λήψης

ασφαλών μηνυμάτων κωδικοποιημένων κατά το πρότυπο S/MIME

ΝΑΙ

291 Υποστήριξη ταυτοποίησης χρηστών με την χρήση ισχυρά ασφαλών μηχανισμών. Να υποστηρίζεται τουλάχιστον η χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών (digital certificates), η χρήση smart cards και η τεχνολογία ταυτοποίησης δύο παραγόντων (two factor authentication) RSA SecurID.

ΝΑΙ

Χρήση του πρωτοκόλλου SSL για την κρυπτογράφηση της επικοινωνίας μεταξύ του mail server και του Web Browser.

NAI

292 Αυτόματη μετατροπή αρχείων Word, Excel, PowerPoint και PDF σε μορφή HTML ώστε ο χρήστης να μπορεί να δει το περιεχόμενο των αρχείων αυτών των τύπων απλά και μόνο με την χρήση WEB Browser χωρίς να απαιτείται να είναι εγκατεστημένες οι απαιτούμενες εφαρμογές (π.χ. MS Office, Adobe Reader) στον σταθμό εργασίας από τον οποίο επιχειρείται η πρόσβαση.

NAI

293 Παροχή από το WEB Interface δυνατότητας αναζήτησης στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την χρήση ενσωματωμένου μηχανισμού indexing που πρέπει να διαθέτει ο mail server.

ΝΑΙ

294 Συμπίεση στατικών και δυναμικών σελίδων για την βελτιστοποίηση της χρήσης σε περίπτωση συνδέσεων χαμηλής χωρητικότητας.

ΝΑΙ

295 Παροχή δυνατότητας σε κάθε επιμέρους χρήστη να μπορεί μόνος του να διαγράψει με την χρήση του WEB interface τα περιεχόμενα κινητής συσκευής (που έχει πρόσβαση στον ίδιο λογαριασμό του mail server), σε περίπτωση που αυτή κλαπεί ή χαθεί, για λόγους ασφαλείας.

ΝΑΙ

Χαρακτηριστικά Λειτουργικότητας για πρόσβαση από Κινητές Συσκευές

296 Υποστήριξη mobile ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλους τους χρήστες. Οι χρήστες θα μπορούν να αποστέλλουν και να λαμβάνουν e-mail με την χρήση κινητής συσκευής (π.χ. κινητό τηλέφωνο, PDA, Palmtop κλπ)

ΝΑΙ

297 Δυνατότητα συγχρονισμού μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και

NAI

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 90

Page 91: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

A/AΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

στοιχείων ημερολογίου, επαφών και εργασιών από τις κινητές συσκευές στον mail server και αντίστροφα

298 Υποστήριξη τεχνολογίας push e-mail με την οποία παραδίδονται σε πραγματικό χρόνο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις συσκευές από τον mail server, χωρίς να χρειάζεται να ρωτάει περιοδικά η κινητή συσκευή (polling). Η τεχνολογία push e-mail να υποστηρίζει επίσης τον συγχρονισμό αλλαγών σε ημερολόγιο, επαφές και εργασίες.

ΝΑΙ

299 Υποστήριξη αποστολής και λήψης ασφαλών μηνυμάτων κωδικοποιημένων κατά το πρότυπο S/MIME

ΝΑΙ

300 Χρήση του πρωτοκόλλου SSL για την κρυπτογράφηση της επικοινωνίας μεταξύ του mail server και των κινητών συσκευών.

NAI

301 Υποστήριξη ορισμού από τον διαχειριστή πολιτικών ασφαλείας ανά ομάδα χρηστών ή ανά χρήστη, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν από τον mail server στις κινητές συσκευές που συνδέονται σε αυτόν. Οι πολιτικές ασφαλείας μπορούν να περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά όπως: υποχρεωτική εισαγωγή PIN για την χρήση της συσκευής, αυτόματο σβήσιμο όλων των δεδομένων της συσκευής μετά από ένα συγκεκριμένο αριθμό αποτυχημένων εισαγωγών PIN, απαίτηση για τοπική κρυπτογράφηση των δεδομένων στην συσκευή, απαγόρευση downloading των attachments που υπάρχουν στα μηνύματα, μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος των attachments, ελάχιστος αριθμός χαρακτήρων κωδικού πρόσβασης, χρόνος λήξης της ισχύος των κωδικών πρόσβασης κλπ

NAI

302 Συμπίεση των δεδομένων κατά την επικοινωνία mail server - κινητής συσκευής.

