ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:Β8Β34691ΩΓ-ΦΚΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 1/10/2014

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/92/4863

ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ

& ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18

Ταχ. Κώδικας : 10431

Πληροφορίες : Δ.Γρυλλάκη

Τηλέφωνο : 210 5213642

Fax : 2105222456

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού

μειοδοτικού διαγωνισμού με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών με ανάρτηση στο

διαδίκτυο πιθανής δαπάνης #60.000,00# € πλέον Φ.Π.Α. (73.800,00 Ευρώ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια δύο καμπινών επέκτασης SUN CSM200-

EU, μιας καμπίνας επέκτασης DELL MD1200 και δύο μεταγωγών δικτύου (Central Switch)

για τις άμεσες ανάγκες των δύο κεντρικών Computer Room του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Πληροφορική 1

& 2), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΦΓ 21Ε/14

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθο 5 του Ν. 861/79 περί αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. και του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Τη με αρ. πρωτ. 090/27/12-12-13 (ΦΕΚ 3265/τ.Β΄/20-12-2013) απόφαση του Διοικητή

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και

εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» στους Υποδιοικητές και ορισμός

αναπληρωτή του.

3. Τη με αρ. πρωτ. 090/9/14-3-2013 (ΦΕΚ 661/τ.Β’/21-3-13) απόφαση του Διοικητή ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους Υποδιοικητές και

ορισμός αναπληρωτή του».

4. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-7/07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου.

5. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών

θεμάτων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 266/89 «Οργανισμός του ΙΚΑ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

σήμερα.

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»

όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α’) «Επείγουσες

ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής

στρατηγικής 2012-2015».

9. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/18-12-2012 για τη ρύθμιση των ειδικότερων

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών

και Δικτύων.

10. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 τ.Α/17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση

και Ευθύνη», αρ. 21, σύμφωνα με τις οποίες πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση

οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη ή του κατά

νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση

(δημοσιονομική δέσμευση).

11. Τη με αριθ. 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ 1291/τ.Β’/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού

Οικονομικών «Αύξηση ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 831 του Ν.2362/95 για

τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών

ή εκτέλεση έργων».

12. Την με αριθ. Π1/678/26-3-2013 «Λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ)» εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας.

Υποδομών και Δικτύων.

13. Το υπ’ αριθ. Π45/29-5-2014 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προγραμματισμού &

Προδιαγραφών με το οποίο μας διαβιβάσθηκαν τεχνικές προδιαγραφές και πιθανής

δαπάνης προκειμένου να προβούμε στη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών με ανάρτηση στο διαδίκτυο για την

προμήθεια δύο καμπινών επέκτασης SUN CSM200-EU, μιας καμπίνας επέκτασης DELL

MD1200 και δύο μεταγωγών δικτύου (Central Switch) για τις άμεσες ανάγκες των δύο

κεντρικών Computer Room του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Πληροφορική 1 & 2), με κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (Κωδικός

εκτός προγράμματος: 48000000-8 «Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής»).

Η αναγκαιότητα του έργου καθώς και η πιθανή δαπάνη προκύπτουν από το υπ’ αριθ.

095/ΙΚΑΝΕΤ/38/26-02-14 έγγραφο της Διοίκησης Έργων Προγράμματος

Εκσυγχρονισμού. Επίσης με το υπ’ αριθ. 095/ΙΚΑΝΕΤ/68/10-04-14 έγγραφο της

Διοίκησης Έργων Προγράμματος Εκσυγχρονισμού και το έγγραφο του Αναδόχου του

ΟΠΣ – ΙΚΑ, τονίζεται η αναγκαιότητα αναβάθμισης του αποθηκευτικού χώρου του

Cluster-1 της Κεντρικής Υπολογιστικής Υποδομής του ΟΠΣ – ΙΚΑ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας τέθηκαν σε Δημόσια Διαβούλευση από 15-

05-14 έως 21-05-14 χωρίς να υποβληθούν παρατηρήσεις από τις ενδιαφερόμενες

εταιρίες. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 7123

14. Η πιθανή δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ

€13.800,00 (73.800,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

15. Την ΑΑΥ Μ499/5-6-2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης ύψους

73.800,00 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ

27123 του προϋπολογισμού εξόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2014.

16. Την υπ’ αρ. πρωτ. Λ53/Γ/10/3419/6-6-2013 (ΑΔΑ: ΒΙΥ04691ΩΓ-ΞΦ2) Απόφαση

Έγκρισης Πίστωσης του Υποδιοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

17. Την με αριθ. πρωτ. 13026/198/Φ10021 Έγκριση προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής

για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με το αίτημα του Ιδρύματος, από το Υπουργείο Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης, Δ/νση Μηχανογραφικών Εφαρμογών, Τμήμα Β’.

18. Την υπ.αριθμ. Γ99/Γ/61/3904/7-7-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη

διενέργεια στις 23-7-2014 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τη διαδικασία της

συλλογής προσφορών με ανάρτηση στο διαδίκτυο για την προμήθεια δύο καμπινών

επέκτασης SUN CSM200-EU, μιας καμπίνας επέκτασης DELL MD1200 και δύο

μεταγωγών δικτύου (Central Switch) για τις άμεσες ανάγκες των δύο κεντρικών

Computer Room του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Πληροφορική 1 & 2), με κριτήριο κατακύρωσης τη

χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία αναρτήθηκε στο

διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr) και καταχωρήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

(ΑΔΑ 7ΗΑΑ4691ΩΓ-Δ21/7-7-2014).

19. Το υπ.αριθμ. Π54/14-7-2014 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προγραμματισμού &

Προδιαγραφών με το οποίο μας διαβιβάσθηκε έγγραφο των εμπειρογνωμόνων με το

οποίο καταθέτουν νέο αναλυτικό πίνακα τεχνικών προδιαγραφών της Ομάδας Γ (παρ.3.6)

20. Τη Λ36/Γ/16/4032 απόφαση του Υποδιοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετική με τη

«Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τη

διαδικασία της συλλογής προσφορών με ανάρτηση στο διαδίκτυο, για την προμήθεια δύο

καμπινών επέκτασης SUN CSM200-EU, μιας καμπίνας επέκτασης DELL MD1200 και

δύο μεταγωγών δικτύου (Central Switch) για τις άμεσες ανάγκες των δύο κεντρικών

Computer Room του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Πληροφορική 1 & 2), με κριτήριο κατακύρωσης τη

χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»

21. Την Λ36/Γ/24/4747/22-9-14 απόφαση του Υποδιοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετική με τη

«Ματαίωση και επανάληψη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τη διαδικασία

της συλλογής προσφορών με ανάρτηση στο διαδίκτυο, για την προμήθεια δύο καμπινών

επέκτασης SUN CSM200-EU, μιας καμπίνας επέκτασης DELL MD1200 και δύο

μεταγωγών δικτύου (Central Switch) για τις άμεσες ανάγκες των δύο κεντρικών

Computer Room του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Πληροφορική 1 & 2), με κριτήριο κατακύρωσης τη

χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» κατ εφαρμογή των διατάξεων του

άρθρ. 21 παρ.η του ΠΔ 118/07.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό, με συλλογή προσφορών κατόπιν σχετικής ανάρτησης

στο διαδίκτυο, πιθανής δαπάνης #60.000,00# € πλέον Φ.Π.Α. (73.800,00 Ευρώ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια δύο καμπινών επέκτασης SUN CSM200-

EU, μιας καμπίνας επέκτασης DELL MD1200 και δύο μεταγωγών δικτύου (Central Switch)

για τις άμεσες ανάγκες των δύο κεντρικών Computer Room του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Πληροφορική 1

& 2), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την ημερομηνία

διενέργειας του διαγωνισμού που είναι στις 15/10/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.,

στον 3ο όροφο-γραφείο 6 του κτιρίου της Δ/νσης Προμηθειών & Χημ. Υπ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν το φάκελο της προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον

αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Δ/νση

Προμηθειών & Χημ. Υπ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Αγ. Κωνσταντίνου 16, 3ος

όροφος, γραφείο 7) ή

αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορική εταιρεία

(Courrier) στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, το ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που

θα αποσταλούν.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και

όρους της Υπηρεσίας και θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95, σε συνδυασμό με τις

διατάξεις του ΠΔ 118/07.

