Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές”...

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

Προκήρυξη Διαγωνισμού

για την επιλογή μέσω ΣΔΙΤ Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο

«Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών»

Διαδικασία Ανάθεσης: Διαδικασία Ανοικτού Τύπου

του Νόμου 3389/2005, με κριτήριο την

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά

Αναθέτουσα Αρχή: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Προϋπολογισμός Δημόσιας Χρηματοδότησης: 201.500.000 € περιλαμβανομένου ΦΠΑ

Διάρκεια: 150 μήνες από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

Τεύχος Διακήρυξης Διαγωνισµού του Έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης -Αξιοποίησης των Υποδοµών »

Σελίδα 3 από 195

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Α – Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ..........................................................................................................................................9

1. Περιγραφή του αντικειμένου του έργου .............................................................................................. 10 1.1. Πεδίο εφαρμογής του έργου.......................................................................................................................................................10

1.1.1. Ορισμός περιοχών της παρέμβασης ...........................................................................................................................................................................................10 1.1.2. Μεθοδολογία καθορισμού περιοχών της παρέμβασης ......................................................................................................................................................10 1.1.3. Ποσοτικά στοιχεία περιοχών της παρέμβασης .....................................................................................................................................................................11 1.1.4. Κωδικοποιήσεις και δεδομένα αναφοράς.................................................................................................................................................................................11

1.2. Σκοπός και Αντικείμενο του Έργου..........................................................................................................................................12 1.2.1. Ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.....................................................................................................................................................................12 1.2.2. Σκοπός του έργου- άμεσοι και έμμεσοι στόχοι ......................................................................................................................................................................12 1.2.3. Αντικείμενο του έργου – γενικό επιχειρηματικό μοντέλο.................................................................................................................................................13

2. Κανονιστικό Πλαίσιο ..................................................................................................................................... 16 2.1. Νομικό και Συμβατικό πλαίσιο Σύμπραξης...........................................................................................................................16 2.2. Προϋπάρχοντα έγγραφα και εγκρίσεις που λαμβάνονται υπόψη .............................................................................16 2.3. Θεσμικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού......................................................................................................17

3. Παραχωρούμενα δικαιώματα .................................................................................................................... 18

4. Γεωγραφικές Ενότητες................................................................................................................................. 20

5. Χρονική Περίοδος παραχώρησης – Φάσεις ........................................................................................... 24 5.1. Περίοδος παραχώρησης ................................................................................................................................................................24 5.2. Διακριτές Φάσεις της Σύμπραξης..............................................................................................................................................24 5.3. Ορόσημα Α Φάσης για τμηματικές παραλαβές ...................................................................................................................24 5.4. Τελική μεταβατική περίοδος (transfer)..................................................................................................................................26 5.5. Παρατάσεις..........................................................................................................................................................................................26

6. Χρηματοδότηση Σύμπραξης ....................................................................................................................... 28 6.1. Χρηματοδοτικό σχήμα της Σύμπραξης....................................................................................................................................28 6.2. Ευθύνη διασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης ............................................................................................................29 6.3. Δημόσια Χρηματοδότηση..............................................................................................................................................................30 6.4. Ιδιωτική Χρηματοδότηση .............................................................................................................................................................31

6.4.1. Μορφές χρηματοδότησης................................................................................................................................................................................................................31 6.4.2. Ελάχιστη Δεσμευτική Επένδυση (ΕΔΕΠ)..................................................................................................................................................................................32 6.4.3. Ελάχιστη Δεσμευτική Πίστωση σε αναμονή (ΕΔΠΑ) ..........................................................................................................................................................34 6.4.4. Άμεσα Ρευστοποιήσιμα Στοιχεία..................................................................................................................................................................................................34

7. Συμβατική δομή του Έργου – Χαρακτηριστικά Σύμπραξης ........................................................... 35 7.1. Ορισμοί αμέσως ή εμμέσως εμπλεκόμενων μερών............................................................................................................35 7.2. Σύσταση ΑΕΕΣ – Διαχειριστή Αγροτικών Δικτύων ...........................................................................................................36 7.3. Μετοχική Σύνθεση ΑΕΑΣ...............................................................................................................................................................37 7.4. Διοίκηση ΑΕΕΣ ...................................................................................................................................................................................37



7.5. Δομή Συμβατικών Σχέσεων στο πλαίσιο της παρούσας Σύμπραξης .........................................................................38 7.5.1. Σύμβαση Σύμπραξης και παρεπόμενα σύμφωνα..................................................................................................................................................................38 7.5.2. Σχηματική απεικόνιση συμβατικών σχέσεων ........................................................................................................................................................................39

7.6. Ανεξάρτητος Ελεγκτής ...................................................................................................................................................................40 7.6.1. Ρόλος Ανεξάρτητου Ελεγκτή..........................................................................................................................................................................................................40 7.6.2. Ελάχιστες απαιτήσεις........................................................................................................................................................................................................................41 7.6.3. Δικαίωμα Αναθέτουσας Αρχής ......................................................................................................................................................................................................41

8. Κίνδυνοι Σύμπραξης ...................................................................................................................................... 43 8.1. Γενικά.....................................................................................................................................................................................................43 8.2. Κίνδυνοι Χρηματοδότησης ...........................................................................................................................................................43 8.3. Κίνδυνοι σχεδιασμού και κατασκευής ....................................................................................................................................43 8.4. Κίνδυνοι διαθεσιμότητας ..............................................................................................................................................................44 8.5. Κίνδυνοι ζήτησης ..............................................................................................................................................................................44 8.6. Κίνδυνοι λειτουργίας ......................................................................................................................................................................44

9. Ασφαλίσεις ........................................................................................................................................................ 45 9.1. Γενικά.....................................................................................................................................................................................................45 9.2. Ασφαλίσεις Α Φάσης Σύμπραξης...............................................................................................................................................45

9.2.1. Ασφαλιστήριο κατά παντός κινδύνου κατασκευής .............................................................................................................................................................45 9.2.2. Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ....................................................................................................................................................................46

9.3. Ασφαλίσεις Β Φάσης Σύμπραξης...............................................................................................................................................47 9.3.1. Ασφαλιστήριο υλικών απωλειών ή ζημιών.............................................................................................................................................................................47 9.3.2. Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ....................................................................................................................................................................47

9.4. Ασφάλιση Ανεξάρτητου Εξωτερικού Ελεγκτή.....................................................................................................................47 9.4.1. Επαγγελματική ευθύνη από πλημμελή άσκηση καθηκόντων.........................................................................................................................................47 9.4.2. Επαγγελματική ευθύνη από παραβίαση ανεξαρτησίας.....................................................................................................................................................48

9.5. Ελάχιστες απαιτήσεις «αποδεκτών» ασφαλιστών ...........................................................................................................48

10. Μηχανισμός Διαχείρισης Έργου................................................................................................................ 49 10.1. Ρόλος Αναθέτουσας Αρχής ...........................................................................................................................................................49 10.2. Μηχανισμός παρακολούθησης και παραλαβής Α Φάσης ...............................................................................................49

10.2.1. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής..........................................................................................................................................................................49 10.2.2. Τεχνική και Επιστημονική Γραμματεία.....................................................................................................................................................................................50 10.2.3. Λοιποί εμπλεκόμενοι υποστηρικτικοί μηχανισμοί ...............................................................................................................................................................51

10.3. Μηχανισμός παρακολούθησης Β Φάσης................................................................................................................................51

11. Παροχή Οικονομικού Ανταλλάγματος .................................................................................................... 53 11.1. Ορισμός Οικονομικού Ανταλλάγματος....................................................................................................................................53 11.2. Τρόπος πληρωμών...........................................................................................................................................................................53

12. Ρήτρες – Έκπτωση ΙΦΣ ................................................................................................................................. 55 12.1. Προβλεπόμενες ποινές κατά την Α Φάση της Σύμπραξης..............................................................................................55

12.1.1. Επιβολή ρητρών καθυστέρησης...................................................................................................................................................................................................55 12.1.2. Μη καταβολή μέρους της αναλογούσας Δημόσιας Χρηματοδότησης .........................................................................................................................56 12.1.3. Άλλες ποινές ...........................................................................................................................................................................................................................................56

12.2. Προβλεπόμενες ποινές κατά τη Β Φάση της Σύμπραξης ................................................................................................56 12.2.1. Περίοδος ισχύος μηχανισμού ρητρών Β Φάσης.....................................................................................................................................................................56 12.2.2. Λογική ενεργοποίησης μηχανισμού ρητρών Β Φάσης........................................................................................................................................................56 12.2.3. Επιβολή ρητρών Β Φάσης ...............................................................................................................................................................................................................57 12.2.4. Άλλες ποινές ...........................................................................................................................................................................................................................................58



12.3. Καταγγελία Σύμβασης Σύμπραξης και έκπτωση ΙΦΣ.......................................................................................................58

ΜΕΡΟΣ Β – ΔΙΚΤΥΟ &ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ....................................................................................................................... 60

13. Λογική αρχιτεκτονική και τοπολογία Δικτύου................................................................................... 61 13.1. Γενικές αρχές ......................................................................................................................................................................................61 13.2. Λογική αρχιτεκτονική δικτύου..................................................................................................................................................61 13.3. Επεξήγηση επιμέρους λογικών στοιχείων και επιπέδων δικτύου..............................................................................62

13.3.1. Κεντρικός κόμβος διαχείρισης (NoC) .........................................................................................................................................................................................62 13.3.2. Περιφερειακός κόμβος διασύνδεσης νησίδας (RIX) ............................................................................................................................................................63 13.3.3. Κόμβος πρόσβασης, συνάθροισης και πολυπλεξίας ............................................................................................................................................................63 13.3.4. Σημείο διασύνδεσης με τελικό χρήστη ......................................................................................................................................................................................63 13.3.5. Δίκτυο πρόσβασης ..............................................................................................................................................................................................................................63 13.3.6. Δίκτυο οπισθόζευξης .........................................................................................................................................................................................................................64

14. Απαιτήσεις κάλυψης Δικτύου .................................................................................................................... 65 14.1. Ελάχιστοι (υποχρεωτικοί) στόχοι προς επίτευξη κατά την ολοκλήρωση της Φάσης Α...................................65 14.2. Ελάχιστοι (υποχρεωτικοί) στόχοι προς επίτευξη έως την ολοκλήρωση της Φάσης Β .....................................65 14.3. Όρια αποδοχής «επιτυχούς» κάλυψης και διορθωτικές ενέργειες κατά την Α & Β Φάση...............................65 14.4. Έμμεσοι (επιθυμητοί) στόχοι αποτελέσματος....................................................................................................................68

15. Προσφερόμενες Υπηρεσίες Χονδρικής ................................................................................................... 69 15.1. Γενικά.....................................................................................................................................................................................................69 15.2. Ελάχιστες Υπηρεσίες επιπέδου 1 (παθητικής υποδομής)..............................................................................................71

15.2.1. [Υ.1.1]: Μακροχρόνια διάθεση ζεύγους οπτικών ινών (IRU)...........................................................................................................................................71 15.2.2. [Υ.1.2]: Βραχυχρόνια διάθεση ζεύγους οπτικών ινών ........................................................................................................................................................72 15.2.3. [Υ.1.3]: Μακροχρόνια διάθεση σωλήνα (IRU).........................................................................................................................................................................72 15.2.4. [Υ.1.4]: Μακροχρόνια ενοικίαση χώρου σε ασύρματο κόμβο (IRU) .............................................................................................................................73 15.2.5. [Υ.1.5]: Φιλοξενία σε RIX ..................................................................................................................................................................................................................74

15.3. Ελάχιστες Υπηρεσίες επιπέδου 2 (χωρητικότητας) .........................................................................................................75 15.3.1. [Υ.2.1]: Μισθωμένες γραμμές eLine1000..................................................................................................................................................................................75 15.3.2. [Υ.2.2]: Μισθωμένες γραμμές eLine100.....................................................................................................................................................................................76 15.3.3. [Υ.2.3]: Μισθωμένες γραμμές e-Line30......................................................................................................................................................................................76 15.3.4. [Υ.2.4]: Μισθωμένες γραμμές e-Line10......................................................................................................................................................................................77 15.3.5. [Υ.2.5]: Χωρητικότητα e -Link30 ..................................................................................................................................................................................................77 15.3.6. [Υ.2.6]: Χωρητικότητα e –Link10 ................................................................................................................................................................................................77

15.4. Ελάχιστες Υπηρεσίες επιπέδου 3 (bit stream) ....................................................................................................................78 15.4.1. [Υ.3.1]: Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση Class A.................................................................................................................................................................78 15.4.2. [Υ.3.2]: Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση Class A-business..............................................................................................................................................79 15.4.3. [Υ.3.3]: Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση Class B.................................................................................................................................................................79 15.4.4. [Υ.3.4]: Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση Class B-business..............................................................................................................................................80

15.5. Διαστασιολόγηση Υποδομών για την παροχή των υπηρεσιών ...................................................................................80 15.6. Εξέλιξη και επέκταση υπηρεσιών..............................................................................................................................................82

16. Λειτουργικές και Τεχνολογικές Απαιτήσεις Δικτύου ....................................................................... 83 16.1. Γενικά.....................................................................................................................................................................................................83 16.2. Απαιτήσεις παθητικής υποδομής ..............................................................................................................................................84

16.2.1. Δίκτυο Οπτικών ινών.........................................................................................................................................................................................................................84 16.2.2. Ασύρματοι κόμβοι πρόσβασης συνάθροισης και πολυπλεξίας ......................................................................................................................................84 16.2.3. Ενσύρματοι κόμβοι πρόσβασης συνάθροισης και πολυπλεξίας ....................................................................................................................................85 16.2.4. Περιφερειακοί Κόμβοι Διασύνδεσης Νησίδας RIX ...............................................................................................................................................................86 16.2.5. Κεντρικός κόμβος διαχείρισης NoC .............................................................................................................................................................................................87

16.3. Απαιτήσεις ενεργού εξοπλισμού................................................................................................................................................88 16.3.1. Δίκτυο Πρόσβασης..............................................................................................................................................................................................................................88 16.3.2. Δίκτυο Οπισθόζευξης.........................................................................................................................................................................................................................88



16.4. Απαιτήσεις διασύνδεσης τρίτων παρόχων ...........................................................................................................................89 16.4.1. Διασύνδεση τρίτων παρόχων για υπηρεσίες bit-stream...................................................................................................................................................89 16.4.2. Διασύνδεση τρίτων παρόχων για υπηρεσίες χωρητικότητας ........................................................................................................................................89

16.5. Απαιτήσεις αποτύπωσης δικτύου (as built).........................................................................................................................90 16.5.1. Γενικά........................................................................................................................................................................................................................................................90 16.5.2. Αποτύπωση δικτύου οπτικών ινών ............................................................................................................................................................................................90

17. Απαιτήσεις υποστηρικτικών πληροφοριακών συστημάτων ........................................................ 93 17.1. Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) ..........................................................................................................................93

17.1.1. Σκοπός του συστήματος...................................................................................................................................................................................................................93 17.1.2. Περιγραφόμενες οντότητες ............................................................................................................................................................................................................93 17.1.3. Λειτουργικότητα..................................................................................................................................................................................................................................94

17.2. Σύστημα διαχείρισης πελατών και αιτημάτων (CRM).....................................................................................................95 17.2.1. Βασική Λειτουργικότητα .................................................................................................................................................................................................................95 17.2.2. Διαθεσιμότητα συστήματος...........................................................................................................................................................................................................96

17.3. Κεντρικό Portal..................................................................................................................................................................................97 17.4. Σύστημα παρακολούθησης δικτύου (NMS)..........................................................................................................................97 17.5. Service Provisioning and Activation System ........................................................................................................................98 17.6. Billing .....................................................................................................................................................................................................98 17.7. ERP system ..........................................................................................................................................................................................98 17.8. MIS & Business intelligence .........................................................................................................................................................98 17.9. Αρχιτεκτονική και επιλογές ΙΦΣ ................................................................................................................................................99

18. Απαιτήσεις επιχειρησιακής λειτουργίας .............................................................................................100 18.1. Υποχρεώσεις ΙΦΣ κατά την παροχή των υπηρεσιών ....................................................................................................100

18.1.1. Τήρηση αρχών διαφάνειας, αμεροληψίας και μη διακριτικής μεταχείρισης........................................................................................................ 100 18.1.2. Δημοσίευση δεικτών αποδοτικότητας των υπηρεσιών.................................................................................................................................................. 100 18.1.3. Δημοσίευση και προέγκριση υπηρεσιών και τιμολογιακής πολιτικής..................................................................................................................... 101

18.2. Συμφωνίες Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών (SLAs)..............................................................................................103 18.2.1. Γενικά..................................................................................................................................................................................................................................................... 103 18.2.2. Υπηρεσίες διάθεσης παθητικής υποδομής ........................................................................................................................................................................... 103 18.2.3. Υπηρεσίες διάθεσης χωρητικότητας....................................................................................................................................................................................... 105 18.2.4. Υπηρεσίες χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης.................................................................................................................................................................. 106

18.3. Έγκριση τιμών και έλεγχος κερδών ......................................................................................................................................108 18.3.1. Λογική καθορισμού και ελέγχου τιμών .................................................................................................................................................................................. 108 18.3.2. Λογική αντιστάθμισης υπεραπόδοσης ................................................................................................................................................................................... 109 18.3.3. Ακολουθούμενη διαδικασία ......................................................................................................................................................................................................... 111

18.4. Μεταβατική περίοδος στο τέλος της Β Φάσης .................................................................................................................112 18.4.1. Τελικός έλεγχος τεχνικής κατάστασης υποδομών ............................................................................................................................................................ 112 18.4.2. Υποχρέωση συνεργασίας .............................................................................................................................................................................................................. 113 18.4.3. Μεταβίβαση στην λήξη.................................................................................................................................................................................................................. 113 18.4.4. Οικονομική εκκαθάριση................................................................................................................................................................................................................. 113

ΜΕΡΟΣ Γ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΦΣ.......................................................................................115

19. Γενικές Πληροφορίες...................................................................................................................................116 19.1. Νομικό και θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης της Σύμβασης..................................................................................................116 19.2. Αναθέτουσα Αρχή..........................................................................................................................................................................117 19.3. Δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης..............................................................................................................................117 19.4. Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών .................................................................................................................117 19.5. Έγγραφα διαγωνισμού και Τρόπος λήψης αυτών .........................................................................................................118



19.6. Παροχή διευκρινήσεων επί της διακήρυξης ......................................................................................................................118 19.7. Ρήτρα εμπιστευτικότητας .........................................................................................................................................................119 19.8. Δαπάνες του διαγωνισμού.........................................................................................................................................................119 19.9. Γλώσσα του διαγωνισμού και της σύμβασης παραχώρησης ....................................................................................119 19.10. Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία....................................................................................................................120

20. Δικαίωμα Συμμετοχής / Κριτήρια Αποκλεισμού Συμμετοχής .....................................................121 20.1. Δικαίωμα Συμμετοχής..................................................................................................................................................................121 20.2. Ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής που σχετίζονται με τη φύση της Σύμπραξης ............................................121 20.3. Κριτήρια Αποκλεισμού Συμμετοχής ......................................................................................................................................123

21. Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Παραδεκτού Συμμετοχής..............................................................125 21.1. Εγγύηση Συμμετοχής ...................................................................................................................................................................125 21.2. Λοιπά Δικαιολογητικά .................................................................................................................................................................126

21.2.1. Γενικά..................................................................................................................................................................................................................................................... 126 21.2.2. Δικαιολογητικά για κάθε μορφής Φυσικά/ Νομικά Πρόσωπα (μεμονωμένα ή μέλη ένωσης) ..................................................................... 127 21.2.3. Έλληνες Πολίτες (μεμονωμένα ή μέλη ένωσης)................................................................................................................................................................. 128 21.2.4. Αλλοδαποί Πολίτες (μεμονωμένα ή μέλη ένωσης)............................................................................................................................................................ 130 21.2.5. Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα (μεμονωμένα ή μέλη ένωσης) .......................................................................................................................................... 132 21.2.6. Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα (μεμονωμένα ή μέλη ένωσης) ........................................................................................................................................ 134 21.2.7. Ενώσεις ................................................................................................................................................................................................................................................. 135

22. Έλεγχος Καταλληλότητας / Ελάχιστα Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής ......................................137 22.1. Κριτήρια Επιλογής ........................................................................................................................................................................137

22.1.1. Επάρκεια οργάνωσης, δομής και μέσων ................................................................................................................................................................................ 137 22.1.2. Χρηματοοικονομική επάρκεια .................................................................................................................................................................................................... 138 22.1.3. Χρηματοδοτική και δανειοληπτική ικανότητα ................................................................................................................................................................... 139 22.1.4. Επαρκές και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.................................................................................................................................................................... 140 22.1.5. Επαρκής επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία.................................................................................................................................................... 143

22.2. Στοιχεία και δικαιολογητικά τεκμηρίωσης κριτηρίων επιλογής..............................................................................144 22.2.1. Αναφορικά με την επάρκεια οργάνωσης, δομής και μέσων.......................................................................................................................................... 144 22.2.2. Αναφορικά με τη χρηματοοικονομική επάρκεια................................................................................................................................................................ 145 22.2.3. Αναφορικά με τη χρηματοδοτική και δανειοληπτική ικανότητα............................................................................................................................... 146 22.2.4. Αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό.................................................................................................................................................................................. 147 22.2.5. Αναφορικά με την επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία ................................................................................................................................ 148 22.2.6. Γενικές επισημάνσεις...................................................................................................................................................................................................................... 150

23. Κριτήρια Ανάθεσης ......................................................................................................................................152 23.1. Παρουσίαση κριτηρίων τεχνικής προσφοράς ..................................................................................................................152

23.1.1. Κριτήριο (Κ1): Συνολική γεωγραφική κάλυψη ................................................................................................................................................................... 152 23.1.2. Κριτήριο (Κ2): Γεωγραφική Κάλυψη “Κατηγορίας Α”..................................................................................................................................................... 152 23.1.3. Κριτήριο (Κ3): Συνολική Πληθυσμιακή Κάλυψη ................................................................................................................................................................ 153 23.1.4. Κριτήριο (Κ4): Βασικά Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών επιπέδου 3 ............................................................................................................................... 153

23.2. Παρουσίαση κριτηρίου οικονομικής προσφοράς ...........................................................................................................154 23.3. Βαθμολόγηση Προσφορών .......................................................................................................................................................154

23.3.1. Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς......................................................................................................................................................................................... 154 23.3.2. Συνολική Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών ......................................................................................................................................................... 155

24. Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών ...................................................................................................156 24.1. Τρόπος υποβολής προσφορών................................................................................................................................................156 24.2. Περιεχόμενο Προσφορών ..........................................................................................................................................................156 24.3. Περιεχόμενο Φακέλων Δικαιολογητικών ...........................................................................................................................159

24.3.1. Γενικά..................................................................................................................................................................................................................................................... 159 24.3.2. Περιεχόμενα Υποφακέλου Α1 (Τυπικά Δικαιολογητικά Συμμετοχής)...................................................................................................................... 159



24.3.3. Περιεχόμενα Υποφακέλου Α2 ( Τεκμηρίωση Κριτηρίων Επιλογής).......................................................................................................................... 159 24.3.4. Περιεχόμενα ΥποφακέλουΑ3 (Τεκμηρίωση Σχήματος Σύμπραξης).......................................................................................................................... 160

24.4. Περιεχόμενο Φακέλων Τεχνικών Προσφορών.................................................................................................................161 24.4.1. Γενικά..................................................................................................................................................................................................................................................... 161 24.4.2. Ενότητα Α: Επιτελική Σύνοψη Τεχνικής Προσέγγισης .................................................................................................................................................... 162 24.4.3. Ενότητα Β: Προσφερόμενη Κάλυψη ........................................................................................................................................................................................ 162 24.4.4. Ενότητα Γ: Προσφερόμενες Υπηρεσίες .................................................................................................................................................................................. 163 24.4.5. Ενότητα Δ: Κατηγορίες δομικών στοιχείων του δικτύου – τεχνικές προδιαγραφές......................................................................................... 165 24.4.6. Ενότητα Ε: Τοπολογία συνολικού δικτύου και απαιτήσεις χωρητικότητας........................................................................................................ 169 24.4.7. Ενότητα ΣΤ: Διαστασιολόγηση Δικτύου και τεκμηρίωση επάρκειάς του εξοπλισμού..................................................................................... 170 24.4.8. Ενότητα Ζ: Περιγραφή προσφερόμενης πληροφοριακής υποδομής ........................................................................................................................ 172 24.4.9. Ενότητα Η: Αναλυτική Λίστα υπηρεσιών και εξοπλισμού ............................................................................................................................................ 173 24.4.10. Ενότητα Θ: Μεθοδολογία Υλοποίησης Α Φάσης ......................................................................................................................................................... 174 24.4.11. Ενότητα Ι: Προσέγγιση της Επιχειρησιακής Λειτουργίας...................................................................................................................................... 174

24.5. Περιεχόμενο Φακέλων Οικονομικών Προσφορών .........................................................................................................175 24.5.1. Ενότητα Α: Οικονομική Προσφορά Α Φάσης & ζητούμενη Δημόσια Δαπάνη....................................................................................................... 175 24.5.2. Ενότητα Β: Αναλυτικό Χρηματοοικονομικό Μοντέλο Α & Β Φάσης .......................................................................................................................... 176

24.6. Ισχύς προσφορών .........................................................................................................................................................................178 24.7. Εναλλακτικές προσφορές ..........................................................................................................................................................178 24.8. Τιμές προσφορών – νόμισμα....................................................................................................................................................179 24.9. Υποχρέωση γνώσης συνθηκών εκτέλεσης του έργου ..................................................................................................179

25. Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση Προσφορών.......................................................................181 25.1. Όργανα διενέργειας και αξιολόγησης ..................................................................................................................................181 25.2. Διενέργεια διαγωνισμού.............................................................................................................................................................181 25.3. Διαδικασία Αξιολόγησης προσφορών..................................................................................................................................182

25.3.1. Στάδιο Ελέγχου Δικαιολογητικών............................................................................................................................................................................................. 182 25.3.2. Στάδιο ελέγχου Τεχνικών Προσφορών................................................................................................................................................................................... 183 25.3.3. Στάδιο ελέγχου Οικονομικών Προσφορών - τελική κατάταξη ................................................................................................................................... 186 25.3.4. Απόρριψη προσφορών................................................................................................................................................................................................................... 188 25.3.5. Διοικητικές προσφυγές και ένδικα μέσα................................................................................................................................................................................ 189

25.4. Επιλογή και ανακήρυξη προσωρινού ΙΦΣ ανά ζώνη .....................................................................................................189

26. Ανακήρυξη οριστικού ΙΦΣ – Συμβασιοποίηση ...................................................................................192 26.1. Οριστικοποίηση Συμβατικών Εγγράφων ...........................................................................................................................192 26.2. Ολοκλήρωση Διαγωνισμού – κλήση για υπογραφή Σύμβασης Σύμπραξης.........................................................193 26.3. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης................................................................................................................................194 26.4. Υπογραφή Σύμβασης Σύμπραξης και Συμφωνητικών..................................................................................................195



ΜΕΡΟΣ Α – Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ



1. Περιγραφή του αντικειμένου του έργου

1.1. Πεδίο εφαρμογής του έργου

1.1.1. Ορισμός περιοχών της παρέμβασης

Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στημείωση του «ευρυζωνικού χάσματος» μεταξύ των πλέον

μειονεκτικώνπεριοχών της Ελλάδας και περιοχών της υπόλοιπης χώρας όπου ήδη προσφέρονται

ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο εστιάζει σε λευκές αγροτικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας, σε

γεωγραφικά οριοθετημένες δηλαδή περιοχές παρέμβασης οι οποίες καλύπτουν αθροιστικά τα ακόλουθα

χαρακτηριστικά:

• Αποτελούν κυρίως ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΚ)

1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνέχεια του πλαισίου εφαρμογής των ΟΠΑΑΧ1 της Γ

προγραμματικής περιόδου(«αγροτικές» περιοχές στο πλαίσιο του παρόντος έργου).

• Αποτελούν περιοχές στις οποίες δεν παρέχεται ευρυζωνική πρόσβαση και ταυτόχρονα δεν υπάρχουν

σχέδια από ιδιώτες επενδυτές να αναπτύξουν κατάλληλη υποδομή για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών

στο εγγύς μέλλον(«λευκές» περιοχές στο πλαίσιο του παρόντος έργου).

1.1.2. Μεθοδολογία καθορισμού περιοχών της παρέμβασης

Ο ακριβής προσδιορισμός των παραπάνω περιοχών προέκυψε μέσω μίας αναλυτικής διαδικασίας

ωρίμανσης,στο πλαίσιο της οποίας εξετάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση του συνόλου των ΟΠΑΑΧ

αγροτικών περιοχών, πραγματοποιήθηκε κατηγοριοποίησή τους σε όρους ευρυζωνικής (ή μη) κάλυψης και

τέλος, διενεργήθηκε με βάση επίσημες διαδικασίες δημόσια διαβούλευση με στόχο:

• Την επιβεβαίωση των αρχικών εκτιμήσεων και την επικαιροποίηση των περιοχών που πράγματι θα

πρέπει να κατηγοριοποιηθούν ως «λευκές κηλίδες»,

• Τη διερεύνηση της πρόθεσης δεσμευτικής κάλυψης ορισμένων «λευκών» περιοχών από ιδιώτες

επενδυτές στο εγγύς μέλλον με υποδομές που θα παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και μεθοδολογία προσδιορισμού των περιοχών παρέμβασης του

παρόντος έργου μπορούν να αντληθούν από το σχετικό κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης, το οποίο

αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού και αποτελεί δημόσιο

έγγραφο προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο. Το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης και κάθε συνοδευτικό

σε αυτό υλικό μπορεί να λογίζονται ως έγγραφα γενικότερης πληροφόρησης, ωστόσο δεν αποτελούν

επίσημα συμβατικά κείμενα της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας.

1 Περιοχές ΟΠΑΑΧ: Περιοχές στις οποίες εφαρµόζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου.



1.1.3. Ποσοτικά στοιχεία περιοχών της παρέμβασης

Βάσει της προαναφερθείσας μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης στις

περιοχές της παρέμβασης εντάσσονται τελικά 5.4912 οικισμοί (οικιστικά διαμερίσματα) με συνολικό

πληθυσμό 693.818 κατοίκους.

Αναλυτικά, οι περιοχές που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του έργου παρατίθενται στο

Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.

Οι παραπάνω περιοχές αποτελούνται απόαπομακρυσμένα και διασκορπισμένα οικιστικά διαμερίσματα

(διακεκριμένα χωριά/οικισμοί) σε όλη την Ελλάδα, με τα περισσότερα από αυτά να είναι ορεινά ή

νησιωτικά, μειονεκτικά και αραιοκατοικημένα. Ο πληθυσμός τους αντιπροσωπεύει το 6,34% του

συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας, ενώ περίπου 50% των κατοίκων είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 55

ετών. Από την άλλη πλευρά, αυτές οι περιοχές αντιστοιχούν περίπου στο40%-45% της ελληνικής

επικράτειας σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κάλυψη και τον αριθμό χωριών.

1.1.4. Κωδικοποιήσεις και δεδομένα αναφοράς

Ως βάση αναφοράς για την αποτύπωση των περιοχών της παρέμβασης έχει ληφθεί η κωδικοποίηση της

διοικητικής διαίρεσης της χώρας από το Υπουργείο Εσωτερικών:

Κωδικοποίηση R-‐YY ΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧ Επίπεδο γεωγραφικής διαίρεσης

Περιφέρεια Νομός Δήμος Τοπικό Διαμέρισμα

Οικιστικό διαμέρισμα

Οι περιοχές προς κάλυψη ορίζονται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο διαίρεσης, αυτό του οικιστικού

διαμερίσματος (οικισμού), προκειμένου να προσδιορίζεται με σαφήνεια η γεωγραφική χωροθέτηση κάθε

περιοχής.

Ως πίνακας αναφοράς για την κωδικοποίηση και τα δεδομένα κάθε οικισμού χρησιμοποιείται ο Πίνακας Π-

09, τόμος IV, Στοιχεία κατοικιών-νοικοκυριών της Εθνικής Στατιστικής Αρχής με βάση τα πιο

πρόσφατα διαθέσιμα αναλυτικά δεδομένα, αυτά της απογραφής του 2001. Σημειώνεται ότι αν και η

ομαδοποίηση των περιοχών σε επίπεδο (Καλλικρατικών) δήμων έχει διαφοροποιηθεί, το επίπεδο των

διακριτών οικισμών που λαμβάνεται υπόψη στο παρόν έργο παραμένει αναλλοίωτο.

2 Για την ακρίβεια προέκυψαν 5.846 οικισµοί εκ των οποίων οι 355 εµφανίζουν µηδενικό πληθυσµό. Από τη διαφορά αυτή

προκύπτει το 5.491.



1.2. Σκοπός και Αντικείμενο του Έργου

1.2.1. Ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν

Εξαιτίας ορισμένων τεχνικών, γεωγραφικών και κοινωνικοοικονομικών λόγων που σχετίζονται άμεσα με το

προφίλ των λευκών αγροτικών περιοχών, έχει διαπιστωθεί αποτυχία της αγοράς να παράσχει αξιόπιστα

ευρυζωνικές υπηρεσίες στις περιοχές αυτές. Οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν στην έλλειψη προσφοράς

τέτοιων υπηρεσιών περιλαμβάνουν:

• Τη σημαντική έλλειψη υποδομής που θα απαιτούνταν για την υποστήριξη της παροχής ευρυζωνικών

υπηρεσιών, αλλά δεν είναι διαθέσιμη προς το παρόν.

• Το σημαντικό κόστος που απαιτείται για την ανάπτυξη μίας τέτοιας υποδομής σε λευκές αγροτικές

περιοχές. Λαμβάνοντας υπόψη τηχαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, αυτό το κόστος είναι σημαντικά

υψηλότερο σε ό,τι αφορά τις τιμές μονάδας (πχ. κόστος ανά σύνδεση) σε σύγκριση με τις πιο

πυκνοκατοικημένες και -‐ακόμα περισσότερο-‐ τις αστικές περιοχές.

• Τηναναλογικά χαμηλότερη αγοραστική ισχύ της δυνητικής πελατειακής βάσης, λόγω διάφορων

κοινωνικοοικονομικών αιτίων.

• Εν τέλει, τη διστακτικότητα των ιδιωτών παρόχων ευρυζωνικών υπηρεσιών να επενδύσουν σε αυτές

τις περιοχές, δεδομένου ότι δεν τις θεωρούν οικονομικά βιώσιμες, εξαιτίας όλων των λόγων που

αναφέρονται παραπάνω.

Είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να αναληφθεί σημαντική προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι

παραπάνω αδυναμίες και να κλείσει το «ευρυζωνικό χάσμα» μεταξύ αυτών των περιοχών και της

υπόλοιπης Ελλάδας. Ειδικότερα, η εμπλοκή του δημόσιου τομέα –σε συνεργασία με την ιδιωτική

πρωτοβουλία-‐ κρίνεται απαραίτητηπροκειμένου να αντιμετωπιστεί ο συνδυασμός των δύο βασικών

αρνητικών συνθηκών: της έλλειψης υποδομής και της έλλειψης εμπορικού ενδιαφέροντος.

1.2.2. Σκοπός του έργου- άμεσοι και έμμεσοι στόχοι

Μέσω της Σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα επιδιώκεται η ανάπτυξη των απαραίτητων

υποδομών δικτύου στις περιοχές–στόχο και η παροχή αξιόπιστων και σύγχρονων ευρυζωνικών υπηρεσιών

στον πληθυσμό των περιοχών αυτών, υιοθετώντας ένα μοντέλο που θα επιτρέψει τη βιώσιμη αξιοποίηση

και λειτουργία των υποδομών σε μακροπρόθεσμη βάση, ενθαρρύνοντας παράλληλα τον ανταγωνισμό. Οι

επιμέρους στόχοι στους οποίους αναμένεται να συμβάλλει ουσιωδώς το έργο (αυτόνομα ή συνδυαστικά με

άλλα μέτρα και δράσεις) συνοψίζονται στα ακόλουθα:

• Επαρκής ευρυζωνική κάλυψη των λευκών αγροτικών περιοχών, προκειμένου να εκπληρωθεί

σταδιακά ο στόχος «συνολικής ευρυζωνικής κάλυψης» που θέτει η Ψηφιακή Ατζέντα 20203. Η υψηλή

πληθυσμιακή κάλυψη θα πρέπει να θεωρείται ως βασική προτεραιότητα βραχυπρόθεσμα, αλλά η

3 βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής της Ε.Ε. [COM(2010)245 τελικό/2] για το «Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη», http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:EL:PDF



ευρεία γεωγραφική κάλυψη είναι επίσης κρίσιμη, προκειμένου να επιτευχθεί η δυνατότητα πρόσβασης

σε ευρυζωνικές υπηρεσίεςαπό το σύνολο του πληθυσμού μέχρι το 2020.

• Δυνατότητα παροχής αξιόπιστων και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών ευρυζωνικότητας στους

τελικούς χρήστες (σε ό,τι αφορά την ταχύτητα, την ποιότητα και την τιμή). Ειδικότερα, οι υπηρεσίες θα

πρέπει να είναι συγκρίσιμες με εκείνες που παρέχονται στις περισσότερο πλεονεκτικές περιοχές,

ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο δημιουργίας ενός νέου «ευρυζωνικού χάσματος» στο μέλλον.

• Ανάπτυξη μιας ισχυρής και ανθεκτικής στο χρόνο δικτυακής υποδομής που θα μπορούσε να

υποστηρίξει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους διείσδυσης, καθώς επίσης και τη

προσδοκώμενη βαθμιαία αύξηση των ταχυτήτων εξυπηρέτησης, σύμφωνα με την Ψηφιακή Ατζέντα

2020, χωρίς να απαξιώνεται η αρχική επένδυση. Παροχή μακροπρόθεσμης λύσης που θα έχει τη

δυνατότητα αναβάθμισης και εξέλιξης με την πάροδο του χρόνου.

• Ικανότητα ουσιαστικής ενθάρρυνσης του ανταγωνισμού και αποτροπή οποιουδήποτε μεμονωμένου

παρόχου από το να αποκτήσει ειδικά πλεονεκτήματα έναντι των υπολοίπων. Επαρκής κρατικός

έλεγχος των αρχών λειτουργίας του δικτύου.

• Ενθάρρυνση και διευκόλυνση υφιστάμενων παρόχων υπηρεσιών δικτύου ώστε να επιλέξουν και

υλοποιήσουν τη δική τους στρατηγική, αναφορικά με πιθανές ιδιωτικές (επιπρόσθετες) επενδύσεις σε

αυτές τις περιοχές.

1.2.3. Αντικείμενο του έργου – γενικό επιχειρηματικό μοντέλο

Ο παρών διαγωνισμός αφορά στην επιλογή Ιδιωτικών Φορέων Σύμπραξης οι οποίοι θα κληθούν να

αναπτύξουν, να θέσουν σε λειτουργία και να διαχειριστούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ένα δημόσιο

δίκτυο τηλεπικοινωνιακών (ευρυζωνικών) υποδομών, το οποίο θα υποστηρίζει την παροχή ευρυζωνικών

υπηρεσιών από τρίτους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους προς τελικούς χρήστες (πολίτες και επιχειρήσεις)

στις περιοχές-‐στόχο.

Το έργο είναι μία Σύμπραξη μεταξύ του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα της μορφής ΒΟΤ (Build,

Operate, Transfer) για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών χοντρικής στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους

με την αξιοποίηση της υποδομής (δίκτυο) που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου.

Το αντικείμενο του έργου συνοψίζεται στις ακόλουθες βασικές αρχές:

• Μοντέλο ΣΔΙΤ:

- Η Αναθέτουσα Αρχή, βάσει της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας, θα επιλέξει συγκεκριμένους

Αναδόχους (Ιδιωτικούς Φορείς Σύμπραξης) οι οποίοι θα αναλάβουν την ανάπτυξη και διαχείριση

των Αγροτικών Ευρυζωνικών Δικτύων σε τρεις (3) προκαθορισμένες, διακριτές γεωγραφικές

ενότητες (υποσύνολα των περιοχών της παρέμβασης).



- Το αντικείμενο της κάθε Σύμπραξης θα εκτελεστεί σε δύο διακριτές Φάσεις, αυτή της ανάπτυξης και

θέσης σε λειτουργία του δικτύου (Build -‐ Φάση Α) και αυτή της διαχείρισης του δικτύου και

παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών (Operate -‐ Φάση Β).

- Τα δίκτυα που θα αναπτυχθούν αποτελούν δημόσια υποδομή. Με τον τερματισμότης περιόδου

διαχείρισης (Transfer – μεταβατική περίοδος κατά το τέλος της Φάσης Β) το σύνολο των

δικαιωμάτων και τίτλων επί περιουσιακών στοιχείων του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης θα

μεταβιβαστούν αζημίως στην Αναθέτουσα Αρχή είτε σε μεταγενέστερο Ανάδοχο που θα έχει

προκύψει για την περαιτέρω διαχείριση του έργου. Κατά τη μεταβατική περίοδο που προηγείται

της λήξης της Β Φάσης, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα κληθεί να συνεργαστεί με την

Αναθέτουσα Αρχή για την μεταβίβαση των ανωτέρω δικαιωμάτων, την ομαλή μετάβαση της

διαχείρισης στο επόμενο σχήμα που τυχόν επιλεγεί καθώς και τη διαφανή και οριστική επίλυση

όλων ζητημάτων που απορρέουν από τις ευθύνες και τα δικαιώματα των εμπλεκόμενων μερών.

• Μοντέλο ανάπτυξης δικτύου:

- Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης καλείται να σχεδιάσει και να προτείνει το δίκτυο που θα καλύψει

τις ανάγκες και απαιτήσεις του έργου, αξιοποιώντας επιμέρους τεχνολογικές λύσεις της επιλογής

του (γενική αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας), υπό την προϋπόθεση βέβαια αφενός της

πλήρους συμμόρφωσης με τις ειδικότερες απαιτήσεις και προδιαγραφές του παρόντος

διαγωνισμού και αφετέρου της υπερκάλυψης των ελάχιστων στόχων αποτελέσματος, όπως αυτές

αναλύονται στις επόμενες ενότητες.

- Η ανάπτυξη του βασικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου και των λοιπών βοηθητικών υποδομών και

μέσων που θα συνθέσει τη συνολική υποδομή της Σύμπραξης, μπορεί να γίνει μέσω εξαρχής

κατασκευής, είτε αγοράς υφιστάμενων υποδομών, είτε μακροχρόνιας παραχώρησης (ενοικίασης)

υποδομών από τρίτους. Δεδομένου ότι όλες οι επιμέρους επιλογές θα πρέπει να είναι ισοδύναμες και

να οδηγούν στο ίδιο ουσιαστικά αποτέλεσμα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

i. Ανεξαρτήτως επιλογής (κατασκευή, αγορά ή παραχώρηση από τρίτους), οι υποδομές θα πρέπει

σε κάθε περίπτωση – και επί ποινή αποκλεισμού – να καλύπτουν τις απαιτήσεις που τίθενται

στο παρόντα διαγωνισμό σε όρους διαστασιολόγησης, λειτουργικών απαιτήσεων και τεχνικής

επάρκειας.

ii. Στις περιπτώσεις παραχώρησης (μακροχρόνιας ενοικίασης) από τρίτους θα πρέπει να

διασφαλίζεται υποχρεωτικά η διαθεσιμότητα των υποδομών αυτών για το σύνολο της

ωφέλιμης ζωής του δικτύου, που για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού ορίζεται στα

είκοσι (20) έτη. Παράλληλα θα πρέπει να παραχωρείται το αποκλειστικό, ελεύθερο και

αναφαίρετο δικαίωμα χρήσης και αξιοποίησης της υποδομής (IRU) καθ’ οιοδήποτε τρόπο κρίνει

ο εκάστοτε (υφιστάμενος ή μελλοντικός) διαχειριστής ή το ίδιο το Δημόσιο. Οι δυνατότητες

πρόσβασης, χρήσης και αξιοποίησης της ενοικιαζόμενης υποδομής δεν μπορεί να υπολείπονται



των ελευθεριών και δυνατοτήτων που θα ήταν αντίστοιχα διαθέσιμες στην περίπτωση της

ιδιόκτητης υποδομής.

iii. Επίσης, στις περιπτώσεις μακροχρόνιας ενοικίασης (IRU) θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι

τοσυνολικό τίμημα -‐ή το μεγαλύτερο μέρος αυτού-‐ αποτελεί αρχική επένδυση (CAPEX),έτσι

ώστε να αποφεύγονται οι τεχνητά χαμηλές τιμές που θα μετακυλήσουν το πραγματικό κόστος

κατά την περίοδο χρήσης (OPEX). Συγκεκριμένα, για κάθε ενοικιαζόμενο στοιχείο υπό το

καθεστώς IRU, η αρχική επένδυση θα πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον το 75% της καθαρής

παρούσας αξίας (NPV) του συνολικού τιμήματος για το σύνολο της εικοσαετίας.

• Μοντέλο υπηρεσιών:

- Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης δε θα προσφέρειεμπορικές υπηρεσίες σε τελικούς χρήστες(ιδιώτες

και επιχειρήσεις), αλλά μόνο υπηρεσίες χονδρικής σε τρίτους Παρόχους Υπηρεσιών

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες λιανικής προς το κοινό (ιδιώτες και

επιχειρήσεις) θα παρέχονται από τους τρίτους Παρόχους οι οποίοι θα αποκτήσουν πρόσβαση στο

νέο δίκτυο, μέσω των υπηρεσιών χονδρικής.

- Το δίκτυο θα είναι ανοικτό προς αξιοποίηση από όλους τους νόμιμους παρόχους υπηρεσιών

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με το πλαίσιο παρεχόμενων υπηρεσιών που αναλύεται στη

συνέχεια.

- Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες χονδρικής που καλύπτουν

και τα 3 ακόλουθα επίπεδα:

i. Επίπεδο 1ο: Υπηρεσίες πρόσβασης σε παθητικές υποδομές και ευκολίες του δικτύου

ii. Επίπεδο 2ο: Υπηρεσίες χωρητικότητας

iii. Επίπεδο 3ο: Υπηρεσίες χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (bit-‐stream)



2. Κανονιστικό Πλαίσιο

2.1. Νομικό και Συμβατικό πλαίσιο Σύμπραξης

Η παρούσα σύμπραξη θα υλοποιηθεί δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 3389/2005 (ΦΕΚ

232/Α/22.9.2005) «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα».

Το συμβατικό πλαίσιο υλοποίησης της Σύμπραξης θα βασίζεται αποκλειστικά και κατά σειρά ισχύος στα

ακόλουθα έγγραφα:

• Τη σύμβαση της Σύμπραξης και τα παραρτήματα αυτής (βλ. επόμενη ενότητα).

• Τα παρεπόμενα σύμφωνα της Σύμπραξης (βλ. επόμενη ενότητα).

• Την προσφορά του επιλεγμένου Αναδόχου (ΙΦΣ) που θα υποβληθεί στο πλαίσιο του παρόντος

διαγωνισμού.

• τηνπαρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής.

Συμπληρωματικά με τους όρους του συμβατικού πλαισίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

2.2. Προϋπάρχοντα έγγραφα και εγκρίσεις που λαμβάνονται υπόψη

Για τη διαμόρφωση των ειδικότερων όρων της Σύμπραξης που περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα από την

Αναθέτουσα Αρχή συμβατικά τεύχη έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

• Το υπ. αριθμ. SA.32866(2011/N)-‐GREECE εγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή (Γ.Δ. Ανταγωνισμού) με τίτλο “Broadband development in Greek rural areas”.

• Η με αρ. πρωτ. ΕΓΣΔΙΤ 792/16.12.2011 αίτηση της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού του

Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την υπαγωγή του έργου

«Ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υποδομών σε αγροτικές λευκές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και

Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών» στις διατάξεις του Νόμου 3389/2005 περί

Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

• Η από 22/12/2012 σχετική αιτιολογική έκθεση της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ και η από 3/1/2012

Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ, που εγκρίνει την παραπάνω αίτηση υπαγωγής.

• Η από ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ Προγραμματική Σύμβαση της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού με την

Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. η οποία αναλαμβάνει ως Αναθέτουσα Αρχή την υλοποίηση του Έργου.

• Η υπ.αριθμ. ΧΧΧ Απόφαση Ένταξης Πράξης στο Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση», καθώς και το γενικότερο

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ.

• Η υπ.αριθμ. ΧΧΧ Απόφαση Ένταξης Πράξης στο Ε.Π «Αγροτική Ανάπτυξη 2007-‐2013».



2.3. Θεσμικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού

Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει ειδικότερα τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού

επιλογής ΙΦΣ, υπάρχει αναλυτική αναφορά στην αντίστοιχη παράγραφο του Γ μέρους της παρούσας

διακήρυξης.



3. Παραχωρούμενα δικαιώματα

Στο πλαίσιο της παρούσας Σύμπραξης, παραχωρούνται στον ΙΦΣ τα ακόλουθα δικαιώματα:

• Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και αξιοποίησης της υποδομής που θα αναπτυχθεί και θα

χρηματοδοτηθεί μέσω του έργου, για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη.

• Το δικαίωμα χονδρικής παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιώναποκλειστικά προς

αδειοδοτημένους από την ΕΕΤΤ παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι υπηρεσίεςπου

δύναται να παρασχεθούν περιλαμβάνουναυτές που ορίζονται ρητώς (ως υποχρεωτικές) στην παρούσα

προκήρυξη, όσο και πρόσθετες που ενδεχομένως σχεδιάσει ο ΙΦΣ κατά την περίοδο της επιχειρησιακής

λειτουργίας. Για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών η Ανώνυμη Εταιρία Ειδικού Σκοπού που θα

συστήσει ο ΙΦΣ θα λάβει αντίστοιχη άδεια παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από την

ΕΕΤΤ.

• Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης φάσματος που θα διατεθεί για την ασύρματη ευρυζωνική

πρόσβαση στις λευκές περιοχές της γεωγραφικής ενότητας δραστηριοποίησης του ΙΦΣ.

Ειδικά όσον αφορά τοπαραχωρούμενο φάσμα σημειώνονται τα εξής:

• Οι ζώνες συχνοτήτων 3670MHz-3700MHz και 3770MHz-3800MHz δεσμεύονται βάσει νομοθετικής

διάταξης από το ελληνικό δημόσιο με σκοπό την αποκλειστική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών

επικοινωνιών μέσω των δημόσιων αγροτικών ευρυζωνικών δικτύων της παρούσας Σύμπραξης.

• Το Δικαίωμα αφορά αποκλειστικά και μόνο την χρήση ραδιοφάσματος για την ανάπτυξη υποδομής

ασύρματης πρόσβασης στο τελικό χρήστη, περιοριστικά στις περιοχές του πεδίου εφαρμογής της

Σύμπραξης εντός συγκεκριμένης γεωγραφικής ενότητας (βλ επόμενη ενότητα). Το Δικαίωμα δεν

προορίζεται για την ανάπτυξη δικτύων κορμού.

• Το δικαίωμα χρήσης για τις ως άνω δεσμευμένες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων χορηγείται αυτοδικαίως στον

επιλεγμένο ΙΦΣ των δημόσιων αγροτικών ευρυζωνικών δικτύων (συγκεκριμένα στην Ανώνυμη Εταιρία

Ειδικού Σκοπού που θα συσταθεί) και για όσο διάστημα αυτός ασκεί τα καθήκοντα διαχείρισης που του

έχουν ανατεθεί. Για την άσκηση του δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων δεν απαιτείται άλλη

διοικητική πράξη, πλην της οριστικής και τελεσίδικης ανάθεσης των σχετικών καθηκόντων διαχείρισης

από την Αναθέτουσα Αρχή.

• Στην περίπτωση που κάθε μία από τις τρεις γεωγραφικές ενότητες ανατεθεί σε διαφορετικούς ΙΦΣ, το

δικαίωμα παραχωρείται σε κάθε ΙΦΣ για την περιοχή αρμοδιότητάς του. Κάθε ΙΦΣ οφείλει να εξαντλεί

όλα τα τεχνικά μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης επιβλαβών παρεμβολών στα δίκτυα των υπόλοιπων

ΙΦΣ.

• Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής δύναται να γίνει ανάκληση του αρχικά

απονεμηθέντος Δικαιώματος και κατά τη διάρκεια της περιόδου διαχείρισης, στην περίπτωση όπου



διαπιστωθεί ότι οι συγκεκριμένες συχνότητες δεν αξιοποιούνται για τη λειτουργία των δικτύων και την

παροχή των σχετικών υπηρεσιών ή σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας

αναφορικά με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, ιδίως δε σε περίπτωση πρόκλησης επιζήμιων παρεμβολών

σε άλλους νόμιμους χρήστες.

• Η ΕΕΤΤ είναι η αρμόδια αρχή για τον καθορισμό των τεχνικών και λειτουργικών όρων προς εφαρμογή

του γεωγραφικού περιορισμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος που απονέμονται στον ΙΦΣ.

• Σε κάθε περίπτωση υπερισχύουν της παρούσας οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις που προβλέπονται

από το άρθ. ΧΧ του Ν.ΥΥΥΥ/2012.

Το σύνολο των δικαιωμάτων δεν είναι μεταβιβάσιμα σε τρίτους.



4. Γεωγραφικές Ενότητες

Οι οικισμοί που συνθέτουν το πεδίο εφαρμογής του έργου ομαδοποιούνται σε τρεις (3) διακριτές

γεωγραφικές ενότητες/ ζώνες. Η ανάπτυξη και λειτουργία των δημόσιων δικτύων τηλεπικοινωνιακών

υποδομών σε κάθε ζώνη αποτελεί διακριτή σύμπραξη και μπορεί να ανατεθεί σε διαφορετικούς αναδόχους

(Ιδιωτικούς Φορείς Σύμπραξης), σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τον παρόντα διαγωνισμό .

Η κατηγοριοποίηση των οικισμών στις τρεις ζώνες έχει βασιστεί στην τήρηση -‐στο μέτρο του εφικτού-‐ των

ακόλουθων κατά προτεραιότητα αρχών:

i. Γεωγραφική εγγύτητα και κατά το δυνατό γειτνίαση (των ηπειρωτικών τουλάχιστον) περιοχών

κάθε ζώνης.

ii. Εξισορρόπηση του πληθυσμού της κάθε ζώνης, που επιδρά εμμέσως στα δυνητικά έσοδα από τους

χρήστες κατά την περίοδο της διαχείρισης (Φάση Β).

iii. Σχετική εξισορρόπηση των αναγκαίων υποδομών (σε εύρος και κόστος) που θα απαιτηθούν για την

ανάπτυξη του δικτύου κατά την Φάση Α, για ισοδύναμο κάθε φορά αποτέλεσμα σε όρους κάλυψης.

Σε κάθε ζώνη εντάσσονται οι επιλέξιμοι οικισμοί των νομών που καταγράφονται στους ακόλουθους

πίνακες:

Γεωγραφική Ενότητα (Ζώνη) 1

Α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 3 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 5 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 6 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 7 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 8 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 10 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 11 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 12 ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 14 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 16 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 17 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 18 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 19 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ




Α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ 1 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3 ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 4 ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 6 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 7 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 8 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 11 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 12 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 13 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 14 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 15 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ


Α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ 1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 3 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 6 ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7 ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 8 ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 9 ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 11 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 12 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 13 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 14 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 15 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 16 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 17 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση αναπαρίσταται γραφικά στο χάρτη που παρατίθεται στη συνέχεια:



Οι πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν αποτυπώνουν βασικά ποσοτικά στοιχεία κάθε ζώνης,

αναφορικά με την κατανομή του πληθυσμού και των οικισμών σε αυτές:

Ζώνη (Lot) Νομοί Πληθυσμός Οικισμοί

1 19 229.725 1.306

2 15 234.736 2.007

3 17 229.357 2.178

693.818 5.491



Ενώ όλες οι ζώνες έχουν περίπου τον ίδιο πληθυσμό, η ζώνη 1 αποτελείται από μικρότερο αριθμό οικισμών,

δεδομένου ότι περιλαμβάνει περισσότερους οικισμούς άνω των 400 κατοίκων. Αντίστοιχα οι ζώνες 2 και 3

έχουν περισσότερους μικρότερου μεγέθους οικισμούς, καθώς και περισσότερους οικισμούς σε νησιωτικές

περιοχές.



5. Χρονική Περίοδος παραχώρησης – Φάσεις

5.1. Περίοδος παραχώρησης

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) μήνες(ή 12 ½ έτη)

από την «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος» της Σύμπραξης.

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος δηλώνεται στη Σύμβαση Σύμπραξης που θα υπογραφεί και έπεται της

εκπλήρωσης ενός συνόλου ενεργειών και προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.

5.2. Διακριτές Φάσεις της Σύμπραξης

Το αντικείμενο της Σύμπραξης θα εκτελεστεί σε δύο διακριτές Φάσεις:

• Φάση Α (Build):

- Αφορά στην ανάπτυξη του δικτύου και ολοκληρώνεται με την επιτυχή θέση αυτού σε επιχειρησιακή

λειτουργία.

- Η μέγιστη διάρκειά της ορίζεται στους τριάντα (30) μήνες από την Ημερομηνία ΈναρξηςΙσχύος

της σύμβασης Σύμπραξης.

• Φάση Β (Operate):

- Αφορά στη διαχείριση, εμπορική εκμετάλλευση του δικτύου και στην παροχή των προβλεπόμενων

υπηρεσιών. Επίσης, περιλαμβάνει τις πιθανές περαιτέρω επεκτάσεις του δικτύου κατά τη φάση

αυτή.

- Η Φάση Β δύναται να ενεργοποιηθεί το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης

της Φάσης Α. Η ενεργοποίηση της Β φάσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και νωρίτερα για

συγκεκριμένα τμήματα των καλυπτόμενων περιοχών, εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι απαραίτητες

τεχνικές και διαχειριστικές προϋποθέσεις και ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης επιθυμεί την έναρξη

παροχής των υπηρεσιών. Τυχόν ταχύτερη ενεργοποίηση της Β Φάσης δεν επηρεάζει το

χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της που ορίζεται στη συνέχεια.

- Η Φάση Β ολοκληρώνεται με την παρέλευση εκατόν είκοσι (120) μηνών μετά την ολοκλήρωση

της Α φάσης.

5.3. Ορόσημα Α Φάσης για τμηματικές παραλαβές

Εντός της Α Φάσης της Σύμπραξης ορίζονται τα ακόλουθαορόσημα που σχετίζονται με τη διαδικασία

τμηματικών/οριστικής παραλαβής της Φάσης και της καταβολής του αντίστοιχου οικονομικού

ανταλλάγματος από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής (βλ. σχετική παράγραφο§11.2 αναφορικά με

τρόπους πληρωμής):

• Ορόσημο Α1:



- Επίτευξη πληθυσμιακής κάλυψης 30% επί του συνόλου της δηλωθείσας πληθυσμιακής

κάλυψης.

- Προϋποθέτει την εγκατάσταση και υλοποίηση από τον ΙΦΣ των πάσης φύσεως υποδομών και

εκτέλεσης από μέρους του όλων των αναγκαίων εργασιών, που απαιτούνται για την επίτευξη της

κάλυψης σε συγκεκριμένο υποσύνολο οικισμών.

- Για να θεωρηθεί ότι έχει επιτευχθεί η κάλυψη του συγκεκριμένου πληθυσμού, θα πρέπει οι

αντίστοιχοι οικισμοί να μπορούν να λάβουν το σύνολο των προβλεπόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα

με τους όρους και τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην προσφορά του ΙΦΣ.

- Η επίτευξη του ορόσημου δεν προϋποθέτει την έναρξη της εμπορικής προσφοράς των υπηρεσιών

(και αντίστοιχα την επίσημη έγκρισή τους και έναρξη της Β Φάσης). Η δυνατότητα παροχής τους

(δυνατότητα διαθεσιμότητας) θα ελεγχθεί μέσω των μηχανισμών της Αναθέτουσας Αρχής που

προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη.


- Επίτευξη πληθυσμιακής κάλυψης 80% επί του συνόλου της δηλωθείσας πληθυσμιακής

κάλυψης.



κάλυψης σε συγκεκριμένο υποσύνολο οικισμών.









- Επίτευξη πληθυσμιακής κάλυψης στο σύνολο της δηλωθείσας πληθυσμιακής κάλυψης.



κάλυψης στο σύνολο των οικισμών.










5.4. Τελική μεταβατική περίοδος (transfer)

• Κατά το τελευταίο εξάμηνο της Β Φάσης, θα ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες μεταβίβασης του

δικτύου (πόροι, τίτλοι, δικαιώματα, κλπ.) στην Αναθέτουσα Αρχή, είτε απευθείας στον Ανάδοχο που

τυχόν έχει επιλεγεί για τη συνέχιση της διαχείρισης του δικτύου μετά το πέρας της παρούσας

Σύμπραξης.

• Κατά το διάστημα της τελικής μεταβατικής περιόδου, ο ΙΦΣ θα συνεχίσει να παρέχει κανονικά τις

υπηρεσίες του τηρώντας τους όρους που θέτει το σχετικό συμβατικό πλαίσιο. Παράλληλα, υποχρεούται

να συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή και με όποιο τρίτο μέρος αυτή υποδείξει για τη μεταφορά της

αναγκαίας πληροφόρησης και την επίλυση όλων των σχετικών εκκρεμοτήτων, προκειμένου να

διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας του δικτύου.

5.5. Παρατάσεις

Παράταση των συμβατικών προθεσμιών της Α Φάσης μπορεί να δοθείστην περίπτωση καθυστέρησης στην

υλοποίηση του έργου η οποία οφείλεται στην Αναθέτουσα Αρχή, είτε σε εξωγενείς αντικειμενικούς λόγους

που δεν επιτρέπουν την προσήκουσα ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενεργειών από την πλευρά του

Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης. Τυχόν παράταση της Α Φάσης μεταθέτει αναλόγως και το χρονοδιάγραμμα

της Β Φάσης του Έργου.