ΝΑΙ

303 Δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης των συσκευών των χρηστών με όλες τις απαραίτητες παραμέτρους για τον ορθό συγχρονισμό τους με τον mail server. Η συσκευή ρυθμίζεται αυτόματα όταν ο χρήστης εισάγει απλά το Username του, τον κωδικό πρόσβασης (password) και ειδική διεύθυνση του εξυπηρετητή ρυθμίσεων, χωρίς να απαιτείται καμία άλλα ρύθμιση από μέρους του.

ΝΑΙ

Χαρακτηριστικά Ασφαλείας και Anti-

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 91

Page 92: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

A/AΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Spam304 Δυνατότητα απόρριψης μηνυμάτων από

το Internet τα οποία προορίζονται σε εσωτερικές λίστες διανομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συντηρεί ο Mail Server, σε διευθύνσεις χρηστών που δεν είναι σωστές και σε διευθύνσεις που έχει απαγορεύσει ο ίδιος ο διαχειριστής. Υποστήριξη μηχανισμού Tarpitting.

ΝΑΙ

305 Παροχή εγγενούς εξειδικευμένης τεχνολογίας για τον έλεγχο και τον πιθανό χαρακτηρισμό εισερχόμενων μηνυμάτων ως ανεπιθύμητων (spam mail), χωρίς την χρήση τρίτου λογισμικού. Ανάλογα με το βαθμό χαρακτηρισμού να επιλέγεται η κατάλληλη ενέργεια οριζόμενη από τον διαχειριστή: διαγραφή του μηνύματος, απόρριψη του μηνύματος ή προσωρινή φύλαξή τους για προσεκτικότερη εξέταση (quarantine). Να διατίθεται αυτοματοποιημένος τρόπος για την συνεχή ενημέρωση του μηχανισμού spamming από το site του κατασκευαστή του λογισμικού του mail server για την βελτίωση των αποτελεσμάτων λειτουργίας του. Να υποστηρίζεται επίσης συνεργασία με τα anti-spam χαρακτηριστικά γνωστών mail clients (π.χ. MS Outlook) για την περεταίρω βελτίωση του μηχανισμού έλεγχου των μηνυμάτων.

NAI

306 Ορισμός φίλτρων για την μη αποδοχή εισερχόμενων μηνυμάτων με βάση την διεύθυνση e-mail του αποστολέα. Τα φίλτρα μπορεί να περιέχουν μεμονωμένες διευθύνσεις χρηστών ή ολόκληρα domains/sub-domains δηλωμένων με την χρήση wild cards.

NAI

307 Ορισμός φίλτρων για την αφαίρεση ύποπτων επισυναπτόμενων αρχείων (attachments) από τα διακινούμενα μηνύματα. Τα φίλτρα μπορεί να περιέχουν ονόματα συγκεκριμένων αρχείων, wild cards με την κατάληξη (extension) των αρχείων προς απαγόρευση (π.χ. *.exe) και τύπου αρχείων κατά MIME. Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των φίλτρων, να επιλέγεται η κατάλληλη ενέργεια οριζόμενη από τον διαχειριστή: διαγραφή των attachments και αποδοχή του υπόλοιπου μηνύματος, απόρριψη του μηνύματος με κατάλληλη ενημέρωση του αποστολέα, απόρριψη του μηνύματος χωρίς ενημέρωση του αποστολέα.

NAI

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 92

Page 93: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

A/AΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

308 Εγγενής μηχανισμός, χωρίς την χρήση τρίτου λογισμικού, για την αντιμετώπιση εισβολών τύπου spoofing.

NAI

309 Παροχή εγγενούς εξειδικευμένου μηχανισμού για τον έλεγχο και τον πιθανό χαρακτηρισμό του αποστολέα ενός μηνύματος ως ανεπιθύμητου (spammer), χωρίς την χρήση τρίτου λογισμικού. Ο διαχειριστής να μπορεί να ορίσει το όριο (threshold) το οποίο αν ξεπεραστεί από τον βαθμό χαρακτηρισμού του αποστολέα ως πιθανού spammer, να οδηγεί σε αυτόματη απόρριψη του σχετικού μηνύματος. Επίσης ο διαχειριστής να μπορεί να ορίσει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο συγκεκριμένος χρήστης θεωρείται spammer και συνεπώς δεν γίνονται αποδεκτά τα μηνύματα που αποστέλλει.