Η Επιτροπή Προχείρων διαγωνισμών μπορεί να ζητήσει να προσκομίσετε

συμπληρωματικά στοιχεία που κατά την κρίση της θεωρεί απαραίτητα.

1 . ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

γ) συνεταιρισμοί

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα

διακήρυξη.

Ο όρος «ανάδοχος» αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α) (β) (γ) και (δ) κατηγορίες.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία

υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη

ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της

σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 3 μήνες, προσμετρούμενος από την επόμενη

της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 16/1/15. Προσφορά που ορίζει

μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές

δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η προσφορά θα υποβληθεί μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο (2) αντίγραφα (1

πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) έως τις 15/10/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.,

στην Υπηρεσία μας (Αγ. Κωνσταντίνου 16, 3ος

όροφος, γραφείο 6).

Η προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, να είναι

δακτυλογραφημένη και να μην φέρει παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές,

προσθήκες, κλπ.

Προσφορές για μέρος της ποσότητας που ορίζει η προκήρυξη απορρίπτονται ως

απαράδεκτες.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται ευκρινώς:

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Δ/νση Προμηθειών & Χημ. Υπ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Αγ. Κων/νου 16-18, Αθήνα, 3ος

όροφος.

Ο αριθμός της διακήρυξης ΦΓ…./….

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους:

Α. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που θα περιλαμβάνει Υπεύθυνη δήλωση

του Ν. 1599/1986/Α’ 75, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των

τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής

των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια

διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ :

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.

Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία

κήρυξης σε πτώχευση.

Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.

Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή

ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990.

Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των

ανωτέρω νομοθετημάτων.

Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητης απόφασης του Υπουργείου

Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία

διενέργειας του διαγωνισμού.

Ότι συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των

οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των

δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην

προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.

Β. Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίως φάκελο, ο οποίος

θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του διαγωνισμού

που αναφέρονται στο παράρτημα 3 (Τεχνικές Προδιαγραφές), το οποίο αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Γ. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίως φάκελο, ο

οποίος θα περιλαμβάνει τα υπό προμήθεια είδη με:

1) την προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ, ανά είδος

2) το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στον οποίο υπάγεται κάθε είδος

3) το χρόνο ισχύος της προσφοράς

Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα

φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Εφόσον οι Προμηθευτές συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την

προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.1 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Προχείρων

Διαγωνισμών της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην

παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ακόλουθη διαδικασία:

α. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών και των

τεχνικών προσφορών και στη συνέχεια μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα

Δικαιολογητικά και οι Τεχνικές Προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών

προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και φυλάσσονται από την Επιτροπή.

β. Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών συντάσσεται

σχετικό Πρακτικό από την αρμόδια Επιτροπή, το οποίο παραδίδει στη Δ/νση Προμηθειών &

Χημ. Υπ., Τμήμα Γεν. Υλ. Χρήσεως & Αναλωσίμου και εκδίδεται σχετική απόφαση.

γ. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, όσων από τις τεχνικές προσφορές γίνονται

αποδεκτές, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, γίνεται κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από

την Επιτροπή Προχείρων Διαγωνισμών. Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό επί των

οικονομικών προσφορών, το οποίο παραδίδει στη Δ/νση Προμηθειών & Χημ. Υπ., Τμήμα

Γεν. Υλ. Χρήσεως & Αναλωσίμου και εκδίδεται σχετική απόφαση.

δ. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές,

κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά

διαβιβάζονται σφραγισμένοι στη Δ/νση Προμηθειών & Χημ. Υπ., Τμήμα Γεν. Υλ. Χρήσεως

& Αναλωσίμου, το οποίο μεριμνά για την επιστροφή τους στους υποψηφίους αναδόχους,

μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

ε. Η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.

στ. Για όλα τα παραπάνω η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί τη σχετική της απόφαση σε όλους

τους συμμετέχοντες σε κάθε φάση της διαδικασίας.

ζ. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές

προδιαγραφές της Διακήρυξης, απορρίπτονται στο αντίστοιχο στάδιο του Διαγωνισμού.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι

εκπρόσωποι τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό

εκπροσώπησης.

2.2 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή

Προχείρων Διαγωνισμών, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα

οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν:

2.2.1 Οι Έλληνες πολίτες:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν

έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,

i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι:

-συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της

29.1.1998, σελ. 1),

-δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο

3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358

της 31.12.1998, σελ. 2),

-απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της

27.11.1995, σελ. 48),

-νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1

της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων

από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το

ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄ 305),

ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο

να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία

κήρυξης πτώχευσης.

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους

-Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους

απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του

συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε

διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους

στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

-Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη

για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς

στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση.

-Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω

περιπτώσεων β, γ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του

διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι

της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή

κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από

αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.

2.2.2 Οι αλλοδαποί:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου,

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο

από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 1.1.

β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την

κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε

πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή

διαδικασία.

γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της

χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της

ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις

φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση νομίμως

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται οι

ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην

επιχείρηση.

δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού

και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω

έγγραφης ειδοποίησης.

2.2.3 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 1.1 και 1.2 αντίστοιχα.

- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω

παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και

Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι

Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους

του.

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο

να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως

εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)

και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης

του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά

νομικά πρόσωπα)

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της

εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια

Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της

οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις

διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και

Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του

Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

2.2.4 Οι συνεταιρισμοί:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει

ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με

αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της

παραγράφου 1.1.

β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 1.1, εφόσον πρόκειται

για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 1.2,

εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β

της παραγράφου 1.3.

γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

2.2.5 Οι ενώσεις εταιρειών που υποβάλουν κοινή προσφορά:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει

στην Ένωση ή την κοινοπραξία.

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες

περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη

βεβαίωση του προμηθευτή. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη

βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση που γίνεται ενώπιον

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην

κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο

πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις

Μετά το πέρας του ελέγχου η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στη Δ/νση

Προμηθειών & Χημ. Υπ., Τμήμα Γεν. Υλ. Χρήσεως & Αναλωσίμου και εκδίδεται η

απόφαση κατακύρωσης.

2.3 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί. Η

Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται σχετικά αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

3 . ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η προμήθεια:

δύο (2) καμπινών επέκτασης SUN CMS200-EU, συμβατές με την συστοιχία

αποθήκευσης SUN StorageTek ST6140.

μίας (1) καμπίνας επέκτασης DELL Power Vault MD1200, συμβατής με το

σύστημα αποθήκευσης DELL Power Vault MD3600F,

δύο (2) κεντρικών μεταγωγών δικτύου δεδομένων (Core Switches),

για τις άμεσες ανάγκες των κεντρικών Computer Room του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

(Πληροφορική 1 & 2)

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του Έργου είναι η ισχυροποίηση των υποδομών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ,

για την εξυπηρέτηση αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων τόσο του ΟΠΣ-ΙΚΑ,

όσο και του δικτυακού τόπου www.ika.gr.