Ειδικά όσον αφορά στην Α Φάση, ισχύουν επιπλέον των ανωτέρω τα εξής:

• Ο ΙΦΣ μπορεί να αιτηθεί παράταση του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος της Α Φάσης και του χρόνου

ολοκλήρωσης των ορόσημων Α1 και Α2, εφόσον δεν επηρεάζεται το συνολικό χρονοδιάγραμμα,

τεκμηριώνοντας τους λόγους του αιτήματός του προς την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή,

εφόσον δεν τίθεται το συνολικό έργο και η χρηματοδότησή του σε κίνδυνο, προχωρά κατά κανόνα στην

έγκριση του αντίστοιχου αιτήματος.

• Ο ΙΦΣ μπορεί να αιτηθεί παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της Α Φάσης, εφόσον αποδείξει

τεκμηριωμένα ότι έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για να εκτελέσει το έργο εντός των τιθέμενων

προθεσμιών, αλλά αυτό κατέστη αδύνατο λόγο εξωγενών παραγόντων που δεν μπορεί να επηρεάσει

και ταυτόχρονα, δεν υπάρχει δυνατότητα εξεύρεσης εναλλακτικής λύσης. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται

–κατά την κρίση της και κατ’ εξαίρεση εφόσον διαπιστώσει πραγματική αδυναμία-‐ να παράσχει

ολιγόμηνη παράταση εφόσον δεν τίθεται το συνολικό έργο και η χρηματοδότησή του σε κίνδυνο. Σε

κάθε περίπτωση η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες.



Ειδικά όσον αφορά στη Β Φάση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς επέκτασης της

Σύμβασης Παραχώρησης κάθε ζώνης το πολύ για επιπλέον δύο (2) έτη. Για την αξιοποίηση της εν λόγω

δυνατότητας, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ενημερώσει τον ΙΦΣ, το αργότερο δώδεκα (12) μήνες

προ της εκπνεύσεως του αρχικού χρονικού διαστήματος της Σύμβασης Σύμπραξης.



6. Χρηματοδότηση Σύμπραξης

6.1. Χρηματοδοτικό σχήμα της Σύμπραξης

Η παρούσα Σύμπραξη αποτελεί μορφή μερικώς ανταποδοτικού ΣΔΙΤ.

Πιο συγκεκριμένα, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στις περιοχές – στόχο (βλ. σχετική

περιγραφή στην αρχική ενότητα) έχει αξιολογηθεί εκ των προτέρων ότι μία τέτοιου τύπου επένδυση δεν

μπορεί να είναι πλήρως ανταποδοτική και κερδοφόρα στο σύνολό της. Για το λόγο αυτό κρίθηκε

επιβεβλημένη η δημόσια συνδρομή για τη χρηματοδότηση του έργου.

Επομένως, ηδημόσια και ιδιωτική δαπάνη που θα καταβληθεί για την ανάπτυξη και λειτουργία των

αγροτικών δικτύων, αναμένεται να αντισταθμιστεί μερικώς από τα αναμενόμενα έσοδα που θα προέλθουν

από τους χρήστες των υπηρεσιών.

Τα προσδοκώμενα έσοδα θα καλύψουν κατά προτεραιότητα τη χρηματοδοτική συμμετοχή του ιδιωτικού

τομέα, πλέον ενός ευλόγου κέρδους. Τυχόν πλεονασματικά ποσά θα αξιοποιηθούν για την εφαρμογή

δημόσιων πολιτικών στον τομέα της ευρυζωνικότητας στις περιοχές -‐ στόχο, όπως αναλυτικότερα ορίζεται

στις επόμενες ενότητες της παρούσας διακήρυξης.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στο συνολικό κόστος της Σύμπραξης, αυτό θα καλυφθεί από τις ακόλουθες

πηγές:

• Δημόσια Δαπάνη ύψους 201.500.000 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) θα καταβληθεί από την

Αναθέτουσα Αρχή ως συνεισφορά για τη χρηματοδότηση της Α Φάσης της Σύμπραξης.Η Δημόσια

Δαπάνη κατανέμεται στις τρεις γεωγραφικές ενότητες ως εξής:

- Ζώνη 1:60.000.000 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ)



• Ιδιωτική Δαπάνη προερχόμενη από ίδια ή δανειακά κεφάλαια του ΙΦΣ, η οποία

- μπορεί να διασφαλίσει την αναγκαία ρευστότητα κατά τη φάση ανάπτυξης του δικτύου, καθώς και

να καλύψει τμήμα των επενδύσεων της Α Φάσης, εφόσον το κόστος τους υπερβεί4 το διαθέσιμο

ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης,

- θα χρηματοδοτήσει τις δαπάνες της δεκαετούς επιχειρησιακής λειτουργίας και περαιτέρω

επενδύσεων κατά τη Β Φάση της Σύμπραξης, στο βαθμό που οι χρηματοροές των αναμενόμενων

εσόδων (βλ. επόμενο σημείο) δεν καλύπτουν το σύνολο των αναγκών και υποχρεώσεων του ΙΦΣ.

4 Αναλόγως της προσφερόµενης λύσης (είδος δικτύου, τρόπος ανάπτυξης, εύρος κάλυψης, οικονοµίες κλίµακας κλπ), το ύψος της

επένδυσης κατά την Α Φάση µπορεί να είναι µικρότερο ή µεγαλύτερο της διαθέσιµης δηµόσιας δαπάνης (µε άµεση επίπτωση στα κριτήρια αξιολόγησης). Εφόσον οι υποψήφιοι Ανάδοχοι το επιθυµούν, µπορούν να συνεισφέρουν µε ιδιωτική συµµετοχή και στην Α Φάση, αναµένοντας µεγαλύτερη ανταποδοτικότητα από τη χρήση των υποδοµών κατά τη Β Φάση της Σύµπραξης.



• Αναμενόμενα έσοδα από τους χρήστες των υπηρεσιών κατά τη Β Φάση της Σύμπραξης θα

αποδίδονται στον ΙΦΣ, έως ενός ανώτατου ορίου για:

- Την κάλυψη των δαπανών λειτουργίαςκαι παροχής των υπηρεσιών της Β Φάσης.

- Την κάλυψητων ιδιωτικών επενδύσεων κατά την Α και Β Φάση.

- Την αποκόμισηενός εύλογου επιχειρηματικού κέρδους.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζεται το συνολικό χρηματοδοτικό σχήμα της Σύμπραξης συνολικά

για την Α και Β Φάση:

6.2. Ευθύνη διασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης

• Η έγκαιρη χρηματοδότηση της Α Φάσης αποτελεί κύρια υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής.

- Η υποχρέωση αυτή περιορίζεται στο ύψος του τελικού ζητούμενου από τον ΙΦΣ συμβατικού

ανταλλάγματος (θα δηλωθεί στην προσφορά), ενώ η καταβολή της χρηματοδότησης υπόκειται

στους όρους/ χρονισμό πληρωμών που περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα προκήρυξη.

- Η υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής δεν αναιρεί την παράλληλη υποχρέωση από μέρους του ΙΦΣ

να συνδράμει με επιπλέον ποσά για επενδύσεις που ενδεχομένως υπερβούν τη δημόσια

χρηματοδότηση, καθώς και να εξασφαλίσει την αναγκαία ρευστότητα για να αντιμετωπίσει τις

αυξημένες ανάγκες κατά τη φάση ανάπτυξης του δικτύου.



• Η χρηματοδότηση της Β Φάσης και μέχρι και την τελευταία Ημερομηνία Διαθεσιμότητας των

Υπηρεσιών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ΙΦΣ.

Συνεπώς, η συνολική ευθύνη χρηματοδότησης της Σύμπραξης –υπό την αίρεση καταβολής της

προβλεπόμενης δημόσιας δαπάνης-‐ αποτελεί αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση του ΙΦΣ.

6.3. Δημόσια Χρηματοδότηση

Η Δημόσια δαπάνη του Έργου αφορά αποκλειστικά στην Α Φάση και θα καταβληθεί στον ΙΦΣ σταδιακά,

σύμφωνα με το μηχανισμό πληρωμών που περιγράφεται σε επόμενη ενότητα, βάσει της πορείας εκτέλεσης

του Έργου.

Η δημόσια χρηματοδότηση θα προέλθει μέσω των ακόλουθων πηγών:

• 130.500.000 € μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ

• 9.500.000 € μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία -‐ Θράκη» του ΕΣΠΑ.

• 50.000.000 € μέσω το Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-‐2013»

• 11.500.000 € μέσω εθνικών πόρων.

Η κατανομή του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Γεωγραφική Ενότητα και πηγή χρηματοδότησης

παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

Κωδ. Ζώνης/Νομού

Περιφέρεια Νομός ΕΠ ΨΣ ΠΕΠ Μακ-Θρα

Αγρ.Αν. 2007-2013

Εθνικοί Πόροι

1.1 Α.Μα.ΘΡα ΔΡΑΜΑΣ 1.2 Α.Μα.ΘΡα ΕΒΡΟΥ 1.3 Α.Μα.ΘΡα ΚΑΒΑΛΑΣ 1.4 Α.Μα.ΘΡα ΞΑΝΘΗΣ 1.5 Α.Μα.ΘΡα ΡΟΔΟΠΗΣ 1.6 Β. Αιγαίου ΛΕΣΒΟΥ 1.7 Β. Αιγαίου ΧΙΟΥ 1.8 Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

27.130.000

1.9 Δ.Μακ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1.10 Δ.Μακ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.11 Δ.Μακ. ΚΟΖΑΝΗΣ 1.12 Δ.Μακ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ

9.500.000

1.13 Κ.Μακ. ΗΜΑΘΙΑΣ 1.14 Κ.Μακ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.15 Κ.Μακ. ΚΙΛΚΙΣ 1.16 Κ.Μακ. ΠΕΛΛΗΣ 1.17 Κ.Μακ. ΠΙΕΡΙΑΣ 1.18 Κ.Μακ. ΣΕΡΡΩΝ 1.19 Κ.Μακ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

19.000.000 4.370.000

2.1 Β. Αιγαίου ΣΑΜΟΥ 2.2 Δ. Ελλάδος ΑΙΤΩΛΙΑΣ/ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2.3 Ηπείρου ΑΡΤΗΣ 2.4 Ηπείρου ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2.5 Ηπείρου ΠΡΕΒΕΖΗΣ 2.6 Θεσσαλίας ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 2.7 Θεσσαλίας ΛΑΡΙΣΗΣ 2.8 Θεσσαλίας ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2.9 Θεσσαλίας ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2.10 Ιονίων ΚΕΡΚΥΡΑΣ

45.480.000



Κωδ. Ζώνης/Νομού

Περιφέρεια Νομός ΕΠ ΨΣ ΠΕΠ Μακ-Θρα

Αγρ.Αν. 2007-2013

Εθνικοί Πόροι

2.11 Ν. Αιγαίου ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2.12 Στ. Ελλάδας ΕΥΒΟΙΑΣ 2.13 Στ. Ελλάδας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2.14 Στ. Ελλάδας ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 2.15 Στ. Ελλάδας ΦΩΚΙΔΟΣ

24.000.000 5.520.000

3.1 Δ. Ελλάδος ΑΧΑΪΑΣ 3.2 Δ. Ελλάδος ΗΛΕΙΑΣ 3.3 Ιονίων ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3.4 Ιονίων ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3.5 Ιονίων ΛΕΥΚΑΔΟΣ 3.6 Κρήτης ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3.7 Κρήτης ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3.8 Κρήτης ΡΕΘΥΜΝΗΣ 3.9 Κρήτης ΧΑΝΙΩΝ 3.10 Πελοποννήσου ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 3.11 Πελοποννήσου ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3.12 Πελοποννήσου ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3.13 Πελοποννήσου ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3.14 Πελοποννήσου ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

57.890.000

3.15 Αττικής ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3.16 Ν. Αιγαίου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3.17 Στ. Ελλάδας ΒΟΙΩΤΙΑΣ

7.000.000 1.610.000

Από κάθε πηγή χρηματοδότησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνον οι αναφερόμενες στον πίνακα

συγκεκριμένες περιοχές/ νομοί κσι δεν επιτρέπεται οι πόροι μιας πηγής χρηματοδότησης να κατευθυνθούν

σε άλλες περιοχές λόγω γεωγραφικού περιορισμού στην επιλεξιμότητα των δαπανών. Οι ΙΦΣ όμως μπορούν

να χρησιμοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους της συγκεκριμένης πηγής χρηματοδότησης, εντός του πεδίου

επιλεξιμότητας, όπως αυτοί κρίνουν καλύτερα. Επίσης, σε περίπτωση δήλωσης χαμηλότερου τιμήματος

στην οικονομική προσφορά, θα πρέπει να δηλώσουν ρητά από ποιες περιοχές/ πηγές χρηματοδότησης

προέρχεται αυτή η μείωση σύμφωνα και με τους τυποποιημένους πίνακες των οικονομικών προσφορών

που θα χρησιμοποιηθούν.

6.4. Ιδιωτική Χρηματοδότηση

6.4.1. Μορφές χρηματοδότησης

Η ιδιωτική χρηματοδότηση της ΑΕΕΣ μπορεί να συνίσταται σε χρηματοδότηση με

• Ίδια κεφάλαια:

- Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους της ΑΕΕΣ και μέλη του ΙΦΣ (αρχικό και

μεταγενέστερες αυξήσεις αυτού).

- Ίδια κεφάλαια πλην μετοχικού (αποθεματικά κλπ.) που τυχόν δημιουργούνται κατά την

λειτουργία της ΑΕΕΣ (πχ. από το μηχανισμό claw-‐back, βλ. επόμενες ενότητες).

• Ξένα κεφάλαια:

- Χρηματοδότηση από τους μετόχους της ΑΕΕΣ ή από συνδεδεμένες (κατά την έννοια του

Ν.2190/20) με τους μετόχους της ΑΕΕΣ τρίτες εταιρίες.

- Δανειακά κεφάλαια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.



6.4.2. Ελάχιστη Δεσμευτική Επένδυση (ΕΔΕΠ)

Δεδομένου ότι:

• Προβλέπεται συγκεκριμένος χρονισμός στην καταβολή της δημόσιας δαπάνης κατά την Α Φάση του

Έργου που υστερεί χρονικά σε σχέση με τις διενεργούμενες επενδύσεις (οι πληρωμές

πραγματοποιούνται βάσει διαδικασίας παραλαβών),

• Το ύψος των συνολικών επενδύσεων αθροιστικά σε Α και Β Φάση θα υπερβεί τη διαθέσιμη δημόσια

χρηματοδότηση,

• Είναι πιθανό τα προσδοκώμενα έσοδα, τουλάχιστον για μία αρχική περίοδο της Β Φάσης, να μην

καλύπτουν τις ανάγκες λειτουργίας (κίνδυνοι ζήτησης),

ο ΙΦΣ θα πρέπει να εξασφαλίσει το σύνολο των απαιτούμενων κεφαλαίωνγια την κάλυψη των ανά πάσα

στιγμή χρηματοδοτικών αναγκών, προκειμένου να μη τεθεί σε κίνδυνο η εκτέλεση της Σύμπραξης.

Τα απαιτούμενα κεφάλαια που θα πρέπει να διατεθούν στην ΑΕΕΣ καθ’ όλο το διάστημα της Σύμπραξης θα

προσδιοριστούν από την ανάλυση του χρηματοοικονομικού μοντέλου της Σύμπραξης που θα

συμπεριλάβουν στην προσφορά τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι και το οποίο θα καθορίσει το ύψος της

προγραμματιζόμενης ιδιωτικής επένδυσης. Σε κάθε περίπτωση όμως τα εισφερόμενα κεφάλαια δεν

μπορούν να είναι χαμηλότερα ενός κάτω ορίου, που ορίζεται ως Ελάχιστη Δεσμευτική Επένδυση.

Πιο συγκεκριμένα,

• Ως Ελάχιστη Δεσμευτική Επένδυση(ΕΔΕΠ) ορίζεται ποσό ίσο με το 20%της προβλεπόμενης δημόσιας

δαπάνης (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) για κάθε συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη, ήτοι:

- ΕΔΕΠ για Ζώνη 1: 12.000.000 €

- ΕΔΕΠ γιαΖώνη 2: 15.000.000 €

- ΕΔΕΠ για Ζώνη 3: 13.300.000 €

• Το ποσό αυτό θα πρέπει να εισφερθεί στην ΑΕΕΣ ως εξής:

- ένα τουλάχιστον μέρος του υποχρεωτικά ως μετοχικό κεφάλαιο από τους μετόχους της ΑΕΕΣ /

μέλη του ΙΦΣ,

- μέσω δανειοδότησης/ χρηματοδότησης με ξένα κεφάλαια από τους ίδιους μετόχους (ή

συνδεδεμένων με αυτούς εταιριών),

- μέσω δανεισμού από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,

σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ακολουθούν.

• Το ποσό της ΕΔΕΠ θα πρέπει να καταβληθεί ως εξής:

- Τουλάχιστον 30% του συνολικού ποσού της ΕΔΕΠ εισφέρεται με την αρχική σύσταση της ΑΕΕΣ.



- Το υπόλοιπο ποσό της ΕΔΕΠ θα πρέπει να έχει καταβληθεί σε μία ή παραπάνω δόσεις (και ανάλογα

με τις ανάγκες ιδιωτικής χρηματοδότησης του έργου) πριν την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή

της Α Φάσης της Σύμπραξης.

- Σε κάθε καταβολή τμηματικού ποσού ΕΔΕΠ, τα ίδια κεφάλαια της ΑΕΕΣ προερχόμενα από τους

μετόχους της (μετοχικό κεφάλαιο), θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον

το 30% του μέρους της ΕΔΕΠ που έχει ήδη καταβληθεί.

• Τα μέλη του ΙΦΣ και μέτοχοι της ΑΕΕΣ θα πρέπει να εμφανίσουν την απαιτούμενη

χρηματοοικονομική επάρκεια και πιστοληπτική ικανότητα που θα καλύπτει τις ανάγκες

καταβολής της ΕΔΕΠ, αλλά και τυχόν υπερβάλλοντα ποσά αυτής (με βάση τις ανάγκες που θα

καταγραφούν στο χρηματοοικονομικό μοντέλο της Σύμπραξης). Συγκεκριμένα θα πρέπει να διαθέτουν

- άμεσα ρευστοποιήσιμα διαθέσιμα για την κάλυψη κατ’ ελάχιστον του 30% της ΕΔΕΠ που θα

καταβληθεί υποχρεωτικά ως μετοχικό κεφάλαιο.

- επιπρόσθετα άμεσα ρευστοποιήσιμα διαθέσιμα για τυχόν διάθεση επιπλέον κεφαλαίων στην ΑΕΕΣ,

είτε ως επιπλέον μετοχικό κεφάλαιο, είτε με τη μορφή δανεισμού από τους μετόχους (ξένα

κεφάλαια/ μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ΑΕΕΣ προς μετόχους).

- Εγκεκριμένες πιστώσεις από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για το (όποιο) υπόλοιπο τμήμα της ΕΔΕΠ

και των επιπλέον επενδύσεων (πλέον της ΕΔΕΠ) δεν καλυφθεί μέσω κεφαλαίων των μετόχων και

μελών του ΙΦΣ. Οι εγκεκριμένες πιστώσεις μπορεί να εκταμιεύονται σταδιακά και αναλόγως των

αναγκών του Έργου.

Στο σχήμα που ακολουθεί αναπαρίσταται γραφικά το σχήμα της ιδιωτικής χρηματοδότησης που

περιλαμβάνει (ισούται ή υπερβαίνει) την ΕΔΕΠ:



6.4.3. Ελάχιστη Δεσμευτική Πίστωση σε αναμονή (ΕΔΠΑ)

Ο ΙΦΣ, πλέον της επένδυσης που θα κάνει, η οποία

(i) δε δύναται να υστερεί της ΕΔΕΠ,

(ii) θα καλύπτει τις ανάγκες χρηματοδότησης, όπως αυτές θα έχουν προκύψει από το χρηματοοικονομικό

του μοντέλο,

θα πρέπει να διαθέτει ένα ελάχιστο επιπλέον περιθώριο δανεισμού για την αντιμετώπιση τυχόν

απρόβλεπτων περιστάσεων και αποκλίσεων από τους υπολογισμούς του χρηματοοικονομικού του

μοντέλου (όπως πχ. αυξημένα έξοδα, απώλεια εσόδων, μεταβολή επιτοκίων κλπ). Το περιθώριο αυτό

σχετίζεται με τις υποθέσεις του μοντέλου και το τελικό προγραμματιζόμενο ύψος της επένδυσης, δεν μπορεί

όμως να είναι χαμηλότερο ενός κάτω ορίου, που ορίζεται ως Ελάχιστη Δεσμευτική Πίστωση σε

Αναμονή.

Πιο συγκεκριμένα ως Ελάχιστη Δεσμευτική Επένδυση (ΕΔΠΑ) ορίζεται ποσό ίσο με το 15% επί της

Ελάχιστης Δεσμευτικής Επένδυσης, ήτοι:

• ΕΔΠΑ για Ζώνη 1: 1.800.000 €

• ΕΔΠΑ για Ζώνη 2: 2.250.000 €

• ΕΔΠΑ για Ζώνη 3: 1.995.000 €

Η δεσμευτική πίστωση σε αναμονή προορίζεται να εκταμιευθεί στις συγκεκριμένες περιπτώσεις

αποκλίσεων από τις προβλέψεις και μόνο, ενώ δεν αποτελεί βασικό εργαλείο χρηματοδότησης. Επομένως

δε θα εμφανίζεται ως εισροή στα βασικά σενάρια του χρηματοοικονομικού μοντέλου.

Τα μέλη του ΙΦΣ και μέτοχοι της ΑΕΕΣ θα πρέπει να εμφανίσουν την απαιτούμενη πιστοληπτική

ικανότητα που θα καλύπτει την ΕΔΠΑ, πέραν όποιου πιθανού τραπεζικού δανεισμού για τη βασική

χρηματοδότηση της Σύμπραξης.

6.4.4. Άμεσα Ρευστοποιήσιμα Στοιχεία

Όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, οι μέτοχοι του ΙΦΣ θα πρέπει να τεκμηριώσουν τη

δυνατότητά τους να εισφέρουν το προβλεπόμενο μετοχικό κεφάλαιο καθώς και τυχόν δευτερεύοντα ποσά

με τη μορφή χρηματοδότησης/ δανεισμού προς την ΑΕΕΣ, μέσω της ύπαρξης άμεσα ρευστοποιήσιμων

διαθεσίμων. Τέτοια στοιχεία θεωρούνται:

• Καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εκχωρηθεί ή ενεχυριαστεί σε εξασφάλιση

οποιασδήποτε απαίτησης.

• Τα ακόλουθα χρεόγραφα, ανεξαρτήτως ληκτότητας, με την προϋπόθεση ότι ανήκουν στο Εμπορικό και

στο Διαθέσιμο προς Πώληση Χαρτοφυλάκιο (όπως ορίζονται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) και

δύναται να ρευστοποιηθούν άμεσα στη δευτερογενή αγορά :



- Ομόλογα και ομολογίες έκδοσης Κυβερνήσεων (ή εγγυημένα από Κυβερνήσεις), σταθμισμένα στο

90% της Τρέχουσας Αξίας τους.

- Έντοκα γραμμάτια έκδοσης Κυβερνήσεων, σταθμισμένα στο 95% της Τρέχουσας Αξίας τους,

όπου Τρέχουσα Αξία είναι η συνολική τρέχουσα αξία των ανωτέρω κατηγοριών τίτλων μείον την

τρέχουσα αξία των τίτλων, που ανήκουν στο εμπορικό και διαθέσιμο προς πώληση χαρτοφυλάκιο και

έχουν εκχωρηθεί ή ενεχυριαστεί σε εξασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης.

• Ποσά που μπορούν να αντληθούν μέσω δανειακών κεφαλαίων των μετόχων του ΙΦΣ (προσοχή: όχι

δανεισμός της ΑΕΕΣ) και μπορεί να είναι άμεσα διαθέσιμα για το συγκεκριμένο το σκοπό, χωρίς κανένα

άλλο περιορισμό.

Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση συνδεδεμένων με τους μετόχους της ΑΕΕΣ εταιριών που

συνεισφέρουν χρηματοδότηση στην ΑΕΕΣ.

7. Συμβατική δομή του Έργου – Χαρακτηριστικά Σύμπραξης

7.1. Ορισμοί αμέσως ή εμμέσως εμπλεκόμενων μερών

• Κύριος του Έργου: Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία:

- Έχει τη γενική αρμοδιότητα της αρχικής έγκρισης και σχεδιασμού της συνολικής παρέμβασης,

- Εγκρίνει τα ποσά της δημόσιας χρηματοδότησης που προέρχονται από Επιχειρησιακά

Προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα οποία θα παρασχεθούν προς την Αναθέτουσα Αρχή για την υλοποίηση

του έργου,

- Παρακολουθεί την εκπλήρωση των στόχων του έργου στο πλαίσιο της συνολικότερης Ψηφιακής

Στρατηγικής,

- Ορίζει/εξουσιοδοτεί μέσω ειδικής Προγραμματικής Συμφωνίας την Αναθέτουσα Αρχή για να

εκτελέσει –από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου-‐ το διαγωνισμό και τη διαχείριση των

συμβάσεων Σύμπραξης.

• Αναθέτουσα Αρχή: η Ανώνυμη Εταιρία του Δημοσίου με την επωνυμία “Κοινωνία της Πληροφορίας

Α.Ε.” που προκηρύσσει τον παρόντα διαγωνισμό και εκπροσωπεί το ελληνικό δημόσιο στο πλαίσιο των

συμβάσεων Σύμπραξης.



• Ρυθμιστής: Η Ανεξάρτητη Αρχή «Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» η οποία-‐

συνεργαζόμενη με την Αναθέτουσα Αρχή-‐ αναλαμβάνει συγκεκριμένο ρόλο στο πλαίσιο της παρούσας

Σύμπραξης, αναφορικά με ζητήματα εποπτείας των διαχειριστών των ευρυζωνικών δικτύων.

• Υποψήφιοι Ανάδοχοι: Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις αυτών που συμμετέχουν στον

παρόντα διαγωνισμό.

• Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ): Ο συγκεκριμένος υποψήφιος ανάδοχος(φυσικό ή νομικό

πρόσωπο ή ένωση αυτών) που θα επιλεγεί (για κάθε ζώνη), μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας

αξιολόγησης των Προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

• Ανώνυμη Εταιρία Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ): Η ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού που οφείλει να

συστήσουν τα συμμετέχοντα στον ΙΦΣ (κάθε ζώνης) Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα.

• Αρχικοί Μέτοχοι: Τα συμμετέχοντα στον ΙΦΣ (κάθε ζώνης) Φυσικά ή /και Νομικά Πρόσωπα που είναι

και οι αρχικοί μέτοχοι της ΑΕΕΣ.

• Ανεξάρτητος Ελεγκτής: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση αυτών που διορίζεται από κοινού από

την Αναθέτουσα Αρχή και τον ΙΦΣ (κάθε ζώνης) ως ανεξάρτητος ελεγκτής για το έργο.

• Χρηματοδότες: Το ή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή / και οι μέτοχοι ή / και οι συνδεδεμένες με τους

μετόχους εταιρείες που θα παράσχουν χρηματοδότηση για το έργο.

• Ασφαλιστές: Το ή τα ασφαλιστικά ιδρύματα τα οποία θα ασφαλίσουν την ΑΕΕΣ και λοιπούς

εμπλεκόμενους στη Σύμπραξη έναντι βασικών κινδύνων του έργου.

7.2. Σύσταση ΑΕΕΣ – Διαχειριστή Αγροτικών Δικτύων

Για την υλοποίηση της Σύμβασης Σύμπραξης,τα μέλη τουΙΦΣ (κάθε ζώνης) θα συστήσουν νέα Ανώνυμη

Εταιρία Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ), με αντικείμενο την ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση των αγροτικών

ευρυζωνικών δικτύων της συγκεκριμένης γεωγραφικής ζώνης. Η ΑΕΕΣ αναλαμβάνει το ρόλο του

Διαχειριστή (rural administrator) με αποκλειστικό αντικείμενο το προβλεπόμενο από την παρούσα

σύμπραξη.

Η ΑΕΕΣ θα συσταθεί και θα λειτουργήσει με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, στο πλαίσιο των

διατάξεων της Σύμβασης Σύμπραξης, του καταστατικού της και του ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α’) όπως

τροποποιείται και ισχύει.Η ΑΕΕΣ από τη σύστασή της θα υπεισέλθει αυτοδικαίως στο σύνολο των

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του ΙΦΣ, όπως αυτά καθορίζονται από τα Έγγραφα του Διαγωνισμού και

θα υπογράψει τη Σύμβαση Σύμπραξης με την Αναθέτουσα Αρχή με αντικείμενο την εκτέλεση του Έργου.

Στο πλαίσιο της Β Φάσης, η ΑΕΕΣ θα είναι ο οικονομικός φορέας που θα παρέχει τις υπηρεσίες χονδρικής

σε τρίτους Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Για τις ανάγκες του παρόντος έργου η ΑΕΕΣ

θα πρέπει να λάβει εγκαίρως και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της Β Φάσης τις αναγκαίες άδειες παροχής

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από την ΕΕΤΤ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.



7.3. Μετοχική Σύνθεση ΑΕΑΣ

Στην ΑΕΕΣ θα συμμετέχει ως Αρχικός Μέτοχος ο ΙΦΣ. Στην περίπτωση όπου ο ΙΦΣ είναι Ένωση νομικών

ή/και φυσικών προσώπων, ως Αρχικοί Μέτοχοι συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη της Ένωσης, με

ποσοστό συμμετοχής και δικαιώματα ψήφου στην ΑΕΕΣαντίστοιχα με το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους

στην Ένωση, το οποίο θα έχει ήδη διατυπωθεί ρητώς στη σχετική προσφορά.

Έως την οριστική ολοκλήρωση της Φάσης Α, δεν επιτρέπονται αλλαγές της μετοχικής σύνθεσης, και εν γένει

εταιρικοί μετασχηματισμοί της ΑΕΕΣ, πλην της περίπτωσης μεταβιβάσεων μετοχών σε συνδεδεμένες

εταιρίες και μόνο, κατά την έννοια του άρθρου 42 (ε) παρ. 5 του ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών

όπως ισχύει.

Μετά το πέρας της ανωτέρω περιόδου επιτρέπονται αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της ΑΕΕΣ, αλλά

οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και υπό

την προϋπόθεση ότι η ΑΕΕΣ θα έχει, σε κάθε περίπτωση, υποχρεωτικά μετόχους που καλύπτουν τις

ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια τεχνοοικονομικής ικανότητας και εμπειρίας αναφορικά

με τη Β Φάση του έργου, που τίθενται ως απαράβατοι όροι στην παρούσα διακήρυξη.

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 28 του Ν. 3389/2005.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζεται (ως ενδεικτικό παράδειγμα) η μετεξέλιξη του υποψηφίου

αναδόχου σε ΙΦΣ και τελικά σε ΑΕΕΣ και αποσαφηνίζονται οι σχετικές έννοιες:

!

!

"#$%&'($)!*+,-$.$)!

/0123!

/04!"3!

/05!63!

7#(8$9&:!

2;<;=>?<@A7>;(!B)!CDE! EFG>&+7(:! !""#$

/0123!

/04!"3!

/05!63!

7.4. Διοίκηση ΑΕΕΣ

Η διοίκηση της εταιρίας, η λειτουργία της, οι αρμοδιότητες των οργάνων της και κάθε ειδικότερο θέμα και

σχετική λεπτομέρεια θα ρυθμίζονται με το καταστατικό της ΑΕΕΣ, το οποίο καταρτίζεται από τον ΙΦΣ πριν

από τη σύστασή της, εγκρίνεται καταρχήν από την Αναθέτουσα Αρχή και κατόπιν υποβάλλεται προς

έγκριση από τις αρμόδιες αρχές των ανωνύμων εταιριών.



Το καταστατικό της ΑΕΕΣ θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον όλους τους σχετικούς όρους που προβλέπονται

στη Σύμβαση Σύμπραξης. Η διάρκεια της ΑΕΕΣ θα υπερβαίνει τη συνολική διάρκεια της Σύμβασης

Σύμπραξης, κατά χρονικό διάστημα που θα εξασφαλίζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που

απορρέουν από τη Σύμβαση Σύμπραξης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και οι μετοχές της σε κάθε

περίπτωση θα είναι ονομαστικές.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα όπως επιβάλει αυστηρότερους όρους στο καταστατικό της ΑΕΕΣ

αναφορικά με τη λειτουργία της εταιρίας, με στόχο τη διασφάλιση των προβλεπόμενων αρχών και όρων

της Σύμβασης Σύμπραξης. Επιπλέον, η σύμβαση μετόχων της εταιρίας τελεί υπό τον έλεγχο της

Αναθέτουσας Αρχής.

Οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση του καταστατικού της ΑΕΕΣ τελεί υπό την αίρεση έγγραφης

συγκατάθεσης της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία θα χορηγείται εφόσον η τροποποίηση δεν αντιβαίνει σε

όρους του ισχύοντος συμβατικού πλαισίου ή της σχετικής νομοθεσίας.

Η διοίκηση της ΑΕΑΣ θα ασκείται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο που

ορίζεται, ελέγχεται και αναφέρεται στη Γενική Συνέλευση. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΕΣ δύναται να

συμμετέχουν δύο (2) ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη:

• Ένας (1) εκπρόσωπος του Κυρίου του Έργου,

• Ένας (1) εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής.

7.5. Δομή Συμβατικών Σχέσεων στο πλαίσιο της παρούσας Σύμπραξης

7.5.1. Σύμβαση Σύμπραξης και παρεπόμενα σύμφωνα

Η σύμβαση Σύμπραξης που θα καταρτιστεί και θα διέπει το πλαίσιο υλοποίησης του έργου (ανάπτυξη και

διαχείριση των δικτύων) υπογράφεται μεταξύ

• Του ελληνικού δημοσίου, που εκπροσωπείται από την Αναθέτουσα Αρχή,

• Της ίδιας της ΑΕΕΣ

• Των αρχικών μετόχων της ΑΕΕΣ και μελών του ΙΦΣ.

και δεσμεύει όλα τα συμμετέχοντα μέρη.

Περαιτέρω, η ΑΕΕΣ θα υπογράψει ένα σύνολο παρεπόμενων συμφώνων, υπό την έννοια του Ν. 3389/2005,

τα οποία εντάσσονται στο ευρύτερο συμβατικό πλαίσιο της Σύμπραξης. Τα παρεπόμενα σύμφωνα

περιλαμβάνουν:

i. Παρεπόμενο Σύμφωνο 1: Σύμβαση Α Φάσης Σύμπραξης για την αρχική υλοποίηση του δικτύου, η

οποία θα υπογραφεί μεταξύ της ΑΕΕΣ και του ΙΦΣ (φυσικού/νομικού προσώπου ή ένωσης).



ii. Παρεπόμενο Σύμφωνο 2: Σύμβαση Β Φάσης Σύμπραξης για τη διαχείριση, λειτουργία, εμπορική

εκμετάλλευση και περαιτέρω επέκταση του δικτύου, η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της ΑΕΕΣ και

του ΙΦΣ (φυσικού/ νομικού προσώπου ή ένωσης).

iii. Παρεπόμενο Σύμφωνο 3: Σύμβαση με ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή, η οποία θα υπογραφεί μεταξύ

της ΑΕΕΣ και του επιλεγμένου φυσικού/νομικού προσώπου το οποίο θα αναλάβει το ρόλο του

ελεγκτή.

iv. Παρεπόμενο Σύμφωνο 4: Σύμβαση ή συμβάσεις ασφαλιστικής κάλυψης, η οποία θα υπογραφεί

μεταξύ της ΑΕΕΣ και του ή των αντίστοιχων αναγνωρισμένων ασφαλιστικών εταιριών

(ασφαλιστών).

v. Παρεπόμενο Σύμφωνο 5: Σύμβαση ή συμβάσεις δανειοδότησης, η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της

ΑΕΕΣ και των χρηματοδοτών. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο παρεπόμενο σύμφωνο θα

υπογραφεί εφόσον από τη χρηματοοικονομική ανάλυση στην προσφορά του ΙΦΣ προκύπτει η

ανάγκη πρόβλεψης δανειακών κεφαλαίων.

Το σύνολο των προβλεπόμενων συμβάσεων θα πρέπει να έχει υπογραφεί πριν την ημερομηνία έναρξης

ισχύος της Σύμπραξης.

7.5.2. Σχηματική απεικόνιση συμβατικών σχέσεων

ΙΦΣ

Σύμβαση Σύμπραξης

Σύμβαση Α φάσης

Σύμβαση Β φάσης

ΑΕΕΣ

Αναθέτουσα Αρχή

Μέλος ΙΦΣ

Μέλος ΙΦΣ

Μέλος ΙΦΣ Ελεγκτής

Ασφαλιστής

Χρηματοδότης



7.6. Ανεξάρτητος Ελεγκτής

7.6.1. Ρόλος Ανεξάρτητου Ελεγκτή

Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής επιτελεί ένα κρίσιμο ρόλο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αφού πιστοποιεί την

εκπλήρωση των βασικών απαιτήσεων της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά την Α Φάση (ανάπτυξης του

δικτύου), όσο και κατά τη Β Φάση (επιχειρησιακής λειτουργίας).

Αναφορικά με την Α Φάση, ο Ελεγκτής:

• Παρακολουθεί και πιστοποιεί την εξέλιξη του Φυσικού Αντικειμένου, στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο

ήτοι:

- ελέγχει την εξέλιξη των εργασιών σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα,

- επιβεβαιώνει την επιτυχή προμήθεια κι εγκατάσταση συστημάτων εξοπλισμού και την κατασκευή –

προετοιμασία των λοιπών υποδομών σύμφωνα με το πλάνο του ΙΦΣ.

• Διενεργεί τυχόν ελέγχους του οικονομικού αντικειμένου του έργου.

• Επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση ανάπτυξης των υποδομών για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές

(υποσύνολα οικισμών) και συντάσσει σχετικά Πιστοποιητικά Αποδοχής αναφορικά με την εκπλήρωση

των βασικών Ορόσημων της Φάσης Α.

• Πιστοποιεί την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την καταβολή των τμηματικών πληρωμών της

Δημόσιας Χρηματοδότησης.

Τα αποτελέσματα των εργασιών του ανεξάρτητου ελεγκτή και το σύνολο του σχετικού υλικού/

τεκμηρίωσης κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία είναι η μόνη αρμόδια για να αποδεχθεί

οριστικά τις ενέργειες του ΙΦΣ, να πιστοποιήσει την συμμόρφωση με το συμβατικό πλαίσιο και να εγκρίνει

τις σχετικές πληρωμές. Οι εκροές του Ανεξάρτητου Ελεγκτή έχουν ισχύ εισήγησης και ο ρόλος του

λαμβάνεται ως ο ρόλος ενός εξειδικευμένου/ πιστοποιημένου τεχνικού και οικονομικού συμβούλου.

Αναφορικά με τη Β Φάση, ο Ελεγκτής:

• Προετοιμάζει ειδική μελέτη και προτείνει το σύστημα/μοντέλο λογιστικού καθορισμού του κόστους της

ΑΕΕΣ, που θα αφορά τις υπηρεσίες που προτίθεται να παράσχει κατά την έναρξη της επιχειρησιακής

λειτουργίας.

• Ελέγχει τις προσφορές αναφοράς νέων ή τροποποιημένων υπηρεσιών και καταθέτει τις παρατηρήσεις

του.

• Διενεργεί τους ετήσιους απολογιστικούς ελέγχους που επιβεβαιώνουν ή τροποποιούν τα κοστολογικά

στοιχεία και εφαρμόζει το μηχανισμό αντιστάθμισης της υπεραπόδοσης.

Τα αποτελέσματα των εργασιών του ανεξάρτητου ελεγκτή και το σύνολο του σχετικού υλικού/

τεκμηρίωσης κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία σε συνεργασία με την ΕΕΤΤ είναι οι αρμόδιες



αρχές για να εγκρίνουν τις σχετικές υπηρεσίες και να επιβάλλουν τα προβλεπόμενα από το συμβατικό

πλαίσιο της Σύμπραξης.

7.6.2. Ελάχιστες απαιτήσεις

Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής πρέπει να έχει αποδεδειγμένες γνώσεις και εμπειρία στα ακόλουθα αντικείμενα:

• Διενέργεια οικονομικών ελέγχων.

• Κοστολογική ανάλυση επιχειρήσεων και έλεγχος κοστολογικών μοντέλων.

• Νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

• Παρακολούθηση και έλεγχος σύνθετων τεχνολογικών έργων με έμφαση στις τηλεπικοινωνίες, καθώς

και έργων υποδομών.

• Σε βάθος γνώση των τεχνολογιών που σχετίζονται με το συγκεκριμένο έργο.

Η απόδειξη της ως άνω εμπειρίας εναπόκειται στον Ανεξάρτητο Ελεγκτή και στα στοιχεία που θα

προσκομίσει και θα ενσωματωθούν στις προσφορές των υποψηφίων αναδόχων. Η απόδειξη μπορεί να

προέλθει από:

• Αναφορά σε παρόμοιες δραστηριότητες του ελεγκτή κατά το παρελθόν.

• Την ειδική τεχνογνωσία της ομάδας έργου που προτείνει ο ανεξάρτητος ελεγκτής.

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, ενδέχεται η παραπάνω εμπειρία και τεχνογνωσία να τεκμηριώνεται

σωρευτικά μέσω των τομέων εξειδίκευσης κάθε μέλους. Σε κάθε περίπτωση όμως απαιτείται αθροιστικά να

τεκμηριωθεί υψηλότατο επίπεδο επαγγελματικής ικανότητας σε κάθε έναν από τους αναφερόμενους

τομείς.

Επίσης, απαιτείται η δήλωση και δέσμευση των ανθρώπινων πόρων και μέσων που είναι αναγκαία για την

εκπλήρωση του έργου του, στα πλαίσια και προθεσμίες που τίθενται από τις ανάγκες της Σύμπραξης.

7.6.3. Δικαίωμα Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή,κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ή μετά από αυτή και πάντως πριν την λήξη της

περιόδου οριστικοποίησης των συμβατικών εγγράφων, δύναται να ζητήσει αιτιολογημένα την

αντικατάσταση του προτεινόμενου από τον ΙΦΣ Ανεξάρτητου Ελεγκτή για κάποιον από τους ακόλουθους

λόγους:

• Μη εκπλήρωση ή μη επαρκής τεκμηρίωση κάποιου ελάχιστου κριτηρίου επαγγελματικής ικανότητας

(εμπειρίας, τεχνογνωσίας) που αφορά στον προτεινόμενο Ανεξάρτητου Ελεγκτή.

• Ελλείψεις στην ομάδα έργου του Ανεξάρτητου Ελεγκτή -‐σε πλήθος και σύνθεση δεξιοτήτων-‐ σε σχέση

με αυτή που απαιτείται για να φέρει σε πέρας τις επιμέρους προβλεπόμενες εργασίες, τόσο από άποψης

ποιότητας, όσο και από άποψης χρονοδιαγράμματος.



• Μη κάλυψη των ελάχιστων διασφαλίσεων/εγγυήσεων σχετικά με τη δυνατότητα του Ανεξάρτητου

Ελεγκτή να τητήσει τις αρχές της αμεροληψίας, ανεξαρτησίας και μη σύγκρουσης συμφερόντων.

Η ανωτέρω διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής παραμένει και κατά τη διάρκεια της Σύμβασης

Σύμπραξης, εφόσον κάποια παράμετρος/χαρακτηριστικό του Ανεξάρτητου Ελεγκτή τροποποιηθεί ή εφόσον

διαπιστωθεί η υστέρησή του κατά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

Τυχόν απόρριψη κάποιου Ανεξάρτητου Ελεγκτή, δεν αποτελεί καθαυτή κριτήριο αποκλεισμού των

υποψηφίων Αναδόχων από το διαγωνισμό ή έκπτωσης του ΙΦΣ από τη Σύμβαση Σύμπραξης. Όμως, η

έλλειψη πρότασης Ανεξάρτητου Ελεγκτή και η μη παροχή των σχετικών με αυτόν πληροφοριών στην

προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων αποτελεί λόγο απόρριψης.

Το κόστος του Ανεξάρτητου Ελεγκτή που αφορά στην Α Φάση μπορεί να καλυφθεί τόσο από τη Δημόσια,

όσο και από την Ιδιωτική Χρηματοδότηση. Σε κάθε περίπτωση επιλέξιμο για Δημόσια Χρηματοδότηση είναι

το κόστος που δεν ξεπερνά το 2% της ζητούμενης Δ.Χ.



8. Κίνδυνοι Σύμπραξης

8.1. Γενικά

Όλα τα ζητήματα κατανομής κινδύνων μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του ΙΦΣ θα ρυθμίζονται στη

Σύμβαση Σύμπραξης. Σε γενικές γραμμές, οι δυνητικές κατηγορίες κινδύνων και η κατανομή τους μεταξύ

των συμβαλλόμενων μερών της Σύμπραξης παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους.

8.2. Κίνδυνοι Χρηματοδότησης

Οι κίνδυνοι χρηματοδότησης κατανέμονται στα δύο συμβαλλόμενα μέρη της Σύμπραξης ως εξής:

• Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει τον κίνδυνο:

- Εξεύρεσης των πόρων για τη δημόσια χρηματοδότηση του έργου κατά την Α Φάση (Ανάπτυξη).

- Έγκαιρης καταβολής των σχετικών πληρωμών στον ΙΦΣ σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της

παρούσας διακήρυξης.

• Ο ΙΦΣ αναλαμβάνει τον κίνδυνο:

- Εξασφάλισης των τυχόν επιπλέον πόρων που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση της Α Φάσης, εφόσον η

δαπάνη ανάπτυξης υπερβεί τη διατεθείσα δημόσια χρηματοδότηση.

- Διασφάλισης των απαραίτητων χρηματοροών για να καλυφθούν οι ανάγκες χρηματοδότησης της Α

Φάσης, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις προς τρίτα μέρη και το χρονοδιάγραμμα πληρωμών από

την Αναθέτουσα Αρχή.

- Κάλυψη του συνόλου των χρηματοδοτικών αναγκών της Β Φάσης της Σύμπραξης.

Επίσης, στα πλαίσια της υποχρέωσης του ΙΦΣ να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου και με την

επιφύλαξη των διατάξεων της Σύμβασης Σύμπραξης, ο ΙΦΣ αναλαμβάνει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της

Σύμβασης Σύμπραξης κάθε κίνδυνο που ενδέχεται να προκύψει από μεταβολές επιτοκίων, πληθωρισμού,

συναλλαγματικών ισοτιμιών και κάθε άλλου στοιχείου, το οποίο δύναται να επηρεάσει τη

χρηματοοικονομική του κατάσταση.

8.3. Κίνδυνοι σχεδιασμού και κατασκευής

Ο ΙΦΣ αναλαμβάνει εξολοκλήρου τους κινδύνους που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του

δικτύου και των συναφών υποδομών, τόσο κατά την Α Φάση, όσο και κατά τη Β Φάση (επεκτάσεις,

αναβαθμίσεις) της Σύμπραξης.

Οι υποδομές που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να υπερκαλύπτουν τα ζητούμενα στην παρούσα διακήρυξη ως

προϋπόθεση για την καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης, ενώ θα πρέπει να είναι επαρκείς για την

παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών και την εκπλήρωση των επιμέρους στόχων αποτελέσματος που

περιγράφονται σε επόμενες ενότητες. Τυχόν καθυστερήσεις ή μη προσήκουσα σχεδίαση και ανάπτυξη των



προβλεπόμενων υποδομών βαρύνει αποκλειστικά τον ΙΦΣ και θα έχει επίπτωση τόσο στην καταβολή της

δημόσιας χρηματοδότησης, όσο και στην επιβολή των προβλεπόμενων ποινών από μέρους της


8.4. Κίνδυνοι διαθεσιμότητας

Ο ΙΦΣ αναλαμβάνει εξολοκλήρου τους κινδύνους που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα των υποδομών και

την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται αναλυτικά στις επόμενες ενότητες της παρούσας

διακήρυξης, για όλο το διάστημα της δεκαετούς επιχειρησιακής λειτουργίας (Β Φάση).

Ο ΙΦΣ αναλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων και ενεργειών ώστε να παρέχεται αδιάκοπτα το σύνολο

των υποχρεωτικών υπηρεσιών στις περιοχές που θα καλύπτει το νέο δίκτυο και υπό συγκεκριμένους όρους.

Τυχόν αδυναμία παροχής ή υποβάθμισης των προβλεπόμενων υπηρεσιών επιφέρει συγκεκριμένες

κυρώσεις που μπορεί να οδηγήσουν έως την καταγγελία της Σύμβασης Σύμπραξης και να επιφέρουν

περαιτέρω οικονομικές κυρώσεις στον ΙΦΣ.

8.5. Κίνδυνοι ζήτησης

Ο ΙΦΣ αναλαμβάνει εξολοκλήρου τους κινδύνους που σχετίζονται με τη ζήτηση των προσφερόμενων

υπηρεσιών από τους χρήστες των υποδομών. Δεδομένου ότι το έργο είναι ανταποδοτικό δεν προβλέπονται

τέλη διαθεσιμότητας από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της Β Φάσης. Ο

ΙΦΣ θα πρέπει να εφαρμόσει την κατάλληλη εμπορική πολιτική και να εξασφαλίσει επαρκή ζήτηση που θα

επιτρέψει τη δημιουργία εσόδων και την κάλυψη του κόστους επιχειρησιακής λειτουργίας και

διαθεσιμότητας των υπηρεσιών.

Τυχόν χαμηλότερη ζήτηση από την προσδοκώμενη δεν αναιρεί τις υποχρεώσεις του ΙΦΣ που προβλέπονται

κατά τη Β Φάση της Σύμπραξης.

8.6. Κίνδυνοι λειτουργίας

Ο ΙΦΣ αναλαμβάνει εξολοκλήρου τους κινδύνους που σχετίζονται με την επιχειρησιακή λειτουργία της

Ανώνυμης Εταιρίας Ειδικού Σκοπού. Ειδικότερα, αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη νόμιμης λειτουργίας και

συμμόρφωσης με τις αποφάσεις και απαιτήσεις που θέτει το ρυθμιστικό πλαίσιο περί ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, αλλά και το ειδικότερο συμβατικό πλαίσιο αναφορικά με την τιμολογιακή του πολιτική, την

έγκριση των όρων παροχής των υπηρεσιών κλπ.



9. Ασφαλίσεις

9.1. Γενικά

Ο ΙΦΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση ασφάλισης της ΑΕΕΣ και των εμπλεκομένων στην υλοποίηση της

Σύμπραξης έναντι των βασικών κινδύνων του έργου. Για κάθε ασφαλιστική σύμβαση που θα υπογραφεί

μεταξύ της ΑΕΕΣ και του Ασφαλιστή θα πρέπει να καλύπτονται κατά περίπτωση οι ακόλουθοι

ασφαλιζόμενοι:

• Η ΑΕΕΣ,

• Ο ΙΦΣ και τα μέλη αυτού (μέτοχοι ΑΕΕΣ),

• Οι Υπεργολάβοι κάθε είδους,

• Η Αναθέτουσα Αρχή,

ο καθένας σε σχέση με τα δικαιώματά του και ασφαλιστικά συμφέροντά του στο Έργο.

Όλες οι ενδεχόμενες ασφαλιστικές αποζημιώσεις θα καταβάλλονται, χωρίς να γίνονται παρακρατήσεις και

οποιοσδήποτε συμψηφισμός, σε συγκεκριμένο, διακριτό τραπεζικό λογαριασμό της ΑΕΕΣ. Τα ποσά θα

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποζημίωση ή την άρση των συνεπειών του ασφαλιστικού

γεγονότος και ο τρόπος διαχείρισής τους από την ΑΕΕΣ, προϋποθέτει την πρότερη έγκριση της


Όλη η αλληλογραφία, τα έγγραφα και η λοιπή επικοινωνία και πληροφόρηση που αφορούν τις ασφαλίσεις

της παρούσας Σύμπραξης θα πρέπει να κοινοποιούνται υποχρεωτικά στην Αναθέτουσα Αρχή.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι:

• Το κόστος Ασφάλισης μπορεί να καλυφθεί τόσο από τη Δημόσια όσο και από την Ιδιωτική Συμμετοχή

του Έργου αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα της Α Φάσης. Αναφορικά με τη Β Φάση τα

ασφαλιστήρια συμβόλαια θα καλύπτονται ως δαπάνη από την ιδιωτική συμμετοχή του ΙΦΣ και τα

πιθανά έσοδα από την λειτουργία της ΑΕΕΣ.

• Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν στο πλαίσιο του διαγωνισμού κάποια υποχρέωση

αναφορικά με τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων.

9.2. Ασφαλίσεις Α Φάσης Σύμπραξης

9.2.1. Ασφαλιστήριο κατά παντός κινδύνου κατασκευής

• Κάλυψη: κατά παντός κινδύνου για απώλεια ή υλική ζημία της Ασφαλισμένης Περιουσίας, εκτός εάν

υπάρχει ειδική εξαίρεση.



• Ασφαλισμένη Περιουσία: το Έργο συμπεριλαμβανομένων μόνιμων και προσωρινών κατασκευών,

υλικών, προϊόντων, εξοπλισμού καθώς και οποιουδήποτε άλλου μέσου-‐πόρου αποτελεί τμήμα της

αναπτυσσόμενης υποδομής ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξή της. Δεν περιλαμβάνονται

μέσα τα οποία ενοικιάζονται ή ανήκουν σε τρίτους, οι οποίοι έχουν συμβατικά την ευθύνη διατήρησής

τους σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

• Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο: Ανά πάσα στιγμή ένα ποσό που δεν είναι μικρότερο από την αξία πλήρους

αποκατάστασης ή αντικατάστασης της Ασφαλισμένης Περιουσίας, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι

μικρότερο από την αξία που καθορίζεται στη Σύμβαση της Α Φάσης (παρεπόμενο σύμφωνο

μεταξύ ΑΕΣΣ και ΙΦΣ).

• Απαλλαγή: 25.000€ ανά γεγονός.

• Γεωγραφικά Όρια: Εντός Ελλάδος συμπεριλαμβανομένων χώρων μεταφοράς και αποθήκευσης.

• Περίοδος Ασφάλισης: Από την ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμπραξης έως την ημερομηνία έναρξης

της Β Φάσης (διαθεσιμότητας υπηρεσιών).

9.2.2. Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων

• Κάλυψη: αποζημιώνονται οι ασφαλιζόμενοι αναφορικά με όλα τα ποσά τα οποία ενδέχεται να

υποχρεωθούν νομικά να καταβάλουν (συμπεριλαμβανομένου του κόστους και των εξόδων του

αιτούντος για αποζημίωση) ως αποζημίωση προς οποιονδήποτε τρίτο αναφορικά με (αλλά όχι

περιοριστικά:

- Θάνατο, σωματική βλάβη, ασθένεια, ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη.

- Περιουσιακή απώλεια ή ζημία.

- Ατυχηματική ρύπανση.

- Κάλυψη ευθυνών για ζημιές σε υπόγειες καλωδιώσεις, σωληνώσεις και λοιπές εγκαταστάσεις των

Ο.Κ.Ο.

- Κάλυψη ευθυνών για ζημίες τρίτων συνεπεία εξασθένισης, δόνησης θεμελίων σε όμορες και

γειτονικές εγκαταστάσεις.

τα οποία λαμβάνουν χώρα κατά την περίοδο της ασφάλισης και ανακύπτουν εξαιτίας του Έργου ή σε

σχέση με το Έργο (μελέτη, κατασκευή, δοκιμαστική λειτουργία, συντήρηση κλπ.).

• Όριο ευθύνης: Όχι λιγότερο από 5.000.000 € ανά συμβάν και 10.000.000 € αθροιστικά χωρίς να

υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των συμβάντων.Επιπρόσθετα των ανωτέρω, κάλυψη ευθύνης

εργοδότη πλέον της υποχρεωτικής εκ του νόμου για θάνατο ή σωματική βλάβη με όρια 500.000 € ανά

άτομο, 1.500.000 € ανά συμβάν και 3.000.000 € αθροιστικά.

• Απαλλαγή: 3.000 €



• Γεωγραφικά όρια: εντός Ελλάδας.

• Δικαιοδοσία: Ελληνική

• Περίοδος Ασφάλισης: Από την ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμπραξης έως την ημερομηνία έναρξης

της Β Φάσης (διαθεσιμότητας υπηρεσιών).

9.3. Ασφαλίσεις Β Φάσης Σύμπραξης

9.3.1. Ασφαλιστήριο υλικών απωλειών ή ζημιών

• Κάλυψη: κατά παντός κινδύνου για απώλεια ή υλική ζημία της Ασφαλισμένης Περιουσίας, χωρίς να

εξαιρείται οποιαδήποτε αιτία συμπεριλαμβανομένης της βλάβης σε μηχανήματα. Εφόσον δε διατίθεται

ασφαλιστήριο κάλυψης κατά παντός κινδύνου θα θεωρείται αποδεκτό και ασφαλιστήριο με εκτενή

κάλυψη κατονομαζόμενων κινδύνων με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται το ουσιαστικά

ισοδύναμο αποτέλεσμα.

• Ασφαλισμένη Περιουσία: οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο οποιασδήποτε φύσης που σχετίζεται με

την αναπτυχθείσα υποδομή και το Έργο και που ανήκει στην κυριότητα του ΙΦΣ ή για το οποίο ο ΙΦΣ

ενδεχομένως φέρει την ευθύνη, συμπεριλαμβανομένων και νέων υποδομών και εγκαταστάσεων που

αναπτύσσονται κατά τη Β Φάση της Σύμπραξης.

• Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο: Ανά πάσα στιγμή ένα ποσό που δεν είναι μικρότερο από την αξία πλήρους

αποκατάστασης ή αντικατάστασης της Ασφαλισμένης Περιουσίας, όπως αυτή διαμορφώνεται με τις

επεκτάσεις των υποδομών και αναπροσαρμόζεται τιμαριθμικά στη διάρκεια του χρόνου.

• Απαλλαγή: 3.000€ ανά γεγονός.

• Γεωγραφικά Όρια: Εντός Ελλάδος συμπεριλαμβανομένων χώρων μεταφοράς και αποθήκευσης υλικών.

• Περίοδος Ασφάλισης: Από την ημερομηνία έναρξης της Β Φάσης (διαθεσιμότητας υπηρεσιών) και καθ’

όλη τη υπόλοιπη διάρκεια της Σύμπραξης.

9.3.2. Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων

Ισχύουν τα ίδια με το αντίστοιχο ασφαλιστήριο της Α Φάσης, αλλά για το χρονικό διάστημα της Β Φάσης.

9.4. Ασφάλιση Ανεξάρτητου Εξωτερικού Ελεγκτή

Ο Ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής υποχρεούται να καλύπτεται από ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης η

οποία θα αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες αςφάλισης:

9.4.1. Επαγγελματική ευθύνη από πλημμελή άσκηση καθηκόντων

• Κάλυψη:

- Νομική ευθύνη για παράλειψη επαγγελματικού καθήκοντος.

- Κάλυψη για αμέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως ανεξαρτήτου εξωτερικού ελεγκτή.



- Ελλιπής επίβλεψη.

- Λανθασμένη κρίση ή αδυναμία ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της εργασίας.

- Απώλεια εγγράφων, παραβίαση απορρήτου.

• Όριο ευθύνης: Όχι λιγότερο από 200.000 € ανά συμβάν και 2.000.000 € αθροιστικά χωρίς να υπάρχει

περιορισμός ως προς τον αριθμό των συμβάντων.

• Δικαιοδοσία: Ελληνική

• Περίοδος Ασφάλισης: Από την ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμπραξης και για όλο το διάστημα

δραστηριοποίησής του.

9.4.2. Επαγγελματική ευθύνη από παραβίαση ανεξαρτησίας

• Κάλυψη: Παραβίαση των ενυπόγραφων δηλώσεών του για μη σύγκρουση συμφερόντων με τους

συμμετέχοντες στο Έργο και για την τήρηση των αρχών της ανεξαρτησίας.

Όριο ευθύνης: Όχι λιγότερο από 2.000.000 € ανά συμβάν και 6.000.000 € αθροιστικά χωρίς να

υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των συμβάντων.

Δικαιοδοσία: Ελληνική

Περίοδος Ασφάλισης: Από την ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμπραξης και για όλο το διάστημα

δραστηριοποίησής του.

9.5. Ελάχιστες απαιτήσεις «αποδεκτών» ασφαλιστών

Αποδεκτές είναι ασφαλιστικές εταιρίες προερχόμενες από κράτη -‐ μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ ή από κράτη

πουέχουν υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. που πληρούν τα ακόλουθα κριτήριαχρηματοοικονομικής επάρκειας με

βάση τα δημοσιευμένα τους στοιχεία της τελευταίαςοικονομικής χρήσης:

(α) Ίδια κεφάλαια άνω των 30.000.000 € και

(β) Κύκλο εργασιών άνω των 60.000.000 €.



10. Μηχανισμός Διαχείρισης Έργου

10.1. Ρόλος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη συνολική ευθύνη:

• παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου,

• επιβεβαίωσης τήρησης των όρων του συμβατικού πλαισίου της Σύμπραξης,

• καταβολής των οικονομικών ανταλλαγμάτων στον ΙΦΣ που προβλέπονται από τη Σύμβασης

Σύμπραξης,

• εφαρμογή τυχόν κυρώσεων, ρητρών, ποινών έως και της συνολικής έκπτωσης του ΙΦΣ, σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στο συμβατικό πλαίσιο της Σύμπραξης.

10.2. Μηχανισμός παρακολούθησης και παραλαβής Α Φάσης

10.2.1. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) αποτελείται από πέντε (5) μέλη με αντίστοιχους

αναπληρωτές.

Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί το σύνολο των ενεργειών της Α Φάσης και ελέγχει/ επιβεβαιώνει την τήρηση των

όρων της Σύμβασης και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την καταβολή του οικονομικού

ανταλλάγματος. Επίσης, είναι αρμόδια να εισηγηθεί επί θεμάτων συμβατικών τροποποιήσεων.

Η παράδοση του Έργου από τον ΙΦΣ και η παραλαβή από την ΕΠΠΕ γίνεται υποχρεωτικά εντός των

προθεσμιών που θα οριστούν από τη Σύμβαση Σύμπραξης.