NAI

310 Ειδικό API για την ενσωμάτωση προϊόντων αντιϊκού λογισμικού (Antivirus Software). Να αναφερθούν τουλάχιστον 3 προϊόντα ασφαλείας που το χρησιμοποιούν, ένα από τα οποία πρέπει να υποστηρίζει την δυνατότητα χρήσης πολλαπλών μηχανών ανίχνευσης ιών, όπως λ.χ των AhnLab, Authentium, CA, Kaspersky Labs, Norman Data Defense, Microsoft, Sophos και VirusBuster. Μέχρι 5 από αυτές τις μηχανές ανίχνευσης θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού ανίχνευσης/ασφαλείας.

ΝΑΙ

311 To προσφερόμενο λογισμικό, σε κάποια από τις διαθέσιμες μορφές του, θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί είτε στην τρέχουσα έκδοσή του είτε στην προηγούμενη σύμφωνα με το πρότυπο ασφαλείας Common Criteria EAL4 (Evaluation Assurance Level 4) προσαυξημένο κατά ALC_FLR.3 (Systematic Flaw Remediation). Με τον όρο “έκδοση” εννοείται Major Version του λειτουργικού συστήματος και όχι Release.

ΝΑΙ

Χαρακτηριστικά Επεκτασιμότητας & Απόδοσης

312 Δυνατότητα κατάτμησης της λειτουργικότητας του λογισμικού σε επιμέρους ρόλους και εγκατάστασης του κάθε ρόλου σε διαφορετικό φυσικό σύστημα. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει: χρήση επιπλέον συστημάτων για την αντιμετώπιση μελλοντικού φόρτου

NAI

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 93

Page 94: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

A/AΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

εργασίας αν το υπάρχον σύστημα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει για λόγους απόδοσης, μεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολία συντήρησης. Να αναφερθούν πιο ρόλοι υποστηρίζονται.

313 Να παρέχονται μηχανισμοί υψηλής διαθεσιμότητας για κάθε επιπλέον ρόλο που αναφέρεται πιο πάνω. Να αναφερθούν οι σχετικοί μηχανισμοί υψηλής διαθεσιμότητας, στους οποίους θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τόσο δυνατότητες clustering/ replication για την διασφάλιση της υψηλής διαθεσιμότητας των δεδομένων (mailboxes) όσο και δυνατότητες κατανομής φορτίου (load balancing) σε ρόλους με υψηλές απαιτήσεις σε επεξεργασία αιτημάτων χρηστών.

NAI

314 Να υποστηρίζονται είτε από την προσφερόμενη έκδοση του λογισμικού είτε από άλλες υποστηριζόμενες εκδόσεις στις οποίες η προσφερόμενη έκδοση δύναται να αναβαθμιστεί μελλοντικά, χαρακτηριστικά Unified Communication όπως: αποθήκευση μηνυμάτων φωνής (Voice Mail) στα mailboxes των χρηστών, αποθήκευση μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας (FAX) στα mailboxes των χρηστών, text-to-speech δυνατότητες για πρόσβαση στα μηνύματα του εκάστοτε mailbox με την χρήση τηλεφωνικής συσκευής.

NAI

315 Να υποστηρίζονται είτε από την προσφερόμενη έκδοση του λογισμικού είτε από άλλες υποστηριζόμενες εκδόσεις στις οποίες η προσφερόμενη έκδοση δύναται να αναβαθμιστεί μελλοντικά, χαρακτηριστικά Compliance, Records Management & Journaling, για την υλοποίηση πολιτικών αρχειοθέτησης των μηνυμάτων & πολιτικών σύνταξης των μηνυμάτων σύμφωνα με τους εκάστοτε κανόνες/οδηγίες του οργανισμού, στα πλαίσια συμμόρφωσης αυτού με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο.