Η επέκταση της υπάρχουσας συστοιχίας αποθήκευσης SUN StorageTek ST6140,

θα επιφέρει την αύξηση της διαθεσιμότητας των υπολογιστικών συστημάτων του

Cluster-1. χωρίς να επηρεαστεί η παραγωγική λειτουργία.

Η ένταξη των νέων καμπινών στο υπάρχον σύστημα είναι εύκολα υλοποιήσιμη,

μειώνει το ρίσκο απώλειας δεδομένων και η αύξηση του χώρου αποθήκευσης θα

καλύψει τις ανάγκες των υπολογιστικών συστημάτων του Cluster-1 για εύλογο

χρονικό διάστημα.

Η αύξηση του αποθηκευτικού χώρου του διαδικτυακού τόπου του ΙΚΑ

ΕΤΑΜ www.ika.gr , θα βελτιώσει την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών

προς τους πολίτες και θα δώσει την δυνατότητα για την υλοποίηση νέων.

Η ένταξη της νέας καμπίνας αποθήκευσης είναι εύκολα υλοποιήσιμη, μειώνει το

ρίσκο απώλειας δεδομένων συστήματος χωρίς να επηρεάζει τη λειτουργία του ήδη

υπάρχοντος αποθηκευτικού συστήματος.

Η αύξηση διαθεσιμότητας του δικτύου κορμού της υποδομής του Internet με την

εξάλειψη του μοναδικού σημείου αστοχίας (single point of failure), είναι ο κύριος

στόχος που θα επιτευχθεί με την προμήθεια των δύο (2) κεντρικών μεταγωγών

δικτύου (Core switches).

Επίσης, με την ένταξη των δύο μεταγωγών στο δικτύου κορμού θα αυξηθεί

η χωρητικότητα και η ταχύτητα πρόσβασης στην υποδομή του Internet,

διευκολύνοντας την προσφορά νέων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσφέρουν προϊόντα

σύμφωνα με τους κάτωθι Πίνακες τεχνικών προδιαγραφών. Τα προϊόντα έχουν

κατηγοριοποιηθεί σε τρεις (3) ομάδες (Ομάδα Α’, Ομάδα Β’ και Ομάδα Γ’),

ανάλογα με τις ανάγκες των έργων που προορίζονται για να καλύψουν.

Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία, έχει δικαίωμα να συμμετέχει είτε για το σύνολο των ειδών

που περιλαμβάνονται και στις τρεις (3) ομάδες, είτε για το σύνολο των ειδών κάθε

ομάδας χωριστά. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του

πίνακα και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Μη συμμόρφωση με τον παραπάνω όρο συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

Αναλυτικός πίνακας τεχνικών προδιαγραφών ομάδας Α’.

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ

A.1 Καμπίνα επέκτασης SUN CSM200-EU

Βάση SUN CSM200-EU

(EXPANSION TRAY)

2

Συμβατό με SUN StorageTek

ST6140

ΝΑΙ

Τύπος Rack

Θέσεις Δίσκων (Drive bays) 16

Υποστήριξη Hot-swap - Plug-in NAI

Υποστήριξη RAID 0, 1, 10 ΝΑΙ

Τύπος interface δίσκων FC

Form Factor Δίσκων 3,5”

Interface διασύνδεσης για

επέκταση

2 FC

Καλώδια διασύνδεσης(0.6μ) FC 2

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ

Tροφοδοτικά ρεύματος 2

Καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος 2

Ράγες τοποθέτησης ΝΑΙ

A.2 Σκληροί Δίσκοι για καμπίνα επέκτασης SUN CSM200-EU

Ποσότητα 16

Τύπος Εσωτερικός

Χωρητικότητα 600GB

Ταχύτητα (στροφές/ λεπτό) 15000rpm

Interface /connectivity FC-AL

Form Factor 3,5”

Υποστήριξη Hot Swap ΝΑΙ

FDE capable ΝΑΙ

Αναλυτικός πίνακας τεχνικών προδιαγραφών Ομάδας Β’

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕ

ΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ

Β.1 Καμπίνα επέκτασης Dell Power Vault MD1200

Β.1.1 Βάση PowerVault MD1200 (EXPANSION

TRAY)

1

Β.1.2 Συμβατό με DELL MD3600F, SAN FC

Storage

ΝΑΙ

Β.1.3 Τύπος Rack

Β.1.4 Ύψος 2U

Β.1.5 Τύπος Backplane Unified ή

Split Mode

Β.1.6 Θέσεις Δίσκων (Drive bays) =12

Β.1.7 Form Factor Δίσκων 3,5”

Β.1.8 Τύπος Δίσκών Τουλάχιστο

ν SAS

Β.1.9 Ρυθμός δεδομένων >=6Gbps

Β.1.10 Υποστήριξη Hot plug in ΝΑΙ

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕ

ΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ

Β.1.11 Υποστήριξη Raid ΝΑΙ

Β.1.12 Redundant Power Supply ΝΑΙ

Β.1.13 Τύπος τροφοδοτικών Hot plug in

Β.1.14 Ισχύς τροφοδοτικών 600W

Β.1.15 Καλώδια τροφοδοσίας 2

Β.1.16 Καλώδια διασύνδεσης(0.6μ) 2

Β.1.17 Ράγες τοποθέτησης ΝΑΙ

Β.2 Σκληροί Δίσκοι για καμπίνα επέκτασης Dell Power Vault MD1200

Ποσότητα 12

Τύπος Εσωτερικό

ς

Χωρητικότητα 600GB

Ταχύτητα (στροφές/ λεπτό) 15000rpm

Interface SAS

Form Factor 3,5”

Υποστήριξη Hot Swap ΝΑΙ

3.6 Αναλυτικός πίνακας τεχνικών προδιαγραφών Ομάδας Γ’

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕ

ΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ

Γ.1 Χαρακτηριστικά Μεταγωγέα κορμού δικτύου (switch)

Κατασκευαστής - Να αναφερθεί ΝΑΙ

Μοντέλο - Να αναφερθεί ΝΑΙ

Ποσότητα 2

Το προτεινόμενο μοντέλο πρέπει να είναι

σύγχρονης τεχνολογίας και να είναι σε

καθεστώς υποστήριξης από τον

κατασκευαστή τουλάχιστον για τα

επόμενα 5 χρόνια

ΝΑΙ

ΑΡΘΡΩΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ

Form factor Rack

ΘΕΣΕΙΣ / SLOTS 6

Διαθέσιμες θέσεις για δικτυακές θύρες 5

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕ

ΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ

Δυνατότητα υποστήριξης non-blocking

δικτυακών θυρών 10/100/1000 σε πλήρη

σύνθεση

200

Ταχύτητα δίαυλου επικοινωνίας για κάθε

slot

48Gbps

Ταχύτητα δίαυλου επικοινωνίας

μεταγωγής δεδομένων (Switching

Capacity)

800 Gbps

Ταχύτητα μεταγωγής πακέτων 3Layer

(Throughput) 200 Mpps

Υποστηριζόμενες Mac Addresses 50000

Εγγραφές στον πίνακα δρομολόγησης IPv4 250000

Προσφερόμενη DRAM 2GB

Μέγιστη υποστηριζόμενη DRAM 4GB

Προσφερόμενη FLASH 512MB

Ασύγχρονη θύρα για τοπική ή

απομακρυσμένη διαχείριση

1

Υποστήριξη πρωτοκόλλων

(ενσωματωμένα)