Ειδικά για την επιβεβαίωση εκπλήρωσης των επιμέρους οροσήμων της Α Φάσης για την τμηματική

παραλαβή της και την καταβολή των επιμέρους πληρωμών προς τον ΙΦΣ (οικονομικού ανταλλάγματος),

ισχύουν τα εξής:

• Εντός ενός (1) μηνός από την επίτευξη του κάθε ορόσημου από τον ΙΦΣ και σύμφωνα με το

χρονοδιάγραμμα στη Σύμβαση Σύμπραξης, ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής υποβάλλει εγγράφως

Πιστοποιητικό Αποδοχής ή Έγγραφο Εκκρεμοτήτων.

• Στην περίπτωση υποβολής εγγράφου εκκρεμοτήτων ο ΙΦΣ λαμβάνει προθεσμία ενός (1) μηνός, στο

τέλος της οποίας πραγματοποιείται επανέλεγχος από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή για την επιβεβαίωση της

άρσης τους.

• Με την υποβολή του πιστοποιητικού αποδοχής, η ΕΠΠΕ μπορεί να προβεί σε συμπληρωματικούς ή

δειγματοληπτικούς ελέγχους. Η ΕΠΠΕ μπορεί να προβεί μεταξύ άλλων στη:

- Διεξαγωγή ελέγχων ορθής υλοποίησης του δικτύου και των υποδομών.

- Εκτέλεση δοκιμών αποδοχής.



- Επιβεβαίωση της επίτευξης ποσοτικών στόχων και κυρίως της γεωγραφικής και πληθυσμιακής

κάλυψης.

- Επαλήθευση της ικανότητας παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών.

• Η ΕΠΠΕ μπορεί να διεξάγει τους ανωτέρω ελέγχους η ίδια ή μέσω των λοιπών μηχανισμών που

προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη ή αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ελέγχων του

Ανεξάρτητου Ελεγκτή ή να προβαίνοντας σε συνδυασμό των παραπάνω επιλογών.

• Η ΕΠΠΕ μπορεί να υποβάλλει τις παρατηρήσεις της προς τον ΙΦΣ εντός ενός (1) μηνός από την

παραλαβή του σχετικού Πιστοποιητικού Αποδοχής από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, υποδεικνύοντας

συγκεκριμένα σημεία/ περιπτώσεις μη εκπλήρωσης των όρων της Σύμβασης Σύμπραξης και καλώντας

τον να συμμορφωθεί εντός περιόδου ενός (1) μηνός.

• Στο τέλος της συγκεκριμένης περιόδου η ΕΠΠΕ υποβάλλει την οριστική της εισήγηση σχετικά με την

τμηματική ή συνολική παραλαβή της Α Φάσης.

• Το σύνολο των παραπάνω διαδικασιών θα εκτελείται σε συμμόρφωση με το προβλεπόμενο

χρονοδιάγραμμα εκπλήρωσης των επιμέρους οροσήμων, όπως αυτό αποτυπώνεται στη Σύμβαση

Σύμπραξης. Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος, ο ΙΦΣ υποχρεούται να

υποβάλλει εγκαίρως σχετικό αίτημα τροποποίησης στην Αναθέτουσα Αρχή και πάντως πριν την έναρξη

κάθε διαδικασίας παραλαβής.

Σε κάθε περίπτωση και σε κάθε σημείο εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με

τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον ΙΦΣ, ο οποίος

υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή εντός

συγκεκριμένης προθεσμίας από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Εφόσον διαπιστωθεί

διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες του Αναδόχου, παράλειψη

διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠΕ μπορεί να

εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του ΙΦΣ ως έκπτωτου, σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα από τη Σύμβαση Σύμπραξης.

Το σύνολο των εισηγήσεων της ΕΠΠΕ καταγράφεται σε πρακτικά. Επί των εισηγήσεων αποφαίνεται το

αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.

10.2.2. Τεχνική και Επιστημονική Γραμματεία

Για την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της ΕΠΠΕ δύναται να συσταθεί Τεχνική και Επιστημονική

Γραμματεία αποτελούμενη από εξειδικευμένα στελέχη ή εξωτερικούς εμπειρογνώμονες με ιδιαίτερη

εμπειρία στα τεχνικά, διαδικαστικά, νομικά ή χρηματοοικονομικά ζητήματα που άπτονται της υλοποίησης

του Έργου.

Η Γραμματεία εργάζεται υπό την καθοδήγηση της ΕΠΠΕ και υποστηρίζει το έργο της.



10.2.3. Λοιποί εμπλεκόμενοι υποστηρικτικοί μηχανισμοί

Η Αναθέτουσα Αρχή –πέραν των ανωτέρω οργάνων-‐ μπορεί να αξιοποιεί κατά περίπτωση ειδικούς

εμπειρογνώμονες και εξωτερικούς συμβούλους στις περιπτώσεις που το εύρος ή η εξειδίκευσητων

εργασιών απαιτούν επιπλέον υποστήριξη. Σε κάθε περίπτωση παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση στον

ΙΦΣ, προκειμένου αυτός να διευκολύνει την παροχή των απαιτούμενων στοιχείων και την πρόσβαση των

τρίτων προσώπων στις υποδομές και εγκαταστάσεις του για τη διενέργεια σχετικών ελέγχων.

Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή συνεργάζεται με τον ορισθέντα Ανεξάρτητο Ελεγκτή, οι ενέργειες, μελέτες και

λοιπές εκροές του οποίου χρησιμοποιούνται ως βασικό πρωτογενές υλικό για τη διαδικασία

παρακολούθησης και παραλαβής.

Όλες οι επιτροπές και ομάδες εργασίας συστήνονται και στελεχώνονται με αντίστοιχες αποφάσεις του

αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.

10.3. Μηχανισμός παρακολούθησης Β Φάσης

Τα ανωτέρω περιγραφόμενα όργανα / επιτροπές είναι αρμόδια και για την παρακολούθηση της εξέλιξης της

Σύμπραξης κατά τη Β Φάση. Κατά την επιχειρησιακή λειτουργία η έμφαση των μηχανισμών

παρακολούθησης δίδεται

• στην προσήκουσα και αδιάλειπτη παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών στο σύνολο των περιοχών

που εντάχθηκαν στο έργο.

• Στον έλεγχο των τιμών και την εφαρμογή του μηχανισμού αντιστάθμισης υπεραπόδοσης.

• Στην έγκριση νέων υπηρεσιών.

• Στην επίλυση διαφορών που τυχόν προκύψουν μεταξύ του ΙΦΣ και των τρίτων παρόχων –πελατών.

• Στην παρακολούθηση και επιβεβαίωση της επέκτασης και εξέλιξης του δικτύου, ώστε να πληροί τις

ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις κάλυψης στο τέλος της Β Φάσης.

Πλέον της λειτουργίας των ανωτέρω οργάνων κατά τη Β Φάση ενεργοποιείται η εμπλοκή των ακολούθων

μηχανισμών:

• Γραφείο λήψης παραπόνων και καταγγελιών:

- Η Αναθέτουσα Αρχή θα ενεργοποιήσει ειδικό γραφείο που θα παρακολουθεί την ανταπόκριση του

ΙΦΣ στα αιτήματα πελατών για παροχή υπηρεσιών.

- Η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει τους αδειοδοτημένους παρόχους ότι μπορούν να απευθυνθούν

στο γραφείο εξυπηρέτησης, προκειμένου να αναφέρουν τυχόν προβλήματα στην παροχή των

υπηρεσιών, όταν η ανταπόκριση από τονΙΦΣ δεν είναι σύμφωνη με τους προκαθορισμένους όρους

που προβλέπονται στις εγκεκριμένες Προσφορές Αναφοράς ή στην περίπτωση άρνησης παροχής

των προβλεπόμενων υπηρεσιών ή στην περίπτωση διακριτικής μεταχείρισης κατά την παροχή

τους.



- Ο συγκεκριμένος μηχανισμός θα έχει πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του ΙΦΣ στο οποίο

καταχωρούνται τα επιμέρους αιτήματα, ενώ θα δέχεται απευθείας παρατηρήσεις, παράπονα και

καταγγελίες από τρίτους παρόχους αλλά και από το κοινό.

- Το σύνολο των λαμβανόμενων πληροφοριών και στοιχείων θα προωθείται στην ΕΠΠΕ που

παρακολουθεί συνολικά την τήρηση των όρων της Σύμβασης Σύμπραξης.

• Διοικητικός μηχανισμός ΕΕΤΤ:

- Η ΕΕΤΤ, τόσο με την υποστήριξη του συνόλου των μηχανισμών της Αναθέτουσας Αρχής, όσο και με

βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων του Εξωτερικού Ελεγκτή, μπορεί να παρεμβαίνει για την

επίλυση διαφορών μεταξύ παρόχων, τον καθορισμό τιμών και την τήρηση των προβλεπόμενων από

το κανονιστικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

- Η ΕΕΤΤ θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, ώστε η τελευταία να επιβάλλει τις

αντίστοιχες κυρώσεις και μέτρα που προβλέπονται από το συμβατικό πλαίσιο της Σύμπραξης.



11. Παροχή Οικονομικού Ανταλλάγματος

11.1. Ορισμός Οικονομικού Ανταλλάγματος

Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλει ως οικονομικό αντάλλαγμα στον ΙΦΣ συγκεκριμένο ποσό Δημόσιας

Χρηματοδότησης, το οποίο αφορά αποκλειστικά την Α Φάση της Σύμπραξης και συνδέεται άμεσα με:

• τις ενέργειες ανάπτυξης και θέσης σε παραγωγική λειτουργία του δικτύου και των λοιπών

προβλεπόμενων υποδομών,

• τη δυνατότητα διάθεσης των σχετικών υπηρεσιών χονδρικής.

Το ποσό της Δημόσιας Χρηματοδότησης θα είναι αυτό που θα δηλώσει ο ΙΦΣ στην οικονομική του

προσφορά και θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους επιμέρους όρους που περιγράφονται στην παρούσα

Διακήρυξη.

Το συγκεκριμένο ποσό είναι το μόνο οικονομικό αντάλλαγμα που θα λάβει ο ΙΦΣ στα πλαίσια της

Σύμπραξης.

11.2. Τρόπος πληρωμών

Η πληρωμή του οικονομικού ανταλλάγματος προς τον ΙΦΣ θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

• To 30% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου χωρίς ΦΠΑ θα δοθεί ως έντοκη προκαταβολή (με

αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης) εντός διαστήματος είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης Σύμπραξης και εφόσον ο ΙΦΣ

- δηλώσει ότι επιθυμεί την λήψη της προκαταβολής και

- καταθέσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής, συντεταγμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα

στο Παράρτημα Χ.

• Το 50% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ θα καταβάλλεται

με την επίτευξη του ορόσημου Α1 και την αντίστοιχη τμηματική παραλαβή της φάσης Α ως εξής:

- Μετά από σχετικό έλεγχο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου θα

συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής.

- Εφόσον έχει χορηγηθεί προκαταβολή, από το 50% της συμβατικής αξίας του έργου χωρίς ΦΠΑ, θα

αφαιρείται

i. το 50% της χορηγηθείσας προκαταβολής (αναλογική απόσβεση προκαταβολής)

ii. Ο αντίστοιχος τόκος επί του 50% της προκαταβολής, για χρονικό διάστημα από την

ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι την εν λόγω τμηματική παραλαβή από το

αρμόδιο όργανο.



- Το υπόλοιπο ποσό πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ θα καταβάλλεται εντός διαστήματος τριάντα

(30) εργάσιμων ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου του ΙΦΣ.

• Το 30% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ θα καταβάλλεται

με την επίτευξη του ορόσημου Α2 και την αντίστοιχη τμηματική παραλαβή της φάσης Α ως εξής:


συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής.


αφαιρείται:

i. Το 30% της χορηγηθείσας προκαταβολής (αναλογική απόσβεση προκαταβολής)


ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι την εν λόγω τμηματική παραλαβή από το

αρμόδιο όργανο.



• Το υπόλοιπο 20% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ θα

καταβάλλεται αφού εκπληρωθούν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις

- Έχει διαπιστωθεί η επίτευξη του ορόσημου Α3 και πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη οριστική

παραλαβήσυνολικά της φάσης Α και

- Έχει γίνει επίσημη έναρξη/ενεργοποίηση της Β Φάσης για το σύνολο της γεωγραφικής ζώνης

ως εξής:


συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της Α Φάσης.Στο ίδιο ή σε μεταγενέστερο

πρακτικό της Επιτροπής θα διαπιστώνεται ότι έχει πραγματοποιηθεί επιτυχής έναρξης της Β Φάσης

της Σύμπραξης για το σύνολο της γεωγραφικής ζώνης.


αφαιρείται:

i. Το 20% της χορηγηθείσας προκαταβολής (αναλογική απόσβεση προκαταβολής)


ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι την εν λόγω παραλαβή από το αρμόδιο

όργανο.





12. Ρήτρες – Έκπτωση ΙΦΣ

12.1. Προβλεπόμενες ποινές κατά την Α Φάση της Σύμπραξης

12.1.1. Επιβολή ρητρών καθυστέρησης

Η πρόοδος και ολοκλήρωση του ΕΡΓΟΥ θα γίνει βάσειτου δηλωθέντοςχρονοδιαγράμματος υλοποίησης,

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα §5 της παρούσας Διακήρυξης.

Απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα και ειδικότερα από το χρόνο επίτευξης των οροσήμων Α1, Α2 και Α3,

όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο §5.3, οδηγεί στην επιβολή κυρώσεων ως ακολούθως:

• Για κάθε ημέρα καθυστέρησης επίτευξης του ορόσημου Α1, επιβάλλεται ρήτρα ίση με

Ρ(Α1) = ΔΧx (1/1000) x {30%}


Ρ(Α2) = ΔΧx (1/1000) x {80%}


Ρ(Α1) = ΔΧx (1/1000) x {100%}

Όπου

• ΔΧ είναι η Δημόσια Χρηματοδότηση που έχει αποτυπωθεί στην οικονομική προσφορά του ΙΦΣ.

Για τον υπολογισμό της καθυστέρησης επίτευξης του κάθε ορόσημου, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία

υποβολής του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Αποδοχής από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή. Οι ημέρες

καθυστέρησης αρχίζουν να υπολογίζονται από την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής του

Πιστοποιητικού (ένα μήνα μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία επίτευξης του αντίστοιχου ορόσημου) μέχρι

την κατάθεσή του. Σημειώνεται ότι:

• Στην περίπτωση που έως την παρέλευση της προβλεπόμενης προθεσμίας έκδοσης πιστοποιητικού

αποδοχής από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, αντί αυτού έχει εκδοθεί μόνο έγγραφο εκκρεμοτήτων, δε

θεωρείται ότι έχουν καλυφθεί οι απαιτήσεις του ορόσημου και οι ημέρες καθυστέρησης προσμετρώνται

κανονικά μέχρι την οριστική έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού αποδοχής.

• Στην περίπτωση που εκδοθεί πιστοποιητικό αποδοχής, αλλά από το μεταγενέστερο έλεγχο της

Αναθέτουσας Αρχής προκύψουν εκκρεμότητες ή μη συμμόρφωση του ΙΦΣ ή άλλη μη εκπλήρωση

υποχρεώσεων σχετικά με την επίτευξη του ορόσημου, οι ημέρες καθυστέρησης προσμετρώνται

κανονικά από την τελευταία προβλεπόμενη προθεσμία έκδοσης του πιστοποιητικού (ένα μήνα μετά την

ημερομηνία του αντίστοιχου ορόσημου) μέχρι την τελική άρση των μη συμμορφώσεων και παραλαβής

από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής.

Η καταβολή των ρητρών γίνεται μέσω συμψηφισμού της επόμενης τμηματικής ή τελικής καταβολής της

Δημόσιας Χρηματοδότησης από πλευράς Αναθέτουσας Αρχής. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό



καταβάλλεται από τον ίδιο τον ΙΦΣ ή παρακρατείται από το διαθέσιμο ποσό της εγγυητικής επιστολής

καλής εκτέλεσης.

Για την αποφυγή καταλογισμού ρητρών καθυστέρησης ο ΙΦΣ οφείλει να παρακολουθεί διαρκώς τις πιθανές

αποκλίσεις του χρονοδιαγράμματος της Α Φάσης και να προβαίνει –αν απαιτηθεί-‐ στα αντίστοιχα αιτήματα

τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος. Στις περιπτώσεις έγκρισης των αιτημάτων τροποποίησης του

χρονοδιαγράμματος λαμβάνονται υπόψη οι νέες προθεσμίες.

12.1.2. Μη καταβολή μέρους της αναλογούσας Δημόσιας Χρηματοδότησης

Στην περίπτωση που η συνολική καθυστέρηση της Α Φάσης υπερβεί το ανώτατο προβλεπόμενο όριο και δε

δύναται να δοθεί περαιτέρω παράταση βάσει των προβλεπόμενων στην παρ. §5.5, τότε η Αναθέτουσα Αρχή

δύναται να επιλέξει μεταξύ των ακόλουθων εναλλακτικών:

• Να καταγγείλει τη Σύμβαση Σύμπραξης και να κηρύξει τον ΙΦΣ έκπτωτο.

• Αφού λάβει τη σύμφωνη γνώμη του ΙΦΣ, να παρατείνει περαιτέρω το χρόνο ολοκλήρωσης της Α Φάσης,

με την προϋπόθεση ότι το εναπομείναν ποσό Δημόσιας Χρηματοδότησης δε θα καταβληθεί στον ΙΦΣ.

Στην περίπτωση αυτή ο ΙΦΣ προχωρά σε αναθεώρηση του χρηματοδοτικού σχήματος της Σύμπραξης

αντικαθιστώντας το υπόλοιπο ποσό της Δημόσιας Χρηματοδότησης που δε θα καταβληθεί με επιπλέον

Ιδιωτική Χρηματοδότηση.

12.1.3. Άλλες ποινές

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν

• οι ποινές/ κυρώσεις που τυχόν προβλέπονται από την παρούσα Διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής,

• οι προβλέψεις για καταγγελία της Σύμβασης Σύμπραξης σύμφωνα με ειδική παράγραφο που ακολουθεί.

12.2. Προβλεπόμενες ποινές κατά τη Β Φάση της Σύμπραξης

12.2.1. Περίοδος ισχύος μηχανισμού ρητρών Β Φάσης

Ο μηχανισμός ρητρών ενεργοποιείται μετά την παρέλευση της απώτερης προθεσμίας έναρξης της Β Φάσης,

η οποία σύμφωνα με την παράγραφο §5.2 δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των δύο μηνών από την

ημερομηνία ολοκλήρωσης της Α Φάσης.

Στην περίπτωση προγενέστερης έναρξης της Β Φάσης σε επιμέρους γεωγραφικές περιοχές (υποσύνολο

οικισμών) της ζώνης, δεν ενεργοποιείται ο μηχανισμός ρητρών για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.

Ο μηχανισμός ρητρών διαρκεί για το σύνολο της Β Φάσης.

12.2.2. Λογική ενεργοποίησης μηχανισμού ρητρών Β Φάσης

Οι ρήτρες της Β Φάσης επιβάλλονται στις περιπτώσεις όπου ο ΙΦΣ δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του

σύμφωνα με τους όρους του συμβατικού πλαισίου που διέπει τη Σύμπραξη. Ο μηχανισμός ρητρών προς την

Αναθέτουσα Αρχή λειτουργεί συμπληρωματικά και σε ευθυγράμμιση με τους ακόλουθους μηχανισμούς:



• «Όρια αποδοχής επιτυχούς κάλυψης και διορθωτικές ενέργειες κατά την Α & Β Φάση», όπως

περιγράφονται στην παράγραφο §14.3 της παρούσας Διακήρυξης.

• «Συμφωνίες Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών (SLAs)», όπως περιγράφονται στην παράγραφο §18.2

της παρούσας Διακήρυξης.

Συγκεκριμένα ισχύουν τα εξής:

• Καταρχήν, ο ΙΦΣ παρέχει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες βάσει συγκεκριμένων SLA. Στις περιπτώσεις που

διαπιστωθεί απόκλιση ήδη ενεργοποιημένης υπηρεσίας (ύπαρξη ενεργού συμβολαίου με πελάτη) από

τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά και όρους του SLA, επιβάλλονται οι κυρώσεις που αναφέρονται στην

αντίστοιχη παράγραφο και θα εξειδικευθούν στις Προσφορές Αναφοράς κάθε υπηρεσίας. Στις

περιπτώσεις αυτές και εφόσον οι προβλεπόμενες ρήτρες καταβάλλονται στους πελάτες δεν υπάρχει

πρόβλεψη επιπλέον καταβολής ρητρών προς την Αναθέτουσα Αρχή.

• Εφόσον διαπιστωθεί καθυστέρηση σε αιτήματα για έναρξη παροχής υπηρεσίας ή άρνηση ή αδυναμία

ανταπόκρισης σε αιτήματα πελατών (μη ενεργοποιημένη υπηρεσία και μη ύπαρξη συμβολαίου με

πελάτη) τότε:

- Εφόσον η μη προσήκουσα ανταπόκριση μπορεί να ενταχθεί σε κάποια από τις προβλέψεις των

ορίων αποδοχής επιτυχούς κάλυψης και ταυτόχρονα δεν υπάρχει υπέρβαση των περιθωρίων

χάριτος δεν επιβάλλονται άλλες κυρώσεις.

- Εφόσον η μη προσήκουσα ανταπόκριση μπορεί να ενταχθεί σε κάποια από τις προβλέψεις των

ορίων αποδοχής επιτυχούς κάλυψης και ταυτόχρονα υπάρχει υπέρβαση των περιθωρίων χάριτος

επιβάλλονται οι ρήτρες και ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθούν εγκαίρως οι αντίστοιχες διορθωτικές

ενέργειες, όπως αυτές αναλύονται στη σχετική παράγραφο.

- Εφόσον η μη προσήκουσα ανταπόκριση δεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποια από τις προβλέψεις

των ορίων αποδοχής επιτυχούς κάλυψης ή δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα

εντός του προβλεπόμενου χρόνου τότε πλέον της επιβολής των ρητρών ενεργοποιείται και η

διαδικασία κήρυξης του ΙΦΣ ως εκπτώτου.

12.2.3. Επιβολή ρητρών Β Φάσης

Στην περίπτωση ενεργοποίησης των ρητρών της Β Φάσης, αυτές υπολογίζονται ως εξής:

• Για κάθε περίπτωση όπου διαπιστωθεί αδικαιολόγητη άρνηση ή αδυναμία στην παροχή υπηρεσίας ή

διακριτική μεταχείριση / μη προσήκουσα αντιμετώπιση τρίτου παρόχου επιβάλλεται, ανά μη επιτυχώς

εκπληρωμένο αίτημα, ποσό που αντιστοιχεί στο αναλογούν τίμημα 6 μηνών της συγκεκριμένης

υπηρεσίας (αυτό που θα κατέβαλλε ο πελάτης στον ΙΦΣ). Το ακριβές ποσό της ρήτρας μπορεί να

εξειδικευθεί –αναλόγως της υπηρεσίας-‐ κατά την έγκριση της αντίστοιχης Προσφοράς Αναφοράς. Δεν

προσμετρώνται επαναληπτικές υποβολές αιτημάτων του ίδιου πελάτη (χονδρικής) που αφορούν τους

ίδιους τελικούς χρήστες (πελάτες λιανικής των τρίτων παρόχων).



• Στις περιπτώσεις μη καταβολής των προβλεπόμενων ρητρών προς πελάτες που έχουν υπολογιστεί

βάσει των αντίστοιχων SLA, η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει ρήτρα ίση με το ποσό αυτό προσαυξημένο

κατά 20%.

12.2.4. Άλλες ποινές

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν

• οι ποινές/ κυρώσεις που τυχόν προβλέπονται από την παρούσα Διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής,

• οι προβλέψεις για καταγγελία της Σύμβασης Σύμπραξης σύμφωνα με ειδική παράγραφο που ακολουθεί.

12.3. Καταγγελία Σύμβασης Σύμπραξης και έκπτωση ΙΦΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση Σύμπραξης εφόσον συντρέχει κάποιος από

τους ακόλουθους λόγους.

Α) Αναφορικά με την Α Φάση όταν:

• Ο ΙΦΣ δεν έχει ξεκινήσει τις προβλεπόμενες εργασίες, μετά την παρέλευση δύο (2) και πλέον μηνών από

την ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης Σύμπραξης.

• Ο ΙΦΣ διακόπτει τις εργασίες αναιτίως και χωρίς ενημέρωση / τεκμηρίωση του λόγου προς την

Αναθέτουσα Αρχή για διάστημα άνω των δύο (2) μηνών.

• Ο ΙΦΣ δεν έχει καταβάλλει τα ποσά της Ιδιωτικής Χρηματοδότησης που προβλέπονται από το

Χρηματοδοτικό Σχήμα ούτε έχει προτείνει και ούτε έχει εγκριθεί εναλλακτικό χρηματοδοτικό σχήμα που

να καλύπτει τους όρους της Σύμπραξης και να διασφαλίζει την προσήκουσα υλοποίηση του έργου.

• Ο ΙΦΣ δεν έχει ολοκληρώσει την Α φάση επιτυχώς,

- τρεις (3) μήνες μετά την παρέλευση της προθεσμίας ολοκλήρωσής της όπως αυτή έχει αποτυπωθεί

στο αρχικό χρονοδιάγραμμα ή σε μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού,

- μετά την παρέλευση του ανώτατου χρονικού ορίου που δύναται να παραταθεί η διάρκεια της Α

Φάσης, οπότε η Αναθέτουσα Αρχή δε δύναται να χορηγήσει άλλη παράταση.

Β) Αναφορικά με τηΒ Φάση όταν:

• Ο ΙΦΣ δεν έχει ενεργοποιήσει τη Β Φάση και δεν λάβει έγκριση για την παροχή των προβλεπόμενων

εργασιών τρεις (3) μήνες μετά την παρέλευση του απώτερου χρονικού ορίου ενεργοποίησής της.

• Ο ΙΦΣ παραβιάζει συστηματικά και κατ’ εξακολούθηση του όρους παροχής των υπηρεσιών.

• Ο ΙΦΣ αρνείται ή αδυνατεί να παράσχει τις υπηρεσίες του συστηματικά και κατ’ εξακολούθηση σε

τμήμα της γεωγραφικής του ζώνης που υπερβαίνει τα όρια αποδοχής επιτυχούς κάλυψης και τα

σχετικά περιθώρια χάριτος για διάστημα άνω των έξι (6) μηνών.

Γ) Σε κάθε περίπτωση όταν:



• Ο ΙΦΣ παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης Σύμπραξης και δεν έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα άρσης

της μη συμμόρφωσης εντός ενός (1) μηνός από την έγγραφη παρατήρηση της Αναθέτουσας Αρχής.

• Δικαστήριο διατάσσει ο ΙΦΣ (η ΑΕΕΣ) να λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση ή λαμβάνεται απόφαση από τον

ΙΦΣ για εκούσια λύση και εκκαθάρισή του.

• Έχει γίνει έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης ή πτώχευσης εις βάρος του ΙΦΣ ήπιστωτής (ή άλλος για

λογαριασμό πιστωτή) αποκτά την κατοχήβεβαρημένων περιουσιακών στοιχείων του ΙΦΣ.

• Έχει γίνει έναρξη διαδικασίας επιβολής αναγκαστικής διαχείρισης εις βάρος του ΙΦΣ.

Με την καταγγελία και λύση της Σύμβασης Σύμπραξης η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει

υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής ως ελάχιστη εύλογη αποζημίωση. Ταυτόχρονα το σύνολο των υποδομών,

δικαιωμάτων και τίτλων της ΑΕΕΣ μεταβιβάζονται στην Αναθέτουσα Αρχή αυτοδικαίως.



ΜΕΡΟΣ Β – ΔΙΚΤΥΟ &ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



13. Λογική αρχιτεκτονική και τοπολογία Δικτύου

13.1. Γενικές αρχές

Οι υποδομές που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να διασυνδέουντελικούς χρήστες σε λευκές περιοχές

(οικισμούς του πεδίου εφαρμογής του έργου) με προκαθορισμένα περιφερειακά σημεία συγκέντρωσης,σε

πόλεις όπου έχουν συνήθως παρουσία δύο η περισσότεροι Πάροχοι Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών (ISPs).Για τις ανάγκες του παρόντος έργου, τα περιφερειακά σημεία διασύνδεσης θα

αποκαλούνταικαι RIX (Rural Internet Exchange). Επομένως, το συνολικό δίκτυο θα περιλαμβάνει:

• Δίκτυα τοπικής πρόσβασης (access), αποκλειστικά στις οριζόμενες ως λευκές περιοχές όπου δεν

υπάρχει αντίστοιχη υφιστάμενη υποδομή.

• Δίκτυα οπισθόζευξης (backhauling) ή αλλιώς «συνάθροισης και πολυπλεξίας», που θα συνδέουν τα

δίκτυα τοπικής πρόσβασης των λευκών περιοχών με τα περιφερειακά σημεία διασύνδεσης – RIX,

διασχίζοντας λευκές ή / και άλλες περιοχές.

• Συγκεκριμένα σημεία «τερματισμού» των δικτύων οπισθόζευξης και συγκέντρωσης της σχετικής

δικτυακής κίνησης (RIX).

Το δίκτυο που θα αναπτυχθεί θα περιλαμβάνει τις παθητικές υποδομές καθώς και τον ενεργό εξοπλισμό

που απαιτείται για την παροχή των προβλεπόμενων στο παρόν έργο υπηρεσιών.

13.2. Λογική αρχιτεκτονική δικτύου

Δεδομένης της γεωγραφικής διασποράς των λευκών περιοχών και της πρόβλεψης ύπαρξης πολλαπλώνRIX,

κάθε γεωγραφική ενότητα (ζώνη) θα περιλαμβάνει ένα αριθμό ανεξάρτητων δικτυακών νησίδων (ή

υποδικτύων).

Κάθε νησίδα αποτελείται από τα αντίστοιχα δίκτυα πρόσβασης και οπισθόζευξης, καθώς και από το

συγκεκριμένο RIX στο οποίο καταλήγει. Επίσης, περιλαμβάνει ένα σύνολο από κόμβους που διασυνδέουν

διαδοχικά λογικά επίπεδα του δικτύου.

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η λογική αρχιτεκτονική μίας τέτοιας νησίδας και ορίζονται

συγκεκριμένες έννοιες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σε επόμενες ενότητες για την περιγραφή των

απαιτήσεων της παρούσας διακήρυξης.



13.3. Επεξήγηση επιμέρους λογικών στοιχείων και επιπέδων δικτύου

13.3.1. Κεντρικός κόμβος διαχείρισης (NoC)

Λειτουργεί ως κεντρικό σημείο παρακολούθησης, εποπτείας και διαχείρισης όλων των στοιχείων του

δικτύου. Μέσου του κόμβου αυτού και των κατάλληλων συστημάτων που διαθέτει γίνεται η

παρακολούθηση του δικτύου όπως και ο χειρισμός των ενεργών στοιχείων του για την ενεργοποίηση των

διαφόρων υπηρεσιών. Προβλέπεται ένας ενιαίος κεντρικός κόμβος διαχείρισης για το σύνολο κάθε

γεωγραφικής ενότητας και όλες τις επιμέρους νησίδες.

Επισημαίνεται ότι

• ο τόπος εγκατάστασης του NoC δεν απαιτείται να βρίσκεται εντός της γεωγραφικής ζώνης.

• για να είναι όμως επιλέξιμες οι σχετικές δαπάνες που αφορούν στο NoC μέσω δημόσιας

χρηματοδότησης, θα πρέπει να βρίσκεται εντός της γεωγραφικής ζώνης.

• ο ΙΦΣ μπορεί να κατασκευάσει το NoC εκτός γεωγραφικής ζώνης εφόσον το κόστος δημιουργίας του θα

γίνει μέσω της Ιδιωτικής Χρηματοδότησης του Έργου. Η συγκεκριμένη επιλογή θα πρέπει να δηλωθεί

ρητώς στην προσφορά.



13.3.2. Περιφερειακός κόμβος διασύνδεσης νησίδας (RIX)

Τα RIX αποτελούν βασικά σημεία διασύνδεσης των υφιστάμενων δικτύων τρίτων παρόχων υπηρεσιών

ηλεκτρονικών επικοινωνιών με τα αγροτικά ευρυζωνικά δίκτυα που θα αναπτυχθούν στο παρόν έργο.

Προβλέπεται υποχρεωτικά η ύπαρξη ενός RIX στην πρωτεύουσα κάθε νομού.Δεν αποκλείεται η ύπαρξη

περισσοτέρων RIX ανά νομό, σε σημεία όπου τουλάχιστον δύο διαφορετικοί πάροχοι υπηρεσιών

ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν διαθέσιμη πρόσβαση μέσω ιδιόκτητης υποδομής οπτικών ινών. Οι

υποψήφιοι ανάδοχοι θα σχεδιάζουν και θα προτείνουν την κατάλληλη αρχιτεκτονική δικτύου που θα

συνδέει συγκεκριμένες λευκές περιοχές με συγκεκριμένα κατά περίπτωση RIX.

13.3.3. Κόμβος πρόσβασης, συνάθροισης και πολυπλεξίας

Λειτουργεί μόνον ως «πύλη» μεταξύ των δικτύων πρόσβασης και οπισθόζευξης. Η τοπολογία των κόμβων

αυτών εξαρτάται από την τεχνολογία και τον τρόπο ανάπτυξης του δικτύου. Οι κόμβοι ανάλογα με το μέσο

πρόσβασης που χρησιμοποιούν διακρίνονται σε δύο βασικούς τύπους: ενσύρματους ή ασύρματους.

13.3.4. Σημείο διασύνδεσης με τελικό χρήστη

Αποτελεί το ακραίο σημείο του δικτύου, αναφορικά με την παροχή χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (bit

stream) και διασυνδέει το τοπικό δίκτυο των τελικών χρηστών με το δίκτυο πρόσβασης.

13.3.5. Δίκτυο πρόσβασης

Τα δίκτυα πρόσβασης

• θα εγκατασταθούν αποκλειστικά στις λευκές περιοχές και θα πρέπει να υποστηρίζουν την παροχή των

προβλεπόμενων υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (bit stream) προς τελικούς χρήστες που

περιγράφονται σε επόμενη ενότητα.

• Θα πρέπει να φθάνουν μέχρι το επίπεδο του τελικού χρήστη, χωρίς την απαίτηση ύπαρξης άλλης

υποδομής πλην του αναγκαίου τυπικού τερματικού εξοπλισμού που παρέχεται από τους παρόχους

λιανικής για την παροχή υπηρεσιών internet, τηλεφωνίας κλπ.

• Θα περιλαμβάνουν και την υποδομή για το επονομαζόμενο ‘last mile’. Στην περίπτωση ενσύρματων

τεχνολογιών είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο ενσύρματο δίκτυο του ΟΤΕ μέσω

αδεσμοποίησης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή υποβρόχο. Επισημαίνεται ότι ο τοπικός

βρόχος/υποβρόχος, παρότι λαμβάνεται ως υπηρεσία από τρίτο εντάσσεται εννοιολογικά στην συνολική

αρχιτεκτονική του δικτύου, ούτως ώστε η σχετική υπηρεσία να παρέχεται διαφανώς στους πελάτες του

ΙΦΣ και στους τελικούς χρήστες χωρίς την επιβολή κάποιας ιδιαίτερης υποχρέωσης ή μέριμνας από την

πλευρά των τελευταίων.

• Θα συναθροίζουν την κίνηση των τελικών χρηστών προς τους κόμβους πρόσβασης συνάθροισης και

πολυπλεξίας.



13.3.6. Δίκτυο οπισθόζευξης

Το δίκτυο οπισθόζευξης παρέχει υπηρεσίες χωρητικότητας και πολυπλεξίας στο δίκτυο πρόσβασης.

Επιπλέον τούτου το δίκτυο Συνάθροισης και Πολυπλεξίας θα πρέπει να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες

χωρητικότητας σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Τέλος τα παθητικά στοιχεία του δικτύου οπισθόζευξης

αξιοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών χονδρικής στο επίπεδο της παθητικής υποδομής (open access to

passive infrastructure).



14. Απαιτήσεις κάλυψης Δικτύου

14.1. Ελάχιστοι (υποχρεωτικοί) στόχοι προς επίτευξη κατά την ολοκλήρωση της Φάσης Α

• Η πληθυσμιακή κάλυψη (καλυπτόμενος πληθυσμός από το νέο δίκτυο προς σύνολο πληθυσμού των

περιοχών του πεδίου εφαρμογής) που θα προκύψει μέσω του έργου πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να

υπερβαίνει το 75%. Η απαίτηση ελέγχεται σε επίπεδο ζώνης.

• Η γεωγραφική κάλυψη (αριθμός καλυπτόμενων οικισμών από το νέο δίκτυο προς σύνολο οικισμών5 των

περιοχών του πεδίου εφαρμογής) που θα προκύψει μέσω του έργου πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να

υπερβαίνει το 50%. Η απαίτηση ελέγχεται σε επίπεδο ζώνης.

• Κατ’ ελάχιστον το 40% του καλυπτόμενου πληθυσμού θα πρέπει -‐επί ποινή αποκλεισμού-‐ να δύναται

να λαμβάνει ήδη από την έναρξη της Φάσης Β υπηρεσίες «Κατηγορίας Α6», μέσω της αντίστοιχης

υπηρεσίας χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (bit stream) που θα διαθέτει ο ΙΦΣ. Η απαίτηση

ελέγχεται σε επίπεδο ζώνης.

• Όλοι οι οικισμοί του πεδίου εφαρμογής του έργου με πληθυσμό ίσο ή μεγαλύτερο των τετρακοσίων

κατοίκων (≥ 400) θα πρέπει να συνδέονται με δίκτυο επόμενης γενιάς (δίκτυο οπτικών ινών) ικανό να

προσφέρει υπερταχείες συνδέσεις και να υποστηρίζει μελλοντικές αναβαθμίσεις τη ενεργού υποδομής.

Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει μόνο στην περίπτωση σύνδεσης οικισμών σε νησιωτικές περιοχές, όπου

μεταξύ του οικισμού και του οικείου RIX παρεμβάλλεται θαλάσσια οδός.

14.2. Ελάχιστοι (υποχρεωτικοί) στόχοι προς επίτευξη έως την ολοκλήρωση της Φάσης Β

• Η πληθυσμιακή κάλυψη θα πρέπει να υπερβαίνει το 95%, έως την ολοκλήρωση της Β Φάσης. Η

απαίτηση ελέγχεται σε επίπεδο ζώνης.

• Στο σύνολοτων καλυπτόμενων από το έργο οικισμών θα πρέπει να είναι δυνατή η παροχή (και)

υπηρεσιών που καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της «Κατηγορίας Α» (όπως αυτές

προδιαγράφονται σε επόμενη ενότητα της παρούσας διακήρυξης), μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας

χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (bit stream) που θα διαθέτει ο ΙΦΣ, εκτός κι αν ήδη διατίθεται από

τρίτους παρόχους λιανικής μέσω ιδίων επενδύσεων που θα έχουν πραγματοποιήσει (αξιοποιώντας

πιθανώς και υπηρεσίες χονδρικής χαμηλότερου επιπέδου από το δίκτυο του παρόντος έργου).

14.3. Όρια αποδοχής «επιτυχούς» κάλυψης και διορθωτικές ενέργειες κατά την Α & Β Φάση

Η προσφερόμενη κάλυψη του δικτύου σε όρους πληθυσμού, οικισμών, παρεχόμενων υπηρεσιών και

σύνδεσης με δίκτυα νέας γενιάς, θα αποτυπωθεί στις προσφορές των υποψηφίων αναδόχων και θα πρέπει

να μην υπολείπεται από τα ελάχιστα κατώφλια που τέθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους.

5όπου «οικισµοί» στο παρόν κείµενο νοούνται τα «οικιστικά διαµερίσµατα» της επίσηµη γεωγραφικής διαίρεσης της χώρας 6Όπως ορίζονται στη σχετική παράγραφο για τις παρεχόµενες υπηρεσίες



Αντίστοιχα, υπερπλήρωση των ελάχιστων καλύψεων θα αξιολογηθεί θετικά στο πλαίσιο των κριτηρίων

βαθμολόγησης της παρούσας διακήρυξης.

Η επίτευξη της δηλωθείσας κάλυψης θα επιβεβαιωθεί μέσω:

• του σχεδιασμού και των χαρακτηριστικών του δικτύου που θα αναλυθεί στη σχετική προσφορά και

ενδεχομένως επικαιροποιηθεί κατά τη μελέτη εφαρμογής στην αρχή της Α φάσης,

• της διαδικασίας ελέγχων κατά την παραλαβή της Φάσης Α,

• της παρακολούθησης της Β Φάσης του έργου.

Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει και επιβεβαιώνει -‐με βάση τα κάθε φορά διαθέσιμα δεδομένα-‐ την τήρηση της

δηλωθείσας κάλυψης, τόσο κατά τη φάση του διαγωνισμού (αξιολόγηση προσφορών), όσο και κατά την

υλοποίηση και λειτουργία του έργου. Σε περίπτωση αποκλίσεων ή μη τήρησης των προβλεπομένων, θα

λαμβάνει κάθε φορά τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα επιβάλλοντας και τις αντίστοιχες κυρώσεις.

Πέραν των ελέγχων και δοκιμών που θα προβλεφθούν στο πλαίσιο διαχείρισης του έργου, η κάλυψη θα

παρακολουθείται και θα επιβεβαιώνεται καθ’ όλο το διάστημα της επιχειρησιακής λειτουργίας όπου ο ΙΦΣ

θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε πραγματικά αιτήματα πελατών για παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

Με βάση τα παραπάνω, η έννοια της επιτυχούς κάλυψης σε πραγματικές συνθήκες, τα αποδεκτά όρια

απόκλισης και οι σχετικές διορθωτικές ενέργειες ορίζονται ως ακολούθως:

• Κάθε οικισμός θεωρείται ως καλυπτόμενος εφόσον ο ΙΦΣ μπορεί να ανταποκρίνεται επιτυχώς σε

αιτήματα πελατών για σύνδεση τελικών χρηστών και να παρέχει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες bit-‐

stream (επίπεδο 3), όπως αυτές προδιαγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα (ή όπως αποτυπωθούν

στην προσφορά του ΙΦΣ, εφόσον παρέχονται βελτιωμένοι όροι από τους ελάχιστους της διακήρυξης).

Επί της αρχής, ο ΙΦΣ θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε όλα τα αιτήματα χωρίς να θέτει επιπλέον

όρους ή περιορισμούς στη διάθεση των προβλεπόμενων υπηρεσιών, ούτε να υποβαθμίζει τα δηλωθέντα

χαρακτηριστικά τους σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

• Δεδομένου ότι είναι πιθανό να υπάρξουν τεχνικές δυσκολίες ή περιορισμοί ή εν γένει περιπτώσεις

ανωτέρας βίας, οι οποίες να αποτρέπουν την επιτυχή ανταπόκριση στο σύνολο (100%) των αιτημάτων,

τίθενται συγκεκριμένα περιθώρια χάριτος για μη προσήκουσα ανταπόκριση σε αιτήματα πελατών.

• Τα περιθώρια χάριτος επί του συνόλου των οικισμών της ζώνης είναι τα ακόλουθα:

- Ο ΙΦΣ μπορεί για τεκμηριωμένους λόγους να αρνηθεί την παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών

έως ποσοστού 4% επί των αιτημάτων για σύνδεση τελικών χρηστών και παροχή των

προβλεπόμενων υπηρεσιών bit-‐stream στο σύνολο των οικισμών της ζώνης (δείκτης Α1: αιτήματα

προς απόρριψη / σύνολο υποβληθέντων αιτημάτων ανά πάσα στιγμή).

- Ο ΙΦΣ μπορεί για τεκμηριωμένους λόγους να προβεί σε παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών bit-‐

stream, αλλά με υποβάθμιση κάποιου χαρακτηριστικού τους (πχ. ταχύτητα) έως ποσοστού 10% επί



των αιτημάτων στο σύνολο των οικισμών της ζώνης (δείκτης Α2: αιτήματα προς απόρριψη ή

υποβάθμιση / σύνολο υποβληθέντων αιτημάτων ανά πάσα στιγμή).

- Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό το άθροισμα του δείκτη Α1 και του δείκτη Α2 δεν μπορεί να

υπερβαίνει το 10%.

- Οι δείκτες τίθενται σε ισχύ μετά την υποβολή των πρώτων 200 αιτημάτων στο σύνολο της ζώνης.

- Σε περίπτωση υπέρβασης των συγκεκριμένων ορίων η ζώνη θεωρείται ότι δεν καλύπτεται επαρκώς

με βάση τις συμβατικές δεσμεύσεις του ΙΦΣ και θα πρέπει να ληφθούν διορθωτικά μέτρα.

• Τα περιθώρια χάριτος επί του κάθε διακριτού οικισμού της ζώνης είναι τα ακόλουθα:

- Ο ΙΦΣ μπορεί για τεκμηριωμένους λόγους να αρνηθεί την παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών

έως ποσοστού 15% επί των αιτημάτων για σύνδεση τελικών χρηστών και παροχή των

προβλεπόμενων υπηρεσιών bit-‐stream σε κάθε καλυπτόμενο οικισμό της ζώνης (δείκτης Β1:

αιτήματα προς απόρριψη / σύνολο υποβληθέντων αιτημάτων ανά πάσα στιγμή).

- Ο ΙΦΣ μπορεί για τεκμηριωμένους λόγους να προβεί σε παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών bit-‐

stream, αλλά με υποβάθμιση κάποιου χαρακτηριστικού τους (πχ. ταχύτητα) έως ποσοστού 25% επί

των αιτημάτων σε κάθε καλυπτόμενο οικισμό της ζώνης (δείκτης Β2: αιτήματα προς απόρριψη ή

υποβάθμιση / σύνολο υποβληθέντων αιτημάτων ανά πάσα στιγμή).

- Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό το άθροισμα του δείκτη Β1 και του δείκτη Β2 δεν μπορεί να

υπερβαίνει το 25%.

- Οι δείκτες τίθενται σε ισχύ μετά την υποβολή ενός αριθμού αιτημάτων που αντιστοιχεί στο 10%

του πληθυσμού του συγκεκριμένου οικισμού.

- Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω ορίων ο συγκεκριμένος οικισμός θεωρείται ως μη

καλυπτόμενος και θα πρέπει να ληφθούν διορθωτικά μέτρα.

• Τα διορθωτικά μέτρα που μπορεί να ληφθούν στην περίπτωση υπέρβασης των περιθωρίων χάριτος

είναι:

- Τροποποίηση του δικτύου και επέκταση των υποδομών για την επίτευξη συμμόρφωσης με τα

δηλωθέντα επίπεδα κάλυψης σε επίπεδο οικισμού.

- Εναλλακτικά, αντικατάσταση οικισμών που δεν καλύπτονται επαρκώς με άλλους που δεν είχαν

εξαρχής δηλωθεί ως καλυπτόμενοι. Η αντικατάσταση δεν θα πρέπει να οδηγεί σε υποβάθμιση

κάποιας από τις παραμέτρους κάλυψης, ιδιαίτερα όσων συμμετέχουν στον υπολογισμό των

κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών. Η αντικατάσταση οικισμών στο πλαίσιο του έργου

επιτρέπεται να γίνει έως ενός ορίου που δεν θα υπερβαίνει συνολικά το 10% του αρχικά

δηλωθέντος αριθμού καλυπτόμενων οικισμών.



• Αδυναμία συμμόρφωσης με τους επιμέρους όρους κάλυψης και υπέρβαση των περιθωρίων χάριτος

επιφέρει άμεσα και αυτοδίκαια την επιβολή των προβλεπόμενων ρητρών, ενώ παρατεταμένη μη

συμμόρφωση η οποία υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, μπορεί να οδηγήσει σε μονομερή καταγγελία της

σύμβασης και έκπτωση του ΙΦΣ.

14.4. Έμμεσοι (επιθυμητοί) στόχοι αποτελέσματος

• Προσδοκώμενη διείσδυση7 στις καλυπτόμενες περιοχές:

- Μεσοπρόθεσμος στόχος (εντός 4 ετών από την έναρξη της Φάσης Β): 14% διείσδυση στις

καλυπτόμενες από το δίκτυο περιοχές.

- Μακροπρόθεσμος στόχος (έως την ολοκλήρωση της Φάσης Β): 25% διείσδυση στις καλυπτόμενες

από το δίκτυο περιοχές.

7 � διείσδυση εξαρτάται από την εµπορική λειτουργία του δικτύου και αποτελεί έµµεση επιδίωξη του έργου



15. Προσφερόμενες Υπηρεσίες Χονδρικής

15.1. Γενικά

Ο ΙΦΣ θα προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες χονδρικής που καλύπτουν καιτα 3ακόλουθα επίπεδα,

αντιμετωπίζοντας διαφορετικές ανάγκες των παρόχων – δυνητικών πελατών:

• Επίπεδο1ο: Υπηρεσίες πρόσβασης σε παθητικές υποδομές και ευκολίες του δικτύου.

Σε γενικές γραμμές οι υπηρεσίες αφορούν

- στη βραχυχρόνια ή μακροχρόνια μίσθωση παθητικής υποδομής από τρίτους παρόχους, είτε

- στηφιλοξενία εξοπλισμού τρίτων παρόχων σε εγκαταστάσεις του δικτύου και παροχή σε αυτούς

συναφών ευκολιών.

Οι πάροχοι μπορούν να αξιοποιούν τιςπαραπάνω υπηρεσίες προκειμένου να αναπτύξουν το δικό τους

δίκτυο προσθέτοντας τα αναγκαία στοιχεία ενεργού εξοπλισμού.

Η πρόσβαση σε παθητικές υποδομές αφορά κυρίως το δίκτυο οπισθόζευξης και τους ακραίους κόμβους

αυτού, ήτοι το RIX και τους κόμβους πρόσβασης, συνάθροισης και πολυπλεξίας.

• Επίπεδο2ο: Υπηρεσίες χωρητικότητας.

Σε γενικές γραμμές οι υπηρεσίες αφορούν στην παροχή μισθωμένων γραμμών υψηλής χωρητικότητας

και εγγυημένης ποιότητας. Τρίτοι πάροχοι μπορούν να αξιοποιούν τις υπηρεσίες αυτές προκειμένου να

συνδέσουν

- είτε επιμέρους υπο-‐δίκτυά τους (πχ. ιδιόκτητο δίκτυο πρόσβασης που τυχόν διαθέτουν με κάποιο

περιφερειακό σημείο παρουσίας τους),

- είτε επιχειρησιακούς τους πελάτες με το δίκτυό τους,

χωρίς την ανάγκη ανάπτυξης εκτεταμένου δικτύου backhauling. Οι υπηρεσίες χωρητικότητας αφορούν

κυρίως το δίκτυο οπισθόζευξης και τους ακραίους κόμβους αυτού, ήτοι το RIX και τους κόμβους

πρόσβασης, συνάθροισης και πολυπλεξίας. Μπορούν όμως να φθάνουν μέχρι το σημείο παρουσίας του

πελάτη, μετά από απαίτηση του τελευταίου.

• Επίπεδο3ο: Υπηρεσίες χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (bit-‐stream). Οι υπηρεσίες

- αφορούν στη διασύνδεση τελικών χρηστών τρίτων παρόχων και μεταφορά της κίνησής τους σε ένα

κεντρικό σημείο,

- είναι ανάλογεςτων υφιστάμενων υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης τύπου ADSL που

παρέχονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται κάποια επένδυση από την πλευρά τρίτων

παρόχων, παρά μόνο η διασύνδεσή τους με το αντίστοιχο RIX.



Οι προσφορά υπηρεσιών και στα 3 προαναφερθέντα επίπεδα – πέραν της διασφάλισης μίας ανοικτής

υποδομής προς αξιοποίηση από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη-‐ ανταποκρίνεταιστις διαφορετικές ανάγκες

που έχουν τρίτοι πάροχοι, αναλόγως των ίδιων υποδομών που διαθέτουν και του επιπέδου επενδύσεων

στις οποίες επιθυμούν να προβούν.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται σχηματικά τα σημεία του δικτύου όπου απαιτούνται ίδιες

υποδομές των παρόχων, για τις τρεις διαφορετικές περιπτώσεις (επίπεδα) υπηρεσιών που αυτοί δύναται να

λαμβάνουν από τα αγροτικά ευρυζωνικά δίκτυα:

Ο ΙΦΣ–διαχειριστής κάθε ζώνης υποχρεούται να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τις υπηρεσίες που περιγράφονται

στις παραγράφους που ακολουθούν. Στο πλαίσιο της εμπορικής του δραστηριοποίησης ο ΙΦΣ ενθαρρύνεται

να εξελίσσει προς το καλύτερο τις υπηρεσίες αυτές, καθώς και να αναπτύσσει νέες, οι οποίες θα

ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις μελλοντικές ανάγκες των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών

επικοινωνιών.

Access Level

Backhauling Level

regional aggregation

RIX (interconnection point)

Backhauling Infrastructure, such as ¦iber

Access Infrastructure

such as DSLAMs

User Premises

Access Infrastructure, such as wimax

User Premises

Backhauling Infrastructure,

such as wireless links

Other Access Infrastructure

User Premises

LEVEL 1

LEVEL 3

P

LEVEL 2

P

P

P

P

P

P

P

NETWORK LAYERS & ARCHITECTURE

[P] = 3rd party Providers’own infrastructure/ presence in the 3 different wholesale

services scenarios

P



15.2. Ελάχιστες Υπηρεσίες επιπέδου 1 (παθητικής υποδομής)

15.2.1. [Υ.1.1]: Μακροχρόνια διάθεση ζεύγους οπτικών ινών (IRU)

• Η βασική υπηρεσία Μακροχρόνιας Διάθεσης Ζεύγους Οπτικών Ινών µε τη μορφή IRU θα παρέχεται για

περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Δεν αποκλείεται (προαιρετικά) η διάθεση αντίστοιχης

υπηρεσίας και για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (κατ' επιλογή του ΙΦΣ).

• Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα παρέχεται σε όλο το εύρος του δικτύουοπισθόζευξης, όπου αυτό έχει

αναπτυχθεί με χρήση οπτικής ίνας.

• Κάθε παρεχόμενο ζεύγος οπτικών ινών θα μπορεί να συνδέει:

- Δύο ακραία σημεία του δικτύου δηλαδή δύο κόμβους Πρόσβασης Συνάθροισης και Πολυπλεξίας της

νησίδας όπου έχει αναπτυχθεί δίκτυο οπτικών καλωδίων, είτε

- Ένα ακραίο σημείο του δικτύου, δηλαδή κόμβο Πρόσβασης Συνάθροισης και Πολυπλεξίας της

νησίδας όπου έχει αναπτυχθεί δίκτυο οπτικών καλωδίων, με το RIX.

• Το όριο (demarcation point) της υπηρεσίας μακροχρόνιας διάθεσης ζεύγους οπτικών ινών μπορεί να

είναι:

- Οπτικός κατανεμητής στον Κόμβο Πρόσβασης Συνάθροισης και Πολυπλεξίας

- Οπτικός Κατανεμητής στον Περιφερειακό Κόμβο Διασύνδεσης Νησίδας (RIX).

• Το αρχικό δίκτυο που θα αναπτυχθεί κατά την Α φάση του έργου θα πρέπει να έχει την απαιτούμενη

χωρητικότητα / διαθεσιμότητα υποδομών ώστε να καλύπτει τις ακόλουθες επιχειρησιακές

απαιτήσεις:

- Ο αριθμός ζευγών οπτικών ινών που είναι υποχρεωμένος να διαθέτει ο ΙΦΣ σε ένα συγκεκριμένο

σημείο του δικτύου ανά πάροχο (πελάτη) είναι 6 ζεύγη.

- Ο συνολικός αριθμός ζευγών οπτικών ινών που είναι υποχρεωμένος να διαθέτει ο ΙΦΣ σε ένα

συγκεκριμένο σημείο του δικτύου (αθροιστικά για όλους τους πελάτες) είναι 18 ζεύγη.

• Η κατασκευή της υποδομής διασύνδεσης των ακραίων σημείων με το υφιστάμενο δίκτυο του

τηλεπικοινωνιακού παρόχου δεν αποτελεί υποχρέωση τουΙΦΣ.

• Ο ΙΦΣ θα είναι υπεύθυνος για την συντήρηση των φρεατίων, του χαντακιού, της σωλήνωσης και του

οπτικού καλωδίου, καθώς και των οπτικών κατανεμητών που εγκαθιστά στα άκρα (demarcation

points).

• Σε περίπτωση βλάβης του δικτύου ο ΙΦΣ θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση του χαντακιού,

του σωλήνα, του οπτικού καλωδίου και των οπτικών κατανεμητών που εγκαθιστά στα ακραία σημεία,

µε συγκεκριμένο εγγυημένο επίπεδο υπηρεσίας.



15.2.2. [Υ.1.2]: Βραχυχρόνια διάθεση ζεύγους οπτικών ινών

• Η βασική υπηρεσία Βραχυχρόνιας Διάθεσης Ζεύγους οπτικών καλωδίων θα καλύπτει πιο περιστασιακές

ανάγκες πελατών και μπορεί να έχει ελάχιστη υποχρεωτική περίοδο μίσθωσης, η οποία δε δύναται να

είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών (σηµ: αφορά την ελάχιστη υποχρεωτική, είναι φυσικά

δυνατό να παρέχεται για μεγαλύτερα διαστήματα).

• Η συγκεκριμένη θα έχει τις ίδιες λειτουργικές προδιαγραφές µε την υπηρεσία μακροχρόνιας

διάθεσης ζεύγους οπτικών ινών.

• Επισημαίνεται ότι η παροχή ζευγών οπτικών ινών σε βραχυχρόνια βάση δεν αυξάνει το όριο

χωρητικότητας/ διαθεσιμότητας υποδομών που τέθηκε στην προηγούμενη υπηρεσία. Δηλαδή, το

σύνολο των ζευγών που διατίθενται είτε σε μακροχρόνια, είτε σε βραχυχρόνια βάση θα πρέπει να

καλύπτει τα τιθέμενα όρια της προηγούμενης παραγράφου.

15.2.3. [Υ.1.3]: Μακροχρόνια διάθεση σωλήνα (IRU)

• Η υπηρεσία αφορά στη διάθεση σωλήνα µε παράλληλη εγκατάσταση υποδομής οπτικών ινών. Η

συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελεί συνδυασμό διάθεσης σωλήνα και καλωδίου οπτικών ινών

αποκλειστικής χρήσης, η οποία απαλλάσσει τον Πελάτη από τις εργασίες εγκατάστασης / συντήρησης

οπτικού καλωδίου και επιπλέον, δεν απαιτεί την κατασκευή χωριστών φρεατίων ανά Πελάτη για

αυτόνομη πρόσβαση στην παραχωρούμενη υποδομή.

• Η βασική υπηρεσία διάθεσης σωλήνα θα παρέχεται για περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Δεν

αποκλείεται (προαιρετικά) η διάθεση αντίστοιχης υπηρεσίας και για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό

διάστημα (κατ' επιλογή του ΙΦΣ).

• Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα παρέχεται σε όλο το εύρος του δικτύουοπισθόζευξης, όπου αυτό έχει

αναπτυχθεί με χρήση οπτικής ίνας.

• Η διαδρομή του παρεχόμενου σωλήνα θα μπορεί να συνδέει:

- Το RIX της συγκεκριμένης νησίδας με

- ένα ακραίο σημείο του δικτύου (δηλαδή κόμβο Πρόσβασης Συνάθροισης και Πολυπλεξίας της

νησίδας), όπου έχει αναπτυχθεί δίκτυο οπτικών καλωδίων.

• Το όριο (demarcation point) της υπηρεσίας διάθεσης σωλήνα μπορεί να είναι:

- Το φρεάτιο οπτικών καλωδίων στον Κόμβο Πρόσβασης Συνάθροισης και Πολυπλεξίας.

- φρεάτιο οπτικών καλωδίων στον Περιφερειακό Κόμβο Διασύνδεσης Νησίδας.






- Ο αριθμός σωλήνων που είναι υποχρεωμένος να διαθέτει ο ΙΦΣ σε ένα σημείο του δικτύου ανά

πάροχο είναι 1 σωλήνας.

- Ο συνολικός αριθμός σωλήνων που είναι υποχρεωμένος να διαθέτει ο ΙΦΣ σε ένα σημείο του

δικτύου είναι 3 σωλήνες.

• Η κατασκευή της υποδομής διασύνδεσης των ακραίων σημείων µε το υφιστάμενο δίκτυο του

Τηλεπικοινωνιακού παρόχου δεν είναι υποχρέωση του Αναδόχου.

• Ο ΙΦΣ είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει καλώδια οπτικών ινών (τύπο, μέγεθος, χαρακτηριστικά)

που υποδεικνύει ο Πελάτης, εφόσον:

- τα καλώδια αυτά συμμορφώνονται µε τα διαδεδομένα σχετικά διεθνή πρότυπα,

- δεν υπάρχει τεχνική αδυναμία υλοποίησης των σχετικών εργασιών εντός του συγκεκριμένου

δικτύου, λόγω αντικειμενικών προβλημάτων (πχ. ασυμβατότητα).

• Ο ΙΦΣ θα είναι υπεύθυνος για την συντήρηση των φρεατίων, του χαντακιού, της σωλήνωσης, του

οπτικού καλωδίου, καθώς και των οπτικών διασυνδέσεων στα φρεάτια.

• Σε περίπτωση βλάβης του δικτύου ο ΙΦΣ θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση του χαντακιού,

του σωλήνα, του οπτικού καλωδίου και των οπτικών διασυνδέσεων µε συγκεκριμένο εγγυημένο

επίπεδο υπηρεσίας.