NAI

316 Παροχή εξελιγμένου πλήρως τεκμηριωμένου WEB Services API για την πλειοψηφία της λειτουργικότητας του προσφερόμενου λογισμικού (τουλάχιστον για τις λειτουργίες που αφορούν mail, εργασίες, ημερολόγιο και επαφές, την διαχείριση καταλόγων και τον συγχρονισμό δεδομένων), με στόχο την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του από

NAI

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 94

Page 95: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

A/AΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

τρίτα συστήματα εντός και εκτός του φορέα και την ολοκλήρωση της προσφερόμενης λειτουργικότητας E-mail με αυτά. Εγγενής υποστήριξη των προτύπων XML, WSDL και SOAP.Χαρακτηριστικά Υποστήριξης

317 Θα πρέπει να υπάρχει επίσημα δημοσιευμένο από τον κατασκευαστή, χρονοδιάγραμμα πλήρους υποστήριξης του λογισμικού για διάστημα τουλάχιστον 7 ετών μετά την ημερομηνία κυκλοφορίας του. Να δοθεί η σχετική τεκμηρίωση και να αναφερθεί η σχετική τοποθεσία (URL) στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του κατασκευαστή.

ΝΑΙ

318 Για το παραπάνω διάστημα υποστήριξης, δηλαδή τουλάχιστον για διάστημα 7 ετών μετά την ημερομηνία κυκλοφορίας του λογισμικού, θα πρέπει να παρέχεται χωρίς χρέωση από τον κατασκευαστή υπηρεσία επιδιόρθωσης προβλημάτων ασφαλείας (security updates). Να δοθεί η σχετική τεκμηρίωση και οι σχετικές τοποθεσίες του Διαδικτύου (URLs) στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του κατασκευαστή.

ΝΑΙ

319 Στην περίπτωση που ο φορέας το επιθυμεί, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα χρήσης τηλεφωνικής υποστήριξης στην ελληνική γλώσσα απευθείας από τον κατασκευαστή του προσφερόμενου λογισμικού για θέματα εγκατάστασης και ρύθμισής του. Να αναφερθεί η διαδικασία με την οποία ο φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοιες υπηρεσίες αν το επιθυμεί.

ΝΑΙ

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 95

Page 96: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

E.4 Λογισμικό προστασίας από ιούς

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Λογισμικό προστασίας από ιούς320 Να αναφερθεί ο τύπος και ο κατασκευαστής ΝΑΙ

321 Άδειες χρήσης για τους εξυπηρετητές και 15 σταθμούς εργασίας

ΝΑΙ

322 Δυνατότητα αυτόματων αναβαθμίσεων μέσα από το διαδίκτυο

ΝΑΙ

323 Ύπαρξη αναφορών σχετικά με περιστατικά ιών

ΝΑΙ

324 Προστασία εισερχόμενης και εξερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε πραγματικό χρόνο

ΝΑΙ

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 96

Page 97: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

ΣΤ. Λοιπές Υπηρεσίες

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Υπηρεσίες προώθησης325 Ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής

προώθησης. ΝΑΙ

326 Αναπαραγωγή πολυμεσικής εφαρμογής σε DVD (αντίτυπα)

>1000

327 Ανάπτυξη και έκδοση τρίπτυχου ενημερωτικού φυλλαδίου(αντίτυπα)

>10.000

328 Ανάπτυξη και έκδοση αφισών (αντίτυπα) 1.000

329 Ηλεκτρονικές καταχωρήσεις (banner) 5

Υπηρεσίες εκπαίδευσης330 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει το

πρόγραμμα κατάρτισης, να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να παραδώσει το εκπαιδευτικό υλικό και τα εγχειρίδια κατάρτισης και να υλοποιήσει το πρόγραμμα κατάρτισης

ΝΑΙ

331 Ο Ανάδοχος προτείνει στην Τεχνική του Προσφορά πρόγραμμα κατάρτισης για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που θα προσφέρει, το κόστος των οποίων θα αποτυπώνεται αναλυτικά στην οικονομική προσφορά του

>1000

332 Χρονική διάρκεια εκπαίδευσης ανά εργάσιμη ημέρα

<= 4 ωρών

333 Συνολική διάρκεια εκπαίδευσης >=300 ωρών

Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών334 Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη των

εφαρμογών σύμφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης και της οριστικοποίησης τους στο πλαίσιο της Μελέτης εφαρμογής. Να προταθούν αναλυτικά από τον ανάδοχο, η μεθοδολογία και ο τρόπος ανάπτυξης των εφαρμογών.

ΝΑΙ

335 Να αναφερθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία σύμφωνα µε την οποία θα γίνει η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των εφαρμογών.