ΙΕΕΕ 802.3u, 100BaseTX, 100BaseFX,

802.3z, 803.3ab, 100baseSX,

1000BaseLX/LH, 1000BaseZX,

IEEE802.3ae, 10Gbase-LR,10Gbase-SR,

10GBase-ER, 10 GBase-LRM

ΝΑΙ

Αριθμός θυρών LAN 48

Ταχύτητα Πρόσβασης θυρών LAN 10/100/1000

MBPS

Ταχύτητα δίαυλου επικοινωνίας κάρτας

θυρών LAN 48Gbps

Υποστήριξη VLAN Trunking για τις θύρες

LAN

ΝΑΙ

Υποστήριξη broadcast και multicast

blocking

ΝΑΙ

Υποστήριξη συνδυασμού θυρών LAN σε

μία λογική σύνδεση, όχι κατ ανάγκη στην

ίδια κάρτα

8Gbps

Αριθμός υποστηριζόμενων VLAN 4000

Αυτόματος εντοπισμός μονόδρομων

συνδέσεων

ΝΑΙ

Δυνατότητα ένταξης σε ομάδα

μεταγωγέων για διαμοιρασμό

πληροφοριών

ΝΑΙ

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕ

ΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ

Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης IPv4

& IPv6

ΝΑΙ

Δυναμική δρομολόγηση IPv4 & IPv6

υποστήριξη κατ ελάχιστο των

πρωτοκόλλων RIP, RIPv2, OSPF,

OSPFv3, BGPv4, Multiprotocol BGB

ΝΑΙ

Υποστήριξη load balancing ΝΑΙ

Υποστήριξη ICMP & ICMP redirect ΝΑΙ

Υποστήριξη DHCP server & client ΝΑΙ

Υποστήριξη λειτουργιών QoS :

802.1p CoS prioritization, IP DSCP, Strict

priority, διαμόρφωση προτεραιοτήτων

πακέτων βάση DSCP, ToS και

χαρακτηριστικών επιπέδων 3 & 4

ΝΑΙ

Υποστήριξη λειτουργιών ασφαλείας:

TACACS & RADIUS authentication,

802.1x authentication (& με καθορισμό

VLAN),

Πολλαπλών domains σε μία θύρα, SSHv2

για telnet, δημιουργία access lists,

προστασία από Spoofing και επίθεσης

μέσω πρωτοκόλλου ARP,

ΝΑΙ

Λειτουργίες διαχείρισης:

Command line , SNMPv1, v2 & v3

ROMMON 1 & 2, telnet, μεταφορά

αρχείων με TFTP, NTP για χρονισμό

ΝΑΙ

Αριθμός Τροφοδοτικών 2

Τύπος τροφοδοτικού Hot plugin

Ισχύς τροφοδοτικού 1400W

Ρεύμα εισαγωγής Εναλ/μενο

(AC)

Καλώδια τροφοδοσίας 2

Σύστημα ψύξης fan-tray ΝΑΙ

Τύπος συστήματος ψύξης fan-tray hot-

swappable

Κιτ εγκατάστασης σε καμπίνα ΝΑΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα είδη για όλες τις Ομάδες θα πρέπει να έχουν παραδοθεί εντός σαράντα πέντε (45)

ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Κατακυρωτικής Απόφασης.

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει για τον εξοπλισμό εγγύηση

καλής λειτουργίας χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών.

Ο κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει με την οικονομική του

προσφορά το αιτούμενο ετήσιο τίμημα συντήρησης εξοπλισμού, η οποία αρχίζει μετά

το πέρας της περιόδου εγγυήσεως και δεν θα ξεπερνά το 10% του τιμήματος του

εξοπλισμού της κάθε ομάδας.

Η συντήρηση εξοπλισμού έχει ετήσια διάρκεια με μονομερές δικαίωμα του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ ανανέωσης για συνολική περίοδο τριών (3) ετών.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το σύνολο του εν λόγω εξοπλισμού ως εξής:

- Ο εξοπλισμός της ομάδας Α στο κτίριο της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής του

ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Παπαδιαμαντοπούλου 87.

- Ο εξοπλισμός των ομάδων Β και Γ στο κτίριο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ επί της οδού

Πατησίων 12.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει από το Ι.Κ.Α στο 100% του τιμήματος μετά την

οριστική παραλαβή του Έργου από επιτροπή που θα οριστεί για το σκοπό αυτό.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ως κριτήριο κατακύρωσης προτείνεται η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Το εκτιμώμενο κόστος για την αγορά των ειδών και των τριών Ομάδων, ανέρχεται σε

#60.000,00# χωρίς Φ.Π.Α. και αναλύονται ως εξής:

Προϊόν Συνολική τιμή

Ομάδα Α: Καμπίνα επέκτασης SUN CSM200-EU+ Hard Disks 14.000 €

Ομάδα Β: Καμπίνα επέκτασης Dell Power Vault MD1200 7.200 €

Ομάδα Γ: Μεταγωγέας δικτύου κορμού (Core Switch) 38.800 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 60.0

10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο μειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει

μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων

του πρόχειρου διαγωνισμού, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε

ποσοστό 10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα

στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07 «εάν ο προμηθευτής, δεν προσέλθει να υπογράψει την

σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου

για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου

οργάνου».

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη

ποσότητα (μέχρι 30%) ή μικρότερη ποσότητα (μέχρι 50%) από την προκηρυχθείσα

ποσότητα.

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή

του προμηθευτού.

Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο

χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

11 . ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης του έργου εκ μέρους του αναδόχου εντός του συμβατικού

χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης

που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ.118/2007, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν

προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων και οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο

32 του Π.Δ.118/2007.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Προμηθειών & Χημικών Υπηρεσιών

Γεωργία Βουτσινά

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

(ΦΓ 21 Ε / 14 )

«Προμήθεια δύο καμπινών επέκτασης SUN CSM200-EU, μιας καμπίνας επέκτασης DELL

MD1200 και δύο μεταγωγών δικτύου (Central Switch) για τις άμεσες ανάγκες των δύο

κεντρικών Computer Room του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Πληροφορική 1 & 2), με κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ »

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ………..………………………………………………….…...…..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1…...........................................................................................................................

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 …...........................................................................................................................

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ- ΤΙΜΗΜΑ

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3…............................................................................................................................

ΑΡΘΡΟ 6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ –ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4…............................................................................................................................

ΑΡΘΡΟ 8. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5…...........................................................................................................................

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6…............................................................................................................................

ΑΡΘΡΟ 10. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΘΡΟ 13. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 14. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΡΘΡΟ 16. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 17. ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 18. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 19. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΑΡΘΡΟ 20. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΡΘΡΟ 21. ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡΘΡΟ 22. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 23. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 24. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα την …… , του μήνα …………………….., έτους ………………., ημέρα

…………… στα γραφεία της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , μεταξύ των κάτωθι

συμβαλλομένων, αφενός μεν:

α) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο

Ασφάλισης Μισθωτών», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 8), το

οποίο νομίμως εκπροσωπείται από

……………………………………………………………………….χάριν του οποίου

καταρτίζεται η παρούσα Σύμβαση, αφετέρου δε

β) της εταιρείας με την επωνυμία «………………….», που εδρεύει στην

………………..........οδός……………………………….αρ…, τηλ.:

………………………Fax.: ………………..-……………, ΑΦΜ:….….……………….,

Δ.Ο.Υ: ……………….., εφεξής αποκαλούμενη στην παρούσα Σύμβαση «Ανάδοχος», η

οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τ

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………..….δυνάμει του με αριθμό

…………………..…………………………………(ΦΕΚ / Καταστατικού ) της εταιρείας.