15.2.4. [Υ.1.4]: Μακροχρόνια ενοικίαση χώρου σε ασύρματο κόμβο (IRU)

{Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία υφίσταται στο βαθμό που η τελική λύση του ΙΦΣ για την

ανάπτυξη του δικτύου περιλαμβάνει και ασύρματες τεχνολογίες}

• Η υπηρεσία αφορά στη διάθεση χώρου σε τηλεπικοινωνιακό ιστό καθώς και φιλοξενία

εξοπλισμού σε περιφραγμένο χώρο των Ασύρματων κόμβων Πρόσβασης Συνάθροισης και

Πολυπλεξίας, ώστε αδειοδοτημένοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι να μπορούν να εγκαταστήσουν

Υπαίθρια Καμπίνα Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και κεραιοσυστήματα και να μπορούν να

αναπτύξουν ιδιόκτητο δίκτυο ασύρματης πρόσβασης.

• Η βασική υπηρεσία «Μακροχρόνια ενοικίαση χώρου σε τηλεπικοινωνιακό ιστό και Φιλοξενίας

Υπαίθριας Καμπίνας Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού» θα παρέχεται για περίοδο τουλάχιστον δέκα

(10) ετών. Δεν αποκλείεται (προαιρετικά) η διάθεση αντίστοιχης υπηρεσίας και για μικρότερο ή

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (κατ' επιλογή του ΙΦΣ).




- Δυνατότητα παροχής (συνολικά για όλους τους δυνητικούς πελάτες) σε κάθε υφιστάμενο

τηλεπικοινωνιακό ιστό/ πυλώνα χώρων για εγκατάσταση κεραιοσυστημάτων α) στο υψηλότερο



σημείο του ιστού και τουλάχιστον στα δύο τελευταία μέτρα αυτού, β) σε επιφάνεια κατ’ ελάχιστον

2 τετραγωνικών μέτρων και γ) με δυνατότητα επιβάρυνσης φορτίου τουλάχιστον 50 κιλών.

- Δυνατότητα φιλοξενίας μίας τουλάχιστον υπαίθριας καμπίνας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

τρίτου παρόχου ελάχιστων διαστάσεων 3μ x 1μ x 2μ (ΜxΠxΥ).

• Η αδειοδότηση των κεραιοσυστημάτων τρίτων παρόχων δε θααποτελεί υποχρέωση του ΙΦΣ.

• Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την φυσική εγκατάσταση των συγκεκριμένων κεραιοσυστημάτων

και των ανάλογων κυματοδηγών/καλωδίων που τα υποστηρίζουν,καθώς και την υπαίθρια καμπίνα,

εφόσον:

- Τα κεραιοσυστήματα και οι ανάλογοι κυματοδηγοί/καλώδια που τα υποστηρίζουν

συμμορφώνονται µε τα διαδεδομένα σχετικά διεθνή πρότυπα,

- Οι υπαίθριες Καμπίνες Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού συμμορφώνονται µε τα διαδεδομένα

σχετικά διεθνή πρότυπα,



• Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την συντήρηση των συγκεκριμένων κεραισυστημάτων και των

ανάλογων κυματοδηγών/καλωδίων που τα υποστηρίζουν.

• Σε περίπτωση βλάβης του ιστού, των κεραιοσυστημάτων η των κυματοδηγών / καλωδίων που τα

υποστηρίζουν ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση τους µε συγκεκριμένο εγγυημένο

επίπεδο υπηρεσίας.

15.2.5. [Υ.1.5]: Φιλοξενία σε RIX

• Η υπηρεσία αφορά στη διάθεση χώρου σε ικρίωμα (rack) μαζί με παροχή αδιάλειπτης τροφοδοσίας

στους Περιφερειακούς κόμβους RIX, ώστε τρίτοι πάροχοι να μπορούν να εγκαταστήσουν

τηλεπικοινωνιακά συστήματα.

• Η βασική υπηρεσία θα παρέχεται για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών. Δεν αποκλείεται

(προαιρετικά) η διάθεση αντίστοιχης υπηρεσίας και για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

(κατ' επιλογή του ΙΦΣ).

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στους Περιφερειακούς κόμβους Διασύνδεσης Νησίδας την

υπηρεσία φιλοξενίας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού η οποία θα συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω

υποδομές και ευκολίες φιλοξενίας:

- Παραχωρούμενος χώρος σε τηλεπικοινωνιακό ικρίωμα 10U.

- Αδιάλειπτη τροφοδοσία 48VDC με μέγιστη παρεχόμενη ισχύ 2,5KW.

- Έλεγχο θερμοκρασίας (220C ±10C) και έλεγχο υγρασίας 50% ±10%.



- Πυρανίχνευση και πυροπροστασία

- Προστασία από πλημμύρες

- Έλεγχο φυσικής πρόσβασης.




- συνολικός ανά κόμβο χώρο τουλάχιστον 42U

- και τουλάχιστον 10KW αδιάλειπτης τροφοδοσίας.

• Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την φυσική εγκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του

Πελάτη εφόσον:

- Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός συμμορφώνονται µε τα διαδεδομένα σχετικά διεθνή πρότυπα,



• Σε περίπτωση των βλάβης των υποδομών φιλοξενίας ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την

αποκατάσταση τους µε συγκεκριμένο εγγυημένο επίπεδο υπηρεσίας.

Παρατηρήσεις:

Οι παραπάνω προβλεπόμενες υπηρεσίες (Υ.1.1-Υ.1.5):

• Καλύπτουν μόνο το 1ο επίπεδο (παθητική υποδομή). Η διαστασιολόγηση και ο σχεδιασμός των δικτύων και λοιπών

υποδομών θα πρέπει να λάβει υπόψη αθροιστικά τις απαιτήσεις των παραπάνω υπηρεσιών με τις αντίστοιχες απαιτήσεις

των υπηρεσιών των υπολοίπων επιπέδων (2 και 3).

• Αφορούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές υπηρεσίες που θα περιλαμβάνονται στην προσφορά των υποψηφίων αναδόχων επί

ποινή αποκλεισμού. Ο ΙΦΣ ενθαρρύνεται να αναπτύξει περισσότερες και πιο στοχευμένες υπηρεσίες στο επίπεδο της

παθητικής υποδομής, που θα ανταποκρίνονται πιθανώς καλύτερα στις ανάγκες των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και θα

έχουν μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία.

15.3. Ελάχιστες Υπηρεσίες επιπέδου 2 (χωρητικότητας)

15.3.1. [Υ.2.1]: Μισθωμένες γραμμές eLine1000

• Η βασική υπηρεσία μισθωμένης γραμμής eLine1000 θα παρέχεται σε μηνιαία βάση έναντι αντίστοιχης

μηνιαίας αποζημίωσης (πλέον ενός πιθανού ποσού κάλυψης αρχικού κόστους σύνδεσης).

• Επιτρέπεται η θέσπιση ελάχιστης υποχρεωτικής περιόδουκατά την αρχική σύμβαση, η οποία όμως

δε δύναται να είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών. Δεν αποκλείεται (προαιρετικά) η διάθεση

αντίστοιχης υπηρεσίας με μικρότερη(ή καθόλου) ελάχιστη υποχρεωτικήπερίοδο σύμβασης (κατ'

επιλογή του ΙΦΣ).



• Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα παρέχεται κατ’ ελάχιστο σε όλους τους οικισμούςόπου έχει δηλωθεί

κάλυψη με υπηρεσίες κατηγορίας Α (Class A) και το αντίστοιχο δίκτυογια τη διασύνδεση του οικισμού

έχει αναπτυχθεί με χρήση οπτικής ίνας, καθώς και στο RIX.

• Κάθε παρεχόμενο κύκλωμα ευρυζωνικής χωρητικότητας θα μπορεί να συνδέειδύο οποιαδήποτε σημεία

από τα παρακάτω:

- Τους Κόμβους Πρόσβασης Συνάθροισης και Πολυπλεξίας που καλύπτουν τους αντίστοιχους

οικισμούς,

- RIX,

- Σημείο παρουσίας τελικού χρήστη στους αντίστοιχους οικισμούς.

• Το όριο (demarcation point) της υπηρεσίας διάθεσης ευρυζωνικής χωρητικότητας μπορεί να είναι:

- O οπτικός η χάλκινος κατανεμητής του αντίστοιχου Κόμβου είτε

- Η θύρα του εξοπλισμού πρόσβασης Τελικού Χρήστη στις εγκαταστάσεις του χρήστη.

• Τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας είναι τα ακόλουθα:

- Συμμετρική χωρητικότητα 1 Gbps

- Αναλογία υπερκάλυψης8 (contention ratio) 1:1

- Διαθεσιμότητα 99,99%

• Σε περίπτωση βλάβης του δικτύου ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση των

παθητικών και ενεργών υποδομών µε βάση συγκεκριμένο επίπεδο εγγυημένης υπηρεσίας.

15.3.2. [Υ.2.2]: Μισθωμένες γραμμές eLine100

• Η συγκεκριμένη υπηρεσία eLine100 θα έχει τις ίδιες λειτουργικές προδιαγραφές µε την υπηρεσία

eLine1000, με τις εξής διαφοροποιήσεις:

- Συμμετρική χωρητικότητα 100Mbps.

• Κατά τα λοιπά ισχύουν ΟΛΑ τα σημεία της προηγούμενης υπηρεσίας.

15.3.3. [Υ.2.3]: Μισθωμένες γραμμές e-Line30




- Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα παρέχεται κατ’ ελάχιστο σε όλους τους οικισμούς όπου έχει δηλωθεί

κάλυψη (με κατηγορία υπηρεσίας Α ή Β) ανεξαρτήτως τεχνολογίας κάλυψης, καθώς και στο RIX.

8Η τήρηση της μέγιστης αναλογίας υπερκάλυψης θα πρέπει να ισχύει από άκρη σε άκρη της γραμμής




15.3.4. [Υ.2.4]: Μισθωμένες γραμμές e-Line10







15.3.5. [Υ.2.5]: Χωρητικότητα e -Link30

• Η συγκεκριμένη υπηρεσία eLink30 θα έχει τις ίδιες λειτουργικές προδιαγραφές µε την υπηρεσία



- Δεν ισχύει η αναλογία υπερκάλυψης 1:1.

- Το επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρεται δεν επιδεινώνεται πέραν ενός βαθμού σε κατάσταση

συμφόρησης δικτύου (Controlled Load Service). Πιο συγκεκριμένα τουλάχιστον το 30% της

προσφερόμενης χωρητικότητας είναι εγγυημένο σε κάθε περίπτωση.




15.3.6. [Υ.2.6]: Χωρητικότητα e –Link10

• Η συγκεκριμένη υπηρεσία eLink10 θα έχει τις ίδιες λειτουργικές προδιαγραφές µε την υπηρεσία



- Δεν ισχύει η αναλογία υπερκάλυψης 1:1.

- Το επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρεται δεν επιδεινώνεται πέραν ενός βαθμού σε κατάσταση

συμφόρησης δικτύου (Controlled Load Service). Πιο συγκεκριμένα τουλάχιστον το 30% της

προσφερόμενης χωρητικότητας είναι εγγυημένο σε κάθε περίπτωση.






15.4. Ελάχιστες Υπηρεσίες επιπέδου 3 (bit stream)

15.4.1. [Υ.3.1]: Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση Class A

• Η βασική υπηρεσία χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης bit-stream Class A θα παρέχεται σε μηνιαία

βάση έναντι αντίστοιχης μηνιαίας αποζημίωσης.

• Επιτρέπεται η θέσπιση ελάχιστης υποχρεωτικής περιόδουκατά την αρχική σύμβαση, η οποία όμως

δε δύναται να είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών. Δεν αποκλείεται (προαιρετικά) η διάθεση

αντίστοιχης υπηρεσίας με μικρότερη(ή καθόλου) ελάχιστη υποχρεωτική περίοδο σύμβασης (κατ'

επιλογή του ΙΦΣ).

• Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα παρέχεται κατ’ ελάχιστο σε όλους τους οικισμούς όπου έχει δηλωθεί

κάλυψη με υπηρεσίες κατηγορίας Α (Class A).

• Η υπηρεσία συνδέει τελικούς χρήστες – πελάτες λιανικής τρίτων παρόχων,μεταφέρει και παραδίδει

την τηλεπικοινωνιακή κίνησή τους στο οικείο RIX.

• Το όριο (demarcation point) της υπηρεσίας μπορεί να είναι:

- Από τη μία πλευρά οι εγκαταστάσεις του τελικού χρήστη και πιο συγκεκριμένα: (α) στην

περίπτωση χρήσης του χάλκινου δικτύου του ΟΤΕ (τεχνολογίες xDSL) το σημείο τερματισμού του

ακραίου δικτύου του ΟΤΕ (escalit ή χαλύβδινο) στο χώρο του Τελικού Χρήστη, ενώ (β) στην

περίπτωση μη χρήσης του χάλκινου δικτύου του ΟΤΕ διεπαφή τύπου Ethernet (100BASE-‐TX) στο

χώρο του Τελικού Χρήστη,

- Από την άλλη πλευρά, ως σημείο παράδοσης της υπηρεσίας θα είναι ο οπτικός η χάλκινος

κατανεμητής του Περιφερειακού Κόμβου Διασύνδεσης Νησίδας (RIX) που καλύπτει τον εκάστοτε

οικισμό.

• Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης του χάλκινου δικτύου του ΟΤΕ (αδεσμοποίητη πρόσβαση

στον χάλκινο βρόχο η υποβρόχο) υπεύθυνος για την πρόσβαση στο χάλκινο δίκτυο του ΟΤΕ είναι ο ΙΦΣ

ο οποίος δεσμεύει τους σχετικούς πόρους και παρέχει διαφανώς τη συνολική υπηρεσία στους πελάτες

του.

• Τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας είναι τα ακόλουθα:

- Τουλάχιστον 30Mbps στην κατερχόμενη ζεύξη (με κατεύθυνση μετάδοσης σημάτων προς τον

τερματικό εξοπλισμό του συνδρομητή).

- Τουλάχιστον 4 Mbps στην ανερχόμενη ζεύξη (με κατεύθυνση μετάδοσης σημάτων προς το RIX).

- Αναλογία υπερκάλυψης9 (contention ratio)1:20

- Διαθεσιμότητα 99%.

9Η τήρηση της αναλογίας υπερκάλυψης θα πρέπει να ισχύει από τον τελικό χρήστη ως το οικείο RIX



• Ποιότητα υπηρεσίας: Η υπηρεσία χονδρικής θα διαφοροποιεί την κίνηση που διέρχεται μέσω του

δικτύου προσφέροντας διαφορετικά επίπεδα ποιότητας και δίνοντας τη δυνατότητα στους τρίτους

παρόχους να αναπτύσσουν και να παρέχουν αναβαθμισμένες/ σύνθετες υπηρεσίες λιανικής στους

τελικούς χρήστες (όπως πχ. VoIP, VoD, τηλε-‐ιατρική κλπ.). Για το λόγο αυτό η υπηρεσία χονδρικής θα

πρέπει να υποστηρίζει τις ακόλουθες κατηγορίες τηλεπικοινωνιακής κίνησης (traffic classes):

- Κλάση βέλτιστης προσπάθειας (Best Effort): το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρονται έχουν

άμεση σχέση με την κατάσταση συμφόρησης του δικτύου την δεδομένη στιγμή. Η κλάση αυτή

υποστηρίζει εφαρμογές χωρίς συγκεκριμένες απαιτήσεις ως προς την ποιότητα της παρεχόμενης

υπηρεσίας. Οι παράμετροι της υπηρεσίας αυτής είναι ο μέγιστος ρυθμός διακίνησης και η χαμηλή

προτεραιότητα.

- Κλάση εγγυημένης υπηρεσίας (Guaranteed Service): το επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρεται

εγγυάται ότι τα πακέτα φθάνουν στον προορισμό τους μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό

διάστημα και δεν πρόκειται να απορριφθούν λόγω συμφόρησης του δικτύου. Ο τύπος αυτός

υποστηρίζει ροές υπηρεσιών πραγματικού χρόνου που δημιουργούν πακέτα δεδομένων σταθερού

μήκους σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (εφαρμογές μεταφοράς ήχου ή κινούμενης εικόνας).

Οι παράμετροι της κλάσης αυτής είναι: Μέγιστος σταθερός ρυθμός μετάδοσης 32Kbps (G.729 Voice

traffic), Μέγιστη καθυστέρηση: 80ms, Μέγιστη ανεκτή διακύμανση καθυστέρησης: 15ms,

Προτεραιότητα: Υψηλή.

15.4.2. [Υ.3.2]: Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση Class A-business

• Η συγκεκριμένη υπηρεσία bit-stream Class A businessθα έχει τις ίδιες λειτουργικές προδιαγραφές

µε την υπηρεσία bit-‐stream Class A, με τις εξής διαφοροποιήσεις:

- Αναλογία υπερκάλυψης (contention ratio)1:5

- Διαθεσιμότητα 99,99%.


15.4.3. [Υ.3.3]: Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση Class B

• Η συγκεκριμένη υπηρεσία bit-stream Class B θα έχει τις ίδιες λειτουργικές προδιαγραφές µε την

υπηρεσία bit-‐stream Class A, με τις εξής διαφοροποιήσεις:


κάλυψη με υπηρεσίες κατηγορίας B (Class B).

- Τουλάχιστον 8Mbpsστην κατερχόμενη ζεύξη (με κατεύθυνση μετάδοσης σημάτων προς τον

τερματικό εξοπλισμό του συνδρομητή).

- Τουλάχιστον 1 Mbps στην ανερχόμενη ζεύξη (με κατεύθυνση μετάδοσης σημάτων προς το RIX).




- Διαθεσιμότητα 99%.


15.4.4. [Υ.3.4]: Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση Class B-business

• Η συγκεκριμένη υπηρεσία bit-stream Class B business θα έχει τις ίδιες λειτουργικές προδιαγραφές

µε την υπηρεσία bit-‐stream Class B, με τις εξής διαφοροποιήσεις:


- Διαθεσιμότητα 99,99%.


15.5. Διαστασιολόγηση Υποδομών για την παροχή των υπηρεσιών

Το αρχικό δίκτυο που θα αναπτυχθεί κατά την Α φάση του έργου θα πρέπει να έχει την απαιτούμενη

χωρητικότητα / διαθεσιμότητα υποδομών ώστε να υποστηρίζει την ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών και

στα 3 επίπεδα καλύπτοντας τις επιχειρησιακές απαιτήσεις που τίθενται για κάθε υπηρεσία.

Ειδικότερα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

• Ως προς το επίπεδο υπηρεσιών πρόσβασης σε παθητικές υποδομές και ευκολίες (επίπεδο 1):

- Απαιτείται επαρκής διαστασιολόγηση των υποδομών, ώστε να παρασχεθούν οι υπηρεσίες που

περιγράφονται στην αντίστοιχη υποενότητα. Συγκεκριμένα, για κάθε υπηρεσία παθητικής

υποδομής έχουν τεθεί συγκεκριμένες επιχειρησιακές απαιτήσεις από τις οποίες μπορεί να

καθοριστεί η διαστασιολόγηση του δικτύου.

- Οι απαιτήσεις θα πρέπει να καλύπτονται από το δίκτυο όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά την

ολοκλήρωση της Α Φάσης του έργου.

- Οι υποχρεώσεις του ΙΦΣ αφορούν περιοριστικά τις απαιτήσεις που τίθενται στις σχετικές

υποενότητες και δεν προβλέπεται άλλη επιπλέον υποχρέωση κατά τη Β Φάση του έργου. Πάντως,

δεν αποκλείεται (προαιρετικά, κατ’ επιλογή του ΙΦΣ) η αναβάθμιση των παθητικών υποδομών

κατά τη Β Φάσηπροκειμένου να καλυφθεί επιπλέον ζήτηση σε υπηρεσίες του επιπέδου 1.

• Ως προς το επίπεδο υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης bit-‐stream (επίπεδο 3):

- Το δίκτυο που θα αναπτυχθεί (τόσο σε επίπεδο πρόσβασης/access όσο και στο επίπεδο της

οπισθόζευξης/backhauling) θα πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες υποδομές και την

απαιτούμενη χωρητικότητα ώστε να είναι δυνατή η προσφορά υπηρεσιών στο 50% του

πληθυσμού (ή αντίστοιχα των νοικοκυριών) του κάθε καλυπτόμενου οικισμού, σύμφωνα με τις

προδιαγραφές που έχουν τεθεί σε κάθε υπηρεσία του επιπέδου 3.

- Για τη διαστασιολόγηση μπορεί να ληφθεί υπόψη (ως βασική παραδοχή) ότι ο μέσος όρος ατόμων

ανά νοικοκυριό (διακριτή σύνδεση) σε κάθε οικισμό είναι 2,9.



- Επισημαίνεται ότι το παραπάνω ποσοστό αφορά στην αρχική διαστασιολόγηση του δικτύου

(τύπος-‐εύρος υποδομών) για την εξυπηρέτηση δυνητικών πελατών και όχι τους όρους

γεωγραφικής/ πληθυσμιακής κάλυψης που περιγράφονται σε άλλες ενότητες.

- Η απαίτηση αυτή ισχύει τόσο σε οικισμούς με υπηρεσίες Class A, όσο και σε οικισμούς με υπηρεσίες

Class B.

- Για τη διαστασιολόγηση της χωρητικότητας των δικτύων θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη η

ακόλουθη παραδοχή: Σε κάθε οικισμό το 95% των χρηστών θα υπολογίζεται ότι λαμβάνουν

υπηρεσία απλού τύπου (Class A είτε Class B αναλόγως του οικισμού), ενώ το 5% των χρηστών θα

υπολογίζεται ότι λαμβάνουν υπηρεσία αναβαθμισμένου τύπου – business (Class A είτε Class B

αναλόγως του οικισμού). Η παραδοχή αυτή γίνεται για λόγους ισότιμης μεταχείρισης των

προσφορών (για τη διαστασιολόγηση των δικτύων επί ίσοις όροις) και δεν αποτελεί όρο ή κάποιο

περιορισμό της υπηρεσίας. Στην πραγματικότητα ο ΙΦΣ θα ανταποκρίνεται σε αιτήματα πελατών

είτε αυτά αφορούν την απλή είτε την business εκδοχή των bit stream υπηρεσιών Class A και Class B.

- Οι παραπάνω απαιτήσεις θα πρέπει να καλύπτονται από το δίκτυο, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί

κατά την ολοκλήρωση της Α Φάσης του έργου.

- Επίσης, κατά τη Β Φάση του έργου (λειτουργία) ο ΙΦΣ υποχρεούται να αναβαθμίζει τη

χωρητικότητα των δικτύων του, ώστε με την αύξηση της ζήτησης και της αντίστοιχης

τηλεπικοινωνιακής κίνησης, να μην υποβαθμίζονται οι προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών

bit stream.

• Ως προς το επίπεδο υπηρεσιών χωρητικότητας(επίπεδο 2):

- Το δίκτυο θα πρέπει να έχει την απαιτούμενη αρχική χωρητικότητα αλλά και δυνατότητα

επέκτασης ώστε να καλύπτει τις μελλοντικές απαιτήσεις τρίτων παρόχων για παροχή ευρυζωνικής

χωρητικότητας.

- Δεδομένου ότι το δίκτυο που θα αναπτυχθεί για να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών επιπέδου 3

(βλ. σχετική διαστασιολόγηση παραπάνω) θα έχει καταρχήν επαρκή διαθεσιμότητα για να

υποστηρίξει και υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών δεν τίθεται εξαρχής απαίτηση χωριστής

διαστασιολόγησης του δικτύου για τις υπηρεσίες αυτές.

- Αντίθετα, τίθεται -‐ως όριο ασφαλείας-‐ η απαίτηση για ύπαρξη ενός ποσοστού 10% επιπλέον

χωρητικότητας στο δίκτυο οπισθόζευξης, από αυτήν που θα υπολογιστεί για την κάλυψη των

απαιτήσεων διαστασιολόγησης για τις υπηρεσίες επιπέδου 3 (όπως αναλύονται παραπάνω).

Επομένως για κάθε σημείο του δικτύου, αφού υπολογιστεί η απαιτούμενη χωρητικότητα που θα

καλύπτει τις ανάγκες των υπηρεσιών του επιπέδου 3, αυτή θα πρέπει να προσαυξάνεται κατά 10%

για να υπάρχει ένα περιθώριο ασφαλείας για την παροχή υπηρεσιών επιπέδου 2.



- Οι παραπάνω απαιτήσεις θα πρέπει να καλύπτονται από το δίκτυο, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί

κατά την ολοκλήρωση της Α Φάσης του έργου.

- Επίσης, κατά τη Β Φάση του έργου (λειτουργία) ο ΙΦΣ υποχρεούται να αναβαθμίζει τη

χωρητικότητα των δικτύων του, ώστε με την αύξηση της ζήτησης και της αντίστοιχης

τηλεπικοινωνιακής κίνησης, να μην υποβαθμίζονται οι προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών

χωρητικότητας/ μισθωμένων γραμμών.

15.6. Εξέλιξη και επέκταση υπηρεσιών

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αναμένεται να εξελίσσονται µε το χρόνο, δεδομένου και του μακροπρόθεσμου

χαρακτήρα του έργου. Ο ΙΦΣ δύναται να σχεδιάσει και να παρέχει κάθε άλλη υπηρεσία που:

• αφορά διάθεση παθητικής υποδομής ή χωρητικότητας και συνδυάζει τα βασικά συστατικά μέρη του

δικτύου, τα οποία του έχουν κατασκευαστεί κατά την Α φάση, είτε έχει αναπτύξει ο ΙΦΣ στην πορεία

του χρόνου,

• συνάδει µε τις βασικές αρχές λειτουργίας του ΙΦΣ, το πλαίσιο υποχρεώσεών του και δεν έρχεται σε

αντίθεση µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, ιδιαίτερα αυτό που αφορά τον ανταγωνισμό και τις

ηλεκτρονικές επικοινωνίες,

• απευθύνεται στους προβλεπόμενους πελάτες και σε καμία περίπτωση δεν αφορά υπηρεσίες λιανικής

προς τελικούς χρήστες.

Σε κάθε περίπτωση, υπηρεσίες που δεν προβλέπονται ρητά από την παρούσα διακήρυξη υπόκεινται σε

προηγούμενο έλεγχο και έγκριση από τους εξουσιοδοτημένους μηχανισμούς ελέγχου και εποπτείας της

Αναθέτουσας Αρχής, πριν τη διάθεσή τους στην αγορά. Παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών μπορεί να είναι

(ενδεικτικά):

• Διάθεση καμπινών πλησίον του υποβρόχου του ΟΤΕ . Ο Ανάδοχος δύναται να παρέχει ευκολίες

συνεγκατάστασης ενεργού και παθητικού εξοπλισμού του Πελάτη σε καμπίνες που εγκαθιστά πλησίον

του τοπικού υποβρόχου του ΟΤΕ.

• Ο Ανάδοχος δύναται να παρέχει υπηρεσίες αναβαθμισμένες υπηρεσίες χωρητικότητας όπως υπηρεσία

διάθεση χωρητικότητας πολλαπλών σημείων προς ένα σημείο (e-‐Tree).



16. Λειτουργικές και Τεχνολογικές Απαιτήσεις Δικτύου

16.1. Γενικά

Ο διαγωνισμός χαρακτηρίζεται από την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας. Επί της αρχής, οι υποψήφιοι

ανάδοχοι θα επιλέξουν τις τεχνολογίες και την αρχιτεκτονική της προτίμησής τους προκειμένου να

σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ένα δίκτυο που θα ανταποκρίνεται στις επιχειρησιακές απαιτήσεις του

έργου και θα επιτυγχάνει τους στόχους αποτελέσματος, όπως αυτοί αναλύονται στην παρούσα διακήρυξη.

Η μόνη εξαρχής τεχνολογική επιλογή είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου επόμενης γενιάς για συγκεκριμένα

τμήματα του δικτύου, το οποίο θα βασίζεται σε οπτικές ίνες, περιορισμός ο οποίος συνάδει πλήρως με τους

μακροπρόθεσμους στόχους του έργου και την ευρωπαϊκή ψηφιακή ατζέντα 2020.

Βεβαίως, παρά την τεχνολογική ουδετερότητα του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα κληθούν να

περιγράψουν επακριβώς τις τεχνολογίες που επέλεξαν να αξιοποιήσουν για την υλοποίηση του έργου και να

τεκμηριώσουν πώς αυτές θα καλύψουν επαρκώς τις τιθέμενες επιχειρησιακές και λειτουργικές απαιτήσεις

του διαγωνισμού.

Επίσης, δεδομένου ότι

• το έργο αποτελεί σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,

• οι αναπτυσσόμενες υποδομές θα περιέλθουν στο τέλος της Σύμπραξης στην κυριότητα του δημοσίου

που μπορεί να τις αξιοποιήσει μέσω επόμενης παραχώρησης,

• η διάρκεια ωφέλιμης ζωής του έργου υπερβαίνει το χρονικό διάστημα της παρούσας Σύμπραξης,

είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας σε τεχνικό επίπεδο, ότι οι

τεχνολογικές επιλογές δεν υποβαθμίζουν το μακροπρόθεσμο ορίζοντας αξιοποίησης του δικτύου και ότι

εξασφαλίζεται η διατηρησιμότητα των υποδομών.

Τέλος, είναι απαραίτητο όλες οι εναλλακτικές λύσεις και προσφορές να κριθούν ισότιμα –πέραν από το

λειτουργικό αποτέλεσμα-‐ και ως προς το επίπεδο της υποδομής που θα δημιουργήσουν, η οποία θα

μεταβιβαστεί στο τέλος του έργου στην κυριότητα του δημοσίου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης τίθενται κάποια ελάχιστα όρια

αναφορικά με τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των υποδομών που θα συνθέσουν την

προτεινόμενη λύση των υποψηφίων αναδόχων. Οι απαιτήσεις στοχεύουν:

• στην τήρηση διαδεδομένων διεθνών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών,

• στη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του δικτύου για να ανταποκριθεί σε μελλοντική χρήση, σε

χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 10 ετών όσον αφορά στον ενεργό εξοπλισμό και 25 ετών όσον αφορά

στον παθητικό εξοπλισμό.



Οι απαιτήσεις που παρατίθενται στις επόμενες παραγράφους, ομαδοποιούνται στις βασικές κατηγορίες

υποδομών/ τεχνολογιών. Προφανώς, η τήρηση των απαιτήσεων αφορά μόνο τις περιπτώσεις που

αξιοποιείται η συγκεκριμένη τεχνολογική κατηγορία.

16.2. Απαιτήσεις παθητικής υποδομής

16.2.1. Δίκτυο Οπτικών ινών

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1) Το δίκτυο θα πρέπει να οδεύει αποκλειστικά σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους

2) Το δίκτυο θα πρέπει να έχει διαστασιοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί σε όλο του το μήκος

να παρέχει τουλάχιστον:

2.i) Ένα (1) πλαστικό σωλήνα HDPE, τουλάχιστον 8 Atm με εσωτερικές ραβδώσεις,

αποκλειστικής χρήσης του Αναδόχου

2.ii) Τρείς (3) Πλαστικούς σωλήνες κατάλληλης διατομής HDPE, τουλάχιστον 8 Atm με

εσωτερικές ραβδώσεις, προς μακροχρόνια ενοικίαση σε αδειοδοτημένους

τηλεπικοινωνιακούς παρόχους

3) Θα πρέπει να κατασκευαστούν κατά μήκος της όδευσης και πλησίον των κόμβων του δικτύου

φρεάτια κατάλληλων διαστάσεων με καλύμματα βαρέως τύπου ΕΝ 124 D400 τα οποία θα

φιλοξενήσουν τις απαραίτητες διατάξεις συγκόλλησης ινών, σύνδεσης και σφράγισης σωλήνων

καθώς και πλεονασματικό οπτικό καλώδιο.

4) Στα καλύμματα των φρεατίων πρέπει να αναγράφεται ανάγλυφα το LOGO «ΑΓΡΟΤΙΚΟ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ».

5) Τα χαρακτηριστικά όλων των δομικών στοιχείων του δικτύου οπτικών ινών πρέπει να είναι τέτοια

που να διασφαλίζουν διάρκεια ζωής του για τουλάχιστον 20 έτη.

6) Η υλοποίηση του δικτύου απαιτείται να γίνει σύμφωνα με το εγχειρίδιο της ITU-‐T (CCITT) Outside

Plant Technologies for Public Networks (σειρά L) και κυρίως με τα πρότυπα L.48, L.49 και L.57

16.2.2. Ασύρματοι κόμβοι πρόσβασης συνάθροισης και πολυπλεξίας


1) Διάνοιξη κατάλληλου δρόμου πρόσβασης μέχρι τη θέση των εγκαταστάσεων (εάν δεν υφίσταται)

2) Διαμόρφωση χώρου τουλάχιστον 100 -‐150 τ.μ

3) Συμμόρφωση του μεταλλικού τηλεπικοινωνιακού ιστού σύμφωνα με τα κάτωθι:

3.i) Κώδικας σχεδίασης : Eurocode 0,1,2,3,8, ΕΑΚ 2000 Ελληνικός Αντισεισμικός Κώδικας ΦΕΚ

2184 Β 20-‐12-‐1999 με τις τελευταίες αναθεωρήσεις ΦΕΚ 423Β/2001, ΦΕΚ 781/18-‐06-‐2003,

φΕΚ 1153/12-‐8-‐2003, ΦΕΚ 1154/12-‐8-‐2003, ΕΚΟS 2000 Ελληνικός κώδικας σχεδίασης



σκυροδέματος, ΦΕΚ 1329/6-‐11-‐2000, ΦΕΚ 447/5-‐3-‐2004, ΦΕΚ Β’ 576/28-‐4-‐2005

3.ii) Ποιότητα χάλυβα: S235JR & S275JR & S355JR (EN 10025)

3.iii) Κλάση αξιοπιστίας : EN 1993-‐3-‐1:2006 Annex A

3.iv) Αντισεισμικός Κώδικας: ΕΑΚ 2000 ΦΕΚ 2184 Β 20-‐12-‐1999 με τις τελευταίες αναθεωρήσεις

ΦΕΚ 423Β/2001, ΦΕΚ 781/18-‐06-‐2003, φΕΚ 1153/12-‐8-‐2003, ΦΕΚ 1154/12-‐8-‐2003 και

Eurocode 8

4) Γειώσεις όλων των στοιχείων του κόμβου σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ

5) Κατασκευή υπόγειου δικτύου σωλήνωσης για την ρευματοδότηση της καμπίνας του εξοπλισμού

6) Κατασκευή pillar για ρευματοδότηση από ΔΕΗ σύμφωνα με τις προδιαγραφές της

7) Φωτοσήμανση και χρωμοσήμανση του ιστού σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της

Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)

8) Περίφραξη χώρου εγκαταστάσεων

16.2.3. Ενσύρματοι κόμβοι πρόσβασης συνάθροισης και πολυπλεξίας


1) Η καμπίνα θα εγκαθίσταται σε κατάλληλο βάθρο από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενδεικτικού ύψους

300 mm.

2) Η βάση της καμπίνας πρέπει να είναι σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή

εγκατάσταση της και εύκολη πρόσβαση στην καλωδίωση. Η στήριξη της καμπίνας στη τσιμεντένια

βάση θα γίνεται με χρήση ανεξάρτητου μεταλλικού πλαισίου και θα προσφύεται σε κοχλίες

αγκίστρωσης ενσωματωμένους στο τσιμέντο. Μεταξύ της τσιμεντένιας βάσης και του μεταλλικού

πλαισίου θα παρεμβάλλεται ένα μη μεταλλικό διαχωριστικό, ώστε να εκμηδενίζεται ο κίνδυνος για

διάβρωση.

3) Η δομή της καμπίνας θα πρέπει να αντέχει, χωρίς μόνιμη βλάβη του περιεχομένου της, συχνή

έκθεση σε στάθμη ύδατος από πλημμύρα ύψους μέχρι και 0,5m από τη βάση της καμπίνας.

4) Η καμπίνα θα παρουσιάζει ανοχή ακαμψίας ικανή ώστε να εξασφαλίζει μέγιστη υποχώρηση 10mm

στα μη ελαστικά σημεία της, όταν ασκηθεί στα εξωτερικά της σημεία και στη θέση στερέωσης της,

δύναμη 550 Ν σε οποιοδήποτε σημείο και κατεύθυνση, μέσω μιας χαλύβδινης σφαίρας διαμέτρου

50 mm.

5) Στη θέση στερέωσης η καμπίνα θα παρουσιάζει σε οποιοδήποτε σημείο της ανοχή σε στιγμιαίες

κρούσεις ενέργειας αιχμής μεταξύ 200 J και 800 J. Οι κρούσεις αυτές δεν θα έχουν συνέπειες

δυσμενέστερες (ή μεγαλύτερες) από δευτερεύοντα επιφανειακά ίχνη.

6) Η καμπίνα θα είναι μεταλλική, κατασκευασμένη από ατσάλι ή αλουμίνιο πάχους προφίλ κατ΄

ελάχιστο 1.5mm, με διπλά τοιχώματα.



7) Όλα τα μεταλλικά μέρη της καμπίνας θα διαθέτουν αντιδιαβρωτική προστασία, για έκθεση στις

δοκιμές και μεθόδους του IEC 68-‐2-‐11.

8) Η εξωτερική επιφάνεια της Καμπίνας θα διαθέτει, προστασία έναντι βανδαλισμού σύμφωνα με το

πρότυπο ΙΚ10 του ΕΝ62262, και επικάλυψη των εμπρόσθιων θυρών από υλικό με αντι-‐χαρακτικές

(anti-‐scratching) και αντι-‐κολλητικές (anti-‐poster) ιδιότητες. Προστασία έναντι γραφής με

ψεκασμό (anti-‐graffiti) είναι επιθυμητή.

9) Απαιτείται προστασία έναντι πυρκαγιάς σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Τα υλικά που θα

χρησιμοποιηθούν εντός του καμπίνας, θα είναι βραδύκαυστα τύπου LSZH (Low Smoke Zero

Halogen) και κατά την καύση τους δεν θα εκλύονται τοξικά αέρια.

10) Όταν οι θύρες της καμπίνας είναι κλειστές, δεν θα υπάρχουν εκτεθειμένα σημεία εισόδου

διακριτικών εργαλείων (κατσαβιδιών, μαχαιριών κλπ.), ενώ δεν θα υπάρχει εξωτερική πρόσβαση

σε αρθρώσεις ή στοιχεία συναρμολόγησης της καμπίνας (βίδες, παξιμάδια κλπ.).

16.2.4. Περιφερειακοί Κόμβοι Διασύνδεσης Νησίδας RIX


1) Ύπαρξη επαρκούς χώρου για εγκατάσταση τουλάχιστον 4 ικριωμάτων ενεργούεξοπλισμού και των

απαραίτητων ικριωμάτων οπτικών κατανεμητών με δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στον

εξοπλισμό

1) Αυτόνομη-‐ανεξάρτητη δυνατότητα πρόσβασης στο χώρο.

2) Διαμόρφωση χώρου με πρόβλεψη για πυράντοχους ψευδότοιχους, πυράντοχη ψευδοροφή και

πυράντοχη πόρτα εισόδου στους χώρους φιλοξενίας του εξοπλισμού

3) Διαμόρφωση ψευδοματώματος με πρόβλεψη προστασίας από υγρασία ή πυρκαγιά. Η αντοχή σε

σημειακή φόρτιση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2ΚΝ και σε κατανεμημένη φόρτιση τουλάχιστον

10-‐20ΚΝ/μ2

4) Ύπαρξη συστήματος κλιματισμού ενεργειακής κλάσης Α με ικανότητα παροχής σταθερής

θερμοκρασίας και δυνατότητα επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος στις αρχικά

καθορισμένες ρυθμίσεις.

5) Σύστημα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας που θα καλύπτει το χώρο άνω και κάτω του

ψευδοπατώματος

6) Διατάξεις ηλεκτροδότησης και διατάξεις γείωσης που θα συμμορφώνονται με το πρότυπο ELOT

HD384

7) Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πρόσβασης εισόδου/ εξόδου και συναγερμού. Πρόβλεψη ύπαρξης

λογισμικού και δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης από υπολογιστή για παρακολούθηση της

κατάστασης και προγραμματισμόμε ενοποιημένο τρόπο των πολιτικών πρόσβασης και των alarms



στους διάφορους χώρους.

8) Ύπαρξη διατάξεων αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS) στο χώρο που θα διασφαλίζουν την

πλήρη λειτουργικότητα του κόμβου για 30 λεπτά χωρίς την παροχή ρεύματος. Οι διατάξεις θα

πρέπει να παρέχουν δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης/ παρακολούθησης

9) Ύπαρξη διάταξης ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (πετρελαιογεννήτριας) αυτόματου τύπου

ετοιμότητας (stand by) που θα λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής της κύριας ισχύος με

δυνατότητα τηλεειδοποίησης.

16.2.5. Κεντρικός κόμβος διαχείρισης NoC


2) Ύπαρξη επαρκούς χώρου για εγκατάσταση τουλάχιστον 8 ικριωμάτων ενεργούεξοπλισμού και των

απαραίτητων ικριωμάτων οπτικών κατανεμητών με δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στον

εξοπλισμό

3) Αυτόνομη-‐ανεξάρτητη δυνατότητα πρόσβασης στο χώρο.

4) Διαμόρφωση χώρου με πρόβλεψη για πυράντοχους ψευδότοιχους, πυράντοχη ψευδοροφή και

πυράντοχη πόρτα εισόδου στους χώρους φιλοξενίας του εξοπλισμού

5) Διαμόρφωση ψευδοματώματος με πρόβλεψη προστασίας από υγρασία ή πυρκαγιά. Η αντοχή σε

σημειακή φόρτιση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2ΚΝ και σε κατανεμημένη φόρτιση τουλάχιστον

10-‐20ΚΝ/μ2

6) Ύπαρξη συστήματος κλιματισμού ενεργειακής κλάσης Α με ικανότητα παροχής σταθερής

θερμοκρασίας και δυνατότητα επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος στις αρχικά

καθορισμένες ρυθμίσεις.

7) Σύστημα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας που θα καλύπτει το χώρο άνω και κάτω του

ψευδοπατώματος

8) Διατάξεις ηλεκτροδότησης και διατάξεις γείωσης που θα συμμορφώνονται με το πρότυπο ELOT

HD384

9) Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πρόσβασης εισόδου/ εξόδου και συναγερμού. Πρόβλεψη ύπαρξης

λογισμικού και δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης από υπολογιστή για παρακολούθηση της

κατάστασης και προγραμματισμό με ενοποιημένο τρόπο των πολιτικών πρόσβασης και των

alarms στους διάφορους χώρους.

10) Ύπαρξη διατάξεων αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS) στο χώρο που θα διασφαλίζουν την

πλήρη λειτουργικότητα του κόμβου για 30 λεπτά χωρίς την παροχή ρεύματος. Οι διατάξεις θα

πρέπει να παρέχουν δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης/ παρακολούθησης

11) Ύπαρξη διάταξης ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (πετρελαιογεννήτριας) αυτόματου τύπου



ετοιμότητας (stand by) που θα λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής της κύριας ισχύος με

δυνατότητα τηλεειδοποίησης.

12) Δημιουργία χωριστού,γειτνιάζοντος χώρου μόνιμης φιλοξενίας 8 θέσεων εργασίας για τους

χειριστές του δικτύου. Κάθε θέση εργασίας θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη επίπλωση,

εξοπλισμό και δικτύωση.

16.3. Απαιτήσεις ενεργού εξοπλισμού

16.3.1. Δίκτυο Πρόσβασης


1) Ο ΙΦΣ έχει την ευχέρεια να χρησιμοποιήσει σταθερές ενσύρματες, ασύρματες ή οποιουδήποτε

άλλου τύπου τεχνολογίες (πχ. xDSL, FWA) ή κάποιον συνδυασμό αυτών με σκοπό την ανάπτυξη

του δικτύου. Επίσης, ο ΙΦΣ θα είναι ελεύθερος να επιλέξει τον τρόπο ανάπτυξης του δικτύου

πρόσβασης.

2) Ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να είναι υψηλής διαθεσιμότητας, ώστε να

υποστηρίζει την απαιτούμενη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και τα αντίστοιχα SLAs

3) Ο επιλεγείς εξοπλισμός θα πρέπει να έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης για τα επόμενα

χρόνια ώστε να είναι συμβατός με τις τρέχουσες απαιτήσεις αλλά και την εξέλιξητου δικτύου όπως

τίθεται από τις απαιτήσεις του έργου

4) Ο εξοπλισμός πρόσβασης θα πρέπει να είναι συμβατός με διεθνή πρότυπα που καλύπτουν την

επιλεγμένη τεχνολογία πρόσβασης και να έχει λάβει ανάλογη πιστοποίηση από ανεξάρτητο διεθνή

οργανισμό

5) Ο εξοπλισμός πρόσβασης θα πρέπει να είναι διαλειτουργικός με τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς

κατασκευαστές τερματικών συσκευών (CPEs).

6) Στην περίπτωση αξιοποίησης του ενσύρματου δικτύου που βασίζεται στο χάλκινο δίκτυο του ΟΤΕ

μέσω της Αποδέσμευσης του Τοπικού Υποβρόχου είναι απαραίτητο να γίνουν εργασίες βελτίωσης

ή αντικατάστασης του Τοπικού Κατανεμητή Μικτονόμησης (ΤΚΜ) καλωδίων που βρίσκονται είτε

σε υπαίθρια καμπίνα (ΚΑΦΑΟ) ή σε φυλασσόμενο χώρο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα

μικτονόμησης των καλωδίων του απερχόμενου δικτύου (από τον κατανεμητή προς συνδρομητή)

τόσο με το κύριο δίκτυο του ΟΤΕ (από το Αστικό κέντρο ή RSS μέχρι τον κατανεμητή) όσο και με

την καλωδίωση του ΙΦΣ ή τρίτων παρόχων που θα μπορούσαν να ζητούσαν αποδέσμευση του

Τοπικού Υποβρόχου. Το κόστος της βελτίωσης/αντικατάστασης θα βαρύνει τον ΙΦΣ.

16.3.2. Δίκτυο Οπισθόζευξης


1) Ο ΙΦΣ έχει την ευχέρεια να χρησιμοποιήσει σταθερές ενσύρματες, ασύρματες ή οποιουδήποτε



άλλου τύπου τεχνολογίες, ή κάποιον συνδυασμό αυτών για την ανάπτυξη του δικτύου

οπισθόζευξης.

Εξαίρεση αποτελεί η απαίτηση για κάλυψη οικισμών με πληθυσμό ίσο ή μεγαλύτερο των

τετρακοσίων κατοίκων (≥ 400) μέσω δικτύου οπτικών ινών.

2) Ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να είναι υψηλής διαθεσιμότητας, ώστε να

υποστηρίζει την απαιτούμενη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και τα αντίστοιχα SLAs

3) Ο επιλεγείς εξοπλισμός θα πρέπει να έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης για τα επόμενα

χρόνια ώστε να είναι συμβατός με τις τρέχουσες απαιτήσεις αλλά και την εξέλιξη του δικτύου όπως

τίθεται από τις απαιτήσεις του έργου

4) Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι συμβατός με τα πρότυπα του Metro Ethernet Forum και να έχει

λάβει ανάλογη πιστοποίηση από ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό

16.4. Απαιτήσεις διασύνδεσης τρίτων παρόχων

16.4.1. Διασύνδεση τρίτων παρόχων για υπηρεσίες bit-stream


1) Ο τρόπος της διασύνδεσης των τηλεπικοινωνιακών παρόχων θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να

μην απαιτείται επένδυση (πχ. ειδικός εξοπλισμός) από την μεριά τους αλλά να μπορεί να

προσφερθεί κατά το δυνατόν από την υποδομή που ήδη κατέχουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι.

2) Ως σημεία ανάληψης της υπηρεσίας ορίζονται:

2.i) Στην περίπτωση χρήσης του χάλκινου δικτύου του ΟΤΕ (τεχνολογίες xDSL), το σημείο

τερματισμού του ακραίου δικτύου του ΟΤΕ (escalit ή χαλύβδινο) στο χώρο του Τελικού

Χρήστη

2.ii) Στην περίπτωση μη χρήσης του χάλκινου δικτύου του ΟΤΕ, διεπαφή τύπου

Ethernet(100BASE-‐TX) στο χώρο του Τελικού Χρήστη

3) Ως σημείο παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται διεπαφή τύπου Ethernet (1000BASE-‐TX η

1000BASE-‐X) στον Περιφερειακό Κόμβο Διασύνδεσης (RIX) του δικτύου που ανήκει το αντίστοιχο

σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιεί ο Τελικός Χρήστης.

16.4.2. Διασύνδεση τρίτων παρόχων για υπηρεσίες χωρητικότητας


1) Το δίκτυο Συνάθροισης και πολυπλεξίας θα πρέπει να μπορεί να παρέχει συμμετρικές υπηρεσίες

χωρητικότητας τύπου σημείο προς σημείο (E-‐Line) όπως αυτές περιγράφονται στην προδιαγραφή

MEF 6.1 του οργανισμού MetroEthernetForum.

2) Τα σημεία οριοθέτησης της υπηρεσίας και οι διεπαφές είναι τα ακόλουθα



2.i) Σημείο ανάληψης της υπηρεσίας ορίζεται διεπαφή τύπου Ethernet(100BASE-‐TX, 1000BASE-‐

TXη 1000BASE-‐X) σε κόμβους Πρόσβασης Συνάθροισης και Πολυπλεξίας

2.ii) Σημείο παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται διεπαφή τύπου Ethernet(100BASE-‐TX, 1000BASE-‐

TXη 1000BASE-‐X) σε κόμβους Πρόσβασης Συνάθροισης και Πολυπλεξίας είτε στον οικείο

Περιφερειακό Κόμβο Διασύνδεσης (RIX) του δικτύου που ανήκει το αντίστοιχο σημείο

συγκέντρωσης και πολυπλεξίας.

16.5. Απαιτήσεις αποτύπωσης δικτύου (as built)

16.5.1. Γενικά

Το σύνολο των υποδομών που θα αναπτυχθούν και θα αποτελέσουν το αγροτικό ευρυζωνικό δίκτυο θα

πρέπει να αποτυπωθεί και να τεκμηριωθεί γεωμετρικά και στη συνέχεια να εισαχθεί σε κατάλληλο

γεωγραφικό σύστημα πληροφορικών, το οποίο (ως ΙΤ σύστημα) περιγράφεται σε ενότητα που ακολουθεί.

Η αποτύπωση του δικτύου και των υποδομών θα πρέπει να πραγματοποιείται παράλληλα με την ανάπτυξή

τους και να είναι λεπτομερής και ακριβής περιγράφοντας την πραγματική υλοποίηση (as built).

Η αποτύπωση του δικτύου περιλαμβάνει τόσο τους κόμβους (ενσύρματους/ ασύρματους, RIX, NoC) όσο και

την υποδομή οπτικών ινών.

• Αναφορικά με τη γεωμετρική αποτύπωση των ασύρματων κόμβων πρόσβασης συνάθροισης και

πολυπλεξίας:

- Αυτή θα πρέπει να ακολουθεί τα πρότυπα και τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου για την

εγκατάσταση/αδειοδότηση κεραιοσυστημάτων.

- Επίσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκαίων δεδομένων για το σύνολο των

παρακολουθούμενων οντοτήτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην ενότητα περιγραφής του

GIS συστήματος.

• Αναφορικά με τη γεωμετρική αποτύπωση των ενσύρματων κόμβων πρόσβασης συνάθροισης και

πολυπλεξίας, αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκαίων δεδομένων για το

σύνολο των παρακολουθούμενων οντοτήτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην ενότητα

περιγραφής του GIS συστήματος.

• Αναφορικά με τη γεωμετρική αποτύπωση του δικτύου οπτικών ινών, οι αναλυτικές απαιτήσεις

περιγράφονται στην παράγραφο που ακολουθεί.

16.5.2. Αποτύπωση δικτύου οπτικών ινών

• Η αποτύπωση θα πραγματοποιηθεί από οργανωμένο τοπογραφικό συνεργείο, το οποίο θα καταγράφει

την ακριβή θέση εκσκαφής χάνδακα και φρεατίων.

• Οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια κατασκευής του δικτύου, ώστε να είναι δυνατή η

επακριβής αποτύπωσή του.



• Η αποδεκτή απόκλιση της πραγματικής θέσης κάθε οντότητας με την αποτύπωση ανέρχεται έως τα 15

cm.

• Η αποτύπωση θα καλύπτει τις οντότητες που περιγράφουν το δίκτυο, τις περιγραφικές πληροφορίες

των οντοτήτων, την καταγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών και της τοπολογίας του δικτύου.

Αναλυτικότερα:

- Γεωμετρική (γραμμική) απεικόνιση του δικτύου όδευσης οπτικών ινών (με πληροφορίες: μήκος και

τύπο χάνδακα)

- Γεωμετρική (σημειακή) απεικόνιση των φρεατίων (με πληροφορίες: κωδικό, ύπαρξη

διακλαδωτικού συνδέσμου, απόλυτο υψόμετρο)

- Γεωμετρική (σημειακή) απεικόνιση των κόμβων διασύνδεσης/ απόληξης του οπτικού δικτύου (με

πληροφορίες: κωδικό, τύπο κόμβου, ονομασία, περιγραφή θέσης, απόλυτο υψόμετρο)

• Τα παραδοτέα της αποτύπωσης περιλαμβάνουν:

- Οριζοντιογραφία: Κάθε φύλλο οριζοντιογραφίας θα έχει κάνναβο με συντεταγμένες κρατικού δικτύου

(προβολή ΕΓΣΑ 87), και θα εκκινεί και θα καταλήγει σε συγκεκριμένη αναγραφόμενη χιλιομετρική θέση

του Χάνδακα. Στην οριζοντιογραφία θα σχεδιάζονται:

i. Θέσεις των φρεατίων και κωδικός τους για συσχέτιση με τα ειδικά σχέδια.

ii. Χιλιομετρική απόσταση δικτύου από σταθερό σημείο.Η χιλιομετρική θέση θα αναγράφεται στην

αρχή και το τέλος της πινακίδας και ενδιάμεσα κάθε 100 ακέραια μέτρα.

iii. Στο αριστερό και επάνω τμήμα κάθε φύλλου της οριζοντιογραφίας θα αναγράφονται με

αρίθμηση και χιλιομετρική θέση αρχής και τέλους,.

iv. Η πινακίδα τίτλου της οριζοντιογραφίας θα είναι πλήρως συμπληρωμένη και σύμφωνα με τις

υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής.

v. Στο Υπόμνημα Συμβόλων θα σχεδιάζονται το διάγραμμα διανομής όλων των πινακίδων του

έργου με τον αριθμό τους, θα είναι δε διαγραμμισμένη η εκάστοτε συνημμένη πινακίδα.

- Φωτογραφική τεκμηρίωση: απαιτείται η φωτογραφική τεκμηρίωση των φρεατίων, των τεχνικών

έργων κατά μήκος της όδευσης και των σημείων αλλαγής της όδευσης λόγω εμποδίων. Πιο αναλυτικά:

i. απαιτούνται φωτογραφίες των παραπάνω (τουλάχιστον μία ανά περίπτωση) με γεωαναφορά

(ΕΓΣΑ87), οι οποίες να συνοδεύονται από αντίστοιχο σημειακό GIS layer το οποίο θα

περιλαμβάνει ως attribute το όνομα της φωτογραφίας.

ii. Η φωτογραφική τεκμηρίωση της όδευσης να γίνεται με λήψεις το πολύ ανά 30 μέτρα.

iii. Η ανάλυση των φωτογραφιών τεκμηρίωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 Mpixel.



- Μηκοτομή: Κάθε διαδρομή θα αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη μηκοτομή επιθυμητής κλίμακας

(κλίμακα μηκών υψών, 1/10) και θα περιγράφει τα παρακάτω στοιχεία:

i. Όνομα διατομής (σημειακής οντότητας, π.χ. φρεατίου, κόμβου,κλπ)

ii. Απόλυτο υψόμετρο σε m (εδάφους) κάθε μετρημένου σημείου .Το πραγματικό ύψος της

όδευσης της ίνας θα προσδιορίζεται με την αντίστοιχη αφαίρεση του προκαθορισμένου βάθους.

iii. Αποστάσεις μεταξύ μεταξύ σημείων.

iv. Αποστάσεις από αρχή – Χιλιομετρική θέση με επιθυμητό βήμα (π.χ. ανά 100 m)

• Τα παραδοτέα θα πρέπει να δοθούν σε μορφή shapefile με διακριτά layers σύμφωνα με τις

διαφορετικές οντότητες του οπτικού δικτύυ (χάνδακας, φρεάτια, κόμβοι). Τα αρχεία θα πρέπει να

περιλαμβάνουν συμπληρωμένη και την περιγραφική πληροφορία των attributes των οντοτήτων. Το

γεωγραφικό σύσυημα συντεταγμένων των παραδοτέων αρχείων θα είναι το ΕΓΣΑ87.



17. Απαιτήσεις υποστηρικτικών πληροφοριακών συστημάτων

17.1. Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS)

17.1.1. Σκοπός του συστήματος

Το σύνολο του δικτύου (παθητικών και ενεργών του στοιχείων) θα πρέπει να αποτυπωθεί με ακρίβεια σε

γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, το οποίο θα πρέπει να επικαιροποιείται διαρκώς για να περιλαμβάνει

την τρέχουσα/πιο πρόσφατη κατάσταση της συνολικής υποδομής.

Σκοπός του συστήματος είναι:

• Η πλήρης αποτύπωση/απεικόνιση του δικτύου σε χαρτογραφικό υπόβαθρο, καθώς και χρήσιμων

σχετικών μεταδεδομένων.

• Η γρήγορη αναζήτηση πληροφοριών των οντοτήτων του δικτύου και η δημιουργία αναφορών που

αξιοποιούν γεωγραφικά δεδομένα και πληροφορίες.

• Η καλύτερη δυνατή παρακολούθηση και διαχείριση της υποδομής στην πορεία του χρόνου.

17.1.2. Περιγραφόμενες οντότητες

Το σύστημα θα καταγράφει και θα διαχειρίζεται κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες οντότητες:

• Παθητικό δίκτυο οπτικών ινών

- Σκάμμα (γραμμή)

- Φρεάτιο (σημείο)

- Καλώδιο(γραμμή)

- Μούφα/σημείο διασύνδεσης τρίτων (σημείο)

πλέον των αντίστοιχων μεταδεδομένων για τα στοιχεία αυτά

• Ασύρματος κόμβος πρόσβασης συνάθροισης και πολυπλεξίας (κόμβος ασύρματης εκπομπής)

- Περιφραγμένος χώρος (πολύγωνο)

- Ιστός κεραιών (σημείο)

- Κεραίες (σημείο)

- Backhauling links (γραμμές)

- ενεργός εξοπλισμός (σημεία)

- λοιπός παθητικός εξοπλισμός όπως καμπίνες κλπ. (σημεία)

πλέον των αντίστοιχων μεταδεδομένων για τα στοιχεία αυτά.

• Ενσύρματος κόμβος πρόσβασης συνάθροισης και πολυπλεξίας



- Καμπίνα εξοπλισμού

- ΚΑΦΑΟ


• Κόμβος RIX με το βασικό εξοπλισμό του και τα αντίστοιχα μεταδεδομένα.

• Κόμβος NoC με το βασικό εξοπλισμό του και τα αντίστοιχα μεταδεδομένα.

• Καλυπτόμενοι οικισμοί

- Χωροθέτηση οικισμού (σημεία ή πολύγωνα)

- Ενεργοί τελικοί χρήστες


17.1.3. Λειτουργικότητα

Το σύστημα θα παρέχει την ακόλουθη λειτουργικότητα:

• Αναλυτικό χαρτογραφικό υπόβαθρο και πλήρης δυνατότητα πλοήγησης στο χάρτη

- Εμφάνιση λεπτομερούς χάρτη σε κλίμακα 1:2.500 για αστικές και σε 1:10.000 για αγροτικές περιοχές,

με γεωγραφικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87.

- Διαθεσιμότητα όλων των λειτουργιών πλοήγησης (όπως zoom in, zoom out, pan, full extend με

χρήση του mouse) και βασικών εργαλείων (όπως μέτρησης αποστάσεων).

• Διαχείριση των απεικονιζόμενων οντοτήτων

- Διαφορετικός συμβολισμός ανά οντότητα.

- Δυνατότητα επιλογής οντοτήτων με γραφικό τρόπο.

- Δυνατότητα γρήγορης εισαγωγής νέων οντοτήτων και ενημέρωσης μεταδεδομένων με τη βοήθεια

εύχρηστων εργαλείων.

- Δυνατότητα «χτισίματος» σύνθετων ερωτημάτων για αναζήτηση οντοτήτων. Αξιοποίηση τόσο

αλφαριθμητικών όσο και γεωγραφικών στοιχείων.

- Δυνατότητα εμφάνισης περιγραφικών δεδομένων και μεταδεδομένων οντοτήτων.

- Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων και αναφορών σε τρίτα εργαλεία όπως Excel κλπ.

• Τεχνική αρτιότητα, επεκτασιμότητα και διασυνδεσιμότητα

- Σύστημα βασισμένο σε τυποποιημένη και δοκιμασμένη πλατφόρμα.

- Δυνατότητα περαιτέρω παραμετροποίησης και προσθήκης περισσότερων πληροφοριών ανά

οντότητα.



- Δυνατότητα διασύνδεσης και ανταλλαγής πληροφοριών με τα υπόλοιπα ΙΤ συστήματα.

- Δυνατότητα αξιοποίησης single sign-‐on & authentication μέσω του portal.

17.2. Σύστημα διαχείρισης πελατών και αιτημάτων (CRM)

Ο ΙΦΣ θα πρέπει να εγκαταστήσει και να προσαρμόσει κατάλληλα σύστημα διαχείρισης πελατών χονδρικής,

που θα περιλαμβάνει τη διαχείριση των αιτημάτων τους και την παρακολούθηση εκπλήρωσης των SLAs.

17.2.1. Βασική Λειτουργικότητα

Πέραν των τυπικών λειτουργιών CRM συστημάτων που μπορούν να αξιοποιηθούν εσωτερικά από τον ΙΦΣ,

το συγκεκριμένο σύστημα θα αποτελέσει το επίκεντρο της εμπορικής διαχείρισης των υπηρεσιών χονδρικής

και της επιβεβαίωσης τήρησης των προβλεπομένων από κάθε εμπλεκόμενο μέρος. Παράλληλα θα παρέχει

την απαιτούμενη ιχνηλασιμότητα για τον έλεγχο και επίλυση τυχόν διαφωνιών μεταξύ του ΙΦΣ

(Διαχειριστή δικτύου) και των πελατών (παρόχων).