ΝΑΙ

336 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου <= 12 μηνών

337 Να αναφερθεί σε ανθρωπομήνες η συμμετοχή κάθε μέλους της ομάδας έργου σε κάθε δραστηριότητα του έργου.

ΝΑΙ

338 Περιγραφή ομάδας έργου και των ρόλων των μελών της

ΝΑΙ

Υπηρεσίες συντήρησης339 Υπηρεσίες δωρεάν συντήρησης λογισμικού

και εξοπλισμού1 χρόνος

340 Υπηρεσίες συντήρησης λογισμικού και εξοπλισμού

3 χρόνια

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 97

Page 98: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Γ΄ ΜΕΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σημείωση: Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει Εγγύηση μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητουμένης, οι αντίστοιχες στήλες «Κόστους Συντήρησης» θα πρέπει να εμφανίζουν μηδενικά κόστη.

1. Εξοπλισμός 1. Εξοπλισμός Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ

Α

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΜΕ ΦΠΑ [€]

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος

ΣΥΝΟΛΟ

2. Έτοιμο Λογισμικό 2. Έτοιμο Λογισμικό Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ

Α

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]

ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΜΕ ΦΠΑ [€]

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος

ΣΥΝΟΛΟ

* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης.

3. Εφαρμογή/ές 3. Εφαρμογή/ές Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ

Α

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]

ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΜΕ ΦΠΑ [€]

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος

ΣΥΝΟΛΟ

4. Υπηρεσίες (εγκατάσταση, υποστήριξη κλπ.) 4. Υπηρεσίες (εγκατάσταση, υποστήριξη κλπ.) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνε

ςΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]

ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€]ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

5. Άλλες δαπάνες5. Άλλες δαπάνεςΑ/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤ

ΑΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]

ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€]ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 98

Page 99: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

ΣΥΝΟΛΟ

6. Εκπαίδευση χρηστώνΑ/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤ

ΑΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]

ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€]ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

7. Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου (ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΕ ΦΠΑ [€]

1 Εξοπλισμός

2 Έτοιμο Λογισμικό

3 Εφαρμογές

4 Υπηρεσίες

5 Άλλες δαπάνες

6 Εκπαίδευση χρηστών

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8. Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης (ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ)

ΕΤΟΣ*

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

[€]

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

[€]

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΩΝ(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

[€]

ΦΠΑ

[€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) [€]

ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

1ο

2ο

3ο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

*

Η προσφερόμενη οικονομική προσφορά για την υλοποίηση του έργου (Γενικό Σύνολο στον Πίνακα 7) δεν μπορεί να είναι υπερβολικά χαμηλή και συγκεκριμένα μειωμένη κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10% σε σχέση με τον προτεινόμενο από τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» προϋπολογισμό του έργου. Στην περίπτωση που θα υποβληθεί προσφορά μειωμένη κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10% σε σχέση με τον προτεινόμενο από τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» προϋπολογισμό του έργου πριν την απόρριψη της προσφοράς θα ζητείται από τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσιών/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις / τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία / την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την αξιολόγηση από την

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 99

Page 100: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Αρμόδια Επιτροπή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.*Το κόστος συντήρησης για 3 χρόνια δεν συμπεριλαμβάνεται στον προτεινόμενο από τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» προϋπολογισμό του έργου. Το κόστος συντήρησης για 3 χρόνια συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό του Γενικού Συνόλου Προσφοράς(Συγκριτική τιμή προσφοράς) του υποψήφιου αναδόχου.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 100

Page 101: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 101

Page 102: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1ΠΡΟΣ ΤΗΝ

................

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ευρώ. ....... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την συμμετοχή της ................ στον διαγωνισμό της........ (ημερομηνία διενέργειας) για την υλοποίηση του έργου.............. και για κάθε αναβολή αυτού.

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 102

Page 103: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΠΡΟΣ

..........

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ευρώ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της ................... και της .................

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 103

Page 104: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΠΡΟΣ

..........

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ευρώ. ........... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, έναντι της ισόποσης προκαταβολής που μας χορηγήθηκε.

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 104

Page 105: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4ΠΡΟΣ

..........

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ευρώ ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή λειτουργία του έργου της Σύμβασης μεταξύ της ................... και της .................

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 105

Page 106: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - E-KYKLADES€¦  · Web viewΠιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» 106