Έχοντας υπόψη :

Α. την κείμενη νομοθεσία σύμφωνα με τη οποία διεξήχθη ο διαγωνισμός και ιδιαίτερα:

Τη με αρ. πρωτ. 090/9/14-3-2013 (ΦΕΚ 661/τ.Β’/21-3-13) απόφαση του Διοικητή

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους Υποδιοικητές και

ορισμός αναπληρωτή του».

Το άρθρο 5 του Ν. 861/79 “περί αρμοδιοτήτων του ΔΣ του ΙΚΑ και του Διοικητή του

ΙΚΑ”.

Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/τ.Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95(ΦΕΚ 145/Α/95)

«Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις

Τις διατάξεις του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07/07) “Κανονισμός Προμηθειών του

Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων’’.

Τις διατάξεις του ΠΔ 266/89 “Οργανισμός του ΙΚΑ’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α’/13-07-10) ‘’Ενίσχυση της διαφάνειας με

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως

τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α’) «Επείγουσες ρυθμίσεις που

αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-

2015»

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/18-12-2012 για τη ρύθμιση των

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου

Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων.

Την με αριθ. Π1/678/26-3-2013 «Λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ)» εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Υποδομών και Δικτύων.

Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α/17.08.10) «Δημοσιονομική Διαχείριση

και Ευθύνη», αρθ.21, σύμφωνα με τις οποίες πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση

οποιαδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμοδίου διατάκτη ή του κατά νόμο

εξουσιοδοτημένου οργάνου με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική

δέσμευση).

Τις διατάξεις του Ν. 4012/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων

Το Π.Δ. 113/10 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 194 A).

Β. Tις αποφάσεις:

Την υπ’ αριθ. ……………………………απόφαση Yποδιοικητή ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με

την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. (73.000,00 Ευρώ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τη

διαδικασία της συλλογής προσφορών με ανάρτηση στο διαδίκτυο για την προμήθεια δύο

καμπινών επέκτασης SUN CSM200-EU, μιας καμπίνας επέκτασης DELL MD1200 και δύο

μεταγωγών δικτύου (Central Switch) για τις άμεσες ανάγκες των δύο κεντρικών Computer

Room του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Πληροφορική 1 & 2), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑM.

Την ΑΑΥ Μ499/5-6-2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης

ύψους 73.800,00 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ

27123 του προϋπολογισμού εξόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2014.

Τη με αρ. πρωτ. Γ99/Γ/……Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συνημμένες

τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές.

Την υπ’ αριθ. Λ36/Γ/…………. απόφαση του

……………………………………….του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με την οποία κατακυρώθηκε

στον Ανάδοχο το αποτέλεσμα του πρόχειρου Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις

……………….σε συνέχεια της υπ’ αριθ. Γ99/Γ/………Προκήρυξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για

την προμήθεια δύο καμπινών επέκτασης SUN CSM200-EU, μιας καμπίνας επέκτασης DELL

MD1200 και δύο μεταγωγών δικτύου (Central Switch) για τις άμεσες ανάγκες των δύο

κεντρικών Computer Room του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Πληροφορική 1 & 2), με κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι :

(Οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και οι πίνακες περιεχομένων, τίθενται για διευκόλυνση

της ανάγνωσης και θα αγνοούνται για την ερμηνεία της Σύμβασης.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, εκτός από τις περιπτώσεις, όπου τα συμφραζόμενα απαιτούν

διαφορετικά, τις αντίστοιχες έννοιες:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Το Ν.Π.Δ.Δ. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο

Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ) που εδρεύει στην Αθήνα Αγ. Κωνσταντίνου 8,

ταχ.κωδ. 102 41, το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισμό.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Αναθέτουσας Αρχής που

στεγάζεται στον 3ο όροφο του επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241 Αθήνα, κτιρίου.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η εταιρεία με την επωνυμία «……………….» που εδρεύει στην ……………

(………………………), η οποία βάσει της υπ’ αρ Λ36/Γ/……………….. απόφασης

κατακύρωσης συμβάλλεται με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΕΡΓΟ: Η σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνει η

παρούσα Σύμβαση, εκτέλεση του έργου, με αντικείμενο την προμήθεια δύο καμπινών

επέκτασης SUN CSM200-EU, μιας καμπίνας επέκτασης DELL MD1200 και δύο μεταγωγών

δικτύου (Central Switch) για τις άμεσες ανάγκες των δύο κεντρικών Computer Room του

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Πληροφορική 1 & 2), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα

εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : Η υπ. αριθ. …………………………Προκήρυξη με αριθ. φακ. ΦΓ 21/14

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ: Η υπ. αριθ. Λ36/Γ/…………. απόφαση του ………….. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με

την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός και ανατέθηκε η υλοποίηση της προμήθειας.

ΣΥΜΒΑΣΗ: Η παρούσα έγγραφη συμφωνία μεταξύ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Αναδόχου, για

την εκτέλεση του έργου, όπως αυτή είναι δυνατό να τροποποιηθεί, μεταβληθεί ή

συμπληρωθεί.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ(ΕΠΕ): Ομάδα προσώπων, οριζόμενη από την

Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην

εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει

της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την παραλαβή των ειδών, και την επίβλεψη της

εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο .

ΤΙΜΗΜΑ: Η τιμή στην οποία κατακυρώθηκε το Έργο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η προμήθεια:

δύο (2) καμπινών επέκτασης SUN CMS200-EU, συμβατές με την συστοιχία

αποθήκευσης SUN StorageTek ST6140.

μίας (1) καμπίνας επέκτασης DELL Power Vault MD1200, συμβατής με το

σύστημα αποθήκευσης DELL Power Vault MD3600F

δύο (2) κεντρικών μεταγωγών δικτύου δεδομένων (Core Switches),

για τις άμεσες ανάγκες των κεντρικών Computer Room του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Πληροφορική

1 & 2)

ΑΡΘΡΟ 3 - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του Έργου είναι η ισχυροποίηση των υποδομών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, για την

εξυπηρέτηση αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων τόσο του ΟΠΣ-ΙΚΑ, όσο και του

δικτυακού τόπου www.ika.gr.

Η επέκταση της υπάρχουσας συστοιχίας αποθήκευσης SUN StorageTek ST6140, θα

επιφέρει την αύξηση της διαθεσιμότητας των υπολογιστικών συστημάτων του Cluster-1.

χωρίς να επηρεαστεί η παραγωγική λειτουργία.

Η ένταξη των νέων καμπινών στο υπάρχον σύστημα είναι εύκολα υλοποιήσιμη,

μειώνει το ρίσκο απώλειας δεδομένων και η αύξηση του χώρου αποθήκευσης θα καλύψει

τις ανάγκες των υπολογιστικών συστημάτων του Cluster-1 για εύλογο χρονικό διάστημα.

Η αύξηση του αποθηκευτικού χώρου του διαδικτυακού τόπου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ

www.ika.gr , θα βελτιώσει την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες

και θα δώσει την δυνατότητα για την υλοποίηση νέων.

Η ένταξη της νέας καμπίνας αποθήκευσης είναι εύκολα υλοποιήσιμη, μειώνει το

ρίσκο απώλειας δεδομένων συστήματος χωρίς να επηρεάζει τη λειτουργία του ήδη

υπάρχοντος αποθηκευτικού συστήματος.

Η αύξηση διαθεσιμότητας του δικτύου κορμού της υποδομής του Internet με την

εξάλειψη του μοναδικού σημείου αστοχίας (single point of failure), είναι ο κύριος στόχος

που θα επιτευχθεί με την προμήθεια των δύο (2) κεντρικών μεταγωγών δικτύου (Core

switches).