Το σύστημα θα υποδέχεται αιτήσεις πελατών,όπως ενδεικτικά αιτήσεις σύνδεσης, διακοπής, βλαβοληψίας

κλπ. Το πληροφοριακό σύστημα πρέπει να είναι

• προσβάσιμο τόσο από τους πελάτες του Διαχειριστή, όσο και από τους αρμόδιους εξουσιοδοτημένους

μηχανισμούς ελέγχου και εποπτείας της Αναθέτουσας Αρχής,

• πλήρως ενημερωμένο ως προς την φάση διεκπεραίωσης των αιτήσεων.

Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα οφείλει να τηρεί δείκτες αποδοτικότητας καθώς και δεδομένα που

σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των αιτήσεων.

Σε κάθε αίτημα που υποβάλλεται στο CRM, καθώς και σε κάθε απάντηση μέσω του ίδιου συστήματος, το

σύστημα θα αποδίδει αυτόματα μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης του ηλεκτρονικού εντύπου και θα

καταγράφει την ημερομηνία και ώρα δημιουργίας του. Ο ενδιαφερόμενος πελάτης θα έχει τη δυνατότητα

μέσω του συστήματος να εκτυπώνει την σχετική αίτηση/απάντηση στην οποία θα φαίνονται ο μοναδικός

αριθμός ταυτοποίησης και η σχετική ημερομηνία και ώρα, τα οποία και αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο σε

περιπτώσεις διαφωνίας.

Ο υπολογισμός τυχόν ρητρών γίνεται βάσει των στοιχείων που αφορούν την διεκπεραίωση κάθε αίτησης

και τηρούνται από το πληροφοριακό σύστημα του ΙΦΣ. Τα εν λόγω στοιχεία είναι διαθέσιμα μέσω του

πληροφοριακού συστήματος σε κάθε ενδιαφερόμενο στο μέτρο που αφορούν αιτήματά του και συνολικά

στους μηχανισμούς ελέγχου και εποπτείας της Αναθέτουσας Αρχής.

Το σύστημα, πέραν όλων των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση των ρητρών, θα

παρέχει τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία:

• Εκκρεμείς αιτήσεις: Το σύνολο των αιτήσεων που εκκρεμούν την δεδομένη στιγμή ανά εταιρεία,

ημερομηνία αίτησης και είδος αίτησης



• Υλοποιημένες αιτήσεις: Όλες οι αιτήσεις που έχουν υλοποιηθεί έως την δεδομένη στιγμή ανά

εταιρεία, ημερομηνία υλοποίησης, είδος αίτησης.

Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων με τα πληροφοριακά

συστήματα των ενδιαφερομένων. Οι Διεπαφές (ΑΡΙ) πρέπει να ακολουθούν Διεθνή Πρότυπα Web Services.

17.2.2. Διαθεσιμότητα συστήματος

Ο ΙΦΣ υποχρεούται να εξασφαλίζει για το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα:

• Διαθεσιμότητα Εφαρμογής: 99,9% ανά έτος, μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου συντήρησης και

προγραμματισμένων διακοπών.

• Χρόνος απόκρισης σε αίτηση: Το 95% των αιτήσεων θα πρέπει να τυγχάνει επεξεργασίας σε λιγότερο

από δέκα (10) δεύτερα.

• Προγραμματισμένη διακοπή υπηρεσίας (απλή): Το πολύ 8 ώρες το μήνα, μόνο Κυριακή ή επίσημες

αργίες και μόνο για τις ώρες 06:00 έως 14:00, ή καθημερινές και μόνο για τις ώρες 00:00 έως 08:00.

Απαραίτητη η ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, της ΕΕΤΤ και των παρόχων ηλεκτρονικών

επικοινωνιών τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση της διακοπής.

• Προγραμματισμένη διακοπή υπηρεσίας (εκτεταμένη): Το πολύ 18 ώρες το μήνα, μόνο Κυριακή και μόνο

για τις ώρες 06:00 έως 24:00. Απαραίτητη η ειδοποίηση των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση της διακοπής.

Ο ΙΦΣ οφείλει να δημιουργήσει λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του οποίου οι

ενδιαφερόμενοι θα αποστέλλουν αναφορές προβλημάτων και ερωτήματα σχετικά με την λειτουργία του

Π.Σ. Ο ΙΦΣ οφείλει να απαντάει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Το σύστημα θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους διαπιστευμένους που έχουν υπογράψει συμφωνία με τον ΙΦΣ.

Για την εισαγωγή κάποιου χρήστη στο σύστημα, απαιτείται η χρήση ονόματος χρήστη (username) και

κωδικού πρόσβασης (password) που θα έχει δοθεί από τον ΙΦΣ.

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει username/password, το σύστημα μέσω του συνδέσμου 'Έγγραφή", θα τον

παραπέμπει στην φόρμα αίτησης διάθεσης κύριου username/password. Στην αίτηση αυτή ο

ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώνει τα στοιχεία του και ταυτόχρονα θα του παρουσιάζονται οι

προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται.

Η ημερομηνία Αίτησης θα συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα. Όταν η αίτηση εγκριθεί από τους

υπεύθυνους του ΙΦΣ, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να παραλάβει αντίστοιχο κωδικό Πρόσβασης,

υπογράφοντας το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης -‐ παραλαβής. Η παραλαβή κωδικού πρόσβασης

(password) και η χρήση του συστήματος τεκμαίρει αναγνώριση, από πλευράς του ενδιαφερόμενου, των

αιτήσεων που στη συνέχεια θα κατατεθούν από τον/τους λογαριασμούς της εταιρείας του.



17.3. Κεντρικό Portal

Ο ΙΦΣ θα πρέπει να εγκαταστήσει portal με σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, το οποίο θα αποτελεί το

κεντρικό σημείο επαφής εξωτερικών χρηστών/ πελατών για την ενημέρωση αλλά και πρόσβαση στις

υπηρεσίες του διαχειριστή, ηλεκτρονικές ή μη (unified access point). Επισημαίνεται ότι όλη η αναγκαία

πληροφόρηση προς το κοινό, τρίτα μέρη κλπ. καθώς και η επικοινωνία με εξωτερικούς χρήστες θα πρέπει

να μπορεί να εκτελεστεί καθολικά μέσω ηλεκτρονικών μέσων.

Επίσης, μέσω του portal, πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα και αναφορές δύναται να έχουν και οι

ελεγκτικοί μηχανισμοί της Σύμπραξης, περιλαμβανομένης της Αναθέτουσας Αρχής. Το portal μπορεί τέλος

να αποτελεί και το web-‐based περιβάλλον εργασίας των εσωτερικών χρηστών, οι οποίοι θα μπορούν να

έχουν συγκεντρωμένη (aggregated) και προσωποποιημένη (personalized) πρόσβαση στις επιμέρους ΙΤ

εφαρμογές και συστήματα (application-‐specific portlets).

Το σύστημα που θα υλοποιηθεί θα πρέπει να βασίζεται σε έτοιμο αναγνωρισμένο λογισμικό και να είναι

πλήρως παραμετροποιήσιμο. Οι λειτουργίες του θα πρέπει να καλύπτουν τα ακόλουθα:

• Single sign-‐on, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιείται και από τις υπόλοιπες εφαρμογές / συστήματα του

ΙΦΣ που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα.

• Integration/ Federation: δυνατότητα συγκέντρωσης και συνδυασμού περιεχομένου και δεδομένων

προερχόμενων από άλλα συστήματα, καθώς και ενσωμάτωση λειτουργικότητας τρίτων συστημάτων

(web parts/components).

• Customization βασικών ενοτήτων και διαχείριση του περιεχομένου κατευθείαν από τυπικούς χρήστες,

χωρίς την απαίτηση ανάπτυξης κώδικα.

• Δυνατότητα personalization και enterprise-‐wide search.

17.4. Σύστημα παρακολούθησης δικτύου (NMS)

Ο ΙΦΣ θα πρέπει να εγκαταστήσει σύστημα παρακολούθησης του δικτύου το οποίο θα μπορεί να

διαχειρίζεται-‐ελέγχει επιμέρους/ ετερογενή στοιχεία του δικτύου, να συλλέγει τα αντίστοιχα δεδομένα και

να τα συνθέτει ώστε να παρέχει πληροφόρηση στα υπόλοιπα συστήματα και να υποστηρίζει την άρτια

παροχή των υποστηρικτικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα το NMS θα πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες

λειτουργικές περιοχές:

• Fault management (detection, notification, troubleshooting)

• Configuration management (monitor configuration information, configuration file management,

inventory management, network software management)

• Performance management (monitoring, measurement, reporting & analysis)

• Security management (authentication, authorization, accounting information)



17.5. Service Provisioning and Activation System

Ο ΙΦΣ θα πρέπει να θέσει σε λειτουργία αυτοματοποιημένο σύστημα ενεργοποίησης-‐παροχής υπηρεσιών

προς πελάτες/ χρήστες των υπηρεσιών χονδρικής. Το σύστημα θα πρέπει να ενεργοποιεί τους κατάλληλους

δικτυακούς πόρος και να εκτελεί τις απαραίτητες προσαρμογές (configuration) για την ενεργοποίηση

υπηρεσιών. Παράλληλα, θα πρέπει να διακόπτει υπηρεσίες και να τις τροποποιεί.

17.6. Billing

Ο ΙΦΣ θα πρέπει να εγκαταστήσει και να προσαρμόσει κατάλληλα πληροφοριακό σύστημα τιμολόγησης

πελατών χονδρικής , το οποίο θα μπορεί να παρακολουθεί την «κατανάλωση» πόρων/ υπηρεσιών, να

υπολογίζει τις χρεώσεις βάσει των εγκεκριμένων υπηρεσιών και των αντίστοιχων τιμολογιακών πολιτικών,

να εκδίδει τους λογαριασμούς και να διαχειρίζεται τις πληρωμές τους.

17.7. ERP system

Ο ΙΦΣ θα εγκαταστήσει και θα προσαρμόσει κατάλληλα ERP σύστημα το οποίο θα υποστηρίζει τις

διοικητικές λειτουργίες και θα ενοποιεί το σύνολο των σχετικών πληροφοριών της ΑΕΕΣ. Το σύστημα θα

πρέπει να βασίζεται σε έτοιμο, αναγνωρισμένο λογισμικό και να είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο.

Θα πρέπει να υποστηρίζονται τουλάχιστον οι ακόλουθες λειτουργικές περιοχές:

• Finance/ accounting (ενδεικτική λειτουργικότητα: General ledger, payables, cash management, fixed

assets, receivables, budgeting, consolidation).

• HR– Payroll

• Manufacturing (ενδεικτική λειτουργικότητα: work orders, scheduling, capacity, workflow management,

cost management, activity based costing, product lifecycle management)

• Supply Chain Management (ενδεικτική λειτουργικότητα:order to cash, inventory, order entry, purchasing,

supply chain planning, supplier scheduling, claim processing, commissions).

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι οι πληροφορίες που θα τηρεί το ERP θα αποτελεί τη

βάση των συμβατικά προβλεπόμενων ετήσιων εξωτερικών επιθεωρήσεων αναφορικά με κοστολογικό

έλεγχο και την εφαρμογή του μηχανισμού αντιστάθμισης υπεραπόδοσης (claw-‐back). Για το σκοπό αυτό το

σύστημα θα πρέπει να τηρεί το σύνολο της αναγκαίας πληροφορίας στο μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο

ανάλυσης και να συμμορφώνεται πλήρως με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και διαδικασίες.

Επισημαίνεται επίσης ότι το συγκεκριμένο σύστημα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και κατά τη διάρκεια

της Α φάσης, δεδομένου ότι θα παρακολουθεί τα οικονομικά δεδομένα της ανάπτυξης του δικτύου.

17.8. MIS & Business intelligence

Ο ΙΦΣ θα εγκαταστήσει ειδικό υποσύστημα διοικητικής πληροφόρησης και επιχειρησιακής ευφυίας, το

οποίο θα μπορεί να συλλέγει επιχειρησιακές και λοιπές πληροφορίες από διάφορες πηγές – κυρίως από τα



επιμέρους πληροφοριακά συστήματα – και να παρέχει μία συνολική, δυναμική εικόνα της επιχειρησιακής

λειτουργίας της ΑΕΕΣ.

Πέραν της αξιοποίησης από τη διοίκηση της ΑΕΕΣ, το υποσύστημα MIS & BI θα μπορεί να αξιοποιείται και

από τους μηχανισμούς της Αναθέτουσας Αρχής που θα παρακολουθεί τη γενικότερη πορεία της ανάπτυξης

και διαχείρισης του δικτύου. Για το σκοπό αυτό θα συμφωνηθεί το είδος των στοιχείων που θα πρέπει να

είναι διαθέσιμα στην τελευταία και θα ετοιμαστούν οι κατάλληλες αναφορές/ υποσύνολα δεδομένων στα

οποία θα έχει πρόσβαση.

Η λειτουργικότητα MIS & BI ενδεχομένως να προσφέρεται από ένα εκ των παραπάνω ζητούμενων

συστημάτων (όπως πχ. το ERP), είτε να αποτελεί διακριτό σύστημα.

17.9. Αρχιτεκτονική και επιλογές ΙΦΣ

Στις προηγούμενες παραγράφους περιγράφονται τα συστήματα και οι ελάχιστες απαιτήσεις

λειτουργικότητας αυτών που θα συνθέσουν την υποδομή πληροφορικής της ΑΕΕΣ και θα υποστηρίξουν την

επιχειρησιακή λειτουργία της.

Δεν αποκλείεται κάποια πλατφόρμα ή προϊόν που θα επιλεγεί να επιτελεί τις λειτουργίες δύο ή

περισσοτέρων εκ των προαναφερθέντων συστημάτων. Επίσης, δεν αποκλείεται κάποια από τις ζητούμενες

λειτουργικότητες να μπορεί να προσφερθεί εναλλακτικά μέσω παραπάνω του ενός συστημάτων. Για το

λόγο αυτό, επισημαίνεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η οργάνωση των συστημάτων εξολοκλήρου σύμφωνα

με τις περιγραφές των ανωτέρω παραγράφων. Η τελική αρχιτεκτονική των συστημάτων, οι επιλεγόμενες

πλατφόρμες και η ακριβής σύνθεσή τους αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του ΙΦΣ.

Αντίθετα,ζητείται να διασφαλιστεί:

• Η ύπαρξη των αναγκαίωνπλατφορμών πληροφορικής και η κάλυψη των απαιτήσεων/ζητούμενης

λειτουργικότητας.

• Η δυνατότητα αντιστοίχησης των παραπάνω ομάδων λειτουργιών σε συγκεκριμένα συστήματα που θα

υλοποιηθούν.

• Η Ύπαρξη σαφούς, ενοποιημένης ΙΤ αρχιτεκτονικής που διασφαλίζει και εξηγεί συνολικά την

αποτελεσματική διαχείριση της απαιτούμενης πληροφορίας.



18. Απαιτήσεις επιχειρησιακής λειτουργίας

18.1. Υποχρεώσεις ΙΦΣ κατά την παροχή των υπηρεσιών

18.1.1. Τήρηση αρχών διαφάνειας, αμεροληψίας και μη διακριτικής μεταχείρισης

• Ο ΙΦΣ υποχρεούται να λειτουργεί με βάση τις αρχές της αμεροληψίας και της μη διακριτικής

μεταχείρισης, κατά την παροχή των υπηρεσιών. Κυρίως θα πρέπει να διασφαλίζει ότι:

- Τα αιτήματα πελατών για λήψη υπηρεσιών εξυπηρετούνται με βάση χρονική σειρά υποβολής και

την διαθεσιμότητα υποδομών.

- Οι υπηρεσίες και οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσα στα

προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα και επί τη βάσει προδιαγραφών ποιότητας, οι οποίες είναι

ισοδύναμες για όλους τους πελάτες ανά τύπο υπηρεσίας.

- Κατά την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών δεν πρέπει να παρατηρούνται αδικαιολόγητες

καθυστερήσεις, εκτός και εάν αυτές δικαιολογούνται επί τη βάσει τεχνικών λόγων και όχι αθέμιτων

όρων συμβάσεων.

- Οι πληροφορίες που αποκτώνται από το Διαχειριστή συνεπεία της παροχής υπηρεσιών σε κάποιον

πελάτη, δεν θα χρησιμοποιούνται κατά οποιονδήποτε τρόπο για σκοπούς πλην της παροχής των εν

λόγω υπηρεσιών. Θα παρέχεται μάλιστα προς το σκοπό αυτό έγγραφη ρητή δέσμευση.

• Οποιαδήποτε εξαίρεση από τις παραπάνω αρχές θα πρέπει να βασίζεται σε σημαντικά στοιχεία (δηλ. το

βάρος απόδειξης εναπόκειται στο Διαχειριστή/ΙΦΣ, ώστε κάθε τυχόν διακριτική μεταχείριση εκ μέρους

του να βασίζεται σε αντικειμενικούς παράγοντες ή σε ανωτέρα βία).

18.1.2. Δημοσίευση δεικτών αποδοτικότητας των υπηρεσιών

• Ο ΙΦΣ υποχρεούται να εκδίδει και να κοινοποιεί ανά έτος δείκτες αποδοτικότητας (Δ.Α.) των

παρεχόμενων υπηρεσιών,

- όσον αφορά στους εξουσιοδοτημένους μηχανισμούς ελέγχου και εποπτείας της Αναθέτουσας Αρχής,

Δ.Α. δείκτες βασισμένους στο σύνολο των εξυπηρετούμενων πελατών και

- ανά ενδιαφερόμενο πελάτη δείκτες με βάση τα στοιχεία που τους αφορούν.

• Οι ΔΑ θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τα εξής στοιχεία:

- Αριθμός αιτήσεων ανά ενδιαφερόμενο, ανά μήνα, ανά κατηγορία αίτησης.

- Αριθμός και ποσοστό αιτήσεων που διεκπεραιώθηκαν εμπρόθεσμα ανά ενδιαφερόμενο, ανά

κατηγορία αίτησης.

- Μέσο χρόνο διεκπεραίωσης αιτήσεων ανά ενδιαφερόμενο, ανά κατηγορία αίτησης.



- Αριθμός απορριφθέντων αιτήσεων, ανά κατηγορία αίτησης, ανά αιτιολογία της απόρριψής τους

ανά ενδιαφερόμενο.

- Το μέσο και μέγιστο χρόνο διεκπεραίωσης αίτησης ανά κατηγορία αίτησης για το 80%, το 95% και

το 100% των αιτημάτων.

- Τον αριθμό των αιτημάτων για τα οποία δεν έγινε ενεργοποίηση εντός του προβλεπόμενου χρόνου

και κατηγοριοποίηση των λόγων μη ενεργοποίησης εντός του προβλεπόμενου χρόνου

- Αριθμός αναφερόμενων βλαβών (ανά προτεραιότητα) ανά ενδιαφερόμενο, ανά κατηγορία βλάβης.

- Αριθμός βλαβών που αποκαταστάθηκαν εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται στο

συμφωνημένο SLA ανά ενδιαφερόμενο, ανά κατηγορία βλάβης.

• Οι Δείκτες αποδοτικότητας δύναται να

- εξειδικευθούν περαιτέρω μετά από συνεργασία της Αναθέτουσας Αρχής με τον ΙΦΣ πριν από την

έγκριση έναρξης παροχής της κάθε υπηρεσίας,

- τροποποιούνται κατόπιν σχετικού εύλογου αιτήματος του εξουσιοδοτημένου μηχανισμού ελέγχου

και εποπτείας της Αναθέτουσας Αρχής.

• Οι Δείκτες αποδοτικότητας θα παρακολουθούνται και δυναμικά μέσω πρόσβασης στο portal και

χρήσης των υποσυστημάτων MIS & BI (βλ. ενότητα για πληροφοριακή υποδομή).

18.1.3. Δημοσίευση και προέγκριση υπηρεσιών και τιμολογιακής πολιτικής

Ο ΙΦΣ υποχρεούται να δημοσιεύει τους όρους πρόσβασης και όλες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες

για την διασύνδεση και παροχή υπηρεσιών, καθώς και τις τιμές παροχής των υπηρεσιών. Οι ανωτέρω

πληροφορίες περιλαμβάνονται σε Προσφορά Αναφοράς που δημοσιεύεται με ευθύνη του ΙΦΣ στο

δικτυακό του τόπο για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία.

Η Προσφορά Αναφοράς είναι επαρκώς αναλυτική, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις-‐

πελάτες δε θα εξαναγκάζονται να πληρώνουν για ευκολίες οι οποίες δεν είναι εμφανείς ή απαραίτητες για

τις αιτούμενες υπηρεσίες.

Η εν λόγω Προσφορά Αναφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή των προσφερόμενων

προϊόντων/ υπηρεσιών ανά στοιχείο και μια περιγραφή των σχετικών όρων και προϋποθέσεων,

συμπεριλαμβανομένων των τιμών.

Το ελάχιστο περιεχόμενο της προσφοράς αναφοράς είναι:

• Λίστα παρεχόμενων υπηρεσιών

• Απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες:

- Στοιχεία υποδομής του δικτύου στα οποία παρέχεται πρόσβαση.



- Πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες φυσικής πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών

σχετικά με σημεία διασύνδεσης.

- Χαρακτηριστικά Ποιότητας της υπηρεσίας.

- Τεχνικές προϋποθέσεις.

- Διαδικασίες αναφορικά με παραγγελίες, μετάβαση και παροχή υπηρεσιών.

• Πληροφοριακά συστήματα

- Όροι αναφορικά με την πρόσβαση στα υποστηρικτικά λειτουργικά συστήματα του Αναδόχου, στα

πληροφοριακά συστήματα ή στις βάσεις δεδομένων για τα αιτήματα προ-‐παραγγελιών,

παραγγελιών, παροχών, συντήρησης και επιδιόρθωσης και τιμολόγησης.

• Όροι παροχής

- Πρωταρχικοί χρόνοι για απάντηση σε αιτήματα παροχής υπηρεσιών και ευκολιών, συμφωνίες

επιπέδου υπηρεσιών, επίλυση βλαβών, διαδικασίες επιστροφής στο κατάλληλο επίπεδο υπηρεσιών

και παράμετροι ποιότητας υπηρεσιών.

- Συνήθεις συμβατικοί όροι, συμπεριλαμβανομένης, όπου κρίνεται σκόπιμο, της προβλεπόμενης

αποζημίωσης για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία συμμόρφωσης με τους πρωταρχικούς

χρόνους.

- Τιμές ή τιμολογιακές φόρμουλες για κάθε στοιχείο, λειτουργία και ευκολία που αναφέρεται

ανωτέρω.

Οι Προσφορές Αναφοράς κάθε υπηρεσίας θα υπόκεινται στον έλεγχο και προέγκριση των αρμόδιων

οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, πριν τη δημοσίευσή τους και την ενεργοποίηση των αντίστοιχων

υπηρεσιών. Οι εξουσιοδοτημένοι μηχανισμοί της Αναθέτουσας Αρχής δύναται, αφού διαβουλευθούν με τους

ΙΦΣ κάθε ζώνης, να δημοσιοποιήσουν κοινό σχέδιο Προσφοράς Αναφοράς για τις βασικές υποχρεωτικές

υπηρεσίες, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία έγκρισης και να διασφαλιστεί η ομοιομορφία –

τυποποίηση στην παροχή των υπηρεσιών στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Οι Προσφορές Αναφοράς αφορούν τόσο τις αρχικά προβλεπόμενες υποχρεωτικές υπηρεσίες, καθώς και

κάθε άλλη υπηρεσία τυχόν προσφέρει ο ΙΦΣ κατά τη διάρκεια της Β φάσης, αλλά και τις τροποποιήσεις/

αναβαθμίσεις υφιστάμενων υπηρεσιών.

Ειδικά για τις αρχικές υποχρεωτικές υπηρεσίες, οι αντίστοιχες Προσφορές Αναφοράς θα πρέπει να έχουν

εγκριθεί στο σύνολό τους πριν την ημερομηνία έναρξης της Β φάσης.



18.2. Συμφωνίες Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών (SLAs)


Η παροχή των υπηρεσιών προς τρίτους παρόχους θα διέπεται από Συμφωνίες Επιπέδου Υπηρεσιών που

θα συνάπτει ο Ανάδοχος με τους εκάστοτε πελάτες χονδρικής.Για κάθε υπηρεσία, το επίπεδο παροχής της

θα είναι προκαθορισμένο και κοινό για όλους. Ο Ανάδοχος θα δημοσιεύει τους επιμέρους όρους παροχής και

το αντίστοιχο SLA στο πλαίσιο των προσφορών αναφοράς που αναλύθηκαν σε προηγούμενη παράγραφο.

Ο ΙΦΣ υποχρεούται να διαστασιοποιήσει και να δομήσει με τέτοιο τρόπο το δίκτυο, ώστε να μπορεί να

ικανοποιεί τις απαιτήσεις ζήτησης από τους Αδειοδοτημένους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους και να

ανταποκρίνεται επιτυχώς στο συμφωνημένο επίπεδο παροχής των υπηρεσιών.

Στις υποπαραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται κάποιοι βασικοί όροι που θα πρέπει να πληρούνται

στις συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών για κάθε κατηγορίαβασικών υπηρεσιών.

18.2.2. Υπηρεσίες διάθεσης παθητικής υποδομής

• Έγκαιρη ανταπόκριση σε νέα αιτήματα πελατών και ενεργοποίηση των υπηρεσιών.

- Έγγραφη απάντηση σε αίτηση παροχής της υπηρεσίας εντός 5 ημερολογιακών ημερών, αρχής

γενομένης από την επόμενη της έγγραφης υποβολής δεσμευτικού αιτήματος, η οποία μπορεί να

γίνει μέσω του αντίστοιχου πληροφοριακού συστήματος (τόσο η αίτηση, όσο και η σχετική

απάντηση).

- Άρνηση παροχής δεν επιτρέπεται εφόσον η αίτηση συμμορφώνεται με τους όρους παροχής των

υπηρεσιών, υπάρχει υποχρέωση διαθεσιμότητας της εν λόγω υπηρεσίας η οποία δεν έχει εξαντληθεί

(βλ. σχετικά όρια στην περιγραφή των υπηρεσιών) και η αίτηση δεν παρουσιάζει ελλείψεις.

- Ενεργοποίηση της υπηρεσίας εντός 20 ημερολογιακών ημερών, αρχής γενομένης από την

επόμενη της έγγραφης αποδοχής του σχετικού αιτήματος. Η ενημέρωση για την ενεργοποίηση της

υπηρεσίας μπορεί να γίνει μέσω του αντίστοιχου πληροφοριακού συστήματος.

- Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, θα

διενεργούνται τυχόν έλεγχοι/ δοκιμές καλής λειτουργίας και θα πραγματοποιείται η διαδικασία

παράδοσης-‐παραλαβής. Οι έλεγχοι και οι σχετικές διαδικασίες θα καταγράφονται στο αντίστοιχο

πληροφοριακό σύστημα.

- Τυχόν καθυστέρηση απόκρισης του πελάτη στις εργασίες ελέγχου/ δοκιμών και στη διαδικασία

παράδοσης-‐παραλαβής δεν προσμετράται στην προθεσμία ενεργοποίησης της υπηρεσίας.

- Σε περίπτωση όπου –μέσω των σχετικών δοκιμών– διαπιστωθεί ότι δεν επιβεβαιώνεται η καλή

λειτουργία, τότε ο χρόνος διόρθωσης/ άρσης των προβλημάτων προσμετράται στη συνολική

προθεσμία ενεργοποίησης της υπηρεσίας.

• Έγκαιρη ανταπόκριση σε αιτήματα άρσης βλάβης πελατών:



- Από τους αναλυτικούς όρους παροχής της υπηρεσίας που θα καταγραφούν στην Προσφορά

Αναφοράς θα πρέπει να ορίζονται μονοσήμαντα και με σαφήνεια τα όρια ευθύνης του ΙΦΣ και το

είδος των προβλημάτων/ δυσλειτουργιών που εμπίπτουν στο πεδίο της δικής του ευθύνης και

εντάσσονται εννοιολογικά στον ορισμό της «βλάβης». Ιδιαίτερη προσοχή στο διαχωρισμό των

ευθυνών θα πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις υπηρεσιών όπου ο ΙΦΣ εγκαθιστά εξοπλισμό του

πελάτη.

- Ως «βλάβη» νοείται και η παροχή της υπηρεσίας με ποσοτικά/ ποιοτικά χαρακτηριστικά που

αποκλίνουν από τα προδιαγεγραμμένα στην αντίστοιχη ενότητα, όπως αυτά θα εξειδικευθούν κάθε

φορά στις αντίστοιχες Προσφορές Αναφοράς.

- Αναγγελίες βλάβης από πελάτες θα πρέπει να λαμβάνονται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα παροχής

της υπηρεσίας (24x7x365) μέσω του αντίστοιχου πληροφοριακού συστήματος (υπό την αίρεση

των ορίων διαθεσιμότητας του ίδιου του πληροφοριακού συστήματος που ορίζονται στην

αντίστοιχη ενότητα). Σε περίπτωση προγραμματισμένης μη διαθεσιμότητας του πληροφοριακού

συστήματος ο ΙΦΣ θα πρέπει να έχει σε ετοιμότητα εναλλακτικό (εφεδρικό) μηχανισμό λήψης

αναγγελιών βλαβών και προβλημάτων. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν μη διαθεσιμότητα του

πληροφοριακού συστήματος δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για τη μη προσμέτρηση των ορίων

ανταπόκρισης σε προβλήματα πελατών.

- Ο χρόνος εντοπισμού του προβλήματος και απάντησης στον πελάτη για τα μέτρα που θα ληφθούν

δεν μπορεί να υπερβαίνει τη 1 ημερολογιακή ημέρα από την αναγγελία της σχετικής βλάβης.

- Ο χρόνος άρσης βλάβης της υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2 ημερολογιακές ημέρες, από

την αναγγελία της. Η άρση της βλάβης σηματοδοτείται με την αντίστοιχη έγγραφη ενημέρωση προς

τον πελάτη.

• Διαθεσιμότητα της υπηρεσίας:

- Η διαθεσιμότητα μετρημένη σε ακέραιες ώρες και υπολογιζόμενη ετήσια βάση θα πρέπει να είναι

καλύτερη από 99,95%.

- Η μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας προσμετράται από τη στιγμή αναγγελίας της βλάβης έως τη

στιγμή ενημέρωσης για την αποκατάστασή της.

- Εφόσον διαπιστωθεί ότι -‐παρά την αναγγελία αποκατάστασης-‐ η βλάβη δεν έχει αρθεί, ο χρόνος

νέας συμπληρωματικής αναγγελίας από τον πελάτη έως την οριστική αποκατάσταση της βλάβης

προσμετράται/αθροίζεται στον αρχικό χρόνο μη διαθεσιμότητας.

• Ρήτρες καθυστέρησης και μη διαθεσιμότητας:

- Ρήτρα καθυστέρησης (ή άρνησης) ενεργοποίησης υπηρεσίας: Στην περίπτωση καθυστέρησης

ενεργοποίησης ή άρνησης παροχής της σχετικής υπηρεσίας –και δεδομένου ότι δεν υπάρχει σύμβαση



σε ισχύ με τον κάθε μεμονωμένο πελάτη- ισχύει το σχετικό πλαίσιο ποινών και ρητρών του ΙΦΣ προς

την Αναθέτουσα Αρχή.

- Ρήτρα καθυστέρησης αποκατάστασης βλάβης: Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου

αποκατάστασης (κάθε μεμονωμένης) βλάβης, προβλέπεται ωριαία ρήτρα κατ’ ελάχιστον ίση με το

τετραπλάσιο του ωριαίου τιμήματος της αντίστοιχης υπηρεσίας. Το ωριαίο τίμημα υπολογίζεται

με αναγωγή του συνόλου του συμβατικού κόστους της υπηρεσίας (αρχικού, περιοδικού κλπ.) στο

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (1 ώρα).

- Ρήτρα ετήσιας μη διαθεσιμότητας υπηρεσίας: Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου

διαθεσιμότητας στη διάρκεια ενός (και κάθε) συμβατικού έτους, πέρα από την παραπάνω ρήτρα

(που εφαρμόζεται για κάθε μεμονωμένη βλάβη) προβλέπεται επιπλέον ρήτρα που υπολογίζεται ως

ακολούθως:

[Επιπλέον Ρήτρα] = 2x [ετήσιο τίμημα] x {[% Συμβατικής Διαθεσιμότητας] -‐ [% Πραγματικής

Διαθεσιμότητας]}

όπου το ετήσιο κόστος υπολογίζεται με αναγωγή του συνόλου του συμβατικού κόστους της

υπηρεσίας (αρχικού, περιοδικού κλπ.) στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (1έτος).

- Διακοπή συμβολαίου: Σε περίπτωση όπου η ετήσια μη διαθεσιμότητα αποκλίνει άνω του 2% από

την ανώτατη προβλεπόμενη, ο πελάτης έχει δικαίωμα να διακόψει τη σύμβασή του με τον ΙΦΣ

μονομερώς, ακόμα και αν δεν έχει παρέλθει το ελάχιστον χρονικό διάστημα υης υποχρεωτικής

υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνει το σύνολο των ανωτέρω προβλεπόμενων ρητρών μέχρι

τη στιγμή της διακοπής.

- Οι τυχόν ρήτρες πιστώνονται στο λογαριασμό του πελάτη και συμψηφίζονται σε επόμενους

λογαριασμούς, εκτός από την περίπτωση της διακοπής της σχετικής σύμβασης όπου και

αποδίδονται κατά την εκκαθάριση.

18.2.3. Υπηρεσίες διάθεσης χωρητικότητας

Ισχύουν οι ίδιοι όροι με όσα αναφέρονται στις υπηρεσίες διάθεσης της παθητικής υποδομής, με τις

ακόλουθες διαφοροποιήσεις:

Α) αναφορικά με την ανταπόκριση σε νέα αιτήματα και την ενεργοποίηση υπηρεσιών:

• Υπάρχει υποχρέωση διαθεσιμότητας της υπηρεσίας και ανταπόκρισης σε νέα αιτήματα πελατών, χωρίς

να τίθεται άνω όριο/ περιορισμός λόγω χωρητικότητας του δικτύου, όπως συμβαίνει με τις υπηρεσίες

παθητικής υποδομής.

• Εφόσον

- το όριο παράδοσης της υπηρεσίας είναι στις εγκαταστάσεις του χρήστη (βλ και σχετική περιγραφή

υπηρεσίας) και όχι σε υφιστάμενο κόμβο,



- και υπάρχει τεκμηριωμένα τεχνική ή άλλου τύπου αδυναμία για την εκτέλεση των εργασιών

διασύνδεσης με τον τελικό χρήστη,

είναι δυνατή η άρνηση παροχής της υπηρεσίας χωρίς την επιβολή ποινών και ρητρών προς τον ΙΦΣ.

• Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας θα πρέπει να γίνεται

- εντός 10 ημερολογιακών ημερών, εφόσον δεν απαιτείται η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για

την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τελικού χρήστη.

- εντός 20 ημερολογιακών ημερών, εφόσον απαιτείται η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για την

πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τελικού χρήστη.

Β) αναφορικά με τη ανταπόκριση σε αιτήματα άρσης βλαβών:

• Ο χρόνος εντοπισμού του προβλήματος και απάντησης στον πελάτη για τα μέτρα που θα ληφθούν δεν

μπορεί να υπερβαίνει τις 4ώρες από την αναγγελία της σχετικής βλάβης. Δεν προσμετράται το

διάστημα από 00:00 – 08:00.

• Ο χρόνος άρσης βλάβης της υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8ώρεςαπό την αναγγελία της. Δεν

προσμετράται το διάστημα από 00:00 – 08:00. Η άρση της βλάβης σηματοδοτείται με την αντίστοιχη

έγγραφη ενημέρωση προς τον πελάτη.

Γ) αναφορικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας:

• Η διαθεσιμότητα είναι αυτή που ορίζεται κάθε φορά ανά διακριτή υπηρεσία χωρητικότητας και

περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο.

• Η διαθεσιμότητα υπολογίζεται σε μηνιαία και όχι σε ετήσια βάση.

Δ) αναφορικά με τις ρήτρες:

• Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη ρήτρα καθυστέρησης αποκατάστασης βλάβης.

• Ρήτρα μηνιαίας μη διαθεσιμότητας υπηρεσίας: Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου

διαθεσιμότητας στη διάρκεια ενός (και κάθε) συμβατικού μήνα, πέρα από την παραπάνω ρήτρα (που

εφαρμόζεται για κάθε μεμονωμένη βλάβη) προβλέπεται επιπλέον ρήτρα που υπολογίζεται ως

ακολούθως:

[Επιπλέον Ρήτρα] = 2x [μηνιαίοτίμημα] x {[% Συμβατικής Διαθεσιμότητας] -‐ [% Πραγματικής


όπου το μηνιαίο κόστος υπολογίζεται με αναγωγή του συνόλου του συμβατικού κόστους της υπηρεσίας

(αρχικού, περιοδικού κλπ.) στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (1 μήνας).

18.2.4. Υπηρεσίες χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης

Ισχύουν οι ίδιοι όροι με όσα αναφέρονται στις υπηρεσίες διάθεσης της παθητικής υποδομής, με τις

ακόλουθες διαφοροποιήσεις:



Α) αναφορικά με την ανταπόκριση σε νέα αιτήματα και την ενεργοποίηση υπηρεσιών:

• Υπάρχει υποχρέωση διαθεσιμότητας της υπηρεσίας και ανταπόκρισης σε νέα αιτήματα πελατών, χωρίς

να τίθεται άνω όριο/ περιορισμός λόγω χωρητικότητας του δικτύου, όπως συμβαίνει με τις υπηρεσίες

παθητικής υποδομής.

• Ως προς την επιτυχή ανταπόκριση σε αιτήματα ισχύουν τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στην ενότητα

«Απαιτήσεις Κάλυψης» και ειδικότερα στην παράγραφο για τα «όρια αποδοχής επιτυχούς

κάλυψης και διορθωτικές ενέργειες κατά την Α & Β Φάση».

• Η απάντηση σε αίτηση παροχής της υπηρεσίας για συγκεκριμένο τελικό χρήστη θα πρέπει να γίνεται

εντός 3 ημερολογιακών ημερών.

• Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας για συγκεκριμένο τελικό χρήστη θα πρέπει να γίνεται εντός 7

ημερολογιακών ημερών.

• Σε περίπτωση αξιοποίησης του χάλκινου τοπικού βρόχου/ υποβρόχου του ΟΤΕ για την τοπική

πρόσβαση τελικώνχρηστών:

- Στα παραπάνω όρια (απάντησης και ενεργοποίησης) προστίθεται το χρονικό διάστημα που

απαιτείται αντίστοιχα για τον έλεγχο και την ενεργοποίηση του τοπικού βρόχου/ υποβρόχου από

τον ΟΤΕ.

- Εφόσον υπάρξειαδυναμία σύνδεσης που οφείλεται σε γενικότερα προβλήματα του βρόχου/

υποβρόχου και επηρεάζει την υπηρεσία στο σύνολο του οικισμού (δηλ. οδηγεί σε υπέρβαση των

ορίων αποδοχής επιτυχούς κάλυψης) συνεχίζουν να ισχύουν τα προβλεπόμενα στη σχετική

παράγραφο περί ορίων αποδοχής επιτυχούς κάλυψης (δηλ. ο ΙΦΣ θα πρέπει να προβεί στις

προβλεπόμενες διορθωτικές ενέργειες για το σύνολο του οικισμού).

- Αντίθετα, εφόσον υπάρξει αδυναμία σύνδεσης που οφείλεται σε ειδικότερα προβλήματα

συγκεκριμένου ζεύγους βρόχου/ υποβρόχου που αφορά μεμονωμένο χρήστη, ο ΙΦΣ μπορεί να

επικαλεστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα και να μην ανταποκριθεί στο αίτημα σύνδεσης χωρίς

περαιτέρω κυρώσεις, εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση των «περιθωρίων χάριτος» της σχετικής

παραγράφου.

Β) αναφορικά με τη ανταπόκριση σε αιτήματα άρσης βλαβών:

• Ο χρόνος εντοπισμού του προβλήματος και απάντησης στον πελάτη για τα μέτρα που θα ληφθούν δεν

μπορεί να υπερβαίνει τις 4 ώρες από την αναγγελία της σχετικής βλάβης. Δεν προσμετράται το

διάστημα από 00:00 – 08:00.

• Ο χρόνος άρσης βλάβης της υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8ώρες από την αναγγελία της. Δεν

προσμετράται το διάστημα από 00:00 – 08:00. Η άρση της βλάβης σηματοδοτείται με την αντίστοιχη

έγγραφη ενημέρωση προς τον πελάτη.



• Στην περίπτωση προβλήματος που οφείλεται σε βλάβη του τοπικού βρόχου/ υποβρόχου το διάστημα

έως της ενημέρωσης για το πρόβλημα και αποκατάστασής του από τον ΟΤΕ, δεν προσμετράται στις

ανωτέρω οριζόμενες προθεσμίες.

Γ) αναφορικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας:

• Η διαθεσιμότητα είναι αυτή που ορίζεται κάθε φορά ανά διακριτή υπηρεσία χονδρικής ευρυζωνικής

πρόσβασης και περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο.

• Η διαθεσιμότητα υπολογίζεται σε μηνιαία και όχι σε ετήσια βάση.

Δ) αναφορικά με τις ρήτρες:

• Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη ρήτρα καθυστέρησης αποκατάστασης βλάβης.

• Ρήτρα μηνιαίας μη διαθεσιμότητας υπηρεσίας: Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου

διαθεσιμότητας στη διάρκεια ενός (και κάθε) συμβατικού μήνα, πέρα από την παραπάνω ρήτρα (που

εφαρμόζεται για κάθε μεμονωμένη βλάβη) προβλέπεται επιπλέον ρήτρα που υπολογίζεται ως

ακολούθως:

[Επιπλέον Ρήτρα] = 2x [μηνιαίοτίμημα] x {[% Συμβατικής Διαθεσιμότητας] -‐ [% Πραγματικής


όπου το μηνιαίο κόστος υπολογίζεται με αναγωγή του συνόλου του συμβατικού κόστους της υπηρεσίας

(αρχικού, περιοδικού κλπ.) στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (1 μήνας).

18.3. Έγκριση τιμών και έλεγχος κερδών

18.3.1. Λογική καθορισμού και ελέγχου τιμών

Σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες10 (άρθρο 51ζ) και σύμφωνα με άλλες προηγούμενες περιπτώσεις

κρατικής ενίσχυσης που έχουν εγκριθεί στην Ε.Ε., θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένας μηχανισμός

«παρακολούθησης & προσαρμογής» τιμών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ενδεχόμενη στρέβλωση του

ανταγωνισμού. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χονδρική πρόσβαση και για να ελαχιστοποιηθεί η

δυνητική νόθευση του ανταγωνισμού, είναι καθοριστικό να αποφεύγει ο ΙΦΣ τις υπερβολικές τιμές

χονδρικής ή αντίθετα, τιμές χαμηλότερες από αυτές που έχει ορίσει η εθνική ρυθμιστική αρχή για παρόμοιες

υπηρεσίες στην ίδια περιοχή.

Οι τιμές πρόσβασης στη χονδρική θα πρέπει να βασίζονται:

• στις μέσες δημοσιευμένες (κατόπιν ρύθμισης) τιμές χονδρικής που ισχύουν σε άλλες συγκρίσιμες, πιο

ανταγωνιστικές περιοχές της χώρας ή της Κοινότητας, ή, ελλείψει ανάλογων δημοσιευμένων τιμών,

10 Κοινοτικές Οδηγίες για την εφαρμογή των κανόνων Κρατικής Ενίσχυσης σε σχέση με την ταχεία ανάπτυξη

ευρυζωνικών δικτύων (2009/C 235/04)



• σε τιμές που θα ορίσει η εθνική ρυθμιστική αρχή βάσει συγκριτικής αξιολόγησης των αντίστοιχων

αγορών και υπηρεσιών.

Η θέσπιση κριτηρίων ελέγχου τιμών αποτελεί σημαντική διασφάλιση διότι επιτρέπει στα κράτη μέλη να

αποφεύγουν την υποχρέωση εκ των προτέρων καθορισμού αναλυτικών τιμών χονδρικής πρόσβασης,

καθώς και να εξασφαλίζουν ότι η χορηγούμενη ενίσχυση θα χρησιμεύσει στην αναπαραγωγή όρων αγοράς

όμοιων με εκείνους που επικρατούν σε άλλες ανταγωνιστικές αγορές ευρυζωνικών υπηρεσιών.

18.3.2. Λογική αντιστάθμισης υπεραπόδοσης

Ανεξαρτήτως των τελικών τιμών «μονάδος» υπηρεσιών χονδρικής που θα καθορίζονται μέσω της επιβολής

του παραπάνω μηχανισμού «παρακολούθησης και προσαρμογής», προβλέπεται συμπληρωματικά και η

ύπαρξη ενός μηχανισμού «αντιστάθμισης υπεραπόδοσης»(claw-‐back mechanism) του ΙΦΣ.

Πιο συγκεκριμένα, ο συγκεκριμένος μηχανισμός διασφαλίζει ότι η εκμετάλλευση της παραχωρούμενης

υποδομής κατά τη Β Φάση δεν οδηγεί στην αποκόμιση υπερβολικών κερδών από την πλευρά του

Διαχειριστή (και των μετόχων του) και ότι διατηρείται η χρηματοοικονομική ισορροπία μεταξύ

αναλαμβανόμενου ρίσκου και δυνητικών ωφελειών. Επιπλέον εξασφαλίζει την αποφυγή εμμέσου

λήψης «επιπρόσθετης κρατικής ενίσχυσης» από την επιχειρησιακή λειτουργία της ΑΕΕΣ.

Ο μηχανισμόςυπολογίζειτο επιτρεπόμενο κάθε φορά κέρδος που μπορεί να αποκομίζει ο ΙΦΣ και οι

μέτοχοί του, ενώ τυχόν πλεονάζοντα ποσά αξιοποιούνται για συγκεκριμένους σκοπούς στο πλαίσιο

ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας.

Ο μηχανισμός αντιστάθμισης της υπεραπόδοσης θα εφαρμόζεταιγια κάθε έτος της Β Φάσης απολογιστικά,

επί των δημοσιευμένων οικονομικών αποτελεσμάτων, ως ακολούθως:

• Καταρχήν λαμβάνεται υπόψη -‐ως βάση υπολογισμού-‐ το σύνολο των εσόδων της ΑΕΕΣ στη διάρκεια

της τελευταίας κλεισμένηςοικονομικής χρήσης.

• Από το παραπάνω ποσό αφαιρούνται όλα τα ποσά/ δαπάνες της ίδιας χρήσης που μπορεί να αφορούν:

- Έξοδα διοίκησης, διαχείρισης και εμπορικής λειτουργίαςτης ΑΕΕΣαπότη νόμιμη δραστηριοποίησή

της εντός του πλαισίου που οριοθετεί η παρούσα σύμπραξη, είτε αυτά αφορούν προσωπικό, είτε

αμοιβές και δαπάνες προς τρίτους.

- Λειτουργία, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υπό διαχείριση υποδομών,

- Τεχνική υποστήριξη για την παροχή των υπηρεσιών, καθώς και για το σχεδιασμό νέων υπηρεσιών.

- Ανάπτυξη-‐αναβάθμιση υποδομών και περαιτέρω επενδύσεις εντός του πλαισίου που οριοθετεί η

παρούσα σύμπραξη.

- Αποσβέσεις που αφορούν αξία παγίων χρηματοδοτούμενων από τον ίδιο τον ΙΦΣ.

- Κάλυψη χρηματοοικονομικών εξόδων.



- Κάλυψη πιθανών ζημιών προηγούμενων χρήσεων πλην αυτών που οφείλονται σε προηγούμενες

αποσβέσεις παγίων χρηματοδοτούμενων από την Αναθέτουσα Αρχή.

- Πληρωμή φόρων.

• Εφόσον το παραπάνω ισοζύγιο είναι θετικό (>0) κατά ένα απόλυτο ποσό (Π), αυτό τίθενται υπό τον

έλεγχο του μηχανισμού αντιστάθμισης υπεραπόδοσης και κατηγοριοποιείται ως εξής:

- Όλο τοποσό (Π)μέχρι ορίου 15% επί των εσόδων, καθώς και το 40% τυχόν υπερβάλλοντος

τμήματος τουποσού αυτού (δηλ. τμήματος άνω του 15% επί των εσόδων) τίθενται στη διάθεση της

ΑΕΕΣ, η διοίκηση της οποίας μπορεί να τα διαχειριστεί ελεύθερα ή να τα διανείμει/ επιστρέψει

στους μετόχους της μέσω σύννομων λογιστικών διαδικασιών.

- Το υπόλοιπο τμήμα του ποσού (Π), εφόσον υφίσταται, δημιουργεί φορολογημένο αποθεματικότο

οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο (2) χρήσεων για την προώθηση

της ευρυζωνικότητας.

• Ειδικότερα, το φορολογημένο αποθεματικό μπορεί να αξιοποιηθεί για:

- Ανάπτυξη νέου δικτύου για επίτευξη μεγαλύτερης κάλυψης.

- Αναβάθμιση των υποδομών υφιστάμενου δικτύου για παροχή καλύτερων υπηρεσιών.

- Ενίσχυση της ζήτησης στις τοπικές κοινότητες/ οικισμούς της συγκεκριμένης ζώνης, τις οποίες

καλύπτει το δίκτυο.

Ο ακριβής τρόπος αξιοποίησης του φορολογημένου αποθεματικού τελεί υπό την έγκριση της


Παρατηρήσεις:

• Ο μηχανισμός δεν εφαρμόζεται στα επίσημα καθαρά κέρδη της ΑΕΕΣ, αλλά στο συγκεκριμένο ποσό που

προκύπτει μέσω ειδικού υπολογισμού.

• Η προσέγγιση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη δεδομένου ότι τα επίσημα οικονομικά αποτελέσματα της

ΑΕΕΣ ενδεχομένως να μην αποτυπώνουν το πραγματικό όφελος για τον ΙΦΣ και ειδικότερα για τους

μετόχους αυτού, αφού:

- Η ΑΕΕΣ ενσωματώνει -‐μεταξύ άλλων-‐ και το σύνολο των παγίων που έχουν δημιουργηθεί κατά την

Α Φάση και έχουν χρηματοδοτηθεί (εν όλω ή εν μέρει) από δημόσια χρηματοδότηση μέσω των

πληρωμών της Αναθέτουσας Αρχής.

- Οι αποσβέσεις επί των ενσώματων/ ασώματων ακινητοποιήσεων που αντιστοιχούν σε δημόσια

χρηματοδότηση (και μόνο σε αυτή), εμφανίζονται μεν στα οικονομικά αποτελέσματα της ΑΕΕΣ,

όμως δεν μπορεί να μειώνουν (πλασματικά) το τελικό όφελος για τον ΙΦΣ, αφού αυτός δεν

συνεισέφερε για την αρχική τους απόκτηση.Αντίθετα, αποσβέσεις επί ενσώματων/ ασώματων



ακινητοποιήσεων που αντιστοιχούν σε χρηματοδότηση από τον ίδιο τον ΙΦΣ θα πρέπει να

συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του τελικού οφέλους.

- Επιπλέον, αποσβέσεις παγίων χρηματοδοτούμενων από δημόσια δαπάνη που «μετακυλούν» στις

επόμενες χρήσεις υπό τη μορφή ζημιών δεν μπορεί κατά την ίδια λογική να συνυπολογίζονται για

τον καθορισμό του τελικού οφέλους. Αντίθετα συνυπολογίζονται μεταφερόμενες ζημιές από

παλαιότερες αποσβέσεις μέσω ιδιωτικής χρηματοδότησης καθώς και ζημιές που αφορούν την

επιχειρησιακή λειτουργία.

18.3.3. Ακολουθούμενη διαδικασία

Α) αρχική έγκριση πριν την έναρξη της Β Φάσης:

• Πριν την έναρξη της Β Φάσης, ο ΙΦΣ θα αναθέσει στον επιλεγμένο εξωτερικό ανεξάρτητο ελεγκτή τη

διενέργεια ειδικής μελέτης για τη δημιουργία ενός συστήματος/μοντέλου λογιστικού καθορισμού του

κόστους που θα αφορά τις υπηρεσίες τις οποίες προτίθεται να παράσχει κατά την έναρξη της

επιχειρησιακής λειτουργίας.

• Το κοστολογικό μοντέλο θα ακολουθεί συγκεκριμένα πρότυπα και μεθοδολογίες που θα παρασχεθούν

από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα συνεργαστεί για το σκοπό αυτό με την ΕΕΤΤ. Το κοστολογικό

μοντέλο και τα αποτελέσματα της μελέτης θα υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή προς περαιτέρω

έλεγχο και έγκριση.

• Παράλληλα, ο ΙΦΣ πριν την ενεργοποίηση κάθε νέας υπηρεσίας, προετοιμάζει τις προβλεπόμενες

Προσφορές Αναφοράς και τις υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή προς έλεγχο και έγκριση. Οι

Προσφορές Αναφοράς περιέχουν –μεταξύ άλλων-‐ και την προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική.

• Το σύνολο των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να υποβληθούν προς έγκριση το αργότερο 2 μήνες πριν

την επίσημη έναρξη της Β Φάσης.

• Η Αναθέτουσα Αρχή θα συνεργαστεί με την ΕΕΤΤ και τον ΙΦΣ προκειμένου να εγκριθεί η τιμολογιακή

πολιτική και οι όροι παροχής των υπηρεσιών χονδρικής, πριν την έναρξη της Β Φάσης.

• Μετά την λήψη των αναγκαίων εγκρίσεων, ο ΙΦΣ δύναται να προχωρήσει στην ενεργοποίηση και

εμπορική διάθεση των υπηρεσιών.

Β) Ετήσιοι απολογιστικοί έλεγχοι:

• Ο ΙΦΣ υποχρεούται να δημοσιεύει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις βασιζόμενες στα διεθνή λογιστικά

πρότυπα.

• Το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων κάθε διαχειριστικής

χρήσης, ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής θα διενεργεί ετήσιο έλεγχο του εγκεκριμένου κοστολογικού

μοντέλου λαμβάνοντας υπόψη και τα αντίστοιχα οικονομικά αποτελέσματα.

• Μέσω του ελέγχου (audit):



- Θα επιβεβαιώνονται ή θα τροποποιούνται τα κοστολογικά στοιχεία και θα αναπροσαρμόζονται

κατάλληλα οι αντίστοιχες τιμές χονδρικής των εν ισχύ υπηρεσιών.

- Θα εφαρμόζεται ο μηχανισμός αντιστάθμισης υπεραπόδοσης.

• Τα στοιχεία θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα συνεργαστεί με την ΕΕΤΤ για να

επικυρώσει τα αποτελέσματα του ελέγχου μετά από πιθανές προσθήκες ή προσαρμογές και να εγκρίνει

την τιμολογιακή πολιτική των εν ισχύ υπηρεσιών. Μέχρι την έγκριση θα ισχύουν οι ήδη ορισμένες τιμές.

Γ) Νέες Υπηρεσίες:

• Σε περίπτωση σχεδιασμού και έναρξης παροχής νέαςυπηρεσίας κατά τη διάρκεια διαχειριστικής

χρήσης, ο ΙΦΣ υποχρεούται να υποβάλλει εγκαίρως και πάντως έως δύο (2) μήνες πριν την εμπορική

διάθεση αυτής:

- τη σχετική Προσφορά Αναφοράς που περιλαμβάνει την προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική.

- Ειδική μελέτη του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή –προσάρτημα στον τελευταίο κοστολογικό

έλεγχο-‐ που θα περιλαμβάνει τυχόν επιπλέον στοιχεία και τεκμηρίωση τα οποία αφορούν τη

συγκεκριμένη υπηρεσία.

• Τα στοιχεία θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα συνεργαστεί με την ΕΕΤΤ για να

επικυρώσει τα αποτελέσματα του ελέγχου μετά από πιθανές προσθήκες ή προσαρμογές και να εγκρίνει

την τιμολογιακή πολιτική της νέας υπηρεσίας. Μέχρι την έγκριση δεν είναι δυνατή η έναρξη εμπορικής

διάθεσης.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τα βήματα των ακολουθούμενων διαδικασιών, τα υιοθετούμενα πρότυπα

και τα σχετικά έντυπα θα δημοσιευθούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια της Α Φάσης.

18.4. Μεταβατική περίοδος στο τέλος της Β Φάσης

18.4.1. Τελικός έλεγχος τεχνικής κατάστασης υποδομών

Πριν την έναρξη της μεταβατικής περιόδου και ειδικότερα κατά το διάστημα από δώδεκα (12) έως έξι (6)

μήνες πριν την Ημερομηνία Λήξης της Σύμβασης Σύμπραξης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχειτο δικαίωμα να

διενεργήσει ή να αναθέσει σε τρίτο τον τελικό έλεγχο τηςτεχνικής και λειτουργικής κατάστασης των

Υποδομών και Συστημάτων του Έργου για να διαπιστώσει εάν και κατάπόσον συντηρούνταν και

εξακολουθούν να συντηρούνται και να λειτουργούν από τον ΙΦΣ σύμφωναμε τις υποχρεώσεις του.

Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να κοινοποιήσει εγγράφως στον ΙΦΣ το πρόγραμμα και τις ημερομηνίες

διεξαγωγήςτου τελικού ελέγχου τεχνικής κατάστασης τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμεςημέρες πριν την

έναρξή τους. Η Αναθέτουσα Αρχή θα αντιμετωπίζει καλόπιστα κάθε λογικό αίτημα του ΙΦΣ γιαδιεξαγωγή

του τελικού ελέγχου τεχνικής κατάστασης σε διαφορετικήημερομηνία, υπό τον όρο ότι το αίτημα αυτό θα

υποβάλλεται εγκαίρως και εφόσον ο ΙΦΣ αποδεικνύει ότι ηδιεξαγωγή του τελικού ελέγχου τεχνικής



κατάστασης στην αρχική ημερομηνία θαεπηρέαζε σημαντικά την ικανότητά του να παρέχει τις

προβλεπόμενες από τη Σύμπραξη υπηρεσίες.

18.4.2. Υποχρέωση συνεργασίας

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι (6) μηνών της Β Φάσης της Σύμπραξης ή κατά τη διάρκεια του χρόνου

οποιασδήποτε ειδοποίησηςκαταγγελίας της Σύμβασης Σύμπραξης ο ΙΦΣ οφείλει να συνεργάζεται πλήρως

για την ανάληψη της διαχείρισης από την Αναθέτουσα Αρχή ή απόμεταγενέστεροΙΦΣ.Ειδικότερα, ο ΙΦΣ

υποχρεούται να:

• συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή ή το νέο ΙΦΣπαρέχοντας κάθε εύλογη συνδρομήκαι τις

απαραίτητες συμβουλές σχετικά με τις εργασίες που εκτελεί και/ή τις υπηρεσίες που παρέχει και τη

μετάθεση τηςευθύνης τους στην Αναθέτουσα Αρχή ή στο νέο ΙΦΣ,

• χορηγεί στο νέο ΙΦΣ άδεια πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και στις υποδομές της Σύμπραξης (σε

λογικές ώρες και κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης) στο βαθμό πουδεν παρεμποδίζεται η εκτέλεση των

Εργασιών και/ή η παροχή των Υπηρεσιών,

• παρέχειστην Αναθέτουσα Αρχή και/ή στο νέο ΙΦΣόλεςτιςπληροφορίες σχετικά με τουςΧώρους του

Έργου, τις εργασίες και/ή τις υπηρεσίες που απαιτούνται για τηναποτελεσματική και ορθή μετάθεση

της ευθύνης εκτέλεσής τους αλλά, προςάρση κάθε αμφιβολίας, πληροφορίες που είναι εμπορικά

ευαίσθητες για τον ΙΦΣδεν θα παρέχονται. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου

εμπορικάευαίσθητες πληροφορίες είναι οι πληροφορίες που, εάν αποκαλύπτονταν σεανταγωνιστή του

ΙΦΣ, θα παρείχαν σε αυτόν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντιτου ΙΦΣ.

Ο ΙΦΣ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνει την ομαλή ανάληψητων εργασιών και/ή

των υπηρεσιών από την Αναθέτουσα Αρχή ή την ομαλή ανάθεσή τους σε νέοΙΦΣ, ανάλογα με την

περίπτωση, και δεν θα προβαίνει σε ενέργειες κατά τη διάρκειατης Συμβατικής Περιόδου ή μετά από αυτήν,

που προβλέπεται ότι θα ή αποσκοπούν ναδυσχεράνουν ή να παρεμποδίσουν τα ανωτέρω.

18.4.3. Μεταβίβαση στην λήξη

Όταν η Σύμβαση Σύμπραξης λήγει λόγω παρόδου του χρόνου ισχύος της, τότε ο ΙΦΣ θαμεταβιβάσει στην

Αναθέτουσα Αρχή ή απευθείας στο νέο ΙΦΣ τα δικαιώματα και τους τίτλους του επί των Περιουσιακών

Στοιχείωντου, αδαπάνως για την Αναθέτουσα Αρχή.

18.4.4. Οικονομική εκκαθάριση

Με δαπάνη του ΙΦΣ πραγματοποιείται οικονομικός έλεγχος της ΑΕΕΣ για να καθοριστούν όλες οι

υποχρεώσεις και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν από αμφότερα τα μέρη, οι οποίες αφορούν στην

οικονομική εκκαθάριση της Σύμπραξης.