Επίσης, με την ένταξη των δύο μεταγωγών στο δικτύου κορμού θα αυξηθεί η

χωρητικότητα και η ταχύτητα πρόσβασης στην υποδομή του Internet, διευκολύνοντας την

προσφορά νέων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ

ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Τα προϊόντα έχουν κατηγοριοποιηθεί σε τρεις (3) ομάδες (Ομάδα Α’, Ομάδα Β’ και

Ομάδα Γ’), ανάλογα με τις ανάγκες των έργων που προορίζονται για να καλύψουν.

Aναλυτικός πίνακας τεχνικών προδιαγραφών ομάδας Α’.

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕ

ΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η

A.1 Καμπίνα επέκτασης SUN CSM200-EU

A1.1 Βάση SUN CSM200-EU

(EXPANSION TRAY)

2

A1.2 Συμβατό με SUN StorageTek ST6140 ΝΑΙ

A1.3 Τύπος Rack

A1.4 Θέσεις Δίσκων (Drive bays) 16

A1.5 Υποστήριξη Hot-swap - Plug-in NAI

A1.6 Υποστήριξη RAID 0, 1, 10 ΝΑΙ

A1.7 Τύπος interface δίσκων FC

A1.8 Form Factor Δίσκων 3,5”

A1.9 Interface διασύνδεσης για επέκταση 2 FC

A1.10 Καλώδια διασύνδεσης(0.6μ) FC 2

A1.11 Tροφοδοτικά ρεύματος 2

A1.12 Καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος 2

A1.13 Ράγες τοποθέτησης ΝΑΙ

A.2 Σκληροί Δίσκοι για καμπίνα επέκτασης SUN CSM200-EU

A2.1 Ποσότητα 16

A2.2 Τύπος Εσωτερικό

ς

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕ

ΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η

A2.3 Χωρητικότητα 600GB

A2.4 Ταχύτητα (στροφές/ λεπτό) 15000rpm

A2.5 Interface /connectivity FC-AL

A2.6 Form Factor 3,5”

A2.7 Υποστήριξη Hot Swap ΝΑΙ

A2.8 FDE capable ΝΑΙ

Αναλυτικός πίνακας τεχνικών προδιαγραφών Ομάδας Β’

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕ

ΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η

Β.1 Καμπίνα επέκτασης Dell Power Vault MD1200

B1.1 Βάση PowerVault MD1200

(EXPANSION TRAY)

1

B1.2 Συμβατό με DELL MD3600F, SAN FC

Storage

ΝΑΙ

B1.3 Τύπος Rack

B.1.4 Ύψος 2U

B.1.5 Τύπος Backplane Unified ή

Split Mode

B.1.6 Θέσεις Δίσκων (Drive bays) =12

B.1.7 Form Factor Δίσκων 3,5”

B.1.8 Τύπος Δίσκών Τουλάχιστο

ν SAS

B.1.9 Ρυθμός δεδομένων >=6Gbps

B.1.10 Υποστήριξη Hot plug in ΝΑΙ

B.1.11 Υποστήριξη Raid ΝΑΙ

B.1.12 Redundant Power Supply ΝΑΙ

B.1.13 Τύπος τροφοδοτικών Hot plug in

B.1.14 Ισχύς τροφοδοτικών 600W

B.1.15 Καλώδια τροφοδοσίας 2

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕ

ΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η

B.1.16 Καλώδια διασύνδεσης(0.6μ) 2

B.1.17 Ράγες τοποθέτησης ΝΑΙ

Β.2 Σκληροί Δίσκοι για καμπίνα επέκτασης Dell Power Vault MD1200

B.2.1 Ποσότητα 12

B.2.2 Τύπος Εσωτερικό

ς

B.2.3 Χωρητικότητα 600GB

B.2.4 Ταχύτητα (στροφές/ λεπτό) 15000rpm

B.2.5 Interface SAS

B.2.6 Form Factor 3,5”

B.2.7 Υποστήριξη Hot Swap ΝΑΙ

Αναλυτικός πίνακας τεχνικών προδιαγραφών Ομάδας Γ’

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕ

ΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ

Γ.1 Χαρακτηριστικά Μεταγωγέα κορμού δικτύου (switch)

Γ1.1. Κατασκευαστής - Να αναφερθεί ΝΑΙ

Γ1.2 Μοντέλο - Να αναφερθεί ΝΑΙ

Γ1.3 Ποσότητα 2

Γ1.4 Το προτεινόμενο μοντέλο πρέπει να είναι

σύγχρονης τεχνολογίας και να είναι σε

καθεστώς υποστήριξης από τον

κατασκευαστή τουλάχιστον για τα

επόμενα 5 χρόνια

ΝΑΙ

Γ1.5 ΑΡΘΡΩΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ

Γ1.6 Form factor Rack

Γ1.7 ΘΕΣΕΙΣ / SLOTS 6

Γ1.8 Διαθέσιμες θέσεις για δικτυακές θύρες 5

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕ

ΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ

Γ1.9 Δυνατότητα υποστήριξης non-blocking

δικτυακών θυρών 10/100/1000 σε πλήρη

σύνθεση

200

Γ1.10

Ταχύτητα δίαυλου επικοινωνίας για κάθε

slot

48Gbps

Γ1.11 Ταχύτητα δίαυλου επικοινωνίας

μεταγωγής δεδομένων (Switching

Capacity)

800 Gbps

Γ1.12 Ταχύτητα μεταγωγής πακέτων 3Layer

(Throughput) 200 Mpps

Γ1.13 Υποστηριζόμενες Mac Addresses 50000

Γ1.14 Εγγραφές στον πίνακα δρομολόγησης IPv4 250000

Γ1.15 Προσφερόμενη DRAM 2GB

Γ1.16 Μέγιστη υποστηριζόμενη DRAM 4GB

Γ1.17 Προσφερόμενη FLASH 512MB

Γ1.18 Ασύγχρονη θύρα για τοπική ή

απομακρυσμένη διαχείριση

1

Γ1.19

Υποστήριξη πρωτοκόλλων

(ενσωματωμένα)

ΙΕΕΕ 802.3u, 100BaseTX, 100BaseFX,

802.3z, 803.3ab, 100baseSX,

1000BaseLX/LH, 1000BaseZX,

IEEE802.3ae, 10Gbase-LR,10Gbase-SR,

10GBase-ER, 10 GBase-LRM

ΝΑΙ

Γ1.20 Αριθμός θυρών LAN 48

Γ1.21 Ταχύτητα Πρόσβασης θυρών LAN 10/100/100

0 MBPS

Γ1.21 Ταχύτητα δίαυλου επικοινωνίας κάρτας

θυρών LAN 48Gbps

Γ1.22 Υποστήριξη VLAN Trunking για τις θύρες

LAN

ΝΑΙ

Γ1.23 Υποστήριξη broadcast και multicast

blocking

ΝΑΙ

Γ1.24 Υποστήριξη συνδυασμού θυρών LAN σε

μία λογική σύνδεση, όχι κατ ανάγκη στην

ίδια κάρτα

8Gbps

Γ1.25 Αριθμός υποστηριζόμενων VLAN 4000

Γ1.26 Αυτόματος εντοπισμός μονόδρομων

συνδέσεων

ΝΑΙ

Γ1.27 Δυνατότητα ένταξης σε ομάδα

μεταγωγέων για διαμοιρασμό

πληροφοριών

ΝΑΙ

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕ

ΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ

Γ1.28 Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης IPv4

& IPv6

ΝΑΙ

Γ1.29 Δυναμική δρομολόγηση IPv4 & IPv6

υποστήριξη κατ ελάχιστο των

πρωτοκόλλων RIP, RIPv2, OSPF,

OSPFv3, BGPv4, Multiprotocol BGB

ΝΑΙ

Γ1.30 Υποστήριξη load balancing ΝΑΙ

Γ1.31 Υποστήριξη ICMP & ICMP redirect ΝΑΙ

Γ1.32 Υποστήριξη DHCP server & client ΝΑΙ

Γ1.33 Υποστήριξη λειτουργιών QoS :