Ειδικά σε σχέση με τις συνεχιζόμενες επενδύσεις του ΙΦΣ, οι οποίες δεν έχουν αποσβεστεί κατά το χρόνο

ολοκλήρωσης της Σύμβασης Σύμπραξης σημειώνονται τα εξής:



• Προκειμένου να μην αποθαρρύνεται ο ΙΦΣ σε πραγματοποίηση νέων επενδύσεων καθ’ όλο το διάστημα

της Β Φάσης, η Σύμβαση Σύμπραξης θα προβλέπει αναλυτική διαδικασία εκκαθάρισης των μη

αποσβεσθέντων στοιχείων ενεργητικού που αφορούν συνεχιζόμενες επενδύσεις, στο βαθμό που αυτές

έχουν πραγματοποιηθεί με ιδιωτικά κεφάλαια των μετόχων του ΙΦΣ που υπερβαίνουν την αρχική/

προβλεπόμενη του συμμετοχή στη Σύμπραξη.

• Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται με δαπάνη προερχόμενη από

- το αρχικό κεφάλαιο ιδιωτικής χρηματοδότησης που προβλέπεται στην προσφορά του ΙΦΣ,

- το ειδικό αποθεματικό που δημιουργείται μέσω του μηχανισμού αντιστάθμισης υπεραπόδοσης (βλ.

§18.3.2 για αντιστάθμιση υπεραπόδοσης),

δεν προσμετρούνται στο υποσύνολο του ενεργητικού που θα ενταχθεί στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Για τα αναπόσβεστα μέρη των επενδύσεων αυτών, ο ΙΦΣ δεν μπορεί να εγείρει κανένα δικαίωμα

αποζημίωσης.

• Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται με ιδιωτικά κεφάλαια των μετόχων του ΙΦΣ ή από μέρος των

εσόδων ή κερδών προηγούμενων χρήσεων που δεν αφορούν το πλεονάζον ποσό του μηχανισμού

αντιστάθμισης υπεραπόδοσης, και εφόσον αυτές αφορούν:

- Δαπάνες για σύνδεση νέων τελικών χρηστών στο πλαίσιο ανταπόκρισης σε αιτήματα πελατών

(πχ. CPEs).

- Δαπάνες για επέκταση δικτύου προκειμένου να καλυφθούν συγκεκριμένοι υποχρεωτικοί στόχοι

κατά τη λήξη της Β Φάσης,

εντάσσονται στη συγκεκριμένη διαδικασία. Προϋπόθεση αποτελεί η έγκαιρη ενημέρωση της

Αναθέτουσας Αρχής πριν την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων επενδύσεων και υπολογισμός του

κόστους απόσβεσης που υπερβαίνει τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης.

• Η Αναθέτουσα Αρχή θα εγκρίνει εύλογα αιτήματα του ΙΦΣ που αφορούν τις παραπάνω περιπτώσεις,

ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα τεκμηριώνει αιτιολογημένα την άρνησή της.

• Μετά την ολοκλήρωση του τελικού οικονομικού ελέγχου, η Αναθέτουσα Αρχή θα επιλέξει τη διαδικασία

και τον τρόπο αποζημίωσης του ΙΦΣ για τα παραπάνω αναπόσβεστα ποσά. Μεταξύ άλλων μπορεί να

επιλεγεί η τμηματική καταβολή των συγκεκριμένων ποσών από το μεταγενέστερο ΙΦΣ.



ΜΕΡΟΣ Γ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΦΣ



19. Γενικές Πληροφορίες

19.1. Νομικό και θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης της Σύμβασης

Η επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης θα γίνει με βάση τη διαδικασία ανάθεσης ανοικτού τύπου, όπως

αυτή ορίζεται στο άρθρο 8του Ν. 3389/2005 και εξειδικεύεται στα λοιπά άρθρα του ίδιου Νόμου.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης Σύμπραξης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη

προσφοράς», όπως ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 (α) του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64) και στο άρθρο 53 παρ. 1

(α) της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

Για την ανάθεση της σύμβασης Σύμπραξης λαμβάνονται υπόψη :

• οι διατάξεις του Ν.3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», όπως ισχύει

• οι διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-‐3-‐2007) που επιφέρει προσαρμογή της ελληνικής

νομοθεσίας στις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών

σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», κατ’ αναλογία και στο βαθμό που

δεν αντιβαίνουν ειδικότερους όρους του συμβατικού πλαισίου της Σύμπραξης,

• οι διατάξεις του Ν. 3310/2005 «μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως ισχύει

• οι διατάξεις του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύμβαση δημοσίων συμβάσεων», όπως

ισχύει,

• Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών των Ελληνικών ανώνυμων εταιριών που μετέχουν

στις διαδικασίες ανάληψης έργων και προμηθειών του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του

ευρύτερου δημοσίου φορέα»,

• την από 3-‐1-‐2012 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα,

με την οποίαν εγκρίθηκε η υπαγωγή του Έργου στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου

και Ιδιωτικού Τομέα»,

• Την απόφαση υπ. αριθμ. 30471/ΔΙΟΕ 1276 (ΦΕΚ 1129Β/23-‐07-‐10 ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ.

αριθμ. Χχχχχχχχχχχχχ και ισχύει, περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής εγγράφων με "εντολή

Υπουργού" στον Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού, στον Προϊστάμενο της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακής

Σύγκλισης και στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης, με την οποίαν

παρέχεται ειδική εξουσιοδότηση στον ειδικό γραμματέα ψηφιακού σχεδιασμού για την υπογραφή όλων

των εγγράφων που αφορούν στην διαδικασία ανάδειξης αναδόχου και την υπογραφή της σχετικής

Σύμβασης του έργου,

• τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 (προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου), όπως ισχύει και

• τους όρους της παρούσας διακήρυξης.



19.2. Αναθέτουσα Αρχή

Αναθέτουσα αρχή του Έργου είναι η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ ΑΕ)

• Διεύθυνση : Ηλιουπόλεως 2 -‐ 4, Υμηττός, ΤΚ 172 37 Αθήνα

• Τηλέφωνο : 00 30 213 1300 700

• Fax : 00 30 213 1300 800/801

• E-‐mail : χχχχχχχχ@ktpae.gr

• Διεύθυνση Internet (URL) : www.ktpae.gr

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας είναι η Δημόσια Αρχή η οποία -‐με βάση την εγκριτική απόφαση της Διυπουργικής

Επιτροπής ΣΔΙΤ-‐ έχει οριστεί ως Φορέας Λειτουργίας του έργου που θα παρακολουθεί την εκτέλεση της

Φάσης Β αυτού σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

Η μεταβολή των αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, που αναφέρονται στην παρούσα ή η μεταστέγασή τους σε

άλλη διεύθυνση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της παρούσας. Η Αναθέτουσα Αρχή υπέχει υποχρέωση να

ενημερώσει σχετικά τους ενδιαφερόμενους.

19.3. Δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης

Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση :

• Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις .. /.. /2012.

• Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις .. /.. /2012.

• Στον ελληνικό τύπο στις ../../2012 όπου και δημοσιεύθηκε στις .. /.. /2012.

• Στους ακόλουθους διαδικτυακούς τόπους στις.. /.. /2012:

- www.digitalplan.gov.gr

- www.ktpae.gr

19.4. Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους ιδιοχείρως ή να τις αποστείλουν

ταχυδρομικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τη .. /.. /2012 και ώρα

..:.. στην διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά

επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.



19.5. Έγγραφα διαγωνισμού και Τρόπος λήψης αυτών

Τα Έγγραφα του Διαγωνισμού είναι ενιαία και αποτελούνται από την παρούσα Διακήρυξη με τα

Παραρτήματά της.

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχήςτις εργάσιμες ημέρες και ώρες και η

παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier).

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει

καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την παρούσα Προκήρυξη μέχρι και δεκαπέντε (15)

ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού από τα γραφεία της Υπηρεσίας.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των

ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι

ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την

περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που

παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό

σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα

Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το

αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως

απαράδεκτες.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική

μορφή μέσω του διαδικτύου. Η Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί

σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται

στις ηλεκτρονικές της σελίδες (Web site), καθώς και σε τρίτους διαδικτυακούς τόπους.

19.6. Παροχή διευκρινήσεων επί της διακήρυξης

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις

σχετικά με την παρούσα Διακήρυξη, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην Υπηρεσία (με επιστολή, φαξ ή

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του

διαγωνισμού.

Οι απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτήσεων των ενδιαφερομένων θα κοινοποιούνται σε όλους

τους ενδιαφερομένους, που παρέλαβαν την παρούσα, μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την ημέρα λήξης

της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, με ανάρτησή τους στην ειδική ιστοσελίδα της Αναθέτουσας

αρχής.



Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας δε θα γίνεται καμία διευκρίνιση όρου της Προκήρυξης ή

άλλη επικοινωνία.

19.7. Ρήτρα εμπιστευτικότητας

Όλα τα στοιχεία, έγγραφα, πληροφορίες, σχέδια και προδιαγραφές και κάθε υλικό που διατίθεται από την

Αναθέτουσα Αρχή στους Υποψηφίους γενικά ή περιέχεται σε γνώση τους και αντίστροφα καθ' όλη τη

διάρκεια του Διαγωνισμού παραμένουν εμπιστευτικά και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, χωρίς την

προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη και εξουσιοδότηση της Αναθέτουσας Αρχής/Διαγωνιζομένων

αντίστοιχα, εκτός και εάν αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από κάποια υπεύθυνη νομική αρχή με αντίστοιχη

δικαιοδοσία.

19.8. Δαπάνες του διαγωνισμού

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του Προσφέροντος, ο οποίος εξ’ αυτού και μόνο του λόγου

δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης.

Οι δαπάνες του Διαγωνισμού βαρύνουν αποκλειστικά τους Προσφέροντες.

19.9. Γλώσσα του διαγωνισμού και της σύμβασης παραχώρησης

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Σύμπραξης είναι η Ελληνική. Οι

απαντήσεις επί των διευκρινίσεων που ενδεχομένως θα ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι θα συνταχθούν επίσης

στην Ελληνική γλώσσα.

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα περιλαμβάνονται στο φάκελο προσφοράς των διαγωνιζομένων

για τον παρόντα Διαγωνισμό της παρούσας θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα

συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση στην Ελληνική. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ασυμφωνίας και

ασυνέπειας μεταξύ των κειμένων, το κείμενο της μετάφρασης στα Ελληνικά θα υπερισχύει. Εξαίρεση

αποτελούν τα έγγραφα σύστασης νομικών προσώπων και τα συναφή εταιρικά έγγραφα, καθώς και

έγγραφα εκδοθέντα από αλλοδαπές αρχές, που σε περίπτωση ασυμφωνίας, αμφιβολίας και ασυνέπειας το

πρωτότυπο κείμενο θα υπερισχύει. Ομοίως, όταν απαιτείται η υποβολή μετάφρασης εθνικών κανονισμών

και επίσημων προδιαγραφών και /ή άλλων ισοδύναμων κειμένων, θα υπερισχύει το πρωτότυπο κείμενο. Οι

τυχόν προσφυγές κατά του Διαγωνισμού θα υποβάλλονται στην Ελληνική.

Όλα τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από τους Διαγωνιζόμενους

στον παρόντα Διαγωνισμό, από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Σύμπραξης, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα από το

Αρμόδιο Προξενείο της χώρας του Διαγωνιζόμενου με την επίθεση επισημείωσης, σύμφωνα με τη σύμβαση

της Χάγης της 05-‐10-‐61, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84 («Apostile»). Επικύρωση κατά την έννοια των

άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων γίνεται μόνο επί κειμένου που φέρει

αποστηλάριο.



Δεν απαιτείται η μετάφραση των πληροφοριακών στοιχείων (PROSPECTUS) που θα περιληφθούν στην

προσφορά των διαγωνιζομένων προς επίρρωση της επαγγελματικής επάρκειας των Υποψηφίων, εφόσον

υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει τη μετάφραση αυτών

στην Ελληνική γλώσσα εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική γραπτή ειδοποίηση των Υποψηφίων.

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των Ενδιαφερόμενων, των

Διαγωνιζομένων, και του Αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.

19.10. Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία

Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος, αλλά και κάθε μέλος

του (σε περίπτωση συμμετοχήςένωσης προσώπων) έχει λάβει πλήρη γνώση: α) της παρούσας Προκήρυξης

και των στοιχείων και εγγράφων, που τη συνοδεύουν και β) της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος, αλλά και κάθε μέλος του (σε

περίπτωση συμμετοχήςένωσης προσώπων) αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις της

παρούσας.

Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες δικαίου. Σε

περίπτωση σύγκρουσης όρου της παρούσας Προκήρυξης με κανόνα δικαίου υπερισχύει ο τελευταίος.



20. Δικαίωμα Συμμετοχής / Κριτήρια Αποκλεισμού Συμμετοχής

20.1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών που:

• είναι εγκατεστημένα

- στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή

- στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή

- στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του

Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ

Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή

- είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ήέχουν

συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει

υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και

έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό

μιας εκ των ανωτέρω χωρών,

• πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις ακόλουθες παραγράφους

- §20.2«Ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής που σχετίζονται με τη φύση της Σύμπραξης»

- § 21«Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Παραδεκτού Συμμετοχής»

- § 22«Έλεγχος καταλληλότητας / ελάχιστα κριτήρια ποιοτικής επιλογής»

• δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 4 του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον

Ν. 3414/05.

20.2. Ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής που σχετίζονται με τη φύση της Σύμπραξης

• Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν ενιαία προσφορά που καλύπτει και τις τρεις

(3) γεωγραφικές ζώνες του παρόντος διαγωνισμού. Προσφορές που δεν καλύπτουν κάποια ή κάποιες

από τις ζώνες απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίστοιχα, μέσω της παρούσας διαδικασίας είναι

δυνατό να ανατεθεί μία ή περισσότερες ζώνες στον ίδιο υποψήφιο ανάδοχο, αναλόγως της εξέλιξης της

ανταγωνιστικής διαδικασίας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες ενότητες.Στην

περίπτωση κατακύρωσης άνω της μία ζώνης στον ίδιο υποψήφιο Ανάδοχο, ο τελευταίος δε δύναται να

επιλέξει να υλοποιήσει μόνο τη ζώνη της επιλογής του.

• Η σύνθεση του κάθε υποψηφίου αναδόχου είναι υποχρεωτικά η ίδια και για τις τρεις (3) ζώνες, ενώ δεν

επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή Φυσικού ή Νομικού Προσώπου μέσω διαφορετικών σχημάτων ή η

υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Πιο συγκεκριμένα:



- Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία προσφορά είτε μεμονωμένα, είτε ως

μέλος ένωσης, αλλά όχι και υπό τις δύο ιδιότητες.

- Σε περίπτωση Ένωσης κάθε μέλος (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο) μπορεί να συμμετέχει σε μία μόνον

Ένωση.

- Κάθε Ένωση που συμμετέχει στο διαγωνισμό είναι υποχρεωτικά η ίδια και για τις τρεις (3) ζώνες,

τόσο από πλευράς σύνθεσης (μελών), όσο και από πλευράς ποσοστού συμμετοχής στην Ένωση.

Επισημαίνεται ότι το ποσοστό συμμετοχής στην Ένωση θα ταυτίζεται με το ποσοστό συμμετοχής

των μετόχων του ΙΦΣ στην Ανώνυμη Εταιρία Ειδικού Σκοπού.

- Οι παραπάνωπεριορισμοί περιλαμβάνουν και τα καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνδεδεμένα νομικά ή / και

φυσικά πρόσωπα με το μέλος μιας Ένωσης κατά την έννοια του Άρθρου 42 (ε) παρα.5 του ν

2190/1920, όπως ισχύει. Ήτοι και τα συνδεδεμένα πρόσωπα δεν μπορούν να συμμετέχουν πάρα

μόνον σε μία Ένωση. Για το σκοπό αυτό, οι Υποψήφιοι οφείλουν να γνωστοποιούν άμεσα και

εγγράφως στη Αναθέτουσα Αρχή οποιαδήποτε μεταβολή τα καθιστά συνδεδεμένη επιχείρηση -‐

κατά την έννοια του άρθρου 42 (ε) παρα.5 του ν 2190/1920 όπως ισχύει -‐ με οποιοδήποτε άλλο

Υποψήφιο ή μέλος άλλου Υποψηφίου ή οδηγεί στη συγχώνευσή τους. Η ίδια υποχρέωση

γνωστοποίησης ισχύει και για τις αντίστοιχες μεταβολές μεταξύ Μελών του ιδίου Υποψηφίου, η

οποία όμως δεν απαγορεύεται στο πλαίσιο του διαγωνισμού.

- Οι παραπάνω περιορισμοί περιλαμβάνουν επίσης και συνεργαζόμενα με τον υποψήφιο ανάδοχο

φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων τα χαρακτηριστικά (εμπειρία, τεχνογνωσία, υποδομή κλπ.)

προσμετρώνται γιατην κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (βλ. ενότητα για

έλεγχο καταλληλότητας υποψηφίων αναδόχων).

- Η μη τήρηση των προϋποθέσεων αυτών συνεπάγεται τον αποκλεισμό όλων των προσφορών στις

οποίες συμμετέχει υποψήφιος (μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης) που δεν πληροί τους παραπάνω

όρους.

• Δεν επιτρέπονται μεταβολές στη σύνθεση των Υποψηφίων Ενώσεων κατά τη διάρκεια του

Διαγωνισμού. Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση κατά την οποία η σύνθεση Ένωσης τροποποιηθεί πριν

την οριστικοποίηση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού και μόνο για λόγους πτώχευσης ή θέσης υπό

εκκαθάριση ή υπό συναφή διαδικασία Μέλους της, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αλλά δεν

υποχρεούται, να δεχθεί την τροποποίηση της σύνθεσης και την αντικατάσταση του αποχωρούντος

Μέλους (ων) με νέο (α). Ο Διαγωνιζόμενος του οποίου η σύνθεση τροποποιήθηκε με αυτόν τον τρόπο

υποχρεούται να προσκομίσει έγκαιρα στη Αναθέτουσα Αρχή λεπτομέρειες σχετικά με την τροποποίηση

αυτή. Αν με την τροποποίηση προστίθεται (νται) νέο (α) Μέλος (η), θα πρέπει να συνυποβληθούν όλα

τα στοιχεία που απαιτούνται με βάση την παρούσα Διακήρυξη για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Η

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα στην περίπτωση αυτή να επαναξιολογήσει εάν ο



Διαγωνιζόμενος εξακολουθεί να πληροί στο σύνολο τις προϋποθέσεις των όρων της παρούσας

Διακήρυξης.

• Συγχωνεύσεις μεταξύ των Υποψηφίων Αναδόχων ή άλλες εταιρικές τροποποιήσειςτων συμμετεχόντων

Νομικών Προσώπων που οδηγούν σε απώλεια κάποιας εκ των προηγούμενων προϋποθέσεων

συμμετοχής, δεν επιτρέπονται κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και θα οδηγήσουν σε

αυτοδίκαιο αποκλεισμό των αντίστοιχων προσφορών.

20.3. Κριτήρια Αποκλεισμού Συμμετοχής

Κάθε Υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης προσώπων)

ένας από τους παρακάτω λόγους:

• Έχει καταδικαστεί, με οριστική απόφαση, για ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αδικήματα:

- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.

- Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK

του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

• Έχει καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για

αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή.

• Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό

συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη

από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή έχει κινηθεί

εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό

συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη

από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

• Έχει αποδεδειγμένα διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

• Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή σύμφωνα με

την Ελληνική νομοθεσία.



• Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα

με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος ή σύμφωνα με την Ελληνική

νομοθεσία.

• Έχει υποβάλει ψευδή δήλωση κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή δεν έχει παράσχει τις

πληροφορίες αυτές.

Επιπλέον, δεν έχουν Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό και αποκλείονται από αυτόν:

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.§20.1«Δικαίωμα Συμμετοχής».

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. §20.2«Ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής που σχετίζονται

με τη φύση της Σύμπραξης».

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. §21«Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Παραδεκτού

Συμμετοχής».

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. §22«Έλεγχος καταλληλότητας / ελάχιστα κριτήρια

ποιοτικής επιλογής».

• Όσοι έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

• Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου

τομέα.

• Εφόσον διαπιστωθεί συμμετοχή σε ένωση εξωχώριας εταιρίας της παραγρ. 4 (α) του άρθρου 4 του ν.

3310/2005.

• Επιπλέον των παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να απορρίψει, πλήρως αιτιολογημένα,

μία ή περισσότερες ή και όλες τις Προσφορές ενός Αναδόχου ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται

ο Διαγωνισμός.

• Εφόσον συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού έστω για ένα μέλος Ένωσης, τότε η Ένωση αποκλείεται από

το διαγωνισμό.



21. Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Παραδεκτού Συμμετοχής

21.1. Εγγύηση Συμμετοχής

1. Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται

από τρεις (3) Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής, μία για κάθε Ζώνη. H κάθε Εγγυητική Επιστολή

Συμμετοχής θα συνταχθεί σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ της παρούσας.

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανά ζώνη είναι το ακόλουθο:

Γεωγραφική Ενότητα

Σύνολο Προϋπολογισμού Α Φάσης με ΦΠΑ

(€)

Σύνολο Προϋπολογισμού Α Φάσης χωρίς ΦΠΑ

(€)

Ύψος Εγγύησης Συμμετοχής 3% (€)

Ζώνη 1 60.000.000,00 48.780.487,80 1.463.414,63

Ζώνη 2 75.000.000,00 60.975.609,76 1.829.268,29

Ζώνη 3 66.500.000,00 54.065.040,65 1.621.951,22

ΣΥΝΟΛΟ: 201.500.000,00 163.821.138,21 4.914.634,15

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο

νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-‐μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν

σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-‐μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να

προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-‐μέρος διμερούς ή

πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες

Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων.

Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της

Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής πρέπει να έχουν χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον

χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς.

Στην περίπτωση Ένωσης, οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής περιλαμβάνουν και όρο ότι καλύπτονται οι

υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης.

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής δεν επιτρέπεται να διέπονται από δίκαιο άλλο εκτός από το Ελληνικό.

Εγγυητικές επιστολές που θα αναφέρουν ότι διέπονται από άλλο, εκτός του Ελληνικού Δικαίου, ή που θα

προβλέπουν δωσιδικία αλλοδαπών δικαστηρίων, θα θεωρούνται ελλιπείς.

Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ισχύος των Προσφορών, ζητείται η αντικατάσταση/ τροποποίηση

των εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων, για να αναπροσαρμοστεί ανάλογα ο χρόνος ισχύος τους

ώστε να καλύπτει ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά το νέο χρόνο λήξης ισχύος των Προσφορών. Εφόσον έχει

ήδη ανακηρυχθεί «Προσωρινός ΙΦΣ» για μία ή περισσότερες ζώνες, ζητείται η παράταση του χρόνου ισχύος



της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του προσωρινού ΙΦΣ, του «1ου επιλαχόντος ΙΦΣ» και του «2ου

επιλαχόντος ΙΦΣ» για ίσο χρονικό διάστημα για τις ζώνες αυτές.

Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής γίνεται ως εξής:

• Στο Διαγωνιζόμενο που έχει ανακηρυχθεί «Προσωρινός ΙΦΣ», μετά την υπογραφή της Σύμβασης

Σύμπραξης και μέχρι την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος αυτής και αφού προσκομιστεί η αντίστοιχη

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης,

• Στον «1ο επιλαχόντα ΙΦΣ» και στο «2ο επιλαχόντα ΙΦΣ» εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την

υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης,

• Στους λοιπούς Διαγωνιζόμενους εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανακήρυξη του

Προσωρινού ΙΦΣ, του «1ου επιλαχόντος ΙΦΣ» και του «2ου επιλαχόντος ΙΦΣ» και

• Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, σε κάθε Διαγωνιζόμενο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών

από την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης ματαίωσης του Διαγωνισμού.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής σε κάθε

περίπτωση που αυτό προβλέπεται ειδικά στην παρούσα Προκήρυξη καθώς και σε οποιαδήποτε από τις

κατωτέρω περιπτώσεις:

• Αποχώρηση Διαγωνιζόμενου από τη διαδικασία του Διαγωνισμού.

• Μεταβολή της σύνθεσης Διαγωνιζόμενου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας

Αρχής.

• Συγχώνευση μεταξύ Διαγωνιζομένων που οδηγούν σε απώλεια κάποιας εκ των ειδκών προϋποθέσεων

συμμετοχής της αντίστοιχης παραγράφου.

• Μη παράταση του χρόνου ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της

παρούσας.

• Άρνηση του «Προσωρινού ΙΦΣ» να προσκομίσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με

τους όρους της παρούσας ή παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας.

21.2. Λοιπά Δικαιολογητικά


Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους, τα ακόλουθα

κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής, σύμφωνα με τους πίνακες των παραγράφων που

ακολουθούν.

Αναλόγως της μορφής Φυσικού/ Νομικού προσώπου που υποβάλλουν προσφορά είτε μεμονωμένα, είτε ως

μέλη ένωσης θα πρέπει να υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που τα αφορούν, βάσει της σχετικής

υποπαραγράφου.



Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», συμπληρωμένους

τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις

ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:

• Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα

πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.

• Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο

δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

• Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.

• Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή

ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο

δικαιολογητικό.

Επισημαίνεται επίσης ότι δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.Για τις ανάγκες της

παρούσας, ως επίσημη μετάφραση θεωρείται εκείνη που γίνεται είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του

Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από την αρμόδια Προξενική Αρχή, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των

άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

21.2.2. Δικαιολογητικά για κάθε μορφής Φυσικά/ Νομικά Πρόσωπα (μεμονωμένα ή μέλη ένωσης)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝ

ΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΜΠΗ

1. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένες σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρίας από τον

Νόμιμο Εκπρόσωπο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ειδικά για το σκοπό αυτό από το

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και σε περίπτωση Ο.Ε., Ε.Π.Ε από κάθε έναν από τους

Ομόρρυθμους εταίρους ή Διαχειριστές, στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του

διαγωνισμού και στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι:

Α:

1. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007

2. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις

3. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους)

Β:

ΝΑΙ



Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝ

ΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΜΠΗ

1. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα

2. δεν έχει κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα

3. δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του από την οποία να προκύπτει αποκλεισμός του από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα

Γ:

1. έχει λάβει γνώση των ειδικών προϋποθέσεων συμμετοχής, τις οποίες καλύπτει πλήρως. 2. δεν έχει υποβάλλει άλλη προσφορά ο ίδιος είτε συνδεδεμένο με αυτόν Φυσικό ή Νομικό

Πρόσωπο πλην της παρούσας. Δ:

1. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της

2. παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού

Σε περίπτωση Νομικών προσώπων τις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν:

- οι διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε., - ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε., - σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν

προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή

διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου

Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής».

21.2.3. Έλληνες Πολίτες (μεμονωμένα ή μέλη ένωσης)

Α/Α


ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝ

ΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΜΠΗ

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ



Α/Α


ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝ

ΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΜΠΗ

2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

8.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

9.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

10.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία προκήρυξης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

11.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία προκήρυξης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

12. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά ΝΑΙ 11

13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005 (σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής

ΝΑΙ

11 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.



Α/Α


ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝ

ΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΜΠΗ

Υπουργικής Απόφασης 20977/2007).

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό

τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπειεπί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη

Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα

υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής».

21.2.4. Αλλοδαποί Πολίτες (μεμονωμένα ή μέλη ένωσης)

Α/Α


ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝ

ΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΜΠΗ

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ



Α/Α


ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝ

ΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΜΠΗ

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

8.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

9.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

10.


ΝΑΙ

11.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία προκήρυξης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

12. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά ΝΑΙ 12

13.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005 (σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20977/2007).

ΝΑΙ



αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν

προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή


Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη

κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του

«Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής».

12 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.



21.2.5. Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα (μεμονωμένα ή μέλη ένωσης)

Α/Α


ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝ

ΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΜΠΗ

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

2.

Δικαιολογητικά σύστασης και συγκεκριμένα : Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε ή Ε.Π.Ε :

1. ΦΕΚ σύστασης, 2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι

μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει)

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται

και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, και γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ως αντίκλητος,

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε :

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά 2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του

καταστατικού 3. Έγγραφο του Νομίμου Εκπροσώπου περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο

μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ως αντίκλητος,

ΝΑΙ

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ



6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

10. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

12. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία προκήρυξης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

13. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνίαπροκήρυξης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

14. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την προσφορά. ΝΑΙ

15. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005.

ΝΑΙ

16.

Τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των νομικών προσώπων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α΄ 66) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών – μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό

τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη

Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα

υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής».



21.2.6. Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα (μεμονωμένα ή μέλη ένωσης)

Α/Α


ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝ

ΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΜΠΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Δικαιολογητικά σύστασης που εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν απόφαση του κατά το νόμο ή το καταστατικό αρμοδίου οργάνου για τη συμμετοχής τους στον παρόντα διαγωνισμό και το διορισμό του νόμιμου εκπροσώπου του (δεν απαιτείται για το τελευταίο, εάν αυτό προκύπτει από τα δικαιολογητικά σύστασής τους).

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ




ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία προκήρυξης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. ΝΑΙ

Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005.

ΝΑΙ

Τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των νομικών προσώπων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α΄ 66) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών – μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες

ΝΑΙ



αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν

προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή


Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη

κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του

«Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής».

21.2.7. Ενώσεις

Α/Α


ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝ

ΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΜΠΗ

1. Για κάθε Μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν όλα τα ΔικαιολογητικάΣυμμετοχής ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο).

ΝΑΙ

2.

Στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής να περιέχεται πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:

− στην Ένωσηκαι − στο Διαγωνισμό.

ΝΑΙ

3.

Στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής να περιέχεται συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης όπου :

− να συστήνεται η Ένωση − να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς,

− να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης (leader)

− να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για τη συμμετοχή της στο

ΝΑΙ



Α/Α


ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝ

ΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΜΠΗ

Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

Αναφορικά με τις ενώσεις επισημαίνεται επίσης ότι κάθε Μέλος της Ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις

ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί να ισχύει

μέσω της δέσμευσης των μετόχων του ΙΦΣ στη Σύμβαση Σύμπραξης μέχρι πλήρους εκτέλεσης αυτής.



22. Έλεγχος Καταλληλότητας / Ελάχιστα Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

22.1. Κριτήρια Επιλογής

22.1.1. Επάρκεια οργάνωσης, δομής και μέσων

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατά την έναρξη του έργου την κατάλληλη οργάνωση,

δομή και μέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης και να είναι σε

θέση να υλοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών για την απρόσκοπτη υλοποίηση των Φάσεων

Α και Β που προβλέπονται σε αυτήν, από την πρώτη ημέρα ισχύος της Σύμβασης Σύμπραξης.

Επιπλέον, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει ότι έχει ή μπορεί να δημιουργήσει την κατάλληλη

υποδομή τοπικής παρουσίας υποστήριξης για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των

υποδομών με βάση τους ελάχιστους όρους των SLA των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ο υποψήφιος

Ανάδοχος θα περιγράψει στην προσφορά του την δική του πρόταση για την τοπική παρουσία υποστήριξης

και την δομή και σύνθεση της κάθε μονάδος υποστήριξης.

Ως ελάχιστη απαίτηση τίθενται:

• Η ύπαρξη κατά την έναρξη της Β Φάσηςτουλάχιστον έξι (6) τουλάχιστον οργανωμένων μονάδων

τοπικής υποστήριξηςδιεσπαρμένων κατάλληλα στους Νομούς της κάθε Γεωγραφικής Ζώνης της

οποίας έχει την ευθύνη. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε:

- Αναφορικά με την ηπειρωτική χώρα: Κάθε σημείο του δικτύου δεν πρέπει να απέχει άνω των 200

χλμ. από κάποιο δηλωθέν σημείο εγκατάστασης μονάδας τοπικής υποστήριξης.

- Αναφορικά με τη νησιωτική χώρα (όπου παρεμβάλλεται θαλάσσια οδός και ταυτόχρονα

διακόπτεται το οδικό δίκτυο): Θα πρέπει να προβλέπεται μονάδα τοπικής σε νησιά που

περιλαμβάνουν πρωτεύουσες νομών.

• Κάθε μονάδα τοπικής υποστήριξης θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα και προσωπικό για την

αντιμετώπιση δυνητικών προβλημάτων. Ειδικότερα απαιτείται ανά μονάδα:

- Μηχανικός συντονιστής της ομάδας.

- Τεχνικό προσωπικό κατηγορίας 1: χωματουργικών εργασιών, αποκατάστασης καλωδίων και

σωληνώσεων.

- Τεχνικό προσωπικόκατηγορίας 2: δικτύων οπτικών ινών, επισκευής συνδέσμων κατανεμητών και

μετρήσεων ποιότητας.

- Τεχνικό προσωπικό κατηγορίας 3: ενεργού εξοπλισμού και εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης.

- Διαθεσιμότητα μηχανημάτων εκσκαφής και αποκατάστασης χωματουργικών εργασιών, καθώς και

του ειδικού εξοπλισμού συγκόλλησης και μέτρησης, αλλά και των απαιτούμενων υλικών

αποκατάστασης.



• Κάθε μονάδα τοπικής υποστήριξης θα πρέπει να έχει ετοιμότητα ανταπόκρισης 24x7x365, ώστε να

μπορεί να επιλαμβάνεται έγκαιρα των δυνητικών προβλημάτων και να τα επιλύει χωρίς διακινδύνευση

των χρονικών ορίων διαθεσιμότητας του δικτύου και των υπηρεσιών που περιγράφονται στις

αντίστοιχες ενότητες του SLA. Συγκεκριμένα απαιτείται:

- Τουλάχιστον ένα (1) άτομο του τεχνικού προσωπικού κάθε κατηγορίας να βρίσκεται σε επιφυλακή

ανά πάσα στιγμή.

- Διαθεσιμότητα υλικών και ανταλλακτικών ώστε να είναι δυνατή η αποκατάσταση των

συνηθέστερων βλαβών άμεσα.

• Η μονάδα τοπικής υποστήριξης μπορεί να είναι, είτε ίδια υποδομή, είτε υποδομή που διαθέτουν

συνεργαζόμενοι με τον Ανάδοχο φορείς. Στην περίπτωση αξιοποίησης τρίτων συνεργατών, θα πρέπει

να συνυποβάλλονται στην προσφορά δεσμευτικές δηλώσεις συνεργασίας.

22.1.2. Χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει ότι έχει τη χρηματοοικονομική επάρκεια για να αντεπεξέλθει

στην υλοποίηση της Σύμπραξης. Συγκεκριμένα απαιτούνται τα εξής:

• Ο Συνολικός κύκλος εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων να είναι

μεγαλύτερος των τετρακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (400.000.000€). Σε περίπτωση που ο

υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών

χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει

να είναι μεγαλύτερος από το ανωτέρω τιθέμενο όριο.

• Ο μέσος όρος ιδίων κεφαλαίων των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων να είναι άνω των

80.000.000€. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα

μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει να πληρούνται οι παραπάνω

προϋποθέσεις για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται με κατ’ αναλογία εφαρμογή.

• Ο μέσος όρος των ξένων κεφαλαίων προς το μέσο όρο των ιδίων κεφαλαίων κάθε Υποψηφίου

των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων να είναι μικρότερος από 2,5 όπως θα

αποδεικνύεται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Σε περίπτωση Ένωσης θα υπολογιστεί

ο σταθμισμένος μέσος όρος του μέσου όρου των ξένων κεφαλαίων προς το σταθμισμένο μέσο όρο του

μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων κάθε μέλους αυτής για τις ίδιες διαχειριστικές χρήσεις, με συντελεστή

στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην ένωση προσώπων. Αυτό το πηλίκο πρέπει να

είναι μικρότερο από 2,5. Σε περίπτωση Υποψηφίων, που λειτουργούν για λιγότερο από τρία (3) έτη, θα

πρέπει να πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις για τα έτη που αυτοί λειτουργούν με κατ’ αναλογία

εφαρμογή.

• Ο Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας του Υποψηφίου Αναδόχου που ορίζεται ως

ΔΑΡ=([Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού]-[Αποθέματα]) / [Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις]



θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος της μονάδας (>1).Σε περίπτωση Ένωσης θα υπολογιστεί ο

σταθμισμένος μέσος όρος του ΔΑΡ κάθε μέλους αυτής για τις ίδιες διαχειριστικές χρήσεις, με

συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην ένωση προσώπων.

22.1.3. Χρηματοδοτική και δανειοληπτική ικανότητα

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει ότι έχει την αναγκαία χρηματοδοτική και δανειοληπτική

ικανότητα ώστε να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση του έργου για το σύνολο ιδιωτικής

χρηματοδότησης η οποία ισούται ή υπερβαίνει την Ελάχιστη Δεσμευτική Επένδυση (ΕΔΕΠ), καθώς και

για την Ελάχιστη Δεσμευτική Πίστωση σε αναμονή (ΕΔΠΑ). Συγκεκριμένα, απαιτούνται τα εξής:

Αναφορικά με τη Δεσμευτική Επένδυση, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καταγράψει το ακριβές

χρηματοδοτικό σχήμα της Ιδιωτικής Δαπάνης της Επένδυσηςκαι τις αντίστοιχες πηγές

χρηματοδότησης, τεκμηριώνοντας αναλόγως τη δυνατότητα καταβολής/ διάθεσης των αντίστοιχων

ποσών.

• Για την κάλυψη του 30% της ΕΔΕΠ που θα αφορά υποχρεωτικά σε μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΣ:

- Τα Άμεσα Ρευστοποιήσιμα Στοιχεία13του Υποψηφίου Αναδόχου πρέπει να είναι άνω των

12.090.000 €14 κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία

προκήρυξης του διαγωνισμού, όπως θα αποδεικνύεται από τις δημοσιευμένες οικονομικές

καταστάσεις ή σχετική βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, που λειτουργεί νόμιμα στην

Ελλάδα ή σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή. Σε περίπτωση

που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των έξι (6) μηνών,

θα πρέπει να πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις για όσοχρόνο δραστηριοποιείται.

• Για την κάλυψη του υπόλοιπου 70% της ΕΔΕΠ, το οποίο μπορεί να εισφερθεί με εναλλακτικούς

τρόπους:

- Εφόσον κάποιο τμήμα εισφερθεί ως επιπλέον μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΣ, πρόσθετα άμεσα

ρευστοποιήσιμα στοιχεία του Υποψηφίου Αναδόχου, πλέον του προαναφερθέντος ελάχιστου

ορίου15, θα πρέπει να καλύπτουν και το πλεονάζον αυτό ποσό. Ο έλεγχος γίνεται κατά τον ίδιο

ακριβώς τρόπο, ενώ δεν επιτρέπεται η δήλωση στοιχείων που αξιοποιήθηκαν για τη δικαιολόγηση

του ελάχιστου ορίου της προηγούμενης παραγράφου.

- Εφόσον κάποιο τμήμα εισφερθεί ως χρηματοδότηση από μέτοχο/ μετόχους της ΑΕΕΣ ή

συνδεδεμένες με αυτούς εταιρίες κατά την έννοια του Ν.2190/20, η εταιρία – χρηματοδότης θα

πρέπει να διαθέτει άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία που να αντιστοιχούν στο ποσό αυτό. Ο

έλεγχος γίνεται κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο για ποσό αντίστοιχο της δηλωθείσας χρηματοδότησης

13 Όπως αυτά ορίζονται στο μέρος Α της παρούσας διακήρυξης, στην ενότητα «Χρηματοδότηση Σύμπραξης». Απαιτείται

προσοχή, διότι ισχύουν συγκεκριμένοι περιορισμοί στο είδος των αποδεκτών στοιχείων. 14 Ποσό ίσο 30% της ΕΔΕΠ για το σύνολο του Έργου, όπως αναλύεται στο Α μέρος της παρούσας προκήρυξης 15 το όριο ρευστότητας που τέθηκε για την κάλυψη του πρώτου 30% της ΕΔΕΠ που εισφέρεται υποχρεωτικά ως μετοχικό

κεφάλαιο



και δεν επιτρέπεται η δήλωση στοιχείων (στην περίπτωση μετόχου) που έχουν ήδη αξιοποιηθεί για

την δικαιολόγηση της χρηματοδοτικής επάρκειας εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου.

- Εφόσον κάποιο τμήμα εισφερθεί ως τραπεζικός δανεισμός: απαιτείται η δέσμευση του αντίστοιχου

χρηματοδότη για την έγκριση του δανείου και την καταβολή του σχετικού ποσού.

• Για την κάλυψη τυχόν επι πλέον ποσού Δεσμευτικής Επένδυσης άνω του ελάχιστου ορίου της

ΕΔΕΠ, απαιτείται η αντίστοιχη τεκμηρίωση κατ’ αναλογία με ότι ζητείται για το υπόλοιπο 70% της

ΕΔΕΠ (δηλ. αναλόγως του τρόπου συμμετοχής, αντίστοιχη τεκμηρίωση).

Αναφορικά με την ΕΔΠΑ, θα πρέπει να υπάρχει η δέσμευση του αντίστοιχου τραπεζικού ιδρύματος για

έγκριση της πίστωσης σε αναμονή.

Αναφορικά με τη χρηματοδοτική και δανειοληπτική ικανότητα (συνολικά) επισημαίνονται επίσης τα εξής:

• Η μη διασφάλιση/τεκμηρίωσητων ελάχιστων ορίων της ΕΔΕΠ και της ΕΔΠΑ είναι λόγος αποκλεισμού.

• Επένδυση και δεσμευτικές πιστώσεις σε αναμονή άνω των ελάχιστων ορίων θα προσφερθούν κατά την

κρίση του υποψηφίου Αναδόχου, αφού ληφθεί υπόψη από τον ίδιο το είδος-‐εύρος της επένδυσης και η

ανάλυση του χρηματοοικονομικού του μοντέλου. Επομένως η υπέρβαση των ελάχιστων ορίων δεν

αποτελεί από μόνη της απαίτηση.

• Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν είναι αποδεκτό να υπάρχει προφανής δυσαναλογία μεταξύ

υπολογιζόμενης επένδυσης και των στοιχείων που θα παρουσιαστούν στην τεχνική και οικονομική

προσφορά. Το σημείο αυτό θα ελεγχθεί ιδιαίτερα κατά την αξιολόγηση του χρηματοοικονομικού

μοντέλου.

• Εφόσον δηλωθεί επένδυση και δεσμευτικές πιστώσεις σε αναμονή άνω των ορίων τη ΕΔΕΠ και της

ΕΔΠΑ και ταυτόχρονα τα πλεονάζοντα αυτά ποσά δε διασφαλιστούν/τεκμηριωθούν, τότε η έλλειψη

αυτή είναι λόγος αποκλεισμού.

• Πέραν της απόδειξης της δυνατότητας καταβολής/ διασφάλισης των αναγκαίων κεφαλαίων, απαιτείται

και η αποσαφήνιση των σημαντικότερων όρων παροχής τους από τους χρηματοδότες (μέτοχοι ΙΦΣ,

συνδεδεμένες εταιρίες, τραπεζικά ιδρύματα).

22.1.4. Επαρκές και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει και να τεκμηριώσει ότι διαθέτει ικανό αριθμό στελεχών με τα

κατάλληλα προσόντα (γνώσεις, εμπειρία) και τις απαραίτητες δεξιότητες που θα συμμετάσχουν και θα

ανταποκριθούν αποτελεσματικά τόσο στις εργασίες ανάπτυξης του δικτύου και των σχετικών υποδομών

κατά την Α φάση, όσο και στην λειτουργία, υποστήριξη και διαχείριση των υποδομών, καθώς και στη

διοίκηση της ΑΕΣΣ κατά τη Β Φάση.Πιο συγκεκριμένα απαιτούνται τα ακόλουθα:



• Ύπαρξη του κατάλληλου και έμπειρου προσωπικού στη διοίκηση και διαχείριση σύνθετων έργων

πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και πολύπλοκων συμβάσεων:

- Υπεύθυνος Έργου με:

i. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Τηλεπικοινωνίες/Πληροφορική, Μηχανική (engineering).

ii. Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (12) ετών εκ της οποίας

τουλάχιστον οκτώ (8) έτη σε Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων στον τομέα των

Τηλεπικοινωνιών/ Πληροφορικής.

- Ομάδα διοίκησης έργου (υπεύθυνοι υποέργων/ διαφορετικών θεματικών περιοχών) τριών (3)

τουλάχιστον στελεχών με:


Πληροφορική, Θετικές Επιστήμες, Μηχανική (engineering), Διοίκηση Επιχειρήσεων.

ii. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών εκ της οποίας τουλάχιστον πέντε (5) έτη

σε Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων.

- Ομάδα οικονομικής και λογιστικής υποστήριξη δύο (2) τουλάχιστον στελεχών με:


Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων και άδεια ασκήσεως

επαγγέλματος οικονομολόγου ή αντίστοιχη ή ισοδύναμης ισχύος άδεια σε άλλο κράτος.

ii. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών.

iii. Τεκμηριωμένη γνώση της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας και των διεθνών λογιστικών

προτύπων.

- Ομάδα νομικής υποστήριξης τριών (3) τουλάχιστον στελεχών με:

i. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών στις νομικές επιστήμες.

ii. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών.

iii. Αθροιστικά να διαθέτουν τεκμηριωμένη γνώση σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, σε

ρυθμιστικά ζητήματα του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και σε θέματα εταιρικού

δικαίου και Ανωνύμων Εταιριών.

• Επάρκεια τεχνικού προσωπικού σχεδιασμού και επίβλεψης των εργασιών ανάπτυξης του δικτύου.

- Ομάδα μηχανικών πέντε (5) τουλάχιστον στελεχών για το σχεδιασμό και την επίβλεψη υλοποίησης

δικτύων οπτικών ινών.

- Ομάδα μηχανικών πέντε (5) τουλάχιστον στελεχών για το σχεδιασμό και την επίβλεψη υλοποίησης

ασύρματων δικτύων.



- Ομάδα μηχανικών οκτώ (8) τουλάχιστον στελεχών για το σχεδιασμό, την επίβλεψη υλοποίησης και

τη διαχείριση δικτύων δεδομένων.

- Ομάδα μηχανικών πληροφορικής και επικοινωνιών τριών (3) τουλάχιστον στελεχών για το

σχεδιασμό και την επίβλεψη υλοποίησης πληροφοριακών υποδομών και κέντρων διαχείρισης

δεδομένων.

- Ομάδα πολιτικών, μηχανολόγων και ηλεκτρολόγων μηχανικών πέντε (5) τουλάχιστον στελεχών για

το σχεδιασμό και την επίβλεψη υλοποίησης των υποστηρικτικών υποδομών που θα απαιτηθούν.

- Όλα τα στελέχη των παραπάνω ομάδων θα πρέπει να διαθέτουν:

i. Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Πληροφορική, Θετικές Επιστήμες, Μηχανική (engineering).

ii. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ειδικότερο θεματικό τομέα

εξειδίκευσης που αντιστοιχεί στο έργο κάθε επιμέρους ομάδας.

• Επάρκεια του κατάλληλου προσωπικού για τη στελέχωση της διοικητικής δομής της ΑΕΕΣ.

- Δύο (2) τουλάχιστον στελέχη για τη στελέχωση του τομέα μελέτης, σχεδιασμού και υλοποίησης των

δικτυακών υποδομών.

- Δύο (2) τουλάχιστον στελέχη για τη στελέχωση του τομέα τεχνικής υποστήριξης και διασφάλισης

ποιότητας υπηρεσιών

- Δύο (2) τουλάχιστον στελέχη για τον τομέα της εμπορικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης

- Δύο (2) τουλάχιστον στελέχη για τον τομέα της υποστήριξης πελατών.

- Επαρκές προσωπικό αποτελούμενο από τα παραπάνω ή/και άλλα στελέχη για την επί 24ωρης

βάσης λειτουργία κέντρου λήψης βλαβών.

- Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω προτεινόμενα φυσικά πρόσωπα θα στελεχώσουν ως προσωπικό

την ΑΕΕΣ κατά τη Β Φάση. Το προτεινόμενο προσωπικό μπορεί να επικαλύπτεται με στελέχη των

προηγούμενων ομάδων.

• Επάρκεια του κατάλληλου προσωπικού των μονάδων τοπικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση

προβλημάτων και αποκατάσταση βλαβών κατά τη φάση της λειτουργίας (Β Φάση).

- Επαρκής αριθμός στελεχών για να καλύψει όλες τις κατηγορίες τεχνικών ειδικοτήτων που

ορίζονται στο αντίστοιχο κριτήριο, καθώς και τις ανάγκες για 24ωρη επιφυλακή (βλ. προηγούμενη

παράγραφο).

- Κάθε στέλεχος που δηλώνεται θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον διετή (2ετή) εμπειρία σε εργασίες

συντήρησης και υποστήριξης στο συγκεκριμένο τεχνικό αντικείμενο, η οποία θα πρέπει να



αποδεικνύεται μέσω των έργων στα οποία έχει συμμετάσχει. Εναλλακτικά μπορεί να τεκμηριωθεί

μέσω αντίστοιχης επαγγελματικής πιστοποίησης.

• Το 30% των στελεχών που θα οριστούν για την κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων θα πρέπει να

προέρχονται από προσωπικό του Αναδόχου, όπως αυτά θα εμφανίζονται στη μισθολογική

κατάσταση του υποψηφίου Αναδόχου, η οποία ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να προσκομιστεί.

22.1.5. Επαρκής επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει στην προσφορά του ότι διαθέτει επαρκή εμπειρία σε

συναφή με το θεματικό αντικείμενο της διακήρυξης έργα κατά την τελευταία πενταετία. Ως συναφή

ορίζονται αθροιστικά τα έργα που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

i. Ανάπτυξη καιτεχνική υποστήριξη δικτύων παθητικών υποδομών οπτικών ινών.

ii. Ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη κόμβων κεραιοσυστημάτων.

iii. Ανάπτυξη, τεχνική υποστήριξη και υποστήριξη λειτουργίας data centers μικρής κλίμακας.

iv. Ανάπτυξη,τεχνική υποστήριξη και υποστήριξηλειτουργίας ενεργών δικτύων δεδομένων με χρήση ενσύρματων ή/και ασύρματων υποδομών.

v. Ανάπτυξη, τεχνική υποστήριξηκαι υποστήριξηλειτουργίας δικτύων ευρυζωνικής τοπικής πρόσβασης.

Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να τεκμηριώνεται,

• η εμπειρία του στις απαιτούμενες (διαφορετικές) κατηγορίες έργων ως εξής:

- έχει υλοποιήσει και περατώσει επιτυχώς έργα παθητικών υποδομών με συνολικό μήκος ανάπτυξης

δικτύων οπτικών ινών άνω των τετρακοσίων (400) χιλιομέτρων.

- έχει υλοποιήσει και περατώσει επιτυχώς έργα που αφορούν συντήρηση ή τεχνική υποστήριξη

παθητικών υποδομών οπτικών ινών.

- έχει υλοποιήσει και περατώσει επιτυχώς έργα ανάπτυξης ασύρματων και ενσύρματων δικτύων

πρόσβασης με αριθμό κόμβων πρόσβασης άνω των εκατό (100).

- έχει υλοποιήσει και περατώσει επιτυχώς έργα ανάπτυξης ασύρματων και ενσύρματων κόμβων

συνάθροισης κίνησης και πολυπλεξίας (αντίστοιχης λογικής με τις λειτουργικές απαιτήσεις της

ενότητας περιγραφής του δικτύου) με αριθμό κόμβων άνω των εκατό (100).

- έχει υλοποιήσει και περατώσει επιτυχώς έργα που αφορούν συντήρηση ή τεχνική υποστήριξη και

υποστήριξη λειτουργίας ασύρματων ή ενσύρματων δικτύων οπισθόζευξης και πρόσβασης.

- έχει υλοποιήσει και περατώσει επιτυχώς έργα που αφορούν την ανάπτυξη, συντήρηση ή τεχνική

υποστήριξη υποδομών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών σε κέντρα δεδομένων.



- έχει υλοποιήσει και περατώσει επιτυχώς έργα που αφορούν οποιασδήποτε μορφής παθητική

υποδομή με προϋπολογισμό άνω των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000 €).

- έχει υλοποιήσει και περατώσει επιτυχώς έργα που αφορούν οποιασδήποτε μορφής ενεργή υποδομή

με προϋπολογισμό άνω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000 €).

• η εμπειρία του στη διαχείριση σύνθετων έργων μεγάλου οικονομικού αντικειμένου ως εξής:

- Μία από τις περατωθείσες συμβάσεις-‐που θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε συνδυασμό μίας ή

περισσοτέρωνεκ των παραπάνω κατηγοριών έργων-‐ θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των τριών

εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 €).

• η εμπειρία του επί του ελληνικού κανονιστικού και διαδικαστικού πλαισίου για την ανάπτυξη

ευρυζωνικών δικτύων ως εξής:

- έχει υλοποιήσει επιτυχώς έργα που αφορούν σε ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών στην Ελλάδα

περιλαμβανομένων των διαδικασιών για λήψη δικαιωμάτων διέλευσης αδειοδότησης κλπ.

- έχει υλοποιήσει επιτυχώς έργα που αφορούν σε εγκατάσταση κεραιοσυστημάτων στην Ελλάδα

περιλαμβανομένων των διαδικασιών αδειοδότησης.

22.2. Στοιχεία και δικαιολογητικά τεκμηρίωσης κριτηρίων επιλογής

Τα παραπάνω κριτήρια ποιοτικής επιλογής θα πρέπει καλύπτονται από τον Υποψήφιο Ανάδοχο επί ποινή

αποκλεισμού, ενώ η κάλυψή τους θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς με την προσκόμιση -‐εντός της

προσφοράς-‐ των ακόλουθων πληροφοριών, στοιχείων και δικαιολογητικών τεκμηρίωσης:

22.2.1. Αναφορικά με την επάρκεια οργάνωσης, δομής και μέσων

Απαιτούνται τα εξής:

• Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου

- Παρουσίαση επιχειρηματικής δομής.

- Ανθρώπινο Δυναμικό

- Περιγραφή τομέων δραστηριότητας.

- Περιγραφή προϊόντων και υπηρεσιών.

με σαφή αναφορά στις οντότητες (πχ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την

ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής

• Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει ή/και διαδικασιών που εκτελεί ο υποψήφιος Ανάδοχος για την

εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του στην ανάπτυξη, εγκατάσταση, ασφάλεια

και συντήρηση συστημάτων και υποδομών πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σχετική

τεκμηρίωση θα μπορούσε να αποτελεί μεταξύ άλλων:



- Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001.

- Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001.

- Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας κατά το πρότυπο

OHSAS 18001.

• Αναφορικά με τις μονάδες τοπικής υποστήριξης, επιπλέον των ανωτέρω απαιτείται:

- Παρουσίαση της υποδομής τοπικής υποστήριξης που διαθέτει ή θα δημιουργήσει ο Υποψήφιος

Ανάδοχος και που θα παραχωρηθεί / προσφερθεί προς αξιοποίηση από την ΑΕΕΣ.

- Αναλυτική περιγραφή των μονάδων τοπικής υποστήριξης, της γεωγραφικής κατανομής τους εντός

της ζώνης, της σύνθεσης του προσωπικού τους, των περιοχών/τμήμα δικτύου που κάθε σημείο θα

υποστηρίζει και λοιπών στοιχείων που κρίνεται αναγκαίο από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

- Αναλυτική αναφορά των συνεργατικών δομών τρίτων που τυχόν συνεισφέρουν για την κάλυψη

των απαιτήσεων των μονάδων τοπικής υποστήριξης και συμπερίληψή τους στον πίνακα

υπεργολάβων του επόμενου σημείου.

• Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την

υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου ή την υποστήριξη στην εκτέλεση συγκεκριμένων

εργασιών, είτε αυτό αφορά τη Φάση Α (ανάπτυξη), είτε τη Φάση Β (διαχείριση), τότε θα πρέπει να

καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές υπογεγραμμένες δεσμευτικές

δηλώσεις συνεργασίας.

Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο

Επωνυμία Υπεργολάβου Ημερομηνία Δήλωσης

Συνεργασίας

Επισημαίνεται ότι το συνολικό τμήμα του έργου που δύναται να ανατεθεί σε υπεργολάβους στο πλαίσιο

της Α Φάσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της συμβατικής αξίας του έργου. Ο περιορισμός

δεν ισχύει για προμηθευτές υλικών, εξοπλισμού και λογισμικού.

• Δήλωση του υποψηφίου Αναδόχου για την συνεργασία των Προμηθευτών του, που αφορά την διάθεση

και υποστήριξη για τα Υλικά, τον Εξοπλισμό και το Λογισμικό. Η δήλωση θα πρέπει να καλύπτει

χρονικά το συνολικό διάστημα υλοποίησης του Έργου, καθώς και το διάστημα της Περιόδου Εγγύησης.

Αντικείμενο Προμήθειας Επωνυμία Προμηθευτή Τύπος Συνεργασίας (π.χ. μακροχρόνια συνεργασία,

συνεργασία για το έργο, κλπ.)

22.2.2. Αναφορικά με τη χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος

θα πρέπει να υποβάλλει



• Σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών,δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των

τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από όπου θα μπορούν να εντοπιστούν ή να

υπολογιστούν τα ποσοτικά στοιχεία και οι δείκτες του συγκεκριμένου κριτηρίου, όπως έχουν αναλυθεί

στην αντίστοιχη παράγραφο. Επίσης,

- Σε περίπτωση μη ύπαρξης δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων για την τελευταία

ολοκληρωμένη οικονομική χρήση, θα υποβληθούν οι οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση αυτή

ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή και εγκεκριμένες σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας από το

διοικητικό συμβούλιο αυτής και σε περίπτωση εταιρίας περιορισμένης ευθύνης από τους

διαχειριστές αυτής.

- Σε περίπτωση δραστηριοποίησης για λιγότερες χρήσεις θα υποβληθούν τα ανάλογα στοιχεία για

τον υπολογισμό εκπλήρωσης των κριτηρίων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην αντίστοιχη

παράγραφο.

• Σε περίπτωση που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, θα

υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση περί της οικονομικής και χρηματοοικονομικής του επάρκειας στην οποία

θα υπάρχει καταγραφή όλων τα αναγκαίων δεδομένων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο κριτήριο.

22.2.3. Αναφορικά με τη χρηματοδοτική και δανειοληπτική ικανότητα

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, θα πρέπει να υποβάλλει

• Συνοπτική περιγραφή του χρηματοδοτικού σχήματος κάλυψης του συνόλου της δηλωθείσας Ιδιωτικής

Χρηματοδότησης η οποία θα ισούται ή θα υπερβαίνει την Ελάχιστη Δεσμευτική Επένδυση (ΕΔΕΠ),

καθώς και του χρηματοδοτικού σχήματος διασφάλισης της Ελάχιστης Δεσμευτικής Πίστωσης σε

αναμονή (ΕΔΠΑ), με αναφορά των ποσών, του τύπου της συμμετοχής (μετοχικό κεφάλαιο,

χρηματοδότηση, τραπεζικός δανεισμός κλπ.) και των μερών που εισφέρουν σύμφωνα με τους όρους της

παρούσας διακήρυξης. Από το χρηματοδοτικό σχήμα θα προκύψουν τα ποσά τεκμηρίωσης ανά τύπο

συμμετέχοντος και είδος συμμετοχής, σύμφωνα με τον ορισμό του συγκεκριμένου κριτηρίου επιλογής.

• Για την τεκμηρίωση του ποσού των άμεσων ρευστοποιήσιμων στοιχείωνπου θα πρέπει να εμφανίσει ο

Υποψήφιος Ανάδοχος και σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι

εγκατεστημένος απαιτείται:

- Τεκμηρίωση με βάση τις οικονομικές καταστάσεις ή τα αντίστοιχης ισχύος έγγραφα που έχουν

περιγραφεί αναλυτικά στην τεκμηρίωση της χρηματοοικονομικής επάρκειας (βλ. προηγούμενη

παράγραφο) ή / και

- σχετική βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε Κράτος

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή /και



- βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή με βάση τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων, που στην περίπτωση

Ανώνυμης Εταιρίας θα έχει εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο αυτής και στην περίπτωση

εταιρίας περιορισμένης ευθύνης θα έχει εγκριθεί από τους διαχειριστές της.

• Σε περίπτωση Ένωσης απαιτείται η χωριστή τεκμηρίωση του ποσού που αναλογεί σε κάθε μέλος αυτής.

• Για την τεκμηρίωση του ποσού των άμεσων ρευστοποιήσιμων στοιχείωνπου θα πρέπει να εμφανίσει

τρίτη συνδεδεμένη εταιρία που τυχόν συνδράμει στη χρηματοδότηση, απαιτούνται κατ’ αναλογία ότι

και για τον υποψήφιο ανάδοχο.

• Για τα ποσά που θα εισφερθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο ή κάποιο μέλος αυτού ή κάποια τρίτη

συνδεδεμένη εταιρία ως ίδια κεφάλαια (όπως μετοχικό κεφάλαιο), είτε ως χρηματοδότηση με ξένα

κεφάλαια απαιτείται –επιπλέον της ως άνω τεκμηρίωσης της δυνατότητας καταβολής τους μέσω

άμεσων ρευστοποιήσιμων στοιχείων– και η ρητή και πλήρης αναφορά των όρων χορήγησής τους.

Ειδικότερα απαιτούνται:

- Επιστολές υποστήριξης επενδυτών συντεταγμένες σύμφωνα με το Παράρτημα Χ της παρούσας στις

οποίες θα δηλώνεται δεσμευτικά η βούληση χορήγησης των εν λόγω ποσών, θα επιβεβαιώνεται η

δυνατότητα καταβολής τους και θα αποτυπώνονται επίσης όλοι οι επιμέρους όροι και

προϋποθέσεις που τυχόν σχετίζονται με την ενεργοποίηση της χρηματοδότησης.

• Για την τεκμηρίωση διασφάλισης δανειακών κεφαλαίων απαιτούνται:

- Επιστολές δανειακής υποστήριξηςαπό το αντίστοιχο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, συντεταγμένες

σύμφωνα με το Παράρτημα Χ της παρούσας που να καλύπτουν το αντίστοιχο ποσό της ΕΔΕΠ που

τυχόν προέλθει μέσω τραπεζικού δανεισμό, όσο και το ποσό της ΕΔΠΑ.

- Τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τους όρους χορήγησης του δανείου, όπως το

ύψος, τα επιτόκια, τη διάρκεια, το σκοπό, την πιθανή περίοδο χάριτος, και τις εξασφαλίσεις για την

παροχή του.

- Στην περίπτωση Ένωσης η επιστολή δανειακής υποστήριξης μπορεί να παρέχεται από το

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είτε στον Leader της Σύμπραξης, είτε στην Ένωση στο σύνολό της, είτε

να καλύπτεται αθροιστικά από διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω επιμέρους επιστολών

δανειακής υποστήριξης είτε προς τα μέλη της Ένωσης, είτε προς την Ένωση στο σύνολό της.

22.2.4. Αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την εκπλήρωση του συγκεκριμένου κριτηρίου, καταθέτοντας

με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:

• Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα

με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Α/Α Εταιρεία (σε περίπτωση Ένωσης)

Ονοματεπώνυμο Μέλους ομάδας Έργου

Θέση στην Ομάδα Έργου Ανθρωπομήνες Ποσοστό συμμετοχής *



( )

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1) *ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των συνολικών προσφερόμενων

ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 1, 2,3)

• Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην

Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Α/Α Εταιρεία Ονοματεπώνυμο Μέλους

ομάδας Έργου Θέση στην Ομάδα Έργου Ανθρωπομήνες Ποσοστό

συμμετοχής * ( )



• Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα

Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα

Α/Α Ονοματεπώνυμο Μέλους ομάδας Έργου

Θέση στην Ομάδα Έργου Ανθρωπομήνες Ποσοστό συμμετοχής * ( )



• Αναλυτική περιγραφή της σύνθεσης και των ρόλων των επιμέρους ομάδων που θα εμπλακούν στη

Σύμπραξη και κατ’ ελάχιστο αυτών που σχετίζονται με ειδικότερες απαιτήσεις του συγκεκριμένου

κριτηρίου επιλογής.

• Βιογραφικά σημειώματα όλων των προτεινόμενων στελεχών και συνεργατών.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αξιοποίησης εξωτερικών συνεργατών, θα πρέπει να συνυποβάλλονται

στην προσφορά δεσμευτικές δηλώσεις συνεργασίας. Εάν τα στελέχη είναι εξωτερικοί συνεργάτες των

υπεργολάβων, απαιτούνται αντίστοιχα δεσμευτικές δηλώσεις συνεργασίας προς τους τελευταίους.

22.2.5. Αναφορικά με την επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την εκπλήρωση του συγκεκριμένου κριτηρίου, καταθέτοντας

με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία

τεκμηρίωσης:



• Υπεύθυνη Δήλωση με πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη,

επισημαίνοντας ποια από αυτά τα έργα καλύπτουν τις επιμέρους απαιτήσεις που έχουν τεθεί για το

συγκεκριμένο κριτήριο.

• Στην υπεύθυνη δήλωση θα περιλαμβάνεται πίνακας στον οποίο θα αναγράφονται:

- ο τίτλος του έργου,

- ο πελάτης/ εργοδότης και η αναφορά εάν πρόκειται για δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα,

- μία σύντομη περιγραφή του,

- ο χρόνος και η διάρκεια εκτέλεσης,

- η συνολική αξία του εφόσον είναι γνωστή, καθώς και το ποσό/ποσοστό συμμετοχής του

υποψηφίου στο σύνολο του προϋπολογισμού,

- ο τόπος εκτέλεσής του,

- η φάση εκτέλεσής του και εάν αυτό έχει αποπερατωθεί εγκαίρως και προσηκόντως.

- η επιμέρους απαίτηση του κριτηρίου την οποία καλύπτει το έργο (ολοκληρωτικά ή μερικώς σε

συνδυασμό με άλλα έργα του πίνακα).

• Για καθένα από τα αναγραφόμενα έργα (και κυρίως για αυτά που υπολογίζονται για την κάλυψη

τουκριτηρίου) απαιτείται επιπλέον έγγραφη τεκμηρίωση επιτυχούς ολοκλήρωσής τους.

- Σε περίπτωση δημοσίου έργου, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από τη Σύμβαση του

έργου καθώς και από το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του εργοδότη-‐δημοσίου φορέα ή από

αντίστοιχο πιστοποιητικό ή αντίγραφο του παραστατικού εξόφλησης.

- Σε περίπτωση ιδιωτικού έργου, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται κατά περίπτωση από

βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, στην οποία θα αναφέρεται η κατασκευαστική αξία του έργου, και

θα πιστοποιείται η επιτυχής αποπεράτωση του ή από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου

σε περίπτωση μη δυνατότητας16 έκδοσης τέτοιας δήλωσης από τον πελάτη.

• Σημειώνεται ότι έργο που είχε αναληφθεί από ένωση/κοινοπραξία δηλώνεται από την κάθε επιχείρηση

κατά το ποσοστό ή το μέρος συμμετοχής της σε αυτήν και αναφέρεται επίσης και το αντικείμενο των

εργασιών, που εκτέλεσε στο συγκεκριμένο έργο.

• Από τα παραπάνω έργα, ένα ελάχιστο σύνολο έργων που χρησιμοποιείται για την κάλυψη των

ελάχιστων ορίων που τίθενται από το παρόν κριτήριο θα πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά.

16 Σε περίπτωση μη έκδοσης δήλωσης του ιδιώτη πελάτη, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώνει τους λόγους

αδυναμίας λήψης της δήλωσης αυτής και να αποδεικνύει ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εγκαίρως για την λήψη της.



22.2.6. Γενικές επισημάνσεις

• Πέραν των ανωτέρω, ο Υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει όποιο επιπλέον στοιχείο ή

πληροφορία τεκμηριώνει πληρέστερα την κάλυψη των τιθέμενων ελάχιστων προϋποθέσεων

συμμετοχής.

• Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

• Όπου τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες αποτυπώνονται σε άλλο νόμισμα, αυτά θα

μετατρέπονται από τον υποψήφιο ανάδοχο σε ευρώ, Η μετατροπή σε ευρώ, όπου απαιτείται, γίνεται με

την ισοτιμία του νομίσματος σε ευρώ της Τιμής Αναφοράς της 1ης Μαρτίου 2012 της Ευρωπαϊκής

Κεντρικής Τράπεζας (ECB Euro foreign exchange reference rate). Μικρές διαφοροποιήσεις στην

αναγραφή της ισοτιμίας συναλλάγματος προς το ευρώ από τους προσφέροντες γίνονται δεκτές.

Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω

στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3)

εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος, εκτός και αν από το έγγραφο αίτημα για παροχή

διευκρινήσεων ορίζεται αλλιώς.

• Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση:

- τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά

για κάθε Μέλος της Ένωσης ή συγκεντρωτικά για την Ένωση

- επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να

καλύπτονται όλες. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις που ρητά ορίζονται διαφορετικά (όπως ο

τρόπος υπολογισμού κάποιων χρηματοοικονομικών δεικτών).

• Επιτρέπεται η κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής που αφορούν:

- Την επάρκεια της οργάνωσης, δομής και μέσων,

- Το ανθρώπινο δυναμικό,

- Την επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία,

από συνεργαζόμενα με τον υποψήφιο ανάδοχο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία αναλαμβάνουν στο

πλαίσιο της Σύμπραξης την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών/ τμήματος του έργου αντίστοιχης

φύσης και αντικειμένου με την προσκομιζόμενη εμπειρία/επάρκεια/ικανότητα. Στην περίπτωση αυτή

απαιτείται η προσκόμιση – εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – της σχετικής έγγραφης

δέσμευσης του τρίτου προσώπου, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του

υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους. Επίσης, επισημαίνεται ότι –βάσει των ειδικών προϋποθέσεων

συμμετοχής-‐ τα τρίτα αυτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν δεσμευτική συνεργασία και

δεν επιτρέπεται η συμμετοχή τους μέσω διαφορετικών σχημάτων ή η υποβολή εναλλακτικών

προσφορών στον παρόντα διαγωνισμό.



• Δεδομένου ότι το έργο βασίζεται σε τεχνολογική ουδετερότητα, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα επιλέξουν τις

συγκεκριμένες τεχνολογίες της προτίμησής τους για την υλοποίηση της υποδομής, σύμφωνα και με τα

οριζόμενα στο Β μέρος της παρούσας διακήρυξης. Για το σκοπό αυτό, εφόσον κάποια από τις

προαιρετικές κατηγορίες τεχνολογιών που επισημαίνονται στα κριτήρια επιλογής δεν περιλαμβάνεται

στην προσφερόμενη τεχνική λύση του υποψηφίου αναδόχου, τότε δεν απαιτείται υποχρεωτικά η

τεκμηρίωση των αντίστοιχων κριτηρίων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν όμως ρητά στο σημείο

αυτό ότι δεν πρόκειται να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη τεχνολογική κατηγορία στην τεχνική τους

λύση και επομένως δε θα πρέπει να κριθούν ως προς αυτή.



23. Κριτήρια Ανάθεσης

23.1. Παρουσίαση κριτηρίων τεχνικής προσφοράς

23.1.1. Κριτήριο (Κ1): Συνολική γεωγραφική κάλυψη

Θα υπολογιστεί η συνολική γεωγραφική κάλυψη Κ(1)ως εξής:

Κ(1) = {Αριθμός καλυπτόμενων οικισμών ζώνης} / {Συνολικός αριθμός οικισμών ζώνης}

Το κριτήριο παίρνει τιμές στην κλίμακα [0,1] (ποσοστό).

Το κριτήριο εξάγεται βάσει του συμπληρωμένου πίνακα κάλυψης στην τεχνική προσφορά των

υποψηφίων Αναδόχων. Ισχύουν συγκεκριμένα ελάχιστα κατώφλια αποδοχής που περιγράφονται στην

ενότητα §14.1«Ελάχιστοι (υποχρεωτικοί) στόχοι προς επίτευξη κατά την ολοκλήρωση της Φάσης Α» του Β

μέρους της παρούσας Διακήρυξης.

23.1.2. Κριτήριο (Κ2): Γεωγραφική Κάλυψη “Κατηγορίας Α”

Η γεωγραφική κάλυψη «Κατηγορίας Α» (ή Class A) αφορά τη δυνατότητα παροχής –πλέον των υπολοίπων-‐

των ακόλουθων υπηρεσιών:

• [Υ.3.1]: Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση Class A

• [Υ.3.2]: Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση Class A-‐business

σε συγκεκριμένους οικισμούς της ζώνης (μεταξύ των ήδη δηλωθέντων ως καλυπτόμενων).

Για τον υπολογισμό του κριτηρίου θα πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη οι ακόλουθοι ορισμοί:

• Καλυπτόμενοι οικισμοί τύπου Α-Θ: είναι οι οικισμοί για τους οποίους ισχύουν ταυτόχρονα τα εξής:

- καλύπτονται με υπηρεσίες «Κατηγορίας Α»

- μεταξύ των οικισμών αυτών και των αντίστοιχων RIX παρεμβάλλεται θαλάσσια οδός.

• Καλυπτόμενοι οικισμοί τύπου Α-Σ: είναι οι οικισμοί για τους οποίους ισχύουν ταυτόχρονα τα εξής:

- καλύπτονται με υπηρεσίες «Κατηγορίας Α»

- μεταξύ των οικισμών αυτών και των αντίστοιχων RIX ΔΕΝ παρεμβάλλεται θαλάσσια οδός.

Για το κριτήριοΚ(2), θα υπολογιστεί η γεωγραφική κάλυψη «κατηγορίας Α»ως εξής:

Κ(2) = 60% x Κ(2.1) + 40% x Κ(2.2)

όπου

• το υποκριτήριο Κ(2.1)υπολογίζεται ως εξής:

Κ(2.1) = {Αριθμός καλυπτόμενων οικισμών ζώνης τύπου Α-Θ} / {Αριθμός καλυπτόμενων οικισμών ζώνης}

• το υποκριτήριο Κ(2.2) υπολογίζεται ως εξής:



Κ(2.2) = {Αριθμός καλυπτόμενων οικισμών ζώνης τύπου Α-Σ} / {Αριθμός καλυπτόμενων οικισμών ζώνης}

Το κριτήριο Κ(2) καθώς και τα υποκριτήρια Κ(2.1) και Κ(2.2) παίρνουν τιμές στην κλίμακα [0,1] (ποσοστό).





23.1.3. Κριτήριο (Κ3): Συνολική Πληθυσμιακή Κάλυψη

Θα υπολογιστεί η συνολική πληθυσμιακή κάλυψη Κ(3)ως εξής:

Κ(3) = {Συνολικός πληθυσμός καλυπτόμενων οικισμών ζώνης} / {Συνολικός πληθυσμός οικισμών ζώνης}

Το κριτήριο παίρνει τιμές στην κλίμακα [0,1] (ποσοστό).





23.1.4. Κριτήριο (Κ4): Βασικά Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών επιπέδου 3

Για τον υπολογισμό του κριτηρίου Κ(4) λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες υπηρεσίες και τα αντίστοιχα

δηλωθέντα χαρακτηριστικά αυτών:

• [Υ.3.1]: Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση Class A (συντ.: ClA)

- ClA[bdn] = Δηλωθείσα Ταχύτητα κατερχόμενης ζέυξης της συγκεκριμένης υπηρεσίας (downlοad

bandwidth)

- ClA[bup] = Δηλωθείσα Ταχύτητα ανερχόμενης ζέυξης της συγκεκριμένης υπηρεσίας (uplοad

bandwidth)

- ClA[cnr]= Δηλωθείσα Αναλογία υπερκάλυψης της συγκεκριμένης υπηρεσίας (contention ratio)

• [Υ.3.2]: Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση Class A-‐business(συντ.: ClAB)

- ClAB[cnr]= Δηλωθείσα Αναλογία υπερκάλυψης της συγκεκριμένης υπηρεσίας (contention ratio)

• [Υ.3.3]: Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση Class B(συντ.:ClB)

- ClB[bdn] = Δηλωθείσα Ταχύτητα κατερχόμενης ζέυξης της συγκεκριμένης υπηρεσίας (downlοad

bandwidth)

- ClB[bup] = Δηλωθείσα Ταχύτητα ανερχόμενης ζέυξης της συγκεκριμένης υπηρεσίας (uplοad

bandwidth)

- ClB[cnr]= Δηλωθείσα Αναλογία υπερκάλυψης της συγκεκριμένης υπηρεσίας (contention ratio)



• [Υ.3.4]: Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση Class B-‐business(συντ.:ClBB)

- ClBB[cnr]= Δηλωθείσα Αναλογία υπερκάλυψης της συγκεκριμένης υπηρεσίας (contention ratio)

Για το κριτήριο Κ(4), θα ληφθούν υπόψη συνδυαστικά τα προσφερόμενα χαρακτηριστικά των ανωτέρω

υπηρεσιών ως εξής:

Κ(4) = 50% x Κ(4.1) + 50% x Κ(4.2)

όπου


Κ(2.1) = {(ClA[bdn]+Cla[bup]) / 100Mbps} x {(95% x ClA[cnr])+ (5% x ClAB[cnr])}

με την ακόλουθη παραδοχή/ περιορισμό:

- Το αποδεκτό εύρος τιμών για το άθροισμα (ClA[bdn]+Cla[bup]) δεν θα υπερβαίνει τα 100Mbps.

Εφόσον έχουν δηλωθεί μεγαλύτερες τιμές θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή 100Μbps.


Κ(2.2) = {(ClΒ[bdn]+ClΒ[bup]) / 30Mbps} x {(95% x ClΒ[cnr])+ (5% x ClΒB[cnr])}

με την ακόλουθη παραδοχή/ περιορισμό:

- Το αποδεκτό εύρος τιμών για το άθροισμα (ClΒ[bdn]+ClΒ[bup]) δεν θα υπερβαίνει τα 30Mbps.

Εφόσον έχουν δηλωθεί μεγαλύτερες τιμές θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή 30Μbps.

Το κριτήριο Κ(4) καθώς και τα υποκριτήρια Κ(4.1) και Κ(4.2) παίρνουν τιμές στην κλίμακα [0,1] (ποσοστό).

Το κριτήριο εξάγεται βάσει των δηλωθεισών χαρακτηριστικών των σχετικών υπηρεσιών στην ενότητα

«προσφερόμενες υπηρεσίες» της τεχνικής προσφοράς των υποψηφίων Αναδόχων. Ισχύουν συγκεκριμένα

ελάχιστα κατώφλια αποδοχής που περιγράφονται στην ενότητα §15.4«Ελάχιστες υπηρεσίες επιπέδου 3

(bit-stream)» του Β μέρους της παρούσας Διακήρυξης.

23.2. Παρουσίαση κριτηρίου οικονομικής προσφοράς

Κριτήριο αποτελείη συνολική ζητούμενη Δημόσια Χρηματοδότηση (ΔΧ) για την υλοποίηση της Α Φάσης του

Έργου, η οποία δηλώνεται στην οικονομική προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων.

Λαμβάνεται υπόψη η απόλυτη τιμή της ζητούμενης Δημόσιας Χρηματοδότησης χωρίς ΦΠΑ.

23.3. Βαθμολόγηση Προσφορών

23.3.1. Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς

Η συνολική τεχνική βαθμολογία (ΤΒ) θα προκύψει μέσω του ακόλουθου τύπου:

ΤΒ = 25% x Κ(1) + 30% x Κ(2)+ 30% x Κ(3) + 15% x Κ(4)



23.3.2. Συνολική Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά. Η

κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς γίνεται με βάση τη

συνολική βαθμολογία (Β) κάθε προσφοράς, που υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο :

Βi = 80% * ( ΤΒi / ΤΒmax ) + 20% * (ΔΧmin/ΔΧi)

Όπου:

ΤΒmax: Η τεχνική βαθμολογία της βέλτιστης προσφοράς

ΤΒi: Η τεχνική βαθμολογία της προσφοράς i

ΔΧmin: Η ζητούμενη Δημόσια Χρηματοδότησητης προσφοράς που έχει δηλώσει τη χαμηλότερη τιμή.

ΔΧi: Η ζητούμενη Δημόσια Χρηματοδότησητης προσφοράς i

Βi: Οσυνολικός βαθμός της προσφοράς i, (με στρογγυλοποίηση στα 2 δεκαδικά ψηφία).



24. Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών

24.1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους

όρους της παρούσας Διακήρυξηςκαι ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο

Διαγωνισμού.

Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο

διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι

ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς

τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή

ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την

απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την προηγουμένη της

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά

από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην

Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα.

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το

περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. Επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε

καθυστέρηση και δεν υποχρεούται να παραλάβει φακέλους και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε

ταχυδρομικό κατάστημα ή άλλη Υπηρεσία, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Η μη έγκαιρη άφιξη του

φακέλου προσφοράς αποτελεί λόγο αποκλεισμού του ενδιαφερομένου από την παραπέρα διαδικασία του

Διαγωνισμού. Καθυστέρηση από τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία δεν αναγνωρίζεται για τη μη έγκαιρη

υποβολή ή την ταχυδρομική παραλαβή του φακέλου. Στην περίπτωση μη έγκαιρης κατάθεσης, ο φάκελος

επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.

24.2. Περιεχόμενο Προσφορών

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές

κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην

παρούσα Διακήρυξη.

Από κάθε Διαγωνιζόμενο υποβάλλεται υποχρεωτικά ένας ενιαίος φάκελος και για τις τρεις (3) ζώνες με το

περιεχόμενο και τη δομή που αναφέρεται παρακάτω. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν

εκτός των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμπληρωμένους και όλους τους υποφακέλους και για τις τρεις

ζώνες. Η μη συμμόρφωση τους επισύρει τον αποκλεισμό τους από όλες τις ζώνες.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους,

δηλαδή :



Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών» ή «Φάκελος Α», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα

απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ.24.3

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» ή «Φάκελος Β», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής

Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ.24.4

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς» ή «Φάκελος Γ», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής

Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ.24.5

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής :

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

ένα (1) πρωτότυπο

ένα (1) αντίγραφο

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Τεχνική Προσφορά:



ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), εκτός των τεχνικών φυλλαδίων,

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.

Σημείωση 1: Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σε CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα στο αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς.

Σημείωση 2: Είναι ιδιαίτερα επιθυμητό ο σφραγισμένος φάκελος Τεχνικής Προσφοράς να έχει μέγιστες διαστάσεις πλάτους 60 εκατοστών και μήκους 80 εκατοστών.

Οικονομική Προσφορά:



ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD)

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την τυποποιημένη ένδειξη:

Πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, Fax, e-‐mail

Τίτλος Φακέλου: Ενιαίος Φάκελος Προσφοράς

Έργο: «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές «Λευκές» Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και η

Παροχή Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης των Υποδομών» «Αντίκλητος» (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, Fax, e-‐mail) (αν υπάρχει)

Aναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ)

Τομέας Διοίκησης και Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών Ηλιουπόλεως 2 -‐ 4, Υμηττός, ΤΚ 172 37 Αθήνα



Τηλέφωνο : 00 30 213 1300 700 Fax : 00 30 213 1300 800/801 E-‐mail : χχχχχχχχ@ktpae.gr

Διεύθυνση Internet (URL) : www.ktpae.gr

Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : __ /__ /____ «Να ανοιχθεί μόνο από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού»

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την παραπάνω τυποποιημένη ένδειξη με τον αντίστοιχο όμως

τίτλο του Φακέλου.

Σε περίπτωση Ένωσης πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός

τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.

Αναφορικά με τη σύνταξη των προσφορών επισημαίνονται επίσης τα εξής:

• Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να

επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

• Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική

Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

• Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται

ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του

πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το

πρωτότυπο.

• Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο, με τη σειρά που ζητούνται στις

αντίστοιχες παραγράφους.

• Όλα τα έγγραφα που περιέχονται σε κάθε υποφάκελο πρέπει να είναι σε ντοσιέ και κάθε σελίδα θα

είναι αριθμημένη με αναφορά στο σύνολο των σελίδων του υποφακέλου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η

συνεχής αρίθμηση.

• Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των

όρων της Διακήρυξης.

• Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς

απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κλπ.

• Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα,

διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να

αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το

ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε

να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.



• Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο

Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγηση τους.

• Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής

εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

• Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της

Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται

υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή

διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

• Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που

θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.

24.3. Περιεχόμενο Φακέλων Δικαιολογητικών


Ο φάκελος δικαιολογητικών(Φάκελος Α) που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει

τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου ως προς τις

τυπικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Ο Φάκελος δικαιολογητικών θα αποτελείται από τους ακόλουθους υποφακέλους:

• Υποφάκελος Α1: Τυπικά Δικαιολογητικά Συμμετοχής

• Υποφάκελος Α2: Τεκμηρίωση Κριτηρίων Επιλογής

• Υποφάκελος Α3: Τεκμηρίωση Σχήματος Σύμπραξης

24.3.2. Περιεχόμενα Υποφακέλου Α1 (Τυπικά Δικαιολογητικά Συμμετοχής)

Θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του παραδεκτού συμμετοχής στο διαγωνισμό και

συγκεκριμένα:

• Εγγύηση Συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο §21.1.

• Τυπικά Δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο §21.2.

24.3.3. Περιεχόμενα Υποφακέλου Α2 ( Τεκμηρίωση Κριτηρίων Επιλογής)

Θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά, στοιχεία και λοιπές πληροφορίες για την τεκμηρίωση της

καταλληλότητας του Υποψηφίου Αναδόχου να εκτελέσει το Έργο και θααπαντά σε όλα τα κριτήρια

ποιοτικής επιλογής. Πιο συγκεκριμένα θα υποβάλλει το σύνολο των ζητούμενων στοιχείων στην

παράγραφο §22.2, καθώς και κάθε επιπλέον στοιχείο κρίνει απαραίτητο, ώστε να αποδείξει την επιτυχή

κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων στα κριτήρια επιλογής της παραγράφου §22.1.



24.3.4. Περιεχόμενα ΥποφακέλουΑ3 (Τεκμηρίωση Σχήματος Σύμπραξης)

Θα περιλαμβάνει επιπλέον πληροφορίες και στοιχεία για τοακριβές σχήμα της Σύμπραξης, τις σχέσεις

μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων και τον τρόπο συνεργασίας με τρίτα μέρη (Αναθέτουσα Αρχή,

ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή, χρηματοδότες κλπ.). Πιο συγκεκριμένα απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα

ακόλουθα:

• Διαγραμματική παρουσίαση όλων των συμβατικών σχέσεων του ΙΦΣ αναφορικά με την

υλοποίηση του Έργου. Η διαγραμματική παρουσίαση θα περιλαμβάνει το σύνολο των συμβάσεων που

θα υπογράψει ο ΙΦΣ στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου δηλώνοντας σε κάθε περίπτωση την

ταυτότητα των αντισυμβαλλομένων μερών.

• Επιτελική παρουσίαση του συνολικού σχήματος της Σύμπραξης με αναφορά: στα επιμέρους

συμμετέχοντα μέρη και το ρόλο αυτών, στα θέματα της συνεργασίας των μερών και διοίκησης του

σχήματος, στον τρόπο αντιμετώπισης των βασικών απαιτήσεων του έργου, στις σχέσεις με τρίτες

οντότητες όπως τράπεζες, χρηματοδότες, ασφαλιστές, ελεγκτές και Αναθέτουσα Αρχή, στα θέματα

ελέγχου και παραλαβών κλπ. Θα πρέπει να καλυφθούν θέματα τόσο της Α όσο και της Β Φάσης της

Σύμπραξης. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να δώσουν οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία κρίνουν

αναγκαία ώστε να αποδείξουν ότι

- Έχουν σχεδιάσει και οργανώσει ένα πλήρες, αποδοτικό και αποτελεσματικό σχήμα Σύμπραξης

για την υλοποίηση του έργου,

- Έχουν κατανοήσει πλήρως τις ιδιαιτερότητες του ίδιου του έργου, του πεδίου εφαρμογής του

(ηλεκτρονικές επικοινωνίες), καθώς και του επιλεγμένου μοντέλου υλοποίησης (σύμπραξη

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα).

• Παρουσίαση των όρων όλων των επιμέρους συμφωνητικών που αντιστοιχούν στη διαγραμματική

παρουσίαση των συμβατικών σχέσεων, περιλαμβανομένων των σχέσεων χρηματοδότησης. Για κάθε

συμφωνητικό θα πρέπει να προβούν σε αναλυτική παρουσίαση των εμπορικών όρων, των

υποχρεώσεων, των εξασφαλίσεων, των μηχανισμών ανάληψης κινδύνων κλπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δε θα αποτυπωθεί η συμβατική αξία των συμφωνητικών που αφορούν στις συμβάσεις (παρεπόμενα

σύμφωνα) της Α και Β Φάσης και γενικά, τιμών που μπορούν να συνδεθούν άμεσα ή έμμεσα με το ζητούμενο ποσό δημόσιας

χρηματοδότησης στην Οικονομική Προσφορά.

Αναφορικά με τα δανειακά κεφάλαια θα πρέπει να παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

- Τα πλήρη στοιχεία των χρηματοδοτών.

- Τα αντίστοιχα ποσά και ο τύπος χρηματοδότησης.

- Ο σκοπός χρησιμοποίησης των κεφαλαίων, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτών.

- Η περίοδος διάθεσης, το πρόγραμμα εκταμίευσης και οι αντίστοιχες προϋποθέσεις.



- Η περίοδος χάριτος, το πρόγραμμα αποπληρωμής, η μέγιστη διάρκεια και απόληξη της

χρηματοδότησης.

- Τα βασικά επιτόκια και κάθε σχετικό με τη χρηματοδότησης κόστος.

- Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις.

- Βασικοί όροι δανεισμού, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων, εγγυήσεων, υποχρεώσεων

πληροφόρησης, τα γεγονότα καταγγελίας κλπ.

• Σχέδιο της Σύμβασης Σύμπραξηςπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων αυτής, μονογεραμμένο από

το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Υποψηφίου Αναδόχου.

• Αναλυτική παρουσίαση του επιλεγμένου Ανεξάρτητου Ελεγκτή. Συγκεκριμένα απαιτούνται τα

ακόλουθα:

- Αναλυτικό προφίλ ανεξάρτητου ελεγκτή.

- Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ανεξάρτητου ελεγκτή αναφορικά με

(i) την πρόθεση συνεργασίας και άσκησης καθηκόντων ανεξάρτητου ελεγκτή στο Έργο σύμφωνα

με τους όρους του συμβατικού πλαισίου της Σύμπραξης, σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος

που τον προτείνει αναδειχθεί ΙΦΣ,

(ii) τη μη ύπαρξη άμεσης ή έμμεσης σχέσης οποιασδήποτε μορφής με τον υποψήφιο ανάδοχο ή

κάποιο μέλος αυτού (σε περίπτωση ένωσης) και τη μη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ αυτής

της ιδιότητας που καλείται να αναλάβει και άλλων ιδιοτήτων που τυχόν έχει,

(iii) την αποδοχή των όρων του συμβατικού πλαισίου της Σύμπραξης και των όρων της παρούσας

διακήρυξης.

- Τεκμηρίωση της γνώσης και εμπειρίας σε θέματαοικονομικής ανάλυσης και λογιστικών-‐

χρηματοοικονομικών ελέγχων, ελέγχου ευρυζωνικών δικτύων και υποδομών ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, καθώς και εμπειρία σε ρόλο ανεξάρτητου ελεγκτή.

24.4. Περιεχόμενο Φακέλων Τεχνικών Προσφορών


Ο φάκελος τεχνικών προσφορών (Φάκελος Β) που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να

περιέχει την αναλυτική παρουσίαση της προσέγγισής του για την ανάπτυξη-‐λειτουργία των υποδομών και

την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

Οι τεχνικές προσφορές θα πρέπει να δηλώνουν με σαφήνεια τους όρους κάλυψης, το είδος των

παρεχόμενων υπηρεσιών και να αναλύουν τον τρόπο και την τεχνική προσέγγιση ανάπτυξης του δικτύου

και των λοιπών υποδομών που θα καθιστούν εφικτή την ανταπόκριση του υποψηφίου αναδόχου σε όρους



κάλυψης και ποιότητας. Επίσης, θα πρέπει να δηλώνουν ρητά -‐και να τεκμηριώνουν ανάλογα-‐ όλα τα

αναγκαία στοιχεία για τη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς.

Η προσέγγιση του υποψηφίου Αναδόχου θα πρέπει να καλύπτει χωριστά κάθε μία από τις τρεις (3) ζώνες.

Συνεπώς,ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα

παρακάτω:

• Υποφάκελος Β1: Τεχνική Προσφορά Ζώνης 1



Η υποβολή πλήρων και διακριτών τεχνικών προσφορών και για τις τρεις (3) ζώνες είναι υποχρεωτική. Το

περιεχόμενο /επιμέρους κεφάλαια διάρθρωσης της τεχνικής προσφοράς εντός του υποφακέλου για κάθε

ζώνη αναλύεται στις παραγράφους που ακολουθούν:

24.4.2. Ενότητα Α: Επιτελική Σύνοψη Τεχνικής Προσέγγισης

Περιλαμβάνει επιτελική σύνοψη της προσφερόμενης λύσης. Μεταξύ άλλων θα περιγραφούν:

• Οι προτεινόμενες τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του δικτύου.

• Η προσέγγιση για τη δόμηση του συνολικού δικτύου μέσω ανάπτυξης νέων υποδομών, αγοράς ή

μακροχρόνιας ενοικίασης υφιστάμενων κατά περίπτωση υποδομών.

• Η επιλογή των σημείων εγκατάστασης των RIX και το NoC.

24.4.3. Ενότητα Β: Προσφερόμενη Κάλυψη

Περιλαμβάνει την αναλυτική δήλωση των περιοχών κάλυψης της σχετικής ζώνης, καθώς και των

συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων κάλυψης. Πιο αναλυτικά απαιτούνται τα ακόλουθα:

• Θα συμπληρωθεί ο αναλυτικός πίνακας του Παραρτήματος Χ που περιλαμβάνει κωδικοποιημένα το

σύνολο των οικισμών της ζώνης και τον αντίστοιχο πληθυσμό του κάθε οικισμού.

• Για κάθε οικισμό θα δηλώνεται εάν θα παρασχεθεί κάλυψη στο πλαίσιο της Α Φάσης του Έργου.

• Για κάθε οικισμό που θα παρασχεθεί κάλυψη θα δηλώνεται επίσης:

- Ο τύπος των υπηρεσιών επιπέδου 3 (bit stream) που θα είναι διαθέσιμος (Class A ή Class B).

- Ο τρόπος σύνδεσης του αντίστοιχου κόμβου πρόσβασης, συνάθροισης και πολυπλεξίας (αυτού

που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο οικισμό) με το υπόλοιπο δίκτυο και συγκεκριμένα εάν θα είναι

ασύρματος ή ενσύρματος και εάν η σύνδεση γίνεται μέσω δικτύου οπτικών ινών.

• Ο κωδικός του κόμβου πρόσβασης συνάθροισης και πολυπλεξίας που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο

οικισμό, βάσει τυποποιημένης κωδικοποίησης που θα χρησιμοποιείται και στις επόμενες ενότητες της

τεχνικής προσφοράς.



• Διαστασιολόγηση της απαιτούμενης χωρητικότητας εξυπηρέτησης του οικισμού λαμβάνοντας

υπόψη:

- Τον πληθυσμό και τον αντίστοιχο αριθμό των νοικοκυριών που θα πρέπει να μπορούν να

εξυπηρετηθούν.

- Το είδος της κάλυψης (Class A ή Class B).

- Τις ειδικότερες απαιτήσεις και παραδοχές διαστασιολόγησης που περιγράφονται στην παράγραφο

15.5 «Διαστασιολόγηση Υποδομών για την παροχή των υπηρεσιών», ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις

υπηρεσίες επιπέδου 3.

• Τον κωδικό του σχετικού RIX που συλλέγει την κίνηση του συγκεκριμένου οικισμού.

Επίσης, βάσει των αναλυτικών δηλώσεων ανά οικισμό θα εξαχθούν και θα δηλωθούν σε ανακεφαλαιωτικό

πίνακα τα συγκεντρωτικά/ αθροιστικά στοιχεία που συνθέτουν τα αντίστοιχα κριτήρια ανάθεσης, δηλαδή:

• Συνολική γεωγραφική κάλυψη ζώνης.

• Γεωγραφική κάλυψη Κατηγορίας Α (Class A).

- Γεωγραφική κάλυψη Κατηγορίας Α, για οικισμούς που συνδέονται με το αντίστοιχο RIX μέσω

θαλάσσιας οδού.

- Γεωγραφική κάλυψη Κατηγορίας Α, για οικισμούς που συνδέονται με το αντίστοιχο RIX χωρίς να

παρεμβάλλεται θαλάσσια οδός.

• Πληθυσμιακή κάλυψη ζώνης.

24.4.4. Ενότητα Γ: Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Περιλαμβάνει την αναλυτική παρουσίαση των προσφερόμενων υπηρεσιών χονδρικής και των

χαρακτηριστικών τους. Θα πρέπει να περιγραφούν όλες οι ελάχιστες υποχρεωτικές υπηρεσίες και στα 3

επίπεδα (παθητική υποδομή, χωρητικότητα, bit stream) με τη σειρά και την κωδικοποίηση που

αποτυπώνεται στις παραγράφους §15.2, §15.3, §15.4 του Β μέρους της παρούσας Διακήρυξης, καθώς και

στις επιμέρους υποπαραγράφους τους. Οι υπηρεσίες που θα πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά είναι οι

ακόλουθες:

• [Υ.1.1]: Μακροχρόνια διάθεση ζεύγους οπτικών ινών (IRU)

• [Υ.1.2]: Βραχυχρόνια διάθεση ζεύγους οπτικών ινών

• [Υ.1.3]: Μακροχρόνια διάθεση σωλήνα (IRU)

• [Υ.1.4]: Μακροχρόνια ενοικίαση χώρου σε ασύρματο κόμβο (IRU)

• [Υ.1.5]: Φιλοξενία σε RIX

• [Υ.2.1]: Μισθωμένες γραμμές eLine1000



• [Υ.2.2]: Μισθωμένες γραμμές eLine100

• [Υ.2.3]: Μισθωμένες γραμμές e-‐Line30

• [Υ.2.4]: Μισθωμένες γραμμές e-‐Line10

• [Υ.2.5]: Χωρητικότητα e -‐Link30

• [Υ.2.6]: Χωρητικότητα e –Link10

• [Υ.3.1]: Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση Class A

• [Υ.3.2]: Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση Class A-‐business

• [Υ.3.3]: Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση Class B

• [Υ.3.4]: Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση Class B-‐business

Για κάθε μία από τις παραπάνω υποχρεωτικές υπηρεσίες θα συντάσσεται χωριστή ενότητα στο

παρόν κεφάλαιο της τεχνικής προσφοράς, στην οποία θα περιγράφονται και θα απαντώνται:

• Τα βασικά ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, όπως ταχύτητες, χωρητικότητες,

διαθεσιμότητες, αναλογίες υπερκάλυψης κλπ. στοιχεία, αναλόγως του είδους της κάθε υπηρεσίας.

• Οι βασικοί όροι διάθεσής της.

• Τα βασικά χαρακτηριστικά του SLA που θα συνοδεύει την υπηρεσία, που έχουν ήδη τεθεί ως απαίτηση

στο Β μέρος της παρούσας διακήρυξης.

• Εν γένει, κάθε διακριτό χαρακτηριστικό / απαίτησητο οποίο τίθεται στις παραγράφους §15.2,

§15.3, §15.4 (σχετικά με την προδιαγραφή των υπηρεσιών), καθώς και οι αντίστοιχες απαιτήσεις που

τίθενται στην §18.2(σχετικά με τους ελάχιστους όρους SLA για κάθε επίπεδο/ κατηγορία υπηρεσιών).

Οι απαντήσεις, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να καλύπτουν ή να υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις

που τίθενται στις σχετικές παραγράφους.

Επισημαίνεται ότι:

• Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί ώστε να δηλωθούν με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά των

υπηρεσιών επιπέδου 3 (bit stream) τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα κριτήρια ανάθεσης (κριτήρια

σχετικά με την ποιότητας της υπηρεσίας).

• Σε αρκετές περιπτώσειςκατά την περιγραφή των απαιτήσεων υπηρεσιών στις προαναφερθείσες

παραγράφους του Β μέρους της παρούσας Διακήρυξης αναφέρονται μόνο οι διαφοροποιήσεις τους από

άλλη παρόμοια υπηρεσία και δηλώνεται ότι τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια. Στην

ενότητα της τεχνικής προσφοράς όπου παρουσιάζεται η υπηρεσία, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο

σύνολο των χαρακτηριστικών (ακόμα και ως επανάληψη) και όχι μόνο στα στοιχεία που

διαφοροποιούνται. Κάθε ενότητα θα πρέπει να παρουσιάζει συνολικά και αυτοτελώς τα σχετικά

στοιχεία και πληροφορίες.



• Στο πλαίσιο της προσφοράςδεν υπάρχει υποχρέωση παράθεσης τυχόν επιπλέον/ προαιρετικών

υπηρεσιών, οι οποίες θα παρασχεθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο σε περίπτωση που επιλεγεί. Τόσο οι

επιπλέον υπηρεσίες, όσο και τα πλήρη χαρακτηριστικά παροχής του συνόλου των προσφερόμενων

υπηρεσιών (αναλυτικές προϋποθέσεις, αναλυτικές διαδικασίες, πλήρεςSLA) θα πρέπει να αποτυπωθούν

και να εγκριθούν πριν την έναρξη της Β Φάσης, μέσω προετοιμασίας και υποβολής των αντίστοιχων

τυποποιημένων Προσφορών Αναφοράς.

24.4.5. Ενότητα Δ: Κατηγορίες δομικών στοιχείων του δικτύου – τεχνικές προδιαγραφές

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην προσφορά του πρέπει να παρουσιάσει οργανωμένα και περιγράψει επαρκώς

τις διακριτές κατηγορίες (τυποποιημένες ομάδες) δομικών στοιχείων που απαρτίζουν το δίκτυο, καθώς και

τα χαρακτηριστικά τους, ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί η προτεινόμενη σχεδίαση ως προς τα ακόλουθα:

• Κάλυψη των τεχνολογικών και λειτουργικών απαιτήσεων που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.

• Δυνατότητα παροχής των προτεινόμενων υποχρεωτικών υπηρεσιών.

• Συμμόρφωση με τα διαδεδομένα σχετικά διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές.

Αναλυτικότερα, θα πρέπει να περιγραφούν και να τεκμηριωθούν τα ακόλουθα ανά κατηγορία δομικών

στοιχείων:

i. Κατασκευή βασικών παθητικών υποδομών. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται υποδομές που θα

κατασκευάσει ο υποψήφιος ανάδοχος όπως χάνδακες όδευσης οπτικών ινών, φρεάτια οπτικών ινών,

κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα για έδραση μεταλλικών τηλεπ/κων ιστών ή καμπινών φιλοξενίας

εξοπλισμού κλπ. Για τις υποδομές αυτές ο υποψήφιας Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες

πληροφορίες ανά τύπο υποδομής:

a. Τύπος υποδομής

b. Απόδοση τυποποιημένου κωδικού αναφοράς ανά τύπο (για χρήση στη αναλυτική περιγραφή του

δικτύου)

c. Τεχνική περιγραφή κατασκευής

d. Διαστάσεις της υποδομής

e. Προδιαγραφές και πρότυπάπου ακολουθούνται

ii. Παθητικός και ηλεκτρομηχανικός εξοπλισμός. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται υποδομές

παθητικούκαι ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού που θα προμηθευτεί ο υποψήφιας ανάδοχος από

κατασκευαστικούς οίκους όπως σωληνώσεις όδευσης οπτικών καλωδίων, οπτικά καλώδια αντιτρωκτικής

προστασίας, μεταλλικοί τηλεπικοινωνιακοί ιστοί, καμπίνες φιλοξενίας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,

συστήματα κλιματισμού, διατάξεις αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής, διατάξεις Ηλεκτροπαραγωγών

Ζευγών, ικριώματα κλπ. Για τις υποδομές αυτές ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις

ακόλουθες πληροφορίες ανά τύπο υποδομής:





δικτύου)

c. Τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστή

d. Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά

e. Απαιτήσεις Εγκατάστασης και Λειτουργίας

f. Τεκμηρίωση Συμμόρφωσης με τα σχετικά διεθνή πρότυπα

iii. Ενεργός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται υποδομές ενεργού

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που θα προμηθευτεί ο υποψήφιος ανάδοχος από κατασκευαστικούς

οίκους ανάλογα με τις τεχνολογίες που θα προτείνει για την ανάπτυξη του δικτύου. Για τις υποδομές αυτές

ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες ανά τύπο υποδομής:



δικτύου)

c. Τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστή

d. Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικάστα οποία να αναφέρονται τα ακόλουθα

• Συνολική χωρητικότητα συστήματος

• Υποστηριζόμενοι τύποι ζεύξεως

• Χωρητικότητα ζεύξης

• Τύποι διεπαφών

• Μέγιστη Χωρητικότητα διεπαφών για πακέτα 64 και 1512 Bytes

• Μηχανισμοί Διασφάλισης Ποιότητας πληροφορίας

• Μηχανισμοί Ασφάλειας

• Τρόποι Συγχρονισμού

e. Πιστοποίηση διαλειτουργικότητας

f. Απαιτήσεις Εγκατάστασης και Λειτουργίας

g. Πιστοποίηση Συμμόρφωσης με τα σχετικά διεθνή πρότυπα

Ειδικά για τα ασύρματα συστήματα πρόσβασης –εφόσον χρησιμοποιηθούν τέτοια– θα πρέπει να

δοθούν ανά τύπο εξοπλισμού οι παρακάτω πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν στον έλεγχο της

διαστασιολόγησης του εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης:



a. Ισοζύγιο ισχύος από τον Τομέα του Συστήματος Βάσης (sector) μέχρι ιδεατό τερματικό

i. Ισχύς εξόδου ράδιο-‐ενισχυτή του σταθμού βάσης

ii. Τεχνολογία έξυπνων κεραιών που λαμβάνεται υπόψη κατά τους υπολογισμούς

iii. Κέρδος ισχύος από την τεχνολογία έξυπνων κεραιών

iv. Κέρδος κωδικοποίησης από την τεχνολογία έξυπνων κεραιών

v. Οποιοδήποτε άλλο κέρδος θεωρείται και αιτιολόγηση αυτού

vi. Κέρδος κεραίας σταθμού βάσης

vii. Απώλειες λόγω κατευθυντικότητας της κεραίας του τομέα του σταθμού βάσης

viii. Άλλες απώλειες

ix. Απώλειες διάδοσης στον ελεύθερο χώρο (αναφορά του μοντέλου διάδοσης που

χρησιμοποιήθηκε και των παραμέτρων αυτού)

x. Απώλειες περίθλασης

xi. Κέρδος κεραίας τερματικού σταθμού

xii. Απώλειες λόγω κατευθυντικότητας της κεραίας του τερματικού

xiii. Άλλες απώλειες

xiv. Κέρδος ισχύος από το σύστημα έξυπνων κεραιών του Τερματικού

xv. Κέρδος κωδικοποίησης από το σύστημα έξυπνων κεραιών του Τερματικού

xvi. Ισχύς σήματος στον δέκτη

b. Ισοζύγιο ισχύος από το ιδεατό τερματικό έως τον τομέα του Συστήματος Βάσης (sector)

i. Ισχύς εξόδου ράδιο-‐ενισχυτή του τερματικού σταθμού (σε όλο το εύρος του καναλιού)

ii. Κέρδος υποκαναλισμού και αναφορά αριθμού υποκαναλιών που θεωρούνται

iii. Τεχνολογία έξυπνων κεραιών που λαμβάνεται υπόψη κατά τους υπολογισμούς

iv. Κέρδος ισχύος από την τεχνολογία έξυπνων κεραιών

v. Κέρδος κωδικοποίησης από την τεχνολογία έξυπνων κεραιών

vi. Οποιοδήποτε άλλο κέρδος θεωρείται και αιτιολόγηση αυτού

vii. Κέρδος κεραίας τερματικού

viii. Απώλειες λόγω κατευθυντικότητας της κεραίας του τερματικού

ix. Άλλες απώλειες



x. Απώλειες διάδοσης στον ελεύθερο χώρο (αναφορά του μοντέλου διάδοσης που


xi. Απώλειες περίθλασης

xii. Κέρδος κεραίας σταθμού βάσης

xiii. Άλλες απώλειες

xiv. Κέρδος ισχύος από το σύστημα έξυπνων κεραιών του σταθμού βάσης

xv. Κέρδος κωδικοποίησης από το σύστημα έξυπνων κεραιών του σταθμού βάσης

xvi. Ισχύς σήματος στον δέκτη

c. Μέγιστη χωρητικότητα ανά τομέα (sector) του Συστήματος Βάσης ανά PHY mode (διευκρίνιση

τεχνολογίας έξυπνων κεραιών που θεωρείται και εύρους καναλιού) για πακέτα των 64 και των

1024 bytes.

Ειδικά για τα ασύρματα συστήματα Συνάθροισης και Πολυπλεξίας –εφόσον χρησιμοποιηθούν τέτοια–

θα πρέπει να δοθούν ανά τύπο εξοπλισμού οι παρακάτω πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν στον

έλεγχο της διαστασιολόγησης του εξοπλισμού Συνάθροισης και Πολυπλεξίας

a. Ισχύς εξόδου ράδιο-‐ενισχυτή πομπού

b. Τεχνολογία έξυπνων κεραιών που λαμβάνεται υπόψη κατά τους υπολογισμούς

c. Κέρδος ισχύος από την τεχνολογία έξυπνων κεραιών

d. Κέρδος κωδικοποίησης από την τεχνολογία έξυπνων κεραιών

e. Οποιοδήποτε άλλο κέρδος θεωρείται και αιτιολόγηση αυτού

f. Κέρδος κεραίας Πομπού

g. Απώλειες λόγω κατευθυντικότητας της κεραίας του τομέα του σταθμού βάσης

h. Άλλες απώλειες

i. Απώλειες διάδοσης στον ελεύθερο χώρο (αναφορά του μοντέλου διάδοσης που


j. Απώλειες περίθλασης

k. Κέρδος κεραίας Δέκτη

l. Απώλειες λόγω κατευθυντικότητας της κεραίας

m. Άλλες απώλειες

n. Κέρδος ισχύος από το σύστημα έξυπνων κεραιών Δέκτη

o. Κέρδος κωδικοποίησης από το σύστημα έξυπνων κεραιών Δέκτη



p. Ισχύς σήματος στον δέκτη

Στην περίπτωση που δε θα γίνει χρήση κάποιας από τις ανωτέρω καταγεγραμμένες κατηγορίες δομικών

στοιχείων ή κάποιες από τις ζητούμενες πληροφορίες δεν έχουν εφαρμογή στις συγκεκριμένες τεχνολογίες

που προτείνονται από τον υποψήφιο Ανάδοχο, τότε δεν απαιτείται η συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων.

Θα πρέπει όμως να δηλωθεί ρητά ότι δε γίνεται η παράθεση των συγκεκριμένων πληροφοριών λόγω μη

εφαρμογής/ μη ισχύος στην προτεινόμενη τεχνική λύση. Αντίστροφα, εφόσον αξιοποιηθεί κάποια

τεχνολογία που δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε κάποιον από τους ήδη διατιθέμενους πίνακες, ο υποψήφιος

Ανάδοχος θα προχωρήσει στη συμπλήρωση επιπλέον χωριστών πινάκων, παραθέτοντας κατ’ αναλογία τα

αντίστοιχα στοιχεία και πληροφορίες.

24.4.6. Ενότητα Ε: Τοπολογία συνολικού δικτύου και απαιτήσεις χωρητικότητας

Περιλαμβάνει την περιγραφή της τοπολογίας του συνολικού δικτύου της ζώνης μέσω γεωγραφικού

συστήματος πληροφοριών στο οποίο θα πρέπει ναδιακρίνονται και να επιλέγονται ανεξάρτητα οι

ακόλουθες πληροφορίες:

a. γεωμετρική αποτύπωση των οικισμών με τις ακόλουθες πληροφορίες ανά οικισμό

• ονομασία / κωδικός οικισμού

• πληθυσμόςοικισμού

• κόμβος από τον οποίο εξυπηρετείται

b. γεωμετρική αποτύπωση των κόμβων πρόσβασης συνάθροισης και πολυπλεξίας με τις ακόλουθες

πληροφορίες ανά κόμβο

• ονομασία κόμβου / κωδικός κόμβου

• τύπος / τεχνολογία πρόσβασης

• τύπο / τεχνολογία οπισθόζευξης

• κόμβος από τον οποίο εξυπηρετείται

c. γεωμετρική αποτύπωση των Περιφερειακών κόμβων διασύνδεσης νησίδας με τις ακόλουθες

πληροφορίες ανά κόμβο

• ονομασία κόμβου / κωδικός κόμβου

• ονομασία νησίδας / κωδικός νησίδας

• γεωμετρική αποτύπωση της όδευσης του δικτύου οπτικών ινών με πληροφόρηση για τα

ακόλουθα ανά διακριτό τμήμα

• τον τύπο χάνδακα,

• τον τύπο σωλήνωσης,



• το τύπο οπτικών ινών

d. γεωμετρική αποτύπωση των ασύρματων ζεύξεών με πληροφόρηση για τα ακόλουθα ανά ασύρματη

ζεύξη

• χωρητικότητα ζεύξης

• ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας

• εύρος καναλιού λειτουργίας

Επιπλέον, στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται συμπληρωμένος ο πίνακας του Παραρτήματος Χ ανά νησίδα

της ζώνης που περιλαμβάνει όλες τις ζεύξεις της νησίδας, όλους τους καλυπτόμενους οικισμούς και κόμβους

της νησίδας και παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες ανά οικισμό / κόμβο:

a. Κωδικός οικισμού ή κόμβου

b. Ονομασίας οικισμού ή κόμβου

c. Κωδικός κόμβου από τον οποίο εξυπηρετείται

d. Ονομασία κόμβου από τον οποίο εξυπηρετείται

e. Απαίτηση χωρητικότητας

f. Τύπος ζεύξης (δίκτυο οπτικών ινών, ασύρματη κλπ.)

24.4.7. Ενότητα ΣΤ: Διαστασιολόγηση Δικτύου και τεκμηρίωση επάρκειάς του εξοπλισμού

Σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος Χ υπολογισμού της απαιτούμενης χωρητικότητα ανά κόμβο και

την γεωγραφική αποτύπωση του δικτύου ο Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει επαρκώς την

διαστασιολόγηση του εξοπλισμού ώστε αυτός να ανταποκρίνεται στις λειτουργικές απαιτήσεις του

δικτύου (ικανότητα κάλυψης και παροχής των δηλούμενων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών) σύμφωνα με

τα παρακάτω:

i. Τεκμηρίωση διαστασιολόγησης χωρητικότητας του εξοπλισμού Πρόσβασης των κόμβων Πρόσβασης

Συνάθροισης & Πολυπλεξίας

Για κάθε κόμβο, από τις απαιτήσεις εξυπηρέτησης (σε χωρητικότητα) των διασυνδεδεμένων οικισμώνπου

προσδιορίζονται στον πίνακα του Παραρτήματος Χ, τις γεωγραφικές συντεταγμένες του κόμβου και των

οικισμών που αυτός εξυπηρετεί και σύμφωνα με τις δυνατότητες του εξοπλισμού πρόσβασης θα πρέπει να

τεκμηριωθεί η διαστασιοποίηση του εξοπλισμού πρόσβασης σύμφωνα με τα ακόλουθα:

• Για Ασύρματα συστήματα πρόσβασης

- Υπολογισμός του σχήματος διαμόρφωσης και κωδικοποίησης που αναμένεται

- Υπολογισμός της διαθεσιμότητας του σχήματος διαμόρφωσης και κωδικοποίησης

- Προσδιορισμός διαμόρφωσης του ασύρματου κόμβου πρόσβασης :



Αριθμός τομέων

Προσανατολισμός και Ύψος κεραιών (από το έδαφος)

Ισχύς εκπομπής

Κανάλι εκπομπής

Εύρος καναλιού

Αριθμός και τύπος διεπαφών διασύνδεσης με το δίκτυο Συνάθροισης και Πολυπλεξίας

• Για Ενσύρματα συστήματα πρόσβασης

- Προσδιορισμός συνδρομητικών πορτών

- Προσδιορισμός συνολικής χωρητικότητας συστήματος

- Προσδιορισμός διαμόρφωσης του ενσύρματου κόμβου πρόσβασης

Αριθμός συνδρομητικών πορτών

Αριθμός και τύπος διεπαφών διασύνδεσης με το δίκτυο Συνάθροισης και Πολυπλεξίας

iv. Τεκμηρίωση διαστασιολόγησης ασύρματου εξοπλισμού Συνάθροισης και Πολυπλεξίας των κόμβων

Πρόσβασης Συνάθροισης & Πολυπλεξίας

Από τις απαιτήσεις χωρητικότητας ζεύξεων του κόμβου που προσδιορίζεται στον πίνακα του

Παραρτήματος Χ, τις γεωγραφικές συντεταγμένες των σημείων των ζεύξεων και σύμφωνα με τις

δυνατότητες του εξοπλισμού Συνάθροισης και Πολυπλεξίας θα πρέπει να τεκμηριωθεί η διαστασιοποίηση

του ασύρματου εξοπλισμού Συνάθροισης και Πολυπλεξίας του κάθε κόμβου σύμφωνα με τα ακόλουθα:

• Γεωγραφικός προσδιορισμός των θέσεων των κόμβων των ζεύξεων που εκκινούν η τερματίζουν στον

κόμβο (γεωγραφικές συντεταγμένες, υψόμετρο, κλπ).

• Προσδιορισμός των Μηκοτομών για κάθε ζεύξη (path profile) που προκύπτουν από ψηφιακό μοντέλο

εδάφους (digital terrain database) με προδιαγραφές ακριβείας ίσης ή καλύτερης αυτής του μοντέλου

SRTM 3-‐arc seconds.

• Καθορισμός Ζώνης συχνοτήτων (frequency band) λειτουργίας για κάθε ζεύξη

• Προσδιορισμός ελάχιστου ύψος κεραίας (από το έδαφος), όπως αυτό προκύπτει από τη μηκοτομή και

τη ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας, για 100% καθαρότητα της 1ης ζώνης Fresnel με συντελεστή ενεργής

ακτίνας Γης (effective Earth radius factor) Κ=4/3 για κάθε ζεύξη

• Προτεινόμενη σύνθεση (hot-‐standby, διαφορική χώρου, κλπ) με αντίστοιχη αιτιολογία για κάθε ζεύξη

• Προτεινόμενο εύρος καναλιού λειτουργίας (channel bandwidth: 7, 14, 28, 56 ΜΗz) και είδος

διαμόρφωσης (256QAM, 128QAM, κλπ) με αντίστοιχη αιτιολογία για κάθε ζεύξη

• Προσδιορισμός Ισοζυγίου ισχύος (link budget) για κάθε ζεύξη



• Προσδιορισμός διαμόρφωσης του ασύρματου εξοπλισμού Συνάθροισης και Πολυπλεξίας

- Αριθμός πομποδεκτών

- Αριθμός κεραιών

- Προσανατολισμός και Ύψος κεραιών (από το έδαφος)

- Ισχύς εκπομπής

- Κανάλι εκπομπής

- Εύρος καναλιού

- Αριθμός και τύπος διεπαφών διασύνδεσης

v. Τεκμηρίωση διαστασιολόγησης ενσύρματης ζεύξεως Συνάθροισης και Πολυπλεξίας



δυνατότητες του εξοπλισμού Συνάθροισης και Πολυπλεξίας θα πρέπει να τεκμηριωθεί η διαστασιοποίηση

του ενσύρματου εξοπλισμού Συνάθροισης και Πολυπλεξίας του κάθε κόμβου σύμφωνα με τα ακόλουθα:

• Προτεινόμενη διεπαφή με αντίστοιχη αιτιολογία για κάθε ζεύξη

• Υπολογισμός συνολικής χωρητικότητας διεκπεραίωσης του εξοπλισμού

• Προσδιορισμός διαμόρφωσης του ενσύρματου εξοπλισμού Συνάθροισης και πολυπλεξίας

vi. Τεκμηρίωση διαστασιολόγησης Περιφερειακού κόμβου διασύνδεσης νησίδας



δυνατότητες του εξοπλισμού θα πρέπει να τεκμηριωθεί η διαστασιοποίηση του ενσύρματου εξοπλισμού

Συνάθροισης και Πολυπλεξίας του κάθε κόμβου σύμφωνα με τα ακόλουθα:

• Προτεινόμενη διεπαφή με αντίστοιχη αιτιολογία για κάθε ζεύξη

• Υπολογισμός συνολικής χωρητικότητας διεκπεραίωσης του εξοπλισμού

• Προσδιορισμός διαμόρφωσης του ενσύρματου εξοπλισμού Συνάθροισης και πολυπλεξίας

- Αριθμός και τύπος πορτών διασύνδεσης με το δίκτυο Συνάθροισης και Πολυπλεξίας

- Αριθμός και τύπος πορτών διασύνδεσης με τα δίκτυα των παρόχων

24.4.8. Ενότητα Ζ: Περιγραφή προσφερόμενης πληροφοριακής υποδομής

Περιλαμβάνει την αναλυτική παρουσίαση των πληροφοριακών συστημάτων (GIS, BSS, OSS) που θα

υποστηρίξουν την διαχείριση των υποδομών, καθώς και την διοικητική, οικονομική και εμπορική



λειτουργία της ΑΕΕΣ. Η προσφερόμενη λύση θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις της παραγράφου §17

å«απαιτήσεις υποστηρικτικών πληροφοριακών συστημάτων».Συγκεκριμένα απαιτούνται τα ακόλουθα:

• Παρουσίαση της συνολικής αρχιτεκτονικής της πληροφοριακής υποδομής.

• Περιγραφή των επιμέρους συστημάτων και της λειτουργικότητας αυτών και τεκμηρίωση κάλυψης των

λειτουργικών απαιτήσεων της προαναφερθείσας παραγράφου του Β μέρους της παρούσας Διακήρυξης.

• Για όσα συστήματα βασίζονται σε ώριμες εμπορικές πλατφόρμες να αναφερθούν οι εμπορικές

ονομασίες, οι κατασκευαστές και να προσκομιστούν τα τεχνικά φυλλάδια.

• Να περιγραφεί η πολιτική αδειοδότησης του κάθε συστήματος που θα αγοραστεί και να τεκμηριωθεί

ότι οι αγοραζόμενες άδειες καλύπτουν τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες λειτουργίας της ΑΕΕΣ

(διαστασιολόγηση λογισμικού)

• Να περιγραφούν οι ανάγκες παραμετροποίησης και ρυθμίσεων έτοιμων συστημάτων, περαιτέρω

ανάπτυξης, εγκατάστασης και υποστήριξης λειτουργίας.

• Να περιγραφεί ο εξοπλισμός φιλοξενίας του λογισμικού και να γίνει η κατάλληλη διαστασιολόγηση

αυτού.

24.4.9. Ενότητα Η: Αναλυτική Λίστα υπηρεσιών και εξοπλισμού

Περιλαμβάνει

• Αναλυτικό Πίνακα υλικών και εξοπλισμού (BoM) χωρίς παράθεση τιμών. Για το σχεδιασμό του Πίνακα

θα πρέπει να ληφθεί υπόψηη ακόλουθη δομή δεδομένων:

- Μοναδικός κωδικός μεμονωμένου στοιχείου (item)

- Αριθμός τεμαχίων μεμονωμένου στοιχείου

- Μοναδικός κωδικός και ονομασία δομικού στοιχείου (unit) στο οποίο εντάσσονται τα

αναγραφόμενα τεμάχια του μεμονωμένου στοιχείου (item). Σημειώνεται ότι κάθε δομικό στοιχείο

(unit) αποτελείται από ένα αριθμό μεμονωμένων στοιχείων (items) βάσει συγκεκριμένης

διαμόρφωσης (configuration).

- Κατηγορία δομικού στοιχείου (unit category) στην οποία ανήκει το δομικό στοιχείο (unit).

Σημειώνεται ότι οι κατηγορίες δομικών στοιχείων είναι αυτές που περιγράφονται στην ενότητα Δ

της τεχνικής προσφοράς «Αναλυτικά δομικά στοιχεία δικτύου-‐τεχνικές προδιαγραφές».