802.1p CoS prioritization, IP DSCP, Strict

priority, διαμόρφωση προτεραιοτήτων

πακέτων βάση DSCP, ToS και

χαρακτηριστικών επιπέδων 3 & 4

ΝΑΙ

Γ1.34 Υποστήριξη λειτουργιών ασφαλείας:

TACACS & RADIUS authentication,

802.1x authentication (& με καθορισμό

VLAN),

Πολλαπλών domains σε μία θύρα, SSHv2

για telnet, δημιουργία access lists,

προστασία από Spoofing και επίθεσης

μέσω πρωτοκόλλου ARP,

ΝΑΙ

Γ1.35 Λειτουργίες διαχείρισης:

Command line , SNMPv1, v2 & v3

ROMMON 1 & 2, telnet, μεταφορά

αρχείων με TFTP, NTP για χρονισμό

ΝΑΙ

Γ1.36 Αριθμός Τροφοδοτικών 2

Γ1.37 Τύπος τροφοδοτικού Hot plugin

Γ1.38 Ισχύς τροφοδοτικού 1400W

Γ1.39 Ρεύμα εισαγωγής Εναλ/μενο

(AC)

Γ1.40 Καλώδια τροφοδοσίας 2

Γ1.41 Σύστημα ψύξης fan-tray ΝΑΙ

Γ1.42 Τύπος συστήματος ψύξης fan-tray hot-

swappable

Γ1.43 Κιτ εγκατάστασης σε καμπίνα ΝΑΙ

ΑΡΘΡΟ 4 – ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗΜΑ

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των ……………………ευρώ και

αναλύεται ως ακολούθως :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ

ΤΕΜΑΧΙΟΥ

(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ………….. €

Με παράδοση ΕΛΕΥΘΕΡΗ δασμών, φόρων και λοιπών κρατήσεων και επιβαρύνσεων στον

τόπο προορισμού του.

Η συνολική δαπάνη του έργου θα αναφερθεί αναλυτικά στο τελικό σχέδιο σύμβασης που

θα καταρτισθεί μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και σύμφωνα με την προσφορά του

αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει από το Ι.Κ.Α στο 100% του τιμήματος μετά την

οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αναφερομένων στο θέμα ειδών από την

Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό.

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο

άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07.

Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με τη δαπάνη μεταφοράς και παράδοσης του είδους

της προμήθειας στον τόπο προορισμού του με τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και

με κάθε άλλη νόμιμη κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία

κατά νόμο βαρύνει τον Προμηθευτή.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται πλέον των προβλεπομένων νόμιμων κρατήσεων και με

παρακράτηση 0,10% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 3 άρθ.4 του Ν.4013/15-9-11 όπως

αντικαταστάθηκε από την παρ.2 εδάφιο β΄ του άρθρου 238 Ν.4072/12).

Λοιπά στοιχεία θα αναφερθούν στο τελικό σχέδιο σύμβασης που θα καταρτισθεί μετά

την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισμού, σύμφωνα με του όρους της υπ. αριθ.

Λ30/Γ/….. και της προσφοράς του αναδόχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΑΡΘΡΟ 6 -ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Χρόνος παράδοσης: Τα είδη για όλες τις Ομάδες θα πρέπει να έχουν παραδοθεί εντός

σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Κατακυρωτικής

Απόφασης, (ήτοι από ).

ΑΡΘΡΟ 7 - ΕΓΓΥΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει για τον εξοπλισμό εγγύηση καλής

λειτουργίας χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών.

Ο Ανάδοχος έχει καταθέσει με την οικονομική του προσφορά το αιτούμενο ετήσιο

τίμημα συντήρησης εξοπλισμού, η οποία αρχίζει μετά το πέρας της περιόδου εγγυήσεως και

δεν ξεπερνά το 10% του τιμήματος του εξοπλισμού της κάθε ομάδας.

Η συντήρηση εξοπλισμού έχει ετήσια διάρκεια με μονομερές δικαίωμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ανανέωσης για συνολική περίοδο τριών (3) ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΡΘΡΟ 8 – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το σύνολο του εν λόγω εξοπλισμού ως εξής:

Ο εξοπλισμός της ομάδας Α στο κτίριο της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής του

ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Παπαδιαμαντοπούλου 87.

Ο εξοπλισμός των ομάδων Β και Γ στο κτίριο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ επί της οδού

Πατησίων 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΡΘΡΟ 9 – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε της υπ’ αριθ.

………………… εγγυητική επιστολή της Τράπεζας …………. αξίας …………. ευρώ που

καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου χωρίς τον Φ.Π.Α.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται με την οριστική

(ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή του Έργου και την εκκαθάριση των εκατέρωθεν

απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΑΡΘΡΟ 10- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης του έργου εκ μέρους του αναδόχου εντός του συμβατικού

χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης

που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ.118/2007, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν

προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων και οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο

32 του Π.Δ.118/2007. Το ποσό της ποινικής ρήτρας, υπολογίζεται ως εξής:

Α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του

μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράδοσης

προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

Β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι και το ½ του

μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 32 του Π.Δ.118/2007 χρόνου παράτασης, ποσοστό

3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας

της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των

εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς τον ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που εμφανισθούν επανειλημμένα προβλήματα στην υλοποίηση του

ανατιθέμενου έργου, τα οποία κατά την κρίση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οφείλονται εν όλω ή εν μέρει

στην πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων του αναδόχου, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά από σχετική

γνωμοδότηση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου, δικαιούται να προβεί σε κατάπτωση

ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ 11- ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η παράδοση και η παραλαβή των ενεργειών θα γίνεται σύμφωνα με το περιγραφόμενο

στην παρούσα χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, και όπως περιγράφεται στην υπ. αριθ.

Λ30/Γ/……………………Προκήρυξη.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης Παραδοτέου του Έργου ή του συνόλου

αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του

Αναδόχου, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος μπορεί επίσης να κηρυχθεί έκπτωτος ακόμη και στην περίπτωση που

εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της

Σύμβασης, χωρίς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με

άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.

Σε περίπτωση έκπτωσης Αναδόχου, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούται, κατά την κρίση του,

να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των Παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό

τίμημα.

ΑΡΘΡΟ 12- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα

αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε

τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την

εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου,

που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας.

Ειδικότερα: Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν

στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου, θεωρούνται ε μ π ι σ τ ε υ τ ι

κ ά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν.

Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή

του κατά την εκτέλεση του παρόντος Έργου και να μην αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε

τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή ακόμη και στους

υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την

εκτέλεση του παρόντος Έργου.

Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους

ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι

αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και

εχεμύθειας.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα

περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του

παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση

αυτών.

Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους,

ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των

πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που

ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα

άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα για τα

μέτρα που παίρνουν προς την κατεύθυνση αυτή.

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον

Ανάδοχο, η Αναθέτουσα διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί

πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες,

θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και

κηρύξει αυτόν έκπτωτο, από τη Σύμβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ.

118/2007.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το

Έργο καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον

Ανάδοχο, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που μπορεί να τα

διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται κατά το δοκούν (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη

προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή Αναδόχου,

θα παραδοθούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά την καθ' οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της

Σύμβασης.

Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να

συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση /

διαχείρισή τους.

ΑΡΘΡΟ 14.- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τα τυχερά υπό στενή έννοια (απλά ή συνήθη) στην

νομότυπη εκπλήρωση των αναλαμβανομένων από αυτόν υποχρεώσεων σε εκτέλεση του

Έργου.

Τόσο η Αναθέτουσα Αρχή όσο και ο Ανάδοχος δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση

των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε

περιστατικά ανωτέρας βίας ή τυχερά που δεν ήταν δυνατόν να προβλέψει με την καταβολή

εξαιρετικής επιμέλειας. Ως τέτοια δε θεωρούνται για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται

αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε

γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και

επικαλεσθεί εγγράφως προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά

εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν,

προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να

απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου,

διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με

τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης και τους τεχνικούς κανόνες (νόρμες) και τα

διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες μεθόδους υλοποίησης

παρόμοιων έργων, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων

(οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και

θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές

προδιαγράφηκαν ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την

εκτέλεσή του.

ΑΡΘΡΟ 16 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Λόγω ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου δε δημιουργείται καμιά έννομη σχέση

μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του ανάδοχου ή των Υπεργολάβων του

που απασχολούνται στο Έργο ούτε και μεταξύ του ανάδοχου ή των Υπεργολάβων του και

του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του

στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη Συμβατική Διάρκεια του Έργου

και μεριμνά όπως οι Υπεργολάβοι και λοιποί συνεργάτες του να πράξουν το ίδιο.

Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεωθεί να καταβάλλει προς οιονδήποτε

αποζημίωση οποιασδήποτε φύσεως για αξιώσεις και απαιτήσεις που πηγάζουν από παράβαση

όρου της Σύμβασης εκ μέρους του Αναδόχου ή από απαιτήσεις του προσωπικού του, των

υπεργολάβων του και του προσωπικού αυτών κατά της Αναθέτουσας Αρχής ως κύριου του

Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να προσεπικαλέσει τον ανάδοχο να συμμετάσχει στη

δίκη και να υποχρεωθεί να καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, άλλως να ζητήσει αναδοχικά

από τον ανάδοχο κάθε ποσόν που θα καταβάλλει κατά τα ανωτέρω και για κάθε άλλη δαπάνη

ή ζημιά που θα υποστεί από την αιτία αυτή.

ΑΡΘΡΟ 17- ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η παρούσα σύμβαση συντάθηκε στην Ελληνική Γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Οι συμβαλλόμενοι δεν δικαιούνται να μεταβιβάσουν ή εκχωρήσουν ολικά ή μερικά τη

Σύμβαση ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις ή δικαιώματά τους προς οιονδήποτε χωρίς

την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση του άλλου. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται

να εκχωρήσει το δικαίωμα είσπραξης χρηματικών ποσών καταβλητέων από την Αναθέτουσα

Αρχή με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί στην

Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 19 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει εκ των προτέρων το τμήμα του έργου που

προτίθεται να αναθέσει σε υπεργολάβους. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση τμήματος ή ολόκληρου

του έργου σε υπεργολάβους μετά την υπογραφή της Σύμβασης, εκτός αν αυτό επιτραπεί

εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την απόλυτη κρίση της μετά από σχετικό αίτημα

του Αναδόχου και αναφορικά με την εκτέλεση κάποιας επί μέρους ενέργειας, λαμβανομένων

υπ’ όψιν των ιδιαιτεροτήτων και ειδικότερων οψιγενών αναγκών του αντιστοίχου υποέργου.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/

υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα και άμεση αντικατάσταση με νέο

υπεργολάβο με προσόντα αντίστοιχα του απελθόντος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του

αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την

ολοκλήρωση του επί μέρους Έργου, φέρει αποκλειστικά ο κατά περίπτωση Ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 20 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου διαπιστωθεί η ανάγκη

διαφοροποιήσεων σε μεγέθη των ανατιθέμενων υπηρεσιών, για την εξασφάλιση της ομαλής

εξέλιξης του έργου, οι τροποποιήσεις αυτές θα αντιμετωπίζονται με τροποποιήσεις της

Σύμβασης.

Τροποποίηση της σύμβασης -ενδεικτικά- είναι δυνατό να απαιτηθεί σε περίπτωση που

προκύψουν απαιτήσεις παροχής νέων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.

Σε τέτοια περίπτωση το τίμημα και ο τρόπος υλοποίησης θα συμφωνούνται μεταξύ

των συμβαλλομένων, μετά την εξασφάλιση των κατά περίπτωση απαιτουμένων εγκρίσεων.

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην περίπτωση αυτή, θα δηλώσει εγγράφως τις αιτούμενες

Υπηρεσίες και εξοπλισμό και ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει οικονομική πρόταση, η

οποία να καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ό,τι πρόσθετο, κατά την

κρίση του, απαιτείται, για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Έργου.

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί την ως άνω πρόταση.

Η Σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, αμφότερα

τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 21- ΛΥΣΗ –ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις

ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Ο ανάδοχος δεν υλοποιεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.

β) Ο ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

γ) Ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του,

στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση

του επαγγέλματός του.

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον ΑΝΑΔΟΧΟ

της εκ μέρους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δύναται, κατ’

ενάσκηση διακριτικής ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό

δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτό) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα

αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας

προθεσμίας, εκτός εάν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον ανάδοχο ότι θεωρεί

την παράβαση θεραπευθείς.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του

ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα

με την Σύμβαση προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων

και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Για τους πρόσθετους λόγους έκπτωσης του Αναδόχου εκτός των προβλεπομένων στο

Π.Δ.118/07, εφαρμόζονται οι έννομες συνέπειες της καταγγελίας κατά τον Αστικό Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 22 - ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Κάθε σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από

τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην

απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε περίπτωση που τρίτος προβάλλει απαιτήσεις κατά της Αναθέτουσας Αρχής, των

εκπροσώπων, διευθυντών ή υπαλλήλων αυτής για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα

επί του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί από τον Ανάδοχο κατά την υλοποίηση του Έργου, ο

Ανάδοχος, ανεξάρτητα των λοιπών υποχρεώσεών του έναντι της αναθέτουσας Αρχής, θα

φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη ικανοποίησης τέτοιων απαιτήσεων ή αξιώσεων και

θα αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική, αποθετική ή άλλη ζημία είναι δυνατό

να υποστεί είτε λόγω της ικανοποίησης των απαιτήσεων του τρίτου ή της τυχόν πλημμελούς

υλοποίησης του Έργου εκ του λόγου αυτού, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διεξαγωγής

των σχετικών δικών με νομικούς παραστάτες επιλογής της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 23 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως

προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ

αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την

φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών

συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα

παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα,

εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

ΑΡΘΡΟ 24 -ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ

Η προμήθεια θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, την

προσφορά του προμηθευτή, τη με αριθ. ……………………………. προκήρυξη, θα διέπεται

από τις διατάξεις του Ν.2286/95, σε συνδυασμό με το ΠΔ 118/07 και θα υπόκειται στις

νόμιμες κρατήσεις

Η παρούσα σύμβαση αποτελεί ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύνολο.

Στηρίζεται στα εξής έγγραφα κατά την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:

Α. Στην υπ’ αριθ. Λ30/Γ/….Προκήρυξη

Β. Στην Τεχνική και Οικονομική προσφορά του Αναδόχου.

Γ. Στην με αριθμό Λ36/Γ/…………… απόφαση κατακύρωσης

και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών ή παραλείψεων.

Η παρούσα Σύμβαση αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπεγράφη νόμιμα από τους

συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα , εκ των οποίων το ένα έλαβε ο Ανάδοχος και

τα δυο το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ .

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Για τον Ανάδοχο .