- Κόμβος, RIX ή NoC στα οποία εντάσσεται το κάθε δομικό στοιχείο (unit), πλην της περίπτωσης του

δικτύου οπτικών ινών.

- Γεωγραφικό σημείο εγκατάστασης σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος (με βάση τα δημοσίως

διαθέσιμα γεωγραφικά όρια των δημοτικών διαμερισμάτων).

• Αναλυτικό Πίνακα εργασιών ανάπτυξης του δικτύου και των λοιπών υποδομών.



• Αναλυτικό Πίνακα τυχόν άλλων ενεργειών και υπηρεσιών που προβλέπονται από τους όρους της

Σύμπραξης.

24.4.10. Ενότητα Θ: Μεθοδολογία Υλοποίησης Α Φάσης

Περιλαμβάνει την αναλυτική μεθοδολογική προσέγγιση του υποψηφίου Αναδόχου για την υλοποίηση της Α

Φάσης του Έργου. Ειδικότερα απαιτείται να παρασχεθεί:

• Ο προγραμματισμός και η αλληλουχία των εργασιών.

• Ο προγραμματισμός όλων των συναφών υποστηρικτικών ενεργειών του ΙΦΣ, όπως ενδεικτικά:

- Οι ενέργειες για την διεξαγωγή επισκόπησης των σχεδιαζόμενων θέσεων εγκατάστασης των

υποδομών (site surveys),

- η επικαιροποίηση του δικτύου με βάση τα τελικά δεδομένα και η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής πριν

την έναρξη εργασιών υλοποίησης,

- οι ενέργειες για την απόκτηση αδειών,

- οι ενέργειες για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών κλπ.

• Η ομαδοποίηση των εργασιών σε πακέτα εργασίας και υποφάσεις (εντός της Φάση Α).

• Ο καθορισμός των εκροών/ «παραδοτέων» κάθε πακέτου εργασίας.

• Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών σε μορφή Gantt.

• Τα ορόσημα επιτυχούς κάλυψης συγκεκριμένων ομάδων οικισμών που θα ενεργοποιήσουν τη

διαδικασία ελέγχου, παραλαβής και πληρωμών από πλευράς Αναθέτουσας Αρχής.

• Ο χρονισμός της ενεργοποίησης παροχής των σχετικών υπηρεσιών της Β Φάσης.

24.4.11. Ενότητα Ι: Προσέγγιση της Επιχειρησιακής Λειτουργίας

Περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή των θεμάτων που άπτονται της Β Φάσης του Έργου και πιο

συγκεκριμένα:

• Την προτεινόμενη προσέγγιση για την οργάνωση, στελέχωση και διοίκηση της ΑΕΕΣ.

• Τις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας της ΑΕΕΣ.

• Πρόταση καταστατικού της ΑΕΕΣ.

• Τις ενέργειες που άπτονται της μεταβατικής περιόδου στο τέλος της Β Φάσης (transfer) και των μέτρων

που θα λάβει ο ΙΦΣ για την ομαλή μετάβαση των υποδομών και της συνολικής διαχείρισης στην

Αναθέτουσα Αρχή ή σε επόμενο διαχειριστή, λαμβάνοντας υπόψη:

- Τη διατήρηση του απαιτούμενου επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών και την αποφυγή

δημιουργίας προβλημάτων στους υφιστάμενους πελάτες,



- Την επίλυση νομικών, διαδικαστικών και οικονομικών ζητημάτων.

- Την μεταφορά επαρκούς πληροφόρησης για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των

υποδομών.

24.5. Περιεχόμενο Φακέλων Οικονομικών Προσφορών

Ο φάκελος Οικονομικών Προσφορών(Φάκελος Γ) που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να

περιέχει τη συνολική χρηματοοικονομική ανάλυση της Σύμπραξης τόσο για την Α, όσο και για τη Β Φάση.

Επίσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει την προσφερόμενη τιμή του υποψηφίου Αναδόχου, δηλαδή το ποσό της

Δημόσιας Χρηματοδότησης που ζητείται κατά την Α Φάση για την ανάπτυξη των υποδομών.

Η χρηματοοικονομική προσέγγιση του υποψηφίου Αναδόχου θα πρέπει να καλύπτει χωριστά κάθε μία από

τις τρεις (3) ζώνες. Συνεπώς,ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος

Ανάδοχος πρέπει να αποτελείται από τους ακόλουθους υποφακέλους:

• Υποφάκελος Γ1:Οικονομική Προσφορά Ζώνης 1

• Υποφάκελος Γ2:Οικονομική Προσφορά Ζώνης 2

• Υποφάκελος Γ3: Οικονομική Προσφορά Ζώνης 3

Η υποβολή πλήρων και διακριτών τεχνικών οικονομικών προσφορών και για τις τρεις (3) ζώνες είναι

υποχρεωτική. Το περιεχόμενο /επιμέρους κεφάλαια διάρθρωσης της οικονομικής προσφοράς εντός του

υποφακέλου για κάθε ζώνη αναλύεται στις παραγράφους που ακολουθούν:

24.5.1. Ενότητα Α: Οικονομική Προσφορά Α Φάσης & ζητούμενη Δημόσια Δαπάνη

Απαιτείται η συμπλήρωση και συμπερίληψη στην ενότητα των ακόλουθων εντύπων:

• Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος Χ. Στο έντυπο

υπολογισμού οικονομικής προσφοράς θα αποτυπώνονται με σαφήνεια:

- Το συνολικό κόστος της αρχικής επένδυσης που θα αφορά στο σύνολο των ενεργειών της Α

Φάσης.

- Η ζητούμενη Δημόσια Δαπάνη που αποτελεί και κριτήριο ανάθεσης.

- Η ανάλυσητων τρόπων κάλυψης του Συνολικού Κόστους Επένδυσης της Α Φάσης με κατανομή του

σε επιμέρους πηγές χρηματοδότησης, βάσει και των όσων έχουν υποβληθεί στο Φάκελο

Δικαιολογητικών.

- Η παράθεση του χρονισμούτων χρηματοροών (της ΑΕΕΣ) που αφορούν στην Α Φάση

αποκλειστικά, μέχρι την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης (τέλος Α Φάσης). Θα δηλωθεί ο χρόνος

εισροής των διαφόρων τμημάτων των πηγών χρηματοδότησης και ο χρόνος εκροών για καταβολή

πληρωμών τρίτων, λαμβάνοντας υπόψη (α) το χρηματοδοτικό σχήμα που έχει προταθεί στο

Φάκελο Δικαιολογητικών, (β) τους όρους καταβολής της Δημόσιας Δαπάνης που προβλέπονται από



την παρούσα Διακήρυξη και (γ) τους όρους εμπορικής συμφωνίας της ΑΕΕΣ με τους

συνεργαζόμενους φορείς της Σύμπραξης.

- Κατανομήτου Συνολικού Κόστους Επένδυσης της Α Φάσης σε επιμέρους συμβάσεις και

Παρεπόμενα Σύμφωνα, σύμφωνα με το επιλεγέν Σχήμα της Σύμπραξης και με όσα έχουν

υποβληθεί στο Φάκελο Δικαιολογητικών.

- Κατανομή του Συνολικού Κόστους της Επένδυσης σε Γεωγραφικές Ενότητες και δήλωση των

ποσών και των πηγών άντλησης της Δημόσιας Χρηματοδότησης, σύμφωνα και με τον πίνακα της

παρ. §6.3 για την κατανομή της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης.

• Έντυπο Αναλυτικής κοστολόγησης εξοπλισμού, υλικών και εργασιών (αναλυτικά κοστολογημένο

Bill of Materials). Θα υποβληθεί:

- Αναλυτικόςπίνακας υλικών/εξοπλισμού με καταγεγραμμένη την αντίστοιχη τιμή του κάθε

στοιχείου.

- Αναλυτικός πίνακαςεργασιών ανάπτυξης του δικτύου με καταγεγραμμένη την αντίστοιχη τιμή του

κάθε στοιχείου.

- Αναλυτικός πίνακας λοιπώνυπηρεσιών και υποστηρικτικών δαπανών προς τρίτα μέρη, με

καταγεγραμμένη την αντίστοιχη τιμή του κάθε στοιχείου.

- Ο πίνακας θα ακολουθεί τη δομή και διάρθρωση του αναλυτικού Bill of Materials της Τεχνικής

Προσφοράς με επιπλέον παράθεση των τιμών κάθε στοιχείου.

- Στην περίπτωση όπου τα επιμέρους στοιχεία και οι τιμές προέρχονται από επιμέρους προσφορές

συνεργατών, υπεργολάβων και άλλων τρίτων μερών, θα πρέπει να γίνει μία ενοποίησή τους

(integration) στο συνολικό έντυπο αναλυτικής κοστολόγησης για να παρουσιαστεί η συνολική

εικόνα της επένδυσης και παράλληλα, να γίνεται αναφορά της σχετικής προσφοράς τρίτου από την

οποία προέρχεται το συγκεκριμένο στοιχείο και η τιμή του.

24.5.2. Ενότητα Β: Αναλυτικό Χρηματοοικονομικό Μοντέλο Α & Β Φάσης

Απαιτείται η υποβολή ολοκληρωμένου χρηματοοικονομικού μοντέλου που θα αφορά στο σύνολο της

Σύμπραξης (αρχική επένδυση + δεκαετής διαχείριση), το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Λεπτομερές, παραμετρικόχρηματοοικονομικό μοντέλο με δυνατότητα τροποποίησης των επιμέρους

αναλυτικών παραμέτρων/παραδοχών (σε χαμηλό επίπεδο) και επανυπολογισμού των αποτελεσμάτων

του (σε συγκεντρωτικό, υψηλό επίπεδο). Το μοντέλο

- θα πρέπει να παραδοθεί σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή (όπως ενδεικτικά σε τυποποιημένα

και αυτοματοποιημένα λογιστικά φύλλα εργασίας).

- Θα πρέπει να επιτρέπει τη διεξαγωγή αναλύσεων ευαισθησίας ως προς τις σημαντικές μεταβλητές

του/ δεδομένα εισόδου.



- Θα πρέπει να είναι συμβατό με το ελληνικό λογιστικό σχέδιο και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα για

την παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων ανωνύμων εταιριών.

- θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό «εγχειρίδιο λειτουργίας χρηματοοικονομικού μοντέλου»

που θα εξηγεί επακριβώς τον τρόπο χρήσης του από την επιτροπή αξιολόγησης και τρίτους

ελεγκτές.

• Έντυπο βασικών παραδοχών και αντίστοιχων προβλέψεωνπου θα παρουσιάζει τα βασικά

αποτελέσματα του χρηματοοικονομικού μοντέλου σύμφωνα με το Σενάριο Βάσης.

- Σενάριο Βάσης θεωρείται αυτό που βασίζεται στα δεδομένα που έχουν αποτυπωθεί στην προσφορά

του υποψηφίου αναδόχου.

- Οι παραδοχές θα αφορούν χρηματοοικονομικές, τεχνικές και εμπορικές συνιστώσες της Σύμπραξης.

Για τα δεδομένα που μπορεί να αντληθούν από την ίδια την προσφορά, θα αξιοποιηθούν ως τιμές

βάσης (baseline) δεσμευτικά όσα αναγράφονται μέσα στην προσφορά. Για δεδομένα εκτός

προσφοράς (όπως για παράδειγμα η εκτίμηση της ζήτησης ή η πορεία των επιτοκίων στο μέλλον)

θα αξιοποιηθεί η ρεαλιστικότερη δυνατή εκτίμηση από πλευράς υποψηφίου αναδόχου, η οποία θα

αξιολογηθεί.

- Τα αποτελέσματα θα παρατεθούν με τη μορφή προσομοίωσης των οικονομικών καταστάσεων της

ΑΕΕΣ (P&L, balance sheet, μεταβολές κεφαλαίου) για το συνολικό χρονικό διάστημα της Σύμπραξης

(Α και Β Φάσεις).

- Τα αποτελέσματα θα πρέπει να έχουν εξαχθεί μέσω του μοντέλου και θα πρέπει να μπορούν να

επιβεβαιωθούν μέσω της χρήσης του.

- Οι παραδοχές θα αφορούν τις βασικές τιμές εισόδου, αλλά θα μπορούν να επανακαθοριστούν για να

εξεταστούν διάφορα σενάρια στο πλαίσιο μίας ανάλυσης ευαισθησίας.

• Έντυπο ανάλυσης ευαισθησίας. Θα υποβληθούν επιπλέον σενάρια που θα καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις

εξής μεταβολές στις τιμές του Σεναρίου Βάσης:

- Αύξηση κόστους κατασκευής κατά 10%

- Αύξηση κόστους αντικαταστάσεων κύκλου ζωής κατά 5%

- Αύξηση ετήσιας λειτουργικής δαπάνης κατά 5%.

- Αύξηση του κόστους δανεισμού κατά 2% (σε απόλυτες τιμές).

- Μείωση της αναμενόμενης διείσδυσης/ ανάπτυξης της πελατειακής βάσης κατά 15% (σε σχετικές

τιμές συγκρινόμενες με το σενάριο βάσης).

- Μείωση των βασικών τιμών μονάδας των προσφερόμενων υπηρεσιών κατά 15%.



Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να κάνουν κατά την κρίση τους ανάλυση ευαισθησίας με επιπλέον

παραμέτρους και τιμές, εστιάζοντας στις μεταβλητές των οποίων μία μικρή ή πιθανή μεταβολή μπορεί

να επιφέρει τις μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις στα τελικά αποτελέσματα.

• Με βάση τη διενεργείσα χρηματοοικονομική ανάλυση και ανάλυση ευαισθησίας ζητείται να

καταγραφούν και να προσδιοριστούν οι βασικοί κίνδυνοι, να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις τους και να

δηλωθούν τα μέτρα ή ο τρόπος προληπτικής αντίδρασης του υποψηφίου αναδόχου για να διασφαλιστεί

η επιτυχία της Σύμπραξης.

Το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο θα ελεγχθεί από ανεξάρτητο φορέα κατά τη διάρκεια της Περιόδου

Οριστικοποίησης Συμβατικών Εγγράφων. Το κόστος του ελέγχου αυτού θα βαρύνει το Διαγωνιζόμενο. Η

Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες που τυχόν θα προκληθούν από λανθασμένους

υπολογισμούς ή σφάλματα που θα εντοπιστούν κατά την ανωτέρω διαδικασία ελέγχου. Στο έγγραφο

πόρισμα ελέγχου του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου, που θα εκδώσει ο ανεξάρτητος φορέας, πρέπει να

δηλώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να στηριχθεί στο περιεχόμενο του πορίσματος αυτού.

24.6. Ισχύς προσφορών

• Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για δώδεκα(12) μήνες από την

επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο

ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

• Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη

λήξη της, για διάστημα ακόμη έξι (6) μηνών. Εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής η

παράταση αυτή αποτελεί υποχρέωση του διαγωνιζομένου, επί ποινή αποκλεισμού.

• Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της

ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

• Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της μετά την

κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος

υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση

- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

24.7. Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος

θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να

επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.



24.8. Τιμές προσφορών – νόμισμα

Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν στην αξία οποιουδήποτε προσφερόμενου είδους θα εκφράζονται σε

ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός

από τον ΦΠΑ, για παροχή της υπηρεσίας.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται

ως απαράδεκτη.

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε

περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται,

κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες

τιμών ή να τους τροποποιήσουν.

24.9. Υποχρέωση γνώσης συνθηκών εκτέλεσης του έργου

Οι Υποψήφιοι, για την ορθή σύνταξη και υποβολή των Προσφορών τους, υποχρεούνται να διερευνήσουν

και να λάβουν υπόψη τους όλα τα ζητήματα, συνθήκες, πληροφορίες και λοιπά στοιχεία που μπορεί με

οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου, στα οποία περιλαμβάνονται (ενδεικτικά και

όχι περιοριστικά) τα εξής:

• οι περιοχές και χώροι εκτέλεσης του Έργου,

• ειδικές συνθήκες στους χώρους εκτέλεσης του Έργου,

• οι ανάγκες σε εργατικό δυναμικό, υλικά, υλικοτεχνική υποδομή, μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό,

ηλεκτρονικό εξοπλισμό κλπ, που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του Έργου,

• όλες οι άδειες, εγκρίσεις, πιστοποιητικά και εξουσιοδοτήσεις (εκ του νόμου ή άλλως), που απαιτούνται

για την εκπλήρωση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του ΙΦΣ σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύμπραξης,

ανεξάρτητα αν απαιτούνται για συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία ή ως αποτέλεσμα των

δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου προσώπου,

• οι Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ),

• όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες από αρμόδιους φορείς και οργανισμούς που έχουν σχέση με

το Έργο (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, τοπικές αρχές, Υπουργείο Πολιτισμού, Αρχαιολογική Υπηρεσία κλπ),

• η ισχύουσα νομοθεσία (ελληνική και κοινοτική), περιλαμβανομένου του ρυθμιστικού πλαισίου που

διέπει τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

• οι ισχύουσες φορολογικές επιβαρύνσεις, τέλη, δασμοί κλπ.

Οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες πέραν της παρούσας διακήρυξης, που αφορούν στις συνθήκες του

Έργου και προκύπτουν από κάθε είδους μετρήσεις ή/και έρευνες ή/και μελέτες που διεξήχθησαν ή



διεξάγονται από την Αναθέτουσα Αρχή, τους συμβούλους της καθώς και τρίτα μέρη, τα οποία τυχόν

διατίθενται στους Διαγωνιζόμενους προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους πληροφόρησης. Η

Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται ή εγγυάται για την ορθότητα, την επάρκεια και την ακρίβειά τέτοιων

στοιχείων. Εναπόκειται στην ευχέρεια των Διαγωνιζομένων να εκτιμήσουν τα στοιχεία αυτά και να

διεξάγουν με δική τους δαπάνη περαιτέρω έρευνες ή / και μετρήσεις ή /και μελέτες προκειμένου να

επαληθεύσουν ή διασαφηνίσουν το διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό, αναλαμβάνοντας το σχετικό κίνδυνο.



25. Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση Προσφορών

25.1. Όργανα διενέργειας και αξιολόγησης

Για τη διενέργεια και αξιολόγησης του διαγωνισμού και την εφαρμογή όλων των όρων της διακήρυξης μέχρι

την ανακήρυξη «προσωρινού ΙΦΣ», συστήνεται με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, Επιτροπή Διενέργειας

και Αξιολόγησης Διαγωνισμού (ΕΔΔ) η οποία αποτελείται από πέντε (5) μέλη με αντίστοιχους

αναπληρωτές.

Η Αναθέτουσα Αρχή με απόφασή της ορίζει και την Επιτροπή Προσφυγών (ΕΠ), η οποία είναι αρμόδια να

εξετάσει της διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται στα επιμέρους στάδια της παρούσας διαδικασίας. Η

Επιτροπή Προσφυγών αποτελείται από τρία (3) μέλη με αντίστοιχους αναπληρωτές.

Τις ΕΔΔ και ΕΠ μπορεί να υποστηρίζει Τεχνική και Επιστημονική Γραμματεία τα μέλη και η σύνθεση της

οποίας θα οριστούν με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή εντός των

χρονικών ορίων που έχουν καθορισθεί με την απόφαση ορισμού της.

25.2. Διενέργεια διαγωνισμού

Η έναρξη της πρώτης δημόσιας συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης κηρύσσεταιαπό τον Πρόεδρο

αυτής, την ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών, οπότε η Επιτροπή Αξιολόγησης

παραλαμβάνει τις Προσφορέςπου υποβλήθηκαν ή απεστάλησαν στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής,

παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Σε περίπτωση αθρόας

προσέλευσης Διαγωνιζόμενων στο Πρωτόκολλο κατά την ώρα λήξης της προθεσμίας, με ευθύνη της

Επιτροπής Αξιολόγησης, θα πρωτοκολλούνται και θα παραλαμβάνονται οι Προσφορές όλων των

Διαγωνιζόμενων, που προσήλθαν στο Πρωτόκολλο εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας.

Οι Διαγωνιζόμενοι που υποβάλλουν εκπρόθεσμα την Προσφορά τους αποκλείονται του Διαγωνισμού, με

σχετική αναφορά στο κατωτέρω σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο

σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης.

Η αρμόδια Επιτροπή αφού ελέγξει καταρχήν την εμπρόθεσμη κατάθεση των Προσφορών, προβαίνει στην

έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, ως εξής:

• Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι των Προσφορών.

• Για κάθε συμμετέχοντα ελέγχεται ή ύπαρξη Σφραγισμένου Φακέλου Δικαιολογητικών (Φάκελος Α),

Σφραγισμένου Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς (Φάκελος Β), Σφραγισμένου Φακέλου Οικονομικής

Προσφοράς.



• Κατόπιν, αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών, ελέγχεται η ύπαρξη πρωτοτύπου και

αντιγράφου, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα

στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών με την ειδική

διατρητική μηχανή της Αναθέτουσας Αρχής.

• Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται

εξωτερικά, και αφού σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι

Οικονομικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται,

υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή και φυλάσσεται.

Στη συνέχεια διακόπτεται η δημόσια συνεδρίαση και η διαδικασία ελέγχου συνεχίζεται τις αμέσως επόμενες

ημέρες.

25.3. Διαδικασία Αξιολόγησης προσφορών

25.3.1. Στάδιο Ελέγχου Δικαιολογητικών

Η Επιτροπή ελέγχει σε κλειστές συνεδριάσεις της τους Υποφακέλους Α1, Α2 και Α3 του φακέλου Α για κάθε

Διαγωνιζόμενο, εξετάζοντας την έγκυρη συμμετοχή του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας

Προκήρυξης, ελέγχοντας σε διαδοχική σειρά τα κριτήρια και τους επιμέρους όρους που περιγράφονται

• στην παρ. §20 «Δικαίωμα Συμμετοχής / Κριτήρια Αποκλεισμού Συμμετοχής» και τις υποπαραγράφους

αυτής,

• στην παρ. §21 «Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Παραδεκτού Συμμετοχής» και τις υποπαραγράφους

αυτής

• στην παρ. §22 «Έλεγχος Καταλληλότητας / Ελάχιστα Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής» και τις

υποπαραγράφους αυτής και

σε συνδυασμό με την παρ. §24.3 «Περιεχόμενο Φακέλων Δικαιολογητικών» και τις υποπαραγράφους

αυτής.

Η αρμόδια Επιτροπή αφού ελέγξει για κάθε υποψήφιο Ανάδοχο το δικαίωμα συμμετοχής, την τεκμηρίωση

του παραδεκτού της Συμμετοχής, τον έλεγχο καταλληλότητας και την ύπαρξη ή μη λόγων

αποκλεισμού,συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταγράφει την αιτιολογημένη κρίση της περί του

αποκλεισμού ή μη κάθε διαγωνιζομένου και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής το

οποίο αποφαίνεται σχετικά.

Με την ίδια απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής δύναται να καθορισθούν ο τόπος, η

ώρα και η ημερομηνία της αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους, των

οποίων η Προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά έχει γίνει αποδεκτή.

Με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του

αρμοδίου οργάνου της καθώς και αντίγραφο του πρακτικού της Επιτροπής.



Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών των Διαγωνιζόμενων που αποκλείσθηκαν κατά τα

ανωτέρω, παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται, μέχρι να παρέλθει η σχετική προθεσμία προσβολής

ή ενδεχομένως οι αποκλεισθέντες δηλώσουν εγγράφως, ότι παραιτούνται του δικαιώματος προσβολής της

σχετικής Απόφασης. Αν οι αποκλεισθέντες προσβάλλουν την Απόφαση, οι εν λόγω Φάκελοι κρατούνται για

όσο χρόνο απαιτείται, για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας.

25.3.2. Στάδιο ελέγχου Τεχνικών Προσφορών

Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει -‐σε Δημόσια Συνεδρίαση-‐ στην αποσφράγιση των

Τεχνικών Προσφορών. Σε αυτήν έχουν κληθεί να παρευρίσκονται οι Διαγωνιζόμενοι που δεν

αποκλείστηκαν κατά το Στάδιο ελέγχου Δικαιολογητικών, σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία.

Η αρμόδια Επιτροπήπροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, ως εξής:

• Επαναφέρονται οι σφραγισμένοι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές

ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

• Κατόπιν, αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών, ελέγχεται η ύπαρξη πρωτοτύπου και


στοιχεία των Φακέλων Τεχνικών Προσφορών κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών με την ειδική


• Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cd) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Προσφορών

αναφορικά με το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα ή αναφορικά με οποιαδήποτε

άλλη παράλειψη υποπέσει στην αντίληψή της.Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο

μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να

προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της Διακήρυξης, εντός δύο (2) ημερών.

Η υποχρέωση του υποψήφιου Αναδόχου ισχύει και στην περίπτωση όπου η διαπίστωση του

προβλήματος γίνει μεταγενέστερα της δημόσιας αποσφράγισης.

• Στη συνέχεια διακόπτεται η δημόσια συνεδρίαση και η διαδικασία ελέγχου των τεχνικών προσφορών

συνεχίζεται τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Η Επιτροπή ελέγχει σε κλειστές συνεδριάσεις της τις τεχνικές προσφορές των Υποψηφίων Αναδόχων με

βάση τις ακόλουθες αρχές:

• Η τεχνική προσφορά κάθε υποψηφίου Αναδόχου λογίζεται ως μία και ενιαία και αποτελείται από τους

Υποφακέλους Β1, Β2 καιΒ3 του φακέλου Β. Κάθε Υποφάκελος αντιστοιχεί στην τεχνική λύση που

προτείνεται για κάθε μία από τις τρεις γεωγραφικές ζώνες.

• Καταρχήν η Επιτροπή μελετά διεξοδικά τους 3 υποφακέλους των τεχνικών προσφορών για να λάβει μία

πλήρη και συνολική εικόνα και για να εξετάσει διαδοχικά:

- Την πληρότητα των τεχνικών προσφορών: Οι τεχνικές προσφορές θα πρέπει να έχουν

συνταχθεί με βάση τη γενική δομή ενοτήτων της παρ. §24.4 «Περιεχόμενο Φακέλων Τεχνκών



Προσφορών». Θα πρέπει να έχει απαντηθεί κάθε ενότητα με επαρκείς πληροφορίες και να έχουν

παρασχεθεί τα αναγκαία στοιχεία για να είναι δυνατή η αξιολόγηση των τεχνικών λύσεων.Αυτό

ισχύει και για τους τρεις υποφακέλους Β1, Β2, Β3 που περιγράφουν την τεχνική λύση σε κάθε μία

από τις γεωγραφικές ζώνες. Προσφορά που είναι αόριστη ή εμφανίζει ουσιώδεις ελλείψεις ως προς

τα περιεχόμενά της, ώστε να καθίσταται ανεπίδεκτη αξιολογικής κρίσης είναι δυνατό να

αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία.

- Την κάλυψη υποχρεωτικών όρων της διακήρυξης ως προς το αντικείμενο του έργου: Το

φυσικό αντικείμενο του Έργου, οι σχετικές απαιτήσεις ως προς το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και

οι υποχρεώσεις του ΙΦΣ αναλύονται διεξοδικά στις επιμέρους παραγράφους του μέρους Β και

συμπληρωματικά στο μέρος Α της παρούσας Διακήρυξης.Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να

απαντούν με σαφήνεια σε όλες τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της Διακήρυξης που αφορούν στο

φυσικό αντικείμενο και στην τεχνική λύση, καλύπτοντας ή υπερκαλύπτοντας τα ελάχιστα τιθέμενα

όρια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ακόλουθα:

i. Στα ελάχιστα τιθέμενα όρια αναφορικά με τις απαιτήσεις κάλυψης του δικτύου (βλ. παρ.

§14 «Απαιτήσεις κάλυψης δικτύου»)

ii. Στις ελάχιστες υποχρεωτικές υπηρεσίες χονδρικής που θα πρέπει να προσφερθούν, καθώς

και στα ελάχιστα χαρακτηριστικά που αυτές θα πρέπει να έχουν (βλ. παρ. §15

«Προσφερόμενες Υπηρεσίες Χονδρικής»), περιλαμβανομένων των ελάχιστων απαιτήσεων

αναφορικά με τα SLA (βλ. παρ. §18.2 «Συμφωνίες επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών»).

iii. Στην τεκμηρίωση και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Προσφορά που αποκλίνει από απαράβατους όρους της Διακήρυξης είτε δεν καλύπτει ελάχιστα

τιθέμενα όρια αναφορικά με την κάλυψη και τις υπηρεσίες αποκλείεται από την περαιτέρω

διαδικασία.

- Την τεχνική επάρκεια των προσφερόμενων υποδομών και λύσεων να ανταποκριθούν στις

επιχειρησιακές και λειτουργικές απαιτήσεις του Έργου: Η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσο η

προσφερόμενη τεχνική λύση:

i. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές (σε όρους σύνθεσης, τεχνικής επάρκειας,

διαστασιολόγησης κλπ.) που τεκμηριώνουν τη δυνατότητα του υποψηφίου Αναδόχου να

παράσχει επιτυχώς τις υπηρεσίες με τα χαρακτηριστικά και τους όρους κάλυψης που έχει

δηλώσει.

ii. Συμμορφώνεται με τις ελάχιστες λειτουργικές και τεχνολογικές απαιτήσεις του δικτύου.

Στην περίπτωση που διαπιστωθούν επιμέρους ελλείψεις, επουσιώδη λάθη ή εντοπιστούν

αποσπασματικά σημεία της τεχνικής λύσης που δεν ανταποκρίνονται στις ζητούμενες απαιτήσεις



της Διακήρυξης, είναι δυνατό να ζητηθούν διευκρινήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία στο πλαίσιο

της διαδικασίας που περιγράφεται παρακάτω.

Στην περίπτωση όπου διαπιστώνεται

i. συστηματική απόκλιση από τις ζητούμενες απαιτήσεις της τεχνικής λύσης στο σύνολό της ή

στο μεγαλύτερο μέρος αυτής,

ii. ανυπαρξία ουσιαστικού τεχνικού σχεδιασμού,

iii. αδικαιολόγητα υψηλές δηλωθείσες τιμές στα κριτήρια ανάθεσης (καλύψεις,

χαρακτηριστικά υπηρεσιών) με βάση τα χαρακτηριστικά της τεχνικής λύσης, στο βαθμό

που συνιστά προφανή δυσαναλογία μεταξύ στόχων και μέσων για την επίτευξή τους,

η σχετική προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

• Στο πλαίσιο του αρχικού ελέγχου των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την

κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης, να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους

Διαγωνιζόμενους να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και στοιχεία των

Φακέλων Τεχνικών Προσφορών μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Δε γίνονται δεκτές διευκρινήσεις

που οδηγούν σε τροποποίηση των όρων των προσφορών.

• Η Επιτροπή αφού μελετήσει το σύνολο των τεχνικών προσφορών και εξετάσει τυχόν συμπληρωματικές

πληροφορίες και διευκρινήσεις με βάση τις παραπάνω αρχές, προχωρά στην επιλογή των προσφορών

οι οποίες κρίνονται ως τεχνικά επαρκείς και μπορούν να προχωρήσουν στη διαδικασία τεχνικής

βαθμολόγησης.

- Δε βαθμολογούνται προσφορές που αποκλείονται για κάποιον από τους ανωτέρω αναφερόμενους

λόγους.

- Εφόσον συντρέχει λόγος αποκλεισμού με βάση την τεχνική λύση ενός ή περισσοτέρων υποφακέλων

(Β1, Β2, Β3), τότε η τεχνική προσφορά αποκλείεται στο σύνολό της.

• Στη συνέχεια η Επιτροπή προχωρά στη βαθμολόγηση των αποδεκτών τεχνικών προσφορών και στην

απόδοση τιμώνστα αντίστοιχα κριτήριατεχνικής προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. §23

«κριτήρια ανάθεσης».

• Η αρμόδια Επιτροπή αφού ολοκληρώσει τη βαθμολόγηση, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταγράφει

την αιτιολογημένη κρίση της περί του αποκλεισμού ή μη κάθε διαγωνιζομένου από το τρέχον στάδιο και

επί της τεχνικής βαθμολογίας των αποδεκτών τεχνικών προσφορών και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο

της Αναθέτουσας Αρχής το οποίο αποφαίνεται σχετικά.

• Με την ίδια απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής δύναται να καθορισθούν ο τόπος,

η ώρα και η ημερομηνία της αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών για τους υποψήφιους



Αναδόχους, των οποίων η Προσφορά ως προς τις τεχνικές προσφορές έχει γίνει αποδεκτή και έχουν

λάβει βαθμολογία στα τεχνικά κριτήρια.

• Με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του


• Οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών των Διαγωνιζόμενων που αποκλείσθηκαν κατά τα ανωτέρω,

παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται, μέχρι να παρέλθει η σχετική προθεσμία προσβολής ή

ενδεχομένως οι αποκλεισθέντες δηλώσουν εγγράφως, ότι παραιτούνται του δικαιώματος προσβολής

της σχετικής Απόφασης. Αν οι αποκλεισθέντες προσβάλλουν την Απόφαση, οι εν λόγω Φάκελοι

κρατούνται για όσο χρόνο απαιτείται, για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας.

25.3.3. Στάδιο ελέγχου Οικονομικών Προσφορών - τελική κατάταξη

Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει -‐σε Δημόσια Συνεδρίαση-‐ στην αποσφράγιση των

Οικονομικών Προσφορών. Σε αυτήν έχουν κληθεί να παρευρίσκονται οι Διαγωνιζόμενοι που δεν

αποκλείστηκαν κατά το Στάδιο ελέγχου Τεχνικών Προσφορών, σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία.

Η αρμόδια Επιτροπήπροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, ως εξής:

• Επαναφέρονται οι σφραγισμένοι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές έγιναν

αποδεκτές ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

• Κατόπιν, αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών, ελέγχεται η ύπαρξη πρωτοτύπου και


στοιχεία των Φακέλων Οικονομικών Προσφορών κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών με την ειδική


• Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cd) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Προσφορών

αναφορικά με το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα ή αναφορικά με οποιαδήποτε

άλλη παράλειψη υποπέσει στην αντίληψή της.Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο

μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να

προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της Διακήρυξης, εντός δύο (2) ημερών.

Η υποχρέωση του υποψήφιου Αναδόχου ισχύει και στην περίπτωση όπου η διαπίστωση του

προβλήματος γίνει μεταγενέστερα της δημόσιας αποσφράγισης.

• Στη συνέχεια διακόπτεται η δημόσια συνεδρίαση και η διαδικασία ελέγχου των οικονομκών

προσφορών συνεχίζεται τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Η Επιτροπή ελέγχει σε κλειστές συνεδριάσεις της τις οικονομικές προσφορές των Υποψηφίων Αναδόχων με

βάση τις ακόλουθες αρχές:

• Η οικονομική προσφορά κάθε υποψηφίου Αναδόχου λογίζεται ως μία και ενιαία και αποτελείται από

τους Υποφακέλους Γ1, Γ2 καιΓ3 του φακέλου Γ. Κάθε Υποφάκελος αντιστοιχεί στα οικονομικά στοιχεία

λύση που προτείνονται για κάθε μία από τις τρεις γεωγραφικές ζώνες.



• Καταρχήν η Επιτροπή μελετά διεξοδικά τους 3 υποφακέλους των οικονομικών προσφορών για να λάβει

μία πλήρη και συνολική εικόνα και για να εξετάσειτην πληρότητα των οικονομικών προσφορών. Οι

οικονομικές προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί με βάση τη γενική δομή ενοτήτων της παρ. §

24.5 «Περιεχόμενο Φακέλων Οικονομικών Προσφορών». Θα πρέπει να έχει απαντηθεί κάθε ενότητα με

επαρκείς πληροφορίες και να έχουν παρασχεθεί τα αναγκαία στοιχεία για να είναι δυνατή η αξιολόγηση

των οικονομικών προσφορών.Αυτό ισχύει και για τους τρεις υποφακέλους Γ1, Γ2, Γ3 που περιγράφουν

την οικονομική προσφορά σε κάθε μία από τις γεωγραφικές ζώνες. Οικονομικήπροσφορά που

- είναι αόριστη ή εμφανίζει ουσιώδεις ελλείψεις ως προς τα περιεχόμενά της, ώστε να καθίσταται

ανεπίδεκτη αξιολογικής κρίσης ή

- αποκλίνει από απαράβατο όρο της διακήρυξης ή

- αιτείται δημόσιας χρηματοδότησης άνω του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά ζώνη

είναι δυνατό να αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία.

• Στο πλαίσιο του αρχικού ελέγχου των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την

κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης, να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους

Διαγωνιζόμενους να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και στοιχεία των

Φακέλων Οικονομικών Προσφορών μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Δε γίνονται δεκτές διευκρινήσεις

που οδηγούν σε τροποποίηση των όρων των προσφορών.

• Η Επιτροπή αφού μελετήσει το σύνολο των οικονομικών προσφορών και εξετάσει τυχόν

συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις με βάση τις παραπάνω αρχές, προχωρά στην επιλογή

των προσφορών οι οποίες κρίνονται ως αποδεκτές και μπορούν να προχωρήσουν στη διαδικασία

συνολικής βαθμολόγησης και κατάταξης.

- Δε βαθμολογούνται προσφορές που αποκλείονται για κάποιον από τους ανωτέρω αναφερόμενους

λόγους.

- Εφόσον συντρέχει λόγος αποκλεισμού με βάση τα αναγραφόμενα ενός ή περισσοτέρων

υποφακέλων (Γ1, Γ2, Γ3), τότε η οικονομική προσφορά αποκλείεται στο σύνολό της.

• Στη συνέχεια η Επιτροπή,

- για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, προχωρά στην απόδοση συνολικής βαθμολογίας ανά

Διαγωνιζόμενο και ανά ζώνη, συνδυάζοντας την ήδη καταγεγραμμένη βαθμολογία τεχνικής

προσφοράς με την αντίστοιχη προσφερόμενη τιμή ζητούμενης Δημόσιας Χρηματοδότησης,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. §23 «κριτήρια ανάθεσης».

- συντάσσει τρεις διακριτούς πίνακες –ένα για κάθε ζώνη-‐ στους οποίους καταγράφονται σε

φθίνουσα βαθμολογική σειρά οι υποψήφιοι ανάδοχοι που έχουν λάβει συνολική βαθμολογία.



• Σημειώνεται ότι και οι τρεις (3) πίνακες κατάταξης θα περιλαμβάνουν τους ίδιους ακριβώς

υποψηφίους, ενδεχομένως σε διαφορετική σειρά, δεδομένου ότι από τη διαδικασία που προηγήθηκε

δεν είναι δυνατή η αποδοχή τμήματος των τεχνικών ή οικονομικών προσφορών και επομένως τυχόν

αποκλεισμός υποψηφίων Αναδόχων αφορά στο σύνολο των ζωνών.

• Η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταγράφει την αιτιολογημένη κρίση της περί του

αποκλεισμού ή μη κάθε διαγωνιζομένου από το τρέχον στάδιο και επί των βαθμολογικών πινάκων

κατάταξης των διαγωνιζομένων σύμφωνα με το παραπάνω σημείο, και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο

της Αναθέτουσας Αρχής το οποίο αποφαίνεται σχετικά.

• Με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του


25.3.4. Απόρριψη προσφορών

Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από

γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Αναλόγως του σταδίου του διαγωνισμού, μία προσφορά

απορρίπτεται ως απαράδεκτη εφόσον συντρέχει κάποιος από τους ακόλουθους λόγους:

• Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής.

• Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της παραγράφου

περί Τυπικών δικαιολογητικών.

• Μη ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής.

• Διαπίστωση της συνδρομής ασυμβίβαστης ιδιότητας όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του

Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05.

• Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.

• Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο.

• Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η

προσφερόμενη τιμή.

• Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης.

• Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της

Διακήρυξης.

• Προσφορά που το συνολικό της τίμημα (ζητούμενη Δημόσια Χρηματοδότηση) υπερβαίνει τον διαθέσιμο

προϋπολογισμό.

Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω, κατά περίπτωση ισχύουν όσα αναφέρονται ως «λόγοι αποκλεισμού» στις

επιμέρους ενότητες της παρούσας Διακήρυξης.



25.3.5. Διοικητικές προσφυγές και ένδικα μέσα

Προσφυγές κατά των Αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής ασκούνται εντόςπέντε (5) ημερών από την

κοινοποίησή τους κατά τα ανωτέρω, συντάσσονταιπάντοτε στην ελληνική γλώσσα και κατατίθενται

εγγράφως στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής. Αρμόδια για την εξέταση των προσφυγών είναι η

Επιτροπή Προσφυγών η οποία εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής το οποίο

αποφαίνεται σχετικά με τη διοικητική προσφυγή.

Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής σε όλους τους

Διαγωνιζόμενους που δεν έχουνήδη αποκλειστεί σε προηγούμενο στάδιο.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2522/1997 «Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό

στάδιο».

25.4. Επιλογή και ανακήρυξη προσωρινού ΙΦΣ ανά ζώνη

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών, και εφόσον δεν εκκρεμούν ένδικα

μέσα ή έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία κατάθεσης διοικητικών προσφυγών, η Επιτροπή προχωρά στη

διαδικασία ανάδειξης του προσωρινού ΙΦΣ ανά ζώνη, καθώς και σε ορισμό του 1ου και 2ου επιλαχόντα ΙΦΣ

ανά ζώνη αντίστοιχα.

Για την ανάδειξη προσωρινού ΙΦΣ λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες αρχές:

• Περιορισμοί στην ανάθεση πολλαπλών ζωνών: Βάσει του εγκεκριμένου καθεστώτος κρατικής

ενίσχυσης στο οποίο υπάγεται το Έργο, προβλέπεται περιορισμός στον αριθμό των ζωνών που μπορούν

να ανατεθούν σε ένα υποψήφιο Ανάδοχο. Οι περιορισμοί παύουν να ισχύουν εφόσον μέσω της

παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας δεν έχει προκύψει επαρκής ανταγωνισμός, δηλαδή ικανός

αριθμός υποψηφίων Αναδόχων που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία αξιολόγησης. Με βάση

τις ανωτέρω αρχές:

- Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος ο οποίος έχει συμπεριληφθεί στην τελική βαθμολογική κατάταξη,

δύναται να ανακηρυχθεί ΙΦΣ το πολύ σε μία ζώνη, εφόσον στους πίνακες κατάταξης συμμετέχουν

τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι Ανάδοχοι.


δύναται να ανακηρυχθεί ΙΦΣ το πολύ σε δύο ζώνες, εφόσον στους πίνακες κατάταξης συμμετέχουν

δύο (2) υποψήφιοι Ανάδοχοι.


δύναται να ανακηρυχθεί ΙΦΣ σε όλες τις ζώνες, εφόσον είναι ο μοναδικός υποψήφιος στους πίνακες

κατάταξης.

• Κατανομή των ζωνών βάσει του συνολικά συμφερότερου συνδυασμού προσφορών για την

Αναθέτουσα Αρχή: Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων τη ζώνη

που ενδεχομένως του ανατεθεί, ούτε μπορεί να επιλέγει ελεύθερα μεταξύ ζωνών (πχ. εφόσον καταταγεί



πρώτος σε περισσότερες της μίας ζώνες). Η Αναθέτουσα Αρχή θα κατανείμει τις ζώνες σε προσωρινούς

ΙΦΣ με κριτήριο τη διαμόρφωση της συνολικά (αθροιστικά) συμφερότερης λύσης για την ίδια και στις

τρεις (3) ζώνες με βάση τις τελικές βαθμολογίες τωνυποψηφίων στους πίνακες κατάταξης.

Με βάση τις ανωτέρω αρχές:

• Εφόσον οι πίνακες κατάταξης περιλαμβάνουν μόνο ένα υποψήφιο Ανάδοχο, ο μοναδικός

Διαγωνιζόμενος τωνΠινάκων Κατάταξης ανακηρύσσεται προσωρινός ΙΦΣ στις τρεις (3) ζώνες.

• Εφόσον οι πίνακες κατάταξης περιλαμβάνουν δύο υποψήφιους Αναδόχους, η επιλογή προσωρινού

ΙΦΣ ανά ζώνη γίνεται με την ακόλουθη σειρά ενεργειών:

- Στην περίπτωση που ένας υποψήφιος Ανάδοχος έχει καταταχθεί πρώτος σε οποιεσδήποτε δύο

ζώνες και διαφορετικός υποψήφιος Ανάδοχος σε μία οποιαδήποτε τρίτη ζώνη:

1. Ο πρώτος σε κατάταξη κάθε ζώνης ανακηρύσσεται ως «προσωρινός ΙΦΣ» στη ζώνη αυτή.

2. Ο δεύτερος σε κατάταξη υποψήφιος κάθε ζώνης ανακηρύσσονται ως «1ος επιλαχών ΙΦΣ».

- Στην περίπτωση που ένας υποψήφιος Ανάδοχος έχει καταταχθεί πρώτος και στις τρεις ζώνες:

1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος που έχει καταταχθεί πρώτος και στις τρεις ζώνες ανακηρύσσεται ως

«προσωρινός ΙΦΣ» στις δύο ζώνες στις οποίες έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογική διαφορά από

το δεύτερο στην κατάταξη υποψήφιο, ενώ στην τρίτη ανακηρύσσεται ως «1ος επιλαχών ΙΦΣ».

2. Ο δεύτερος της κατάταξης ανακηρύσσεται ως «1ος επιλαχών ΙΦΣ»στις δύο πρώτες ζώνες με τη

μεγαλύτερη βαθμολογική διαφορά, ενώ στην τρίτη ανακηρύσσεται ως «προσωρινός ΙΦΣ».

• Εφόσον οι πίνακες κατάταξης περιλαμβάνουν τουλάχιστοντρεις υποψήφιουςΑναδόχους, η επιλογή

προσωρινού ΙΦΣ ανά ζώνη γίνεται με την ακόλουθη σειρά ενεργειών:

- Στην περίπτωση που διαφορετικός υποψήφιος Ανάδοχος έχει καταταχθεί πρώτος σε κάθε μία

ζώνη, τότε ο πρώτος στην κατάταξη κάθε ζώνης ανακηρύσσεται ως «προσωρινός ΙΦΣ» στη ζώνη

αυτή. Οι δεύτεροι και τρίτοι σε κατάταξη υποψήφιοι στην κάθε ζώνη ανακηρύσσονται ως «1ος

επιλαχών ΙΦΣ» και «2ος επιλαχών ΙΦΣ» αντίστοιχα.

- Στην περίπτωση που ένας υποψήφιος Ανάδοχος έχει καταταχθεί πρώτος σε οποιεσδήποτε δύο

ζώνες και διαφορετικός υποψήφιος Ανάδοχος σε μία οποιαδήποτε τρίτη ζώνη:

1. Ο υποψήφιος της τρίτης ζώνης ανακηρύσσεται ως «προσωρινός ΙΦΣ» στη ζώνη αυτή. Ο

δεύτερος και τρίτος της κατάταξης στην ίδια ζώνη ανακηρύσσονται ως «1ος επιλαχών ΙΦΣ» και

«2ος επιλαχών ΙΦΣ» αντίστοιχα.

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος που έχει καταταχθεί πρώτος σε δύο ζώνες ανακηρύσσεται ως

«προσωρινός ΙΦΣ» στη ζώνη στην οποία έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογική διαφορά από το

δεύτερο στην κατάταξη υποψήφιο. Στη δεύτερη εκ των δύο ζωνών ανακηρύσσεται ως

«1οςεπιλαχών ΙΦΣ».



3. Στην εναπομείνασα προς ανάθεση ζώνη: ελέγχεται εάν ο δεύτερος σε κατάταξη υποψήφιος

Ανάδοχος έχει ήδη ανακηρυχθεί «προσωρινός ΙΦΣ» στη ζώνη του σημείου 1 ανωτέρω.

3.1. Εάν δεν έχει ανακηρυχθεί, τότε ο δεύτερος σε κατάταξη υποψήφιος Ανάδοχος

ανακηρύσσεται ως «προσωρινός ΙΦΣ» στη ζώνη αυτή. Ο τρίτος σε κατάταξη υποψήφιος

ανακηρύσσεται ως «2ος επιλαχών ΙΦΣ».

3.2. Εάν έχει ανακηρυχθεί, τότε ο τρίτος σε κατάταξη υποψήφιος Ανάδοχος ανακηρύσσεται ως

«προσωρινός ΙΦΣ» στη ζώνη αυτή. Ο δεύτερος σε κατάταξη υποψήφιος ανακηρύσσεται ως

«2ος επιλαχών ΙΦΣ».

- Στην περίπτωση που ένας υποψήφιος Ανάδοχος έχει καταταχθεί πρώτος και στις τρεις ζώνες:

1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος που έχει καταταχθεί πρώτος και στις τρεις ζώνες ανακηρύσσεται ως

«προσωρινός ΙΦΣ» στη ζώνη στην οποία έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογική διαφορά από το

δεύτερο στην κατάταξη υποψήφιο, ενώστις υπόλοιπες ανακηρύσσεται ως «1ος επιλαχών ΙΦΣ».

Επίσης, στην πρώτη αυτή ζώνη ο δεύτερος και τρίτος σε κατάταξη ανακηρύσσονται ως «1ος

επιλαχών ΙΦΣ» και «2ος επιλαχών ΙΦΣ».

2. Στη δεύτερη και τρίτη εναπομείνασες ζώνες: ελέγχεται εάν οι δεύτεροι σε κατάταξη υποψήφιοι

ανάδοχοι είναι διαφορετικοί.

2.1. Εάν είναι διαφορετικοί, τότε ο δεύτερος σε κατάταξη υποψήφιος κάθε ζώνης

ανακηρύσσεται ως «προσωρινός ΙΦΣ» στην αντίστοιχη ζώνη. Ο τρίτος σε κατάταξη

υποψήφιος κάθε ζώνης ανακηρύσσεται ως «2ος επιλαχών ΙΦΣ» στην αντίστοιχη ζώνη.

2.2. Εάν δεύτερος σε κατάταξη είναι ο ίδιος υποψήφιος ανάδοχος, τότε αυτός ανακηρύσσεται

ως «προσωρινός ΙΦΣ» στη ζώνη στην οποία έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογική διαφορά από

τον τρίτο στην κατάταξη υποψήφιο, ενώ ο τρίτος σε κατάταξη υποψήφιος ανακηρύσσεται

ως «2ος επιλαχών ΙΦΣ».

2.3. Στην τελευταία εναπομείνασα ζώνη ο τρίτος σε κατάταξη υποψήφιοςανακηρύσσεται ως

«προσωρινός ΙΦΣ» και ο δεύτερος σε κατάταξη υποψήφιος ανακηρύσσεται ως «2ος

επιλαχών ΙΦΣ».

Εφόσον κατά τη διαδικασία οριστικοποίησης των συμβατικών εγγράφων και ανάδειξης οριστικού ΙΦΣ,

κάποιος από τους «προσωρινούς ΙΦΣ» δεν ανταποκριθεί στις προβλεπόμενες διαδικασίες και δεν πληροί

τους όρους για την ανάδειξή του σε «οριστικό ΙΦΣ», τότε αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο

επόμενος στη σειρά «1ος επιλαχών». Στην περίπτωση άρνησης ή μη ικανοποίησης των αναγκαίων όρων από

τον «1ο επιλαχών», καλείται ο «2ος επιλαχών». Στις περιπτώσεις κλήσεις επιλαχόντων ΙΦΣ ΔΕΝ ισχύει πλέον

ο περιορισμός στην ανάθεση πολλαπλού αριθμού ζωνών στο ίδιο υποψήφιο Ανάδοχο.



26. Ανακήρυξη οριστικού ΙΦΣ – Συμβασιοποίηση

26.1. Οριστικοποίηση Συμβατικών Εγγράφων

Μετην ανακήρυξη «Προσωρινού ΙΦΣ» και την έκδοση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με

τα αναφερόμενα στην παρούσα Προκήρυξη, ξεκινά η περίοδος οριστικοποίησης συμβατικών εγγράφων.

Η Αναθέτουσα Αρχή στην κατακυρωτική της απόφαση

• καθορίζει τη διάρκεια της Περιόδου Οριστικοποίησης Συμβατικών Εγγράφων, η οποία προβλέπεται να

είναι εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης στον «Προσωρινό ΙΦΣ». Σημειώνεται ότι:

- Η προθεσμία αυτή είναι δυνατόν να παραταθεί με νεότερη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κατά

την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

- Εφόσον εκπληρωθούν όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις, η ολοκλήρωση της περιόδου

οριστικοποίησης συμβατικών εγγράφων μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την παρέλευση της

σχετικής προθεσμίας.

• καλεί τον «Προσωρινό ΙΦΣ» να

- υποβάλλει εντός της προθεσμίας επικαιροποιημένα τα τυπικά δικαιολογητικά συμμετοχής

(Υποφακέλου Α1 προσφοράς) που θα του ζητηθούν εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή,

- οριστικοποιήσει και να υποβάλλει εντός της προθεσμίας τα συμβατικά έγγραφα που απαιτούνται

για την υπογραφήτης Σύμβασης Σύμπραξης.

Κατά την Περίοδο Οριστικοποίησης Συμβατικών Εγγράφων, ο Προσωρινός ΙΦΣ:

• Θα συμπληρώσει τα στοιχεία του Σχεδίου Σύμβασης Σύμπραξης που προβλέπεται να συμπληρωθούν, με

τα στοιχεία της Προσφοράς του.

• Θα προβεί με δικές του δαπάνες στην επαλήθευση του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου καθώς και στην

επιβεβαίωση ότι έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και ότι απεικονίζει τις ρυθμίσεις

της Σύμβασης Σύμπραξης από ανεξάρτητο φορέα, ο οποίος θα τυγχάνει της έγκρισης της Αναθέτουσας

Αρχής. Τα αποτελέσματα της επαλήθευσης θα κοινοποιηθούν στην Αναθέτουσα Αρχή.

• Θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή σε τελικό και συμφωνημένο σχέδιο:

- το Παρεπόμενο Σύμφωνο 1, δηλ. τη σύμβαση Α Φάσης για την αρχική υλοποίηση του δικτύου.

- το Παρεπόμενο Σύμφωνο 2, δηλ. τη σύμβαση Β Φάσης για τη διαχείριση, λειτουργία, εμπορική

εκμετάλλευση και περαιτέρω επέκταση του δικτύου.

- Το Παρεπόμενο Σύμφωνο 3, δηλ.τη Σύμβαση με τον Εξωτερικό Ανεξάρτητο Ελεγκτή,

- Το ή τα Παρεπόμενο(α) Σύμφωνο(α) 4, δηλ. τις συμβάσεις ασφαλιστικής κάλυψης.



- Το ή τα Παρεπόμενο(α) Σύμφωνο(α) 5, δηλ. τις συμβάσεις δανειοδότησης με τα επιλεγμένα

τραπεζικά ιδρύματα, εφόσον προβλέπονται από το χρηματοδοτικό σχήμα κάλυψης της Ιδιωτικής

Χρηματοδότησης. Επισημαίνεται ότι ο «Προσωρινός ΙΦΣ» μπορεί να φέρει σε τελική και

συμφωνημένη μορφή Συμβάσεις Χρηματοδότησης με τράπεζες άλλες από αυτές που χορηγούν τις

Επιστολές Υποστήριξης Χρηματοδοτών και/ή Επιστολές Υποστήριξης Επενδυτών, εφόσον τηρείται

το συμφωνηθέν χρηματοδοτικό σχήμα.

- Τις συμβάσεις με λοιπούς χρηματοδότες, εφόσον προβλέπονται από το χρηματοδοτικό σχήμα

κάλυψης της Ιδιωτικής Χρηματοδότησης.

- Το καταστατικό της ΑΕΕΣ.

Αναφορικά με τα σχέδια των παραπάνω συμφώνων/ συμβάσεων:

• Αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους και τις προβλέψεις των Εγγράφων του Διαγωνισμού

και τα στοιχεία της Προσφοράς του «Προσωρινού ΙΦΣ».

• Η συμφωνία επί των σχεδίων (βλ. όρο «συμφωνημένα» σχέδια) τεκμαίρεται από σχετική έγγραφη

δήλωση των αντισυμβαλλομένων που συνοδεύει τα αντίστοιχα σχέδια συμβάσεων. Τα σχέδια

συμβάσεων δε θα είναι υπογεγραμμένα.

• Τα σχέδια θα ελεγχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και δεν θα υπογραφούν χωρίς τη ρητή έγγραφη

συναίνεσή της.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα συνεργάζεται στενά με τον «Προσωρινό ΙΦΣ» ώστε να επιλύονται τυχόν

προβλήματα ανακύπτουν και να συμφωνούνται εγκαίρως τα σχέδια συμφωνητικών καθώς και το τελικό

χρηματοοικονομικό μοντέλο.

Εάν κατά τη λήξη της Περιόδου Οριστικοποίησης Συμβατικών Εγγράφων δεν έχουν πραγματοποιηθεί από

τον Προσωρινό ΙΦΣ τα προβλεπόμενα, τότε η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται με απόφασή της να

διαπιστώσει τη μη οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων ή τη μη προσκόμισή των ή τη μη υποβολή

των σχεδίων συμβάσεων και εγγράφων ή τη μη υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών αντίστοιχα και να

καλέσει τον «1ο επιλαχόντα ΙΦΣ», ο οποίος καθίσταται πλέον «Προσωρινός ΙΦΣ». Στην περίπτωση αυτή

ορίζεται νέα περίοδος οριστικοποίησης συμβατικών εγγράφων και εφαρμόζονταιοι ίδιες διαδικασίες και

για τον δεύτερο «Προσωρινό ΙΦΣ». Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και στην περίπτωση

αποτυχίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του «1ου επιλαχόντα ΙΦΣ», οπότε «Προσωρινός ΙΦΣ» ορίζεται ο

«2ος επιλαχών ΙΦΣ».

26.2. Ολοκλήρωση Διαγωνισμού – κλήση για υπογραφή Σύμβασης Σύμπραξης

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Περιόδου Οριστικοποίησης Συμβατικών Εγγράφων:

• Ο Προσωρινός ΙΦΣ καθίσταται αυτοδικαίως ΙΦΣ (ή οριστικός ΙΦΣ).



• Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί στον ΙΦΣ απόφαση, με την οποία τον καλεί για την υπογραφή της

Σύμβασης Σύμπραξης τάσσοντας προθεσμία, η οποία προβλέπεται να είναι δέκα (10) ημέρες από την

έκδοση του πρακτικού του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το οποίο εγκρίνεται η σύναψη της Σύμβασης

Σύμπραξης σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται με απόφασή της να

παρατείνει την προθεσμία αυτή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα υποβάλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο το

Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία του Διαγωνισμού για να

διεξαχθεί ο έλεγχος νομιμότητας της Σύμβασης Σύμπραξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2741/1999.

Αν ο ΙΦΣ:

• δεν περιβληθεί τη μορφή της ΑΕΕΣ σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού που έχει ελεγχθεί και

εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή

• δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης ως ΑΕΕΣ εντός της τεθείσας προθεσμίας,

τότε κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,

• δεν προσκομίσει την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,

καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής και η Αναθέτουσα Αρχή με απόφασή της καλεί τον «1ο

επιλαχόντα ΙΦΣ», ο οποίος καθίσταται «Προσωρινός ΙΦΣ» και εφαρμόζονται εξαρχής οι διαδικασίες της

παραγράφου §26.1 ανωτέρω. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και στην περίπτωση αποτυχίας

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του «1ου επιλαχόντα ΙΦΣ», οπότε «Προσωρινός ΙΦΣ» ορίζεται ο «2ος

επιλαχών ΙΦΣ».

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την ανάθεση της Σύμβασης Σύμπραξης και δικαιούται, με

αιτιολογημένη απόφασή της, να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική

διαδικασία του Διαγωνισμού, χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του

λόγου στους Διαγωνιζόμενους.

26.3. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

Μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης, η ΑΕΕΣ υποχρεούται να προσκομίσειστην Αναθέτουσα

Αρχή την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται στο 10% της δηλωθείσας Δημόσιας

Χρηματοδότησης (ΔΧ) στην οικονομική προσφορά, χωρίς σε αυτή να συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα συνταχθεί σύμφωναμε το Παράρτημα ΧΧ της Σύμβασης

Σύμπραξης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Α Φάσης και την οριστική παραλαβή της, η εγγυητική επιστολή δύναται

να αντικατασταθεί από νέα, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 60% της αρχικής εγγυητικής επιστολής

καλής εκτέλεσης.



Μετά από κάθε έτος επιτυχούς επιχειρησιακής λειτουργίας (Β Φάση) και αφού ολοκληρωθούν οι ετήσιοι

έλεγχοι που αφορούν το μηχανισμό αντιστάθμισης υπεραπόδοσης, δύναται να πραγματοποιείται σταδιακή

απομοίωση της εγγυητικής επιστολής 5% κατ’ έτος.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική λήξη της σύμβασης παραχώρησης

και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους

26.4. Υπογραφή Σύμβασης Σύμπραξης και Συμφωνητικών

Η Σύμβαση Σύμπραξης θα συναφθεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, της ΑΕΕΣ και των Αρχικών Μετόχων

βάσει του Σχεδίου Σύμβασης Σύμπραξης και των στοιχείων της Προσφοράς του ΙΦΣ στην Ελληνική γλώσσα.

Εντός τριάντα (30) ημερών από την Ημερομηνία Υπογραφής και πάντως πριν την Ημερομηνία Έναρξης

Ισχύος, ο ΙΦΣ θα πρέπει να υπογράψει το σύνολο των Παρεπόμενων Συμφώνων και Συμβάσεων, καθώς και

κάθε άλλο σχετικόέγγραφο προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη για την επιτυχή έναρξη του Έργου.

Στη Σύμβαση θα ορίζεται η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος που έπεται της εκπλήρωσης των ανωτέρω

υποχρεώσεων, δεν μπορεί όμως να καθυστερήσει πέραν των 2 μηνών από την Υπογραφή της Σύμβασης.

Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές”...

Documents

Transcript of Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές”...